1. Bienes raíces

UNIVERSIDAD NACIONAL
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000016-SCA
“CONTRATACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONALES"
SECCIÓN 1. Llamado a cotizar
La Universidad Nacional por medio de la Proveeduría Institucional invita a personas físicas o
jurídicas a participar en la contratación de servicios de obra para CONTRATACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONALES.
Para la presente contratación es obligatorio, como requisito de admisibilidad de las ofertas, realizar
la visita al sitio de acuerdo al cronograma establecido y ubicado en la SECCION III del cartel, la
cual será ejecutada por los Ingeniero(as y Arquitectos(as) indicados en cada ítem.
Es importante destacar que los proveedores que no asistan a dicha visita al sitio NO podrán ser
sujeto de una eventual adjudicación. Los proveedores que se presenten 15 minutos después de la
hora pactada para el inicio de la visita al sitio tampoco podrán firmar el control de asistencia.
Todas las ofertas se recibirán en la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional, ubicada en
San Pablo de Heredia del Colegio de la localidad 300 metros al norte y 75 al oeste, hasta las 14:00
horas del día 14 de OCTUBRE del 2014 a continuación, se procederá con la apertura de las
ofertas en presencia de los asistentes (artículo 78 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (R.L.C.A.).
Las ofertas que no se presenten a esta hora y fecha serán devueltas sin abrir.
Los carteles deberán ser solicitados en las instalaciones de la Proveeduría Institucional para lo que
deberán de aportar un CD en blanco, ya que el cartel, las especificaciones y los planos se encuentran
en formato digital.
La oferta y todo su contenido deberá presentarse a nombre de: Universidad Nacional, Proveeduría
Institucional, LICITACION PUBLICA No. 2014LN-000016-SCA CONTRATACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONALES.
Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada y completa, firmada por la
persona legalmente facultada para ello. La oferta debe tener toda la información requerida por este
documento. La falta de firma en la oferta es causal de exclusión de manera inmediata.
El Oferente preparará su oferta en original y **DOS copias completas del original marcando
claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIA", respectivamente. En caso de discrepancia, el
texto del original prevalecerá sobre la copia. El oferente deberá también presentar su oferta en
forma digital en un cd, y deberá declarar que la documentación digital es copia fiel de la oferta física
y todos sus documentos anexos (certificaciones, actas, etc. debidamente escaneados).
La oferta económica debe presentarse en colones costarricenses o US dólares, libre de impuestos1.
Se informa a los proveedores que presenten sus ofertas en moneda diferente al colón costarricense
que debido a limitaciones en el sistema de información, la Orden de Compra, en caso de resultar
adjudicatarios, se confeccionará en colones costarricenses pero para efectos de pago y siempre que
el precio de la moneda extranjera sea inferior, se utilizará el tipo de cambio de referencia para la
venta, del día de la confección del cheque o transferencia, calculado por el Banco Central de Costa
1
Los impuestos a exonerar son los que se generan directamente de la relación comercial entre el contratista y
la Universidad Nacional. NO se realizarán exoneraciones a terceros, ya sea por compra de materiales o por
cualquier otro concepto, por lo cual el oferente al plantear su oferta, deberá considerar los impuestos que a él
lo afecten, con motivo de la adquisición de bienes o servicios que requiera para desarrollar el proyecto.
1
Rica, todo de conformidad con lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. Si el precio de la moneda extranjera aumenta se cancelará lo indicado
en la Orden de Compra, pudiendo el contratista presentar posteriormente una indemnización por
diferencial cambiario.
Los oferentes podrán concurrir a través de cualquiera de las formas de representación contenidas
en el Artículo 18 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
En la oferta debe indicarse claramente la persona responsable a quién notificar y la dirección
correspondiente en el ÁREA METROPOLITANA. De no indicarse lugar de notificación, toda
comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días hábiles a partir de la emisión del
acto administrativo.
Todo oferente puede solicitar aclaraciones respecto a los documentos de Licitación mediante
comunicación por escrito dentro del primer tercio del plazo designado para la recepción de ofertas.
Estas consultas deberán ser cursadas a la Proveeduría Institucional.
Todas las modificaciones y aclaraciones al Cartel se ajustarán a lo establecido en el Artículo 60
Modificaciones, prórrogas y aclaraciones del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
las cuales constituyen parte de los documentos de Licitación. Estas se comunicarán por escrito vía
fax a todos los oferentes que hayan asistido a la visita al sitio y reunión preoferta y además se
publicarán en el Sitio Web de la Proveeduría Institucional, a saber: www.una.ac.cr/proveeduria/
SECCIÓN 2. Descripción del Objeto del Contrato
2.1
El oferente deberá comprometerse e indicar en su oferta el plazo de entrega para cada una de
las líneas, de acuerdo con la siguiente información de las obras en general:
LÍNEA
1
2
3
4
5
LICITACION BANNER
OBRAS Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
TOTAL (OBRA Y
EQUIPOS)
PLAZO DE
ENTREGA
B0005896
ESTABILIZACION DE TALUDES,
COLINDANCIA OESTE ESCUELA
DE MEDICINA VETERINARIA
CAMPUS BENJAMIN NUÑEZ
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
₡299.544.000,00
90 días hábiles
B0005908 / B0005895
CONSTRUCCION CASETA DE
VIGILANCIA EN CALLE NORTE,
ESCUELA DE MEDICINA
VETERINARIA (SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS)
₡39.521.308,00
65 días hábiles
B0005894
REMODELACION DEL
LABORATORIO DE CONTROL
BIOLOGICO DE LA ESCUELA DE
CIENCIAS AGRARIAS (SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS)
₡1.800.000,00
15 días hábiles
B0005906 / B0005892
AMPLIACION Y REMODELACION
DE LA SODA COMEDOR Y
CONSTRUCCION DE LA CASETA
DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI (SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS
₡133.094.755,86
110 días hábiles
B0005905 / B0005891
REMODELACION EDIFICIO
ESCUELA DE TOPOGRAFIA
CATASTRO Y GEODESIA
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
₡345.978.070,00
120 días hábiles
2
B0005887
PASILLO TECHADO Y RAMPA DE
ACCESO DE LA ESCUELA DE
MEDICINA VETERINARIA
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
₡25.883.000,00
70 días hábiles
7
B0005888
REMODELACION DE MONITOR
DE TECHO, EDIFICIO 1
ESCUELA DE MUSICA (SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS)
₡23.193.968,00
45 días hábiles
8
B0005903 / B0005886
REMODELACION INEINAEDIFICIO DEL CIDE (SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS)
₡69.746.319,00
35 días hábiles
9
B0005902 / B0005885
REMODELACION GALERIA LOLA
FERNANDEZ ESCUELA DE ARTE
Y COMUNICACIÓN VISUAL
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
₡79.123.013,00
80 días hábiles
10
B0005907 / B0005893
REMODELACION TALLER ARTE
ESCENICO (SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS)
₡155.786.577,00
110 días hábiles
B0005901 / B0005884
III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
CUMPLIMIENTO LEY 8228
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
₡123.849.422,50
70 días hábiles
B0005882
MURO DE COLINDANCIA Y
RAMPA DE ACCESO EN
PARQUEO DEL MUSEO DE
CULTURA POPULAR EN
CUMPLIMIENTO A LA LEY 7555
(SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
₡7.000.000,00
30 días hábiles
B0005883
INSTALACION DE LUMINARIAS
PARA EL GIMNASIO DE LA
ESCUELA DE CIENCIAS DEL
MOVIMIENTO HUMANO Y
CALIDAD DE VIDA
₡6.698.076,00
25 días hábiles
6
11
12
13
Todo según especificaciones técnicas y planos adjuntos. Los carteles deberán ser solicitados en
las instalaciones de la Proveeduría Institucional para lo que deberán de aportar un CD en blanco, ya
que el cartel, las especificaciones y los planos se encuentran en formato digital.
SECCIÓN 3. Condiciones Especiales
3.1. Reuniones Preoferta: Se realizarán reuniones preoferta y visita al sitio para cada una de las
líneas a cargo de PRODEMI de la siguiente manera:
ITEM
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
PUNTO DE
ENCUENTRO PARA
VISITA AL SITIO
1
ESTABILIZACION DE
TALUDES, COLINDANCIA
OESTE ESCUELA DE
MEDICINA VETERINARIA
CAMPUS BENJAMIN
NUÑEZ (SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Escuela de
Medicina
Veterinaria,
Campus
Benjamín
Núñez
Entrada principal de la
Escuela de Medicina
Veterinaria (Sector
Norte)
3
VIITA AL SIITO
RESPONSABLE
Ing. Douglas Alpízar Villalobos,
tel 2277-3755, correo
[email protected]
DIA
HORA
26 de
setiembre
2014
11:00 a.m.
2
CONSTRUCCION CASETA
DE VIGILANCIA EN CALLE
NORTE, ESCUELA DE
MEDICINA VETERINARIA
(SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Escuela de
Medicina
Veterinaria,
Campus
Benjamín
Núñez
Entrada principal de la
Escuela de Medicina
Veterinaria (Sector
Norte)
Arq. Alfonso Delgado Orozco, tel
2277-3515, correo
[email protected]
26 de
setiembre
2014
10:15 a.m.
3
REMODELACION DEL
LABORATORIO DE
CONTROL BIOLOGICO DE
LA ESCUELA DE
CIENCIAS AGRARIAS
(SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Laboratorio de
Control
Biológico,
Escuela de
Ciencias
Agrarias,
Campus Omar
Dengo
Puente peatonal
(puente azul) localizado
al costado sur de la
Escuela de Ciencias
Agrarias
Arq. Jerling Espinoza Ramirez,
tel 2277-3515, correo
[email protected]
24 de
setiembre
2014
11:00 a.m.
4
AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y
CONSTRUCCION DE LA
CASETA DE VIGILANCIA
EN LA SEDE SARAPIQUI
(SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS
Campus
Sarapiquí
Entrada principal,
Campus Sarapiquí
Arq. Alfonso Delgado Orozco, ,
tel 2277-3515, correo
[email protected]
30 de
setiembre
2014
10:30 a.m.
5
REMODELACION
EDIFICIO ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CATASTRO Y
GEODESIA (SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Escuela de
Topografía,
Catastro y
Geodesia,
Campus Omar
Dengo
Entrada principal
Escuela de Topografía,
Catastro y Geodesia
Arq. Johanna Hernández Arrieta,
tel 2277-3468, correo
[email protected]
29 de
setiembre
2014
10:30 a.m.
6
PASILLO TECHADO Y
RAMPA DE ACCESO DE
LA ESCUELA DE
MEDICINA VETERINARIA
(SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Escuela de
Medicina
Veterinaria,
Campus
Benjamín
Núñez
Entrada principal de la
Escuela de Medicina
Veterinaria (Sector
Norte)
Arq. Alfonso Delgado Orozco, tel
2277-3515, correo
[email protected]
26 de
setiembre
2014
09:30 a.m.
7
REMODELACION DE
MONITOR DE TECHO,
EDIFICIO 1 ESCUELA DE
MUSICA (SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Escuela de
Música,
Edificio No.1,
Campus Omar
Dengo
Costado Oeste del
Teatro Atahualpa del
Cioppo, junto a la
rampa
Ing. Douglas Alpízar Villalobos,
tel 2277-3755, correo
[email protected]
29 de
setiembre
2014
11:15 a.m.
Edificio
principal del
CIDE, Campus
Omar Dengo
Entrada del Edificio
Principal del CIDE,
junto a las gradas
Arq. Madilen Quesada Alvarez,
tel 2277-3207, correo
[email protected]
24 de
setiembre
2014
10:15 a.m.
Escuela de
Arte y
Comunicación
Visual,
Campus Omar
Dengo
Entrada Escuela de
Arte y Comunicación
Visual
Arq. Giovanni Tabash Alfaro, tel
2277-3755, correo
[email protected]
29 de
setiembre
2014
09:45 a.m.
Costado Oeste del
Teatro Atahualpa del
Cioppo, junto a la
rampa
Arq. Giovanni Tabash Alfaro, tel
2277-3755, correo
[email protected]
29 de
setiembre
2014
09:00 a.m.
Entrada principal del
Edificio Administrativo
(Rectoría)
Arq. Ingrid Trejos Muñoz, tel
2277-3207, correo
[email protected]
24 de
setiembre
2014
01:30 p.m.
8
9
REMODELACION INEINAEDIFICIO DEL CIDE
(SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
REMODELACION GALERIA
LOLA FERNANDEZ
ESCUELA DE ARTE Y
COMUNICACIÓN VISUAL
(SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
10
REMODELACION TALLER
ARTE ESCENICO (SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
Bodega de la
Escuela de
Arte Escénico,
costado norte
de la Escuela
de Danza y
Arte Escénico,
Campus Omar
Dengo
11
III ETAPA READECUACION
EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN
CUMPLIMIENTO LEY 8228
(SEGÚN
Edificio
Administrativo
(Rectoría),
Campus Omar
Dengo
4
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
MURO DE COLINDANCIA Y
RAMPA DE ACCESO EN
PARQUEO DEL MUSEO
DE CULTURA POPULAR
EN CUMPLIMIENTO A LA
LEY 7555 (SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
INSTALACION DE
LUMINARIAS PARA EL
GIMNASIO DE LA
ESCUELA DE CIENCIAS
DEL MOVIMIENTO
HUMANO Y CALIDAD DE
VIDA
12
13
Museo de
Cultura
Popular, Barva
de Heredia
Entrada del Museo de
Cultura Popular
Arq. Jerling Espinoza Ramirez,
tel 2277-3515, correo
[email protected]
24 de
setiembre
2014
09:00 a.m.
Gimnasio
Ciencias del
Movimiento
Humano,
Campus
Benjamín
Núñez
Entrada del Gimnasio
de Ciencias del
Movimiento Humano
Ing. Juan Carlos González Pérez,
tel 2277-3515, correo
[email protected]
26 de
setiembre
2014
08:45 a.m.
Tanto la reunión pre oferta como la visita al sitio son de asistencia obligatoria, para lo cual se
levantará un listado de los asistentes, NO SE ADMITIRÁN A CONCURSO OFERTAS DE QUIENES
NO HAYAN ASISTIDO A ESTA REUNIÓN, aquellos oferentes que lleguen a la reunión o visita al sitio
con 15 minutos o más de atraso no podrán firmar la hoja de asistencia y se considera para todos
los efectos que no asistieron ni a la reunión preoferta ni a la visita al sitio. Para las todas las líneas
se realizara reunión preoferta y visita al sitio en el lugar de las obras y según la fecha indicada en el
cronograma anterior. Las reuniones preoferta y visitas al sitio se realizará en los lugares indicados
en el cuadro anterior.
Actividades necesarias no mencionadas: Es claro que aunque en el desglose de la oferta no se
citen expresamente, el contratista está en la obligación de aportar todos los elementos o actividades
necesarios para entregar a satisfacción de la inspección, el proyecto debidamente terminado y en
óptimo estado de funcionamiento, de acuerdo con el mejor propósito de las especificaciones.
El oferente deberá de presentar el desglose de la oferta, con indicación de la estructura de costos:
COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS (indicando que porcentaje de los costos indirectos
corresponde a salarios), UTILIDAD E IMPREVISTOS. Los datos deberán presentarse de la siguiente
manera:
a.
Costos Directos de materiales
b.
Costos Directos de mano de obra
c.
Costos Indirectos de materiales
d.
Costos Indirectos de mano de obra
e.
Imprevistos
f.
Utilidad
Cabe indicar que, tal y como lo indica el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la
Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al
contratista de su responsabilidad.
Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se
indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su
porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los
titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.
No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aun cuando éstos conlleven su
propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los participantes
consorciados, sin embargo a solicitud del inspector el oferente deberá incorporar un listado de sus
5
proveedores de suministros y en el caso de que cambie alguno de los proveedores de dicho listado,
deberá ser comunicado, antes al inspector.
Garantía del proyecto: La garantía general de la obra y de los equipos será de 1 año a partir de la
recepción provisional, en obra civil y 2 años en pintura. Adicionalmente, el oferente indicará en su
oferta la aplicación de toda garantía parcial que otorgue un fabricante, distribuidor y/o importador
sobre un producto, material o sistema en específico, las cuales no podrán ser inferiores a 12 meses
o lo que se indique en las especificaciones técnicas de la obra.
Durante la vigencia de las garantías cualquier daño que sufra la obra, o cualquiera de sus
componentes, por mala fabricación o mal funcionamiento, por materiales inadecuados empleados
en su construcción, partes o componentes dañados por cualquier otra causa que sea
responsabilidad del fabricante, suplidor o instalador obligará al oferente a sustituir (no reparar) por
su cuenta y riesgo todos los componentes dañados. Dichas garantías no eximen al contratista por
incumplimientos o vicios ocultos en la obra según la legislación vigente y regirán a partir de la
recepción definitiva de la obra.
Obra civil: En caso de daños o averías en obra civil, el tiempo de respuesta una vez que el inspector
comunique dicho daño al proveedor, para valorar la complejidad técnica y estrategia de reparación
a seguir, será de 24 horas naturales y 72 horas como máximo para la reparación correspondiente a
excepción de otras consideraciones que se tomen en cuenta en el momento de la revisión; sin
embargo cuando el contratista considere un plazo mayor al establecido deberá de presentar un
documento oficial de la empresa donde someta a consideración de la inspección el plazo de entrega
de la reparación con los respaldos que el inspector considere necesarios.
Equipo: El oferente, para efectos internos de la Institución, deberá presentar en su oferta el detalle
del precio unitario y total del equipo para las siguientes líneas según especificaciones técnicas
adjuntas. El precio de los equipos deberá estar considerado dentro del monto total de la oferta,
según el objeto del contrato señalado en el presente cartel. Todos los equipos deberán de contar con
al menos un año de garantía, contada a partir de la recepción provisional de la obra una vez sean
probados y aceptados por la inspección, y deberán incluir el mantenimiento preventivo y correctivo
que se requiera durante dicho período.
A continuación se describen los equipos: de cada uno de las obras que así lo requieren.
ITEM 2 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 2, PROYECTO: CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA EN CALLE NORTE, ESCUELA DE
MEDICINA VETERINARIA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
ITEM
2
2
LICITACION
BANNER
B0005895
B0005895
CODIGO DE
MATERIAL
5010330015
5019910110
CANTIDAD
1
1
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
BANDEJA DE 50 LIBRAS PARA MONAJE
DE QUIPO DE RED ESTE EQUIPO
CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA CALLE
NORTE DE LA ESCUELA DE MEDICINA
VETERINARIA
BARRERAS VEHICULARES MARCA NICE
REFERENCIA WIL6/A/V1, OPERADOR
POR SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
LENEL ON GUARD VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN
OFICIO PRODEMI-I-531-2014 ESTE
EQUIPO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA CALLE NORTE DE LA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
6
UBICACIÓN
RESPONSABLE
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531-2014
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531- 2014
2
2
2
2
2
2
B0005895
B0005895
B0005895
B0005895
B0005895
B0005895
5019910114
5019910116
5010330050
5019910117
5010330035
5010330005
1
1
1
1
2
1
CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA TIPO
DOMO PTZ PARA EXTERIORES MARCA
AXIS REFERENCIA AXIS Q6045-E VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN
OFICIO PRODEMI-I-531- 2014 ESTE
EQUIPO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA CALLE NORTE DE LA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
GABINETE PARA TARJETAS
CONTROLADORAS MARCA LENEL
REFERENCIA LNL-AL400ULX, 100%
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE
CONTROL DE ACCESO LENEL ON GUARD
PARA LA INTERFACE DE LENEL VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN
OFICIO PRODEMI-I-531-2014 ESTE
EQUIPO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA CALLE NORTE DE LA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
GABINETE METALICO PARA USO EN
REDES, MARCA HUBBELL PANDUIT O
SUPERIOR DIMENSIONES 24" DE ALTO
26" DE FONDO DE 12 UR PARED SOLIDA
ESTE EQUIPO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA CALLE NORTE DE LA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
LECTOR DE LARGO ALCANCE TIPO
TRANSIT ENTRY, SOLO LECTURA, DE LA
MARCA NEDAP REFERENCIA 9876200
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-531- 2014
ESTE EQUIPO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA CALLE NORTE DE LA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA
100/1000 DE TIPO MULTIMODO ESTE
EQUIPO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA CALLE NORTE DE LA
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
SWITCH MARCA CISCO MODELO WSC2960-8TC-L ESTE EQUIPO
CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA CALLE
NORTE DE LA ESCUELA DE MEDICINA
VETERINARIA
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531-2014
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531-2014
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531- 2014
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531-2014
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531-2014
MEDICINA
VETERINARIA
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO SEGUN
OFICIO PRODEMI-I531-2014
ITEM 4 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 4, PROYECTO: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE LA
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
ITEM
4
LICITACION
BANNER
B0005892
CODIGO DE
MATERIAL
5010330015
CANTIDAD
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
UBICACIÓN
RESPONSABLE
1
BANDEJA DE 50 LIBRAS PARA MONTAJE
DE EQUIPOS DE RED. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO VER OFICIO
PRODEMI-D-3612014
7
4
B0005892
5019910110
1
4
B0005892
5019910114
1
4
B0005892
5019910001
1
4
B0005892
5010401070
2
4
B0005892
5019910075
3
4
B0005892
5019910116
1
4
B0005892
5010330050
1
BARRERA VEHICULAR PARA ALCANCE
DE HASTA 6 METROS. REFERENCIA WIL6
DE NICE. VER ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL EQUIPO SEGUN OFICIO
PRODEMI-D-361- 2014. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI
CAMARA DOMO PTZ HDTV PARA
EXTERIORES: REFERENCIA: Q6045-E DE
AXIS. DEBERAN CUMPLIR AL MENOS
CON LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES MINIMAS: SENSOR
1/3" ESCANEO PROGRESIVO TIPO CMOS.
LENTE 4.45-89 MM, F1.6-2.9. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO, SEGUN OFICIO PRODEMI-D361-2014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
EXTINTOR K IGUAL O SUPERIOR,
APROBADO POR INSPECCION DE LA
MARCA ANSUL, MODELO K01-2. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO, SEGUN OFICIO PRODEMI-D361-2014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
EXTRACTOR PARA SERVICIO SANITARIO,
IGUAL O SUPERIOR, APROBADO POR LA
INSPECCION, A LA MARCA GREENHECK,
MODELO CSP-A700. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO, SEGUN OFICIO PRODEMI-D361-2014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
GABINETES PARA EXTINTOR IGUAL O
SUPERIOR, APROBADO POR LA
INSPECCION, MARCA POOTTER ROEMER,
MOD. 3410 VER ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL EQUIPO, SEGUN OFICIO
PRODEMI-D-361-2014. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI
GABINETE PARA TARJETAS
CONTROLADORAS; REFERENCIA: LNLAL400ULX DE LENEL. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO, SEGUN OFICIO PRODEMI-D361-2014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
GABINETE METALICO PARA USO EN
REDES, MARCA HUBBELL, PANDUIT O
SUPERIOR, DIMENSIONES 24" DE ALTO
26" DE FONDO DE 12 UR PARED SOLIDA
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
8
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO VER OFICIO
PRODEMI-D-3612014
4
B0005892
5019910117
1
4
B0005892
5010330035
1
4
B0005892
5010330035
1
4
B0005892
5010330020
1
4
B0005892
5019905016
2
4
B0005892
5010330005
1
4
B0005892
5010301006
1
4
B0005892
5010401036
4
LECTOR DE LARGO ALCANCE DE
BARRERAS VEHICULARES. REFERENCIA:
NEDAP. MODELO 9945466, SOLO
LECTURA SALIDA WIEGAND. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO, SEGUN OFICIO PRODEMI-D361-2014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
MODULOS DE FIBRE OPTICA MARCA
CISCO, MODELO GLC-SX- MM, CON LAS
CARACTERISTICAS GE SFP, LC
CONNECTOR SX TRANSCEIVER. ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI VER OFICIO PRODEMI-D-3612014
MODULOS DE FIBRA OPTICA MARCA
CISCO MODELO GLC-SX- MM CON LAS
CARACTERISTICAS GE SFP LC
CONNECTOR SX TRANSCEIVER ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO
ACCESS POINT AIR- CAP26021-AK9
MARCA CISCO CON LAS CARACTERISTICAS 802.11n AP INT RADIOS ANTS FCC
CNFG ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
SECADOR DE MANOS IGUAL O
SUPERIOR, APROBADO POR LA
INSPECCION, DE LA MARCA HELVEX,
MODELO MB1010. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA
OBRA, SEGUN OFICIO PRODEMI-D-3612014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
SWITCH MARCA CISCO MODELO WSC2960-8TC-L ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI
TELEFONO IP MARCA CISCO MODELO
6921 O SUPERIOR ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DE LA
SODA COMEDOR Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA EN LA SEDE
SARAPIQUI
VENTILADOR PARA CIELO IGUAL O
SUPERIOR, APROBADO POR
INSPECCION, DE LA MARCA SYLVANNIA,
MODELO 78614 INDUSTRIAL. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO, SEGUN OFICIO PRODEMI-D361-2014. ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA SODA COMEDOR
Y CONSTRUCCION DE CASETA DE
9
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO VER OFICIO
PRODEMI-D-3612014
SEDE
SARAPIQUI
ARQ. ALFONSO
DELGADO OROZCO
VER OFICIO
PRODEMI-D-3612014
SEDE
SARAPIQUI
ARQ. ALFONSO
DELGADO OROZCO
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO VER OFICIO
PRODEMI-D-3612014
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO VER OFICIO
PRODEMI-D-3612014
SEDE
SARAPIQUI
RESPONSABLE ARQ.
ALFONSO DELGADO
OROZCO
VIGILANCIA EN LA SEDE SARAPIQUI
ITEM 5 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 5, PROYECTO: REMODELACION EDIFICIO ESCUELA DE TOPOGRAFIA CATASTRO Y GEODESIA
(SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
ITEM
LICITACION
BANNER
CODIGO DE
MATERIAL
CANTIDAD
5
B0005891
5019910114
1
5
B0005891
5019910114
3
5
B0005891
5010401070
6
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
CAMARA PTZ CON SENSOR 1/3"
ESCANEO PROGRESIVO TIPO CMOS
LENTE 4.45-89 MM F1.6-2.9 AUTO IRIS Y
AUTOFOCUS 20X OPTICAL ZOOM, 12X
DIGITAL ZOOM, ANGULO DE VISTA
HORIZONTAL 62.98º-3.49º DIA/NOCHE
AUTOMATICO COMPRESION DE VIDEO
H.264 MOTION JPEG MAXIMA
RESOLUCION DE VIDEO HDTV 1080P
1920X1080, CUADROS POR SEGUNDO 30
(HDTV 1080P) PTZ 256 PRESETS 360"
CONTINUOS 180" TILT(A) 220º(B TOUR DE
GUARDIA TOUR DE GRABACION AUDIO
BIDERECCIONAL SEGURIDAD
MULTINIVEL PASSWORD FILTRO IP
ENCRIPTACION HTTPS IEEE 802.1X
NETWORK IPV4/V6 QOS PODER
AC/D(A.1) POE+ IEEE 802.3 AT(A) HIGH
POE(B) (MIDSON INCLUIDO) EXTERIORES
MODELO AXISIGUAL O SUPERIOR
INCLUYE EL MONTAJE EN PARED Y UN
GABINETE PARA EXTERIORES IP66, IK10
AND NEMA 4X MODELO AXIS T98A 18-VE
SURVEILLANCE CABINETE (5900- 181)
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION ESCUELA
DE TOPOGRAFIA CATASTRO Y GEODESIA
CAMARA TIPO MINI DOMO FIJO CON
SENSOR 1/4" ESCANEO PROGRESIVO
CMOS, LENTE DE IRIS FIJO 2.8MM
ANGULO DE VISTA HORIZONTAL 80
GRADOS, ILUMINACION MINIMA 1100000, COMPRESION DE VIDEO H-264
MOTION JPEG, 1280X800 (1 MP)
CUADROS POR SEGUNDO DE 30
(1280x800) 30 (HDTV 729), SEGURIDAD
MULTINIVEL PASSWORD FILTRO IP
ENCRIPTACION HTTPS IEEE 802.1X
NETWORK IP V4/V6 QOS POE IEEE 802.3
AF MODELO M3014 (0285-001) DE AXIS
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION DE LA
ESCUELA DE TOPOGRAFIA CATASTRO Y
GEODESIA SEGUN OFICIO PRODEMI-I439-2014
EXTRACTORES PARA COCINA Y
SANITARIOS (450X370X370) MATERIALES
DE FABRICACION, METAL RESISTENTE A
LA CORROSION Y POR INYECCION DE
PLASTICO. DUCTO HG #22. SALIDA
CUELLO GANZO NORMA SMACNA NIVEL
SONORO MEDIDO DE ACUERDO A
NORMA 300/96-AMCA Y 301/96 UL/cUL
507 REF INGUAL O SUPERIOR
GREENHECK SP-A410, 144 W 1350 RPM
10
UBICACIÓN
RESPONSABLE
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
ARQ. JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
ARQ. JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CASTASTRO Y
GEODESIA
ARQ. JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
443 CFM 120V/1,7A. E
5
B0005891
5019910118
1
5
B0005891
5010330050
1
5
B0005891
5019910119
1
5
5
5
B0005891
B0005891
B0005891
5010520005
5019905016
5019910060
5
4
1
FUENTE DE PODER LENEL UL-12VDC
6AMP DE SALIDA, ENTRADA DE 115 VAC
(1.6 AMP) GABINETE CON MEDIDAS DE
(24"X18"X4.5") CERRADURA TAMPER
SWITCH, MODULO DE DISTRIBUCION DE
PODER CABLES DE CONEXION A
BATERIA DE RESPALDO APROBACION
UL, MODELO LNL-AL 600ULX-4CB6 DE
LENEL ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION DE LA
ESCUELA DE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y
GEODESIA SEGUN OFICIO PRODEMI-I439-2014
GABINETE PARA USO EN REDES,
(GABINETE METALICO CON
DIMENSIONES 84" DE ALTO 31.5 DE
ANCHO Y 41" DE FONDO) MARCA
HUBELL PANDUIT O SIMILAR APROBADO
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION ESCUELA
DE TOPOGRAFIA CASTASTRO Y
GEODESIA SEGUN OFICIO PRODEMI- I439-2014
GRABADOR NVR, CHASIS EXTENDIDO 1U
CON 3 DISCO DE 3 TB SOFTWARE LNVR
WINDOWS SERVER 2008 R2 DE 64 BITS
INSTALADO MODELO DVC-LP-A A00-033T DE LENEL ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CASTASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
Licencia de canal de video modelo SWLNR-CH1 de Lenel. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CASTASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
SECAMANOS CON SENSOR
ELECTRONICO MATERIAL EN ACERO
INOXIDABLE, ACABADO EN POCELANA
PROTECCION 20A CIRCUITO INDIVIDUAL
120V, 3# 10THNC 19MM REF HELVEX
MB 1010 IGUAL O SUPERIOR ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION EDIFICIO ESCUELA DE
TOPOGRAFIA, CATASTRO YGEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
PANEL INTELIGENTE DIRECCIONABLE
DE DETECCION Y ALARMA CONTRA
INCENDIO IGUAL O SUPERIOR A NOTIFIER NFS-320 CAPACIDAD PARA 159
DISPOSITIVOS INTELIGENTESINCLUYE
FUENTE DE ALIMENTACION, SALIDA
PARA CIRCUITOS DE NOTIFICACION
(NAC), BATERIAS RECARGABLES
TARJETAS DE EXPANSION PARA
CIRCUITO DIRECCIONABLES CON
ANUNCIADORES REMOTO DE 80
CARACTERES NOTIFIER NT-LCD- 80.
TAJETA DE EXPAN- SION PARA LAZO
INTELIGENTE (159 DETECTORES Y 159
MODULOS) LEM-320 GABINETE
POSTERIOR 4 RENGLONES SBB-D4
PUERTA PARA 4 RENGLONES DR-D4
MARCO FRONTAL DEL PRIMER RENGLON
DP-DISP2 TAPA FRONTAL PARA
11
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
ARQ. JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
ARQ. JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
ARQ. JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
5
5
5
5
B0005891
B0005891
B0005891
B0005891
5019910073
5019910073
5010115001
5010401016
1
1
1
1
MODULOS BMP-1 CHASIS DVC, 1
RENGLON DPA- 1 CHASIS PARA
BATERIAS DE 12V, 12AH PARAUSAREN
DDA-5052 CHS-BH1 BATERIA DE 12 AH
12 VDC BAT-12260 TAPA FRONTAL PARA
BATERIAS BP2-4 GABINETE PARA
ANUNCIADOR REMOTO, COMPUERTA DE
CRISTAL Y CERRADURA CON LLAVE.
ANUNCIADOR REMOTO CON PANTALLA
DE CRISTAL LIQUIDO DE 640
CARACTERES LCD-160-SP ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE LA ESCUELA DE
TOPOGRAFIA, CATASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
MODULO DE CONTROL DE ENTRADAS
DE ALARMA DE 16 CANALES MODELO
NGP-1100-U DE LENEL ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE LA ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CATASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
NGP-22201 SISTEMA DE CONTROL
INTELIGENTE CONTROL DE ACCESO A
INTRUSION CON PLACA DE REPUESTO
PARA EL TABLERO NGP-2220IUL,
MODELO NGP-22201 DE LENEL ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE LA ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CATASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
TRANSFORMADOR DISTRIBUCION
TRASNFORMADOR DE PEDESTAL TIPO
PAD MOUNTEND 3Ø 19.9/34.5 KV
120/208 V 150 KVA DISEÑO ICE-CNL EN
ACERO INOXIDABLE NORMAS ANSI
C57.12.00 ANSI C57.12.26 ANSIC57.12.28
ANSI C57.12.90 ANSI C37.71 IEEE 386
ASTM D3487 ASTM D117 SE DEBERA
CONSIDERAR LAS ACTUALIZACIONES DE
ESTAS NORMAS CALIDAD DEL
FABRICANTE ISO 9000 UL REF ABB
TPTES-150-34,5- 0,48 IGUAL O SUPERIOR
INCLUIR TODO LOS ACCESORIOS ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CASTASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
Unidad Condensadora: Sistema de
volumen variable ( VRV ), de alta eficiencia,
con capacidad de 12 S ó 42 Y unidades
interiores al 130 % de capacidad. COP 3,06
( kW,Refr/kW, Pot. Inversor de CD
incorporado para compresor. Capacidad
Enfriamiento : 50.0 kW,18 hp,170.6000btu
Consumo : 16.29kW.-Dimensiones :
1650x1220x760 -Datos Nominales: 208V,
3Ø 60 Hz. -Peso : 240 Kg. - Refrigerante :
R410A. Ref. MITSUBISHI , MODELO :
PUHY-P450 THM-A(-BS). T. IGUAL O
SUPERIOR ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO REMODELACION
ESCUELA DE TOPOGRAFIA CASTASTRO Y
GEODESIA SEGUN OFICIO PRODEMI-I439-2014
12
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
5
5
5
B0005891
B0005891
B0005891
5010401015
5010401015
5010401015
4
6
4
Unidad Evaporadora: Será del sistema
Pared Alta.El gabinete será de acero
galvanizado pintado l horno y acabado
decorativo, con paneles aislados y bandeja
de recolección de condensados aislada con
espuma de hule. Debe ser una unidad
abanico serpentín completamente
ensamblado, pre-alambrada incluyendo un
transformador para control de bajo voltaje.
Debe incluir una bomba para la descarga
decondensado. Dimensiones :
295x898x249 Peso : 21 Kg. Flujo : 706
CFM. Capacidad Enfriamiento : 7.1 kW, 2
.5hp,24.200BTU Incluir Control remoto:
PAR- FL32MA Datos Nominales : 220V, 1Ø,
60 Hz. Refrigerante : R410A. Ref.
MITSUBISHI , MODELO : PKFY-P63VKM-E
IGUAL O SUPERIOR ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CASTASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-439-2014
Unidad Evaporadora: Será del sistema
Pared- alta. El gabinete será de acero
galvanizado pintado al horno y acabado
decorativo, con paneles aislados y bandeja
de recolección de condensados aislada con
espuma de hule. Debe ser una unidad
abanico- serpentín completamente
ensamblado, pre-alambrada incluyendo un
transformador para control de bajo voltaje.
Debe incluir una bomba para la descarga
de condensado. Dimensiones 295x815x225
peso 10kg flujo 187 CFM capacidad
enfriamiento 1.7kw 0 6hp .800btu incluir
control remoto PAR-FL32MA datos
nominales 220V, 1Ø 60 hz refrigerante
R410A Ref. MITSUBISHI MODELO PKFYP15VBM-E IGUAL O SUPERIOR ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION ESCUELA DE
TOPOGRAFIA CASTASTRO Y GEODESIA
SEGUN OFICIO PRODEMI- I-439-2014
Unidad Evaporadora: Será del sistema
Pared Alta.El gabinete será de acero
galvanizado pintado y acabado decorativo,
con paneles aislados y bandeja de
recolección de condensados aislada con
espuma de hule. Debe ser una unidad
abanico- serpentin completamente
ensamblado pre-alambrada. incluyeco un
transformador para control de bajo voltaje.
debe incluir una bomba para la descarga
de condensado. dimensiones 295x898x249
peso 13kg flujo 388 cfm capacidad
enfriamiento 3.6 kw 1.3kw 1.3hp,
12.300btu incluir control remoto PARFL32MA datos nominales 220v,1Ø 60 hz
refrigerante R410A ref. MITSUBISHI
MODELO PKFY-P32VHM-E IGUAL O
SUPERIOR ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO REMODELACION
ESCUELA DE TOPOGRAFIA CASTASTRO Y
GEODESIA SEGUN OFICIO PRODEMI- I439-2014
13
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ESCUELA DE
TOPOGRAFIA
CATASTRO Y
GEODESIA
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ.
JOHANNA
HERNANDEZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I439-2014
ITEM 8 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 8, PROYECTO: REMODELACION INEINA-EDIFICIO DEL CIDE (SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
ITEM
8
8
8
8
8
LICITACION
BANNER
B0005886
B0005886
B0005886
B0005886
B0005886
CODIGO DE
MATERIAL
5010330020
5010330005
5010401016
5010401015
5010401015
CANTIDAD
1
1
1
5
3
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO
ACCESS POINT AIR- CAP26021-AK9,
MARCA CISCO CON LAS CARACTERISTICAS 802.11N, AP, INT RADIOS,
ANTS, FCC CNFG. QUE INCLUYA POWER
INJECTOR Y ADAPTADOR DE CORRIENTE
ELECTRICA Y SMARTNET 8X5XNBD
802.11N CAP / CAJA DE SEGURIDAD
PARA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO
QUE INCLUYA DOS CANDADOS DE 25MM
Y 30MM ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO REMODELACION DEL
INEINA EDIFICIO DEL CIDE. SEGUN
OFICIO PRODEMI-I-530-2014
WS-C2960-48TT-L, CATALYST 2960 48
10/100 + 2 1000BT LAN BASE IMAGE
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION INEINA EDIFICIO DEL CIDE SEGUN OFICIO
PRODEMI-I-530-2014
UNIDAD CONDENSADORA: CAPACIDAD
ENFIAMIENTO: 22.04KW, 8 HP, 76400BTU
DATOS NOMINALES: 208V, 3Ø, 60 HZ.
REF. MITSUBISHI MODELO PUHYP200THM-A (-BS) IGUAL O SUPERIOR.
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION INEINA RESPONSABLE
ARQ. MADILEN QUESADA ALVAREZ.
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-530-2014
UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
DATOS NOMINALES 208V, 1Ø 60HZ REF.
MITSUBISHI MODELO PKFY-P32VBM-E
IGUAL O SUPERIOR VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION INEINA EDIFICIO DEL
CIDE
UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE
DATOS NOMINALES 220V, 1Ø, 60HZ REF.
MITSUBISHI MODELO PKFY-P15VBM-E
IGUAL O SUPERIOR VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DEL INEINA EDIFICIO
DEL CIDE
UBICACIÓN
RESPONSABLE
EDIFICIO
PRINCIPAL DEL
CIDE, CAMPUS
OMAR DENGO
RESPONSABLE ARQ.
MADILEN QUESADA
ALVAREZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I530-2014
EDIFICIO
PRINCIPAL DEL
CIDE, CAMPUS
OMAR DENGO
RESPONSABLE ARQ.
MADILEN QUESADA
ALVAREZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I530-2014
EDIFICIO
PRINCIPAL DEL
CIDE, CAMPUS
OMAR DENGO
RESPONSABLE ARQ.
MADILEN QUESADA
ALVAREZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I530-2014
EDIFICIO
PRINCIPAL DEL
CIDE, CAMPUS
OMAR DENGO
RESPONSABLE ARQ.
MADILEN QUESADA
ALVAREZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I530-2014
EDIFICIO
PRINCIPAL DEL
CIDE, CAMPUS
OMAR DENGO
RESPONSABLE. ARQ.
MADILEN QUESADA
ALVAREZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I530-2014
ITEM 9 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 9, PROYECTO: REMODELACION GALERIA LOLA FERNANDEZ ESCUELA DE ARTE Y
COMUNICACIÓN VISUAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
ITEM
LICITACION
BANNER
CODIGO DE
MATERIAL
CANTIDAD
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
14
UBICACIÓN
RESPONSABLE
9
9
9
9
9
9
B0005885
B0005885
B0005885
B0005885
B0005885
B0005885
5019910114
5019910005
5010401070
5019910116
5010520005
5019910073
CAMARA TIPO MINI DOMO FIJO CON
SENSOR 1/4" ESCANEO ROGRESIVO
CMOS LENTE DE IRIS FIJO 2.8M IRIS
FIJO, ANGULO DE VISTA HORIZONTAL 80
GRADOS ILUMINACION MINIMA 1100000 COMPRESION DE VIDEO H-264
MOTION JPEG 1280X800 (1 MP)
CUADROS POR SEGUNDO 30 (1280X800)
30 (HDTV 720) SEGURIDAD MULTINVEL
PASSWORDS FILTRO IP ENCRIPTACION
HTTPS IEEE 802.1 X NETWORK IPV4/6
QOS POE IEEE 802.3AF MODELO M3014
(0285-001) DE AXIS ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION GALERIA LOLA
FERNANDEZ REMODELACION GALERIA
LOLA FERNANDEZ
GABINETE PARA EXTINTOR IGUAL O
SUPERIOR A POOTTER ROEMER,
MODELO 3410 CON 4.5 KG EFECTIVOS
DE C02, TIPO ABC TAMAÑO DE 10 LB
CLASIFICACION UL-FM GABINETE 1716SS-A VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGUN OFICIO PRODEMI-I- 535-2014
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION GALERIA
LOLA FERNANDEZ
EXTRACTOR IGUAL O SUPERIOR A
GREENHECK MODELO CSP- A410 VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN
OFICIO PRODEMI-I-535-2014 ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION GALERIA LOLA
FERNANDEZ
GABINETE CON FUENTE DE PODER
110V, SALIDA 12VDC DE LA MARCA
LENEL MODELO LNL-AL400ULX ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION GALERIA LOLA
FERNANDEZ REMODELACION GALERIA
LOLA FERNANDEZ
ESCUELA DE
ARTE Y
COMUNICACIÓN
VISUAL,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ. GIOVANNI
TABASH ALFARO
ESCUELA DE
ARTE Y
COMUNICACIÓN
VISUAL,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ. GIOVANNI
TABASH ALFARO
ESCUELA DE
ARTE Y
COMUNICACIÓN
VISUAL,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ. GIOVANNI
TABASH ALFARO
ESCUELA DE
ARTE Y
COMUNICACIÓN
VISUAL,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ. GIOVANNI
TABASH ALFARO
1
LICENCIAS DE CANAL DE VIDEO
MODELO SW-LNR-CH1 DE LENEL. ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION GALERIA LOLA
FERNANDEZ
ESCUELA DE
ARTE Y
COMUNICACIÓN
VISUAL,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ. GIOVANNI
TABASH ALFARO
1
NGP-2220I SISTEMA DE CONTROL
INTELIGENTE; CONTROL DE ACCESO E
INTRUSION CON PLACA DE REPUESTO
PARA EL TABLERO NGP-2220IUL
MODELO NGP-2220I DE LENEL ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION GALERIA LOLA
FERNANDEZ
ESCUELA DE
ARTE Y
COMUNICACIÓN
VISUAL,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ. GIOVANNI
TABASH ALFARO
1
2
1
1
ITEM 10 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 10, PROYECTO: REMODELACION TALLER ARTE ESCENICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS ADJUNTAS)
LICITACION
CODIGO DE
ITEM
CANTIDAD
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
UBICACIÓN
RESPONSABLE
BANNER
MATERIAL
15
10
10
10
10
10
B0005893
B0005893
B0005893
B0005893
B0005893
5019910114
5019910005
5010401070
5019910116
5010520005
2
4
1
CAMARA PTZ CON SENSOR 1/3"
ESCANEO PROGRESIVO TIPO CMOS,
LENTE 4.45-89 MM,F1.6 - 2.9 AUTO IRIS Y
AUTOFOCUS, 20X OPTICAL ZOOM, 12X
DIGITAL ZOOM, ANGULO DE VISTA
HORIZONTAL 62.98º-3.49º, DIA NOCHE
AUTOMATICO COMPRESION DE VIDEO
H.264 MOTION JPEG MAXIMA
RESOLUCION DE VIDEO HDTV 1080P
1920X1080, CUADRO POR SEGUNDO 30
(HDTV 1080P) PTZ 256 PRESETS 360º
COTINUOS 180º TILT(A) 220º TILT(B)
TOUR DE GUARDIA TOUR DE
GRABACION AUDIO BIDERECCIONAL,
SEGURIDAD MULTINIVEL PASSWORDS,
FILTRO IP, ENCRIPTACION HTTTPS IEEE
802.1X, NETWORK: IPV4/V6 QOS PODER
AC/DC(A.1) POE IEEE 802.3AT(A) HIGTH
POE(B) (MIDSPAN INCLUIDO) LISTO PARA
EXTERIORES CON MONTAJE A PARED Y
GABINETE PARA EXTERIORES IP66,IK10
AND NEMA 4X. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE TALLER DE ARTE
ESCENICO
EXTINTOR POTTER ROEMER MODELO
3410 IGUAL O SUPERIOR POR LA
INSPECCION CON EXTINTOR DE 4.5 KG
EFECTIVOS DE CO2 TIPO ABC TAMAÑO
DE 10 LB CLASIFICACION UL-FM
GABINETE 1716-SS-A REFERENCIA
POTTER ROEMER IGUAL O SUPERIOR
POR LA INSPECCION ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE TALLER DE ARTE
ESCENICO
EXTRACTOR PARA SERVICIO SANITARIO
450X500X300 MATERIALES DE
FABRICACION METAL RESISTENTE A LA
CORROSION Y POR INYECCION DE
PLASTICO DUCTO HG #22 SALIDA
CUELLO GANZO NORMA SMACNA NIVEL
SONORO MEDIDO DE ACUERDO A
NORMA 300/96 AMCA Y 301/96 UL/CUL
507 REF IGU8AL O SUPERIOR
GREENHECK, CSP-A1410-QD: 786 W,
1350 RPM 750 CFM 120V/3,2A ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE TALLER DE ARTE
ESCENICO
1
GABINETE CON FUENTE DE PODER 110
VAC, SALIDA VDC ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE TALLER DE ARTE
ESCENICO
2
LICENCIAS DE CANAL DE VIDEO ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE TALLER DE ARTE
ESCENICO RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ GIOVANNI TABASH A.
VER ESPECIFICACIONES OFICIO
PRODEMI-I-458-2014
16
BODEGA DE LA
ESCUELA DE
ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ GIOVANNI
TABASH A. VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ GIOVANNI
TABASH A VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ GIOVANNI
TABASH A.
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
ARQ GIOVANNI
TABASH A. VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI- I458-2014
RESPONSABLE. ARQ.
MADILEN QUESADA
ALVAREZ SEGUN
OFICIO PRODEMI-I530-2014
10
10
10
10
B0005893
B0005893
B0005893
B0005893
5010330020
5010330005
5019910073
5010401035
1
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO
ACCESS POINT AIR- CAP26021-AK9,
MARCA CISCO CON LAS CARACTERISTICAS 802.1 1N, AP, INT RADIOS,
ANTS, FCC CNFG. QUE INCLUYA POWER
INJECTOR Y ADAPTADOR DE CORRIENTE
ELECTRICA Y SMARTNET 8X5XNBD 802.1
1N CAP ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION DE TALLER
DE ARTE ESCENICO
1
WS-C2960-48TT-L, CATAALYST 2960 48
10/100 + 2 1000BT LAN BASE IMAGE
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO REMODELACION DE TALLER
DE ARTE ESCENICO
1
NGP-222-01 SISTEMA DE CONTROL
INTELIGENTE, CONTROL DE ACCESO E
INTRUSION, CON PLACA DE REPUESTO
PARA TABLERO NGP-220 1UL, MODELO
NGP-2201 DE LENEL O IGUAL O
SUPERIOR ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO REMODELACION DE
TALLER DE ARTE ESCENICO
3
VENTILADORES SILVANIA MODELO
78155 WARE FORM CONTROL DE
ENCENDIDO POR INTERRUPTOR DE
PARED UTIIZA UNA COREINTE
ELECTRICA DE 120V 5 VELOCIDADES
GIRA EN 1 SENTIDO (NO ES
REVERSIBLE) INCLUYE VARILLA
VERTICAL DE 1/2" X 12" DE LARGO
(1.27CM X 30.5) USO INDUSTRIAL SE
REQUIERE COLGAR A MAS DE 3MTS DE
ALTURA USAR TUBO DE ACERO
INOXIDABLE DE 19 MM, C-40, CON
SOPORTES TIPO FLANGER Y PLATINA EN
EL TECHO VENTILADOR DE TECHO CON
ACABO TITANICO DE 3 ASPAS CON
DISEÑO DE HOJA DE RESINA INCLUYE
INTERRUPTOR DE PARED PARA
INSTALACION AL RAS CON CONTROL DE
5 VELOCIDADES, EL INTERRUPTOR DE
PARED ES PARA USAR CON UN SOLO
VENTILADOR. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO
REMODELACION DE TALLER DE ARTE
ESCENICO ESTE VENTILADOR DEBE SER
DE PARED, DE 16 PULGADAS, 3 ASPAS,
CON PARRILLAS DE PROTECCION
ACERADAS, (ACERO PLASTIFICADO),
CORDON PARA CONTROL DE VELOCIDAD
DE 3 NIVELES, CONTROL DE
OSCILACION, 50 WATTS DE POTENCIA
MAXIMA.
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
BODEGA DE
LA ESCUELA
DE ARTE
ESCÉNICO,
COSTADO
NORTE DE LA
ESCUELA DE
DANZA Y ARTE
ESCÉNICO,
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ
GIOVANNI TABASH A.
VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ
GIOVANNI TABASH A.
VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ
GIOVANNI TABASH A.
VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ
GIOVANNI TABASH A.
VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
ITEM 11 (EQUIPOS)
LISTADO DE EQUIPOS PARA EL ITEM 11, PROYECTO: III ETAPA READECUACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO LEY
8228 (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
ITEM
LICITACION
BANNER
CODIGO DE
MATERIAL
CANTIDAD
OBJETO / DESCRIPCION TECNICA
17
UBICACIÓN
RESPONSABLE
11
11
11
11
11
11
11
11
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
2019910114
5010401070
5010330050
5010330020
5019910054
5010033005
5010330005
5010330005
1
2
1
1
1
2
1
1
CAMARA DE VIGILANCIA (M3024-LVE) LP
MINI DOMO, D/N ANTIVANDALICOLIGHFINDER, 1MP, MARCA AXIS, CON
LICENCIA (SW-LNR-CH) 1 CANAL DE
VIDEO PARA CAMARA IP MARCA LENEL
INSTALACION Y PROGRAMACION MARCA
TECNOLOGISTICA DE COSTA RICA ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO III
ETAPA READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATAMIENTO A LA
LEY 8228
IGUAL O SUPERIOR GREENHECK, SPA710 120V/4 4A VER ESPECIFICACIONES
TECNICAS SEGUN OFICIO PRODEMI-I537- 2014 ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
ACATAMIENTO A LA LEY 8228
GANINETE DE PARED PARA USO EN
REDES (GABINETE METALICO CON
DIMENSIOES 36" DE ALTO, 25.00"
ANCHO Y 26" DE FONDO) ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO III ETAPA
READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATAMIENTO A LA
LEY 8228
PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO,
ACCESS POINT AIR CAP 26021-AK9
MARCA CISCO CON LAS CARACTERISTICAS 802.11N AP INT RADIOS, ANTS FCC
CNFG QUE INCLUYA POWER INJECTORY
ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA
Y SMARNET 8X5XNBD 802.11N CAP.
CAJA DE SEGURIDAD PARA PUNTO DE
ACCESO INALAMBRICO QUE INCLUYA
DOS CANDADOS UNO DE 25MM Y 30MM
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
ACATAMIENTO A LA LEY 8228
REGLETA DE PODER POWER STRIP DE
10AC, RECONOCIDAS POR EL
UL1363/UL1449 Y DEBE CONTAR CON
UN CIRCUITO DE BREAKERS. VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS. ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO III
ETAPA READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATAMIENTO A LA
LEY 8228
CONVERTIDORES DE MEDIO DE FIBRA
OPTICA A UTP MARCA TRANSITION
NETWORKS ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO III ETAPA
READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATAMIENTO A LA
LEY 8228
SWITH PARA USO DE REDES WS-C296048 TC-L CATALYST 2960 48 10/100/1000
4 T/SFP LAN BASE IMAGE. ESTE EQUIPO
CORRESPONDE AL PROYECTO III ETAPA
READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATAMIENTO A LA
LEY 8228 RESPONSABLE ARQ. INGRID
TREJOS MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA: PRODEMI-I-537-2014
WS-C2960 24TT-L CATALYST 2960
10/100 +2 1000 BT LAN BASE IMAGE
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
ACATAMIENTO A LA LEY 8228
18
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA:
PRODEMI-I-537-2014
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA:
PRODEMI-I-537-2014
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA:
PRODEMI-I-537-2014
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA:
PRODEMI-I-537-2014
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA:
PRODEMI-I-537-2014
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE DEL
PROYECTO ARQ
GIOVANNI TABASH A.
VER
ESPECIFICACIONES
OFICIO PRODEMI-I458-2014
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ OFICIO DE
REFERENCIA:
PRODEMI-I-537-2014
11
11
11
11
11
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
B0005884
5010401016
5010401015
5010401015
5010401015
5019910045
1
3
2
3
1
UNIDAD CONDENSADORA -CAPACIDAD
ENFRIAMIENTO: 28.0KW, 10HP, 95500
BTU -DATOS NOMINALES 208V, 3Ø, 60
HZ -IGUAL O SUPERIOR MITSUBISHI
MODELO PUHY P250THM-A(-BS) VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN
OFICIO PRODEMI-I-537- 2014 ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO III
ETAPA READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATAMIENTO A LA
LEY 8228
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 2.2 KW 1.3
HP, 7 500BTU DATOS NOMINALES 208V,
1Ø 60 HZ IGUAL O SUPERIOR
MITSUBISHI MODELO PLFY-P20VLMD-E
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-537-2014
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
ACATAMIENTO A LA LEY 8228
CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 7.1 KW
2.5HP 24.200BTU INCLUIR CONTROL
REMOTO PAR-FL32MA DATOS
NOMINALES 208V, 1Ø, 60 HZ
REFRIGEREANTE R410A REF.
MITSUBISHI MODELO PLFY- P63VBM-E
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGUN OFICIO PRODEMI-I-537-2014
ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL
PROYECTO III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
ACATAMIENTO A LA LEY 8228
UNIDAD EVAPORADORA -CAPACIDAD
ENFRIAMIENTO 3.6 KW 1.3HP, 12.300BTU
- DATOS NOMINALES: 208V 1Ø 60HZ INCLUIR CONTROL REMOTO PAR-FL32MA
IGUAL O SUPERIOR MITSUBISHI,
MODELO PKFY-P32VBM-E VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN
OFICIO PRODEMI I-537-2014 ESTE
EQUIPO CORRESPONDE AL PROYECTO III
ETAPA READECUACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO EN ACATA- MIENTO A
LA LEY 8228
UPS ESTANDAR III 1500 VA/ APC O
TRIPPLITE ESTE EQUIPO CORRESPONDE
AL PROYECTO III ETAPA READECUACION
EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN
ACATAMIENTO A LA LEY 8228 ESTA UPS
DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: POTENCIA DE
SALIDA EN WATTS: 980 POTENCIA DE
SALIDA EN VA: 1440 , TENSION DE
SALIDA NOMINAL EN VOLTIOS: 120 ,
FRECUENCIA DE SALIDA HZ: 60 ,
TOPOLOGIA: INTERACTIVA , TIPO DE
ONDA: SINUSOIDAL MODIFICADA ,
CONEXIONES DE SALIDA: 6, VOLTAJE DE
ENTRADA: 120 , FRECUENCIA DE
ENTRADA: 60 , LONGITUD DE CABLE:
2.40 METROS , VARIACION DE TENSION
DE ENTRADA: (85-144) , TIEMPO DE
RECARGA: 3 HORAS , PANEL DE
CONTROL: VISUALIZADOR LED , ALTURA:
301 MM MAXIMO, ANCHO: 112 MM
MAXIMO, PROFUNDIDAD: 380 MM
MAXIMO, PESO: 28 KG , REGULADOR DE
VOLTAJE: SI , FASES: MONOFASICO ,
RUIDO AUDIBLE: 42 DBA,
CERTIFICACIONES: ROHS , NORMAS DE
CALIDAD: UL1778 , GARANTIA: 2 AÑOS .
19
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ
EDIFICIO
ADMINISTRATI
VO (RECTORÍA),
CAMPUS OMAR
DENGO
RESPONSABLE ARQ.
INGRID TREJOS
MUÑOZ
Todo según especificaciones técnicas y planos adjuntos. Los carteles deberán ser solicitados en
las instalaciones de la Proveeduría Institucional para lo que deberán de aportar un CD en blanco, ya
que el cartel, las especificaciones y los planos se encuentran en formato digital.
En la oferta se deberán indicar marcas, modelos y las garantías que sobre los equipos otorguen los
fabricantes, la cual no podrá ser inferior a doce meses o la mínima indicada en las
especificaciones técnicas, contada a partir de la recepción provisional de la obra una vez que los
equipos hayan sido probados.
El contratista debe suministrar todos los elementos necesarios para que todos los equipos
requeridos queden debidamente conectados y funcionando.
El proveedor o subcontratista propuesto, deberá ser un distribuidor autorizado del fabricante, con
al menos dos años de representar la marca, y deberá presentar, al momento de ejecución del
contrato, un documento del fabricante que así lo certifique.
Deben detallarse e indicarse las garantías que cubren a los equipos ofrecidos, sus alcances y
limitaciones.
Durante el período de garantía no aplicará para la Universidad el costo mensual de mantenimiento
correctivo y preventivo de los equipos que se genere como resultado de esa garantía, el cual deberá
ser asumido por el adjudicatario.
La vigencia de las garantías será a partir de la fecha en que la Universidad, realice la recepción
provisional de la obra y los equipos sean debidamente probados y aceptados por la inspección.
Durante la vigencia de la garantía cualquier daño que sufran los equipos por mala fabricación o por
mal funcionamiento, por materiales inadecuados empleados en su construcción, partes o
componentes dañados por cualquier otra causa que sea de la responsabilidad del fabricante o
suplidor, obligará al oferente a sustituir (no reparar) por su cuenta y riesgo todos los componentes
dañados, aparte de que la garantía ofrecida se suspenderá hasta tanto el bien dañado quede en
perfecto estado de funcionamiento y sea recibido a satisfacción por la Universidad, momento en el
cual se continuará con la garantía restante del equipo.
Los tiempos de respuesta ante cualquier requerimiento de soporte técnico, deberán ser indicados en
la oferta. En todo caso, cuando se trate de reparaciones simples, el tiempo de respuesta no podrá
ser superior a 24 horas naturales y dichas reparaciones deberán realizarse en las instalaciones de
la Dependencia que detenta el equipo. En caso de reparaciones que requieran el traslado del equipo
al taller del contratista, el tiempo de respuesta para devolver el equipo debidamente reparado, no
podrá exceder de 72 horas naturales y en ese lapso el contratista deberá suplir temporalmente
el equipo dañado con otro provisional mientras se realiza la reparación, previa autorización y
coordinación con la Inspección. La oferta que proponga un tiempo de respuesta superior al
indicado, será excluida del concurso.
3.2. Las ofertas que establezcan plazos superiores estarán automáticamente fuera de concurso y no
serán evaluadas. La omisión del plazo de entrega por parte del oferente, representa la aceptación de
los plazos de entrega establecidos por la Administración.
3.3. Los equipos se facturarán hasta que la obra esté concluida después de la recepción provisional, y se
hayan probado y/o certificado según corresponda. Además la facturación será en forma
independiente a la obra civil y en ella se deberá indicar el detalle del modelo, serie, marca y
ubicación exacta del equipo. El contratista deberá adjuntar a su factura un plano, en formato carta,
con la ubicación exacta de cada equipo dentro del proyecto.
3.4. Los oferentes no podrán cambiar las cantidades indicadas en la tabla que presentará como parte de
su oferta, solo en caso de duda podrá solicitar la aclaración correspondiente dentro del plazo
establecido para dicho fin. Para completar dichas tablas sólo deben llenar las casillas referentes a
precios unitarios y costos totales por renglón (rubro de pago o concepto de obra), e indicar el monto
total de la obra.
3.5. El Contratista acepta que las cantidades de obra indicadas en los cuadros, son estimaciones de las
cantidades reales de obra que se construirá, y que estas cantidades estimadas serán utilizadas para
20
comparar las ofertas en relación una misma base de referencia; y no implican ningún compromiso
de la Universidad Nacional, explícito ni implícito de carácter económico.
3.6. Los “Cuadros de Cantidades de Obra y Costos” suministrados con los documentos del concurso,
comprenden los elementos significativos de la obra por construir; no obstante habrá algunos
conceptos de la obra que no aparecen explícitamente en el listado del formulario, pero que
claramente están definidos en los planos constructivos y demás documentos de licitación. Por
consiguiente es obligación de los oferentes, incluir en los precios unitarios correspondientes a los
conceptos de obra más afines indicados en el cuadro de cantidades, los costos de construcción de
esos elementos no incluidos taxativamente en ellos, no pudiendo el adjudicatario solicitar pagos
adicionales por esos conceptos de obra que no están diferenciados con un renglón específico para
ellos. Posteriormente, en el proceso de ejecución, las cantidades reales de obra ejecutadas por el
Contratista, servirán de base para los pagos parciales, los cuales se calcularán a los precios
unitarios establecidos en el contrato.
3.7. El contratista deberá ejecutar, por los mismos precios cotizados, aquellos detalles omitidos que son
de práctica usual en la construcción y que obviamente se consideran necesarios para obtener los
resultados finales esperados en la terminación de la obra. No se calificarán como trabajos extra los
originados en errores de dibujo.
3.8. Se aclara al contratista que las especificaciones regirán sobre los planos, salvo en los casos en que
las primeras indiquen lo contrario. Además lo comunicado en las Aclaraciones del Cartel rige sobre
las Especificaciones y los Planos. De haber discrepancia entre la información indicada en planos y
en las especificaciones regirá lo que determine la inspección.
3.9. Se aclara que el contratista deberá realizar la visita al sitio y analizar las condicionantes de cada
proyecto en su entorno. No se considerará trabajo extra ni se considerará pago adicional por
aquellas condiciones no expresamente indicadas, pero fácilmente visibles o razonablemente
previsibles como resultado de un examen cuidadoso del sitio de la construcción.
3.10. El contratista no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los planos o en las
especificaciones. Si durante el curso de los trabajos el contratista hallare errores, discrepancia u
omisión, lo notificará inmediatamente por escrito a los inspectores.
3.11. PRODEMI no reconocerá aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios menores
propuestos por el contratista, que le fueren aceptados.
3.12. Será responsabilidad exclusiva del Contratista tramitar el servicio temporal y definitivo de agua
ante la empresa correspondiente.
3.13. Será responsabilidad exclusiva del Contratista tramitar el servicio temporal y definitivo de
electricidad ante la empresa correspondiente.
3.14. Todos los accesos, carriles, vías, andamios, productos, encofrados, cimbras, puntales, anclajes u
otras estructuras o elementos de construcción o estructurales de carácter temporal que sean
necesarios para la obra, serán suministrados por cuenta del Contratista y bajo su entera
responsabilidad. La Inspección podrá ordenar, a costa del Contratista, la remoción, modificación,
refuerzo, cambio o alteración de cualquier construcción temporal, usada por el Contratista, siempre
que lo juzgue conveniente para el mejor desarrollo de las actividades de construcción.
3.15. La Universidad podrá ordenar o autorizar aumentos o reducciones en el monto del contrato,
modificando los planos, las especificaciones de la obra contratada o bien mediante dictamen escrito
autorizado por del PRODEMI, en razón de un interés justificado, y de conformidad con lo que
establece el Artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En todos los
casos, el costo al aumento o de la reducción de la obra deberá ser cuantificado, como requisito para
determinar si procede autorizar la correspondiente orden de cambio o extra. La utilidad y la
21
administración del contratista serán hasta de un máximo de un 15% (quince por ciento) del costo
del trabajo extra aprobado.
3.16. Para todos los ítems correspondientes a los sistemas de seguridad electrónica ( acceso vehicular y
peatonal, video vigilancia y sistemas de intrusión) de esta licitación, se aclara que el sistema de
seguridad de la Universidad Nacional cuenta con una plataforma del fabricante LENEL ON GUARD,
por lo que los equipos a instalar deberán ser compatibles con dicha plataforma e instalados de
manera integral, para esto se solicita que el subcontratista presente una certificación del fabricante
LENEL ON GUARD de que cuenta con personal certificado y capacitado para realizar integraciones
de los sistemas antes descritos.
3.17. Para el ítem 1, se solicita experiencia comprobada por parte del oferente en obras similares, con no
menos de 8 años de experiencia en obras que involucren estabilización de taludes mediante suelo
cocido. Todas las afectaciones a propiedades vecinas colindantes por la ejecución de la obra y que
no estén incluidas dentro del diseño o especificaciones, serán responsabilidad del contratista el
resarcimiento de los daños.
3.18. Para el ítem 4, el contratista deberá prever que la obra comprende dos frentes de trabajo. El
proyecto iniciará con la intervención de la Soda y hasta que la misma esté completa (es decir
TODAS las actividades terminadas y que permitan que la soda esté en completo funcionamiento) se
iniciará la segunda etapa que corresponde a los trabajos en la entrada del Campus Sarapiquí.
3.19. Para el ítem 5, el contratista deberá prever que la obra comprende dos frentes de trabajo
principales. El proyecto iniciará con la remodelación completa del primer piso de la Escuela de
Topografía, incluyendo los servicios sanitarios de ese piso, y hasta que esta primera etapa esté en
completo funcionamiento (es decir TODAS las actividades terminadas, incluyendo la red de datos
completa, instalaciones electromecánicas completas, acometidas, instalación de equipos,
instalación completa del sistema de detección de incendios, etc.) se autorizará el ingreso al segundo
piso. El contratista deberá considerar en su cronograma de trabajo que antes de ingresar al
segundo piso, la administración realizará el traslado del mobiliario, equipos de oficina, papelería y
similares, tanto de los dos laboratorios de cómputo localizados actualmente en el segundo piso
como el área administrativa, esto significará una suspensión de aproximadamente 3 semanas entre
la entrega del primer piso y el inicio de la intervención del segundo piso.
3.20. Para el ítem 6, el contratista deberá construir un cerramiento perimetral de 2.00 m de altura
alrededor de la zona del proyecto, esto antes de iniciar con los trabajos.
3.21. Para el ítem 7, el contratista deberá adquirir las láminas de techo con la suficiente antelación para
realizar el trabajo de sustitución en el menor plazo posible. De ser viable, la obra se realizará en
época de verano (enero-abril) del año 2015, preferiblemente en época no lectiva. Si dicha condición
licitatoria no fuese posible, la administración se reserva el derecho de emitir la orden de inicio para
el mes de julio de 2015 (receso de medio periodo). El contratista deberá acondicionar y proteger los
pasillos de tránsito que están bajo el monitor, mediante una estructura temporal que proteja a los
usuarios de accidentes e inclemencias del tiempo.
3.22. Para el ítem 9, se deberá considerar que la primera tarea a elaborar será el cambio de láminas del
monitor, junto con los tapicheles laterales (este y oeste). Además, todo el espacio a remodelar
deberá de cerrarse por el contratista con aislante al polvo (plástico negro).
3.23. Para el ítem 10, se deberá incluir alrededor del edificio un cerramiento que aísle el edificio para
efectos de perjudicar lo menos posible el desarrollo normal de las actividades de los edificios
adyacentes. Además, para el punto de acceso inalámbrico se deberá incluir una caja de seguridad
con dos candados de 25 mm y 30 mm.
3.24. Para el ítem 11, el contratista deberá prever que la obra comprende dos frentes de intervención, por
un lado los trabajos en la entrada del Edificio Administrativo y núcleo de gradas principales, y por
otro lado la Remodelación de la Vicerrectoría de Desarrollo. Para ambos casos el inicio de las obras
22
podrá darse, según lo disponga la Administración, en forma conjunta (ambos frentes de trabajo en
forma simultánea) o por aparte (primero la intervención de un espacio y después el otro, con la
posibilidad de que se dé una suspensión entre ambos), aclarándose que la Administración podrá
dar la orden de inicio ya sea al momento de refrendarse el contrato, o bien en un periodo
comprendido entre el momento en que se cuente con dicho refrendo y el receso institucional de fin
de año (diciembre 2015), siendo el mes de diciembre 2015 el plazo máximo para dar inicio a dichas
obras.
3.25. Para el ítem 13, el contratista deberá considerar que la intervención iniciará en el mes de julio 2015
(receso de medio periodo).
3.26. Plazos de Entrega:
El plazo de entrega deberá indicarse en días hábiles. En caso de plazos de entrega ofrecidos en días
naturales se aplicará la siguiente fórmula para convertirlos a días hábiles:
Cantidad de días naturales x 5 días hábiles
7 días naturales
El plazo de entrega de las obras rige a partir de la Orden de Inicio que indique PRODEMI.
Los plazos de entrega establecidos para cada uno de los ITEMS se detallan en la Sección 2
“DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO”. Las ofertas que establezcan plazos superiores
estarán automáticamente fuera de concurso y no serán evaluadas. La omisión del plazo de
entrega por parte del oferente, representa la aceptación de los plazos de entrega establecidos por la
Administración.
3.27. Programa o calendario de avance del servicio: El oferente deberá presentar obligatoriamente
junto con su oferta el programa o calendario de avance de obra, el cual debe presentarse conforme a
los siguientes términos:
a. Debe utilizar el método de Ruta Crítica, PERT, CPM u otro similar.
b. El método de actividades deberá ser tal que el programa de trabajo resultante se convierta en un
instrumento activo de control para la actividad de las servicios, al permitir verificar aspectos tales
como: control de avance físico, plazo de actividad, las actividades suspendidas o retrasadas y la
interferencia de estas con las demás, la incidencia de los retrasos sobre la ruta crítica del servicio
y además de controlar el pago de los reajustes de precios a fin de prevenir erogaciones
injustificadas por este concepto.
c. Estas actividades se efectuarán mediante el uso de la actividad PROJECT u otro instrumento o
método que se ajuste a lo señalado en este punto. Debe entregarse impreso (original y
reproducciones solicitadas) y en forma digital.
d. Debe incluirse la GRAFICA DE GANTT o similar (cronograma inicial) y GRAFICA PERT o similar
acompañadas mínimo de las siguientes actividades:






Inicio de cada actividad
Conclusión de cada actividad
Duración de la actividad
actividades componentes de la ruta crítica
Holguras y tipo de holguras en cada actividad
Inicio más temprano y más tardío para cada actividad.
3.28. Flujo-grama o cronograma financiero: El oferente deberá presentar junto con su oferta el flujo
financiero el cual debe guardar relación estrecha con el calendario o programa de avance del
servicio. Debe reflejar los desembolsos mensuales requeridos por cada actividad del programa. Debe
estructurarse de tal forma que refleje los gastos indirectos, rubro de imprevistos y utilidad
correspondiente a cada período (mes) en función de los gastos directos programados por mes, todo
de acuerdo con los porcentajes establecidos en el presupuesto detallado. Asimismo este
23
cronograma deberá prever que el último pago no podrá ser menor al 25% del costo total de la
obra, el cual será cancelado una vez realizada la recepción definitiva de la obra.
Adicionalmente, el oferente deberá desglosar en sus cronogramas, tanto el de avance físico del
servicio como el flujorama financiero, las actividades que se podrán ejecutar en forma COMPLETA
y que correspondan al avance mensual, de manera que la Administración solo pagará en cada
avance los productos terminados a esa fecha.
3.29. Fiscalización
PRODEMI, designará un cuerpo de inspectores que actuará en la obra como su representante y
tendrá a su cargo la Inspección de los trabajos. Estos inspectores serán designados al momento de
inicio de la obra, lo cual será comunicado al contratista. En cualquier momento de la obra, el
Director del Proyecto, podrá incorporar nuevo personal dentro del equipo de inspección. Todos los
inspectores tendrán libre acceso a todos los sitios de la obra en todo momento
El PRODEMI mantendrá en el sitio de la obra, bajo la custodia inmediata del contratista, un libro,
debidamente autorizado, en el que se anotarán las instrucciones que se den al contratista por los
inspectores, sobre la ejecución de las obras. El contratista deberá indicar en cada caso, que se da
por enterado de las instrucciones y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y
consultas que estime necesarias, de las cuales se darán por enterados los inspectores. Los asientos
efectuados en el libro mencionado se considerarán conocidos por ambas partes.
3.30. Compromiso: Emitir una manifestación escrita, al rendir su oferta, que en caso de resultar
adjudicatario, se compromete a entregar el servicio debidamente terminado.
3.31. El oferente deberá presentar al menos 5 (cinco) cartas de referencia comerciales o certificaciones
extendidas por sus clientes tanto del sector público como privado sobre trabajos ejecutados
“similares” al objeto de contrato, de los últimos 5 años", se debe entender como similar todo
trabajo que se asemeje a las actividades indicadas en planos constructivos y especificaciones
técnicas en cada uno de los ítems de esta licitación.En términos generales, se considerarán trabajos
similares cualquier obra de construcción o remodelación que implique trabajos en obra gris,
acabados arquitectónicos y trabajos electromecánicos al mismo tiempo.
Para verificar este aspecto el oferente deberá presentar referencias comerciales o certificaciones
originales o en copia certificada y las mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Debe indicar en detalle el servicio que le han contratado, el cual debe ser similar al objeto
del contrato.
Debe indicar los datos de la empresa o institución a la que se le brindo el servicio con
indicación de la razón social, dirección y número telefónico.
Debe ser suscrita por el encargado de velar por la correcta ejecución del contrato
Debe indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, número de cédula
y puesto que desempeña.
Debe presentarse en papelería oficial de la empresa o institución pública según
corresponda.
Debe indicar expresamente la fecha de inicio y finalización del contrato.
Debe indicar la calidad del servicio ofrecido o al menos la indicación de que no fue objeto de
procesos administrativos por incumplimientos.
No se aceptarán referencias brindadas a título personal.
La Universidad Nacional se reserva la potestad de constatar la información indicada en las
cartas de referencia.
Se debe indicar el monto final de la obra.
3.32. El oferente debe comprometerse a ejecutar los trabajos necesarios para la total y satisfactoria
terminación del servicio, de acuerdo con los requisitos de esta contratación, siguiendo las
instrucciones de PRODEMI, los Códigos que normen la actividad y la mejor práctica establecida
24
para la ejecución de este tipo de trabajos, empleando solo materiales nuevos de primera calidad,
operarios experimentados y equipo adecuado.
3.33. El Adjudicatario deberá ejecutar los trabajos de estructura en forma continua y ordenada, de
acuerdo con las instrucciones.
3.34. Correrá por cuenta del Adjudicatario el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas e
ingenio debiendo tomar todas las previsiones del caso con el fin de evitar atrasos en la entrega de
los servicios.
3.35. El Adjudicatario deberá suministrar todos los materiales, equipos, accesorios, mano de servicio,
identificación del personal, equipo y/o implementos de seguridad y protección, tanto del personal
como de los visitantes (mascarilla, anteojos, guantes, calzado, casco, chaleco, etc.
3.36. El contratista mantendrá en todo el tiempo y según lo requieren las condiciones y progreso de la
obra, todas las medidas de seguridad necesarias para la protección del público, trabajadores,
vehículos, equipos y edificios aledaños. Las medidas de seguridad serán extensivas para el cuido de
las construcciones existentes cerca del sitio donde se realizarán los trabajos. Cualquier daño a
estás será reparado bajo su responsabilidad y costo.
3.37. El material de corte del suelo, debe depositarse en un sitio con la aprobación de la municipalidad
correspondiente y se deberán presentar los documentos al Inspector para su aprobación.
3.38. Todos los daños que produzca el contratista durante la ejecución del contrato, deberán ser
cubiertos y repuestos por el contratista antes de que finaliza el servicio. No se reconocerá tiempo
adicional por esta situación.
3.39. Identificación del personal: El adjudicatario se obliga a mantener debidamente identificado su
personal ya sea con vestimenta o identificaciones colgantes, de tal forma que sean fácilmente
reconocidas las personas que pueden tener acceso a las instalaciones donde se efectúa el servicio.
3.40. En caso de que el oferente requiera subcontratar servicios, maquinarias, equipo o materiales,
deberá presentar junto con su oferta un listado de subcontratación, en los términos señalados en el
artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
3.41. Vigilancia: Será suministrada por el Adjudicatario mientras duren los trabajos. La seguridad y
vigilancia de los materiales corresponde al contratista, la UNA no asume ningún tipo de
responsabilidad por robo o daño a los materiales, maquinaria o equipo que se almacenen en el
Campus durante la ejecución de los trabajos.
Durante el proceso constructivo el contratista de la obra, tendrá su propio personal de vigilancia el
mismo no podrá en ningún momento portar armas de fuego ó similares.
3.42. Horario de trabajo: Será el que determine el adjudicatario de acuerdo con el cronograma de
ejecución del contrato aprobado por el inspector. La administración se reserva el derecho de
solicitarle al adjudicatario que realice algunas obras especiales en días no hábiles como feriados o
fines de semana sin que esto signifique un costo adicional para el proyecto y por ende para la
administración.
3.43. Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por deficiencia de la
mano de servicio a juicio del Inspector, deberá ser repuesto por su cuenta y de inmediato por el
Adjudicatario. El hecho de que el Inspector hubiera aprobado la calidad de los materiales antes de
ser usados, no releva al Adjudicatario de la obligación de reponerlos si se encuentran defectuosos
posteriormente o que se compruebe que aún habiendo sido autorizados, posteriormente se
determine que no cumplen con las especificaciones técnicas.
25
3.44. Cualquier parte del servicio que no estuviera de acuerdo a las especificaciones o instrucciones de la
inspección, será considerado también como trabajo defectuoso.
Todo el material que se elimine deberá ser trasladado por el contratista a botaderos por su cuenta.
No se permitirá amontonamientos de desechos en aceras, pasillos, área verdes o cerca de los
depósitos de material de reciclaje. La ubicación de los desechos será definida por la inspección
antes de iniciar las obras y bajo ninguna circunstancia se permitirá la acumulación de desechos
por un período superior a 3 días hábiles. Es responsabilidad del Contratista el desecho de todos los
escombros pero bajo la supervisión directa de la Universidad Nacional, a fin de que sean eliminados
de conformidad con las normas de control ambiental, para ello deberá presentar los permisos
oficiales de los centros receptores de desechos autorizados según la Normativa Nacional. La
inspección podrá verificar en cualquier momento el sitio donde se depositarán los desechos de la
obra. En caso de los materiales existentes en el lugar de la obra que son recuperables, se
depositaran en las instalaciones de PRODEMI (Sección de Mantenimiento). Los costos de carga,
traslado y demás que correspondan corren por cuenta del contratista. Al finalizar el proyecto será
un requisito para recepción provisional de la obra, el realizar un recorrido con el inspector por los
sitios donde se ubicaron los desechos, esto para verificar que dichas zonas se entregan limpias y sin
afectaciones. Lo anterior significa que si al momento de recibirse la obra en forma provisional la
inspección detecta que el contratista mantiene escombros o basura producto de los trabajos
realizados, ya sea dentro o cerca del área del proyecto, el inspector tendrá la potestad de no recibir
la obra hasta que dichos materiales sean dispuestos adecuadamente por el contratista y sean
reparadas por este cualquier área exterior (zonas verdes, aceras, etc.) que se hayan visto dañadas,
para lo cual el contratista no tendrá tiempo adicional al que estipula el contrato.
3.45. Almacenamiento: El contratista almacenará sus materiales en un solo lugar en el edificio o zona
circundante, previa aprobación de la inspección, el cual deberá llenar los requisitos mínimos
indispensables para ese uso, a prueba de humedad, con buena ventilación y acceso adecuado,
dicho lugar será mantenido nítido y limpio por el contratista. No se permitirá el almacenamiento de
material innecesario.
3.46. Mano de Servicio: Toda la mano de servicio, deberá contemplar todos los seguros del caso, así
como las pólizas del INS, adicionalmente a la póliza de riesgos del trabajos emitida por el INS donde
se indique el nombre del proyecto, su número de licitación y orden de compra la relación
contractual entre el adjudicatario y la UNA, así como la ubicación de la obra, además el contratista
debe presentar como parte de los documentos emitidos por el INS el documento generado por esta
instancia donde se indiquen todos los empleados presentes en la obra, este documento se deberá de
presentar mensualmente como mínimo ó según lo amerite el inspector; también como parte de los
documentos a presentar mensualmente el contratista deberá incorporar la documentación emitida
por la Caja Costarricense de Seguro Social donde se indica que la empresa se encuentra al día con
sus pagos correspondientes; todo lo anterior previo a la presentación del avance de obra
correspondiente a cada factura.
Será obligación y responsabilidad del contratista de la obra velar por que los subcontratistas de la
obra tengan los seguros correspondientes del caso de riesgos del trabajo; sin embargo el director del
proyecto podrá consultar de ser necesario tales documentos.
El Contratista deberá mantener vigentes y al día los pagos por seguros de riesgo en construcción y
de responsabilidad civil por lesión o muerte a terceras personas. Asimismo deberá mantener al día
el pago de las cuotas del Seguro Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Banco Popular, IMAS y
cualquiera otra que posteriormente fijare la Ley.
El Contratista deberá asumir en forma amplia, total y general, todas las obligaciones y
responsabilidades que correspondan al patrono, derivados del Código de Trabajo, o leyes conexas.
Cualquier eventual accidente laboral ocurrido en el proceso del trabajo, no podrá ser responsable la
Universidad Nacional. Por tal motivo es indispensable presentar las pólizas respectivas, y los
seguros respectivos antes de iniciar el trabajo, una vez adjudicado el servicio.
26
3.47. Se solicita como requisito obligatorio, a la persona física o jurídica adjudicada, previo al
inicio de labores, la respectiva constancia del seguro de Riesgo del Trabajo donde se indique de
manera clara y precisa el detalle de la adjudicación (monto, actividad o servicio contratado y lugar
de trabajos).
3.48. El Oferente deberá indicar la Garantía de los trabajos en su oferta.
3.49. El hecho de que el Inspector hubiere aprobado la calidad de la obra realizada, no releva al
Contratista de la obligación de corregirla si se encuentran defectos posteriormente. Ni el certificado
definitivo, ni el pago, ni estipulación alguna del contrato, relevará al Contratista de responsabilidad
por razón de materiales o mano de obra defectuosos y deberá, en tal caso, compensar cualesquiera
defectos y pagará cualesquiera daños resultantes dentro del plazo de un año a partir de la fecha de
la terminación real de la obra con la firma del Acta de Recepción Definitiva.
SECCIÓN 4.
Condiciones Generales
4.1. Vigencia de las ofertas: La vigencia de la oferta debe ser de al menos SESENTA DÍAS hábiles a
partir del día señalado para la recepción de ofertas.
4.2. Plazo de Adjudicación: La Universidad Nacional resolverá el presente concurso o lo declarará
desierto si ninguna de las ofertas conviene a sus intereses, en un plazo de 50 días hábiles.
La UNA se reserva el derecho de adjudicación parcial o total el objeto del presente concurso a
declararlo desierto si ninguna de las ofertas conviene a sus intereses.
4.3. La garantía mínima aceptada para todos los trabajos es de 12 meses a partir de recepción
provisional de la obra o la mínima indicada en las especificaciones técnicas, no se admitirán ofertas
con una garantía inferior a la solicitada. Con excepción de lo indicado en el ítem 11 cuadro de
equipo UPS (24 meses).
4.4. Se analizaran todas las ofertas que se presenten a la hora señalada, aún cuando no hayan sido
invitadas. En caso de que el proveedor no esté inscrito en el Registro de Proveedores se le subsana
esta situación previniéndole su inscripción.
4.5. La formalización del presente concurso se realizará mediante la emisión de una orden de compra.
4.6. La Administración se reserva el derecho de dar por terminado el contrato en forma unilateral cuando
así lo considere oportuno, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 205, 206, 207 del Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa.
4.7. El oferente deberá indicar en forma precisa la condición en la que participa, según las formas de
representación contenidas en el Artículo 18 del Reglamento General de la Ley de Contratación
Administrativa.
4.8. Los precios cotizados deberán presentarse en números y letras coincidentes y en caso de
discrepancia entre estos prevalecerá el indicado en letras. Los precios cotizados deberán
presentarse libres de todo impuesto pues la Universidad se encuentra exenta de impuestos según la
Ley 7293 del 31 de marzo de 1992.
4.9. Certificaciones. El oferente debe presentar junto con su oferta las siguientes certificaciones, según
corresponda:
a)
b)
c)
El oferente debe presentar certificación de la Personería Jurídica.
Copia certificada de la cédula de identidad del representante legal que firma la oferta.
Cuando se trata de una sociedad costarricense colectiva, en comandita, anónima o de
responsabilidad limitada, deberá acompañar con su propuesta una CERTIFICACIÓN
27
PÚBLICA SOBRE LA NATURALEZA Y PROPIEDAD DE SUS CUOTAS O ACCIONES. Si las
cuotas o acciones fueren nominativas y éstas pertenecieren a otra sociedad, deberá
igualmente aportarse certificación pública respecto de esta última en cuanto a la naturaleza
de sus acciones.
Las certificaciones serán emitidas:
En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones; por el Registro Público o por un Notario Público,
con vista en los Libros del Registro.
En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, por un Notario Público o Contador Público
Autorizado, con vista en los libros de la sociedad. No obstante, si se tratare de una sociedad inscrita
dentro del año anterior al requerimiento de la certificación, o modificada a acciones nominativas
dentro del período indicado, la certificación sobre ambos extremos podrá ser extendida por el
Registro Público o por un Notario.
Si la certificación o copia certificada hubiere sido presentada en diligencia anterior, también se
admitirá sobre las mismas bases, en tal caso se debe hacer referencia del expediente en que consta
la certificación, o hacer referencia de que se encuentra en el Registro de Proveedores de la
Proveeduría Institucional. En tanto se declare en la oferta que la propiedad de las cuotas o acciones
se mantiene invariable.
4.10. Declaraciones Juradas. La oferta deberá contener las siguientes declaraciones juradas:
4.10.1. De estar al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. (Artículo 65 inciso a) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
4.10.2. De que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 Y 22 BIS de la
Ley de Contratación Administrativa. (Artículo 65 inciso b) del Reglamento Ley de Contratación
Administrativa. Esta última solo para aquellos oferentes no inscritos en el Registro de
Proveedores.
4.10.3. Indicar que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por
alguna de las causales que establece los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación
Administrativa.
4.10.4. Indicar que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentre
declarada en estado de insolvencia o quiebra.
4.10.5.
Encontrarse al día con el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) de conformidad con el artículo 22 de la Ley
8789 (LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES) vigente desde el
14 de octubre del 2009 y circular CF-42.896 del 11 de noviembre, 2011.
4.10.6.
En caso de personas jurídicas, dicha declaración debe rendirse tanto a nombre
de la empresa oferente como a título personal de su representante legal.
4.11. El oferente deberá presentar certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social que
haga constar que está al día con el pago de sus obligaciones Obrero Patronales.
4.12. El contratista se sujetará a las disposiciones contempladas en la Ley #7494 Ley de la Contratación
Administrativa y su Reglamento General.
4.13. El contratista simultáneamente al momento de la presentación de la garantía de cumplimiento,
deberá aportar la certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social en la cual haga
constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja. Debe entregarse en la
Proveeduría Institucional.
28
4.14. Timbres. El oferente deberá aportar en su oferta un timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales
en Ciencias Económicas de Costa Rica (Ley 7105) y un timbre de ¢20.00 de La Ciudad de las Niñas
(Ley 6496).
4.15. Reajuste de precios. Se aplicará la fórmula y criterios establecidos mediante Decreto Ejecutivo Nº
33218-MEIC sobre la base de la estructura porcentual de la oferta. Para estos efectos es obligación
del oferente presentar el precio de la oferta desglosado porcentualmente en Costos Directos,
Indirectos, Imprevistos y Utilidad, de la siguiente manera:
PC=CDm+CDI+CIm+CII+∑CE+U+I=1
Donde:
PC = Representa el precio del contrato.
CDM = Representa la ponderación del total de costos de mano de obra directa.
CDI = Representa la ponderación del total de costos de insumos directos.
CIM = Representa la ponderación del total de costos de mano de obra indirecta.
CII = Representa la ponderación del total de costos de insumos indirectos.
CE = Representa la ponderación del costo de los insumos y servicios específicos.
U = Representa la ponderación de la utilidad.
I = Representa la ponderación dispuesta para el rubro de imprevistos.
No se aceptarán estructuras de precio que contengan un margen de utilidad menor al 10% y un
margen de costos imprevistos menor al 5%.
La fórmula que se utilizará para el reajuste de precios en colones será la establecida en el artículo
18 del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y
Mantenimiento publicado en la gaceta Nº 94 del 17 de mayo del 2006 D33114 y su reforma
mediante la Gaceta Nº 20 del viernes 27 de enero del 2012 (D36943).
En donde,
RP= Representa el monto total de reajuste de precios periódica.
29
EPA= Representa el monto de la estimación periódica del avance.
CDM= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de
Obra Directa presupuestados.
CDI= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos
Directos presupuestados.
CIM= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de
Obra Indirecta presupuestados.
CII= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos
Indirectos presupuestados
CE= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los
insumos y servicios específicos.
Representa el Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad
construcción para el mes de facturación.
de
Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad
de construcción inicial.
Representa el Índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el Índice
precios de Edificios o el Índice de Precios de Vivienda de Interés Social para el mes de
facturación.
Representa el Índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el Índice
precios de Edificios o el Índice de Precios de Vivienda de Interés Social inicial.
IPC1= Representa el Índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación.
IPC0= Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor inicial.
RAi= Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se
establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento.”
El contratista deberá presentar su solicitud de reajuste de precios después de presentada la factura
por cada avance de obra. Asimismo junto con su solicitud deberá presentar los cálculos
correspondientes, tabla de avance de obra de la factura a reajustar, el cronograma físico –
financiero de la factura a reajustar preferiblemente en Project, una factura por cada reajuste, los
índices que se utilizaron, la certificación de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y
copia de la Orden de Compra. No se tramitaran solicitudes de reajuste de precios que vengan
incompletas o mal calculadas.
4.16. La Administración empleará para el cálculo del reajuste de precios cuando los precios hayan
sido contratados en colones costarricenses, la fórmula de reajuste de precios de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento para el Reajuste de Precios en los
contratos de Obra, publicado en la gaceta Nº 94 del 17 de mayo del 2006 D33114 y su
reforma mediante la Gaceta Nº 20 del viernes 27 de enero del 2012 (D36943).
4.17. Reajuste de los Equipos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento para el
Reajuste de precios en las contrataciones de obra pública de construcción y mantenimiento para el
reajuste de los insumos específicos(equipos parte de esta contratación), deberá realizarse por el
método analítico para lo cual los proveedores deberán adjuntar en su oferta documentación
fidedigna procedente del proveedor de cada uno de los insumos específicos (equipos) al momento de
la presentación de la oferta. Asimismo cuando el contratista solicite el reajuste del precio de estos
insumos especiales deberá adjuntar junto con su solicitud de reajuste documentación fidedigna
30
procedente del proveedor de cada uno de los insumos específicos (equipos) al momento de
presentación de la oferta.
SECCIÓN 5.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Únicamente aquellas ofertas que cumplan con los requisitos indicados en los apartados anteriores
serán objeto de calificación. La oferta ganadora será la que se ajuste a los requerimientos formales,
técnicos y económicos y oferte el precio más bajo.
PRECIO 100%
En caso de recibir propuestas en una moneda diferente al colón, se procederá a la conversión a una
misma moneda para efectos de comparación, aplicando el tipo de cambio de referencia para la
venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica al día de la recepción de ofertas.
“Se informa a los proveedores que presenten sus ofertas en moneda diferente al colon costarricense
que debido a limitaciones en el sistema de información, la orden de compra, en caso de resultar
adjudicatarios, se confeccionará en colones costarricenses, pero para efectos de pago y siempre que
el precio de la moneda extranjera sea inferior, se utilizará el tipo de cambio de referencia para la
venta, del día de la confección del cheque o transferencia, calculado por Banco Central de Costa
Rica, todo de conformidad con lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. Si el precio de la moneda extranjera aumenta se cancelará lo indicado
en la Orden de Compra, pudiendo el contratista presentar posteriormente una indemnización por
diferencial cambiario”.
En caso de empate en la calificación de las ofertas se aplicarán los siguientes criterios de
manera independiente y según el siguiente orden:


Menor plazo en entrega.
Mayor experiencia en trabajos similares
Todas las mercancías ofrecidas a la Universidad Nacional debe ser cotizadas (entregadas) en plaza,
es decir con el Incoterm DDP “DELIVERED DUTY PAID” (ENTREGADA DERECHOS PAGADOS) se
debe indicar el tiempo efectivo de entrega en días hábiles, a partir del recibido de la Orden de
Compra, refrendo o aprobación contractual que correspondiere de conformidad con la Resolución
de la Contraloría General de la República del 28 de enero del 2000.
Para las compras en plaza: El oferente debe manifestar en su oferta el plazo efectivo de la entrega,
en días hábiles, indicando por separado lo siguiente:
a)
El plazo en que se hará entrega de los documentos para trámite de exoneración
ante la Sección de Contratación Administrativa de la Proveeduría Institucional.
b)
Una vez recibida la exoneración y realizada la formalización contractual que
correspondiere de conformidad con la Resolución de la Contraloría General de la
República del 28 de enero del 2000; el plazo definitivo en que se hará entrega de la
mercadería.
Para efectos de la evaluación los plazos de los puntos a. y b. serán sumados para obtener en total
el tiempo de entrega.
El proveedor siempre que requiera exonerar las mercancías debe indicarlo así en su oferta y deberá
cumplir con todos los requisitos y adjuntos requeridos por la Universidad para tramitar la
Exención ante el Ministerio de Hacienda. Dichos requisitos deben ser entregados en la Plataforma
de Servicios de la Proveeduría Institucional con atención al Área de Gestión Aduanal de la Sección
de Contratación Administrativa de la Proveeduría, no se tramitaran solicitudes que se reciban por
31
otros medios como correo electrónico. Los requisitos pueden ser solicitados vía electrónica a la
dirección [email protected] o bien descargarlos de la página web de la Proveeduría
http://www.una.ac.cr/proveeduria/. En todo caso en la solicitud de exoneración siempre se deberá
indicar si el mismo es trámite normal o levante con garantía, en caso de no indicarlo expresamente
el mismo se tramitará de forma normal. Tomar en cuenta que el trámite de exoneración puede
tardar de 15 días a 20 hábiles aproximadamente.
En todos los casos que se requiera de exoneración la carga debe estar consignada a la Universidad
Nacional, sin embargo, el proveedor debe importar y asumir cualquier registro, permiso o gestión
de importación.
El proveedor debe indicar expresamente en la oferta que requiere Nota de Exoneración ya que
de caso contrario sin excepción no se tramitará dicho beneficio ante el Ministerio de Hacienda.
Si el oferente indica el plazo de entrega en días naturales la conversión a días hábiles se hará
aplicando la siguiente fórmula:
Cantidad de días naturales x 5 días hábiles
7 días naturales
Asimismo y debido a que al cotizar algunos proveedores equipos exonerados y otros sin exonerar es
necesario igualar las ofertas, lo que implica que cuando existan concursos donde algunos
proveedores indican que requieren exoneración y otros no, para efectos únicamente de
comparación de las ofertas, al precio de los productos que solicitan exoneración se les deberá
adicionar el monto correspondiente a los impuestos según la partida arancelaria, para lo cual
deben solicitarse en cada caso la información a Laura Gonzalez. Adicionalmente se deberá indicar
en clausula del precio lo siguiente:
Para efectos de la evaluación, si el oferente solicita trámite de exoneración, al precio ofertado se
sumará el monto correspondiente a los impuestos de importación de acuerdo al arancel
establecido.
La Universidad se reserva el derecho de solicitar la partida arancelaria al oferente en caso de
requerirlo.
SECCIÓN 6.
DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA.
La Universidad Nacional se reserva para su aplicación al momento de la adjudicación las facultades
contenidas en el artículo 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa.
6.1. Garantía de Cumplimiento: El contratista deberá presentar una garantía del 5% del monto
adjudicado. La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 34
de la Ley de Contratación Administrativa y artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa. La vigencia de la Garantía de Cumplimiento debe ser de al menos
dos meses posteriores a la fecha probable de entrega. El contratista deberá presentar la garantía de
cumplimiento en el plazo de tres días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación.
6.1.1.La Garantía de Cumplimiento deberá ser rendida atendiendo lo siguiente:

Certificados del Instituto Nacional de Seguros y Garantías Bancarias, se depositarán en
la Unidad de Licitaciones de la Proveeduría Institucional.

Bonos del Estado o de sus Instituciones, Certificados de Depósito a Plazo extendidos por
el Sistema Bancario Nacional se depositarán en la Sección de Valores y Servicios
Diversos del Banco Nacional de Costa Rica (Oficinas Centrales – San José), en la cuenta
en valores en custodia # 4080 a la orden de la Universidad Nacional.
32

Los cheques certificados, de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional y el
dinero efectivo en colones, se depositarán en el Banco Nacional de Costa Rica, sucursal
Heredia, en la cuenta #40001859-4 a favor de la Universidad Nacional.

Los Cheques y dinero en efectivo en dólares se depositarán en el Banco Nacional de
Costa Rica en la Cuenta #65373-3. Los comprobantes de depósito extendidos por los
bancos, se presentarán en la Plataforma de Servicios de la Proveeduría Institucional de
la UNA.

Las garantías podrán además ser extendidas por otro banco o institución garante,
cuando cuenten con el aval del Sistema Bancario Nacional o del Instituto Nacional de
Seguros.

Los bonos se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una
estimación de la Bolsa Nacional de Valores.

La devolución de la garantía de cumplimiento se realizará a solicitud del interesado
dentro de los veinte días hábiles posteriores a la recepción definitiva del objeto
contractual.
6.2. El contratista se sujetará a las disposiciones contempladas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 20, 21, siguientes y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa, y en los artículos
188, 189, 190, 192, 193 y 210 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y demás
normativas que rige la materia de Contratación Administrativa.
6.3. El contratista simultáneamente al momento de la presentación de la garantía de cumplimiento o la
firmeza de la adjudicación, deberá aportar la certificación emitida por la Caja Costarricense de
Seguro Social en la cual haga constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la
Caja, la no presentación de este documento dará por resultado la descalificación de la oferta.
6.4. El contratista deberá cancelar un monto por concepto de especies fiscales o entero del gobierno que
corresponde al 0.25% del monto total adjudicado, más un monto de acuerdo a la tabla por
concepto de reintegro fiscal y ¢ 12.50 por cada pliego de papel utilizado en el contrato, todo de
conformidad con lo establecido en el artículo 272, siguientes y concordantes del Código Fiscal,
hasta tanto sean recibidos los mismos en la Proveeduría Institucional se traslada el expediente para
la respectiva aprobación.
6.5. Se advierte a los participantes que la adjudicación que recayere, al igual que la fase de ejecución,
quedan sujetas a la previa aprobación de la Contraloría General de la República, de conformidad
con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública publicado
en la Gaceta #28, del 09 de febrero del 2000.
6.6. Una vez recibida la aprobación ó refrendo según corresponda, PRODEMI será la encargada de emitir
la orden de inicio de la ejecución del contrato, de conformidad con lo que establece el artículo 192
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
6.7. Obligaciones del contratista:
6.7.1.
El contratista deberá presentar un plan de Salud y Seguridad Ocupacional a
implementar durante la ejecución de las obras, los equipos de seguridad deberán cumplir con
la normativa vigente para cada uso. El plan a presentar no solo debe contemplar los aspectos
de seguridad y comportamiento de los trabajadores, sino definir con claridad las políticas y
lineamientos de almacenaje de materiales peligrosos y disposición de los desechos del
33
proceso constructivo. Deberá notificar de forma oportuna la persona encargada de la gestión
de prevención de riesgo laboral.
6.7.2. Para todos los ítems de esta licitación, en lo referente a la inspección conjunta del
contratista / PRODEMI, el contratista deberá contar con un profesional encargado de la obra,
incorporado al CFIA (arquitecto, ingeniero civil o ingeniero en construcción), con un mínimo
de 3 años de experiencia en obras similares y este deberá de estar presente al menos en una
visita conjunta semanal, siendo además el encargado técnico por parte del contratista de la
obra. Adicionalmente, el contratista deberá contar con un Ingeniero Electromecánico a la
hora de iniciar los trabajos, debidamente colegiado, como encargado de los trabajos
eléctricos y mecánicos que se tienen que realizar y a un cuarto de tiempo como mínimo. El
contratista deberá presentar certificación de que estos profesionales se encuentran al día con
el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos como parte de su oferta y antes de iniciar
con las obras"
6.7.3.Para todos los ítems de esta licitación, el oferente asignará a un maestro de obras idóneo, de
amplia experiencia demostrada (mínimo 5 años), el cual deberá estar trabajando
continuamente en la obra. La Administración se reserva el derecho de solicitarle al Contratista
el cambio de maestro de obras si este no demuestra las competencias requeridas.
6.7.4. El oferente deberá presentar junto con su oferta, las certificaciones vigentes del CFIA para
cada uno de los profesionales antes indicados, así como la certificación que emite dicho
órgano indicando que la empresa oferente se encuentra inscrita y al día con sus obligaciones.
6.7.5.El contratista mantendrá en todo tiempo y según lo requieran las condiciones y progreso del
trabajo, todas las medidas de seguridad necesarias para protección del público y sus
trabajadores. Las medidas de seguridad serán extensivas para el cuido de las construcciones
existentes cerca del sitio donde se realizarán los trabajos. Cualquier daño a éstas será
reparado bajo su responsabilidad y costo.
6.7.6.El contratista adjudicatario deberá asegurar por su propia cuenta a los trabajadores
conforme la legislación nacional.
6.7.7.El contratista adjudicatario deberá hacer limpiezas periódicas
según solicitudes de la
inspección de la Universidad Nacional y deberá dejar el sitio de trabajo libre de escombros y
desechos al finalizar el contrato.
6.7.8.El Contratista en caso de realizar trabajos de pintura debe tener en consideración lo
siguiente:
6.7.8.1 Está prohibido el descarte de pinturas y solventes en el drenaje de los
alcantarillados universitarios.
6.7.8.2 Las brochas, felpas y demás utensilios de pintura, deben descartarse
adecuadamente cuando se haya trabajado con pintura de aceite y no proceder a su
lavado en los drenajes que conectan al alcantarillado sanitario.
6.7.8.3 Las brochas, felpas y demás utensilios de pintura de agua pueden ser lavados en las
pilas de la Universidad, siempre que no se envíe por los drenajes un volumen mayor
a dos galones de agua de lavado de pinturas y solventes. (eliminar párrafo)
6.8. El contratista deberá suministrar 2 juegos de planos taller de la construcción (as built) y
remodelación, en forma digital (formato de dibujo dwg) e impresos, 2 manuales de operación y
mantenimiento de cada equipo en idioma español, los cuales deberán ser presentados a mas tardar
junto con la firma del Acta Provisional, junto con el plano de ubicación de equipos y la tabla de
información de equipos.
34
Igualmente el Contratista deberá realizar una inducción de los equipos y sistemas instalados, en
coordinación con el Inspector del Área Técnica dirigida a los usuarios del servicio y otra
capacitación en forma exclusiva a los funcionarios de PRODEMI y Centro de Gestión Tecnológica
según corresponda, ambas antes de firmar el Acta de Recepción Provisional.
6.9. Recibo del servicio:
6.9.1.Una vez concluido el servicio, el contratista dará aviso a la Administración para que
establezca fecha y hora para la recepción provisional. La Administración dispondrá de quince
días hábiles para fijar esta fecha.
6.9.2.Será requisito para la recepción provisional de la obra que el contratista incluya un plano en
formato autocad, digital e impreso donde se indique la ubicación final de cada equipo
instalado y probado con una simbología que los identifique, además de una tabla de Excel,
digital e impresa, donde incluya la siguiente información.
Licitación
N°
Orden de
Compra
Línea Orden
de Compra
Cantidad
Descripción
Marca
Modelo
Serial
Ubicación
Exacta
6.9.3.De esta recepción provisional se levantará un acta que suscribirán el funcionario de
PRODEMI y el contratista en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en
orden al estado del servicio, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración o si se
hace bajo protesta y toda la observación relativa al cumplimiento de las partes. Una vez
efectuada la recepción provisional no correrán multas por atraso en la entrega. La
Administración dispondrá de un plazo de dos meses contados a partir de la recepción
provisional para efectuar la recepción definitiva, a excepción de la línea 1 para la cual se
dispone de un plazo de 6 meses para dicha recepción.
6.9.4.La Administración solo recibirá definitivamente el servicio después de contar con los estudios
técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, sin perjuicio de las
responsabilidades correspondientes a las partes en general y en particular las que se originen
en vicios ocultos del servicio. Dicho estudio deberá ser remitido por el inspector, para que
forme parte del expediente, lo mismo que el acta que se suscribiría entre la Administración
representada por un funcionario de PRODEMI y el contratista.
6.9.5.La Recepción definitiva del trabajo será extendida dentro de los dos meses (o 6 meses en el
caso de la línea 1) siguiente a la recepción provisional.
6.10. Cláusula Penal: Se aplicará una cláusula penal del 1% sobre el monto de la adjudicación por cada
día natural de atraso en la entrega de las obras adjudicadas hasta un máximo de un 25% del monto
adjudicado, de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Heredia, 12 de SETIEMBRE, 2014
MAP. Nelson Valerio Aguilar,
Director,
Proveeduría Institucional.
Agmg.
35