NORMAS TÉCNICAS SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Octubre 2014 1 Índice 1. Normas sobre Inversión Pública y proyectos de inversión. ...................................................... 3 2. Normas de formulación y evaluación de proyectos de inversión ............................................. 4 3. Normas para la presentación de estudios y otorgamiento de admisibilidad ............................ 5 4. Normas relativas a los plazos de vigencia de los estudios ........................................................ 5 5. Normas en materia de análisis, conformidad y dictamen técnico de OPP ................................ 6 6. Normas técnicas de seguimiento físico y financiero de la ejecución ........................................ 7 7. Normas técnicas sobre comunicaciones y notificaciones del Sistema. ..................................... 8 ANEXO 1 – Requerimientos Mínimos para la Formulación y Presentación de Proyectos de Inversión ......................................................................................................................................... 9 A – Iniciativa .................................................................................................................................. 9 B – Perfil....................................................................................................................................... 10 C – Prefactibilidad y Factibilidad .................................................................................................11 ANEXO 2 – Diccionario de Procesos .......................................................................................... 12 ANEXO 3 – Diccionario de Componentes por tipo de proyectos ................................................ 14 I. Descripción de los componentes de un proyecto de capital físico .......................................... 14 II. Componentes de un proyecto de capital humano .................................................................... 15 III. Componentes de un proyecto de Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto – Sector Público ............................................................................................................................... 16 IV. Componentes de un proyecto de Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto – Sector Privado .............................................................................................................................. 17 ANEXO 4 – Identificación de los componentes por tipo de proyecto y etapa a financiar ........... 18 Componentes de un proyecto de capital físico ................................................................................. 18 Componentes de un proyecto de capital humano ............................................................................. 18 Componentes de un proyecto de creación de conocimiento............................................................. 18 2 1. Normas sobre Inversión Pública y proyectos de inversión. 1.1. Las presentes Normas Técnicas serán de aplicación a las instituciones que proyecten y/o ejecuten inversión pública, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 a 25 de la ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012. 1.2. A los efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, constituyen materia de estas Normas Técnicas: a) inversión pública: la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y actividades que incrementen el patrimonio de los organismos del sector público, el capital físico, el capital humano y la creación de conocimiento, cuyo fin sea crear, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o recuperar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios; b) los pagos sin contraprestación mediante transferencias cuyo objeto sea que los perceptores adquieran activos de capital; c) los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados. 1.3. Se entiende por programa de inversión pública el conjunto coordinado de proyectos referidos a un sector, área o región. Se entiende por proyecto de inversión pública el conjunto de actividades, planificadas y relacionadas entre sí que, mediante el uso de insumos, generen productos dentro de un tiempo determinado, con el fin concreto de solucionar un problema, promover el desarrollo, o mejorar la prestación de servicios o situaciones específicas en algún sector, área o región. 1.4. A los efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, se entenderá por ciclo de vida de un proyecto de inversión pública a la trayectoria que sigue todo proyecto de inversión, desde su inicio hasta su puesta en operación. Comprende las siguientes fases: a) preinversión: es la fase en que se realizan todos los estudios relevantes para obtener información necesaria que permite realizar la evaluación previa para la toma de decisión en relación al proyecto. Incluye las siguientes etapas: idea o iniciativa, perfil, prefactibilidad y factibilidad; b) inversión: refiere a la concreción de los proyectos evaluados positivamente en la etapa de preinversión y comprende las etapas de Diseño definitivo del proyecto y de Ejecución; c) operación: es la fase en que comienza con la puesta en marcha del proyecto de inversión, y en la cual se materializan los beneficios previstos en la etapa de preinversión. Esta fase cuenta con una sola etapa que es Operación, la cual podría visualizarse en dos sub etapas: puesta en marcha y producción de bienes y servicios. 1.5. A los efectos del SNIP, el proyecto de inversión es la unidad básica de análisis. No se podrán fraccionar los proyectos de inversión, debiéndose programar el desarrollo del proyecto conservando su integridad en costos, componentes y período de ejecución, aún cuando su horizonte de ejecución exceda el período presupuestal. 1.6. Los proyectos de inversión pública podrán ser de tres tipos: a) proyectos de capital físico: son aquellos que tienen como finalidad incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios; b) proyectos de capital humano: son aquellos que tienen como finalidad 3 implementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios o valor del recurso humano; c) proyectos de creación de conocimientos: son aquellos que tienen como finalidad tanto la investigación y el desarrollo como la identificación de la existencia o características de recursos físicos o humanos. 2. Normas de formulación y evaluación de proyectos de inversión 2.1. Los estudios de preinversión de los proyectos deberán plasmarse en el “documento del proyecto” cuyo contenido responderá a los requerimientos definidos por el SNIP. 2.2. Los requerimientos mínimos exigidos para la formulación y evaluación de proyectos serán definidos por el SNIP, los cuales dependerán del tipo de proyecto, de la etapa a la que postule y del monto y complejidad de la inversión. Sin perjuicio de lo anterior, el SNIP podrá solicitar los estudios complementarios que estime convenientes. 2.3. Los organismos deberán presentar los proyectos cumpliendo con las normativas medioambientales y de ordenamiento territorial vigentes. El SNIP podrá solicitar las certificaciones correspondientes, previo a la habilitación de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de requerir toda otra información relevante para la evaluación técnica de los proyectos. 2.4. El cronograma de inversión debe desagregarse por componentes, los cuales son definidos por el SNIP y se incluyen en Anexo 3 de las presentes. 2.5. En los estudios de preinversión se deberán determinar los gastos de operación (por ejemplo: salarios y gastos de funcionamiento) y de mantenimiento, durante el horizonte de evaluación definido para cada proyecto. 2.6. No se podrán fraccionar los proyectos de inversión al momento de su presentación al SNIP. Se debe programar el desarrollo del proyecto conservando su integridad en costos, componentes y período de ejecución, aún cuando su horizonte de ejecución exceda un período presupuestario. En el caso de los costos, el organismo deberá especificar la moneda y, en caso de tratarse de moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado en el estudio que se presenta al SNIP. 2.7. El horizonte de evaluación de un proyecto de inversión se define en el perfil, y debe permanecer incambiado durante todo el ciclo de vida del proyecto. Durante todo el horizonte de evaluación, deberá mantenerse el nivel de servicio de la solución prevista por el proyecto. Se facilitará una tabla de referencia con los horizontes de evaluación por tipo de proyecto. Los organismos podrán proponer otro horizonte de evaluación para un proyecto, el que deberán justificar técnicamente para ser validado por OPP. 2.8. El proyecto tendrá que considerar valor de rescate si la vida útil excede el horizonte de evaluación o si las inversiones asociadas tienen un uso alternativo al final de dicho horizonte. 4 2.9. El jerarca del organismo formulador del proyecto será responsable del contenido y alcance de la información de respaldo para cada proyecto de inversión que se presente oficialmente al SNIP. 3. Normas para la presentación de estudios y otorgamiento de admisibilidad 3.1. La presentación de estudios de preinversión podrá realizarse durante todo el año calendario. 3.2. La información registrada por los organismos formuladores en las pantallas del Banco de Proyectos, es una síntesis del proyecto y no reemplaza al “documento del proyecto”, el cual debe adjuntarse en el BDP. 3.3. Cuando el estudio cumpla con los requerimientos formales exigidos, se considerará admitido, y el sistema le asignará un código identificador que acompañará al proyecto en todas las fases del ciclo de vida. Los requerimientos exigidos para cada etapa se definen en Anexo 1 de las presentes. 3.4. El nombre de un proyecto es la identificación de una acción ante el SNIP y se caracteriza por una estructura específica estandarizada, que se autogenerará a partir de la selección o definición de los siguientes tres elementos: • • • Proceso: es la acción que caracteriza la naturaleza de la inversión; por ejemplo: Construcción, Ampliación, Capacitación, Diagnóstico, Censo, Investigación. Objeto: es la materia o motivo de la inversión; por ejemplo: Escuela, Hospital, Carretera, Camino vecinal, Puente; y Localización: corresponde a la desagregación de la localización geográfica hasta el nivel inferior del Departamento donde está localizado el proyecto de inversión. Está representada por el nombre de la ciudad, pueblo o paraje y el Departamento. Por ejemplo: “Barrio XX, Ciudad YY, Depto. ZZ”. El nombre del proyecto debe ser claro y preciso en cuanto a su identificación, o sea, debe ser capaz por sí sólo de dar una señal muy precisa sobre la utilización o destino de los recursos públicos que se están solicitando para su ejecución. El cuadro siguiente ilustra gráficamente cómo se debe representar el nombre de un proyecto de inversión en el SNIP: ¿Qué se va a hacer? Proceso ¿Sobre qué se va a hacer? Objeto ¿Dónde se va a hacer? Localización En Anexo 2 se incorpora un diccionario de procesos definidos por el SNIP, el cual incluye una definición de cada uno de ellos. 4. Normas relativas a los plazos de vigencia de los estudios 5 4.1. No serán considerados a los efectos de su evaluación, estudios de preinversión con una antigüedad superior a los cinco años, ni diseños cuya elaboración exceda los tres años. 5. Normas en materia de análisis, conformidad y dictamen técnico de OPP 5.1. La OPP sólo analizará los proyectos de inversión admitidos. 5.2. Cada proyecto que forma parte de un programa deberá individualizarse, formularse, evaluarse y presentarse como una unidad por separado, explicitando la vinculación o las relaciones con otros proyectos. 5.3. La OPP podrá emitir informes de conformidad técnica o dictamen técnico. Emitirá conformidad técnica cuando los estudios presentados sean aprobados pero aún no alcancen el nivel de exigencia determinado por el SNIP. Emitirá dictamen técnico cuando los estudios presentados alcancen satisfactoriamente el nivel de exigencia definido para dicho tipo de proyecto y se verifique el cumplimiento de todos los requisitos normativos en la materia específica del proyecto en cuestión, así como se obtengan todas las autorizaciones pertinentes, como ser, requisitos ambientales, tecnológicos, etc. Ambos informes deberán estar debidamente fundados y ser comunicados al organismo formulador. Se entiende por nivel de exigencia al nivel de requerimientos necesarios que deberá cumplir un proyecto para obtener un dictamen técnico. En todos los casos, el nivel de exigencia requerido debe ser igual o superior al de Perfil. 5.4. Una vez analizados, los estudios de preinversión de los proyectos podrán estar en los siguientes estados: a) Aprobado: cuando el estudio ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos y lineamientos metodológicos emitidos por el SNIP. b) Pendiente en Organismo: cuando se han remitido al organismo observaciones sobre el estudio presentado, las cuales pueden ser subsanables. c) Rechazado: cuando el estudio no cumple con los requerimientos y lineamientos metodológicos emitidos por el SNIP. 5.5. El dictamen técnico favorable emitido por la OPP valida los estudios de preinversión. Cualquier modificación en un proyecto, que a juicio del SNIP, implique inconsistencia con dichos estudios de preinversión en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto, determinará la pérdida de la condición de aprobado de su dictamen técnico. Para obtener un nuevo dictamen técnico, el organismo deberá presentar los estudios para ser nuevamente evaluados. 5.6. Cuando un proyecto de inversión experimente cambios, demoras o desvíos luego de cerrada la etapa de preinversión, el organismo deberá presentar una reprogramación física y financiera, así como la información que la OPP considere necesaria, a los efectos de evaluar si dichas variaciones ameritan la emisión de un nuevo dictamen técnico. 6 5.7. La vigencia del dictamen técnico emitido por la OPP para un proyecto de inversión, es de tres años a partir de la fecha de notificación al Organismo. Vencido dicho plazo, el proyecto entrará en una etapa de revisión, de la que podrá surgir la pérdida del dictamen favorable o una prórroga del mismo. 5.8. Si el estado del estudio de un proyecto es “Pendiente en Organismo”, el plazo máximo de 90 días establecido en la reglamentación para emitir el dictamen técnico se entiende suspendido hasta tanto se responda a las observaciones. Las observaciones son pertinentes a la formulación y evaluación del proyecto, y refieren a aspectos técnicos, datos, contenidos, aspectos metodológicos o normativos del estudio correspondiente. El evaluador técnico del SNIP fijará, en coordinación con el organismo, un plazo máximo para responder las observaciones, vencido el cual el proyecto podrá ser rechazado. 5.9. Cuando el estudio de preinversión sea “rechazado”, el proyecto de inversión no podrá continuar su ciclo de vida dentro del SNIP. A efectos de dar solución a la problemática identificada en el estudio rechazado, la institución responsable deberá ingresar al SNIP un nuevo proyecto. 5.10. Los organismos tienen la potestad de abandonar los proyectos presentados ante el SNIP en fase de preinversión. Los proyectos en estas condiciones se mantendrán en un estado denominado “abandonado”, pudiéndolo retomar el organismo en cualquier momento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.7 de las presentes Normas. 5.11. Los proyectos que tengan estudios de preinversión aprobados pueden ser reasignados a otros organismos. Para tal efecto, el organismo que ingresó los estudios deberá manifestar su intención de no continuar con el proceso. El organismo que tenga intención de proseguir el proyecto deberá comunicarlo a OPP y la reasignación se hará una vez que OPP lo habilite. 6. Normas técnicas de seguimiento físico y financiero de la ejecución 6.1. La OPP realizará el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión. A tales efectos, los organismos ejecutores deberán ingresar la información concerniente con la frecuencia y condiciones que establezca el SNIP. 6.2. La OPP podrá efectuar visitas a terreno para verificar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos de inversión, debiendo el organismo ejecutor del proyecto otorgar las facilidades de acceso para el cumplimiento de estas tareas. 6.3. Al concluir la fase de inversión de un proyecto de inversión, el organismo ejecutor deberá emitir el “Informe de cierre de ejecución de la inversión”, debiendo adjuntar el documento en el BDP. 7 7. Normas técnicas sobre comunicaciones y notificaciones del Sistema. 7.1. Las comunicaciones, notificaciones y toda otra información que surja del BDP tendrán carácter oficial y será responsabilidad de los organismos alcanzados por el SNIP mantenerse informados de las mismas. 8 ANEXO 1 – Requerimientos Mínimos para la Formulación y Presentación de Proyectos de Inversión A continuación se presentan los elementos mínimos que deben contener los estudios de proyectos, de acuerdo a la etapa que corresponda. A – Iniciativa ETAPA Fuente de información principal Exigencia según etapa BAJA INICIATIVA SECUNDARIA MEDIA ALTA NO EXIGIDO RECOMENDADO OBLIGAT ORIO IDENTIFICACIÓN II.1 – Marco de referencia y racionalidad del proyecto II.2 – Definición del problema X X FORMULACIÓN III.1.1 - Identificar área de estudio y área de influencia III.1.2 - Identificar y cuantificar la población objetivo III.1.3 - Estimar demanda actual y proyectada III.1.4 - Estimar oferta actual y proyectada III.1.5 - Determinar déficit actual y proyectado III.1.6 - Identificar y seleccionar las alternativas Nombre y objetivos del proyecto III.2.1 - Definir Productos y actividades del proyecto III.2.2 - Identificar efectos del proyecto, beneficiarios y perjudicados III.2.3 - Estudio de factibilidad técnica III.2.4 - Estudio de factibilidad ambiental III.2.5 - Estudio de factibilidad jurídico – institucional III.2.6 -Identificar, cuantificar y valorar beneficios del proyecto III.2.7 - Identificar, cuantificar y valorar costos del proyecto III.2.8 - Determinar el flujo de beneficios netos X X X X X X X X X X X X X X X EVALUACIÓN IV.1 -Aplicar indicadores de evaluación económica de proyectos IV.2 - Realizar análisis de sensibilidad IV.3 - Realizar análisis de riesgo IV.4 - Describir financiamiento y cronograma de la inversión IV.5 - Identificar indicadores para la ejecución / operación IV.6 - Realizar conclusiones acerca de la evaluación realizada X X X X X X 9 B – Perfil ETAPA Fuente de información principal Exigencia según etapa BAJA PERFIL SECUNDARIA MEDIA ALTA NO EXIGIDO RECOMENDADO OBLIGAT ORIO IDENTIFICACIÓN II.1 – Marco de referencia y racionalidad del proyecto II.2 – Definición del problema X X FORMULACIÓN III.1.1 - Identificar área de estudio y área de influencia III.1.2 - Identificar y cuantificar la población objetivo III.1.3 - Estimar demanda actual y proyectada III.1.4 - Estimar oferta actual y proyectada III.1.5 - Determinar déficit actual y proyectado III.1.6 - Identificar y seleccionar las alternativas Nombre y objetivos del proyecto III.2.1 - Definir Productos y actividades del proyecto III.2.2 - Identificar efectos del proyecto, beneficiarios y perjudicados III.2.3 - Estudio de factibilidad técnica III.2.4 - Estudio de factibilidad ambiental III.2.5 - Estudio de factibilidad jurídico – institucional III.2.6 -Identificar, cuantificar y valorar beneficios del proyecto III.2.7 - Identificar, cuantificar y valorar costos del proyecto III.2.8 - Determinar el flujo de beneficios netos X X X X X X X X X X X X X X X EVALUACIÓN IV.1 -Aplicar indicadores de evaluación económica de proyectos IV.2 - Realizar análisis de sensibilidad IV.3 - Realizar análisis de riesgo IV.4 - Describir financiamiento y cronograma de la inversión IV.5 - Identificar indicadores para la ejecución / operación IV.6 - Realizar conclusiones acerca de la evaluación realizada X X X X X X Para el caso que el nivel de estudios requeridos (nivel de exigencia) para un proyecto de inversión sea el de Perfil, tanto la información referida a la identificación, cuantificación y valoración de beneficios y costos del proyecto (puntos III.2.6, III.2.7), el flujo de beneficios netos (punto III.2.8), así como la aplicación de indicadores de evaluación económica (punto IV.1) serán considerados obligatorios en los documentos del proyecto. 10 C – Prefactibilidad y Factibilidad ETAPA PREFACTIBILIDAD y FACTIBILIDAD Fuente de información principal Exigencia según etapa BAJA SECUNDARIA MEDIA ALTA NO EXIGIDO RECOMENDADO OBLIGAT ORIO IDENTIFICACIÓN X X II.1 – Marco de referencia y racionalidad del proyecto II.2 – Definición del problema FORMULACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X III.1.1 - Identificar área de estudio y área de influencia III.1.2 - Identificar y cuantificar la población objetivo III.1.3 - Estimar demanda actual y proyectada III.1.4 - Estimar oferta actual y proyectada III.1.5 - Determinar déficit actual y proyectado III.1.6 - Identificar y seleccionar las alternativas Nombre y objetivos del proyecto III.2.1 - Definir Productos y actividades del proyecto III.2.2 - Identificar efectos del proyecto, beneficiarios y perjudicados III.2.3 - Estudio de factibilidad técnica III.2.4 - Estudio de factibilidad ambiental III.2.5 - Estudio de factibilidad jurídico – institucional III.2.6 -Identificar, cuantificar y valorar beneficios del proyecto III.2.7 - Identificar, cuantificar y valorar costos del proyecto III.2.8 - Determinar el flujo de beneficios netos EVALUACIÓN IV.1 -Aplicar indicadores de evaluación económica de proyectos IV.2 - Realizar análisis de sensibilidad IV.3 - Realizar análisis de riesgo IV.4 - Describir financiamiento y cronograma de la inversión IV.5 - Identificar indicadores para la ejecución / operación IV.6 - Realizar conclusiones acerca de la evaluación realizada X (Prefact) X (Prefact) X (Prefact) X X (Fact) X (Fact) X (Fact) X X El nivel de estudios en etapa de Prefactibilidad implica, en términos generales, la selección por la mejor alternativa para el proyecto (sin perjuicio que este objetivo pudiera haber sido obtenido en la etapa de Perfil). El nivel o etapa de Factibilidad es necesaria cuando se requiere profundizar en la recopilación de información a los efectos de poder realizar adecuadamente la evaluación de la alternativa seleccionada. 11 ANEXO 2 – Diccionario de Procesos Los procesos se definen para cada tipo de proyecto en función de la acción principal del mismo: a) Proyectos de Capital Físico Adquisición: b) Acción que consiste en la adquisición de bienes. Adecuación: Acción que tiene como objetivo modificar o remodelar un bien existente para adecuarlo a una norma, a un determinado estándar o nivel de calidad a alcanzar. Ampliación: Acción que tiene por objeto aumentar la capacidad de servicio de un bien, sin modificación sustancial de lo existente. La ampliación de infraestructura debe considerar el equipamiento necesario en su formulación. Construcción: Acción que corresponde a la materialización de un bien que no existe a la fecha. La construcción de infraestructura debe tener considerado el equipamiento necesario para la correcta prestación de los servicios. Equipamiento: Consiste en la adquisición de nuevos elementos en un bien existente. No se debe incluir bajo este concepto el equipamiento normal e indispensable de todo proyecto, pues la construcción, ampliación, reposición o reconstrucción de un bien, debe estar considerado dentro de su formulación. Reconstrucción: Acción que tiene por objeto recuperar un bien preexistente. Reparación: Acción que tiene por finalidad recuperar el deterioro sufrido en un bien. Reposición: Implica la renovación parcial o total de bienes de forma de mantener un servicio existente, con o sin cambio de la capacidad y calidad del mismo. Restauración: Acción que tiene por objetivo acondicionar bienes con valor patrimonial reconocido. Proyectos de Capital Humano Capacitación: Preparar a las personas con el fin de habilitarlas para desarrollar sus habilidades y capacidades. Erradicación: Acción que tiene por objeto extirpar o eliminar totalmente un determinado mal o situación. 12 Prevención: Protección Social: c) Acción que tiene por objetivo tomar medidas anticipadas a un hecho, con el fin de evitar un riesgo específico. Acciones que tienen por objeto paliar las condiciones derivadas de eventos imprevistos y/o situaciones de inequidad social a un grupo poblacional por un tiempo determinado. Proyectos de Creación de Conocimiento Actualización: Acción mediante la cual se revisa un estudio con el objeto de determinar de manera precisa el nuevo valor de aquellas variables que hayan experimentado cambios. Análisis: Examen tendiente a identificar y/o describir las variables que influyen en un comportamiento o situación. Catastro: Registro ordenado y clasificado de bienes o servicios referidos a algunas características de los mismos. Censo: Registro ordenado y clasificado de elementos, referido a algunas características de los mismos. Diagnóstico: Determinación del estado o condiciones generales en que se encuentra un bien, servicio o situación, con la finalidad de definir las líneas de acción que se deben seguir. Difusión: Acción orientada a divulgar o propagar ciertas ideas, normas, información, costumbres. Inventario: Registro ordenado y clasificado de bienes y servicios. Investigación: Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 13 ANEXO 3 – Diccionario de Componentes por tipo de proyectos El componente es el conjunto de elementos asociados que forman parte integral del proceso de ejecución de un proyecto de inversión, cualquiera sea la etapa del ciclo de vida en que se encuentre. La descripción de los componentes se realiza prescindiendo del modo de adquisición (compra, permuta, leasing, etc.) de los activos relacionados. I. Descripción de los componentes de un proyecto de capital físico 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Obras civiles – Infraestructura en Salud (Hospitales, Policlínicas, Centros de Salud, etc.) Obras civiles – Infraestructura Educativa (Escuelas, Liceos, Universidades, Centros Educativos, etc.) Obras civiles – Viviendas Obras civiles – Infraestructura para transporte terrestre (Rutas, caminos, puente, vías férreas, etc.) Obras civiles – Infraestructura para transporte marítimo (Puertos, diques, etc.) Obras civiles – Infraestructura para transporte aéreo (aeropuertos, etc.) Obras civiles –Infraestructura urbana (calles, plazas, saneamiento, alumbrado, etc.) Obras civiles – Infraestructura social (Hogares de menores, Refugios, Centros de Rehabilitación, etc.) Obras civiles – Cárceles y otros centros de reclusión. Obras civiles – Infraestructura energética. Obras civiles – Infraestructura tecnológica. Obras civiles – Infraestructura de obras sanitarias. Obras civiles – Varios (Corresponde a gastos directamente relacionados con la ejecución de las partidas físicas de los proyectos de capital fijo no incluidos en los numerales anteriores, así como también las servidumbres de paso durante la ejecución de la obra, realizadas con el fin de proveer de un bien y/o servicio público a la comunidad). Edificio – Corresponde al gasto asociado a la adquisición de un inmueble. Tierra o terreno -Corresponde al gasto por concepto de adquisición o expropiación de tierras o terrenos. Vehículos - Corresponde al gasto por concepto de adquisición, reparación o reposición de vehículos. Maquinaria o equipo de trabajo – Corresponde al gasto por concepto de adquisición, reparación o reposición de maquinaria o equipo de trabajo. Estudios de preinversión - Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas que puedan desarrollar un estudio de preinversión de prefactibilidad o de factibilidad. Consultorías - Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio de preinversión contratado; así como, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con la ejecución de la inversión del proyecto. Consultorías - supervisión e inspección de obras - Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados de la inspección técnica de obras. 14 21. Consultorías - Diseños finales - Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas que puedan desarrollar planos de arquitectura y los estudios de ingeniería. 22. TIC – software – Corresponde a los gastos en adquisición y/o desarrollo de soportes lógicos. 23. TIC –hardware – Corresponde a los gastos en adquisición de medios físicos. 24. TIC –Telecomunicación y redes – Corresponde a los gastos en servicios relacionados con la instalación de redes y sistemas de comunicaciones. 25. Obras artísticas y ornamentales - Comprende los gastos directamente relacionadas con la ejecución o la adquisición, restauración de obras artísticas y ornamentales. 26. Semovientes – Corresponde a los gastos en adquisición o cría de animales de granja (ejemplo: vacunos, ovinos, equinos, porcinos, etc.). 27. Cultivos permanentes – Corresponde a los gastos en producción de cultivos o pasturas que tienen un ciclo de vida mayor a un año (ejemplo: caña de azúcar, pasturas, etc.). 28. Equipamiento y mobiliario – Corresponde a los gastos destinados a la incorporación de muebles, equipos y accesorios para equipamiento de oficinas y lugares de trabajo. 29. Administración de proyectos - Corresponde a los gastos en que incurre una institución con la finalidad de financiar los gastos operativos asociados a la ejecución de la inversión del proyecto. No incluye el pago de gastos del personal de la institución ejecutora del proyecto. 30. Recursos humanos propios - Corresponde a los gastos en que incurre una institución con la finalidad de financiar las partidas al personal de la institución relacionadas con la ejecución de la inversión del proyecto. 31. Inversiones a distribuir – Corresponde a la asignación presupuestal realizada por Ley para la ejecución de un proyecto cuyos componentes serán definidos posteriormente. En ningún caso podrá ejecutarse directamente este componente, sino que deberá formularse el proyecto y el crédito deberá ser asignado a el/los componente/s correspondiente/s, según surja del proyecto respectivo. II.Componentes de un proyecto de capital humano 1. 2. 3. 4. 5. Consultoría elaboración del diseño - Corresponde a los gastos por concepto de la contratación de personas naturales o jurídicas que se adjudiquen el diseño a través del cual se ejecutará el proyecto de capital humano. Consultoría desarrollo del proyecto - Corresponde a los gastos por concepto de contratación de personas naturales o jurídicas que se adjudiquen el desarrollo o ejecución del proyecto de capital humano. Consultoría medición de resultados – Corresponde a los gastos por concepto de contratación de personas naturales o jurídicas para desarrollar las tareas de contraparte técnica, cuando no exista capacidad institucional para ejecutar la revisión de los resultados intermedios y finales de un proyecto de capital humano. Publicación de resultados – Corresponde a los gastos que se deben efectuar para realizar la difusión de los resultados alcanzados por el proyecto de capital humano, como son publicaciones, servicios de impresión y fotocopiado. Administración de proyectos - Corresponde a los gastos en que incurre una institución con la finalidad de financiar los gastos operativos asociados a la 15 6. 7. 8. ejecución de la inversión del proyecto. No incluye el pago de gastos del personal de la institución ejecutora del proyecto. Recursos humanos propios - Corresponde a los gastos en que incurre una institución con la finalidad de financiar las partidas al personal de la institución relacionadas con la ejecución de la inversión del proyecto. Gasto social - Corresponde a los gastos que efectúa la institución a través de la transferencia de recursos con la finalidad de brindar apoyo a determinados sectores sociales. Inversiones a distribuir – Corresponde a la asignación presupuestal realizada por Ley para la ejecución de un proyecto cuyos componentes serán definidos posteriormente. En ningún caso podrá ejecutarse directamente este componente, sino que deberá formularse el proyecto y el crédito deberá ser asignado a el/los componente/s correspondiente/s, según surja del proyecto respectivo. I. Componentes de un proyecto de creación de conocimiento 1. Consultoría investigación básica – Corresponde a los gastos por concepto de trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Consultoría investigación aplicada - Corresponde a los gastos por concepto de trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Consultoría desarrollo experimental - Corresponde a los gastos por concepto de trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. Consultoría informes técnicos - Corresponde a los gastos por concepto de contratación de personas naturales o jurídicas para desarrollar las tareas de contraparte técnica, cuando no exista capacidad institucional para efectuar la revisión y validación de informes técnicos con los resultados intermedios y finales de un proyecto de creación de conocimiento. Publicación de resultados - Corresponde a los gastos que se deben efectuar para realizar la difusión de los resultados alcanzados por el proyecto de creación de conocimiento, como son publicaciones, servicios de impresión y fotocopiado. Recursos humanos propios - Corresponde a los gastos en que incurre una institución con la finalidad de financiar las partidas al personal de la institución relacionadas con la ejecución de la inversión del proyecto. Inversiones a distribuir – Corresponde a la asignación presupuestal realizada por Ley para la ejecución de un proyecto cuyos componentes serán definidos posteriormente. En ningún caso podrá ejecutarse directamente este componente, sino que deberá formularse el proyecto y el crédito deberá ser asignado a el/los componente/s correspondiente/s, según surja del proyecto respectivo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III.Componentes de un proyecto de Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto – Sector Público Bajo esta categoría de Proyecto podrán ejecutarse todos los componentes definidos para las categorías I, II y III. 16 IV.Componentes de un proyecto de Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto – Sector Privado Bajo esta categoría de Proyecto podrán ejecutarse todos los componentes definidos para las categorías I, II y III. 17 ANEXO 4 – Identificación de los componentes por tipo de proyecto y etapa a financiar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Componentes de un proyecto de capital físico Obras civiles - Infraestructura en Salud Obras civiles - Infraestructura Educativa Obras civiles - Viviendas Obras civiles - Infraestructura para transporte terrestre Obras civiles - Infraestructura para transporte marítimo Obras civiles - Infraestructura para transporte aéreo Obras civiles -Infraestructura urbana Obras civiles - Infraestructura social Obras civiles - Cárceles y otros centros de reclusión Obras civiles - Infraestructura energética Obras civiles - Infraestructura tecnológica Obras civiles -Infraestructura de obras sanitarias Obras civiles - Varios Edificio Tierra o terreno Vehículos Maquinaria o equipo de trabajo Estudios de preinversión Consultorías Consultorías - supervisión e inspección de obras Consultorías - Diseños finales TIC -software TIC - hardware TIC -Telecomunicación y redes Obras artísticas y ornamentales Semovientes Cultivos permanentes Equipamiento y mobiliario Administración de proyectos Recursos humanos propios Inversiones a distribuir Etapa a financiar Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Perfil/Prefactibilidad/Factibilidad Perfil/Prefactibilidad/Factibilidad Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Componentes de un proyecto de capital humano Consultoría elaboración del diseño Consultoría desarrollo del proyecto Consultoría medición de resultados Publicación de resultados Administración de proyectos Recursos humanos propios Gasto social Inversiones a distribuir Etapa a financiar Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Componentes de un proyecto de creación de conocimiento Consultoría investigación básica Consultoría investigación aplicada Consultoría desarrollo experimental Consultoría informes técnicos Publicación de resultados Recursos humanos propios Inversiones a distribuir Etapa a financiar Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 18 19
© Copyright 2024