1. Bienes raíces

Proyecto: UTF/COL/043/COL
Bogotá D.C., 23 de Octubre de 2014
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA
EN SOBRE CERRADO No. 051 DE 2014
1
La organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) es una organización
intergubernamental con más de 194 países miembros. Desde sus inicios, la FAO ha trabajado para aliviar
la pobreza y el hambre promoviendo el desarrollo agrícola, mejorando la nutrición y buscando la
seguridad alimentaria – definida como el acceso de todas las personas, en todo momento, a los
alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana.
Para lograr estas metas, FAO coopera con miles de socios alrededor del mundo, desde grupos de
agricultores hasta comerciantes, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras agencias del
sistema de naciones unidas, desde bancos para el desarrollo hasta empresas agroindustriales (puede
encontrar información más detallada y extensa sobre FAO a través de internet en la siguiente página
web: http://www.fao.org)
Objeto: a través del presente documento, FAO le invita a presentar su propuesta técnica y económica
para la Compra de herramientas, materiales, maderas, fertilizantes y plásticos para el Proyecto
UTF/COL/043/COL en la zona correspondiente al PITT Quinua en el Departamento de Nariño.
Le invitamos por la presente a que nos haga llegar una oferta con relación a la adjudicación de dichos
insumos.
Cronograma de la invitación a presentar propuesta
Descripción
Lanzamiento de la invitación a presentar propuesta
Preguntas de los proponentes
Respuesta a preguntas de los proponentes, las
cuales se publicarán en el sitio:
http://www.fao.org/colombia/fao-encolombia/empleo-y-adquisiciones/es/
Recepción de propuestas cierre de la invitación
Evaluación de resultados
Fecha
23 de octubre de 2014
Hasta el 28 de octubre de 2014 a las
5:00 pm
Hasta el 29 de octubre de 2014
después de las 5:00 pm
Hasta el 04 de noviembre de 2014
2:00 pm, en la Calle 72 No. 7-82
Oficina: 702. Bogotá, Colombia
Desde el 05 hasta el 10 de noviembre
de 2014
Dicha invitación estará sometida a los procedimientos y condiciones que figuran a continuación, que se
considerarán aceptados por usted al participar en la presente licitación.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
1.
Procedimientos
1.1
Un cierto número de empresas están invitadas a presentar ofertas para la adjudicación del contrato y
esta Organización, sin haberse comprometido en modo alguno con ninguna de dichas empresas,
tiene la intención de adjudicar dicho contrato a la firma que haya presentado la mejor oferta;
adicionalmente la presente licitación se publicará en la página web de la FAO en Colombia con el fin
de que cualquier proponente que cumpla con los requerimientos pueda presentar propuesta;
1.2
Antes de presentar su oferta, deberá tener en cuenta todos los aspectos pertinentes a la ejecución
del contrato y obtener toda la información necesaria y todos los datos respecto a los riesgos,
imprevistos y otras circunstancias que puedan influenciar o afectar a su oferta;
1.3
Queda entendido que todos los documentos, cálculos, etc. que acompañen su oferta, pasarán a ser
propiedad de esta Organización que no estará obligada a devolverlos a su empresa;
1.4
Si la Organización considera que los resultados de la presente licitación lo requieren, podrá
efectuar una adjudicación parcial lo cual no afectaría los precios unitarios relacionados en
la propuesta;
1.5
Todo coste incurrido en la preparación de su oferta será asumido por usted; esta Organización no
será responsable de reembolsar parte o la totalidad de dichos costes;
1.6
La Organización se reserva el derecho de publicar los detalles de las adjudicaciones; entre lo que se
incluye el nombre del proveedor y el país, el valor total del Contrato y una breve descripción de
los trabajos o servicios;
1.7
En ningún momento anterior a la adjudicación del contrato los licitadores podrán solicitar
información referente a la licitación o contactar con la FAO, su personal o la unidad técnica
responsable de la presente licitación, al margen de los medios específicos indicados en la
presente invitación;
1.8
La organización puede decidir declarar desierto el proceso en el caso de que considerase que los
resultados de esta invitación así lo impusieren.
PERSONAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR
Podrán participar personas naturales, jurídicas, cuyo objeto social este directamente relacionado con el
objeto del contrato a suscribir y acreditar que se han constituido con dos (2) años de antelación a la
fecha de la presente.
Los oferentes deberán estar legalmente constituidos y contar con capacidad demostrada en el ámbito
jurídico, técnico y económico para el desarrollo del objeto del contrato.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
2
FORMA DE PAGO
El valor del contrato de pagará en un ÚNICO PAGO una vez se surtan los siguientes requisitos:
3
1. Entrega bajo remisión de los elementos en los lugares y cantidades indicados en la presente
invitación, teniendo en cuenta el numeral 4.6 Anexo 3 Condiciones Generales aplicables a los
contratos de compra en FAO.
2. Recibo a satisfacción/conformidad del objeto contratado emitida por el Coordinador del PITT al
que pertenece esta convocatoria.
3. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura y el
cumplimiento de los numerales 1 y 2 de la forma de pago.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
TABLA DE CONTENIDO
4
CAPITULO I - REQUISITOS ...................................................................................... 5
A.
REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ........... 5
B.
CONDICIONES ESPECIALES ....................................................................................... 5
C.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ........................................................... 6
CAPITULO II - ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONFORMIDAD ....... 10
TÉRMINOS DE REFERENCIA ............................................................................................... 10
A.
Descripción y Cantidad ............................................................................................. 11
B.
Lugar y fecha de entrega .......................................................................................... 14
C.
Información Adicional ................................................................................................ 17
ANEXO 2 – FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA ..................... 19
ANEXO 3 CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE COMPRA
EN FAO ................................................................................................................................... 20
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
CAPITULO I - REQUISITOS
A. REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
1. Nombre completo, fecha de la oferta, números de fax y teléfono de su empresa y de las personas de
contacto.
2. Información presentada en papel membrete de la empresa.
3. Las ofertas deben llevar el número de folio en todas sus páginas para facilitar la verificación.
4. Que apliquen los criterios de ley de acuerdo a los distintos regímenes tributarios.(Régimen común /
régimen simplificado)
5. Aceptación de las “condiciones generales aplicables a los contratos de compra en la FAO”, incluidas
las condiciones de pago. (las condiciones de pago locales de la representación de la FAO en
que son pagaderas mediante cheque o transferencia bancaria dentro de un plazo de 30 días a
partir de la recepción de su factura, y una declaración del consignatario o los consignatarios
en que se reconozca la recepción de los bienes/servicios).
6. Aceptación de los requisitos de invitación de la FAO, incluidas las especificaciones técnicas. Si su
oferta no es conforme con ninguno de estos requisitos, dicha falta de conformidad debe indicarse
claramente en su oferta. Si en su oferta no se hace mención a este respecto, se supondrá que todos
los requisitos incluidos en la presente licitación han sido aceptados.
7. El precio unitario y el subtotal deben ser sin impuestos, sin embargo en el precio total se debe
detallar si aplica algún impuesto y el valor por este concepto.
8. Precios: Su oferta deberá incluir: a) el costo del transporte hasta el destino en la presente invitación,
b) el precio total de los artículos cotizados entregados “en destino”, con el seguro incluido.
9. El transporte cargue, descargue y entrega de los bienes o productos requeridos serán asumidos por
el contratista.
10. Detallar los productos ofertados, con presentación y marcas ofrecidas de acuerdo a las
especificaciones técnicas solicitadas.
11. Se aceptan ofertas parciales.
12. Tiempo de entrega: Los productos requeridos deberán entregarse en el lugar de destino, sin
sobrepasar el 15 de diciembre de 2014; sin embargo la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura Representación de FAO en Colombia, se reserva el derecho a
modificar la fecha de entrega y así lo informará al contratista. Por lo tanto, se ruega a los proveedores
citen su plazo de entrega según día/semana exacto respecto al calendario tan pronto reciban la
eventual orden de compra.
13. Validez: las ofertas deben permanecer válidas con los precios firmes y fijados hasta 120 días
después de la fecha límite para la presentación de ofertas, esta condición deberá estar especificada
con nota en la propuesta económica, no obstante no se adjudique la totalidad de la propuesta.
B. CONDICIONES ESPECIALES
1.
FAO se reserva el derecho de ajustar las cantidades requeridas y adjudicar contratos parciales si
lo considerase necesario y/o adecuado; esta condición no afectará los precios unitarios presentados
por el proveedor.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
5
2.
Inspección: En el caso de una orden, un organismo supervisor o un funcionario designado por FAO, se
encargará a expensas de FAO, de inspeccionar la calidad, cantidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas.
6
a. Daños y perjuicios: A discreción de FAO, se pueden aplicar deducciones por daños y perjuicios
a toda Orden de Compra, por las siguientes razones: Calidad/Rendimiento Inferior: FAO, a su
absoluta discreción, se reserva el derecho de rechazar cualquier entrega que no se ajuste a las
especificaciones técnicas o de aceptar dicha entrega y aplicar la deducción correspondiente que
FAO determine;
b. Entrega tardía: En el caso de entrega tardía, se aplicará una sanción del 2,5% del valor de los
bienes por semana de retraso. La deducción por entrega tardía aplicada no superará el 10% del
valor total de la orden.
3.
Los licitadores deberán diligenciar la Carta de aceptación (Anexo 1) y el “Formato de Presentación
de la Oferta Económica” (Anexo 2) y presentar estos documentos como parte de y junto con su oferta;
4.
El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno
de los fondos recibidos de FAO, en virtud del presente contrato, sean utilizados para brindar apoyo a
las personas o entidades asociadas con el terrorismo, incluidas en la lista que conserva el Comité
del Consejo de Seguridad, establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). Esta disposición se
debe incluir en todos los subcontratos o sub-acuerdos celebrados bajo el presente Contrato.
5.
En los materiales o insumos que lo requieren se debe contemplar la fecha de vencimiento no inferior
a un (1) año.
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA
1.
Requisitos Habilitantes Cumplir con todos los documentos exigidos y ordenados en el siguiente
estricto orden:
a) Anexo 1 Carta de Aceptación diligenciado, firmado por el representante legal.
b) Personas Jurídicas: Empresas con un mínimo de dos años de constitución anteriores a la fecha
de la presentación de la oferta.
c) Certificado de existencia y representación legal vigente expedida en un tiempo no mayor a 30
días.
d) Fotocopia documento de identidad Representante Legal.
e) Fotocopia del RUT actualizado, en el cual se pueda verificar el NIT y que la actividad económica
esté directamente relacionada con el objeto contractual.
f) Certificación de la cuenta Bancaria habilitada, emitida por el Banco.
g) Anexo 2 Formato de Presentación de la Oferta Económica diligenciado.
h) Validez mínima de la oferta económica: Ciento veinte (120) días calendario
i) Cumplir con los requisitos generales para la presentación de la propuesta Capítulo I Aparte A
numerales del 7 al 12.
j) Si al realizar el análisis de la oferta se presentan errores o incongruencia en los precios es
potestad del comité de evaluación declarar la nulidad de dicha propuesta.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
k) Los lugares de entrega de los insumos, así como descripción, marca, presentación, cantidad y fecha
máxima de entrega establecidos en el Capítulo 2 son obligatoriamente los indicados, la oferta que
no cumpla estos requisitos será rechazada.
7
*Solo continuarán en el proceso de evaluación las propuestas que hayan sido habilitadas, de acuerdo con
los criterios anteriores.
2.
La valoración de menor fecha de entrega a la previamente establecida representa el 20% de la
evaluación total y tendrá un valor máximo de 20 puntos por propuesta.
ÍTEM
1
VALORACIÓN
FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.
El proveedor que menor tiempo de entrega relacione en su propuesta recibirá 20
puntos, los demás proponentes tendrán puntajes proporcionales al menor tiempo
propuesto.* (relacionando cronograma de entregas)
TOTAL
PUNTOS
20
20
*Los productos requeridos deberán entregarse en el lugar de destino, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2014
3.
La oferta económica representa el 80% de la evaluación total y se determinará de acuerdo a la siguiente
formula.
Puntos = (A / B) * 80 donde la oferta con el menor precio presentado (A) recibe 80 puntos
Puntaje final= evaluación de menor fecha de entrega a la previamente establecida + oferta
económica.
Presentación de la oferta y fecha límite
Su oferta debe ser presentada en sobre sellado marcado de la siguiente manera:
CONFIDENCIAL
¡No abrir por el Registro!
LICITACIÓN No. 051/ 2014 COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES,
MADERAS, FERTILIZANTES Y PLÁSTICOS PARA EL PROYECTO
UTF/COL/043/COL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE AL PITT QUINUA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Para entregar a
Representación FAO en Colombia, Proyecto UTF/COL/043/COL
FECHA LÍMITE: 4 de Noviembre de 2014
HORA: 2:00 PM
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
NOMBRE DE LA EMPRESA:_______________________
A más tardar en la única fecha y la hora límites a:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Representación de FAO en Colombia
Calle 72 No. 7-82 Oficina: 702. Edificio Acciones y Valores.
BOGOTÁ – COLOMBIA
(¡Se rechazarán las ofertas presentadas por otros medios!)
Todo pedido de aclaración respecto de los requisitos incluidos en la presente invitación a presentar
propuesta, salvo sobre las cuestiones relacionada con la fijación de precios, debe dirigirse al abajo
firmante y presentarse por correo electrónico a nombre de:
Área de contrataciones al correo [email protected]
Asunto: LICITACIÓN No. 051/ 2014 COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MADERAS,
FERTILIZANTES Y PLÁSTICOS PARA EL PROYECTO UTF/COL/043/COL EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE AL PITT QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Inmediatamente después de la recepción de la presente invitación a presentar propuesta y sin
sobrepasar el 28 de octubre de 2014 hasta las 5:00 pm. A todos los proponentes se les dará, si hubiere
lugar, una respuesta a sus pedidos de aclaración.
En el caso de que su empresa no presentara una oferta, la FAO le agradecería que lo notifique mediante
una breve explicación. En este caso, se le pide encarecidamente que diligencie la “notificación de no
presentación de oferta” que se adjunta a la presente invitación, y enviarla por fax al número indicado en la
“notificación de no presentación de oferta”
Le saluda
RAFAEL ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO
REPRESENTANTE FAO EN COLOMBIA
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
8
NOTIFICACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE OFERTA
Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a:
9
Representación de FAO en Colombia
Dirección:
Calle 72 No.7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
Para entregar a:
Servicio de Compras
Asunto: LICITACIÓN No. 051/ 2014 COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MADERAS,
FERTILIZANTES Y PLÁSTICOS PARA EL PROYECTO UTF/COL/043/COL EN LA ZONA
CORRESPONDIENTE AL PITT QUINUA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Fax:
2103064
Email:
[email protected]
De:
No hemos presentado una oferta en respuesta a su invitación porque:
_______
_______
_______
_______
Los requisitos no se ajustan a nuestras actividades habituales
No hubo tiempo suficiente para preparar una oferta
Insuficiencia actual de recursos para emprender más trabajos
Otros (sírvase indicar brevemente los motivos)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Firma y fecha
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
CAPITULO II - ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONFORMIDAD
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO UTF/COL/043/COL
COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, MADERAS, FERTILIZANTES Y PLÁSTICOS PARA
EL PROYECTO UTF/COL/043/COL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE AL PITT QUINUA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Antecedentes:
Con el objeto de aunar esfuerzos, recursos, capacidades y tecnología, entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura -FAO, para la atención de demandas tecnológicas agropecuarias de los productores- se firmó
en diciembre de 2012 el Convenio Especial de Cooperación Técnica y Científica para la Atención de
Demandas Tecnológicas Regionales para la Intensificación Sostenible de la Producción Agropecuaria en
Apoyo a la Seguridad Alimentaria, en el Contexto de un Clima Cambiante UTF/COL/043/COL.
El alcance del convenio es trabajar de manera prioritaria pero no exclusiva, con organizaciones de
productores en torno a las cadenas de agroecología, papa, plátano, chontaduro, cacao, quinua,
silvopastoriles y calibración del modelo acuacrop, ubicados preferentemente en los Departamentos de
Antioquia, Boyacá, Nariño, Chocó, Cundinamarca, Guaviare y Huila. La propuesta operativa consiste en
organizar la oferta tecnológica de FAO en Proyecto Integrado de Transferencia de Tecnología (PITT).
Con base en convocatorias cerradas, se establecen mesas técnicas con autoridades territoriales y
organizaciones con interés manifiesto y potencial organizativo y productivo, con el fin de concertar y
formular e implementar Proyectos adaptados a sus fines y contexto.
Para el logro de lo anterior, con base en planteamientos de la FAO, la propuesta se basa conceptual y
técnicamente en el paradigma Intensificación Sostenible de la Producción Agropecuaria (ISPA), en un
contexto de clima cambiante. Para el desarrollo de los proyectos se contempla fortalecer a socios locales
que coadyuven con la ejecución de las acciones.
La dirección y conducción de la cooperación es realizada por el Equipo Técnico para el Desarrollo
Tecnológico (ETDT-FAO), la cual está integrada por un grupo de profesionales especializados y cuenta
con la asistencia permanente de Oficiales Técnicos de la FAO ubicados en la sede regional, así como de
la representación en el País. La UTN-FAO trabaja de manera concertada con la Dirección de Innovación
Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR.
El efecto del convenio es Contribuir en el fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo rural de
Colombia mediante la validación y transferencia de tecnologías bajo el enfoque de la ISPA. Su resultado
es una estrategia para la implementación de tecnologías bajo el enfoque de intensificación sostenible de
la producción agropecuaria en un clima cambiante para Colombia. Para el logro de este resultado, se han
establecido cuatro productos:
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
10
1. Un Portafolio de tecnologías integradas de FAO adecuado a Colombia que contribuyen a la
competitividad del sector agropecuario, así como a la intensificación sostenible producción en
escenarios de cambio climático establecido y validado.
2. Proyectos de transferencia de tecnología implementados, a través del mecanismo de atención de
las demandas tecnológicas, de acuerdo con el portafolio FAO.
3. Capital humano capacitado para aplicar tecnologías bajo el enfoque ISPA.
4. Documento de sistematización que contribuya a la réplica y difusión de los conocimientos
desarrollados en el marco de implementación de los PITT, así como recomendaciones para la
formulación de política pública.
Para el logro del segundo producto y teniendo en cuenta la propuesta operativa del Convenio, se
llevaron a cabo reuniones de concertación con la Gobernación de Nariño donde se definió la cadena
productiva de Quinua ya que se observó la necesidad de que se implementaran pilotos para la siembra
de este producto en los Municipios de reconversión de trigo, de la zona Andina del Departamento. Para
ello, en conjunto con la Secretaría de Agricultura de Nariño, se priorizaron los municipios de Tangua,
Yacuanquer, Puerres, Aldana y Córdoba.
En esas mismas reuniones de concertación se conceptualizó que la necesidad fundamental a ser
atendida es la relacionada con capacidades locales y comunitarias en la producción del cultivo de Quinua
con enfoque ISPA, que atendiera a las condiciones del Departamento de Nariño y a las realidades
sociales, ambientales y económicas de los municipios priorizados.
Entre las acciones a realizar se considera importante adelantar esta convocatoria con el fin de adquirir
compra de herramientas, materiales, maderas, fertilizantes y plásticos para fortalecer el sector productivo
transfiriendo tecnologías apropiadas y aplicadas al cultivo de la Quinua.
A. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD
FERTILIZANTES, ENMIENDAS Y BIOLÓGICOS
No.
PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1
Humus Solido: pH:7.3, Materia orgánica: 37- 52%, Cap ret humedad:
1110cc/kilo seco, Ca CO3(%): 7.5 - 19.2, Cenizas(%):27.9-67.7
Bulto x 50 kg
15
2
Melaza
3
4
Roca fosfórica (P2O5 24%; P 11 CaO 21% )
Cal dolomita (CaCO 44%; MgCO3 36%)
Bulto X 30
Kilos
Bulto x 50 kg
Bulto x 50 kg
5
10
15
*Los fertilizantes, deberán cumplir los requisitos mínimos de seguridad para su manipulación y
uso, por tanto el contratista debe garantizar la entrega de estos insumos en empaques acordes a
la composición de los productos con su debido rotulado y condiciones de manejo.
*En los materiales o insumos requeridos, se debe contemplar la fecha de vencimiento no inferior
a un (1) año.
*Los productos biológicos deberán contar con Registro ICA.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
11
HERRAMIENTAS
No.
PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
1
Alicate Universal de 8" con mango de caucho
Unidad
1
2
Martillo de 29 mm, con mango de madera
Unidad
1
3
Cinta métrica de fibra de vidrio. Longitud 50 m.
Graduación mm (en las dos caras). Ancho de la
cinta 15 mm. Caja cerrada. Stanley, Dunlop, Dogo
Unidad
5
Par
10
Unidad
5
Unidad
5
Unidad
5
Unidad
5
Unidad
5
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
unidad
660
Unidad
Unidad
1.200
720
Unidad
300
Unidad
240
4
5
6
7
8
9
Guantes de carnaza
Llave expansiva de 10" de 4 x 25 x 8 cuerpo cromado STANLEY o
CRASFTMAN
Tijeras metálicas para cortar plástico de 7" (tescoma Fiskars o
Claveles)
Berbiqui, villamarquín o taladro manual de 12" ACERO CROMADO
marca STANLEY o Ranger
Serrucho de 24" con mango de madera - afilado stanley o bellota o
incolma
Marco Metálico con Segueta de 12"marca STANLEY, Ranger o
incolma
MADERAS
No.
1
2
3
4
5
PRODUCTO
Postes para cerrado 3,3 metros longitud, entre 10-12 centímetros
diámetro
Durmientes de 4 cm X 4 cm X 4 metros
Durmientes de 4 cm X 4 cm X 5 metros
postes de madera en pino o eucalipto 4,1 metros entre 10 y 12 cm de
longitud
Guadua (6 metros) de largo
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
12
MATERIALES
No.
PRODUCTO
1
Alambre de púa calibre 14
2
Bisagra de 3 pulgadas x 3 pulgadas
3
Fibra de polietileno para amarrar cono X 700 metros Calibre 12
4
Grapa de 1 1/4 pulgada Calibre 12 más delgada
Malla plástica para gallinero X 1,50 Ojo de 1 1/4 de pulgada CAL
24
5
6
Manguera polietileno virgen para riego de 1/2" calibre 60
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aspersor 20 LPM, 15 psi y radio húmedo 10 metros plástico
Adaptador hembra PVC 1/2"
bisagras 3 alta x 1 de ancho 3 pulgadas
Alambre para cultivo de Maracuyá calibre 12
Varilla roscada de 1/4 X 1 metro galvanizada
Tuercas zincadas (1/4 in)
Arandelas zincadas (1/4 in)
Cuerda Pisadora Calibre 3/16
Puntillas 1.5 pulgadas para madera con cabeza
puntillas 2.5 pulgadas para madera con cabeza
UNIDAD DE
MEDIDA
Rollo X 350
metros
Unidad
Cono X 1000
metros
Kilogramo
Rollo x 50 metros
Rollo X 100
metros
Unidad
Unidad
Unidad
Kilogramo
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Libra
Libra
CANTIDAD
2
2
5
2
4
60
60
60
180
360
300
4.200
4.200
2.400
120
120
PLÁSTICOS Y OTROS
No.
1
PRODUCTO
Plástico Agroline para invernadero cal.6 con UV, de 6 metros de
ancho.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Metro
1.980
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
13
B. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA
a) El sitio de entrega es:
14
Las cantidades de elementos a entregar en cada uno de los siguientes sitios son los siguientes, sin
embargo si se presenta algún cambio en las cantidades a entregar se le informará previamente al
proveedor:
No.
1
2
3
4
PRODUCTO
Humus Solido: pH:7.3, Materia orgánica: 37- 52%, Cap ret
humedad: 1110cc/kilo seco, Ca CO3(%): 7.5 - 19.2,
Cenizas(%):27.9-67.7
Melaza
Roca fosfórica (P2O5 24%; P 11 CaO 21% )
Cal dolomita (CaCO 44%; MgCO3 36%)
CORDOBA
PUERRES
YACUANQUER
TANGUA
RELACIÓN DE RECIBO Y ENTREGA DE INSUMOS
ALDANA
FERTILIZANTES
TOTAL A
ENTREGAR
Cantidad a Entregar
3
3
3
3
3
15
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5
10
15
No.
CORDOBA
PUERRES
YACUANQUER
TANGUA
RELACIÓN DE RECIBO Y ENTREGA DE INSUMOS
ALDANA
HERRAMIENTAS
TOTAL A
ENTREGAR
Cantidad a
Entregar
PRODUCTO
1
Alicate Universal de 8" con mango de caucho
1
0
0
0
0
1
2
Martillo de 29 mm, con mango de madera
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
5
2
2
2
2
2
10
3
4
Cinta métrica de fibra de vidrio. Longitud 50 m.
Graduación mm (en las dos caras). Ancho de la
cinta 15 mm. Caja cerrada. Stanley, Dunlop, Dogo
Guantes de carnaza
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
No.
6
7
8
9
CORDOBA
PUERRES
YACUANQUER
TOTAL A
ENTREGAR
Cantidad a
Entregar
PRODUCTO
Llave expansiva de 10" de 4 x 25 x 8 cuerpo cromado STANLEY
o CRASFTMAN
Tijeras metalicas para cortar plastico de 7" (tescoma Fiskars o
Claveles)
Berbiqui,villamarquín o taladro manual de 12" ACERO
CROMADO marca STANLEY o Ranger
Serrucho de 24" con mango de madera - afilado stanley o bellota
o incolma
Marco Metalico con Segueta de 12"marca STANLEY, Ranger o
incolma
5
TANGUA
ALDANA
RELACIÓN DE RECIBO Y ENTREGA DE INSUMOS
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
2
3
4
5
Postes para cerrado 3,3 metros longitud, entre 10-12
centímetros diámetro
Durmientes de 4 cm X 4 cm X 4 metros
Durmientes de 4 cm X 4 cm X 5 metros
postes de madera en pino o eucalipto 4,1 metros
entre 10 y 12 cm de longitud
Guadua (6 metros) de largo
110
110
110
220
660
200
120
200
120
200
120
200
120
400
240
1.200
720
50
50
50
50
100
300
40
40
40
40
80
240
PUERRES
110
PRODUCTO
TANGUA
CORDOBA
No.
TOTAL A
ENTREGAR
ALDANA
RELACIÓN DE RECIBO Y ENTREGA DE INSUMOS
YACUANQUER
MADERA
Cantidad a Entregar
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Alambre de púa calibre 14
Bisagra de 3 pulgadas x 3 pulgadas
Fibra de polietileno para amarrar cono X 700
metros Calibre 12
Grapa de 1 1/4 pulgada Calibre 12 más delgada
Malla plástica para gallinero X 1,50 Ojo de 1 1/4
de pulgada CAL 24
Manguera polietileno virgen para riego de 1/2"
calibre 60
Aspersor 20 LPM, 15 psi y radio húmedo 10
metros plástico
Adaptador hembra PVC 1/2"
bisagras 3 alta x 1 de ancho 3 pulgadas
Alambre para cultivo de Maracuyá calibre 12
Varilla roscada de 1/4 X 1 metro galvanizada
Tuercas zincadas (1/4 in)
Arandelas zincadas (1/4 in)
Cuerda Pisadora Calibre 3/16
Puntillas 1.5 pulgadas para madera con cabeza
puntillas 2.5 pulgadas para madera con cabeza
0
0
2
2
1
1
1
1
1
5
2
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
4
10
10
10
10
20
60
10
10
10
10
20
60
10
30
60
50
700
700
400
20
20
10
30
60
50
700
700
400
20
20
10
30
60
50
700
700
400
20
20
10
30
60
50
700
700
400
20
20
20
60
120
100
1400
1400
800
40
40
60
180
360
300
4.200
4.200
2.400
120
120
PUERRES
0
0
PRODUCTO
TANGUA
0
0
ALDANA
CORDOBA
4
0
0
PUERRES
3
2
2
YACUANQUER
1
2
TANGUA
No.
TOTAL A
ENTREGAR
ALDANA
RELACIÓN DE RECIBO Y ENTREGA DE INSUMOS
YACUANQUER
MATERIALES
16
Cantidad a Entregar
RELACIÓN DE RECIBO Y ENTREGA DE INSUMOS
No.
24
PRODUCTO
CORDOBA
PLÁSTICOS Y OTROS
TOTAL A
ENTREGAR
Cantidad a Entregar
Plástico Agroline para invernadero cal.6 con UV,
330 m 330 m 330 m 330 m 660 m
de 6 metros de ancho
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
1.980 m
Los lugares de entrega en el Departamento de Nariño son los siguientes:





Municipio de Yacuanquer – Vereda Mochisa
Municipio de Puerres – Casco Urbano – Bodega UMATA
Municipio de Córdoba - Asociación ASIREMA - Vereda Quemado Medio
Municipio de Tangua - Vereda San Antonio: La Primera Finca a Mano Derecha Que Queda a
bordo de carretera.
Municipio de Aldana - Casa Cabildo de Pastas
El ingreso a estos municipios no tiene ninguna restricción de horarios, las vías de acceso se encuentran
en buen estado y se permite el ingreso de vehículos tipo Camión.
b) Fecha de entrega:
Los productos requeridos deberán entregarse en el lugar de destino, sin sobrepasar el 15 de diciembre
de 2014, previa concertación con el Coordinador Técnico de los puntos de recepción.
C. INFORMACIÓN ADICIONAL
 En el momento del descargue se debe coordinar con el consultor de FAO en cada una de las
zonas.
 Si alguno de los elementos objeto de la presente invitación, requiere de un permiso especial para
su transporte, el contratista es el responsable de adelantar los trámites pertinentes antes las
autoridades que corresponda.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
17
ANEXO 1 CARTA DE ACEPTACIÓN
Nombre y apellidos
____________________________, nacionalidad ___________________________ y
documento de identidad No. _______________, actuando en nombre y representación de __________________ en
calidad de (cargo) ______________ y en uso de las facultades que acredita mediante certificado de existencia y
representación o documento legal que se adjunta.
Declaro que el proveedor de servicios al que represento:
PRIMERO: Conoce acepta y se somete a:
1.
2.
Los Requisitos Generales de la Invitación a licitar, especificados en el documento de la convocatoria.
Los criterios de evaluación de ofertas.
SEGUNDO: Acepta participar en la invitación a presentar propuesta No. 051 de 2014 de FAO.
TERCERO: Certifica que su oferta cumple con los requisitos técnicos de acuerdo a las especificaciones de la
presente invitación a licitar.
CUARTO: Certifica la inexistencia de conflicto de intereses alguno por parte del personal, que vaya a estar
involucrado en la realización de las actividades objeto de la presente convocatoria, comprometiéndose a comunicar
inmediatamente a la FAO cualquier circunstancia de la que tenga conocimiento y que afecte a dicho personal.
QUINTO: Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la presente
licitación.
SEXTO: Se compromete a suscribir con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
un contrato para la adquisición de los insumos indicados en caso de ser adjudicatario de este proceso licitatorio.
SEPTIMO: Que para efecto de comunicaciones los datos de contacto de mi empresa son los siguientes:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________
NIT: _________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________
C.C: _________________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________
CIUDAD: _____________________________________________________________
TELEFONO FIJO DIRECTO: _____________________________________________
TELÉFONO CELULAR: _________________________________________________
FAX: ________________________________________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________
La presente se firma en Bogotá D C., a los
Cordialmente,
Nombre, Firma y Sello en señal de aceptación………………………..…..
NIT. _______________________________
(AVISO IMPORTANTE: Si su oferta es diferente en cualquiera de los requisitos que figuran en este documento,
deberán especificar claramente lo que está ofertando a menos que se acuerde algo contrario por escrito con FAO, los
requisitos anteriores son obligatorios y serán la base para la evaluación de su oferta, independientemente de cualquier
declaración en sentido contrario contenida en sus especificaciones técnicas / documentos que puedan presentar junto con
su oferta.)
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
18
ANEXO 2 – FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
ITEM
PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
ANTES DE IVA
SUBTOTAL
ANTES DE IVA
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL
VALOR EN LETRAS:
______________________________________________________________________
¡Importante!
Precios: Su oferta deberá incluir: a) el costo del transporte hasta el destino especificado en el punto B,
del Capítulo 1, b) el precio final de los artículos cotizados entregados “en destino”, con el seguro
incluido.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
19
ANEXO 3 CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE COMPRA EN FAO
DEFINICIONES: El término “contrato” abarca una orden de compra, un contrato, o cualesquiera
modificaciones o enmiendas al mismo, incluidos todos los documentos, apéndices y anexos a que se
haga referencia en el mismo, a los que son de aplicación las presentes condiciones generales. Por
“Contratista” se entiende la parte con la que FAO contrata el suministro de bienes o servicios y que
responderá en exclusiva y plenamente del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente
contrato. Por “FAO” se entiende la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. El término “bienes” incluye los bienes de equipo, repuestos, productos básicos, plantas y
animales vivos, semillas, materias primas, componentes, productos intermedios o productos
especificados en el contrato. Por “servicios” se entiende el tiempo, el esfuerzo o la pericia del Contratista
especificados en el contrato.
1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES: Tanto FAO como el Contratista serán denominados en lo
sucesivo “parte”, y:
1.1 En aplicación, entre otros instrumentos, de la Constitución de FAO y la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, FAO tiene plena personalidad jurídica y
goza de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones y la
realización de sus fines.
1.2 El Contratista tendrá la condición jurídica de contratista independiente con respecto a FAO, y
responderá plenamente, en particular, por los actos u omisiones de su personal, agentes u otros
representantes. Nada de lo contenido en el contrato o relativo a éste podrá ser interpretado en el sentido
de establecer o crear entre las partes una relación de empleador y empleado o de principal y agente. Los
funcionarios, representantes, empleados o subcontratistas de cada una de las partes no podrán ser
considerados en ningún caso como empleados o agentes de la otra parte.
2. CESIÓN: 2.1 El Contratista no podrá ceder, transmitir, dar en garantía ni disponer de cualquier otro
modo del contrato, de ninguna parte del contrato, ni de ninguno de los derechos, reclamaciones u
obligaciones estipulados en el contrato salvo lo dispuesto en el presente contrato o previa autorización
por escrito de FAO. Ninguna cesión, transmisión, dación en garantía o disposición de otro tipo que no
haya sido autorizada, ni ningún intento de ponerlas en práctica, será vinculante para FAO. Será nula
cualquier cesión efectuada por el Contratista que no haya sido autorizada por FAO y en tal caso, esta se
reserva el derecho, sin perjuicio de otros derechos o acciones, a rescindir el contrato, sin incurrir en
responsabilidad alguna, con efectos desde la recepción por el Contratista de la notificación de la
rescisión. Excepto lo permitido con respecto a los subcontratistas autorizados, el Contratista no delegará
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el presente contrato, salvo previo consentimiento por escrito
de FAO. Ninguna delegación, o intento de delegación, no autorizada será vinculante para FAO.
2.2. El Contratista acepta que FAO pueda, con carácter discrecional, efectuar una cesión, transmisión,
dación en garantía u otra forma de disposición del presente contrato o de cualquiera de sus partes, o de
cualquiera de los derechos u obligaciones de FAO establecidos en el presente contrato, mediante
notificación por escrito en un plazo razonable de tiempo, ya sea antes o después de dicha cesión,
transmisión, dación en garantía o subcontratación.
3. SUBCONTRATACIÓN: En caso de que el Contratista precise de los servicios de subcontratistas para
cumplir alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato, y salvo lo dispuesto en el presente
contrato, el Contratista deberá obtener la aprobación previa por escrito de FAO. FAO tendrá derecho, a
su sola discreción, a examinar las cualificaciones de todo subcontratista y a rechazar a cualquier
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
20
subcontratista propuesto que FAO considere fundadamente no cualificado para cumplir las obligaciones
estipuladas en el contrato. La aprobación por FAO de un subcontratista no exonerará al Contratista de
ninguna de las obligaciones que haya contraído en virtud del presente contrato. FAO tendrá derecho a
exigir la retirada de cualquier subcontratista de los locales de FAO sin tener que proporcionar ninguna
justificación. Dicho rechazo o dicha solicitud de retirada no darán derecho, en sí y por sí mismos, al
Contratista a reivindicar retrasos en la ejecución, ni a alegarlos como excusa, del incumplimiento respecto
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato, y el Contratista será el único responsable de
todos los servicios y obligaciones que presten y ejecuten sus subcontratistas. Las cláusulas de todo
subcontrato estarán sujetas a todos los términos y condiciones del contrato y se interpretarán de tal modo
que estén plenamente de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
Las condiciones esenciales establecidas en el artículo 22 se incluirán en los acuerdos de subcontratación
establecidos con arreglo al presente contrato.
4. ADQUISICIÓN DE BIENES: En la medida en que el contrato entrañe la adquisición de bienes, ya sea
en su totalidad o en parte, y salvo que se disponga específicamente otra cosa en el contrato, se aplicarán
las condiciones siguientes:
4.1 ENTREGA DE BIENES: El Contratista entregará y pondrá a disposición los bienes, y FAO los
recibirá, en el lugar y el plazo de entrega de los bienes especificados en el contrato. El Contratista
proporcionará a FAO la documentación del transporte (comprendidos, entre otros, los conocimientos de
embarque, las cartas de porte aéreo y las facturas comerciales) que se especifique en el contrato o en la
orden de compra pertinente, o cualquier otra que se acostumbre en los usos de comercio. Todos los
manuales, instrucciones, presentaciones y demás información correspondiente a los bienes estarán en
inglés salvo que se disponga otra cosa en el contrato. Salvo que se indique de otro modo en el contrato
(incluido y sin limitación a cualquier “INCOTERM” o regla comercial similar), todo riesgo de pérdida, daño
o destrucción de los bienes recaerá exclusivamente en el Contratista hasta la entrega material de los
bienes a FAO conforme a lo estipulado en el contrato. No se considerará que la entrega de los bienes
entrañe por sí misma la aceptación de los bienes por FAO, que quedará sujeta además a lo dispuesto en
el artículo 4.6 infra.
4.2 INSPECCIÓN DE BIENES: FAO se reserva el derecho a inspeccionar y probar todos los bienes
encargados en virtud del presente contrato en cualquier momento y lugar. El Contratista, sin costo
adicional, deberá proporcionar todo tipo de facilidades para la inspección así como todo el apoyo
necesario (incluido, entre otras cosas, el acceso a los dibujos y los datos de producción) para garantizar
que las inspecciones se puedan llevar a cabo de forma que no demoren indebidamente la entrega.
4.2.1 Si el contrato dispone que los bienes podrán ser inspeccionados antes de la entrega, el Contratista
notificará a FAO cuándo estarán los bienes dispuestos para la inspección previa a la entrega. Dichas
facilidades y asistencia serán proporcionadas a FAO o sus agentes de inspección designados sin costo
alguno por ello. Ni la inspección realizada por representantes de FAO ni la omisión de la inspección y
aceptación o rechazo de los bienes por parte de FAO exonerará al Contratista de responsabilidad por
tales bienes cuando los mismos no cumplan los requisitos establecidos en el contrato, incluidas las
garantías, ni impondrán responsabilidades a FAO por este motivo.
4.2.2 No obstante lo que precede, el Contratista deberá establecer y mantener un sistema de control de
inspección, calidad y procesos aceptable para FAO que cubra los bienes a que se refiere el presente
contrato. El Contratista deberá llevar un registro completo de todos los trabajos de inspección que realice
y ponerlo a disposición de FAO durante la ejecución del presente contrato y en los veinticuatro (24)
meses posteriores a su cumplimiento, salvo que se indique lo contrario en el presente contrato. Cuando
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
21
FAO así lo solicite, deberá presentar copia de todas las certificaciones y resultados de pruebas del
material.
4.3 EMBALAJE DE LOS BIENES: El Contratista embalará los bienes para su entrega de conformidad
con las más elevadas normas de embalaje para la exportación del tipo, cantidades y modos de transporte
de dichos bienes. Los bienes serán embalados y marcados de manera adecuada conforme a las
instrucciones estipuladas en el contrato o de cualquier otro modo que se acostumbre en los usos de
comercio, y de conformidad con los requisitos impuestos por la legislación aplicable o por los
transportistas y fabricantes de los bienes. El embalaje, en particular, deberá indicar el número del
contrato u orden de compra, además de cualquier otra información identificativa que proporcione FAO y
cualquier otra información que sea necesaria para la correcta manipulación y entrega en condiciones de
seguridad de los bienes. Salvo que se disponga otra cosa en el contrato, el Contratista no tendrá derecho
a la devolución de los materiales de embalaje.
4.4 TRANSPORTE Y FLETE: Salvo que se indique de otro modo en el contrato (incluido y sin limitación a
cualquier “INCOTERM” o regla comercial similar), el Contratista será el responsable exclusivo de tomar
todas las medidas necesarias para el transporte y el pago de los costos del flete y el seguro sobre el
envío y la entrega de los bienes de conformidad con los requisitos del contrato. El Contratista deberá
asegurarse de que FAO reciba puntualmente todos los documentos de transporte necesarios a fin de que
esta pueda recibir los bienes conforme a lo estipulado en el contrato.
4.5 GARANTÍAS Y SERVICIO POST-VENTA: Salvo que se indique de otro modo en el contrato, además
de y sin limitación a cualesquiera otras garantías, recursos o derechos de FAO estipulados en el contrato
o que resulten de él, el Contratista garantiza y declara que:
4.5.1 Los bienes, incluido su embalaje y empaquetamiento, se ajustan a las especificaciones del contrato,
incluidas cualesquiera normas aplicables previstas en el contrato o, en defecto de éstas, con las normas
oficiales más recientes emitidas por la institución pertinente en el país de origen de los bienes. Los bienes
están envasados, embalados y marcados de forma segura de conformidad con las normas comerciales
usuales de embalaje para la exportación de este tipo de bienes, de forma que queden protegidos cuando
estén almacenados o se transporten hacia su destino final. Además, el Contratista garantizará que los
bienes sean idóneos para los fines con los que se utilizan normalmente así como para los fines que FAO
ponga expresamente en conocimiento del Contratista, que los bienes sean de fabricación corriente e
igual calidad y que carezcan de defectos en relación con el diseño, la elaboración, los materiales y la
fabricación;
4.5.2 Si el Contratista no es el fabricante original de los bienes, el Contratista proporcionará a FAO el
beneficio de todas las garantías del fabricante además de todas las demás garantías estipuladas en el
contrato;
4.5.3 Los bienes se ajustan a la calidad, cantidad y descripción exigidas por el contrato, incluso cuando
estén sujetos a las condiciones del lugar de destino final;
4.5.4 Los bienes están libres de cualquier derecho de reclamación por un tercero, incluidas las
reclamaciones por vulneración de derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor,
secretos comerciales u otros derechos);
4.5.5 Los bienes son nuevos y no se han usado, a menos que FAO apruebe previamente y por escrito la
adquisición de bienes usados;
4.5.6 Todas estas garantías respecto de los bienes mantendrán su vigencia durante un período de un (1)
año desde su puesta en uso o durante el período de tiempo mayor que el Contratista otorgue
normalmente para dichos bienes o que se acuerde en el presente contrato (“período de garantía”).
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
22
4.5.7 Durante el plazo en que las garantías del Contratista estén en vigor, previa notificación de FAO de
que los bienes no cumplen los requisitos del contrato, el Contratista remediará con prontitud y a su costa
esas incorrecciones o, de no poder hacerlo, sustituirá los bienes defectuosos con bienes de la misma o
mejor calidad o, a su costa, retirará los bienes defectuosos y reembolsará íntegramente a FAO el precio
de compra pagado por los bienes defectuosos. En caso de que el Contratista no repare o sustituya los
bienes defectuosos o faltos de conformidad en un plazo de tiempo razonable, FAO podrá sustituir o
reparar los bienes y cobrar o adeudar al Contratista todos los gastos correspondientes o, si dicha
sustitución o reparación no es factible, podrá ejercitar sus derechos en virtud de los artículos 4.7 o 4.9 del
presente contrato;
4.5.8 El Contratista permanecerá disponible para atender a las necesidades de FAO con respecto a los
servicios que puedan precisarse en relación con cualquiera de las garantías del Contratista estipuladas
en el contrato.
4.5.9 En relación con los bienes encargados, el Contratista deberá establecer o mantener un sistema de
servicios adecuadamente constituido para responder a las solicitudes de asistencia técnica de FAO, sus
Miembros u otros beneficiarios finales respecto del mantenimiento, la reparación y la revisión de los
bienes. Cuando la presencia de un agente local de servicios haya sido solicitada por FAO y confirmada
por el Contratista, dicha presencia en el país constituirá una condición del presente contrato. El
Contratista deberá informar a FAO de cualesquiera cambios introducidos en su estructura local de
servicios antes de la entrega de los bienes.
4.6 ACEPTACIÓN DE LOS BIENES: En ninguna circunstancia se exigirá de FAO que acepte bienes que
no se ajusten a las especificaciones o a los requisitos del contrato. FAO podrá condicionar su aceptación
de los bienes a la realización con resultados satisfactorios de ensayos o pruebas de aceptación que se
hayan estipulado en el contrato o que las partes hayan convenido de otro modo por escrito. En ningún
caso estará obligada FAO a aceptar bienes a menos que y hasta que haya tenido una oportunidad
razonable de inspeccionar los bienes después de su entrega y se hayan facilitado todos los informes de
inspección a satisfacción de FAO. Si el contrato dispone que FAO aceptará los bienes por escrito, no se
considerarán aceptados los bienes a menos que y hasta que FAO haya entregado realmente tal
aceptación por escrito. En ningún caso el pago efectuado por FAO constituye en sí mismo y de por sí
aceptación de los bienes.
4.7 RECHAZO DE LOS BIENES: En caso de rechazo por FAO de los productos suministrados, los
representantes de FAO y el Contratista podrán llevar a cabo un nuevo examen si así lo solicita el
Contratista con prontitud y antes de que FAO ejerza cualquier acción legal. El Contratista deberá correr
con los gastos de dicho examen. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones de que pueda
valerse FAO en virtud del contrato, incluidos los que se contemplan en el artículo 4.9, en caso de que
alguno de los bienes sea defectuoso o por otra causa no se ajuste a las especificaciones u otros
requisitos del contrato, FAO podrá, a su elección, rechazar o negarse a aceptar los bienes y en un plazo
de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la notificación de FAO de dicho rechazo o
negativa a aceptar los bienes, el Contratista deberá, exclusivamente a elección de FAO:
4.7.1 proceder al reembolso íntegro del dinero después de la devolución de los bienes, o a un reembolso
parcial después de la devolución de parte de los bienes, por FAO; o
4.7.2 reparar los bienes de manera tal que los bienes se ajusten a las especificaciones u otros requisitos
del contrato; o
4.7.3 sustituir los bienes con bienes de calidad igual o superior; y
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
23
4.7.4 pagar a FAO todos los gastos que entrañe la reparación o la devolución de los bienes defectuosos y
los gastos de almacenamiento de dichos bienes defectuosos y de entrega de los bienes que los
sustituyan.
4.8 En caso de que FAO elija devolver alguno de los bienes por los motivos recogidos en el artículo 4.7
supra, FAO podrá adquirir los bienes de otro proveedor. Además de cualesquiera otros derechos o
acciones de que pueda valerse FAO en virtud del contrato, incluido, entre otros, el derecho a dar por
rescindido el contrato, el Contratista será responsable de cualquier costo que se añada al precio de
contrato a que dé lugar dicha adquisición, comprendidos, entre otros, los gastos de realización de dicha
adquisición, y FAO tendrá derecho a recibir del Contratista una indemnización por los gastos razonables
en que haya incurrido para conservar y almacenar los bienes por cuenta del Contratista.
4.9 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO DE DEMORA, FALTA DE
CONFORMIDAD DE LOS BIENES O INSUFICIENCIAS: El Contratista acepta que el plazo de entrega de
los bienes constituye una condición esencial del contrato y que el incumplimiento de dicho plazo o de las
cantidades y/o la calidad especificadas en el presente contrato pueden causar un daño irreparable a
FAO. Por lo tanto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 (“Fuerza mayor”), se acuerda que FAO
podrá, a su entera discreción, deducir de la remuneración exigible en virtud del contrato una
indemnización por los daños y perjuicios efectivos o cuantificados cuando FAO determine la imposibilidad
de calcular el incremento efectivo de costos o daños y perjuicios derivado de dicho incumplimiento:
4.9.1 CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO DE
DEMORA EN LA ENTREGA: Cuando no se entreguen la totalidad o parte de los bienes o servicios
dentro del plazo estipulado en el contrato, la indemnización por daños y perjuicios será equivalente al dos
coma cinco por ciento (2,5 %) del precio total del contrato por cada semana de demora hasta la entrega
efectiva, con un tope máximo de deducción del diez por ciento (10 %) del precio total del contrato, en
concepto de indemnización acordada por daños y perjuicios cuantificados; ello no obstante, en los casos
en que el plazo de entrega conste en los documentos de licitación como criterio de adjudicación, la
indemnización acordada por daños y perjuicios cuantificados será equivalente al cinco por ciento (5 %)
del precio total del contrato por cada semana de demora hasta la entrega efectiva, con un tope máximo
del veinte por ciento (20 %) del precio total del contrato. En todos los casos, si la demora excede de cinco
(5) días, FAO podrá rescindir unilateralmente el contrato sin incurrir en responsabilidad alguna, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (“Rescisión”); y
4.9.2 CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO DE FALTA
DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS: En caso de falta de conformidad de los bienes
entregados o los servicios prestados, la indemnización por daños y perjuicios será equivalente al diez por
ciento (10 %) del total del precio contratado de los bienes o servicios que se consideren faltos de
conformidad. La indemnización por daños y perjuicios reclamada por FAO se considerará aceptada por el
Contratista cuando éste no la impugne por escrito en un plazo de 30 días a contar de la recepción del
pago de FAO. Ello se entiende sin prejuicio de todo derecho o acción que pueda hacer valer FAO,
incluida la rescisión, en caso de falta de ejecución o incumplimiento por el Contratista de cualquier
condición del contrato.
4.10 DERECHO DE PROPIEDAD: El Contratista garantiza y declara que los bienes suministrados en el
marco del contrato están libres de título de propiedad u otros derechos de propiedad de terceros,
incluidos, entre otros posibles, gravámenes, derechos prendarios o cargas reales. Salvo que se disponga
de otro modo en el contrato, el título de propiedad de los bienes y los bienes pasarán del Contratista a
FAO tras la entrega de los bienes y su aceptación por FAO de conformidad con lo establecido en el
contrato.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
24
4.11 LICENCIA DE EXPORTACIÓN: El Contratista será responsable de obtener la licencia de
exportación que se precise para los bienes, productos o tecnologías, comprendidos programas
informáticos, vendidos, entregados, cedidos bajo licencia o suministrados de otro modo a FAO en el
marco del contrato. El Contratista obtendrá dicha licencia de exportación con prontitud. Con sujeción a las
prerrogativas e inmunidades de FAO y sin renunciar a ellas, FAO prestará al Contratista toda la
asistencia razonable que precise para obtener dicha licencia de exportación. En caso de que una entidad
gubernamental deniegue, retrase o entorpezca la capacidad del Contratista para obtener dicha licencia
de exportación, el Contratista consultará con prontitud con FAO a fin de que esta pueda adoptar las
medidas que proceda para solucionar la cuestión.
5. INDEMNIZACIÓN:
5.1 El Contratista indemnizará, defenderá y eximirá de responsabilidad a FAO y a sus funcionarios,
agentes y empleados, así como a cualquiera de sus Estados u organizaciones Miembros (“Miembros”) u
otros beneficiarios finales, frente a todas las demandas, actuaciones, reclamaciones, indemnizaciones
por pérdidas y responsabilidad de cualquier tipo o índole que entablen terceros contra FAO, con
inclusión, sin carácter exhaustivo, de todas las costas judiciales, los honorarios de los abogados, las
liquidaciones e indemnizaciones por daños y perjuicios, que se basen en, resulten de o guarden relación
con:
5.1.1 denuncias o reclamaciones de que la posesión o utilización por FAO de un artefacto patentado, un
material protegido por derechos de autor u otros bienes, haberes o servicios proporcionados, prestados o
cedidos bajo licencia a FAO con arreglo a lo establecido en el contrato, total o parcialmente, por separado
o en una combinación que contemplen las especificaciones al respecto publicadas por el Contratista, o
aprobadas específicamente de otro modo por el Contratista, infringe una patente, un derecho de autor,
una marca comercial u otro derecho de propiedad intelectual de un tercero; o
5.1.2 Cualquier acto u omisión del Contratista, o de un subcontratista o de alguien empleado directa o
indirectamente por ellos en la ejecución del contrato, que dé lugar a responsabilidad jurídica con respecto
a alguien que no es parte en el contrato, comprendidas, sin carácter exhaustivo, las reclamaciones y la
responsabilidad respecto de una reclamación relativa a indemnización por accidente de trabajo.
5.2 Además de las obligaciones en materia de indemnización recogidas en este artículo 5, el Contratista
estará obligado, a su costa exclusiva, a defender a FAO y a sus funcionarios, agentes y empleados, en
aplicación de este artículo 5, aunque las demandas, actuaciones y reclamaciones en cuestión den lugar
realmente a, o resulten de otro modo en, una pérdida o responsabilidad.
5.3 FAO notificará al Contratista toda demanda, actuación, reclamación, indemnización por pérdidas o
responsabilidad en un plazo razonable después de haber recibido una notificación oficial al respecto. El
Contratista tendrá el control exclusivo de la defensa frente a toda demanda, actuación o reclamación y de
todas las negociaciones relativas a la solución de las mismas o para alcanzar un compromiso al respecto,
salvo en lo tocante a la reafirmación o la defensa de las prerrogativas e inmunidades de FAO o de
cualquier cuestión relativa a ello, que únicamente la propia FAO estará facultada para reafirmar y
sostener. FAO tendrá derecho a estar representada, a su costa, por un abogado independiente que ella
misma escoja, en toda demanda, actuación o reclamación.
5.4 En caso de que la utilización por FAO de un bien, haber o servicio suministrado o cedido bajo licencia
a FAO por el Contratista, total o parcialmente, en una demanda o actuación, sea por algún motivo objeto
de interdicto, temporal o permanentemente, o se declare que infringe una patente, un derecho de autor,
una marca comercial u otro derecho de propiedad intelectual, o en caso de que un acuerdo al respecto
sea objeto de interdicto, se limite su alcance o sea objeto de otro modo de interferencia, el Contratista,
enteramente a su costa y con prontitud:
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
25
5.4.1 procurará para FAO el derecho irrestricto a seguir utilizando dichos bienes o servicios suministrados
o prestados a FAO; o
5.4.2 sustituirá o modificará los bienes suministrados o los servicios prestados a FAO, o parte de ellos,
con bienes o servicios equivalentes o superiores, o parte de ellos, que no infrinjan los derechos de
propiedad intelectual mencionados en el artículo 5.4; o,
5.4.3 reembolsará a FAO el precio íntegro pagado por esta por el derecho a tener o utilizar dichos bienes,
haberes o servicios, o parte de ellos.
5.5 A los efectos de este artículo, se considerará que el término “tercero” abarca, sin carácter excluyente,
a los funcionarios, empleados y otros representantes de las Naciones Unidas, FAO y otros organismos
especializados que participen en la ejecución del presente Contrato, así como a cualquier persona o
entidad empleada por el Contratista o que preste servicios o suministre bienes de otra manera al
Contratista.
6. SEGURO Y RESPONSABILIDAD:
6.1 El Contratista pagará a FAO con prontitud toda pérdida, destrucción o daño de bienes de FAO
causados por el personal del Contratista, por alguno de sus subcontratistas o por alguien empleado
directo o indirectamente por el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas durante la ejecución del
contrato.
6.2 Salvo que se disponga otra cosa en el contrato, antes de empezar a ejecutar cualesquiera otras
obligaciones estipuladas en el contrato, y con sujeción a los límites establecidos en el contrato, el
Contratista contratará y mantendrá durante todo el tiempo que dure el contrato, toda prórroga del mismo
y un plazo posterior a la conclusión del contrato razonablemente suficiente para hacer frente a pérdidas:
6.2.1 un seguro contra todo riesgo con respecto a sus bienes y equipos utilizados para ejecutar el
contrato;
6.2.2 un seguro de accidentes de trabajo, o su equivalente, o un seguro de responsabilidad civil del
empleador, o su equivalente, con respecto al personal del Contratista, suficiente para satisfacer todas las
reclamaciones por lesiones, muerte o incapacidad, o cualesquiera otras prestaciones cuyo pago imponga
la ley, en relación con la ejecución del contrato;
6.2.3 un seguro de responsabilidad civil por una cuantía suficiente para satisfacer todas las
reclamaciones, incluidas, sin carácter exhaustivo, las reclamaciones por muerte y lesiones corporales,
responsabilidad respecto de productos y operaciones realizadas, pérdida de bienes o daños causados a
bienes, y daños y perjuicios personales y por publicidad lesiva, que resulten de, o en relación con, la
ejecución por el Contratista de lo estipulado en el contrato, incluida, sin limitación, la responsabilidad
resultante de, o en relación con, los actos u omisiones del Contratista, su personal, sus agentes o
invitados, o la utilización, durante la ejecución del contrato, de vehículos, naves, aeroplanos u otros
vehículos y equipo de transporte, sean o no propiedad del Contratista; y
6.2.4 cualquier otro seguro que convengan por escrito FAO y el Contratista.
6.3 Las pólizas de responsabilidad civil del Contratista cubrirán también a los subcontratistas y todos los
gastos por concepto de defensa, y contendrán una cláusula uniforme sobre “responsabilidad civil
cruzada”.
6.4 El Contratista entiende y acepta que FAO no aceptará responsabilidad alguna en lo relativo a
proporcionar cobertura de seguro de vida, enfermedad, accidentes, viajes o cualquier otra cobertura de
seguro que pueda ser necesaria o conveniente con respecto al personal que preste servicios para el
Contratista en relación con el contrato.
6.5 Excepto el seguro de accidentes de trabajo o cualquier programa de autoseguro a cargo del
Contratista aprobado por FAO, a su entera discreción, a efectos de cumplir las obligaciones del
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
26
Contratista en materia de cobertura de seguro estipuladas en el contrato, las pólizas de seguro exigidas
por el contrato deberán:
6.5.1 designar a FAO como asegurado adicional en las pólizas de responsabilidad civil, incluso, si fuera
necesario, en forma de adición separada a la póliza;
6.5.2 incluir una renuncia a la subrogación de los derechos de la compañía de seguros del Contratista
contra FAO;
6.5.3 disponer que FAO deberá recibir notificación por escrito de la compañía de seguros del Contratista
con una antelación no inferior a treinta (30) días, sobre toda cancelación de la póliza o todo cambio
sustancial de su cobertura; e
6.5.4 incluir una cláusula de responsabilidad primaria y no contributiva con respecto a cualquier otro
seguro que pueda tener FAO.
6.6 El Contratista será responsable del pago de todas las sumas que en una póliza sean deducibles o
estén sujetas a retención.
6.7 Excepto para el programa de auto seguro a cargo del Contratista y aprobado por FAO a efectos de
cumplir las obligaciones del Contratista en materia de cobertura de seguro estipuladas en el contrato, el
Contratista mantendrá el seguro contratado con arreglo al contrato con compañías aseguradoras
acreditadas que estén en buena situación financiera y que sean aceptables para FAO. Antes de empezar
a cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato, el Contratista proporcionará a FAO pruebas que
demuestren que el Contratista ha contratado un seguro de conformidad con los requisitos del contrato
mediante un certificado de seguro o por cualquier otro medio que FAO exija razonablemente. FAO se
reserva el derecho, previa notificación por escrito al Contratista, de obtener copias de las pólizas de
seguro o descripciones del plan de seguros que el contrato obliga a mantener al Contratista. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 6.5.3 supra, el Contratista notificará rápidamente a FAO toda cancelación o
todo cambio sustancial de la cobertura de seguro a la que el contrato obliga.
6.8 El Contratista entiende y acepta que ni la obligación de contratar y mantener un seguro estipulada en
el contrato, ni la cuantía de dicho seguro, comprendidas, sin carácter exhaustivo, las sumas del mismo
deducibles o sujetas a retención, de ningún modo podrán interpretarse en el sentido de que limiten la
responsabilidad del Contratista que resulte del contrato o guarde relación con el mismo.
7. GRAVÁMENES Y DERECHOS PRENDARIOS: El Contratista no hará ni permitirá que ningún derecho
prendario, derecho de garantía u otro gravamen a favor de terceros sea inscrito o permanezca inscrito en
cualquier oficina pública o en FAO contra dinero adeudado al Contratista o que pudiera adeudarse por un
trabajo realizado o por bienes o materiales suministrados conforme a lo estipulado en el contrato, o a
causa de alguna otra demanda o reclamación contra el Contratista o FAO.
8. EQUIPO PROPORCIONADO POR FAO AL CONTRATISTA: El derecho de propiedad del equipo y los
suministros que FAO pueda proporcionar al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el contrato recaerá en FAO, y dicho equipo será devuelto a FAO a la conclusión del
contrato o cuando el Contratista ya no lo precise. Dicho equipo, cuando sea devuelto a FAO, estará en el
mismo estado que cuando fue entregado al Contratista, salvo el desgaste normal, y el Contratista deberá
indemnizar a FAO por los gastos reales de cualquier pérdida, daño o degradación sufridos por el equipo
mayor que el desgaste normal.
9. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS:
9.1 Salvo que se disponga expresamente de otro modo por escrito en el contrato, FAO tendrá derecho a
toda la propiedad intelectual y demás derechos exclusivos, comprendidos, sin carácter exhaustivo, las
patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, con respecto a los productos, los
procedimientos, las invenciones, las ideas, el know-how o documentos y otros materiales que el
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
27
Contratista haya desarrollado para FAO en aplicación del contrato y que guarden relación directa con, o
sean producidos, preparados o reunidos, como consecuencia o en el curso de la ejecución del contrato.
El Contratista entiende y acepta que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen
trabajos realizados por encargo para FAO.
9.2 En tanto y en cuanto dicha propiedad intelectual u otros derechos exclusivos consistan en propiedad
intelectual u otros derechos exclusivos del Contratista: i) preexistentes al cumplimiento por el Contratista
de las obligaciones estipuladas en el contrato, o ii) que el Contratista pueda desarrollar o adquirir, o
pueda haber desarrollado o adquirido, con independencia del cumplimiento de sus obligaciones
estipuladas en el contrato, FAO no reclama ni reclamará ningún interés de propiedad en ellos y el
Contratista otorga a FAO una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otros derechos
exclusivos únicamente a los fines del contrato y de conformidad con sus requisitos.
9.3 A petición de FAO, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias, legalizará todos los
documentos necesarios y en general prestará asistencia para obtener dichos derechos exclusivos y
transmitirlos o cederlos bajo licencia a FAO de conformidad con los requisitos de la legislación aplicable y
del contrato.
9.4 Con sujeción a las disposiciones anteriores, todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos,
informes, cálculos, recomendaciones, documentos y cualesquiera otros datos compilados o recibidos por
el Contratista en virtud del contrato serán propiedad de FAO, estarán disponibles para su uso o
inspección por FAO en momentos y en lugares razonables, serán tratados como confidenciales y se hará
entrega de ellos únicamente a funcionarios autorizados de FAO al concluir el trabajo estipulado en el
contrato.
10. PUBLICIDAD Y UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DE FAO: El
Contratista no dará publicidad, ni hará público de otro modo que tiene una relación contractual con FAO,
con el fin de obtener un beneficio comercial o mejorar su reputación, ni tampoco utilizará de ninguna
manera el nombre, emblema o sello oficial de FAO, ni una abreviatura del nombre de FAO, en relación
con sus negocios ni de otra manera sin permiso por escrito de FAO.
11. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN: Todos los diseños, dibujos,
especificaciones, informes, datos, programas informáticos y demás informaciones técnicas o exclusivas
recopilados o elaborados por el Contratista o suministrados o comunicados al Contratista por FAO en
virtud del presente contrato (“Información”) serán propiedad de FAO y deberán ser tratados como
confidenciales y salvaguardados por el Contratista, sus empleados, agentes y representantes. El
Contratista deberá usar dicha información exclusivamente para la ejecución del presente contrato, salvo
que FAO autorice lo contrario por escrito. Al término o extinción del presente contrato, el Contratista
deberá devolver dicha información a FAO.
11.1 El Contratista podrá revelar información en la medida en que lo exija la ley, siempre y cuando, con
sujeción y sin renuncia a las prerrogativas e inmunidades de FAO, el Contratista notifique a FAO la
revelación de la información con antelación suficiente para que FAO tenga una oportunidad razonable de
adoptar medidas de protección o cualquier otra medida pertinente antes de que se lleve a cabo dicha
revelación.
11.2 FAO se reserva el derecho de publicar el nombre y el país del Contratista, el valor del contrato y una
breve descripción de los bienes o servicios suministrados o prestados en virtud del contrato. FAO podrá
revelar información en la medida en que sea preciso con arreglo a la Constitución de FAO, las
resoluciones o el reglamento de la Conferencia de FAO o las normas promulgadas en virtud de los
mismos.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
28
11.3 No podrá impedirse a una parte que revele información que haya obtenido de un tercero sin
restricción, haya sido revelada por la otra parte a un tercero sin obligación de confidencialidad, fuese
conocida anteriormente por la parte que haya recibido la información o haya sido desarrollada en
cualquier momento por la parte independientemente de cualquier revelación de la misma.
11.4 Las presentes obligaciones y restricciones en materia de confidencialidad estarán vigentes mientras
dure el contrato, comprendida toda prórroga del mismo, y, salvo que se disponga otra cosa en el contrato,
permanecerán en vigor después de la extinción del contrato.
12. FUERZA MAYOR; OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO:
12.1 En caso de sobrevenir una causa que constituya fuerza mayor, y tan pronto como sea posible
después de ello, la parte afectada notificará y expondrá con pleno detalle por escrito a la otra parte ese
suceso o causa si, como consecuencia de ello, la parte afectada se encuentra en la imposibilidad, total o
parcial, de cumplir las obligaciones y desempeñar las responsabilidades estipuladas en el contrato. La
parte afectada notificará además a la otra parte cualquier otro cambio de la situación o cualquier otro
acontecimiento que interfiera o amenace con interferir su ejecución del contrato. En un plazo no superior
a quince (15) días contados a partir de dicha notificación de fuerza mayor u otros cambios de la situación
o un acontecimiento, la parte afectada transmitirá también a la otra parte un estado de los gastos
estimados en que probablemente se incurra mientras dure el cambio de situación o el acontecimiento de
fuerza mayor. A la recepción de la notificación o notificaciones requeridas en virtud del presente
documento, la parte no afectada por el sobrevenimiento de una causa constitutiva de fuerza mayor
adoptará las medidas que considere razonablemente adecuadas o necesarias en tales circunstancias,
comprendidas la concesión a la parte afectada de una prórroga razonable del plazo para cumplir las
obligaciones estipuladas en el contrato o la rescisión contemplada en el artículo 13. El Contratista
responderá por los daños y perjuicios derivados de la falta de notificación del supuesto de fuerza mayor.
12.2 Si, por causa de fuerza mayor, el Contratista se encuentra en la imposibilidad, total o parcialmente,
de cumplir las obligaciones y desempeñar las responsabilidades estipuladas en el contrato, FAO tendrá
derecho a dejar en suspenso o rescindir el contrato en los mismos términos y condiciones que los
previstos en el artículo 13 (“Rescisión”), salvo que el plazo de preaviso será de siete (7) días en lugar de
treinta (30) días. En todo caso, FAO tendrá derecho a considerar al Contratista imposibilitado
permanentemente para cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato si estuviese imposibilitado
para cumplir sus obligaciones, total o parcialmente, por causa de fuerza mayor durante un plazo superior
a noventa (90) días.
12.3 Por “fuerza mayor” se entiende en el presente documento todo suceso natural imprevisible e
irresistible, todo acto de guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección, terrorismo o cualquier
otro acto de índole o fuerza similares, siempre y cuando dichos actos resulten de causas ajenas al control
del Contratista, no sean imputables a falta o negligencia de éste (o de su personal, agentes, otros
representantes o subcontratistas autorizados) y no puedan superarse a pesar de haber actuado con toda
la diligencia debida. Los defectos en el equipo, el material o los suministros, o los retrasos en cuanto a su
disponibilidad (a menos que se deban a fuerza mayor), los conflictos laborales, las huelgas o las
dificultades económicas no constituirán un supuesto de fuerza mayor. Salvo disposición en contrario en el
presente contrato, el Contratista acepta que las obras y servicios puedan ser ejecutados ocasionalmente
en condiciones difíciles o adversas, incluidos los disturbios civiles. Por consiguiente, las demoras o la
ausencia de ejecución debidas a sucesos derivados de dichas condiciones difíciles o relacionados con
las mismas no constituirán, en sí mismas y de por sí, fuerza mayor en virtud del presente contrato. Por lo
tanto, el Contratista entiende y acepta que, con respecto a las obligaciones estipuladas en el contrato que
el Contratista debe cumplir en zonas en las que FAO está llevando a cabo, se está preparando para
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
29
llevar a cabo o está dejando de llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz, humanitarias o
similares, los retrasos en el cumplimiento, o el incumplimiento, de dichas obligaciones que resulten de, o
guarden relación con, las duras condiciones reinantes en esas zonas, o de incidentes de disturbios civiles
que se produzcan en esas zonas, no constituirán, en sí mismos y de por sí, fuerza mayor a efectos del
contrato.
13. RESCISIÓN:
13.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir, total o parcialmente, el contrato por motivo justificado,
notificándolo con treinta (30) días de antelación, por escrito, a la otra parte. No se considerará que el
inicio de un procedimiento de conciliación o arbitraje de conformidad con el artículo 16 (“Resolución de
controversias, conciliación y arbitraje”) sea “causa” de rescisión del contrato, ni lo extinga de por sí.
13.2 A los efectos del presente artículo, por “causa” se entenderá, sin carácter excluyente:
13.2.1 las causas imprevistas ajenas al control de FAO;
13.2.2 el incumplimiento reiterado y/o grave de la normativa sobre contribución social, medidas de
seguridad, contaminación y prevención de lesiones en el lugar de trabajo;
13.2.3 las violaciones graves del contrato que comprometan la normal prestación de los servicios
contemplados en el presente contrato;
13.2.4 la cesión a terceros, ya sea directa o indirectamente a través de un intermediario, de la totalidad o
parte de los derechos y obligaciones relativos a los servicios contemplados en el presente contrato, con
excepción de los subcontratos debidamente autorizados por FAO;
13.2.5 la negligencia grave;
13.2.6 la demora injustificada en la ejecución de los servicios, con el fin de menoscabar sustancialmente
el logro de los objetivos de FAO perseguidos en virtud del presente contrato;
13.2.7 la falta de presentación de la fianza de cumplimiento, en su caso.
13.3 FAO podrá dar por rescindido el contrato en cualquier momento notificándolo por escrito al
Contratista en caso de que se limite o acorte o ponga fin al mandato o a la financiación de FAO aplicables
a la ejecución del contrato, ya sea total o parcialmente. Además, salvo que se disponga otra cosa en el
contrato, previa notificación por escrito con sesenta (60) días de antelación al Contratista, FAO podrá dar
por rescindido el contrato sin tener que justificar su decisión.
13.4 En caso de que se dé por rescindido el contrato, a la recepción de la notificación de la rescisión
expedida por FAO, el Contratista, salvo que FAO le haya dado otras instrucciones en la notificación de la
rescisión o de otro modo por escrito:
13.4.1 adoptará de inmediato medidas para terminar la ejecución de las obligaciones estipuladas en el
contrato de manera pronta y ordenada y, al hacerlo, reducir al mínimo los gastos;
13.4.2 se abstendrá de ejecutar otros compromisos o compromisos adicionales con arreglo al contrato a
partir de la fecha de recepción de dicha notificación;
13.4.3 no concertará más subcontratos ni expedirá pedidos de materiales o servicios, salvo que FAO y el
Contratista acuerden por escrito que son necesarios para completar alguna parte del contrato que no
haya sido rescindida;
13.4.4 dará por rescindidos todos los subcontratos o pedidos en la medida en que guarden relación con
la parte del contrato rescindida;
13.4.5 transferirá su título de propiedad y entregará a FAO las partes fabricadas o sin fabricar, los
trabajos en curso, los trabajos concluidos, los suministros y demás material producido o adquirido para la
parte del contrato rescindida;
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
30
13.4.6 entregará todos los planos, dibujos, información y demás bienes completados o parcialmente
completados que, si se hubiese llevado a buen fin el contrato, habría tenido la obligación de entregar a
FAO;
13.4.7 completará la ejecución de los trabajos no concluidos; y
13.4.8 adoptará todas las demás medidas que puedan ser necesarias, o que FAO pueda disponer
dándole instrucciones por escrito, para reducir al mínimo las pérdidas y para proteger y preservar todos
los bienes, tangibles o intangibles, relacionados con el contrato que estén en posesión del
Contratista y en los que FAO tenga, o pueda esperarse razonablemente que adquiera, un interés.
13.5 En caso de que se dé por rescindido el contrato, FAO tendrá derecho a obtener por escrito del
Contratista cuentas razonables de todas las obligaciones ejecutadas o pendientes de ejecución de
conformidad con el contrato. Además, FAO no estará obligada a efectuar ningún pago al Contratista salvo
por los bienes suministrados y los servicios prestados a FAO de conformidad con los requisitos del
contrato, pero únicamente si dichos bienes o servicios hubiesen sido encargados, solicitados o
suministrados o prestados de otro modo antes de que el Contratista recibiera la notificación de rescisión
de FAO o antes de que el Contratista hiciese llegar la notificación de rescisión a FAO.
13.6 El Contratista deberá comunicar inmediatamente a FAO cualquier cambio en su régimen jurídico o
en su control. FAO podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones de que pueda valerse,
dar por rescindido el contrato inmediatamente, en caso de que:
13.6.1 el Contratista sea declarado en quiebra, sea sometido a liquidación o pase a ser insolvente, o
solicite una moratoria o la suspensión de algunas de sus obligaciones de pago o reintegro, o solicite ser
declarado insolvente;
13.6.2 el Contratista obtenga una moratoria o una suspensión de pagos, o sea declarado insolvente;
13.6.3 el Contratista haga una cesión en beneficio de uno o más de sus acreedores;
13.6.4 se nombre un síndico por causa de la insolvencia del Contratista;
13.6.5 el Contratista ofrezca un convenio en lugar de la quiebra o el nombramiento de un síndico; o
13.6.6 FAO determine razonablemente que el Contratista ha experimentado una alteración esencialmente
negativa de su situación financiera que amenace con afectar sustancialmente la capacidad del
Contratista de cumplir alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.
13.7 Salvo que la ley lo prohíba, el Contratista estará obligado a indemnizar a FAO por todos los daños y
perjuicios y gastos, incluidos, sin carácter exhaustivo, todos los gastos en que incurra FAO en cualquier
actuación judicial o extrajudicial, como consecuencia de alguno de los acontecimientos especificados en
el artículo 13.6 supra y que resulte de, o esté relacionado con, la rescisión del contrato, aunque el
Contratista sea declarado en quiebra, o se le conceda una moratoria o suspensión de pagos o sea
declarado insolvente. El Contratista informará inmediatamente a FAO si sobreviene cualquiera de los
acontecimientos especificados en el artículo 13.6 supra y proporcionará a FAO todos los datos
pertinentes.
13.8 Lo dispuesto en este artículo 13 no afecta a cualesquiera otros derechos o acciones de FAO en
virtud del contrato o por otras causas.
14. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS: El hecho de que alguna de las partes no ejerza los
derechos a su disposición, ya sea en virtud del contrato o por otra causa, no se considerará en ningún
caso que constituye una renuncia de la otra parte a ninguno de los derechos o acciones conexos, ni
eximirá a las partes de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el contrato.
15. CARÁCTER NO EXCLUSIVO: Salvo que se disponga lo contrario en el contrato, FAO no estará
obligada a adquirir una cantidad mínima de bienes o servicios del Contratista y no tendrá limitación
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
31
alguna a su derecho a obtener bienes o servicios de la misma naturaleza, calidad y cantidad que los
descritos en el contrato de cualquier otra fuente y en cualquier momento.
16. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
16.1 Toda controversia entre las partes sobre la interpretación y la ejecución del contrato se resolverá
mediante negociación o, a falta de resolución mediante negociación o mediante cualquier otra forma de
resolución de controversias acordadas, se someterá a un conciliador a instancia de cualquiera de las
partes. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre la designación de un conciliador único, cada parte
nombrará un conciliador. La conciliación tendrá lugar de conformidad con el Reglamento de Conciliación
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL), actualmente en vigor.
16.2 Toda controversia entre las partes sobre la interpretación y ejecución del contrato que quede sin
resolver tras la conciliación se dirimirá, a petición de cualquiera de las partes, mediante arbitraje de
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional actualmente en vigor. En virtud de la presente disposición, los arbitrajes serán
administrados por la Oficina Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje.
16.3 El procedimiento de conciliación o arbitraje se llevará a cabo en cualquiera de los seis (6) idiomas
oficiales de FAO (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) en el que se haya redactado el contrato.
En caso de que el idioma del contrato no sea un idioma oficial de FAO, el procedimiento de conciliación o
arbitraje se llevará a cabo en inglés.
16.4 Las partes podrán solicitar la conciliación durante la ejecución del contrato o en un plazo que no
exceda de los doce (12) meses siguientes al vencimiento o la extinción del contrato, que incluirá en
cualquier caso el período de garantía definido en el artículo 4.5. Las partes pueden solicitar el arbitraje a
más tardar noventa (90) días después de la conclusión del proceso de conciliación.
16.5 Las decisiones del Tribunal de Arbitraje serán firmes y vinculantes para las partes. El Tribunal de
Arbitraje no estará facultado para imponer indemnizaciones por daños con carácter punitivo ni, salvo que
en el presente contrato se establezca expresamente lo contrario, el pago de intereses; cuando se
imponga el pago de intereses, estos no podrán superar el tipo ofertado del mercado interbancario de
Londres (“LIBOR”) en vigor y serán de carácter simple exclusivamente.
17. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES Y LEY APLICABLE
17.1 Nada en el contrato o relativo al mismo podrá ser interpretado en el sentido de constituir una
renuncia, ni expresa ni implícita, a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de FAO o de otorgar estas
al Contratista o sus empleados, ni como una aceptación por FAO de la jurisdicción de los tribunales de
ningún país sobre las controversias derivadas del presente contrato.
17.2 Sin perjuicio de las disposiciones específicas del presente contrato, éste y todo contencioso
derivado del mismo se regirán por los principios generales del Derecho, con exclusión de cualquier
ordenamiento jurídico nacional. Se considerará que los principios generales del derecho incluyen los
Principios sobre los contratos mercantiles internacionales del Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (UNIDROIT), de 2010.
18. EXENCIÓN FISCAL:
18.1 La Sección 9 del artículo III de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos
Especializados dispone, entre otras cosas, que FAO estará exenta de todo impuesto directo (salvo los
que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública) así como de las restricciones, los
derechos y las contribuciones aduaneras de índole similar respecto a los artículos que importe o exporte
para su uso oficial. En caso de que alguna autoridad gubernamental se niegue a reconocer la exención
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
32
de FAO de dichos impuestos, restricciones, derechos o contribuciones, el Contratista consultará
inmediatamente a FAO para determinar un procedimiento mutuamente aceptable.
18.2 El Contratista autorizará a FAO a descontar de las facturas del Contratista toda cantidad que
corresponda a dichos impuestos, derechos o contribuciones, a no ser que el Contratista haya consultado
a FAO antes del pago de los mismos y FAO haya, en cada caso, autorizado específicamente al
Contratista a pagar dichos impuestos, derechos o contribuciones bajo protesta por escrito. En tal caso, el
Contratista proporcionará a FAO prueba por escrito de que se ha efectuado el pago de dichos impuestos,
derechos o contribuciones y de que fue debidamente autorizado, y FAO reintegrará al Contratista dichos
impuestos, derechos o contribuciones autorizados por FAO y pagados por el Contratista bajo protesta por
escrito.
19. MODIFICACIONES:
19.1 FAO podrá, en cualquier momento y por escrito, realizar modificaciones dentro del marco general de
este Contrato y el Contratista estará obligado a llevarlas a efecto de manera oportuna. Si cualquiera de
tales modificaciones causara un incremento o disminución de las cantidades de bienes o servicios o del
tiempo requerido para la ejecución de este Contrato, se hará un ajuste equitativo del precio de la orden o
del cronograma de entrega, o de ambos, y se enmendará, extinguirá o se volverá a emitir el contrato en
consecuencia.
19.2 Toda solicitud de ajuste formulada por el Contratista con arreglo al presente párrafo deberá ser
presentada en el plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de recepción por el Contratista de la
notificación de la modificación. No obstante, FAO podrá, a su propia discreción, recibir la solicitud
presentada y actuar respecto de ella en cualquier momento antes del pago final previsto en el presente
contrato. Las controversias derivadas de la falta de acuerdo respecto de cualquier ajuste estarán sujetas
a las disposiciones del artículo 16 (“Resolución de controversias, conciliación y arbitraje”) del presente
contrato. No obstante, ninguna disposición del presente artículo eximirá al Contratista de su obligación de
proseguir con la ejecución del contrato modificado. 19.3 Ninguna modificación o cambio de los términos
del presente contrato serán válidos ni exigibles contra FAO si no constan por escrito y están firmados por
un oficial debidamente autorizado.
19.4 Cualquier modificación del presente contrato distinta de los cambios contemplados en los párrafos
19.1 a 19.3 supra se efectuará mediante enmienda al presente contrato introducida de mutuo acuerdo
entre las partes en el mismo.
20. AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES:
20.1 Toda factura pagada por FAO será sometida a una auditoría posterior al pago a cargo de auditores,
internos o externos, de FAO o de otros agentes habilitados y cualificados de FAO en cualquier momento
mientras dure el contrato y por un plazo de dos (2) años después de la expiración o de la rescisión
anticipada del contrato. FAO tendrá derecho al reintegro por el Contratista de toda cantidad que dichas
auditorías hayan demostrado que FAO ha pagado en disconformidad con los términos y condiciones del
contrato.
Condiciones generales de contratación de FAO para el suministro de bienes 18
20.2 El Contratista entiende y acepta que, ocasionalmente, FAO podrá llevar a cabo investigaciones
sobre cualquier aspecto del contrato o la adjudicación del mismo, las obligaciones ejecutadas con arreglo
al contrato y las operaciones del Contratista que guarden relación en general con la ejecución del
contrato. El derecho de FAO a llevar a cabo una investigación y la obligación del Contratista de acceder a
dicha investigación no se extinguirán cuando venza o se rescinda el contrato.
20.3 El Contratista prestará su plena y puntual cooperación a toda inspección, auditoría posterior al pago
o investigación. Esa cooperación abarcará, sin carácter exhaustivo, la obligación del Contratista de poner
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
33
a disposición su personal y toda la documentación pertinente para dichas finalidades en tiempo y
condiciones razonables y de dar a FAO acceso a los locales del Contratista en tiempo y condiciones
razonables en relación con dicho acceso al personal del Contratista y a la documentación pertinente. El
Contratista pedirá a sus agentes, comprendidos, sin limitación, los abogados, contables o demás
asesores del Contratista, que cooperen razonablemente con toda inspección, auditoría posterior al pago
o investigación que efectúen FAO conforme a lo estipulado en el presente documento.
21. PRESCRIPCIÓN:
21.1 Salvo en lo que respecta a las obligaciones en materia de indemnización estipuladas en el artículo 5
supra, o que se estipulen de otro modo en el contrato, todo procedimiento arbitral de conformidad con el
artículo 16 supra a que dé lugar el contrato deberá iniciarse a más tardar doce (12) meses después de
sobrevenida la causa para ejercitar la acción.
21.2 Las partes entienden y acuerdan además que, a estos efectos, sobrevendrá una causa de acción
cuando se produzca realmente el incumplimiento o, en caso de defectos o vicios ocultos, cuando la parte
perjudicada tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de todos los elementos
esenciales de la causa para ejercitar una acción, o en caso de incumplimiento de una garantía, cuando
se haga la oferta de entrega, salvo que, si una garantía cubre el funcionamiento futuro de los bienes o un
proceso o sistema y, por consiguiente, para descubrir el incumplimiento deba esperarse al momento en
que dichos bienes u otro proceso o sistema estén listos para funcionar de conformidad con los requisitos
del contrato, la causa para ejercitar la acción sobreviene cuando comience realmente tal funcionamiento.
22. CONDICIONES ESENCIALES: El Contratista entiende y acepta que las disposiciones establecidas
en los artículos 23 a 30 constituyen condiciones esenciales del contrato y que todo incumplimiento de
estas disposiciones dará derecho a FAO a dar por rescindido el contrato o cualquier otro contrato con
FAO inmediatamente a partir del momento en que se notificó al Contratista, sin responsabilidad alguna
por concepto de gastos imputables a la rescisión o ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo.
23. FUENTE DE LAS INSTRUCCIONES: El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna
autoridad ajena a FAO en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si una
autoridad ajena a FAO trata de imponer alguna instrucción relativa a la ejecución por el Contratista del
contrato, o alguna restricción al mismo, el Contratista lo notificará de inmediato a FAO y prestará toda la
asistencia razonable que solicite esta. El Contratista no adoptará ninguna medida referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato que pueda afectar negativamente a los
intereses de FAO y el Contratista cumplirá las obligaciones estipuladas en el contrato con el más
profundo respeto por los intereses de FAO.
24. INTEGRIDAD DE LOS FUNCIONARIOS: El Contratista garantiza que no ha ofrecido ni ofrecerá a
ningún representante, funcionario, empleado u otro agente de FAO ningún beneficio directo o indirecto
relacionado con, o resultante de, la ejecución de este contrato, o cualquier otro contrato con FAO, o de su
adjudicación o con ninguna finalidad destinada a obtener una ventaja para el Contratista.
25. OBSERVANCIA DE LA LEY: El Contratista observará todas las leyes, ordenanzas y normas y todos
los reglamentos atinentes al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. El Contratista
deberá corregir rápidamente cualquier violación de las mismas y deberá mantener informada a FAO de
cualquier conflicto o problema que surja en relación con las autoridades nacionales. Además, el
Contratista observará todas las obligaciones que conlleva su inscripción como proveedor seleccionado de
bienes o servicios a FAO, obligaciones que se establecen en los procedimientos de inscripción de los
proveedores de FAO.
26. TRABAJO:
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
34
26.1 El Contratista deberá: i) respetar la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas;
ii) respetar el libre ejercicio del derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a organizarse para
promover y defender sus intereses, así como la protección de los trabajadores que ejerzan su derecho de
organización; iii) garantizar la igualdad de oportunidades y trato respecto del empleo y la ocupación; y iv)
asegurar condiciones justas y razonables de seguridad, salud y bienestar.
26.2 El Contratista declara y garantiza que ni él, ni sus entidades matrices (de haberlas), ni ninguna de
las entidades subsidiarias o filiales del Contratista (de haberlas), realiza práctica alguna incompatible con
los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, comprendido el artículo 32 de la
misma, que, entre otras cosas, obliga a que el niño esté protegido contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
27. MINAS: El Contratista garantiza y declara que ni él, ni sus entidades matrices (de haberlas), ni
ninguna de las entidades subsidiarias o filiales del Contratista (de haberlas), se dedica a la venta o
fabricación de minas antipersonales o de componentes que se utilicen en la fabricación de minas
antipersonales.
28. EXPLOTACIÓN SEXUAL: El Contratista adoptará todas las medidas que corresponda para impedir
que cualquiera de sus empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el Contratista para
desempeñar servicios en virtud del contrato cometa actos de explotación sexual o abuse sexualmente de
cualesquiera beneficiarios directos de los proyectos o programas de FAO que reciban bienes o servicios
suministrados o prestados en virtud del presente contrato o de cualesquiera personas relacionadas con
dichos beneficiarios. A estos efectos, las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años de
edad, sean cuales fueren las leyes vigentes en materia de consentimiento, constituirán explotación y
abusos sexuales de dicha persona. Además, el Contratista deberá abstenerse de intercambiar dinero,
bienes, servicios u otras cosas de valor por favores o relaciones sexuales, o de mantener relaciones
sexuales que exploten o degraden a cualesquiera beneficiarios directos de los proyectos o programas de
FAO que reciban bienes o servicios suministrados o prestados en virtud del presente contrato o a toda
persona relacionada con dichos beneficiarios, y adoptará todas las medidas razonables y apropiadas
para prohibir que sus empleados u otras personas contratadas y controladas por él realicen dichas
actividades.
29. TERRORISMO: El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para
garantizar que ninguno de los fondos recibidos de FAO en virtud del presente Contrato se utilicen para
prestar apoyo a las personas o entidades: i) relacionadas con el terrorismo que figuran en la lista
mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1267 (1999)
(http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/consolidatedlist.pdf) o ii) que sean objeto de sanciones u otras
medidas coercitivas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
30. PRÁCTICAS PROHIBIDAS:
30.1 El Contratista deberá observar las normas éticas más estrictas en la celebración y ejecución del
presente contrato, no ejercerá prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas y se compromete
a cumplir con el Código de conducta para los proveedores de las Naciones Unidas.
30.2 FAO podrá, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que le correspondan, rescindir
el contrato inmediatamente si el Contratista, a juicio de FAO, ha ejercido prácticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir por el presente contrato o al ejecutarlo y, en su caso,
solicitar la restitución total o parcial de las cantidades previamente abonadas por FAO en virtud del
presente contrato.
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
35
30.3 A los efectos del presente artículo, los siguientes términos tendrán el significado que se indica a
continuación: Por “práctica fraudulenta” se entiende toda acción u omisión dolosa o culposa, incluida la
declaración falsa, por la que se induzca o se pretenda inducir a error a otra parte a fin de obtener un
beneficio económico o de otra índole o eludir una obligación. Por “práctica coercitiva” se entiende el
perjuicio o daño causado, o la amenaza de causar perjuicio o daño, directa o indirectamente, a cualquiera
de las partes o a sus bienes para influir indebidamente en la actuación de dicha parte. Por “práctica
colusoria” se entiende un acuerdo entre dos o más partes destinado a conseguir un fin indebido, entre
otras cosas, para influir indebidamente en la actuación de otra parte. Por “práctica corrupta” se entiende
el acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor, tangible o
intangible, para influir indebidamente en la actuación de otra parte.
31. COLABORACIÓN CON DETERMINADOS PAÍSES: FAO se reserva el derecho de comunicar por
escrito al Contratista los países de los que no se deberán adquirir bienes o servicios, directa o
indirectamente, con fines de entrega, distribución, instalación o uso en virtud del presente contrato.
Dichas notificaciones tendrán la consideración de condición del presente contrato y deberán ser
incorporadas por el Contratista en todo contrato con subcontratistas autorizados.
32. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Todas las notificaciones y demás comunicaciones
vinculantes deberán redactarse en inglés, o en el idioma del contrato, y se considerarán válidamente
cursadas cuando se envíen por correo certificado, fax, correo electrónico con acuse de recibo o c
REPRESENTACIÓN FAO EN COLOMBIA
PBX: (1) 3465101 Fax: (1) 2103064, Calle 72 No. 7 – 82 Oficina 702. Edificio Acciones & Valores
E-mail: [email protected] Bogotá D.C., Colombia
36