1. No category

5
CONSEJO DE 1,4 MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Qla del acentenasio 442Werfaxaci6n
Cinciefiemiemcz PilfaciaitaÍ
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PUBLICACIÓN EN SITIO WEB DEL PODER JUDICIAL
Resolución A.G N° 716/16/Expediente N° 14-08370/12 (3 Cuerpos)7
La Administración General del Poder
Judicial de la'Nación comunica el llamado a Licitación Privada N°
158/16 "In Situ",/encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por
el--ArtículoéT, del Manual de Compras vigente, aprobado por Resolución
N° 191/08 (modificada por Resol. N° 167/10) del Consejo de la
Magistratura, y en concordancia con las disposiciones del Reglamento
de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 5720/72, ordenamiento
incorporado a la normativa propia del Poder Judicial por la
Resolución C.S.J.N N° 1562/00.
US OOFI CIAL
Objeto: contratar los trabajos -con inclusión de materiales y mano de
obra- de adecuación del edificio sito en la Av. Senador Pérez N° 187,
San Salvador de Jujuy, provincia homónima, para alojar dependencias
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy.
Valor del Pliego: (Acordadas Excma. C.S.J.N. N° 83/90 y 11/91)
PESOS CIENTO SETENTA ($ 170,00)1/
Ir
Venta y retiro de pliegos: Habilitación del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Jujuy, sita en San Martín N° 1176, San Salvador
de Jujuy, Jujuy.
TEL: (0388) 424-4780 -Habilitado Sr. Daniel Gutiérrez.Horario de atención al público: De 8:00 a 13:00 hs, días hábiles de
lunes a viernes.
Apertura: Lugar y Fecha
Habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, sita
en San Martín N° 11767 San Salvador de Jujuy, Jujuy, el 30 de mayo de
2016, a las 11:00 hs.
MSR
/17)-
NACIO BUERES
MENTO DE COMPRAS
OS GENERAL DE ANNISTRACIONFRIARCIERA
"
'CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIR.GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
La presente cotización se encuentra amparada en lo
establecido por el Reglamento de contrataciones que
,fuera aprobado por el Decreto 5720/72, incorporado al
ordenamiento propio del Poder Judicial, y ratificado
mediante Res. C.S.J.N N° 1562/00, manual de
eCompras vigente aprobado por Resolución N°191/08
, Del Consejo de la Magistratura (modificada por
Resolución N° 167/10) y la Resolución A.G. N°
' 1680/12.
'W..-
Reng
'1
Cant'
Sres Calle a.
irma funcionario autorizado
$ Total
$ Unit
Descripción
Para contratar los trabajos —con inclusión de materiales
y mano de obra- de adecuación del edificio .sito en la
Av. Senador Pérez N° 187, San Salvador de Jujuy,
provinciahomónima,paraalojardependenciasdel
TribunalOralenloCriminalFederaldeJujuy,de
acuerdo a la memoria descriptiva, las especificaciones
técnicas, las condiciones generales y los planos que se
adjuntan COSTO ORGANISMO SOLICITANTE, SUPERVISIÓN DE LOS
TRABAJOS Y CONFORMIDAD DE LOS MISMOS:
Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, sita en España 394, piso 3°, Salta.
TEL: (0387) 422-8798 —Ing. Daniel Lérida-.
EVACUACIÓNDECONSULTAS,VISITAAL
EDIFICIO Y COORDINACIÓN:
- Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta - Ing. Daniel LéridaTEL: (0387) 422-8798
- Habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Jujuy -Habilitado Sr. Daniel Gutiérrez.TEL: (0388) 424-4780.
Ver punto 1) de las condiciones generales adjuntas.
PLAZO DE ENTREGA:
Será de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de
notificación de la Orden de Compra correspondiente.
PLAZO DE GARANTÍA:
Será de un (1) año a partir de la entrega definitiva de
los trabajos.
ESTARAN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS
LASEROGACIONESORIGINADASPOREL
EMPLEODESUPERSONAL,TALESCOMO
JORNALES,APORTESJUBILATORIOS,
LICENCIAS,INDEMNIZACIONES,BENEFICIOS
SOCIALES, RIESGOS DE' TRABAJO Y OTRAS
EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES,CONVENIOSCOLECTIVOSY/0
INDIVIDUALESVIGENTES,ADICTARSEO
CONVENIRSE EN EL FUTURO.
—
.,
IMPORTANTE:
ta memoria descriptiva, las especificaciones'técnicas,
las condiciones generales, los planos y las cláusulas
generales que se adjuntan forman parte del presente
pliego de bases y condiciones.
orta la presente propuesta la suma de PESOS.
Firma y sello oferente.
•
EXPEDIENTE N° 14-08370/12(3 Cuerpos)
APERTURA DE LAS OFERTAS:
ACTUACIÓN:
FECHA:
LICITACIÓN PRIVADA N° 158/16
HORA:
11:00
30/05/2016
PRESUPUESTO OFICIAL:
MIL
CUATRO
DOSCIENTOS
PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($204.445-).
ADQUISICIÓN Y RETIRO DEL PLIEGO:
Habilitación del Tribunal : Oral en lo
Criminal Federal de Jujuy, sita en San
Martín N° 1176, San Salvador de Jujuy,
Jujuy. TEL: (0388) 424-4780 —Habilitado
Sr. Daniel Gutiérrez.-
MANTENIMIENTO DE PRECIOS:
ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS:
Habilitación del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Jujuy, sita en San
Martín N° 1176, San Salvador de Jujuy,
Jujuy.
PLAZO DE PUBLICACIÓN DEL
DICTAMEN
DE PREADJUDICACIÓN
SESENTA (60) DÍAS HÁBILES.
PLAZO DE ENTREGA:
SEGÚN PLIEGO
LICITACIÓN
ORGANISMO SOLICITANTE
Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones publicación.
de Salta.
PRIVADA:
Oferente
CONDICIONES DE PAGO:
DOMICILIO:
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES
Según artículos 14.2 y 14.3 de las Cláusulas
Generales
TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
VALOR DEL PLIEGO:
PESOS CIENTO SETENTA ($170,00).-
a
2
días
de
ss1
CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA
tc) PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
TRIBUNAL: ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY
Av. Senador Pérez n° 187, San Salvador de Jujuy
o
Senador Pérez n° 187
ESPECIFICACIONES TECNICAS
"TRABAJOS DE ADECUACIÓN"
MEMORIADESCItPTIVA
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la adecuación del edificio de la
avenida Senador, Pérez n° 187 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, para alojar
dependencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy (TOCF Jujuy), por lo cual se
deberá ejecutar tabiquerías de construcción en seco, provisión e instalación de artefactos dé
iluminación, pintura interior y trabajos complementarios:
Las tareas serán realizadas.según la siguiente composición de Ítem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TRABAJOS GENERALES
HERRERÍAS
CARPINTERÍAS Y TABIQUES
PINTURA
INSTALACIÓN ELECTRICAE ILUMINACIÓN
VARIOSa
:ESPICIE,jCSIPS(
TÉ0141ciisr...L,
1. TRABAJOS GENERALES
1.1. Limpieza diaria: .El contratista mantendrá los locales a intervenir y su área de influencia '
en perfecto estado de limpieza durante la ejecución de los trabajos.
En todos los sectores a intervenir se deberán.construir cortinas contra el polvo, se deberán
proteger los pisos de los locales de circulación afectados por los trabajos. La extracción de
escombros y el ingreso de materiales deberán. hacerse 'en los horarios establecidos por la
Supervisión de obra.
o
1.2. Limpieza final: El contratista, al finalizar las obras, efectuará una limpieza general,
limpiará los vidrios de todas las ventanas con productás específicos y efectuará una limpieza
a fondo de todos los locales y áreas comunes afectadas por los trabajos establecidos en
estas especificaciones.
2. HERRERIA
2.1. Provisión y montalb de puerta.de abrir en reja de vereda: El contratista proveerá y
montará una puerta de abrir enrejada en la reja existente a nivel de vereda en planta baja.
Realizará los cortes en la reja existente, la provisión y armado del marco, de la hoja con
cerradura y el picaporte. bicha puerta-reja deberá ser construida con tubos estructurales de
la misma sección que los existenteS, con cerradura para llave tipo doble paleta, marca
Acytra, Kallay o similar é equivalente calidad. Además llevará Manija de bronce platil.
El accionamiento será Manual, sencillo y rápido para la evacueolán de las personas por la
misma cuando se interriampa la alirnentación eléctrica de tal reja principal, o cuando se
decida usar de esa manera. El anchó de la puerta Será de 80crn libres para permitir la salida
de una silla de ruedas.
3. CARPINTERÍAS Y TABIQUES
3.1. Provisión v montaje de tábirlue acústico, Tt: El contratista proveerá y , montará
tabiques en los lugares indicados en los planes AR-01 y AR-02.
Estarán compuestos pot un bastidor metálico con dos placas de yeso de cada lado,
separadas por una membrana de barrera de sonido inarba "Folias, línea Bardar" o similar de
igual calidad, conforman& una pared. La estructura metálica será de chapa galvanizada N°
24 de 70 mm de alma, colocada cada 0.48 m. Se integrará con montantes de 69 mm y
soleras de 70 mm, uniéndose mediante los complementos que integran el sistema.(tornillos
T1, T2, etc.). Las placas serán macizas de roca de yeso bihidratada, revestidas en papel de
celulosa especial sobre ambas caras, diseñadas Cera resiltehdia al fuego, de un espesor de
12,5 mm., del tipo "Durlock" o similar de igual calidad La terminación será sin ácusar la
junta, la que se tratará con masilla y cinta de papel especial para tal fin. Se pondrá esmero
en las terminaciones de los tabiques, especialmente en su unión con las paredes existentes,
ciblorraso o vigas. Para favorecer la aislacióníse introducirá en el interior de la pared arriba
descripta, fieltro de fibra de vidrio de 3" de espesor, y las soleras deberán apoyar en una
banda acústica en todo él perímetro del tabique.
3.2. Provisión y colocatión de puerta P1 (a.libre 80cm): El contratista proveerá y colocará
puerta P1 según los planos AR-01 y AR-02. La puerta tendrá marco de óhapa BWG 18, de
ancho libre 80 cm, y hoja placa enchapada para pintar. Incluirá una cerradura "Kallay",
"Acitra", o similar de equivalente calidad, para llave doble paleta y manija en bronce platil tipo
sanatorio.
Cantidad: 2
3.3. Provisión y colocación de puerta P2 (a.libre 150crn}: El contratista proveerá y
colocará puerta P2 según los planos AR-01 y AR-02. La puerta tendrá marco de chapa BWG
18, de ancho libre 150 cm, y doble hoja placa enchapada para pintar. Incluirá una cerradura
"Kallay", "Acitra", o similar de equivalente calidad, para llave doble paleta y manija en bronce
platil tipo sanatorio.
Cantidad: 1
0
3.4. Modificación de portón en P8: El contratista retirará hasta donde indique la
Supervisión de obra dos hojas de puerta de madera maciza del portón del garaje (lado
" izquierdo). Luego proveerá y colocará dos hojas de puerta de madera maciza con paño de vidrio repartido, de vidrios de 6 mm de eapesor (ver imagen). Las puertas serán similares a
las existentes y tendrán el mismo acabado.
o
'Dado que el portón es de accionamiento eléctrico, para dar la posibilidad de escape en caso
de corte de energía eléctrica, una de las hojas nuevas a colocar se convertirá en hoja de
abrir con cerradura. Se proveerá y colocará una nueva cerradura "Kallay", "Acitra", o similar
de equivalente calidad, para llave doble paleta. Se recolocarán las pomelas y manija
existentes.
4
SCONSEJO DE LA MAGISTRATURA
e
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
- " DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
o
o
4. PINTURA
- ,
o
vi e
4.0. Normas generales:, Los trabajos de pintura se ejecutarán de aCúerdo a las indica:ciones
de las firmas fabricantes de los productos a emplear y a las reglas .del -arte. Todas las
superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y Se prepararán en forma conveniente
antes de. recibir lar sucesivas 'manos de pintura'. Se tornarán todas las precauciones
indispensables a fin `de preservar las obras del polvo, la lluvia. La última mano de pintura se
dará cuando no se o estén realizando otros trabajós, después :que los otros gremios
intervinientes hayan dado fin a los mismos. Será condibión indispensable para la aceptación
de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose ,manChas en los pisos y
paredes y otros elementos de la obra. Bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos
que no Sean de primera calidad y de marcas reconocidas, en 91 Merbado, ,Los materiales
serán llevados a la obra en sus envases originales cerrados y próVistos de sello de garantía.
4.1. Provisión y áplicáción de pintura en muros: Ei contratista aplicará pintura en muros
internos. 'Se empleaiá pintura especial para muros y cielorrasos de primera calidad, a" base
acuosa, tipo "Látex Profesional de Sinteplast" o similar'de equivalente calidad, color a definir
.
por la Supervisión de, obra. ,
Trabajos: preparatorios: Sé eliminarán partes flojas, sustahciaa grasas, suciedades y
manchas. Se lijarán las superficies con papel de lija-dé grano fino y se limpiarán con cepillo
de cerd.a.:
Fondo: Se aplicará enduido . plástico al agua de .primera calidad; para, eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas,. Después dé e Km., s9 lijará con lija
.
fina In seco.
Imprimación: Se quitará en seco el Polvo resultante. deja operación anterior y se dará una
mano de fijador.
.
ra, segun sea necesario para una
Terminación: Se aplicarán dos o tres manos de pintu
perfecta terminación.
Nota. Se :deberá fotografiar previo y durante la iimpieza, y antes de ira nueva aplicación para
certificar 'que el trabajo fue : realizado'. efectivárnenta :y según los requerimientos de 'la
Supervisión de obra.
r
Lugares de aplicación: Planta baja (Mesa de entradas y pasillo'.
1° piso (Sala de videoconferenclas y pasillo) ;
-3-
s(Q ,
El contratista aplicará pintura en
4.2. Provisión y aplicación de pintura en cielorrasos:
"4.1. Provisión y aplicación de
cielorrasos internos de manera similar a lo descrito en el Ítem
pintura en muros".
Lugares de aplicación: Planta baja (Mesa de entradas y pasillo)
1° piso (Sala de videoconfe?enclas y pasillo)
El contratista aplicará esmalte
4.3. Provisión y aplicación de esmalte sintético. en, relas:
sintético "Alba esmalte brillante" o similar de equivalente calidad en las rejas metálicas
existentes en el edificio. •
En las superficies nuevas a pintar se deberán desengrasar a fondo y aplicar antióxido, lijar
suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir más de 5 días de aplicado, para
terminar el trabajo con dos manos de esmalte sintético.
En las superficies existentes a pintar se deberá lijar con el fin de crear porosidad y a
S superficies presentaran películas cuarteadas, flojas o
continuación eliminar el polvillo. Si la
descascaradas, deben se? eliminadas con espátula, cepillo de acero o lija, procurando dejar
una base firme para el repintado. Continuar el trabajo corno si fuera superficie nueva,
aplicando siempre dos manos de esmalte sintético, color a determinar por la Supervisión de
obra.
El contratista
4.4. Provisión y aplicación de esmalte sintético:en carPinterlas de madera:
aplicará esmalte sintético tipo "Satinol de Alba" o similar, del equivalente calidad, color a
definir por la Supervisión de obra, en las nuevas carpinterías de Madera tipo placa a proveer
y colocar, tanto en marcos como en hdjas,
Trabaios preparatorios: Sé eliminarán las partes flojas, moho, sales, suciedad en general. Se
lijarán las superficies con papel de lija de grano fino.
Fondo: Se aplicará una mano de fondo blanco sintético de primera calidad, rellenando las
figuras o imperfecciones, cuando las hubiera, con enduido plástico al agua, de primera
calidad.
Terminación: Se aplicarán dos o tres manos de esmalte semimate, según sea necesario,
para una perfecta terminación.
4.5. Provisión y aplicación de barniz pera pOrtifiryde madera: El contratista aplicará barniz
en el portón de Madera existente. Se empleará 'tamiz interior exterior de Alba" o Similar de
•
equivalente calidad.
Trabelos preparatorios: Se eliminarán partes flojas, sustancias grasas, suciedades y
manchas. Se lijarán las superficies eón papel de lija de grano fino y se limpiarán con cepillo
de cerda.
Tapárjoros: Se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se dará una
mano de tapaporos.
Temilnación: Se aplicarán tres manos de barniz, para una perfecta terminación.
'5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.0, Generalidades de' Instalación eléctrica e ilurrilnaólón: Se deberá verificar el
funcionamiento de toda la instalación existente, (tableros, circuitos y puesta a tierra). Se
proveerán e instalarán artefactos de iluminación y señalización de emergencia
5.1, Revisión, y adecuación de la instalación eléctrica existente. Verificación de
sistema de puesta á tierra: El contratista efectuará la revisión integral de la instalación
eléctrica verificando que los tomas existentes tengan tensión, reemplazando aquellos tornas
o llaves que se encuentren deterioradoa o no funcionen. Se efectuará la revisión de los
tableros, reemplazando las llaves que presenten defectos en su funcionamiento. ,
Verificación del sistema de puesta a tlárra de las instalaciones: Una vez concluidos y aprobados los planos de proyecto de adecuación eléctrica, se deberá proceder a efectuar
letverificaciones necesarias para demostrar que con los valores de resistencia de puesta a
tierra se cumplen todos los requisitos reglamentados establecidos en las normas Vigentes,
es decir: En ningún caso se deberán exceder los 24 Volt dé tensión de contacto indirecto. ,
Cada boca deberá contar con su puesta a tierra, debiendo estar los conductores
debidamente identificados, para poder saber el circuito al cual pertenece, debiéndose „
respetar el color normalizado de la vaina aisladora del conductor: verde-amarillo.
5.2. Provisión e instalación de artefactos de Iluminación L1: El cdntratista proveerá e
20
instalará luminarias fluorescentes de aplicar en los despachos ubicados en el piso. ‘)
SC9 1
kP
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICI—
AL 151- LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
Los artefactos tendrán cuerpo de acero esmaltado, terminales en ABS, louver cromo, para
dos lámparas T8 de 36 watts, de medidas 1258 x 182 x 60 mm, "Bilamp de Lucciola" o
similar de equivalente calidad. Ver imagen a continuación.
'
Dichos artefactos se, alimentarán a partir de las bocas de iluminación existentes en el
cielorraso.
Cantidad: 4
Ubicación: despachos del 2° piso de Senador Pérez 187
Nota: si se propone una marca alternativa, el artefacto, deberá tener la mínima altura posible
teniendo. en cuenta la 'escasa altura piso-techo de los locales.
U SOO FICI AL
1821
1258
160
6.3. Provisión e "instalación de sistema de iluminación de emergencia y vías de
escape: El contratista 'efectuará la instalación eléctrica correspondiente al sistema de
iluminación de emergencia y vías de escape a fin de dar cumplimiento a las
reglamentaciones vigentes,, según lakíndicaciones establecidas en los planos 1E-01 e 1E-62.
Se tomará un circuito independiente desde al tablero seccional de Cada piso, utilizando para
ello cañería de cable canal de sección adecuada adherida a las -)osas y muros mediante
tarugos y tornillos. Posteriormente se procederá a efectuar las 'tareas de cateado de las
distintas • bocas utilizando básicamente la cantidad 'y sección cia conductores del ,tipo
unipolares aislados en • PVC, auto-deslizables y no tóxicos establecidos. Lo's tendidos
deberán respetar básicaménte las líneas arquitectónicas del edificio hasta los artefactos de
emergencia. Finalizadas las tareas correspondientes al tendido de conductores se
procederá a instalar los artefactos especificados según los planos 1E-01 e 1E-02, además de
los correspondientes al 2° y 3° piso.
5.4. Provisión e instalación de artefactos de Iluminación de salida de 'emergencia: El
contratistá proveerá e instalará artefactos de ilurnin,ación de emergencia con indicación de
salida. Serán del tipo autónomo permanente construidos con tecnología LED de alta
luminosidad con cartel indicador de salida, provisto con batería„repargable hermética, libre de
mantenimiento, apta para brindar una autonomía mínima de 3 hora?, recarga automática y
sistemaautomático de detección de fallas, marca "ATOMLUX 'modelo 9905" o equivalente
debidamente
' aprobado por la supervisión de obra.
'
Cantidad: 4,(cuatro)
Ubicación: según planos 1E-01 e 1E-02, además de los correspondientes al 2°.y 3° piso.
72„
-s-
5.5. Provisión e instalación de artefactos de iluminación de emergencia: El Contratista
proveerá e instalará artefactos de iluminación de emergencia sin indicación de salida: Serán
del tipo autónomo permanente, con 60 leds. Provisto con batería recargable hermética, libre
de mantenimiento, apta para brindar una autonomía mínima de 8 horas, recarga automática
y sistema automático de detección de fallas, marca "ATOMLUX, modelo 2020LED" o
equivalente debidamente aprobado por la Supervisión de obra.
Cantidad: 11 (once)
Ubicación: según planos 1E-01 e 1E-02, además de los correspondientes al 2° y 3° piso.
6. VARIOS
6.1. Provisión de servicio de mantenimiento en equipo de calefacción en S.Pérez 187:
El contratista realizará la limpieza, mantenimiento y puesta • en marcha del equipo marca
"Carder de calefacción existente, ubicado en el tercer piso del inmueble. Además se incluye
la provisión e instalación 'de un detector de gas en dicho local, con indicador sonoro en otro
local habitado permanentemente.
IP"111~WeelVO•
• 11 -
1. Certificación de visita: Los oferentes deberán realizar una visita técnica al edificio previo
a la cotización, a los efectos de tomar conocimiento de las instalaciones existentes, horarios
y condiciónes de trabajo a los que debansdaptarte.
La empresa contratista no podrá posteriormente alegar desconocimiento.del estado del lugar .
en-el que deben desarrollar sus tareas.
Se extenderá a través de la Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta o la
Habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal de Jujuy, él Certificado de visita, para lo cual los
oferentes deberárvpreviamente Coordinar con dichas dependencias el día y el horario en que
podrán ser acompañados por un profesional de la Intendencia o el Habilitado.
Los datos de contacto son:
- Intendenciá de la Cámara de Salta, sita en calle España N° 394, ciudad de Salta, al ,
" teléfono 0387-4228798 en el horario de 7:30 a 13:30 hs. Intendente: IngDaniel Lérida.
4„¿
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
/ PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
- Habilitación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, ,sita en calle San Martín
,N°1176, dudad de San Salvador da Jujuy, al teléfono 0388-4244780, Habilitado: Sr.
Daniel Gutiérrez.
2. Presentación de ofertas: Conjuntamente y en sobre cerrado deberá presentar la
,cotización adjuntando constancia de visita previa Y constancia de por lo menos tres trabajos
similares o de mayor envergadura que el tratado en este pliego, efectuado en los últimos 5
años. ,
La no concurrencia de la visita previa ocasionará la desestimación "in límine" de la oferta.
3. Plazo de entrega v de garantía: El plazo de entrega de los trabajos será de 30 días
hábiles a partir de la fecha de notificación de la orden de compra correspondiente
El plazo de garantía de los trabajos será de 1 (un) año- a partir de la entrega definitiva de los
trabajos,
USOOFICIAL
4. Supervisión de trabajos, conformidad: Los trabajos serán supervisados por un
profesional designado por la Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta
quien además extenderá la conformidad sobre los trabajos mediante sello y firma de la
factura correspondiente.
Cualquier decisión que la Supervisión de obra pueda tornar en cualquier momento, con
respectó' a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serán obligatorias para el contratista.
5 iniciaélon de trabaios — horado: El momento de inidación y el horario de ejecución de los
trabajos., serán convenidos (respetando el plazo de entrega establecido), con la Supervisión
de obra; no pudiendo el contratista comenzar ninguna tarea sin la previa autorización del
mismo.
5.p3
REFERENCIAS
PLANTA-BAJA
I)
MUROS NUEVOS
CONSTRUCCIÓN
EN SECO
//
PINTURA
+0.18
1
os
AMA DE Acs0
8.55
DEPENDENCLA:
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY
DIRECCION:
Av.Senador Pérez n° 187
PROYECTO:
Adolfo Rodrigo RI31,13, Any
08 PA:
TRABAJOS DE ADECUACIÓN
EXPEDIENTE N': 14-8370/12
. NOM2RE ARCHIVO CAD:PLANO:
lAdolfo Rodrigo Ramo Aza ptna 18240F 110.211113.clwgARO- PB
Eseid A: 1:125
S.PÉREZ 187
H11-1.1 I
ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
DIRECTOR: Arq. Guillermina Lysholm
DEPARTAMENTO DE
COORDINACION TECNICA
JEFE: Ani. Juan Paseyro
EICIAMM
HOJA DE
1 4
1° S
Pi
n
r REFERENCIAS o
A
MUROS NUEVOS
CONSTRUCCIÓN
EN SECO
PINTURA
OBRA:
..EPENDENCIra
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY TRABAJOS DE ADECUACIÓN
DIRECCION:
Av.Senador Pérez n° 187
PROYECTO:
Adolfo Rodrigo RabArs.
EXPEDIENTE N' 4-8370/12
ESCALA: 1:126
PLANO:
!DIBUJO.:
1 NOMBRE ARCHIVO CAD:
'Adolfo Rodrigo Ra s, qPera 14-TOF 6-10-20M.dwaARO- 1° PISO S.PÉREZ 187
Ah—L./Z
ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
DIRECTOR: Arq. GuilIermina Lysholm
DEPARTAMENTO DE
COORDINACION TECNICA
JEFE: Arq. Juan
Paseyro
CC:1190N
1
HOJA DE
24
SLIS
PLANTA BAJA
REFERENCIAS
g_ iu.10
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA'
SALIDA CARTELES DE SALIDA
DE EMERGENCIA
+0.18 -
Fuman
DEPENDENCIk
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY
DIRECCION:
Av.Senador Pérez n° 187
1 CIBU4'•:
PROYECTO Adolfo Rodrigo RamoAdolfo Rodrigo Ramo
cero.:
TRABAJOS DE ADECUACIÓN
EXPEDIENTE N': 14-8370/12
NOMBRE ARCHIVO CAD:
Rata iavror ti-10-01164n
k
ALk
l
e
--
25
IE-PB S.PÉREZ 187
ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
DIRECTOR: Arq. Guillermina LyshoIm
DEPARTAMENTO DE
COORDINACION TECNICA
JEFE: Arq. Juan Paseyro
1
HOJA DE
34
1° PISO
REFERENCIAS
IE -
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA
SALIDA CARTELES DE SALIDA
..LIC EMERGENCIA
NOTA: SE PRO\iEERAN
'
CIOLOC:`,AF(Abi
4 ARTEFACTOS TIPO L1 EN DESPACHOS
DEL 2° PISO.
SE PROVEERÁN 2,ÁRTEFACTOS DE
IL1JMINACIóN DE EMERGENCIA Y
2 CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA
EN 3° Y4° PISO.
L.
SALA DE
milm VIDEO CONFERENCIAS
r
50 in2
ririLiLiriE
LiLi
LiLi
L__I
UU Hin Li
Li
Li
I I
PEPENDE.NCLA:
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY TRABAJOS DE ADECUACIÓN
DIRECCION:
EXPEDIENTE N': 14-8370/12
SCALA 2
Av.Senador Pérez n° 187
PROYECTO:
ID:RU.10:
Adolfo Rodrigo Ramo
[Adolfo Rodrigo Remos
NOMBRE ARO-OVO CAD:
1 S10240r 648-2016AniIE - 1° PISO SIP
ÉREZ 187
ItUL
ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION
rOrrJ
DiRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
DIRECTOR: Arq. Guillermlna Lyshalm
DEPARTAMENTO DE
COORDINACION TECNICA
HOJA DE
, JEFE: Arq. Juan Paseyro
44
1
+
CLAUSULAS GENERALES
1°) ORDEN DE PRIORIDAD: El presente procedimiento de contratación y la posterior
ejecución del concuno quedará sometido a las siguientes normas con arreglo al orden de
prelación que se enuncian, a saber:
.
1.- Las cláusulas particulares insertas en el presente pliego de bases y condiciones;
2.- Las presentes cláusulas generales;
3.- La Orden de Compra;
4.- El Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto n° 5720/72, con expresa
exclusión de los incisos 80 y 81 y los Decretos n° 825/88, 826/88 y 827/88 (cfr. Res.
C.S.J.N. 893/88) y Manual de Compras vigente aprobado por Resolución n° 191/08 del
Consejo de la Magistratura.
2°) PLAZOS: Los plazos se computarán en días hábiles judiciales salvo que expresamente se
indican en días corridos. Cuando las cláusulas se refieren a "días hábiles", "días" o cualquier
otra forma, se entenderán como "días hábiles judiciales".
2.1) FERIAS JUDICIALES: El receso judicial no se computará para efectuar descuentos
por pronto pago, mantenimiento de precios ni entrega de los renglones solicitados.
3°) COMPRE TRABAJO ARGENTINO (LEY 25.551): A fin de garantizar el efectivo
cumplimiento del régimen de compre trabajo argentino, toda oferta nacional deberá ser
acompañada por una declaración jurada mediante la cual acredite el cumplimiento de las
condiciones requeridas para ser considerada como tal de acuerdo a lo establecido por el
artículo 11 del Decreto 1600/02. La falta de presentación configurará presunción, que admite
prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la
calificación de oferta nacional.
4°) OFERENTES:
4.1) Se aceptarán ofertas de todas aquellas firmas habilitadas comercialmente a tal efecto, se
encuentren o no inscriptas en el registro a que se refiere el artículo 61 Inc. 1° del Decreto
5720/72.
4.2) NOMBRE DE FANTASÍA: Los oferentes que coticen con nombres "fantasía" deberán
identificar claramente el titular o titulares de la firma o su denominación societaria.
4.3) COOPERATIVAS: Para aquellas contrataciones que por su naturaleza sea necesario, las
sociedades cooperativas que deseen cotizar, deberán acompañar la constancia de autorización
para fimcionar otorgada por la INAES consignando el número de inscripción o matrícula del
registro de dicho Organismo (Art. 9° y 10' Ley 20337 y Dec. 2015/94). Asimismo, se pone en
conocimiento que, de resultar adjudicataria, se llevará a conocimiento del Instituto Nacional
de Acción Cooperativa dicha situación.
4.4) DOCUMENTACION LEGAL: Las personas jurídicas que presenten ofertas, deberán
acreditar, como requisito de admisibilidad, la representación de quien suscriba la propuesta,
anexando la documentación pertinente, como así también actas de creación, sus estatutos
sociales y constancias de inscripción por ante la Inspección General de Justicia debidamente
certificada por Funcionario Público, Escribano o Entidad Bancaria. En caso de ser el
Escribano de extraña jurisdicción, la certificación debe ser acompañada de la correspondiente
legalización del Colegio respectivo. El Poder Judicial podrá exigir la presentación de cualquier
documentación legal atinente al funcionamiento societario.
4.5) INSCRIPCIONES, OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES:
a. Los proveedores deberán acreditar su situación impositiva ante la AFIP mediante
presentación de la correspondiente "Constancia de Inscripción" actualizada.
b. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Los oferentes cuya oferta supere el
monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), deberán acreditar -durante la
sustanciación del presente acto licitario-, la pertinente habilitación, a través del
Certificado Fiscal para contratar con el Estado acorde lo establece la Resolución
General N° 1814/2005 de la A.F.I.P.
4.6) PENALIDADES: Se rechazarán las ofertas formuladas por proveedores cuyos
incumplimientos -según el registro que lleva la División Técnica de la Dirección General de
Administración Financiera- hayan dado lugar a rescisiones con penalidades de contratos
celebrados con el Poder Judicial de la Nación en los tres arios inmediatos anteriores al presente
llamado. Asimismo, las rescisiones dispuestas, en igual lapso, por cualquier ente público, que
lleguen a conocimiento de este Poder Judicial, podrán ser tenidas en consideración a efectos
de ponderar la conveniencia de las ofertas afectadas. De la misma manera se evaluarán los
antecedentes relativos a penalidades aplicadas con motivo u ocasión de la ejecución de
contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nación. La presente disposición podrá ser
obviada, por vía de excepción, cuando medien razones de conveniencia para el Poder Judicial,
debidamente fundadas (Resolución Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 637/94).
5°) ADQUISICION DEL PLIEGO: La adquisición del pliego de bases y condiciones
constituye requisito indispensable para la admisión de las ofertas.
6°) GARANTIA DE OFERTA: Cada oferente deberá presentar, conjuntamente con su
propuesta, garantía de mantenimiento de la misma por el término previsto en el pliego. Dicha
garantía equivaldrá al cinco por ciento (5%) del precio total de la correspondiente oferta y
podrá ser constituido en cualquiera de las modalidades prescriptas por el inc. 34 del
Reglamento de Contrataciones (cfr. Res. 913/88 y 944/88). Deberá tenerse en cuenta que la
garantía será extendida a favor de "Poder Judicial de la Nación, Dirección General de'
Administración Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por ser la
Repartición contratante. En el Acta de Apertura de ofertas se asentará la garantía elegida y
presentada por cada proponente. El incumplimiento del requisito exigido en este artículo
será causal de desestimación de la oferta. En caso de que el proponente desistiese de su
oferta durante el plazo de vigencia, perderá la garantía y su incumplimiento será incluido en el
registro indicado en el artículo 4° Inciso 6 de este pliego, comprendiendo al oferente las
consecuencias dispuestas por dicho precepto.
56,
7°) DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
7.1) DOCUMENTACION:
r Al momento de presentar la oferta y sin perluicio de la documentación particular
requerida en las especificaciones técnicas, los oferentes deberán acompañar sus ofertas
,con la siguiente documentación:
a. La Garantía de Oferta correspondiente, conforme lo dispone el Artículo 6° y bajo
las condiciones del Artículo 110 de las Cláusulas Generales.
b. Documentación legal de la firma oferente de acuerdo a lo previsto en el artículo
4.4 de las presentes Cláusulas Generales.
c. Constancia de Inscripción ante la AFIP vigente de acuerdo a lo previsto en el
artículo 4.5.a. de las presentes Cláusulas Generales.
d. Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo ¿lo previsto en el artículo 4.5.b. de
o
las presentes Cláusulas Generales.
e. La Constancia de adquisición del presente pliego de bases y condiciones,
conforme lo dispone el artículo 5° de las presentes Cláusulas Generales.
7.2) FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Las ofertas se realizaran respetando las siguientes condiciones:
a. Las ofertas deberán estar firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante
legal o persona autorizada, y presentarla en original y duplicado.
b. Las ofertas deberán ser formuladas en Pesos Moneda Nacional, (Ley 25.561 —
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario-).
c. COTIZACIÓN: Cada proponente podrá formular oferta por renglón, por grupo de
renglones o por la totalidad de los mismos. Como alternativa, después de haber
cotizado por renglón, puede ofertar por el total de los efectos o grupo de renglones,
sobre la base de su adjudicación íntegra. En caso de efectuar cotización global, los
oferentes deberán indicar el costo individual de cada renglón que compone la misma o
indicar el grado de incidencia porcentual en cada uno de ellos. Para el caso de cotizarse
uno o más renglones, el oferente deberá indicar también una desagregación —que
contemple el mayor nivel de detalle- de los ítem, insumos, servicios y utilidad
incluidos en el precio ofertado.
No se considerarán propuestas que contentan enmiendas, entrelíneas, o raspaduras en
las partes fundamentales que no estén debidamente salvadas por el oferente, o que estén
escritas con lápiz común.
8°) MARCA: Si las especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente, o cualquier
otra palabra que exprese lo mismo, debe tomarse como modelo patrón. El contratista podrá
ofrecer otra de igual o mayor calidad de la que figure en las especificaciones técnicas. Para
aquellos renglones en que se mencione alguna marca o tipo los oferentes deberán indicar la
marca ofrecida.
9°) ACONDICIONAMIENTO: Cuando hubiere renglones en los que se solicite un
3
acondicionamiento específico en cuanto a la cantidad de unidades que debe contener cada
envase o pack, pueden ofrecerse como alternativa otras opciones, salvo previsión en contrario
en las cláusulas particulares o especificaciones técnicas.
100) APERTURA DE OFERTAS: (IMPORTANTE) Se recomienda a los señores oferentes
arbitrar los medios a su alcance a efectos de que su oferta se encuentre con la suficiente
anticipación a la hora prevista para la apertura en el lugar indicado en "LUGAR DE
APERTURA DE LAS OFERTAS".
A partir de la hora fijada para la apertura del Acto no se aceptarán ofertas, aun cuando
el Acto no se haya iniciado.
11°) MANTENIMIENTO DE OFERTA: Se renovará automáticamente por igual plazo, y así
sucesivamente, en caso que el oferente no manifieste de manera expresa su negativa,
comunicándola en forma fehaciente hasta cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del
plazo establecido.
12°) PREADJUDICACIÓN:
12.1) PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN: La comunicación de la preadjudicación se hará en
pizarra por los siguientes períodos: Contratación Directa (1 día) Licitación Privada (2 días)
Licitación Pública (3 días) y el plazo para impugnaciones es de 3 días a contar desde el
vencimiento del término fijado para los anuncios.
12.2) IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN: Los oferentes que formulen impugnaciones
contra el acto de preadjudicación deberán acreditar, como requisito de admisibilidad, haber
efectuado un depósito o caución en concepto de garantía, equivalente al 1% (uno por ciento)
del monto del presupuesto oficial de la licitación o el de su oferta, el que fuere mayor. En
ningún caso la caución podrá ser inferior a la suma de pesos doscientos ($ 200).
Dicho depósito se hará en la Cuenta N° 250000883 del Banco de la Nación Argentina
(Sucursal Tribunales) denominada "PJN-0500/320-DAF-C.Mag-Impug.Lic-Gtía". Si se
omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, la impugnación se tendrá por no
presentada. En caso de que la impugnación resulte procedente, dicha garantía será devuelta a
solicitud del impugnante, una vez resuelto el caso por la autoridad competente. La resolución
que declare improcedente una impugnación, causará la pérdida de la garantía constituida, a
favor del Poder Judicial de la Nación (Res. Consejo Magistratura N°27/00).
13°) ADJUDICACIÓN:
13.1) La adjudicación de la contratación resuelta por la Dirección General de Administración
Financiera dentro del plazo de mantenimiento de oferta o de sus prórrogas, producirá el
perfeccionamiento automático del contrato. Si el acto de adjudicación emanara de la
Administración General, tales efectos se verificarán vencido el plazo recursivo del Art. 44 del
Reglamento General del Consejo de la Magistratura y en tanto no se haya interpuesto el
recurso jerárquico previsto en el Art. 19 de la Ley 24.937 contra el referido acto de o
adjudicación de acuerdo a lo previsto en el artículo 13.5. de las presentes Cláusulas Generales.
4
El Departamento de Compras emitirá dentro de los cinco días hábiles de perfeccionado el
contrato, la respectiva Orden de Compra, a partir de cuya notificación comenzarán a correr los
plazos de ejecución contractual.
13.2) CREDITOS Y RECURSOS: La presente contratación queda sujeta a la existencia de
, créditos y recursos al momento de la adjudicación.
13.3) GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: Recibida la Orden de Compra, el adjudicatario
deberá presentar garantía de ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La
misma ascenderá al 20% del total adjudicado y podrá ser constituida con arreglo a las
previsiones del inc. 34 del Reglamento de Contrataciones. La falta de presentación de esa
garantía producirá la automática rescisión del contrato y obligará al adjudicatario a ingresar al
Poder Judicial, en concepto de multa, el 20% indicado. En caso de que así no lo hiciere, el
Poder Judicial podrá compensar con cualquier acreencia del proveedor, ejecutar la garantía de
oferta y perseguir el cóbro del saldo restante. Asimismo, el incumplimiento contractual será
asentado en el registro referido en el artículo 4° Inciso Tde este pliego.
13.4) SEGUROS: El adjudicatario está obligado a asegurar a su personal contra accidentes de
trabajo, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes; a tal efecto , deberá en el plazo máximo
de 48 horas hábiles de recibida la correspondiente orden de compra, ante la intendencia del
edificio involucrado o a falta de ésta ante la habilitación pertinente, presentar la póliza que
certifique dicha obligación; no pudiendo ingresar ningún personal, ni por ende, ejecutar tarea
alguna, hasta cumplir con el requisito enunciado.
Los trabajadores que el contratista emplee en la prestación, (deberán contar con seguro por
accidentes de trabajo, de conformidad con la Ley 24.557 y normas reglamentarias. En
consecuencia, y excepto que se encuentre en el supuesto previsto en el artículo tercero del
citado cuerpo legal, deberá demostrar poseer el seguro obligatorio legalmente establecido y su
condición de afiliado a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.). En tal sentido, la
referida póliza deberá contener la nómina del personal empleado' para los trabajos con
indicación de sus documentos de identidad (tipo y número); debiendo acreditar por medio
fehaciente (vg.: certificación extendida por la compañía aseguradora o copia certificada
autenticada. del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado se encuentra
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo de su elección. Ante el supuesto de producirse altas, se deberá certificar en igual
plazo, la incorporación del nuevo empleado dentro del Marco de la cobertura. Ese trabajador,
solo podrá ingresar luego de tenerse por acreditado tal extremo en los términos ya enunciados.
La vigencia de los seguros deberá extenderse hasta la finalización del contrato.
En el mismo sentido, al requerir el contratista la conformidad del servicio prestado, deberá
exhibir ante la autoridad que presta la misma, la constancia de haber hecho efectivo el pago de
la cuota mensual de la póliza, correspondiente al período que se pretende conformar.
La autoridad pertinente asentará el cumplimiento efectivo de éste requisito en la
documentación conformada.
13.5.) REVISIÓN Y RECURSO JERARQUICO CONTRA EL ACTO DE
AD.TUDICACION:
5
rs.
Respecto de las decisiones del Administrador General del Poder Judicial sólo procederá el
recurso jerárquico ante el plenario del Consejo previo conocimiento e informe de la Comisión
de Administración y Financiera (Artículo 19° de la Ley 24.937).
RECURSO JERÁRQUICO: Artículo 440 del Reglamento General del Consejo de la
Magistratura. "El recurso jerárquico previsto en el Art. 19 de la Ley 24.937 deberá
interponerse y fundarse por escrito dentro del quinto día hábil de producida la notificación
fehaciente de lo resuelto. En el día hábil siguiente el recurso y todos los antecedentes deberán
ser girados a la Comisión de AdminiStración y Financiera, la que lo incluirá en el orden del día
de la reunión que celebre".
Las presentaciones contra el acto administrativo que resuelva la adjudicación en los términos
del precepto precedente, deberán cóncretarse en el plazo establecido por ante la Mesa de
Entradas de la Dirección General dé Administración Financiera -Sarmiento 877, Planta Baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en el horario de 7.30 a 13.30 hs. Dicho término para
recurrir amplía automáticamente el plazo de mantenimiento de ofertas. Los recurrentes
deberán acreditar como requisito de admisibilidad, haber efectuado un depósito en concepto
de garantía, equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial de la
licitación o el de su oferta, el que fuere mayor. En ningún caso el depósito podrá ser inferior a
la suma de pesos doscientos ($ 200). Dicho depósito se hará en la Cuenta N° 250000883 del
Banco de la Nación Argentina (Sucursal Tribunales) denominada "PJN-0500/320-DAFC.Mag-Impugn.Lic-Gtía". Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, el
recurso se tendrá por no presentado. En caso que el Plenario del Cuerpo hiciere lugar al
recurso, dicha garantía será devuelta a solicitud del recurrente. La resolución que declare
improcedente un recurso causará la pérdida de la garantía constituida a favor del Poder
Judicial de la Nación (Res. Con. Mag. N° 274/00 modif. por Res. Con. Mag.95/03).
13.6) DEVOLUCION GARANTÍA DE OFERTA A OFERENTES NO
ADJUDICATARIOS: Los oferentes que no resulten adjudicatarios, podrán solicitar la
devolución de la garantía de oferta, una vez decidida la adjudicación. Se tomará como fecha
cierta de la notificación de la adjudicación, el vencimiento requerido por el art. 44. del
Reglamento General del Consejo de la Magistratura o en su caso la fecha de Resolución de la
Adjudicación, emitida por la Dirección General de Administración Financiera.
14°) FORMALIDADES DE LA CONTRATACION:
14.1.) ENTREGA:
a. PLAZO DE ENTREGA: Será el consignado en el presente pliego y el mismo se
computará -para todos los casos- desde la recepción de la pertinente orden de compra.
b. FLETE, DESCARGA, ETC.: El flete, descarga y estiba de los elementos, como así
también el seguro que cubra el riesgo del personal. empleado en dichas tareas será por
cuenta del adjudicatario.
14.2) FACTURACIÓN:
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el Estado debe considerarse como
"Consumidor Final".
a. No se dará curso a la facturación que no se presente acompañada de la certificación de
6
sok
recepción definitiva, la que deberá ser otorgada por funcionario, con sello aclaratorio y
anteponiendo la leyenda "Provisión prestada de conformidad", la fecha de recepción y
de otorgamiento de la recepción definitiva (Res CSJN 151 y 543/90), y que no contenga
la referencia a la contratación que la origina.
b. FACTURACIÓN PARCIAL: Se aceptará facturación parcial de la mercadería entregada
-
y recepcionada de conformidad.
14.3) FORMA DE PAGO: El vencimiento del pago de la prestación será de 30 (treinta) días
hábiles de ingresada la correspondiente factura, presentada de conformidad con lo previsto en
el punto precedente.
14.4) DEVOLUCION GARANTIA DE ADJUDICACIÓN:
a. Se tomará como fecha de devolución el vencimiento del plazo previsto en el Inc. 106
(vicios redhibitorios) del Reglamento de Contrataciones, computado a partir de la
recepción definitiva de bienes o servicios o última recepción en caso de entregas
parciales. Si la contratación previese una garantía de calidad del servicio o bien
entregado, la devolución procederá a partir de la caducidad de dicha garantía, en caso
de que este plazo fuese mayor al establecido por el referido Inc.106.
b. Establecer en seis (6) meses, el plazo otorgado a los depositantes de garantías de
ofertas y/o adjudicación constituidas bajo la forma de avales bancarios, pólizas de
caución o pagarés, a partir de la notificación fehaciente, para que proceda a su retiro en
el sector Tesorería en la calle Sarmiento 877 cuarto piso Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
c. Anualmente se procederá a la destrucción de los documentos cuya devolución no haya
sido solicitada en los plazos previstos en el párrafo anterior.
7