Finasteride Efectos Secundarios Permanentes

Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
INTENDENCIA DE SALTO
Licitación
Abreviada
EXP. Nº46819/2014
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CAÑOS Y
CABEZALES DE HORMIGÒN ARMADO”
APERTURA: 13/10/2014 Hora: 15:00- Costo Pliego: 2 UR
1 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
1
SECCION I
1.1
OBJETO
El presente pliego se refiere al llamado a Licitación para la construcción de alcantarillas de
caños de hormigón armado y cabezales de hormigón armado, según se indica a
continuación en el Numeral 1.2 del presente Pliego de Especificaciones Particulares (PEP).
Las ofertas deberán ser presentadas en un sólo sobre, como se describe más adelante en el
Numeral 1.7 de la presente Sección del PEP.
1.2
UBICACIÓN y DESCRIPCION
1.2.1
Ubicación – En el Departamento de Salto, en ex - ruta 3 desde Av. Apolón hacia el
subembalse del Aº Itapebí y en Av. Apolón entre ex – ruta 3 y ruta nacional Nº 3.
1.2.2
Descripción - Las obras comprenden la construcción de alcantarillas de caños de
hormigón armado fi=500mm, la prolongación de alcantarillas existentes fi=500mm y
la construcción de cabezales de hormigón armado con losa de zampeado de
hormigón armado en alcantarillas existentes, todo según la lámina tipo Nº 251 de la
DNV para alcantarillas tipo Z.
1.3
OTROS DOCUMENTOS, REGLAMENTOS Y NORMAS QUE RIGEN
Además del presente Pliego de Especificaciones Particulares con sus anexos, también
regirán la Adjudicación, la Contratación y el desarrollo de los trabajos, las normas,
reglamentos y documentos que se nombran a continuación; el orden en que éstos se
nombran no refleja necesariamente las prevalencias.
1.3.1
Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas,
designado en adelante Pliego General o P.O. (texto de 1989), concordantes y
modificativos.
1.3.2. Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para la
Construcción de Puentes y Carreteras, designado en adelante P.V. (texto de 1989),
concordantes y modificativos.
1.3.3. Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV (2003) y
posteriores actualizaciones.
1.3.4. El “Texto Ordenado / Ley de Contabilidad y Administración Financiera” (TOCAF).
2 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
1.3.5. Pliego Unico de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por
parte de las administraciones públicas (Pliego Unico).
1.3.6. Las enmiendas, correcciones, modificaciones o aclaraciones efectuadas por la
Administración al procedimiento constructivo y/o a las especificaciones técnicas de
los materiales.
1.3.7. Los comunicados emitidos por la Administración.
1.3.8. La Oferta del Contratista.
1.3.9. Las Ordenes de Servicio e Instrucciones que expidan el Director de la Obra u otros
Funcionarios Municipales en el ámbito de su competencia.
1.3.10. Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las Ofertas.
1.3.11. Normas de ordenamiento financiero contenidas en los Artículos 45 y siguientes de la
Ley Nº 15.903 del 10/11/87 y actualizaciones/modificaciones posteriores.
1.3.12. La Ley vigente relativa al Seguro sobre los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
1.3.13. Manual Ambiental de la DNV para obras y actividades del sector vial.
1.3.14. Normas UY de ensayos de materiales, editadas en el año 1993 para el MTOP.
1.3.15. Las siguientes láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad:
Número
Título
223 B
Dispositivos de señalización en obra.
64 D
Plan de Desarrollo de los Trabajos.
251
Alcantarillas Tipo Z
1.3.16. El Pliego de Condiciones Generales* de la Intendencia de Salto.
En caso de discrepancia entre lo establecido en los pliegos P.O., P.V. y en otros
documentos de la DNV (incluidas las láminas tipo) vs. lo establecido en el presente PEP y
en sus anexos y en el Proyecto, regirá lo establecido en estos últimos.
Aclaración: * cuando el Pliego de Condiciones Generales de la Intendencia de Salto o
cualquiera otro de los antes mencionados hace mención al Pliego de Condiciones
Particulares debe comprenderse que se refiere al presente PEP.
1.4
EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El presente PEP, sus anexos y el Proyecto pueden ser examinados en la Intendencia de
Salto (en adelante designada como la I DE SALTO), Juan Carlos Gómez esq. Uruguay,
3 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Salto. Se pueden obtener copias de esta documentación previo pago en la I DE SALTO del
valor correspondiente, el que se indica en el Numeral 1.5 a continuación.
Es de entera responsabilidad y cargo de los Oferentes la obtención y/o consulta de
los demás planos, manuales, documentos, reglamentos y normas aplicables al caso,
los que se mencionan en el Numeral 1.3 de la presente Sección del PEP.
1.5
ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
La adquisición del presente Pliego de Especificaciones Particulares se efectuará en la
Intendencia de Salto -dirección antes indicada-, previo pago de la suma de 1 (una) Unidad
Reajustable (UR). En el momento de adquirir la documentación deberá indicar el comprador
un domicilio urbano en el territorio de la República, un número de teléfono de red fija
nacional y un número de fax en el País, para posibilitar el envío de toda información
complementaria.
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa con
la notificación por carta o con la simple copia de recibo del fax.
El recibo de adquisición de la documentación correspondiente al Llamado a Licitación, con
indicación de fecha y hora de la compra, podrá incluirse en el sobre con la Oferta o ser
entregado directamente al Escribano actuante en el Acto de Apertura de Ofertas.
No se exigirá en este Acto el recibo de adquisición de las láminas tipo y demás
especificaciones en la Dirección Nacional de Vialidad (en referencia a los Artículos 1-D-1-1
del P.V.); no obstante se reitera que es de entera responsabilidad y cargo de los Oferentes
la obtención de dichos recaudos, recomendándose solicitar los mismos con una antelación
mínima de 1 (una) semana.
1.6
DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ADJUDICATARIO:
•
Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al Llamado a Licitación
con indicación de fecha y hora de entrega de los mismos (ver el Numeral 1.5 del
presente PEP).
•
Antecedentes legales relativos a la constitución y naturaleza jurídica de la empresa,
con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución.
1.7
DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION
1.7.1
Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirá la documentación
referente a la empresa oferente y la Propuesta Económica.
4 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
1.7.2
En el sobre figurará el nombre del Oferente, la denominación y el número de la
Licitación.
1.7.3
La documentación se presentará en original (rubricado por el Representante
Técnico de la Empresa) y una copia, todo debidamente foliado.
1.7.4
Las Ofertas deberán presentarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de
Salto hasta la hora indicada para la Apertura.
1.7.5
1.8
Una vez entregadas las Ofertas, éstas no podrán retirarse ni modificarse.
INFORMACION y ANTECEDENTES
Se deberá incluir en la propuesta la siguiente información:
1.8.1
Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción
de obras públicas análogas a la obra licitada, completando a tal efecto el cuadro del
Formulario Nº 1.
1.8.2
Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para el próximo
semestre.
1.8.3
Indicación del Representante Técnico, el que deberá ser Ingeniero Civil egresado
de una Universidad reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o
poseer título revalidado por la Universidad de la República. Se establece que el
Representante Técnico debe presentarse en la Obra o en los centros de producción
cada vez que el Director de la Obra se lo solicite.
1.9
INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE EMPRESAS
No se acepta la participación de consorcios de empresas en la presente licitación.
1.10
PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta económica constará de los siguientes documentos:
-
El Formulario de Oferta (Formulario Nº 3) y sus apéndices, que incluyen Rubros,
metrajes y precios unitarios. Se deberá desglosar el Monto Imponible global de
jornales Ofertado entre cada uno de los Rubros del Cuadro de Metrajes.
Para todo propósito de las presentes Bases, cuando de las condiciones que el
Oferente pudiere proponer, surgieren precios unitarios con fracciones inferiores al
centésimo de la moneda de oferta, cada precio unitario se redondeará al
centésimo y éste será el valor considerado; en particular, esto regirá también
para la Comparación de Ofertas.
5 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
-
Equipo que se compromete a utilizar en la ejecución de las obras y en el
mantenimiento de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de las
especificaciones técnicas y de las fechas de fabricación.
1.11
VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Se recomienda realizar inspección para cotizar los trabajos. Se deberá coordinar con el
Departamento de Obras de la I de Salto y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad
toda la información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. El costo de esta visita
será de exclusiva cuenta del Oferente.
1.12
ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Cualquier empresa adquirente del Pliego de Especificaciones Particulares puede solicitar
aclaraciones acerca de los documentos de licitación mediante comunicación por carta a la
Administración o mediante fax dirigido al número 473-38620, a más tardar 3 días hábiles
antes de que venza el plazo para la presentación de Ofertas. La Administración dará
respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las
respuestas por carta o por fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su
origen) a todos los posibles oferentes que hayan adquirido los documentos de licitación.
1.13
MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
1.13.1 La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de
licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en
atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.
1.13.2 Todos los posibles oferentes serán notificados por carta o vía fax de las enmiendas
o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia de recibo del
fax constituirá plena prueba de la notificación.
1.14
MONEDA DE LA OFERTA Y MONEDA DE PAGO
1.14.1 Moneda de la licitación
El Oferente deberá expresar el precio de su Oferta en Pesos uruguayos.
1.14.2 Moneda utilizada para los pagos
La moneda de pago al Contratista será la misma moneda de la cotización o de la
Oferta.
1.15 TRIBUTOS
6 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
1.15.1 Salvo que medie otra aclaración, todos los tributos ocasionados al Contratista por el
cumplimiento del contrato, vigentes 10 (diez) días calendario antes de la fecha de
Apertura de Ofertas, se considerarán incluidos en los precios ofertados.
1.15.2 El Oferente desglosará del precio global de la Oferta el importe correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tasa vigente. Cuando el Oferente no deje
constancia expresa al respecto, se considerará el Impuesto al Valor Agregado
incluido en el monto de la Oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del
referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por la I de Salto, a favor del
Contratista o de la Administración, según correspondiera.
1.15.3 El Adjudicatario tributará el Impuesto a la Renta conforme a las disposiciones
vigentes y modificativas posteriores que surgieren.
1.16
PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
1.16.1 Las Ofertas serán válidas y obligarán a los Oferentes por el término de 30 (treinta)
días a contar desde el día siguiente a la fecha de Apertura de Ofertas. El
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al Oferente a no ser
que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta,
por carta o vía fax, y ésta no se pronunciara respecto a la Adjudicación en un plazo
de 10 (diez) días calendario perentorios.
1.16.2 En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los Oferentes
extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán
hechas por carta o vía fax. El Oferente podrá negarse a la solicitud. A los Oferentes
que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará a que modifiquen su
Oferta.
1.17
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Se deberá presentar de acuerdo al formato estándar del MTOP citado anteriormente en
este PEP (rigen actualizaciones posteriores si existieren), Rubro a Rubro del Cuadro de
Metrajes licitado.
1.18
PREVENTIVO MENSUAL DE FLUJO DE FONDOS
En concordancia con el Plan de Desarrollo de los Trabajos.
1.19
GARANTIAS
1.19.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta
No aplica.
7 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
1.19.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (TOCAF Art. 64 inc. 2 y 5)
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se constituirá por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe del contrato a
otorgar. La garantía se exige para proteger a la Administración contra el
riesgo de incumplimiento por parte del Contratista. Cuando aquella deba
proceder a la ejecución de las garantías, la ejecución se efectuará en el
tipo de unidad en que se hubieran constituido las mismas.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se constituirá a nombre
del Contratista y a la orden de la I DE SALTO y podrá constituirse en:
a) Depósito en efectivo en pesos uruguayos en la I de Salto.
b) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares
estadounidenses.
c) Póliza del Banco de Seguros del Estado.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser presentada
en la Tesorería de la I DE SALTO previamente al otorgamiento del
Contrato de Obra correspondiente. La devolución de dicha garantía se
efectuará de acuerdo a lo establecido en el Numeral 1.39 de la presente
Sección del PEP. La no presentación en plazo de la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato hará caducar los derechos del Adjudicatario,
sin derecho a reclamo alguno por parte de este último.
1.19.3 Refuerzo de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
No se solicitará.
1.20
PRESUPUESTO DE OFICINA
El presupuesto de oficina se estimó en $U 2.500.000 con IVA y LLSS incluidos.
1.21
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y DOSIFICACION DEL HORMIGON
El Oferente deberá indicar en su Oferta la procedencia de los áridos para los hormigones,
teniendo en consideración que los hormigones deben ser elaborados en el emplazamiento
de la Obra (ver el Numeral 2.14 del presente PEP). El Oferente deberá indicar también la
procedencia del material que consideró en su Oferta para la construcción del cimiento de
las alcantarillas y de los cabezales con material granular compactado.
8 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
La aceptación de la Oferta no implica la aceptación de las fuentes de abastecimiento por
parte de la Administración.
El Oferente deberá presentar en su Oferta la dosificación propuesta para el hormigón de
cabezales de alcantarillas.
1.22
PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS
No se exige propiedad de los mismos.
1.23
DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
Cada Firma Oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la I
DE SALTO en todas las actuaciones referentes al Llamado a Licitación, indicando su
dirección postal y el N° de fax donde dirigir la co rrespondencia oficial. Dicha designación
podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder
otorgada a los efectos del presente Llamado a Licitación; ó mediante Poder Especial o
Carta Poder General de aplicación para todas las licitaciones de la I DE SALTO.
Para que el Representante pueda formular Observaciones durante el Acto de Apertura de
Ofertas es requisito que los documentos antes mencionados sean presentados
conjuntamente con la Oferta y la persona esté debidamente identificada.
1.24
APERTURA DE OFERTAS
En acto público a realizarse en la Oficina de Licitaciones de la I DE SALTO, sita en J. Carlos
Gómez esq. Uruguay, Salto, el día fijado en la carátula, se procederá a la apertura de las
ofertas; su contenido será signado por el Escribano actuante, por un miembro de la mesa
receptora y por los Oferentes que deseen hacerlo. Además, los representantes de los
Oferentes debidamente acreditados firmarán el Acta para dejar constancia de su presencia.
En la Apertura de Ofertas se mencionarán los nombres de los Oferentes, los precios de las
Ofertas, los descuentos propuestos si existieran y cualquier otro detalle que la
Administración considere oportuno anunciar. Ninguna Oferta será rechazada en el Acto de
Apertura de Ofertas, excepto las Ofertas tardías, las cuales serán devueltas sin abrirse.
1.25
COMPARACION DE OFERTAS
La Comisión Asesora de Adjudicaciones verificará si los Antecedentes de los Oferentes
cumplen con los requisitos solicitados en el Numeral 1.8 de la presente Sección del PEP.
Una vez que se hayan verificado la información y los documentos requeridos, el "precio de
comparación" será uno de los factores determinantes a efectos de la adjudicación de las
obras. Dicho "precio de comparación" para el cuadro de metrajes presentado por la
9 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el
Numeral 2.4 de la Sección II del presente PEP, por los precios unitarios declarados en la
Oferta (IVA incluido), más las Leyes Sociales según se indica a continuación.
A los efectos de calcular el "precio de comparación" se considerarán como Leyes Sociales
(LLSS) las calculadas de acuerdo a la siguiente fórmula:
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,71
(aunque el resultado de esta expresión no represente el monto exacto a pagar de LLSS)
Los Oferentes deberán identificar en sus Ofertas el monto imponible unitario de cada uno
de los Rubros del Cuadro de Metrajes. En el Monto Imponible el Oferente incluirá el total de
jornales
que
corresponda
a
la
aplicación
de
la
Ley
Nº
14.411
y
actualizaciones/modificaciones posteriores. En el caso de que un Oferente realice
descuentos sobre su oferta, éste indicará expresamente si se modifica el Monto Imponible
de jornales previsto; de no realizarlo se entenderá que se mantiene el mismo Monto
Imponible de jornales.
Los Montos Imponibles por concepto de leyes sociales que los Oferentes indiquen en
sus Ofertas no podrán ser inferiores en cada Rubro a los que resulten de la
aplicación de los respectivos coeficientes “j” de la fórmula paramétrica de
actualización de precios de la DNV. En el caso de que el Monto Imponible declarado
por el Oferente tuviera errores por defecto, la Administración podrá corregirlos,
recabando la conformidad del Oferente; si éste no la prestara, entonces se rechazará
la Oferta.
El Puntaje de Calificación se obtendrá a partir de la consideración de los siguientes
aspectos y la ponderación de dichos factores sobre un total de 100 puntos es la
siguiente:
ANTECEDENTES: (30 puntos)
Más de 3 obras de trabajo específicos de Bacheos --------------------- 30 puntos.Antecedentes en construcción de Bases de pavimentos -------------- 15 puntos.-
Sin antecedente------------------------------------------------------------ 0 puntos.Precio de Comparación : (50 puntos)
Precio más bajo ------------------------------------------------------50 puntos
Precio intermedio ---------------------------------------------------- 25 puntos
Precio mas alto-------------------------------------------------------- 0 puntos
FINANCIACION (+ de 60 y hasta 180 días) (20 puntos)
10 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Mayor financiación ---------------------------------------------------- 20 puntos.Financiación intermedia----------------------------------------------- 10 puntos.Sin financiación--------------------------------------------------------- 0 puntos.-
1.26
ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS
Si durante la presentación de las Ofertas se constataran errores u omisiones de naturaleza
subsanable, la Administración podrá requerir la información complementaria, existiendo un
plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación del Oferente para hacer
entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omisión
es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con la
constatación de datos, con la información de tipo histórico, un error aritmético (como ser
error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el
principio de igualdad de los Oferentes, y siempre y cuando las Ofertas se ajusten
sustancialmente a los documentos de licitación. Sin embargo existen cierto tipo de errores u
omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como
ser: el no firmar la Oferta, el no presentar una determinada garantía conforme a las Bases,
la no cotización de algún Rubro (con las salvedades estipuladas en el Numeral 2.4 del
presente PEP), etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u
omisiones sea utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de su Oferta.
Las Ofertas que no se ajusten sustancialmente a las Bases de licitación o que contengan
errores u omisiones no subsanables según los criterios definidos anteriormente, serán
rechazadas. La Administración podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de
estas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta
de competencia o colusión. La Administración podrá rechazar todas las ofertas; toda
decisión de la Comisión Asesora de Adjudicaciones en tal sentido será inapelable por parte
de los Oferentes.
1.27
CONFIDENCIALIDAD
Después de la apertura pública de las Ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del
contrato la Administración no suministrará información alguna con respecto al examen,
aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones
de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el
proceso.
1.28
ADJUDICACION
11 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
La licitación se adjudicará a la Oferta correspondiente al Puntaje de Calificación más
alto, aunque no coincida con la obra evaluada como la de precio más bajo (ver el Numeral
1.25 del presente PEP), si la misma cumple sustancialmente con lo solicitado en los
documentos de licitación.
Se otorgará una preferencia de 5 (cinco) puntos a las empresas del Departamento de Salto
cuando el precio (sin LLSS) no supere en más del 5% al precio de la oferta evaluada como
la de precio más bajo.
La totalidad de la obra licitada será adjudicada a un mismo Oferente; sin que por esto se
deba entender que se le asegura al Adjudicatario la ejecución de la totalidad de los metrajes
licitados.
1.29
IMPUGNACIONES
De acuerdo a lo que establece el Art. 73 del TOCAF.
1.30
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO
La I DE SALTO comunicará por escrito al Adjudicatario, o a quienes legalmente lo
representen, la aceptación definitiva de la Oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de
la Resolución de Adjudicación.
El Adjudicatario deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y completar
los siguientes requisitos:
fijar un domicilio a todos los efectos legales, si ya no lo hubiera hecho.
presentar el Certificado de Actos Personales (registro de deudores alimentarios Art.
6to. Ley 17.957 y actualizaciones/modificaciones posteriores).
presentar una Declaración escrita de que inscribirá en las planillas de trabajo un
mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peones o similares, a
personas liberadas que se encuentren registradas en la bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (Ley 17.897 Art.14 y
actualizaciones/modificaciones posteriores); y que la retribución de los trabajadores
de la empresa que se asignen al cumplimiento de dichas tareas respetará los
laudos salariales establecidos por concejos de salarios (Ley 18.098 del 27/12/06 Art.
1º y actualizaciones/modificaciones posteriores).
Presentar el certificado de situación patrimonial del Oferente, expedido por el
Registro General de Inhibiciones.
Presentar el comprobante de estar inscripto como proveedor del Estado.
12 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Presentar el Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de
Obras Públicas.
Presentar certificados vigentes de DGI y BPS.
Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley vigente que reglamenta la
Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Declaración Jurada Art. 46 del TOCAF.
Si el Adjudicatario o sus representantes no cumplieran en plazo con las obligaciones antes
indicadas, la I DE SALTO podrá anular la adjudicación.
El Contrato será firmado en las oficinas de la I DE SALTO en Salto.
1.31
IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Contratista deberá atenerse al régimen de pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
del Impuesto a la Renta. La I DE SALTO solamente abonará sobreprecios ante eventuales
variaciones en la alícuota del IVA (ver el Numeral 1.16 del presente PEP).
1.32
FORMAS DE PAGO Y ACTUALIZACIONES DE PRECIOS
Con la presencia del Director de la Obra y del Representante Técnico se efectuará la
medición de los trabajos ejecutados.
Habrá un único certificado mensual de obra realizada y aceptada por el Director de la Obra,
que será elaborado a los precios unitarios del Contrato. El mismo deberá estar firmado por
el Representante Técnico y por el Director de la Obra, para constancia de sus
conformidades respectivas, antes de los primeros 10 (diez) días calendario del mes
siguiente al de ejecución de los trabajos.
Posteriormente el Director de la Obra lo elevará a sus superiores.
A su vez la empresa deberá presentar en la I DE SALTO, en el Departamento de Obras,
sito en la ciudad de Salto lo siguiente:
-
La planilla con todo el personal afectado a la obra durante el mes, con la constancia
de ingreso al Banco de Previsión Social (BPS), firmada por el Representante
Técnico y por el Funcionario de la I DE SALTO autorizado a tales efectos. Se
entregará un recibo con la fecha de recibo de dicha planilla en el Departamento de
Obras de la I DE SALTO. En caso de demorarse estas gestiones, las multas y/o
recargos que correspondieran abonar por causa del pago atrasado de dichos
13 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
aportes al BPS serán descontados de los créditos que tenga el Contratista con la I
DE SALTO (certificados de avance de obra u otros).
La Factura correspondiente.
-
Una vez presentados todos los recaudos mencionados anteriormente la I DE
SALTO dispondrá de 10 (diez) días hábiles para la verificación y aprobación de
dicha documentación; en caso de existir diferencias se notificará a la Empresa de
las mismas, y la Empresa realizará las correcciones en el menor plazo posible.
El pago se procesará siempre y cuando la I DE SALTO apruebe la documentación
antes mencionada. Los pagos se realizarán en moneda nacional, a los 60 días de la
aprobación por parte de la Dirección de Obras: del Certificado, de la Factura y de la planilla
de personal; salvo mejor condición de financiación que haya comprometido el Adjudicatario
en su Oferta.
No se aplicará ajuste de precios por fórmula paramétrica ni por ningún otro concepto /
criterio.
La Intendencia se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación
que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como
los recaudos que justifiquen que ésta está al día ante BPS, DGI, BSE como condición
previa al pago de los servicios prestados o de la obra realizada (Ley 18.098 del 27/12/06 art.
3ro y actualizaciones/modificaciones posteriores.).
La Intendencia tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada (Ley
18.098 del 27/12/06 art. 4to y actualizaciones/modificaciones posteriores).
1.33
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo total para la terminación de las obras será de 2 (dos) meses, contados a partir de la
fecha de comienzo del replanteo.
El plazo mencionado supone un ritmo de labor en obra con jornadas de 8 (ocho) horas de
lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la
Administración la jornada de trabajo en obra. La Dirección de Obra informará si hay interés
en aumentar el horario de trabajo en obra y si está en condiciones de atender la Dirección
de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones esto puede realizarse. En tal
caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor
que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.
14 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
El plazo establecido para la terminación de las obras está basado en la suposición de que
el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: 12 (doce) días para los
meses de mayo, junio, julio y agosto y 15 (quince) días para los restantes meses del año. Si
durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos se
aumentará el plazo parcial afectado, así como el plazo total, en la diferencia entre el número
de días previstos y el número de días laborables.
1.34
INGENIERO RESIDENTE
No se solicita.
Se solicita un Topógrafo residente en Obras.
1.35
EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar
y mantener las obras:
1.35.1 solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
áreas respectivas, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar,
1.35.2 aquella mano de obra capacitada, semi-capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.
El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección y
vigilancia de las obras, o que por ineptitud o por cualquier falta perturbe o comprometa la
marcha de los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar
inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad
posible por una persona competente aprobada por la Dirección de Obra.
1.36
TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo deberá iniciarse dentro de los 10 (diez) días calendario a partir de la firma del
Contrato. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y
replanteo. El Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los
instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por
triplicado un Acta (Acta de Replanteo) en que conste haberse verificado esta operación,
incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. Uno de los
15 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
ejemplares del Acta se agregará al expediente respectivo, quedando uno en poder del
Contratista y el tercero en poder del Director de la Obra.
Los gastos de replanteo general, así como los gastos originados por los replanteos
parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como
así también la reposición de las señales u otros elementos de balizado que por cualquier
causa llegaran a desaparecer.
1.37
ORDENES DE SERVICIO
Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del Contrato y a las Ordenes de
Servicio e Instrucciones que expida por escrito el Director de la Obra (prevaleciendo éstas
últimas en caso de contradicciones), y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará
obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes; salvo que ello implique poner en riesgo la vida o la integridad de seres
humanos.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una Orden de Servicio
podrá presentar sus reclamos por escrito bajo recibo en un plazo no mayor de 10 (diez) días
al Director de la Obra, quien las elevará informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir ese plazo sin presentar reclamos se entenderá por aceptado lo
resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamo ulterior por tal concepto.
Las Ordenes de Servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
1.38
RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Dirección de Obra propondrá su recepción provisoria a la I DE
SALTO. Si el Director de la Obra no tiene observación que hacer dará por recibidas las
obras provisoriamente, comenzando en la fecha del Acta de recepción provisoria el plazo
de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación.
Después de la recepción provisoria, la obra podrá ser entregada al uso público.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el
Acta, dando la Dirección de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y un
plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo, o antes de que
eso ocurra si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de éste
resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes recibidas se procederá a la recepción
provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar
16 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
rescindido el contrato con pérdida de las garantías. El plazo acordado por la Dirección de
Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y
multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el plazo
establecido en el Contrato.
Si el Contratista no estuviera conforme con lo resuelto por la Dirección de Obra, expondrá
dentro del plazo de 10 (diez) días los fundamentos de su disconformidad. Si el Contratista
dejara transcurrir este plazo sin presentar reclamos, se entenderá que acepta lo resuelto
por la Dirección de Obra y no le será admitido ningún reclamo ulterior.
1.39
RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantía de 1 (uno) año, el Contratista procederá a solicitar la
recepción definitiva con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria; y
siempre y cuando las obras se encontrasen en perfecto estado, éstas se darán por
recibidas labrándose el Acta correspondiente.
Verificada la recepción definitiva de la Obra, se hará la liquidación final de los trabajos que
con arreglo a las condiciones del contrato y a las Ordenes de Servicio hubieran sido
efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al Contratista, previa
deducción de las multas en que éste hubiera incurrido y que no hubieran sido descontadas
de los certificados de obra; esto siempre que contra el Contratista no exista reclamo alguno
por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta, o
por deudas de jornales. Dichas garantías deberán ser solicitadas por nota por parte del
Contratista.
1.40
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS
Se indemnizará a las empresas cuando por acto de la I DE SALTO, o del Estado, se
deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se
produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por el Contratista,
y cuando éste no haya merecido Observaciones durante la ejecución del Contrato.
La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la
siguiente fórmula:
I=
M . Dp . G
D
Se entenderá:
I
=
monto de la indemnización;
17 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
M
=
monto de la obra contratada;
D
=
número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;
Dp
=
número de días calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspensión hasta la fecha en que ésta cesa, o número de
días calendario de aumento de plazo según sea el caso;
G
=
coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa y Beneficio
que a estos efectos se tomará igual a 0,10.
Se considerará como fecha de comienzo de la Suspensión el día en que la empresa se vea
efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la Obra, y se considerará
como fecha de culminación de la Suspensión el día en que la empresa pueda continuar
normalmente los trabajos.
El Contratista dispondrá de un plazo perentorio de 10 (diez) días calendario, a contar del
cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.
Vencido dicho plazo caducará el derecho a indemnización.
En caso de que la Administración acceda a la petición, el Contratista no tendrá derecho a
ser compensado con intereses por sobre la Indemnización antes definida.
1.41
RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato de Obra en los siguientes casos:
1.41.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del
contrato. En este caso el Contratista, de común acuerdo con la I DE SALTO, podrá
negociar un nuevo precio por la obra en exceso del citado porcentaje ó bien solicitar
la rescisión del contrato.
1.41.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 10% (diez por ciento) del
monto total del contrato.
1.41.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda
de 1/3 (un tercio) del plazo contractual.
1.41.4 Cuando se exceda el plazo fijado para el comienzo del replanteo en un 30% (treinta
por ciento) del plazo total de la obra.
1.41.5 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados de obra ejecutada y
ello represente más de un 50% (cincuenta por ciento) del monto previsto en el Plan
de Desarrollo de los Trabajos (ajustado con las prórrogas que correspondieran), el
Contratista podrá hacer incurrir en mora a la Administración mediante el envío de un
telegrama colacionado.
18 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Transcurridos 60 (sesenta) días después de la fecha del telegrama colacionado, y si
la Administración no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a
prevenir la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.
Transcurridos 5 (cinco) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si
el Estado no hubiera pagado el certificado o los certificados que originaron los
telegramas mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y
reclamar la indemnización que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
I
=
S.M . G
P
I
=
Importe de la indemnización.
S
=
Saldo del plazo contractual en días calendario, incluidas las
prórrogas que correspondieran.
M
=
Monto de las obras contratadas.
P
=
Plazo contractual en días calendario.
G
=
Coeficiente de incidencia de los gastos generales de
administración y Beneficio que a estos efectos se tomará
igual a 0,10.
La presente indemnización suspende y no podrá ser superpuesta con la
indemnización que se establece en el Numeral 1.42 de la presente Sección del PEP
(Indemnizaciones por Suspensión de las Obras).
En el caso previsto en el Numeral 1.41.1 la rescisión del contrato operará sin derecho
a indemnización alguna a favor del Contratista.
En los casos indicados en los Numerales 1.41.2 , 1.41.3 y 1.41.4 se aplicará, para
determinar el monto de la indemnización, la misma fórmula que se indica para el caso
previsto en el Numeral 1.41.5.
1.42
RESCISION DE LAS OBRAS
La rescisión del contrato por parte de la Administración, además de la pérdida de las
garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y
también dará derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del
contrato a un tercero o a si misma.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión del contrato- podrá
ordenar el retiro del Contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la
19 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Obra, tomando posesión automáticamente de las mismas. La Administración también podrá
disponer el retiro del personal y de la maquinaria, y en caso de no efectuarse esto en el
plazo de 5 (cinco) días por cuenta del Contratista, la Administración podrá hacerlo por
cuenta propia y con cargo al Contratista.
1.43
APORTES POR LEYES SOCIALES
El Contratista deberá presentar mensualmente una planilla con todo el personal afectado a
la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el
Representante Técnico. Esta planilla deberá presentarse en el Departamento de Obras de
la I DE SALTO, sito en la ciudad de Salto.
Tal como se especifica en el Numeral 1.32 de la presente Sección del PEP, la presentación
en reiteración de esta planilla en el lugar antes indicado y con la constancia de ingreso al
BPS, es una de las condiciones necesarias para que comience a tramitarse el pago del
certificado de obra del mes correspondiente.
En caso de superarse el Monto Imponible de Leyes Sociales declarado por el Contratista en
su Oferta (ver el Numeral 1.25 del presente PEP) -ajustado según los aumentos o
reducciones del contrato, o en función de las obras extraordinarias ordenadas por la
Dirección de Obra, o por otras causales de variación del Monto Imponible-, la Dirección de
Obra procederá a notificar al Contratista. Este último dispondrá de un plazo de 10 (diez)
días calendario para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual la Administración resolverá
en consecuencia.
Las aportaciones que superen dicho tope se descontarán de los créditos que tenga el
Contratista con la I DE SALTO; si el Contratista no tuviera créditos con la I DE SALTO se
procederá a la ejecución de las garantías.
1.44
PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS POR EL CONTRATISTA
La Factura deberá entregarse en el Departamento de Obras de la I DE SALTO (ver el
Numeral 1.32 del presente PEP) para que comience a tramitarse el pago del certificado de
obra del mes.
Si el Contratista demorara la presentación de la Factura, el trámite conducente al pago del
certificado de obra del mes se interrumpirá.
1.45
GASTOS DE INSPECCIÓN
1.45.1 Suministro de locomoción
No se solicita.
1.45.2 Alimentación y alojamiento
20 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
No se solicita.
1.45.3 Ingeniería y Administración
No se tiene previsto incurrir en este tipo de gastos en la presente licitación.
1.46
TRANSITO EXTRAORDINARIO
El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que
alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en
el camino hacia éste sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el
Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos,
elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito
extraordinario que inevitablemente se producirá al tener que desplazar equipos y materiales
hacia el emplazamiento y desde éste, resulte limitado en la medida en que sea
razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a
dichas vías públicas y puentes.
El Contratista asegurará a su costo similares condiciones de transitabilidad que antes de
comenzar las obras en las vías publicas o puentes que comuniquen con los
emplazamientos, salvo que por situaciones extraordinarias y fundamentadas se disponga
otra cosa.
1.47
EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento libre de
toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar / eliminar todo el equipo de construcción y
los materiales sobrantes; así como deberá quitar y remover del emplazamiento todos los
escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.
La reposición de alambrados deberá ser realizada por cuenta del Contratista y a su entero
costo, no siendo este trabajo objeto de pago directo alguno.
1.48
LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el
equipamiento utilizado para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las
obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, la I DE SALTO
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de
cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, la I DE
21 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
SALTO tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera el Contratista, ó a
ejecutar sus garantías.
1.49
CONDICIONES LABORALES
1.49.1 Empleo de la mano de obra
El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la
mano de obra, sea ésta de la zona o no; e igualmente deberá resolver por sí mismo
-salvo en lo que el contrato estipule de otro modo- el transporte, el alojamiento, la
alimentación y el pago de los jornales de acuerdo con las normas laborales
vigentes.
1.49.2 Suministro de agua
El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a satisfacción de la
Dirección de Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos
destinados al personal de inspección y a los trabajadores del Contratista.
1.49.3 Leyes laborales
El Contratista cumplirá con las leyes laborales del País y con todos los estatutos e
instrucciones contenidas en éstas y en cualquier enmienda que se les haga.
Los contratistas de obra pública deberán incluir en sus relaciones convencionales
con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos últimos de cumplir con
todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.
1.50
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la
Sección II del presente PEP, y con lo especificado en los otros documentos, reglamentos y
normas que rigen la contratación (ver el Numeral 1.3 del presente PEP). El Contratista no
podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección
de Obra.
En el caso particular del material granular a ser utilizado en la cimentación de los caños y
de los cabezales, el Contratista deberá proponerlo por escrito y con la firma del
Representante Técnico, acompañando la respectiva solicitud con los siguientes resultados
de ensayos de laboratorio: Granulometría, Límites de Plasticidad, Peso Unitario Seco
Máximo y CBR; estos resultados serán verificados en el Laboratorio de la I DE SALTO.
22 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Además de los documentos, reglamentos y normas mencionados bajo el Numeral 1.3 de la
presente Sección del PEP, regirán todas las normas UNIT que sean aplicables al caso,
publicadas hasta 20 (veinte) días antes de la fecha de Apertura de Ofertas.
El Contratista presentará las muestras para ensayo de los materiales y las probetas de
hormigón de acuerdo con lo que se establece en el presente PEP y en los otros
documentos, reglamentos y normas que rigen la contratación (ver el Numeral 1.3 del
presente PEP), ó como lo indique el Director de la Obra. Las muestras de los áridos para
hormigones y del material granular deberán ser entregadas con la antelación suficiente
como para permitir su examen y análisis.
1.51
MUESTRAS, PROBETAS, ENSAYOS y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA
Todas las muestras y las probetas de hormigones para ensayos deberán ser suministradas
por el Contratista en la Obra o en los centros de producción a su propio costo, y tendrá que
trasladarlas hasta el Laboratorio que indique el Director de la Obra. Los ensayos se
realizarán en el Laboratorio de la I DE SALTO, o donde el Director de la Obra lo indique; el
Contratista será informado con anticipación a la realización de los ensayos y tendrá libre
acceso al laboratorio para presenciar los mismos. Los ensayos los realizará el personal de
la I DE SALTO y/o funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.
El Contratista deberá suministrar las muestras y las probetas de hormigones para los
ensayos. Estos servicios incluyen también la colaboración de parte del personal obrero del
Contratista para realizar ensayos y pruebas en la Obra (Proctor, CBR, densidad in situ,
resistencia a la compresión del hormigón, etc.).
El Contratista deberá disponer en Obra, con antelación al inicio de los trabajos, a la orden
de la Inspección, un equipo completo para la realización de los ensayos de densidad en
sitio (cono de arena) y de asentamiento del hormigón fresco (Cono de Abrams), un
termómetro y el instrumental topográfico que se utilizará durante la obra para verificar
niveles y pendientes.
Los gastos ocasionados por todos estos conceptos no serán objeto de pago directo
alguno, debiendo prorratearlos el Contratista en los precios de su Oferta.
1.52
CARTELON EN OBRA
Se colocará 1 cartelón de placas y bastidor en la obra, de 2 metros de altura por 3 metros
de ancho de acuerdo al siguiente texto:
23 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
Escudo
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALTO
Logo
DIRECCIÓN DE OBRAS
OBRA: ALCANTARILLAS DE HORMIGON ARMADO
PLAZO DE OBRA : 60 días
FECHA DE INICIO :
EMPRESA CONTRATISTA: ………………….
El cartelón se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo
dentro de los 5 (cinco) días a partir de la firma del Acta de Replanteo. La falta de colocación
del cartelón en dicho plazo dará lugar a la aplicación de una multa de $1000 (pesos
uruguayos mil) por cada día que se exceda el plazo fijado (ver el Numeral 2.6.6 del presente
PEP).
1.53
ACOPIOS DE MATERIALES
No aplicará.
1.54
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES ACEPTABLES DE TRANSITABILIDAD
A partir de la fecha de comienzo de las obras y hasta ser obtenida la completa recepción
provisoria de las mismas, el Contratista deberá mantener a su costo aquellos tramos que se
encuentren en condiciones aceptables de transitabilidad, por contar con una superficie de
rodadura de material granular y aquellos caminos con rodadura de tierra, siempre que los
efectos de la obra (construcción propiamente dicha o tránsito de los camiones de la obra)
sean los causantes de su deterioro a exclusivo juicio de la Dirección de Obra, todo ello sin
24 de 40
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
perjuicio de lo establecido en el Artículo D-8 de la Sección I del P.V.. Se incluyen en esta
conservación los desagües de las alcantarillas y cunetas existentes.
Por cada día de incumplimiento se aplicará una multa de valor igual a la prevista en el
Numeral 2.6.2 de la Sección II del presente PEP. También se incluyen las reposiciones de
las señales y/o postes que se inutilicen por el uso, accidentes de tránsito y/o causas
naturales y razones relacionadas con la construcción de la obra. Los elementos que se
dañen intencionalmente por terceros solamente serán repuestos en caso de mediar Orden
de Servicio, en cuyo caso serán pagados al Contratista a los precios de mercado.
1.55
SEGUROS
El Contratista deberá asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra todo
riesgo, hasta la recepción definitiva de la Obra. El Contratista puede contratar las pólizas de
seguro con la o las compañías de seguro que estime conveniente, siempre que se trate de
una Firma establecida en el País.
1.56
FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.
Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitarlas o reducir los daños consiguientes.
Se incluyen, pero no se limita a éstas, las siguientes:
a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión,
piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.
b) Huelgas.
c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.
d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas,
tifones,
tormentas,
huracanes
e
inundaciones
precipitaciones.
e) naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.
1.57
ARBITRAJE
No aplicará.
25 de 40
motivadas
por
grandes
Licitación abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón
Armado”
1.58
PRECIO
Los precios ofertados deben constituir el precio final para la completa realización de
los trabajos, hasta obtenerse la recepción definitiva de la Obra (inclusive los costos
originados por las obras temporarias), estén o no mencionadas las obras
temporarias como Rubros específicos en el Cuadro de Metrajes de la licitación (ver
el Numeral 2.4 del presente PEP). Los precios ofertados constituirán la única
remuneración que la I DE SALTO reconocerá por los trabajos y suministros
licitados.
26 de 40
“Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón Armado”
FORMULARIO Nº 1
RELACION DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR LA EMPRESA
Obra
Ubicación
Cliente
Duración Caños (m) Hormigones
(m3 )
27 de 40
Monto
Básico
(US$)
Monto
Ampliación
(US$)
“Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de Caño y Cabezales de Hormigón Armado”
FORMULARIO Nº 2
RELACION DE EQUIPOS QUE SE COMPROMETE A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Denominación
Marca
Modelo
Año
País
Origen
28 de 40
Energía
Potencia
Capacidad Arrendado
o Propio
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
FORMULARIO Nº 3
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS (Formulario de Oferta)
Salto, .....de ........ de 2014
Sr. Intendente de Salto
Alvaro Compá
............
que
suscribe,
estableciendo
domicilio
a
todos
los
efectos
legales
en..................(domicilio en el País y número de fax nacional), se compromete, sometiéndose a las
Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra
designada "…………..", de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y al Pliego de la Licitación que
también declara conocerlos, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en moneda nacional
con letras y números por cada uno de los Rubros indicados en el Cuadro de Metrajes de la licitación).
Se adjuntan:
a) Procedencia y descripción de los áridos para hormigones.
b) Dosificación propuesta para los hormigones de prueba.
c) Procedencia y descripción del material granular para cimentación de los caños.
d) Monto Imponible de jornales necesario para construir la totalidad de la Obra.
e) Monto Imponible de jornales unitario de cada uno de los Rubros del Cuadro de Metrajes.
Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista
29 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
2
SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1
OBJETO DE LA LICITACION
Los trabajos a realizarse consisten en la construcción de alcantarillas de caños fi=500mm
de hormigón armado con cabezales y losa de zampeado de hormigón armado sobre apoyo
de material granular de espesor 20cm compactados. Los trabajos también comprenden la
construcción de cabezales de hormigón armado en alcantarillas existentes, con losa de
zampeado sobre apoyo de material granular de espesor 20cm compactados y la
prolongación de alcantarillas existentes de caños fi=500mm sobre apoyo de material
granular de espesor 20cm compactados con sus correspondientes cabezales y losa de
zampeado de hormigón armado.
2.2
CONDICIONES DE CALIFICACIÓN
Según Numeral 1.25
2.3
RENDIMIENTO DEL EQUIPO
De acuerdo a los requerimientos de la obra, como mínimo la empresa dispondrá en la obra
los siguientes equipos:
-
2 (dos) Hormigoneras
-
3 (tres) vibradores internos para hormigón
-
1 Plancha compactadota vibratoria
-
2 (dos) vibroapisonadores manuales de 5 HP
-
1 Retroexcavadora
-
1 tanque de agua de 1000 litros
-
1 camión
-
1 pala cargadora
-
Martillo accionado por medios mecánicos, de 1 y ½ pulgada de diámetro.
La Administración podrá pedir información complementaria a la empresa.
El Director de la Obra podrá exigir sobre la marcha la incorporación de otros equipos que a
su juicio resulten necesarios para la ejecución de los trabajos designados en la Obra, o para
la ejecución de las variantes y/o ampliaciones por él ordenadas.
Además se exigirá la presencia de un topógrafo permanente con una experiencia mínima
de 5 años en obras del tipo de la licitada.
30 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
2.4
CUADRO DE METRAJES
El Cuadro de Metrajes de la licitación se presenta bajo este Numeral. Las Ofertas de los
contratistas y los certificados de avance de obra deben ser realizados en base al
presente Cuadro de Metrajes.
Los metrajes dados para cada Rubro son aproximados y podrán disminuir o aumentar
durante la ejecución de la obra. Las variaciones en los metrajes serán liquidadas a los
precios unitarios del Contrato y no darán lugar a indemnización alguna por ningún concepto
siempre y cuando la Disminución global fuera inferior al 10% (diez por ciento) del monto
total del Contrato (ver asimismo, el Numeral 1.43 del presente PEP). El aumento de obra
dará lugar a una prórroga de plazo proporcional (ver asimismo, el Numeral 1.43 del
presente PEP).
Los precios unitarios establecidos en el Contrato para los Rubros del Cuadro de Metrajes
quedarán definidos por la Oferta e incluirán por lo tanto el prorrateo del Beneficio que el
Contratista desea obtener por su trabajo, así como la ponderación que el Contratista realice
de los imprevistos de la Obra y de los costos financieros en que incurrirá dado las
características de la contratación y la Forma de Pago estipulada (ver el Numeral 1.34 del
presente PEP).
Los trabajos y suministros que no se incluyen explícitamente como Rubros en el
Cuadro de Metrajes no serán objeto de pago directo alguno; debiendo el Contratista
prorratear el precio de éstos en los precios de su Oferta. Entre estos trabajos y
suministros que no se incluyen explícitamente en el Cuadro de Metrajes se encuentran los
siguientes, aunque pueden existir otros: los volúmenes de tosca cementada que indique la
lámina tipo Nº 251 del MTOP, la remoción y reconstrucción de alambrados para limpiar
cauces, la limpieza del cauce aguas abajo (en L= 20m) en las alcantarillas que atraviesan
caminos de uso público, la limpieza del cauce o cuneta aguas abajo y aguas arriba (en L=
5m) en las alcantarillas de entradas a predios particulares, el Movimiento de Suelos para
cimentar y construir las alcantarillas con sus cabezales, el Movimiento de Suelos para
cimentar y construir los cabezales faltantes, la recolocación de caños dislocados en
alcantarillas existentes (inc. el movimiento de suelos y la re-cimentación), las excavaciones
a depósito incluido su transporte.
RUBRO
DESCRIPCION
UNIDAD
Cantidad
1
Movilización e Implantación
G
1
2
TRANSPORTE y COLOCACION DE CAÑOS Ø 500mm (en caminos)
M
60
3
TRANSPORTE y COLOCACION DE CAÑOS Ø 500mm (entradas particulares)
M
110
4
TRANSPORTE y COLOCACION DE CAÑOS Ø 500mm (extensiones de alcs)
M
10
5
Cabezales de alcantarillas de caños con losa de zampeado, hormigón armado
M3
63
6
SubBase de material granular CBR 30 compactado espesor 20cm
M3
60
31 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
OBS.- La I DE SALTO suministrará los caños de hormigón armado de fi 500mm en la
ciudad de Salto. La Contratista será responsable de la maniobra de carga de los caños en
su camión y de la descarga de éstos en los sitios de obras.
VARIANTE.- La I DE SALTO podría suministrar el material granular para cimentación de
los caños y de los cabezales en la ciudad de Salto, debiendo aclarar el Oferente en su
Propuesta si toma en consideración esta posible Variante. Esto no lo exime de cotizar la
obra de acuerdo al Cuadro de Metrajes que antecede (incluyendo el suministro del material
granular).
2.5
FORMULA PARAMETRICA
No se aplicará ajuste de precios.
2.6
MULTAS
2.6.1
El mínimo previsto en el Artículo 65 del P.O. se fija en $ 5000 (Pesos uruguayos
cinco mil) por día de incumplimiento en los plazos parciales de cada Rubro del
Cuadro de Metrajes.
2.6.2
Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras: $ 5000
(Pesos uruguayos cinco mil) por día.
2.6.3
Por ausencia de los instrumentos topográficos en obra o de las señales
reglamentarias de obra: $ 5000 (Pesos uruguayos cinco mil) por día.
2.6.4
Por ausencia del Representante Técnico o del Topógrafo Residente en la Obra: $
3000 (Pesos uruguayos tres mil) por día, o por asistencia fuera del horario en que se
lo convoque.
2.6.5
Por incumplimiento de disposiciones de la Inspección: $ 5000 (Pesos uruguayos
cinco mil) por día y por cada Orden de Servicio o Instrucción.
2.6.6
Los montos de las multas serán actualizados en el momento de su aplicación de
acuerdo a la variación que se produzca en el Indice General de Precios al Consumo
publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el correspondiente al
mes anterior al de la fecha de Apertura de Ofertas y el correspondiente al mes
anterior al de la fecha de aplicación de la multa.
2.6.7
Otras multas se establecen en el presente PEP, siendo válida su aplicación aunque
las mismas no estén precisadas bajo este acápite.
32 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
2.7
SEÑALES DE OBRA
Se colocarán las señales de obra necesarias para permitir la circulación de los usuarios en
condiciones de seguridad (Lámina tipo 223B de la DNV) y actualizaciones posteriores.
Estas señales no serán objeto de pago directo alguno, debiendo prorratear el Contratista
estas previsiones en los precios de su Oferta.
Las señales deberán estar disponibles en obra desde la fecha de comienzo del replanteo.
2.8
CARGA MAXIMA
La carga transportada por los vehículos destinados a la construcción de la obra no podrá
exceder ni la carga total ni la carga por eje autorizadas por la Dirección Nacional de
Transporte del MTOP cuando los mismos transiten sobre cualquier capa terminada. En
caso de incumplimiento el Director de la Obra actuará mediante Ordenes de Servicio, que
de no acatarse darán lugar a la aplicación de multas según se establece bajo el Numeral
2.6 de la presente Sección del PEP.
2.9
GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Los precios unitarios establecidos en el Contrato para los Rubros del Cuadro de Metrajes
(ver el Numeral 2.4 del presente PEP) constituirán la compensación total por todos los
trabajos, mano de obra, materiales (incluidos los ensayos de los mismos), equipos y su
traslado, maquinaria y su traslado, herramientas y su traslado, energía y su traslado, obras
temporarias, obras accesorias, obras para mitigar los impactos ambientales negativos,
desvíos y demás elementos necesarios para realizar y completar las operaciones descritas
sin perjudicar a terceros; incluso por los acarreos necesarios, cualquiera sea la distancia
de transporte de los materiales que se utilizarán; así como por todos los demás gastos
directos e indirectos en los que deba incurrir el Contratista para la ejecución de las obras.
2.10
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se ejecutará todo de acuerdo a los Pliegos de la DNV y en particular a la
lámina tipo Nº 251 del MTOP y a éste PEP.
A tales efectos el contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo de
obra y servicios necesarios, desarrollando fundamentalmente las siguientes tareas:
•
Replanteo de la obra.
•
Organización General y Administración de los trabajos.
33 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
•
Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los Materiales
necesarios para la ejecución de las obras.
•
Mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva.
•
Retiro de materiales excedentes y/ó de deshecho, limpieza total de todos los lugares
de trabajo.
•
Suministro de los servicios necesarios de agua, energía eléctrica, etc.
•
Señalizar correctamente los lugares de trabajo. El Contratista deberá adoptar las
precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la construcción y
mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y
prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de obra.
•
Re acondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de
los trabajos, a satisfacción de la I DE SALTO.
2.11
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES
Rige todo lo establecido en los Pliegos de la DNV y en particular la lámina tipo
Nº 251 del MTOP.
Especificaciones particulares complementarias:
CAPA DE SUBBASE para cimentación de los caños y de los cabezales
Espesor e = 20 cm
CBR > 30 %, para el 100% del P.U.S.M.
Expansión
< 1,0 %
IP * X < 180
LL * X < 750
siendo
IP= Indice Plástico
LL= Limite Líquido
X =Porcentaje de fracción que pasa el tamiz # 40
El material no deberá tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.
2.12
DEFINICION DE RUBROS
34 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
Se ejecutará todo de acuerdo a los Pliegos de la DNV. Teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones particulares para el pago.
MOVILIZACIÓN E IMPLANTACION
Se certificará el 60% al verificarse la presencia en la Obra de la totalidad de los
equipos solicitados y la efectiva implantación del obrador.
Se certificará el 40% al haberse finalizado las Obras y completarse todos los
requerimientos establecidos bajo el Numeral 1.48 de la Sección I del presente PEP.
SUB BASE GRANULAR
Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular para la capa de
cimentación de los caños y de los cabezales, se deberá asegurar la uniformidad, la
compactación y el perfilado del terreno en el fondo de la zanja, en el ancho total de
la excavación. Estos trabajos no serán objeto de pago directo. La construcción de
la capa de cimentación sólo podrá iniciarse cuando haya sido aprobado por la
Dirección de Obra el trabajo previo antes descrito.
La capa de SubBase deberá ejecutarse en la longitud total de la zanja, en todo el
ancho de la excavación, perfilando y compactando con adición del agua necesaria.
Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que la
pendiente sea igual a la pendiente media del cauce natural o cuneta, o sea la
definida por la Dirección de Obra.
2.13
AGUA PARA RIEGO
El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios
para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación de las capas de
material granular y para la elaboración de la tosca cementada, se considerarán incluidos en
los precios unitarios establecidos en el contrato. Quedan por lo tanto sin efecto todas
aquellas disposiciones del Pliego de Vialidad que establecen forma de pago directo para el
“Agua de Riego”.
A los efectos de ajustar el contenido de humedad para la compactación de las capas de
suelo, el Contratista deberá disponer de elementos adecuados.
35 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
2.14
INSPECCION DE LAS OBRAS Y ENSAYOS
La Intendencia de Salto designará un Sobrestante para apoyar al Ing Director de Obras en las
tareas de control de calidad.
En el Laboratorio de la Intendencia de Salto se realizarán los siguientes ensayos:
-
Densidad máxima Proctor (T180), previo a la utilización del material en las obras
-
CBR, previo a la utilización del material en las obras
-
Límites de Plasticidad, previo a la utilización del material en las obras
-
Granulometría, previo a la utilización del material y los áridos en las obras
-
Densidad en sitio, para aceptación de las capas de suelo compactadas
-
Resistencia a la compresión a los 28 días, para aceptación de los hormigones
Las muestras y las probetas de hormigón para los ensayos deberán ser proporcionadas por la
empresa Contratista en el Laboratorio de la Intendencia de Salto.
El porcentaje de compactación exigido en obra para la capa de SubBase será 95 % del P.U.S.M.,
determinado según el Capítulo C de la Sección IV del P.V.
2.15
INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las
instalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demás servicios públicos. Debiendo recabar en cada caso
de las Empresas y Organismos que efectúen esos servicios, previamente a la iniciación de los
trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Inspección
cuando esa información no le sea suministrada. El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad
todos los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos al
ejecutar los trabajos contratados; estas reparaciones serán a su costo.
Todas las instalaciones existentes de servicios públicos que aparecieran en la zona de trabajo
deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por
cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficiente las medidas de precaución. En
caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones con
los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias
(materiales, máquinas, equipos u obreros). Los gastos en que incurran serán pagados por el
Contratista.
36 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
2.16
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
Se exigirá un período de mantenimiento de las obras de 12 meses a partir de la recepción
provisoria de las obras. En las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Sustitutivas del
P.V. de la D.N.V.” vigentes a agosto del 2003 y actualizaciones posteriores se detallan las tareas a
realizar y se aclara que no serán objeto directo de pago alguno, considerándose incluidas en los
demás rubros de la obra.
Corresponderá al Contratista la conservación de todas las obras ejecutadas hasta obtenerse la
recepción definitiva de éstas.
La conservación incluye el mantenimiento que asegure la integridad de las obras en las mismas
condiciones de aceptación previas a la obtención de la recepción provisoria.
En caso de incumplimiento de una Orden de Servicio referente a una reparación que deba
realizarse, se aplicarán las multas correspondientes (ver el Numeral 2.6 del presente PEP) y se
contratará a un tercero para realizar las reparaciones con cargo a las garantías del Contratista.
2.17
SEGURIDAD EN LA OBRA
Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no solamente se brinde seguridad al
tránsito, sino también al personal obrero. A tales efectos se detallan una serie de lineamientos que
deberán ser ajustados en terreno de acuerdo a las instrucciones de la Inspección.
Lineamientos generales:
Toda persona que se encuentre trabajando en la Obra vestirá una camisa o chaleco
con logo o inscripción del Contratista de color vivo.
Todo elemento que se emplee como señalización diurna deberá ser de color naranja
vivo. En particular, todos los carteles y señales de prevención deberán ser de fondo
naranja vivo con los diseños gráficos usuales en señalización carretera.
Todo elemento que se emplee como señalización nocturna, además de cumplir con los
requisitos de la señalización diurna deberá contar con un porcentaje de superficie
reflectante de forma que el mensaje sea visible.
La propiedad de reflejar la luz podrá ser obtenida con pintura, con papel “ojos de gato”
o con otros elementos.
Toda maquinaria que se encuentre en el camino mantendrá las luces destellantes
encendidas.
37 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
En los accesos a las obras (excepto las de entradas a predios particulares) deberán
existir balizas lumínicas destellantes complementarias de la señalización nocturna. La
iluminación deberá ser en base a energía eléctrica (no se admitirán mechas).
Para toda zona del camino o de accesos particulares que se encuentre cerrada al
tránsito (durante el día o durante la noche) se instrumentará una señalización de Zona
de Trabajo como es habitual.
A 300 (trescientos) metros de la obra de alcantarillas que crucen caminos de uso
público se colocarán carteles de fondo naranja vivo, con el pictograma de “Gente en
Obra” y un texto que informe: “PELIGRO a 300m - PUENTE EN CONSTRUCCION”
El Contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y
por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado e Intendencia de Salto. Realizará todo el
trabajo teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la Obra; y vigilando sus
equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y los equipos de protección personal de los
obreros.
MARCO LEGAL:
Ley Nº 16.074 del 1/10/89 y actualizaciones/modificaciones posteriores -Seguro
obligatorio sobre accidentes de trabajos.
Decreto
89/95
-
Marco
general
sobre
seguridad
e
higiene
y
actualizaciones/modificaciones posteriores.
Decreto 179/01 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Riesgo eléctrico.
Decretos 53/96 y 187/96 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Delegado de
obra.
Decreto T/189 7/03/96 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Libro único.
Decreto 283/96 y actualizaciones/modificaciones posteriores - Plan de Seguridad.
Convenios Internacionales de Trabajo Nº 148-155-161 y actualizaciones/modificaciones
posteriores.
2.18
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
2.18.1 Explotación de Canteras
Las canteras deberán estar ubicadas lejos de los centros poblados y fuera del alcance
visual de las vías de circulación importantes para no provocar efectos paisajísticos
38 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
negativos. Al abrir nuevos frentes de explotación, se deberá clasificar el suelo removido,
apartando la capa vegetal para la revegetación de las zonas ya utilizadas. El suelo estéril no
utilizable para la obra se utilizará para nivelar el terreno impactado reduciendo las
pendientes de los taludes, de forma que éstas no superen los 45 (cuarenta y cinco) grados.
Además se tratará de eliminar los cortes bruscos del suelo; todo esto con el objetivo de
obtener un perfil adecuado o formar un lago utilizable.
En el caso de encontrarse en las cercanías de un curso de agua, deberán realizarse
canaletas de drenaje al pie del talud y piletas de decantación para evitar que el material
lavado se sedimente en dicho curso de agua. Se evitará también la formación de charcos y
zonas de agua estancada.
Al abrir nuevos frentes de explotación el Contratista deberá tramitar ante el Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la autorización ambiental y
los permisos correspondientes en la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE).
2.18.2 Extracción de materiales de préstamo
No se extraerán cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de los lechos de
los cursos de agua, salvo casos excepcionales y con previa autorización del Director de la
Obra.
En terrenos planos proclives al estancamiento de agua, o en terrenos de escurrimiento o
drenaje muy lento, y en las proximidades de poblados o asentamientos, no se excavarán
zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo. En caso de no existir otra alternativa,
se deberán realizar las excavaciones siguiendo un plan de desagüe basado en
levantamientos topográficos con una precisión adecuada.
2.18.3 Tránsito de maquinaria pesada
Para el caso en que el transporte de material se realice atravesando centros poblados o
circulando por rutas nacionales, el material deberá ser tapado con una lona para evitar el
derrame del mismo y el volado de polvillo, evitando así la contaminación del aire y del suelo.
2.18.4 Contaminación del agua
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, sedimentación y otros deshechos nocivos no serán descargados en ríos,
arroyos, lagunas o en canales artificiales que desemboquen en éstos.
2.18.5 Instalaciones de campamentos
39 de 40
Licitación Abreviada para la Construcción de Alcantarillas de caño y Cabezales de Hormigón.-
En lo referente a las aguas servidas, será obligatoria la instalación de fosas sépticas y
unidades de tratamiento, si procede, acorde con la normativa vigente.
Los residuos de los talleres deberán trasladarse a los lugares de disposición final
habilitados. Con los residuos domésticos se procederá de igual forma o se ubicarán en
rellenos sanitarios alejados de cursos de agua, manantiales o nacientes de agua.
Al abandonar el campamento la empresa contratista deberá remover y recoger los
deshechos y enterrarlos en rellenos sanitarios.
2.18.6 Trabajos defectuosos o roturas
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director
de Obra, siendo asimismo el Contratista el único responsable por perjuicios cometidos a
la construcción o a bienes de terceros, ya sea por error o negligencia.
40 de 40