1. Bienes raíces

Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE
LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACIÓN POR PUNTOS
DATOS GENERALES
1.- CONVOCANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Guanajuato Gto., 9 de Octubre del 2014.
2.- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: L0009000955-N47-2014, su obtención será gratuita.
3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: TRABAJOS DE
CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA, DEL KM. 36+723 AL
KM.124+739 (CUERPOS A Y B), (T.A.) DEL TRAMO: LIM. DE EDOS.QRO./GTO.-LIM. DE
EDOS. GTO./SLP., DE LA CARRETERA: QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, CON UNA
LONGITUD DE 176.02 KM. EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.
FECHA DE
PUBLICACIÓN
EN COMPRANET
9 de Octubre de
2014
FECHA JUNTA DE
ACLARACIONES
FECHA VISITA DE
OBRA
15 de Octubre
2014 a las 14:00
hrs
15 de Octubre
2014 a las 10:00
hrs
FECHA PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES
23 de Octubre 2014 a las
11:00 hrs.
4.- La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica
y económica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los
interesados en las oficinas de LA CONVOCANTE en el centro SCT Guanajuato
ubicado en el km. 5.0 de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, marfil Gto., a
partir de la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el
sexto día previo al de la presentación y apertura de proposiciones, y es la siguiente:
“NO APLICA PARA ESTA LICITACIÓN”
Bases a las que se sujetará la Licitación Pública Nacional número L0-009000955-N472014 relativa a:
TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED
FEDERAL DE CARRETERAS, DEL KM. 36+723 AL KM.124+739 (CUERPOS A Y B), (T.A.) DEL
TRAMO: LIM. DE EDOS.QRO./GTO.-LIM. DE EDOS. GTO./SLP., DE LA CARRETERA:
QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, CON UNA LONGITUD DE 176.02 KM. EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
1
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Se entenderá por:
LA LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARÍA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
LA CONVOCATORIA.- Documento en el que se establecen las bases en que se
desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de
participación.
LA LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras
públicas y los servicios relacionados con las mismas.
EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública,
o bien de invitación a cuando menos tres personas.
LA CONVOCANTE.- La Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el
procedimiento de contratación.
EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios
relacionados con las mismas.
LA DEPENDENCIA.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de
Gobernación, en adelante LA SEGOB. Dicho Sistema es de consulta gratuita y
constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño
funcional de una obra.
PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los
proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como
las descripciones e información suficientes para que esta se pueda llevar a cabo.
PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de
cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como
plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica,
mecánica o de cualquier otra especialidad.
MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que
hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
2
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARÍA comunica a LA
DEPENDENCIA en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE,
cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de
proposiciones en términos de LA LEY.
EL SUPERINTENDENTE: El representante de EL CONTRATISTA ante LA
DEPENDENCIA para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en
lo relacionado con la ejecución de los trabajos.
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN
PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o
morales de nacionalidad mexicana.
PRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o
morales de nacionalidad mexicana que se encuentren dentro de la estratificación
correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en los Anexos (A Y B) de la
presente CONVOCATORIA.
EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos:
I.- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad
mexicana. FORMATO 01
II.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. FORMATO
02
III.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes
o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la
obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones
del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción
VII, segundo párrafo de LA LEY. FORMATO 03
IV.- Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan
o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con
relación a los demás participantes. FORMATO 04
V.- Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de
notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de
conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, mientras no se señale un domicilio
distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el así manifestado se tendrá
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
3
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO
LIBRE
Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de
contratación se realizarán a través de COMPRANET.
Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LA
CONVOCANTE dicha dirección.
VI.- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que
contendrá lo siguiente: FORMATO LIBRE
a).- De EL LICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la
existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.
b).- Del representante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representación y su identificación oficial.
VII.- Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo
deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:
a).-Tratándose de persona moral:
1.- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a
las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.
2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente
inscritas en el Registro Público correspondiente.
3.- Cédula de identificación fiscal.
4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración
(debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).
5.- Identificación oficial de los representantes legales.
6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.
7.- En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de
impuestos y la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social.
b).-Tratándose de persona física:
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
4
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
1.- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización
respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la
que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
2.- Cédula de identificación fiscal.
Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos
legales necesarios.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones,
ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de:
Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la
institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del
beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave
Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.
VIII.-Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán
acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar
una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 de EL REGLAMENTO. La
presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio
deberá hacerse por el representante común.
1.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola
proposición, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos
de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán
con precisión los aspectos siguientes:
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas
integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los
que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas
señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las
facultades de representación.
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente
para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de
licitación pública.
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada
persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las
obligaciones.
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con
los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de
contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la
agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
5
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición
técnica.
En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante
común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso
de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica
autorizados por LA SEGOB.
PROCESO DE LICITACIÓN
SEGUNDA.- La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevará a cabo el día 15
(Quince) de Octubre del 2014 a las 14:00 horas, en la residencia de obra Sn. Luis de la
Paz, Ubicada en Av. Ferrocarril esq. Sn. Rafael col. Vicente Guerrero en Sn. Luis de la
Paz. Gto. Se levantará el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual será firmada por
LOS LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos
reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA
CONVOCATORIA, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en
participar en LA LICITACIÓN, por si o en representación de un tercero, manifestando en
todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante
conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO. Las
personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas
LICITANTES y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o
cuestionamientos en relación con LA CONVOCATORIA.
En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición,
cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de
contratación.
Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta
de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del
penúltimo párrafo del artículo 27 de LA LEY.
Las solicitudes de aclaración, a elección de EL LICITANTE, podrán entregarse
personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por LA
CONVOCANTE en LA CONVOCATORIA para llevar a cabo dicho evento, o bien en caso
de que LA CONVOCATORIA sea electrónica, enviarse a través de COMPRANET a más
tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta;
acompañadas del escrito señalado en el párrafo anterior.
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de
aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET,
no serán contestadas por LA CONVOCANTE por resultar extemporáneas y se integrarán
al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de
aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomará en
cuenta dichas solicitudes para responderlas.
Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen,
ya sea por COMPRANET o de manera personal EL LICITANTE deberá utilizar el
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
6
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO JA, de no utilizarlo LA CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de
aclaración.
La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier
modificación en LA CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por LOS LICITANTES
en la elaboración de su proposición.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE
ubicadas en el centro SCT, en la subdirección de obras, Ubicado en Carr. GuanajuatoJuventino Rosas Km. 5.0 col. Marfil de la Cd. de Guanajuato Gto., el acta estará visible
del día 16 (Dieciséis) al día 21 (veintiuno) de Octubre de 2014.
Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para
efectos de su notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal.
REVISIÓN PRELIMINAR
A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA DEPENDENCIA, a solicitud
de EL LICITANTE, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad,
experiencia y capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la
propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto en EL
REGLAMENTO de LA LEY.
Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de LA
CONVOCANTE ubicadas en la subdirección de obras del centro SCT Guanajuato ubicado
en la carretera. Guanajuato.-Juventino Rosas km. 5.0 Col. Marfil, en Guanajuato, Gto. y
en horario de 9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que
requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de
presentación y apertura de proposiciones establecida en LA CONVOCATORIA.
REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS
Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto párrafo de EL
REGLAMENTO, LA SEGOB a través de COMPRANET contará, en los términos de EL
REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a
la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales;
nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto
de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo
1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.
Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en
aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de
contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
7
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único de
contratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como
con aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1
de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a
LA LEY.
Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LA
DEPENDENCIA, la cual, previa validación de la información presentada por EL
CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo
la inscripción correspondiente. LA DEPENDENCIA podrá inscribir en dicho registro a los
contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, LA SEGOB
podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del
mismo.
La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre
otros, facilitar los procedimientos de contratación de LA DEPENDENCIA, sin perjuicio de
la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de
contratación, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás disposiciones
aplicables.
El registro único de contratistas será diseñado y administrado por LA SEGOB y contendrá
cuando menos lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO.
De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningún caso se les impedirá
el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS
LICITANTES interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de
presentación y apertura de las mismas.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en
calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse
de intervenir en cualquier forma en los mismos.
Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de
presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señala esta
CONVOCATORIA.
I).-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
La presentación y apertura de proposiciones será el día 23 (Veintitres) de octubre de 2014
a las 11:00 horas, en la sala Walter C. Buchannan del centro SCT Guanajuato, ubicado en
la carretera Guanajuato.-Juventino Rosas km. 5.0 Col. Marfil, en Guanajuato, Gto.
presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de LA
SEGOB. LOS LICITANTES deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la
forma y medio(s) que prevé esta convocatoria, completamente cerrado y claramente
identificado en su parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta
económica, integradas en la forma que prevé la BASE DÉCIMA TERCERA. La
documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho
sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones
haciendo constar la documentación presentada por LOS LICITANTES, sin entrar a su
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
8
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su posterior
evaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas recibidas en este acto.
A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de
proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor
público ajeno al acto.
La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES deberá ser completa,
uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y
proporcionados por LA CONVOCANTE. En caso de que EL LICITANTE presente otros
formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA
CONVOCANTE.
La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello,
cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la
misma. Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente en cada una de sus
hojas, el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, los programas
solicitados y los documentos así requeridos en la presente CONVOCATORIA. En las
proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en
sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica
que establezca LA SEGOB.
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta,
deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se
deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el
resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.
La documentación que deberá ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja es, EL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA FORMA E-7, Carta
Proposición FORMATO 07, LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA BASE DÉCIMA
TERCERA DE ESTA CONVOCATORIA, así como las bases de licitación EL LICITANTE
a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la
totalidad de la documentación que integre su proposición.
LOS LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos para que, en forma conjunta
con el servidor público designado por LA DEPENDENCIA para presidir el acto, rubricarán
EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7, y el servidor público dará lectura al
importe total de cada una de las proposiciones presentadas.
EL LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contenga su proposición la
relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición FORMATO
RCD.
LOS LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de
contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha,
hora y lugar previsto en LA CONVOCATORIA, las ya presentadas no podrán ser retiradas
o dejarse sin efecto por LOS LICITANTES y se considerarán vigentes dentro del
procedimiento hasta la conclusión del mismo.
Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de LA LEY, así como 62
de EL REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
9
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su
contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE
ubicadas en subdirección de obras del centro SCT Guanajuato ubicado en la carretera
Guanajuato.-Juventino Rosas km. 5.0 Col. Marfil, en Guanajuato, Gto. y en horario de
9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles, el acta estará visible del día 24 (Veinticuatro) al 29
(Veintinueve) de octubre de 2014.
Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para
efectos de su notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal.
II).-FALLO
En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones,
se dará a conocer el fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado
proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se
levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de LA LEY y 68 de EL
REGLAMENTO, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no
invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL
LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la
declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que
lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos
de notificación en forma para el adjudicatario.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE
ubicadas en la subdirección de Obras del centro SCT Guanajuato, ubicado en la carretera
Guanajuato.-Juventino Rosas km. 5.0 Col. Marfil, en Guanajuato, Gto. visible 5 días
hábiles posteriores a la fecha del fallo.
Asimismo, LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para
efectos de notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES
que no hayan asistido al acto, se les enviará por correo electrónico un aviso
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. En
caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico,
LA CONVOCANTE quedará eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente
referido.
Conforme a lo establecido en el artículo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas
durante la licitación podrán ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez
transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer
el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA
DEPENDENCIA las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotados dichos términos LA CONVOCANTE podrá, a solicitud de EL
LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la
conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así LA
CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último
párrafo del artículo 264 de EL REGLAMENTO.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
10
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la subdirección de
obras del centro SCT Guanajuato de LA CONVOCANTE, ubicado en carretera.
Guanajuato.-Juventino Rosas km. 5.0 Col. Marfil, en Guanajuato, Gto., en la fecha y hora
indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el
cuarenta y nueve por ciento (49 %) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien
por ciento (100%) del monto de los anticipos, en términos de los artículos 48 fracciones I y
II de LA LEY y 91 de EL REGLAMENTO.
Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de
EL REGLAMENTO, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de
cumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en
la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de
quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a LA SEGOB
para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo
a lo establecido en los artículos 77 y 78 de LA LEY, y LA DEPENDENCIA podrá adjudicar
el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente que le
siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la
adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que
inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en
términos de los artículos 47 de LA LEY y 74, fracción V de EL REGLAMENTO.
IDIOMA Y MONEDA
TERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la
moneda en que se cotizarán será el peso mexicano.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63, fracción II de EL
REGLAMENTO, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones
recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan
con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA y aplicará el mecanismo de puntos,
conforme a lo establecido en el “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS FORMA MVP 01” y la “MATRIZ BASE DE PUNTOS FORMA
01” que forman parte de esta CONVOCATORIA a la licitación; los cuales contienen la
calificación numérica que puede alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas
técnica y económica que integran la proposición de cada uno de LOS LICITANTES y la
forma en que se deberá acreditar el cumplimiento de cada uno de los rubros y
subrubros motivo de evaluación para obtener la puntuación indicada en cada uno de
ellos, conforme a lo previsto en los lineamientos emitidos por LA SEGOB.
El LICITANTE deberá obtener en su propuesta técnica un mínimo de 37.5 puntos para
que sea objeto de evaluación su propuesta económica, conforme a lo establecido en el
primer párrafo de la fracción II del artículo 63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos
emitidos por LA SEGOB.
LA CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema de Evaluación de Propuestas por el
Mecanismo de Puntos, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas propuestas
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
11
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
elegibles que, una vez determinada la proposición que económicamente obtenga el mayor
puntaje y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos mínimos requeridos
en LA CONVOCATORIA; puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje obtenido
por esta, lo cual se indicara en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la consulta y
respuesta emitida por la SFP/SEGOB en el décimo párrafo del oficio No.
UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 2010.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará,
en su caso, de entre LOS LICITANTES, a aquél cuya proposición resulte solvente porque
reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en LA CONVOCATORIA, las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el
mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y
hayan obtenido igual puntaje, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del
artículo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado
artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor de EL LICITANTE que resulte
ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará la CONVOCANTE en el
propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos
con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraerá en primer lugar el
boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los demás boletos de LOS
LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes
lugares que ocuparán tales proposiciones.
En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por
insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realizará LA
CONVOCANTE, a un representante del Órgano Interno de Control, en adelante OIC y al
Testigo Social cuando éste participe en el procedimiento de licitación, levantándose el
acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en
el acta respectiva de los LICITANTES e invitados, invalide el acto.
Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas
por LOS LICITANTES no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE
pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la
correcta evaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna
a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará
de la forma siguiente:
a).- Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya
señalado o bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE
enviará un aviso a EL LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya
proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en dicho
Sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo.
b).- A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con un plazo de 3 días
hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información
solicitada por LA CONVOCANTE y deberá ser entregada, en su caso, en horas y días
hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el
requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o
motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la
documentación originalmente entregada en su proposición.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
12
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
c).- LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el
mismo día en que sean recibidas.
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
QUINTA.- El LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad
financiera mediante:
1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la
dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que
ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya,
en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así
como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. De los
profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la
experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud
similares a los que se licitan.
Además, para fines de esta licitación se evaluara el siguiente Personal:
El Contratista tendrá que designar, de acuerdo a lo indicado en el Art. 82 del RLOPSRM
y a lo estipulado en estas bases, los siguientes profesionales:




Un Superintendente de Conservación
Un Ingeniero de Mantenimiento
Un Ingeniero Especialista en Pavimentos Flexibles
Un Ingeniero Especialista en Pavimentos Rígidos
Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones entre la empresa contratista y el
Contratante se canalizarán entre el Superintendente de Conservación y el Residente
de Obra de Conservación de Carreteras en coordinación con la Residencia General
de Conservación de Carreteras.
El Superintendente de Conservación es el ingeniero designado por el Contratista, con
poderes suficientes para tomar sin demora las decisiones necesarias en todo lo relativo a
la ejecución del Contrato, que con dedicación plena asumirá la Dirección de todos los
trabajos objeto del Contrato (Conservación Rutinaria (tramos y puentes), y Conservación
Periódica.
El Ingeniero de Mantenimiento es el Ingeniero del Contratista que, con dedicación plena
y presencia constante en la Zona de Mantenimiento asume las funciones diarias de:
programación operativa; promoción, coordinación, seguimiento y control de la ejecución; y
establecimiento de la información de la ejecución.
El Ingeniero de Especialista en Pavimentos Flexibles es el Ingeniero del Contratista
que, con dedicación plena y presencia constante en la Zona de rehabilitación de los
pavimentos flexibles asume la responsabilidad de las funciones diarias de: programación
operativa; coordinación, seguimiento y control de la ejecución; y establecimiento de la
información de la ejecución.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
13
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
El Ingeniero de Especialista en Pavimentos Rígidos es el Ingeniero del Contratista
que, con dedicación plena y presencia constante en la Zona de rehabilitación de los
pavimentos rígidos asume la responsabilidad de las funciones diarias de: programación
operativa; coordinación, seguimiento y control de la ejecución; y establecimiento de la
información de la ejecución.
Adicional al personal sujeto de valoración para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberá
considerar en su proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se
requiera para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las
características, complejidad y magnitud de los mismos.
Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo, en dos o más licitaciones al
mismo tiempo, al resultar adjudicatario de la primera licitación automáticamente quedará
descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el
procedimiento de contratación. Lo anterior debido a que, al materializarse este supuesto
se afecta la solvencia técnica de la propuesta presentada por EL LICITANTE.
2.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA CONVOCATORIA de esta
licitación en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con las
Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los
que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras.
Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los
responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes totales, importes
ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.
Descripción de los trabajos que serán evaluados.
Conservación Periódica,
Rutinaria de Carreteras
Reconstrucción
y
Conservación
Importe mínimo por
contrato
Sin IVA mdp
18.0
EL LICITANTE, para acreditar el importe mínimo por contrato señalado anteriormente,
podrá sumar los importes sin IVA de dos (2) contratos de la(s) categoría(s) solicitada(s).
En su caso, LA CONVOCANTE tomará en cuenta dicha sumatoria de importes de
contratos para evaluación y otorgamiento de puntajes, siempre y cuando estos contratos
cumplan con los requisitos establecidos en el Método de Evaluación de Propuestas por el
Mecanismo de Puntos FORMA MVP 01
En caso de que, en LA CONVOCATORIA se prevea la subcontratación de cualquier
persona o de empresas estratificadas como MIPYMES y EL LICITANTE decida
subcontratar los trabajos autorizados, deberá acreditar la experiencia de dichas personas
o empresas en trabajos similares a los que se hará cargo, presentando la relación de
contratos celebrados, con la información a que se refiere este numeral.
EL LICITANTE deberá presentar únicamente el escrito donde manifieste bajo protesta
de decir verdad de que, no subcontratará ninguna de las partes de los trabajos que se
licitan. FORMATO LIBRE.
3.- Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la
fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
14
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su
capacidad de recursos económicos, son los siguientes:
a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital
neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos
el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su
propuesta económica sin IVA.
b).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus
obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del
último ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor de 1.1 unidades y el
activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.
c).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como
aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE, cuando
el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 50%.
En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los
CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos
anteriores.
Si EL LICITANTE no cumple con uno o más de los parámetros indicados anteriormente,
tendrá una calificación de cero (0) en el subrubro indicado en la FORMA 01.
4.- Certificación, expedida por institución facultada para ello o de verificación emitida por la
Dirección General de Servicios Técnicos, del laboratorio y personal que pretende emplear en
el aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar.
5.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el
desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción
a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado;
tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra,
deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.
ANTICIPOS
SEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado
de la maquinaria y equipo de construcción e inicio los trabajos; así como para la compra y la
producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente
y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50
fracción II de LA LEY del 49 % (CUARENTA Y NUEVE PORCIENTO) de la asignación
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo
deberá ser considerado obligatoriamente por LOS LICITANTES para la determinación del
costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción
III de LA LEY.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
15
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
LA CONVOCANTE podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos
del artículo 59 de LA LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue
autorizado en el contrato.
Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a la residencia
general de conservación de carreteras un programa en el que se establezca la forma en el
que aplicará dicho anticipo. El área mencionada requerirá a EL CONTRATISTA la
información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal
requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
VARIAS PARCIALIDADES
SEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado
de la maquinaria y equipo de construcción e inicio los trabajos; así como para la compra y la
producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente
y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50
fracción II de LA LEY del 49%, El importe del anticipo deberá ser considerado
obligatoriamente por LOS LICITANTES para la determinación del costo financiero de su
proposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de LA LEY.
LA CONVOCANTE podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos
del artículo 59 de LA LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue
autorizado en el contrato.
Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Residencia
General de Conservación de Carreteras un programa en el que se establezca la forma en el
que aplicará dicho anticipo. El área mencionada requerirá a EL CONTRATISTA la
información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal
requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato
VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
SÉPTIMA.-LA CONVOCANTE a través de la Residencia General de Conservación de
Carreteras, mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados
que así lo deseen deberán concurrir a la Residencia de obra Sn. Luis de la Paz, ubicada
en av. Sn. Rafael esquina Ferrocarril col. Vicente Guerrero en Sn. Luis de la paz Gto. el
día 15 de octubre del 2014 a las 10:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de los
trabajos. La visita tendrá como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones
ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
16
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SUBCONTRATACIÓN
OCTAVA
EL LICITANTE ganador NO podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean
adjudicados.
FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS
NOVENA.- Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:
a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 30 de Octubre de
2014.
b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 63 días naturales.
c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se cuenta
con el oficio de liberación de inversión número 5.SC.OMI.14.-050 de fecha 6 de
agosto de 2014.
MODELO DE CONTRATO
DÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de LA LEY, se
adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
FORMA E-8, al que se sujetarán LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE ganador.
FORMA DE PAGO
DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales mismas que
se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las
previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL
CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de
su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en el Centro SCT
Guanajuato ubicado en la carretera. Guanajuato.-Juventino Rosas km. 5.0 Col. Marfil, en Guanajuato,
Gto. y/o a través de medios de comunicación electrónica, dentro de un plazo de 20 días naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL
CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL
CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de
estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a
que hace referencia el artículo 55 de LA LEY.
En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción,
indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte
de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de
LA LEY.
En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
17
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte
de EL CONTRATISTA.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los
únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán
por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de
los ajustes de costos.
El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de
su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA
DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el
primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será
igual a la establecida por LA LEY de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por
días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último
párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra
LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia
que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo;
no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL
CONTRATISTA.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL
CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.
REQUISITOS ADICIONALES
DÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:
a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: LA LEY y su REGLAMENTO; el
proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones
complementarias, Además de la normativa para la infraestructura del transporte de la
SCT., que LA DEPENDENCIA tiene en vigor, el programa de ejecución general de los
trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios
unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para
expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas
del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de
conformidad con lo señalado en LA CONVOCATORIA.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
18
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir
del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden
económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los
costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, la
revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de LA LEY y 174 de EL
REGLAMENTO, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57
fracción III y 58 de LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO.
En este caso, cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la proporción de
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción,
podrá solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a
un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57;
afectando, en cualquiera de los casos, el importe del o los ajustes de costos resultantes
en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.
En el caso de que EL CONTRATISTA no esté de acuerdo en la aplicación del
procedimiento de ajuste de costos indicado en la fracción III del artículo 57 de LA LEY, por
las razones mencionadas en el párrafo anterior, una vez notificado por LA
DEPENDENCIA el factor que proceda, EL CONTRATISTA tendrá diez días naturales para
presentar, por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo fundado y
motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario EL CONTRATISTA
tendrá quince días naturales para presentar a LA DEPENDENCIA el análisis de ajuste de
costos conforme al procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de LA LEY y lo
establecido en el artículo 178 de EL REGLAMENTO y LA DEPENDENCIA tendrá 30 días
naturales para resolver lo procedente
En caso que EL CONTRATISTA no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y
análisis de los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su
derecho de dicha revisión, si LA DEPENDENCIA no resuelve en tiempo y forma se tendrá
por aceptado lo solicitado por EL CONTRATISTA.
Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del
artículo 58 de LA LEY, conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO,
con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos,
EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer
factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al procedimiento de ajuste
establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de
actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que
inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de proposiciones.
EL CONTRATISTA deberá presentar a LA DEPENDENCIA, en su caso, la solicitud
correspondiente en el plazo señalado en el artículo 56 de LA LEY.
c).-Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para explotación de bancos
de materiales y utilización de insumos derivados de combustibles. (Asfalto y emulsiones)
d).-Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción
quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de Construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución
y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
19
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y
demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos
Asimismo, el Superintendente de Construcción deberá estar facultado por EL
CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
Independientemente de aquellas que LA DEPENDENCIA pueda hacer en la forma y
términos previstos en la Base Primera, fracción V de LA CONVOCATORIA.
LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y
EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos
exigidos en el contrato.
LA DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por
EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así,
deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características
similares.
e).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar
considerado en sus costos indirectos y que al término de los trabajos es necesario se
entregue a LA DEPENDENCIA en buenas condiciones.
f).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificará formalmente la existencia de la(s)
Unidad(es) de Control de Calidad a LA DEPENDENCIA, en un plazo no mayor a quince
días, contados a partir del fallo correspondiente, obligándose también a obtener y
presentar la aprobación correspondiente, emitida por parte de la Dirección General de
Servicios Técnicos de LA DEPENDENCIA o de la Unidad General de Servicios Técnicos
del Centro SCT correspondiente, misma que tendrá un importe de: $10,104.00 (Diez Mil
Ciento Cuatro Pesos 00/100 M.N.), IVA Inc., por cada área a evaluar, que deberá ser
considerado en los costos indirectos.
g).-Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al
precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en
cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del
indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como
clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y
otras características, los ha proporcionado LA CONVOCANTE únicamente como
orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar
de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente
en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de
materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en
cuanto a los precios unitarios.
h).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el
seleccionado por EL CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los
resultados previstos, salvo que a juicio de LA DEPENDENCIA no sea factible para
satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en LA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
20
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
CONVOCATORIA se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al
que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
i).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de LA
CONVOCATORIA, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el
proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el
proyecto y en LA CONVOCATORIA, debiendo obtener para los bancos a utilizar
previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
j).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios
de inspección, vigilancia y control que realiza la SEGOB, en términos del artículo 220 de
EL REGLAMENTO.
k).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos
anotadas por LA CONVOCANTE en la FORMA E-7, justificará reclamación alguna de EL
CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.
l).-Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación
FORMA E-7 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en
LA CONVOCATORIA.
m).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la
proposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas,
en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos
insumos.
n).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total
que debe cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado
conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas
de calidad.
o).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al
concepto de trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad
de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.
p).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en
la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en la Relación FORMA E-7,
estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo
indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.
Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los
precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de
su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios
y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de
ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará
reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
21
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo
por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este
factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de
campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.
El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la
suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este
costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la
tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto
por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en
que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se
hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en
términos de lo previsto en el artículo 215 de EL REGLAMENTO.
El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un
porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo
deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL
CONTRATISTA.
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por
estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la
ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y
solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.
q).-De ser el caso que se trate de una obra que comprenda más de un ejercicio fiscal,
sólo se formulará un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la
ejecución de los trabajos, sujeto a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los
artículos 45 y 46 de LA LEY.
r).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa de
utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones
anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en la FORMA E-7.
s).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios
unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7 se formulará de acuerdo con lo
siguiente:
1.- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita
se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En
ambos casos, el presupuesto de los trabajos FORMA E-7 deberá presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por
computadora, deberá conservarse el mismo formato.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
22
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
2.- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos
que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los
cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de
diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
3.- Cuando la FORMA E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto
parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.
4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá
como correcto el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el
importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado
con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.
5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se
hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe
total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis
comparativo de la proposición.
t).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero,
segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo
establece la regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2010 y sus anexos A y A1, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 03 de diciembre de 2010, y en atención al Oficio Circular No.
UNAOPSFP/309/0743/2008 de la SFP/SEGOB, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá presentar documento
del “acuse de recepción o respuesta” expedido por el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposición,
las personas integrantes del grupo deberán presentar el “acuse de recepción o
respuesta” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas
en dicha proposición.
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato,
deberán solicitar preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en
que tenga conocimiento de fallo o adjudicación correspondiente, la opinión sobre el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electrónico
[email protected] de esta Unidad Administrativa, a fin de que el SAT envíe también a
ésta el “acuse de respuesta y el informe de opinión” en atención a la solicitud de opinión; en
términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal
anteriormente citada.
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con
las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación,
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión
la emitirá la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) que corresponda al
domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado
el convenio de pago.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
23
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a
la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de
15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente.
Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de
15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ni los avisos al mencionado registro y que
no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas
manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la
dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC
más cercana a su domicilio.
u).-No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por
resolución de la SFP, en los términos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
DÉCIMA TERCERA.- Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un
(1) solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e
interior y contendrá:
PROPUESTA TÉCNICA
1.-Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización
de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como
de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de
instalación permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el
programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas
de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado a LA CONVOCATORIA. FORMATO 05
2.- Materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso se hayan requerido
en LA CONVOCATORIA.
3.-Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en
su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por
LA CONVOCANTE. FORMATO PC
4.-Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme se
establece en la Base Quinta, inciso 1. FORMATO LIBRE Y FORMATO CV
5.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. En los términos
señalados en la Base Quinta inciso 2. FORMATO RCE
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
24
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
6.-Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de
los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e
información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las
personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la
Base Quinta de LA CONVOCATORIA. FORMATO LIBRE o FORMATO RSEM
7.-Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la
fecha de presentación de proposiciones. En los términos que establece la Base Quinta,
inciso 3.
8.-Relación de maquinaria y equipo de construcción, según se establece en la Base
Quinta, inciso 5. FORMATO RMEC
9.- Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto
de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades
éste lo manifestará por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por
lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último
párrafo del artículo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los
documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y
segundo del artículo 66 de EL REGLAMENTO.
10.- Verificación o certificación del laboratorio y personal que se pretende emplear en el
aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar.
11.-Convenio de proposición conjunta
12.-Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con
las características y calidades señaladas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA
para la construcción de terracerías y pavimentos. FORMATO 06
PROPUESTA ECONÓMICA
13.-Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa FORMATO 07.
14.-Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,
concepto y monto total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de
la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. Forma E7
15.-Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con
sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de
construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el
concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
25
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA
CONVOCATORIA.
En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con
BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos.
16.-Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por
materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones
técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas
unidades de medición y sus importes.
17.-Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los
artículos 191 y 192 de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de
mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de
los salarios.
18.-Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo
de construcción, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar
estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos
nuevos.
19.-Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas
centrales.
20.-Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los
gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos
que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un
término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por el residente de obra y el indicador económico que se aplicará.
21.-Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
22.-Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran
para la ejecución de los trabajos.
23.-Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo
indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos,
del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. FORMATO PET
24.-Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados,
en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando
inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de
iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base
Novena, para los siguientes rubros.
a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe
pesos. FORMATO PMO
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
en
26
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
b).-De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características,
en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos.
FORMATO PMEC
c).-De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y
pesos. FORMATO PUM
d).- De los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales,
volúmenes requeridos y pesos. FORMATO LIBRE
e).-De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la
especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su
importe en pesos. FORMATO PPPT
25.- Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa FORMATO RPAE
26.- Relación de contratos cumplidos FORMATO RCC
27.-Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE
firmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos:
27.1.-LA CONVOCATORIA FORMA E-2, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s)
acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.
27.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de
precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7.
27.3.-Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.
27.4.-El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado FORMA E-8.
27.5.- Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CD dichos proyectos y un
escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los proyectos entregados
por LA CONVOCANTE y que fueron considerados en la elaboración de su
proposición.
28.-Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de
naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso
de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá
señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de
desechamiento de la propuesta.
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS
29.- Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección
de EL LICITANTE; en un sobre que llamará Documentación Distinta a la proposición,
presentará la documentación prevista en la Base primera.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
27
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
30.- Se solicita que EL LICITANTE entregue la información de su propuesta técnica y
económica en un CD en Word o Excel, con el propósito de agilizar la evaluación de
las propuestas.
Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII de LA LEY y 46 de EL
REGLAMENTO y atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos
que se licitan, se deberá cumplir con lo solicitado por la convocante para la entrega en
forma electrónica de las cargas masivas que se deben ingresar al sistema SAOP.
DÉCIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que
afectan directamente la solvencia de las mismas.
LA CONVOCANTE hará constar durante el acto de presentación y apertura de
proposiciones, cuales contienen la documentación solicitada en LA CONVOCATORIA.
LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba
para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:
SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES
LAS SIGUIENTES:
A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO
1.- La falta de información o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que
imposibilite determinar la solvencia de la proposición.
2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de
las cuales se haya establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la
solvencia de la proposición.
3.- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o
documentación proporcionada por EL LICITANTE es falsa.
4.- La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los
artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY;
5.- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demás licitantes.
6.-El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL
REGLAMENTO y lo estipulado en LA CONVOCATORIA.
7.-Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA.
8.- La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:
a).- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana. FORMATO 01
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
28
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
b).- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA
LEY. FORMATO 02
c).- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios,
planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos
estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido
en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY.
FORMATO 03
d).- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA
DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás
participantes. FORMATO 04
e).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, mismo que contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base
Primera de LA CONVOCATORIA: FORMATO LIBRE
f).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construcción que LA
CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente
que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones
celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA. FORMATO 05
g).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las
partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta
licitación, e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y
económica de las personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto
en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCATORIA. FORMATO LIBRE
9.- Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para
ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte
de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran la
Proposición FORMATO 07, Catálogo de Conceptos para expresión de precios unitarios
y monto total de la proposición FORMA E-7 y los Programas solicitados en la Base
Decima Tercera de LA CONVOCATORIA, conforme a lo previsto en el primer párrafo
del artículo 41 de EL REGLAMENTO.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
29
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
10.-Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al
número de puntos establecidos en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA, para que
la propuesta económica del LICITANTE sea objeto de evaluación.
11.-Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables
porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan
de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos,
o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de
manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos.
12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme
a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando
los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados,
suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda,
cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
13.-Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en
donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total;
cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
14.-Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo
indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA; cuando su
incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
15.-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; cuando su
incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
16.-Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y
determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA
CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposición.
17.-Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos
que la integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.
DÉCIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA
LEY y 71 de EL REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en LA
CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA
CONVOCANTE, se considerará que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente
superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la
presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
30
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea
factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y
apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para
dar constancia del acto correspondiente.
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de LA LEY y 70 de EL
REGLAMENTO, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos
trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar
un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la
licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por
escrito a LOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán
interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de LA LEY.
LA DEPENDENCIA, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en
su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de EL REGLAMENTO de
LA LEY; la solicitud de pago de dichos gastos podrá hacerla EL LICITANTE en un plazo
máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de
LA CONVOCATORIA.
Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza
mayor LA CONVOCANTE se abstendrá de realizar pago alguno.
DÉCIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES serán
conservadas por LA DEPENDENCIA conforme al artículo 74 de LA LEY y del artículo 264
de EL REGLAMENTO.
DÉCIMA SEPTIMA.- En el caso de que LA DEPENDENCIA no firmare el contrato
respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión
dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las
condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, EL
LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los
trabajos. En este supuesto, LA DEPENDENCIA, a solicitud escrita de EL LICITANTE,
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para
preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación, lo que se
sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.
DÉCIMA OCTAVA.- Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de
los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, estas serán determinadas
únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusión total de las obras y se procederá conforme a lo señalado en la
cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la
Base Décima.
DÉCIMA NOVENA.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del
contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude
en la Base Décima y la normatividad aplicable.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
31
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
VIGÉSIMA.- EL CONTRATISTA comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente
por escrito en términos del primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO, a LA
DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del
plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, LA DEPENDENCIA
en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física,
levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 de EL
REGLAMENTO.
EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para
responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o
de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido LA CONTRATISTA en la realización de
los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los
mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de LA LEY.
VIGÉSIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la
Corrupción, EL LICITANTE deberá entregar el formato de encuesta FORMATO 19,
debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura
de proposiciones.
VIGÉSIMA SEGUNDA.-Con base en los artículos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del
Código Penal Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de
septiembre de 2003, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana de la SFP y que
dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las Dependencias de la Administración
Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los lineamientos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). FORMATO 20
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales. (APLICABLE A OBRAS Y SERVICIOS QUE SE CONVOQUEN AL
AMPARO DE LA LEY)
VIGÉSIMA TERCERA.- EL CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir
verdad, ante LA DEPENDENCIA, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de
que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la
autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias
que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
EL CONTRATISTA deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes
subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de
Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan
conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a
su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de
que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
VIGÉSIMA CUARTA.- INCONFORMIDADES
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
32
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Dirección
General de Inconformidades de LA SEGOB/SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735,
Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en
México, D. F. o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 83 y 84 de LA LEY.
VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
En términos del artículo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá
verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o en otras disposiciones
aplicables.
Asimismo, LA SEGOB podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los
servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con los
actos de que se trate.
POR LA CONVOCANTE
LIC. JOSE LEONCIO PINEDA GODOS
DIRECCTOR DEL CENTRO SCT GUANAJUATO
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
33
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CENTRO S. C. T. GUANAJUATO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN CARRETERAS
ANEXO I : TRABAJOS POR EJECUTAR
LICITACIÓN NÚM:
L0-009000955-N47-2014
OBRA:
TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED
FEDERAL DE CARRETERAS, DEL KM. 36+723 AL KM.124+739 (CUERPOS A Y B), (T.A.) DEL
TRAMO: LIM. DE EDOS.QRO./GTO.-LIM. DE EDOS. GTO./SLP., DE LA CARRETERA:
QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, CON UNA LONGITUD DE 176.02 KM. EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
las obras objeto de esta licitación se refieren a la realización de las actividades necesarias
para atender los trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica, reparación de
losas de concreto hidráulico y riego de sello premezclado para el desarrollo de los mismos
durante el plazo de ejecución establecido y en los subtramos carreteros indicados por la
residencia de obra y que comprenden trabajos de calavereo, bacheo aislado, bacheo en
subtramos continuos, terracerías, limpieza de obras de drenaje, limpieza acotamientos,
zonas laterales del Derecho de Vía, obras diversas, señalamiento horizontal, riego de
sello premezclado, microcarpeta, reparación de losas de concreto hidráulico, debiéndose
realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en las presentes bases de licitación,
siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante.
El concursante deberá tener en cuenta al formular su proposición, que con las inversiones
autorizadas deberá programar la ejecución de los trabajos durante todo el plazo de
ejecución en el subtramo estipulado, para lo que presentará programas Mensuales para el
ejercicio y que éstos últimos se podrán ajustar mensualmente para atender los
requerimientos de esta obra.
En la ejecución de los conceptos de obra regirán en lo conducente, el contenido de: las
Especificaciones Particulares y la Normativa para la Infraestructura del Transporte
Revisión 2005, Edición 2000 de esta Secretaría y lo que proceda, en cada caso; lo
dispuesto en el Manual de Señalamiento y Dispositivos de Control del Tránsito en Calles y
Carreteras y el Manual para Inspección y Conservación de Puentes, última edición de
cada uno de sus Libros.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
34
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
El Licitante se obliga a mantener en buenas condiciones de operación, durante toda la
vigencia de los trabajos, la maquinaria y equipo de construcción y el equipo que sea
utilizado para el servicio de vigilancia, que señaló en la Forma E-4 y que forma parte de
su propuesta, y que como mínimo estará a disposición en el subtramo a conservar,
durante el plazo de ejecución del contrato y que por ello no procederá ningún pago
adicional.
Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el subtramo en cuestión,
cuando se trabaje sobre la superficie de rodamiento, se deberá ejecutar de acuerdo al
proyecto de señalamiento de protección de obra que presente el licitante y sea aprobado
por esta Dependencia, presentando dicho proyecto de señalamiento de protección de
obra como parte de la propuesta para la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo
indicado en la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/01 Ejecución de proyectos de
señalamiento y dispositivos para protección en obras y Norma N-.CSV-CAR-2-05011/01 Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de
conservación, de la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de esta
Dependencia. Esto de acuerdo a los trabajos que este realizando y al tipo de carretera en
donde se encuentren (57-MEX) dicho señalamiento deberá mantenerse en óptimas
condiciones.
El proponente en sus costos indirectos, deberá considerar lo necesario para la
construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento que son
las que regirán para la ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su estricto
cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.
Conservación Rutinaria.
Consistirá en la realización de una serie de actividades que se programarán atendiendo a
las necesidades de mantenimiento de los diferentes elementos que constituyen los tramos
de carretera a conservar. Serán cuantificadas por unidades específicas de actividad y su
realización se llevará a cabo conforme a las normas de ejecución establecidas por la
Dependencia. En la definición de estas actividades se distinguen dos grupos:
a).- Actividades principales: Son aquellas que al estudiar las necesidades de
mantenimiento de los tramos objeto del contrato, se ha previsto que serán las más
frecuentes y sistemáticas o bien exijan una mayor cantidad de recursos en su
ejecución. Todas las actividades incluidas en este grupo, están tipificadas
(definición, ejecución, medición, base de pago y precio unitario –ofertado por el
Contratista-).
b).- Actividades “no tipificadas”: Estarán constituidas por el resto de actividades
que durante el transcurso del contrato se ponga de manifiesto la necesidad de
llevar a cabo. Previamente al inicio de su ejecución, el contratista someterá a la
aprobación de la Residencia de Obra y obtendrá el Vo. Bo. De la Residencia
General de Conservación de Carreteras, la norma de ejecución de la actividad,
donde constarán obligatoriamente los medios necesarios para realizarla y el
procedimiento aplicable, de manera que pueda determinarse su precio unitario a
partir de los datos básicos de costos de materiales, datos básicos del costo del
uso de la maquinaria o equipo y datos básicos del costo de mano de obra
presentados en su oferta por el Contratista, a los que se les aplicará, únicamente,
los factores de indirectos, financiamiento, utilidad y vigilancia e inspección y control
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
35
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
de la Secretaria de Gobernación establecidos en el contrato y lo indicado en La
Ley obras Publicas y S.R.M. y el Reglamento de la Ley de obra Publica vigente al
respecto.
Conservación periódica
De forma análoga a la conservación rutinaria, consistirá en la ejecución de las actividades
consideradas de este grupo. Serán así mismo programadas, pero debido a su propia
naturaleza, la programación se realizará en base a las necesidades propias del tramo y
las actividades se deberán conciliar con la Residencia de Obra y obtendrá el Vo. Bo.
De la Residencia General de Conservación de Carreteras.
También se consideran una serie de actividades principales, definidas y otras actividades
no tipificadas a definir durante el transcurso del contrato.
Seguimiento y evaluación de los trabajos
El Residente de Obra será el representante de la Contratante en la supervisión de la
ejecución de los trabajos y en la administración del contrato.
Es obligación del contratista, dar a tal efecto, todas las facilidades que sean requeridas
para la revisión de los trabajos ejecutados y poner a disposición del personal que lleve a
cabo las verificaciones, la documentación que el contratista haya establecido y todo lo
necesario para su seguimiento y control.
Organización y medios del Contratista
El Contratista será responsable de tener los medios materiales y humanos necesarios
para asegurar la correcta realización de las actividades encomendadas a través del
presente contrato. En su estructura organizativa, donde se refleje el personal y equipos
previstos y se definan los modos de funcionamiento, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

Programación de los trabajos de las actividades de conservación rutinaria y periódica,
donde se tengan previstos los equipos para cada tarea o grupos de tareas y su
distribución a lo largo del desarrollo del contrato.
 Programa de autocontrol de calidad, donde se considere la metodología a utilizar
(adquisición y/o elaboración de materiales, certificaciones y ensayos) de acuerdo a lo
establecido.
 Programa de verificación de la calidad, a través de un segundo laboratorio, externo a
la empresa que también deberá ser certificado por la Secretaria.
Personal
El Contratista tendrá que designar, de acuerdo a lo indicado en el Art. 82 del RLOPSRM
y a lo estipulado en estas bases, los siguientes profesionales:




Un Superintendente de Conservación
Un Ingeniero de Mantenimiento
Un Ingeniero Especialista en Pavimentos Flexibles
Un Ingeniero Especialista en Pavimentos Rígidos
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
36
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Durante el desarrollo de los trabajos, todas las relaciones entre la empresa contratista y el
Contratante se canalizarán entre el Superintendente de Conservación y el Residente
de Obra de Conservación de Carreteras, con el Residente General de Conservación
de Carreteras.
El Superintendente de Conservación es el ingeniero designado por el Contratista, con
poderes suficientes para tomar sin demora las decisiones necesarias en todo lo relativo a
la ejecución del Contrato, que con dedicación plena asumirá la Dirección de todos los
trabajos objeto del Contrato (Conservación Rutinaria (tramos y puentes), Conservación
Periódica y Servicios de Vialidad).
El Ingeniero de Mantenimiento es el Ingeniero del Contratista que, con dedicación plena
y presencia constante en la Zona de Mantenimiento asume las funciones diarias de:
programación operativa; promoción, coordinación, seguimiento y control de la ejecución; y
establecimiento de la información de la ejecución.
El Ingeniero de Especialista en Pavimentos Flexibles es el Ingeniero del Contratista
que, con dedicación plena y presencia constante en la Zona de rehabilitación de los
pavimentos flexibles asume la responsabilidad de las funciones diarias de: programación
operativa; coordinación, seguimiento y control de la ejecución; y establecimiento de la
información de la ejecución.
El Ingeniero de Especialista en Pavimentos Rígidos es el Ingeniero del Contratista
que, con dedicación plena y presencia constante en la Zona de rehabilitación de los
pavimentos rígidos asume la responsabilidad de las funciones diarias de: programación
operativa; coordinación, seguimiento y control de la ejecución; y establecimiento de la
información de la ejecución.
Campamento
El Contratista estará obligado a Instalar un campamento que se encuentre ubicado en el
centro de gravedad de la Carretera 57 bajo su jurisdicción pagando los servicios de
operación por energía eléctrica, teléfono, agua, Internet, etc.; el cual, deberá estar
identificado con señalamiento del tipo oficial de la Dependencia para su identificación en
el tramo objeto del contrato, este campamento debe incluir oficinas de campo, dormitorios,
almacén para herramientas e insumos menores y área de estacionamiento para
maquinaria y equipo de utilización permanente en la obra y tener siempre dos (2) juegos
de señalamiento preventivo y restrictivo tanto diurno como nocturno en perfectas
condiciones de utilización.
La oficina dará servicio las 24 horas del día con el personal necesario y deberá
contar con servicio de comunicación telefónica y por radio con alcance en todo el tramo
bajo su jurisdicción con el objeto de cumplir con las obligaciones establecidas.
I.- El contratista, deberá considerar que:
A.-
Deberá proveerse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la
mano de obra de la localidad y de la región.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
37
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
B.-
C.
D.
E.
F.
G.
Los acarreos de los materiales pétreos y concretos asfálticos podrán hacerse con
medios propios, debiendo obtener y anexar a su propuesta, un documento de la
Unión de Transportistas de la Región, en donde se haga constar que no se
opondrán a esta opción, o con fleteros de la región.
Los bancos de materiales deberán ser propuestos por el concursante, debiendo de
hacerse los análisis de los materiales a fin de que cumplan con la calidad requerida
por la Dependencia. Los bancos para la extracción de los materiales con los que
se llevarán a cabo los trabajos de la superficie de rodamiento, deberán ser
localizados por el proponente y su ataque deberá ser negociado con los
propietarios o usufructuarios del predio donde estos se ubican, siendo a su cargo
también la negociación y el pago de las regalías, costos que deberá incluir en los
análisis de los precios unitarios correspondientes, ya que no serán motivo de pago
por separado.
“Los conceptos que no sean objeto de medición no estarán sujetos a pago por
separado, pues se considera que sus importes ya se han distribuido
proporcionalmente o como corresponda, en los diversos precios unitarios del
contrato”, lo cual es aplicable a la mezcla asfáltica desperdiciada.
Los precios de los productos asfálticos no pueden ser menores a los que
oficialmente vende PEMEX, más su costo en obra.
Solo se aceptarán asfaltos cuyo origen sea producto de la destilación del petróleo
en plantas de PEMEX, o en otras plantas con procesos de producción y control de
calidad similares. No se aceptarán los asfaltos producidos a partir de
combustoleo.
El producto asfáltico requerido para la elaboración de la mezcla asfáltica para el
bacheo superficial y carpeta de granulometría densa, es el AC-20. Si el asfalto AC20 que produce PEMEX, no tiene las características de ese tipo, el contratista
tendrá la obligación de adecuarlo para que cumpla con las características de un
AC-20.
H.
Los acarreos de la mezcla asfáltica se deberán efectuar en camiones de volteo,
hasta un máximo de 14 m3 cubiertos. Así mismo, no se permitirá que se almacene
mezcla asfáltica en plataforma ya que esta operación ocasiona la perdida de
temperatura y que se clasifiquen los materiales de la misma, lo cual afecta la
calidad de la obra.
I.
Durante los trabajos, el contratista de obra deberá tomar las precauciones
necesarias para evitar la contaminación del aire, los suelos, las aguas superficiales
o subterráneas y la flora, conforme a lo señalado en la Norma N-CSV-CAR-5-02001 (Practicas ambientales durante la conservación periódica de las obras)
sujetándose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección
ecológica vigentes.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
38
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
II.- PAVIMENTOS
A.- Bacheo de caja aislado.
En las superficies del pavimento en donde se haya ordenado el bacheo de caja, en
tramos cortos fallados, se procederá a la apertura de la caja hasta la profundidad
requerida para eliminar el material alterado, sustituyéndolo con material con calidad de
base de pavimento hasta enrasar con el nivel inferior de la carpeta existente,
compactándolo al grado fijado; el procedimiento en general deberá apegarse a lo
indicado en la NORMA N-CSV-CAR-2-02-004/03 DE LA NORMATIVA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; la capa superior se restituirá con concreto
asfáltico de las mismas características que la utilizada para la carpeta de granulometría
densa, utilizando los productos asfálticos estipulados en las Normas o equivalentes,
para aplicar los riegos de impregnación y riegos de liga.
B.- Bacheo superficial aislado.
1.- En las áreas del pavimento en donde una porción de la superficie de rodamiento ha
sido destruida o removida y/o donde lo ordene la Dependencia, se procederá a efectuar
los trabajos de reparación conforme lo establece, la NORMA N-CSV-CAR-2-02-003/00
DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE utilizando
los productos asfálticos o equivalentes adecuados.
2.- El producto asfáltico que se utilizará en el riego de liga será emulsión catiónica de
rompimiento rápido o equivalente, con una dosificación aproximada de cero punto siete
(0.7) l/m2. y/o lo que indique el laboratorio correspondiente.
4.- Para restituir la superficie de rodamiento se utilizará concreto asfáltico, de las
características y grado de compactación señaladas en el punto 4 del inciso C. (carpeta
asfáltica de granulometría densa).
III.- OBRAS DE DRENAJE.
A.- Limpieza de cunetas y contracunetas.
En las cunetas y contracunetas se efectuará la remoción de materiales ajenos, tales
como tierra, piedras, hierbas, troncos u otros que reduzcan las secciones de estos
elementos y que impidan el escurrimiento libre del agua, de conformidad con lo que
establece la NORMA N-CSV-CAR-2-01-001/01 DE LA NORMATIVA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.
B.- Limpieza de alcantarillas incluyendo canales de entrada y salida.
Se limpiarán las alcantarillas removiendo toda la materia extraña como tierra, piedras,
hierbas, troncos u otros que obstrucción en la entrada, la salida o el interior de la
alcantarilla y que impidan el libre escurrimiento del agua. Estos trabajos deberán
efectuarse de acuerdo a lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-01-003/01.
IV.- ZONAS LATERALES DEL DERECHO DE VÍA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
39
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
A.- Desyerbe.
1.En los subtramos que apruebe la Dependencia y en los anchos que la misma
indique, se despejará la vegetación existente en el derecho de vía, efectuando las
labores de tala, roza y limpia, Se tendrá especial cuidado de no realizar estas labores
cuando existan especies que por razones ambientales deban preservarse.
2.Todo el material producto del desmonte deberá ser depositado en los sitios que
indique la Dependencia, de preferencia en los tiraderos municipales. Los daños y
perjuicios ocasionados a propiedades ajenas por trabajos inapropiadamente
ejecutados, serán responsabilidad del contratista.
3.- Esto se realizara de acuerdo a lo indicado en la Especificación No. RUT-CAR-DSC-01001/04 y la Especificación Particular correspondiente.
B.- Recolección de basura sobre calzada y zonas aledañas del derecho de vía.
En los subtramos donde se requiera, así como en todas isletas donde existen
contenedores de basura y/o que indique la Dependencia y en los anchos que la misma
indique, se recolectará y se retirará la basura existente en la superficie de rodamiento y
en el derecho de vía, depositándola en los tiraderos municipales autorizados,
efectuando las labores de todo ello de acuerdo con lo indicado en la especificación
RUT-CAR-DSC-02-004/04 y la Especificación Particular respectiva.
B.- Limpieza de señalamiento vertical.
Se realizará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la dependencia,
removiendo superficialmente las materias extrañas que estén adheridas sobre los
señalamientos del camino, empleando en su ejecución mano de obra o equipo
adecuado, y lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-05-005/01, DE LA NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.
C.- Limpieza de indicadores de alineamiento.
Se realizará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la
dependencia, removiendo superficialmente las materias extrañas que estén adheridas
sobre los indicadores de alineamiento y sin importar el tipo de material de los mismos,
empleando en su ejecución mano de obra o equipo adecuado, y lo indicado en la
Norma N-CSV-CAR-2-05-005/01, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE y la Especificación Particular correspondiente.
D.- Limpieza de defensas metálicas.
Se realizará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la dependencia,
removiendo superficialmente las materias extrañas que estén adheridas sobre las
defensas metálicas del camino y la ménsula reflejante, empleando en su ejecución
mano de obra o equipo adecuado, y lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-05-006/01,
DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE y la
Especificación Particular anexa.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
40
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
E.- Retiro de obstáculos y anuncios comerciales.
Se realizará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la dependencia,
removiendo de la superficie y las zonas aledañas del camino los obstáculos y
señalamientos comerciales no autorizados que se coloquen en el camino, empleando
en su ejecución mano de obra o equipo adecuado, y lo indicado en la Norma N-CTRCAR-1-02-013/00, DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE y la Especificación Particular anexa.
F.- Construcción de piletas de agua.
Se realizarán de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la
dependencia, en los sitios que se indique removiendo en su caso las piletas que se
encuentren destruidas y/o dañadas, empleando en su ejecución mano de obra o equipo
adecuado, de conformidad con lo que se establece en la Especificación Particular
anexa.
G.- Agua para piletas.
Se realizarán de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la
dependencia, en los sitios en que se encuentran ubicadas las piletas, en las
plataformas para auxilio vial a razón de dos veces por semana, empleando en su
ejecución mano de obra o equipo adecuado, de conformidad con lo que se establece en
la Especificación Particular anexa.
H.- Mantenimiento de pantallas y radios.
Se realizarán de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la
dependencia, en los sitios que se localizan las dos pantallas y los quince radios de
auxilio, recabando los recibos de energía eléctrica para su pago oportuno al igual que
los correspondientes a la telefonía celular para programar las pantallas, empleando en
su ejecución mano de obra o equipo adecuado, de conformidad con lo que se establece
en la Especificación Particular correspondiente.
I.- Cuadrilla para trabajos de diversos de mantenimiento menor fuera de catálogo.
Esta cuadrilla realizará actividades diversas de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o
lo ordenado por la dependencia, en los sitios que indique la Residencia de Obra, en
base a las necesidades de mantenimiento del tramo, de conformidad con lo que se
establece en la Especificación Particular correspondiente.
VI.- SEÑALAMIENTO.
A.- Instalación de señalamiento Horizontal según tipo
Estos trabajos se ejecutaran en el tramo de acuerdo a la inspección diaria y al
programa mensual que se elabore, debiendo cumplir con lo indicado en las NORMAS
N-CSV-CAR-2-05-011/01 y N-CSV-CAR-3-05-004/02 DE LA NORMATIVA PARA LA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
41
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Aplica para estos trabajos el siguiente
señalamiento:
Señalamiento Horizontal para pintura de raya y vialetas bidireccionales, y su ejecución
será de conformidad con lo que se establece en la Especificaciones Particulares
anexas a estos trabajos por ejecutar.
B.- Marcas en pavimento, pintura normal, en rayas
Estos trabajos se ejecutaran de acuerdo a la necesidad detectada y en superficies en
donde se aplique trabajos de conservación periódica en el pavimento, de 15 cm de
ancho y 0.51 mm de espesor, y/o 57 lts. Por km. En raya continua, debiendo cumplir
con lo indicado en la NORMA N-CSV-CAR-2-05-001/01 DE LA NORMATIVA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.
C.- Vialetas convencionales de alta intensidad bidireccionales
Estos trabajos de reposición y/o colocación se ejecutaran de acuerdo a la inspección
diaria y al programa mensual que se elabore, debiendo cumplir con lo indicado en la
NORMA
N-CSV-CAR-3-05-003/02
DE
LA
NORMATIVA
PARA
LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Y la Especificación Particular N° 52, Anexa
a los trabajos por ejecutar.
VII.- CONSERVACION PERIODICA
A.- Bacheo en tramos cortos con concreto asfáltico.
1. En las zonas de la superficie de rodamiento actual que acusen deformaciones y/o
asentamientos o con motivo de la reposición de la carpeta asfáltica en los bacheos
de caja y en donde expresamente lo señale la Dependencia, se procederá a
reponer las áreas que hayan sufrido alguna de las manifestaciones señaladas, de
conformidad con lo que se establece en la NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/00 DE
LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE y la
Especificación Particular correspondiente.
2. En toda la longitud de los hombros del camino existente con motoconformadora,
se procederá a la limpieza de estos retirando la capa de material vegetal donde así
sea necesario. Así como donde la superficie de rodamiento presente exceso de
asfalto (arriñonamiento), se procederá al retiro de los mismos, utilizando para
ambos casos Motoconformadora.
3. En todo el ancho existente de la corona previamente barrido, se aplicará un riego
de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido, la dosificación, será la que
determine el laboratorio de la empresa, misma que garantice la calidad de los
bacheos.
4. Una vez que el producto asfáltico del riego de liga tenga la consistencia adecuada,
se procederá a ejecutar los bacheos en la zona de la corona, con el equipo
adecuado y con los espesores que indique la Dependencia, la compactación, se
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
42
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
hará con los equipos adecuados hasta incrementar el peso especifico de la mezcla
a grado tal que se tenga un mínimo de desprendimiento, los cuales no afecten la
textura final de la capa, la cual deberá ser uniforme y homogénea. El concreto
asfáltico deberá elaborarse utilizando producto asfáltico AC-20 grado PG, y
material pétreo con tamaño máximo de trece (13.0) mm. Procedente del banco
elegido por el contratista, la dosificación del AC-20 será de acuerdo al diseño
realizado por el laboratorio de la empresa así como revisado y autorizado por la
Dependencia.
B.- Cemento asfáltico AC-20
La determinación de la cantidad y tipo de cemento asfáltico se hará en base a lo
indicado en la normativa para la infraestructura del transporte y según los resultados
del control de calidad que se realice para este concepto, atendiendo a las
características solicitadas en las presentes bases.
C.- Riego de sello premezclado.
En las superficies del pavimento en donde se hayan efectuado bacheos y/o donde lo
indique la Dependencia, se aplicará un riego de sello premezclado sincronizado con
material pétreo 3-E. utilizando los productos asfálticos adecuados que cumplan con la
Normativa SCT, las especificaciones particulares correspondientes y lo indicado por la
dependencia.
La aplicación del riego de sello se realizará de acuerdo con lo señalado en, LA NORMA
N-CSV-CAR-3-02-002/00 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE, el riego de liga se aplicará con emulsión catiónica de rompimiento
rápido modificada con polímeros en un porcentaje que determine el laboratorio de la
empresa misma que garantice la calidad en la aplicación del riego de sello. Al material
pétreo se le dará un tratamiento previo de premezclado con emulsión catiónica
superestable diluida, como se indica a continuación:
a) El material pétreo a tratar será colocado en una plataforma de trabajo, o bien
premezclado en planta, fuera de la superficie de rodamiento de la carretera y deberá
estar en condiciones tales que el material pétreo no se contamine con las maniobras de
premezclado.
b) El material pétreo será acamellonado de manera similar a como se elabora una mezcla
asfáltica por el sistema de mezcla en el lugar.
c) La emulsión catiónica superestable se diluirá con agua en proporción de 40% de
emulsión y 60% de agua, en volumen, cuidando que sea a la emulsión a quien se le
incorpore el agua y no en forma inversa; el agua a utilizar deberá estar exenta de
contaminantes. Antes de aplicar al material pétreo la disolución obtenida deberá tener
una consistencia homogénea, en las actividades anteriores estará presente el
laboratorio correspondiente para determinar las cantidades y adecuaciones
correspondientes.
d) Sobre el material pétreo se aplicará la disolución de emulsión-agua previamente
calentada a una temperatura entre 30 y 40 grados centígrados, en proporción
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
43
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
aproximada de 140 lt/m3 de material pétreo, cuidando que el residuo asfáltico de la
mezcla sea de 2.5% en peso o el que en su momento se determine por el laboratorio de
la empresa; Se deberá observar que el mezclado se haga de manera que se obtenga
un producto homogéneo.
e) El mezclado deberá realizarse en forma rápida, antes de que ocurra el rompimiento de
la emulsión.
f) La aplicación del riego de sello se realizará de acuerdo a lo que se menciona en el
inciso G (EJECUCIÓN) DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/00 DE LA NORMATIVA
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE y la Especificación Particular
correspondiente.
D.- Sellado de grietas en losas de concreto hidráulico (con mortero epóxico).
Estos trabajos de sellado de grietas en las losas del pavimento de concreto hidráulico
se ejecutaran de acuerdo a la inspección diaria y al programa mensual que se elabore,
debiendo cumplir con lo indicado en NORMA N-CSV-CAR-2-02-005/02 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Y la Especificación
Particular correspondiente.
F.- Suministro y aplicación de epóxico tipo Planitop-18 en pasajuntas y
reparaciones parciales.
Estos trabajos de sellado de grietas en las losas del pavimento de concreto hidráulico
se ejecutaran de acuerdo a la inspección diaria y al programa mensual que se elabore,
debiendo cumplir con lo indicado en NORMA N-CSV-CAR-3-02-011/03 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Y la Especificación
Particular correspondiente.
G.- Demoliciones de concreto hidráulico en losas.
Estos trabajos de demoliciones de concreto hidráulico en las losas del pavimento se
ejecutaran de acuerdo a la inspección diaria y al programa mensual que se elabore,
debiendo cumplir con lo indicado en NORMA N-CTR-CAR-1-02-013/00 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Y la Especificación
Particular correspondiente.
H.- Excavaciones para estructuras.
Estos trabajos de excavaciones para las losas del pavimento de concreto hidráulico se
ejecutaran de acuerdo a las necesidades diarias y al programa mensual que se elabore,
debiendo cumplir con lo indicado en NORMA N-CTR-CAR-1-01-007/00 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE y la Especificación
Particular correspondiente.
I.- Construcción y/o reposición de capa subrasante.
Estos trabajos de construcción y/o reposición de capa subrasante para el pavimento de
concreto hidráulico se ejecutaran de acuerdo a las necesidades del tramo y al programa
mensual que se elabore, debiendo cumplir con lo indicado en NORMA N-CSV-CAR-4Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
44
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
02-004/03 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Y
la Especificación Particular correspondiente.
J.- Construcción y/o reposición de base hidráulica.
Estos trabajos de construcción y/o reposición de la base hidráulica para el pavimento
de concreto hidráulico se ejecutaran de acuerdo a las necesidades del tramo y al
programa mensual que se elabore, debiendo cumplir con lo indicado en NORMA NCSV-CAR-4-02-004/03 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE. Y la Especificación correspondiente.
K.- Rehabilitación de losas de rodamiento de concreto hidráulico.
Estos trabajos de rehabilitación de las losas de concreto hidráulico del pavimento se
ejecutaran de acuerdo a las necesidades del tramo y al programa mensual que se
elabore, debiendo cumplir con lo indicado en NORMA N-CSV-CAR-3-02-010/03 DE LA
NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. Y la Especificación
anexa a los trabajos por ejecutar.
VIII.- RECONSTRUCCION
A.- Microcarpeta de concreto asfáltico modificado.
Se colocará una carpeta de concreto asfáltico modificado con polímero como refuerzo
del pavimento en el tramo que fije el proyecto u ordene la Secretaría, de acuerdo a las
Norma N-CSV-CAR-3-02-005/04 de la NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE. Y según la especificación particular correspondiente.
B.- Cemento asfáltico modificado con polímero
Se utilizará cemento asfáltico modificado con polímero para la carpeta que se aplicará
como refuerzo de pavimento, por lo que deberá seguir los procedimientos
recomendados por los fabricantes y lo señalado en la Especificación Particular
correspondiente.
C.- Corte en Frio del pavimento existente.
Se realizara en los subtramos comprendidos en el programa de reconstrucción, se
ejecutara con el equipo adecuado y de acuerdo a las normas N-CSV-CAR-4-02-001/03
y CSV-CAR-4-02-003/03 y a la especificación particular correspondiente.
D.- Excavaciones en caja.
Estas excavaciones se realizaran como corte y despalme en el tramo en que se
ampliara el terraplén para modificación de la rasante del camino como lo indica el
proyecto correspondiente.
XI.- NORMAS DE EJECUCIÓN
En la construcción de las obras para la rehabilitación de la superficie de
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
45
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
rodamiento deberán cumplir con lo dispuesto en lo que a continuación se indica de
las Normativa para la Infraestructura del Transporte. En especial:
1.- Bacheo superficial con concreto asfáltico, P.U.O.T. se hará conforme se
menciona al respecto en la Norma N-CSV-CAR-2-02-003/00
2.- Carpeta asfáltica de granulometría densa, P.U.O.T. se hará conforme se
menciona al respecto en la Especificación Particular No. 1
3.- Reposición de marcas en el pavimento, P.U.O.T. se hará conforme se
menciona al respecto en al Norma N-CSV-CAR-2-05-001/01.
4.- Instalación de señalamiento y dispositivos para protección en obras de
conservación, P.U.O.T. se hará conforme se menciona al respecto en al Norma NCSV-CAR-2-05-011/01.
XII.- MATERIALES
1.- El material pétreo triturado de banco basáltico, que se utilice para la
elaboración de la mezcla asfáltica para bacheo superficial y carpeta de
granulometría densa, deberá cumplir con la Norma: N-CMT-4-04/03.
2.- La emulsión catiónica de rompimiento rápido (ECR-60), que se utilice como
riego de liga en bacheo superficial y carpeta asfáltica de granulometría densa,
deberá cumplir con la Norma: N-CMT-4-05-001/06.
3.- El cemento asfáltico AC-20, que se utilice para elaborar la mezcla asfáltica
para el bacheo superficial y carpeta asfáltica de granulometría densa, deberá
cumplir con la Norma: N.CMT-4-05-001/06.
4.- La mezcla asfáltica que se utilice para la construcción del bacheo superficial y
carpeta asfáltica de granulometría densa, deberá cumplir con la Norma: N-CMT-405-003/02.
5.- El material que se utilice para la elaboración de las señales de protección de
obra deberá cumplir con la Norma: N-CMT-5-02-002/05.
6.- La película reflejante que se utilice para la elaboración del señalamiento de
protección de obra deberá cumplir con la Norma: N-CMT-5-03-001/05.
7.- La pintura de tráfico que se utilice para el pintado de marcas en el pavimento,
deberá cumplir con la Norma: N-CMT-5-01-001/05.
8.- La Microesfera de vidrio que se utilice en adición con la pintura de tráfico
deberá cumplir con la Normativa para la infraestructura del transporte.
XIII.- DOSIFICACIONES
Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en estos Trabajos
por Ejecutar; como fue señalado en cada caso, son aproximadas; y las definitivas serán
las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio del
concursante que en cada caso se lleven a cabo; y sean avalados por la Unidad de
Laboratorios dependiente de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro S.C.T.
(10) Guanajuato.
XIV.- CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
46
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Las empresas ejecutoras deberán contar con la Unidad de Control de Calidad y
notificarlo formalmente al Centro SCT, la Unidad de Servicios Técnicos deberá evaluar
el laboratorio del adjudicatario por lo que cobrará al contratista la cantidad de
$ 10,104.00 (Diez Mil Ciento Cuatro Pesos 00/100 MN) IVA Inc, por la evaluación del
laboratorio de control de calidad de los contratistas, aclarando que este pago es por
área a evaluar (terracerías y pavimentos, asfaltos, concretos hidráulicos, química y
pintura, aceros y neoprenos), a fin de aprobar las condiciones físicas y funcionales del
mismo. Por lo anterior, las empresas ejecutoras no podrán iniciar trabajos, en tanto no
cuenten con el laboratorio correspondiente y lo hayan notificado formalmente al
Centro SCT que los contrató.
El adjudicatario deberá de cumplir con lo indicado en el Libro: CAL. CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte para dar cumplimiento a:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
1.- CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad durante la construcción o la conservación de obras, es el conjunto
de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra
y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se
utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para
decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si
el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el
muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus
resultados, entre otras.
La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de
actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las
especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno
y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad.
Para el control de calidad deberá de cumplir con las siguientes Normas:
01.- Ejecución del control de calidad durante la construcción y/o Conservación Norma
N-CAL-1-01/00.
02.- Criterios Estadísticos de Muestreo Norma M-CAL-1-02/01.
03.- Análisis Estadístico de Control de Calidad Norma M-CAL-1-03/03.
2.- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
Para el Aseguramiento de la calidad deberá de cumplir con la siguiente Norma:
05.- Calidad y Aprobación de Laboratorios: 001 Aprobación de laboratorio Norma NCAL-2-05-001/01.
El adjudicatario deberá de cumplir con los requisitos indicados en la Norma N-CAL-2-05001/0 para demostrar que su laboratorio tiene la capacidad para operar y llevar a
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
47
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
cabo las pruebas o calibraciones que se requieran para la obra: Trabajos de
conservación rutinaria, conservación periódica.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
48
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CENTRO S. C. T. GUANAJUATO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DECARRETERAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
LICITACIÓN NÚM. L0-009000955-N47-2014
OBRA:
TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED
FEDERAL DE CARRETERAS, DEL KM. 36+723 AL KM.124+739 (CUERPOS A Y B), (T.A.) DEL
TRAMO: LIM. DE EDOS.QRO./GTO.-LIM. DE EDOS. GTO./SLP., DE LA CARRETERA:
QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, CON UNA LONGITUD DE 176.02 KM. EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a la
Normativa para la Infraestructura del Transporte edición 2000, Revisión 2005. debiéndose
considerar su última edición en cada uno de sus libros.
En todas las E.P. deberán considerar lo que aplique de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte, edición 2000 o en su defecto, la parte que aplique de las
Normas para Construcción e Instalaciones o del Manual de Dispositivos para el Control del
Tránsito en Calles y Carreteras de esta Secretaría.
CONSERVACION RUTINARIA
PAVIMENTOS
E. P.- 1 CALAVEREO, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CTR-CAR-2-02-004/03)
EJECUCIÓN:
En las zonas inestables de la superficie de rodamiento que expresamente señale la
Secretaría, se excavará con medios manuales y/o mecánicos hasta la profundidad
requerida (de 5 a 10 cms aproximadamente) para eliminar el material alterado, cuadrando
debidamente el área tratada, y prolongando la caja hasta el talud más próximo del camino,
depositando el material en el sitio y forma que ordene la Secretaría dentro de la zona del
Derecho de vía, donde no se obstruya el drenaje de la carretera; el material del piso
descubierto se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) del peso volumétrico seco
máximo en un espesor no menor de diez (10) centímetros, a continuación se aplicará un
riego de liga con producto asfáltico adecuado, que cumpla con las especificaciones La
caja abierta se llenará por capas de espesor no mayor de cinco (5) centímetros hasta 10
cm abajo del nivel de la superficie de rodamiento, con concreto asfaltico compactándolo al
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
49
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
noventa y cinco por ciento (95%) de su peso volumétrico seco máximo, mediante la
prueba AASHTO modificado, , la carpeta será restituida con mezcla de concreto asfáltico
y/o mezcla asfáltica similar a la anteriormente empleada en renivelaciones de acuerdo
con lo estipulado en el inciso I.02.3.B de las Normas y Procedimientos de Conservación y
Reconstrucción de Carreteras.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro cúbico de calavereo, aproximando el resultado a un
decimal, determinándose el volumen como el producto del área de la superficie por el
espesor promedio de la calavera.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de calavereo, se hará al precio unitario fijado en el
contrato para el metro cúbico. Este precio incluye: la apertura de la caja, su afinamiento y
compactación de la superficie descubierta al grado y en el espesor estipulados en el
proyecto y/o ordene la Secretaría; Extracción, carga, acarreo, descarga y acomodo del
material de desperdicio en el lugar que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría; el
suministro del material de relleno con concreto asfaltico, adquisición, así como el
suministro de la mezcla con concreto asfáltico similar a la empleada anteriormente en
renivelaciones; Para todos los materiales: su carga, acarreo desde el lugar donde serán
obtenidos hasta el sitio de aplicación, descarga; tendido por capas y compactación de la
mezcla hasta alcanzar el grado mínimo que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría. Lo
que corresponda a lo señalado en el inciso 3.01.03.074-H.04; suministro y aplicación de
los productos asfálticos tanto para riego de impregnación como de liga y los tiempos de
los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en
general todas las actividades, materiales, y equipo necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos.
E. P.- 2 BACHEO DE CAJA, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CTR-CAR-2-02-004/03).
EJECUCIÓN:
En las zonas inestables de la superficie de rodamiento actual que expresamente señale la
Secretaría, se excavará con retroexcavadora hasta la profundidad requerida (de 35 a 70
cms aproximados) para eliminar el material alterado, cuadrando debidamente el área
tratada, y prolongando la caja hasta el talud más próximo del camino, depositando el
material en el sitio y forma que ordene la Secretaría dentro de la zona del Derecho de vía,
donde no se obstruya el drenaje de la carretera; el material del piso descubierto se
compactará al noventa y cinco por ciento (95%) del peso volumétrico seco máximo en un
espesor no menor de veinte (20) centímetros; La caja abierta se llenará por capas de
espesor no mayor de diez (10) centímetros hasta 10cm abajo del nivel de la superficie de
rodamiento, con material de calidad para base hidráulica estabilizada con 4% de cemento
Pórtland, compactándolo al cien por ciento (100%) de su peso volumétrico seco máximo,
mediante la prueba AASHTO modificado, a continuación se aplicará un riego de
impregnación con producto asfáltico adecuado, que cumpla con las especificaciones, la
carpeta será restituida con mezcla de concreto asfáltico similar a la empleada
anteriormente en renivelaciones de acuerdo con lo estipulado en el inciso I.02.3.B de las
Normas y Procedimientos de Conservación y Reconstrucción de Carreteras.
MEDICIÓN:
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
50
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Se considerará como unidad el metro cúbico de caja abierta, aproximando el resultado a
un decimal, determinándose el volumen como el producto del área de la superficie por el
espesor promedio de la caja.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada del bacheo de caja, se hará al precio unitario fijado
en el contrato para el metro cúbico. Este precio incluye: la apertura de la caja, su
afinamiento y compactación de la superficie descubierta al grado y en el espesor
estipulados en el proyecto y/o ordene la Secretaría; Extracción, carga, acarreo, descarga y
acomodo del material de desperdicio en el lugar que fije el proyecto y/o ordene la
Secretaría; el suministro del material de relleno con calidad para base hidráulica,
adquisición, almacenaje y aplicación del cemento Pórtland para estabilización y del agua
necesaria, así como el suministro de la mezcla con concreto asfáltico similar a la
empleada anteriormente en renivelaciones; Para todos los materiales: su carga, acarreo
desde el lugar donde serán obtenidos hasta el sitio de aplicación, descarga; tendido por
capas y compactación del material de relleno hasta alcanzar el grado mínimo que fije el
proyecto y/o ordene la Secretaría. Lo que corresponda a lo señalado en el inciso
3.01.03.074-H.04; suministro y aplicación de los productos asfálticos tanto para riego de
impregnación como de liga y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas y en general todas las actividades, materiales, y equipo
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
E. P.- 3 BACHEO SUPERFICIAL CON CONCRETO ASFALTICO, P. U. O. T. (NORMA
BASE N-CSV-CAR-2-02-003/00 y N-CSV-CAR-2-02-004/03.
EJECUCIÓN:
El concreto asfáltico de granulometría densa para bacheo superficial de espesor variable,
con cemento asfáltico AC-20 para su ejecución se procederá conforme a lo señalado en el
inciso 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones de esta Secretaria
o su actualización de la Norma Base; para el corte, se deberá utilizar compresor con
aditamentos para corte o un equipo de recuperación y/o fresado ajustable con un ancho
mínimo de sesenta (60) cms. y/o realizar el corte de los bordes con cortadora de disco
como se indica en la especificación correspondiente, la compactación se deberá realizar
con equipo pata de elefante, el riego de liga deberá aplicarse el mínimo necesario sobre la
superficie por tratar y además deberá retirar el material suelto producto del cuadrado del
bache en el sitio y forma que ordene la dependencia dentro de la zona del derecho de vía
donde no se obstruya el drenaje de la carretera.
1.- La planta para producción del concreto asfáltico, se deberá instalar en un sitio más
cercano a la obra, en donde no provoque daños al medio ambiente.
2.- La mezcla al salir de la planta de producción deberá tener una temperatura de
mezclado entre 160 y 155 ºc, al inicio de la compactación deberá tener una temperatura
entre 149 y 143 ºc para lograr con el equipo adecuado 95% mínimo de compactación con
el peso volumétrico máximo determinado por el método marshall.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro cúbico del material compacto, con aproximación de
un decimal, determinado en la caja abierta del bache.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
51
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de bacheo superficial con concreto asfáltico, sé
hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico de mezcla compactada.
Este precio incluye lo que corresponda por: remoción del material inadecuado y su
extracción, carga, acarreo, descarga y acomodo en el lugar que ordene la dependencia
dentro del derecho de vía; compactación del material de la superficie descubierta, al grado
y espesor que sean ordenados, suministro, carga acarreo y aplicación de los productos
asfálticos para el riego de impregnación, si se requiere y para el riego de liga y la mezcla
asfáltica, así como lo que corresponda de lo señalado en el inciso 3.01.03.081-H.03 de las
Normas para Construcción e Instalaciones de esta Secretaria, incluyendo además, las
cargas, acarreos y descargas de la mezcla, de la plataforma al lugar de utilización y los
tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las
descargas, además todo lo necesario para una correcta ejecución de estos trabajos.
E. P.- 4 SELLADO DE GRIETAS EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, P. U. O. T.
(CON DE MORTERO EPOXICO), (NORMA BASE N-CSV-CAR-2-02-005/02).
EJECUCION:
En las zonas de la superficie de rodamiento de la carpeta a base de losa de concreto
hidráulico, que presenten grietas con un ancho promedio de 1 cm. se procederá al sellado
de las grietas como se indica a continuación:
a).- se iniciará recuperando parte de la sección de la grieta para retirar lados
contaminados, y para tener una sección mas amplia y sana, cuidando no excederse
de un ancho de 12 mm.
b).- se realizará una limpieza por medios mecánicos adecuados o cepillo de cerdo dura,
para que la superficie quede exenta de partículas sueltas, contaminación de aceites,
polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas; lo
cual permitirá una mejor adherencia entre la sección del concreto, el epóxico y el
mortero de reparación.
c).- Se llevará a cabo un relleno inicial con epóxico en estado liquido viscoso, para permitir
su ingreso a al parte delgada de la grieta y las paredes de la sección por recuperar,
impregnando las paredes de la grieta de tal forma que se garantice la perfecta
adherencia.
Para el sellado de grietas en losas de concreto hidráulico con el silicón, poliuretano o
previa limpieza deberá cumplir con lo siguiente: el material sellado para juntas
transversales y longitudinales deberá ser elástico, resistente a los efectos de combustibles
y aceites automotores, con propiedades adherentes con el concreto y permitir las
dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse, debiéndose
emplear productos a base de silicón, poliuretano-asfalto los cuales deberán solidificarse a
temperatura ambiente.
A menos que se especifique lo contrario, el material para el sellado de juntas deberá de
cumplir con los requerimientos aquí indicados. El material se deberá adherir a los lados de
la junta o grieta en el concreto y deberá formar un sello efectivo contra la filtración de
agua o incrustación de materiales incompresibles. En ningún caso se podrá emplear algún
material sellador no autorizado por la Secretaría.
Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de bajo
módulo autonivelable. Este sellador deberá ser un compuesto de un solo componente sin
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
52
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
requerir la adición de un catalizador para su curado. El sellador deberá presentar la fluidez
suficiente para autonivelarse y no requerir de formato adicional.
El sellador, deberá cumplir con los siguientes requisitos y especificaciones de calidad:
ESPECIFICACION
Esfuerzo de tensión a 150% de
elongación (7 días de curado a
25° C + - 5° C, y a 45° a 55°
de humedad relativa).
Flujo a 25° C + - 5°C
Tasa de extrusión a 25 + - 5° C
Gravedad Especifica
Dureza a – 18° C (7 días de
curado a 25°C + - 5° C)
Resistencia al intemperísmo
después de 5,000 horas de
exposición continua.
Superficie seca a 25°C + - 5°C,
y 45% a 55% de humedad
relativa
Elongación después de 21 días
de curado a 25°C + - 5°C, y
45% a 55% de humedad
relativa.
Fraguado al tacto a 25°C + 5°C
y 45% a 55% de humedad
relativa
Vida en el contenedor a partir
del día de embarque
Adhesión a bloques de mortero
Capacidad de movimiento y
adhesión
Extensión de 100% a – 18°C
después de 7 días de curado al
aire a 25°C, seguido por 7 días
en agua a 25°C + - 5°C
METODO DE ENSAYE
ASTM D 412
REQUISITO
3.2 kg/cm2 max
AST C 639 (15% Canal A)
ASTM C 603 (1/8” 50 psi)
ASTM D 792 (método A)
ASTM C 661
No deberá fluir del canal
75-250 gms/mim
1.01 a 1.51
10 a 25
ASTM C 793
ASTM C 679
No agrietamiento, perdida de
adherencia o superficies
polvosas por desintegración
Menor de 75 minutos
ASTM D 412
1,200 %
ASTM C 1640
Menos de 75 minutos
6 meses mínimo
AASHTO T 132
ASTM C 719
3.5 kg/cm2
Ninguna falla por adhesión o
cohesión después de 5 ciclos
MEDICION:
El sellado de grietas o fisuras en losas de concreto hidráulico, se medirá tomando como
unidad el metro lineal (m.l.), con aproximación a un decimal.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada desellando de grietas o fisuras en losas de concreto
hidráulico, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro lineal. Este precio
incluye lo que corresponda por: mano de obra, herramientas, vehículos empleados en
trabajos, adquisición y acarreo de los materiales utilizados y en general todo lo necesario
para una correcta ejecución de los trabajos, sin dejar pasar el señalamiento y el cuidado
para el tiempo de reposo.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
53
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
E. P.- 5 DESAZOLVE DE CUNETAS, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-2-01001/01).
EJECUCIÓN:
La limpieza de cunetas se hará en los lugares que expresamente señale la Secretaría,
siguiendo los lineamientos estipulados en la Cláusula 2-02 de las Normas y
Procedimientos de Conservación y Reconstrucción de Carreteras.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro lineal, con aproximación a la unidad, determinado
en el lugar de la extracción.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de limpieza de cunetas y/o contracunetas, se hará
al precio unitario fijado en el contrato para el metro de cuneta desazolvada; este precio
incluye lo que corresponda por: remoción de los materiales; su carga, acarreo, descarga y
acomodo en el sitio dentro de la zona del derecho de vía y en la forma que ordene la
Secretaría, del material extraído; la utilización de la herramienta, equipo y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y los tiempos de los vehículos
empleados en los transportes, durante las cargas y descargas.
E. P.- 6 (RUT-CAR-DSC-02-002/04). DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS INCLUYENDO
CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-2-01003/01).
DEFINICIÓN:
Remoción de materiales ajenos, tales como tierra, piedras, hierbas, basura, troncos u
otros que obstruyan la entrada, salida o el interior de la alcantarilla, impidiendo el libre
escurrimiento del agua.
EJECUCIÓN:
La limpieza de alcantarillas se hará de acuerdo a lo siguiente: Deberá removerse toda la
materia extraña, como tierra, hierbas, piedras u otra, que hubiere en la alcantarilla, no solo
en sus extremos, sino a todo lo largo de la misma; El material extraído deberá depositarse
dentro del derecho de vía, donde no pueda ser arrastrado nuevamente hacia la misma
obra, la corona del camino, cunetas o contracunetas; no deberá permitirse el crecimiento
de hierbas o arbustos en la entrada y salida de las alcantarillas.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad la pieza atendida.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de limpieza de alcantarillas de losa, tubo o
abovedas, se hará al precio unitario fijado en el contrato para la alcantarilla desazolvada;
este precio incluye lo que corresponda por: remoción de los materiales; su carga, acarreo,
descarga y acomodo en el sitio dentro de la zona del derecho de vía y en la forma que
ordene la Secretaría, del material extraído; la utilización de la herramienta, equipo y mano
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
54
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y los tiempos de los
vehículos empleados en los transportes, durante las cargas y descargas.
ZONAS LATERALES DEL DERECHO DE VIA
E. P.- 7 (RUT-CAR-DSC-01-001/04). DESHIERBE, P. U. O. T.
DEFINICIÓN:
Es el despeje de la vegetación existente en el derecho de vía y en las áreas destinadas a
bancos, con objeto de evitar la presencia de materia vegetal en el cuerpo de la obra,
impedir daños a la misma y permitir buena visibilidad, de acuerdo con lo fijado en el
proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, en los cinco metros de los taludes del camino
y camellones y en las áreas que indique la dependencia, se cortará hasta una altura de
cinco centímetros (5.0 cm.) como máximo con medios manuales y en el resto de las
zonas del derecho de vía, cuando se ordene, se podrá realizar con medios mecánicos
retirando además los matorrales con altura mayor a cuarenta centímetros (40 cms);
Deberá efectuarse periódicamente principalmente las operaciones de tala y roza, ya que
la existencia de árboles y hierbas, restan visibilidad al usuario del camino, tapa parcial o
totalmente el señalamiento, propicia el incremento de la humedad del suelo entre otras.
EJECUCIÓN:
La vegetación existente en el ancho que ordene la Secretaría, de acuerdo con la
Topografía, alineamiento y características del tramo, determinado a partir de los extremos
de la carpeta asfáltica y/o de los acotamientos hacia el limite del derecho de vía, deberá
ser eliminada de manera manual o mecánica según lo estipule en cada caso esta
Secretaría, de tal forma que se logre eliminar la hierba en los acotamientos, debiendo de
realizar el desyerbe hasta el piso y cuidar que la hierba no sobrepase de treinta (30)
centímetros de altura en todo el derecho de vía y no invada los hombros de la superficie
de rodamiento, deberá evitarse las operaciones de desenraicé y quema; toda la hierba
cortada, será retirada del sitio en un plazo no mayor de dos días después de su corte.
MEDICION:
Se considerará como unidad la hectárea de superficie despejada, con aproximación de
un decimal.
BASE DE PAGO:
El pago del desyerbe por unidad de obra terminada, es decir, sin clasificar la vegetación,
comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de vegetación a mano o con equipo menor
o mayor, se hará al precio unitario fijado en el contrato para la hectárea. Este precio
unitario incluye todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de roza,
limpia, pago a tiraderos Municipales Autorizados y retiro de la hierba.
E. P.- 8 (RUT-CAR-DSC-02-004/04). RECOLECCIÓN Y RETIRO DE BASURA, P. U. O.
T. (SOBRE CALZADA Y ZONAS ALEDAÑAS).
DEFINICION:
Se efectuarán trabajos de limpieza de basura sobre la superficie de rodamiento y derecho
de vía en los que indique la Dependencia. La basura producto de estos trabajos será
depositada en los lugares Autorizados por las Presidencias Municipales.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
55
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
EJECUCIÓN:
Se efectuaran trabajos de limpieza de basura sobre la superficie de rodamiento,
acotamientos, derecho de vía y en los lugares que indique la Dependencia, la basura
producto de estos trabajos será recolectada en bolsas y/o costales que serán reciclables y
depositada en los lugares Autorizados por las Presidencias Municipales.
MEDICIÓN:
La medición se hará tomando como unidad la hectárea.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada para la recolección y retiro de basura se pagará al
precio unitario pactado en el contrato para la hectárea; este precio incluye lo que
corresponda por: recolección, carga, transporte y descarga de los materiales producto de
estos trabajos en el sitio que indique la dependencia, los cargos por utilización de
herramienta, materiales y equipo, la mano de obra, maniobras y en general todos los
insumos necesarios para la correcta ejecución de este concepto incluyendo las bolsas para
basura y pago de derechos por depositar la basura en tiraderos Municipales Autorizados.
E. P.- 9 COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN DE COLECTORES DE BASURA, P. U. O. T.
EJECUCIÓN:
La fabricación se hará de acuerdo al anexo respectivo, y/o lo indicado por la residencia de
obra, la colocación y reposición donde expresamente lo indique la dependencia,
debiendo de considerar el retiro de basura del colector cada vez que se requiera y su
depósito en los tiraderos municipales que indique en su propuesta, misma que se
considerará a una distancia promedio de treinta (30) kilómetros, debiendo obtener los
permisos necesarios para el depósito en los lugares autorizados, utilizando vehículos con
cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que
se derramen. Así mismo, se deberá considerar el desalojo de basura acumulado en los
colectores temporales autorizados por esta Dependencia, de tal manera que no vuelvan a
depositarse.
Para los escudos en la parte superior y las letras del depósito, se utilizará fondo con papel
reflejante de alta intensidad con película transparente de color según el proyecto.
MEDICION:
Se considerará como unidad la Pieza.
BASE DE PAGO:
El Pago por Unidad de Obra Terminada de la fabricación, colocación, y reposición de los
colectores de basura, y el retiro de basura, se hará al precio unitario fijado en el contrato
por Pieza, incluye lo que corresponda por: fabricación, suministro, colocación y/o
reposición de colectores; el retiro periódico de la basura, así como el equipo, herramienta,
materiales y mano de obra; los tiempos empleados en carga, descarga y transporte al
lugar de su colocación, y del equipo y personal necesario para la recolección y retiro de la
basura a los tiraderos municipales autorizados tanto de los colectores de basura que se
coloquen nuevos como los que se tengan en existencia en cada uno de los tramos objeto
de esta licitación. Incluyendo las bolsas para basura, y pago de derechos por depositar la
basura en tiraderos Municipales Autorizados.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
56
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
VIALIDAD
E. P.- 10 LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-202-001/00).
EJECUCIÓN:
Se hará de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia,
removiendo superficialmente las materias extrañas que estén acumuladas sobre los
acotamientos, como tierra y material vegetal, y cualquier objeto que impida el transito
seguro del camino empleando en su ejecución mano de obra y/o el equipo adecuado,
depositando el material producto de esta operación, en el sitio y forma que indique la
Dependencia, dentro de la zona del Derecho de Vía de la carretera.
MEDICIÓN:
La limpieza de los acotamientos se medirá tomando como unidad el metro cuadrado,
redondeando el resultado a la unidad.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de limpieza de los acotamientos, se hará al precio
fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie tratada; este precio incluye lo
que corresponda por: remoción, carga, transporte y descarga en el sitio y forma que
indique la Dependencia, de materiales producto de la limpieza; el barrido de la superficie
tratada; los cargos pro utilización de herramienta y equipo; la mano de obra que sea
empleada y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo
E. P.- 11 LIMPIEZA Y ENDEREZADO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, P. U. O. T.
(NORMA BASE N-CSV-CAR-2-05-005/01).
EJECUCIÓN:
Se procederá a la limpieza del señalamiento vertical que expresamente señale la
dependencia de acuerdo a lo que ordene la dependencia y a los procedimientos que
indican los productores de los materiales con que se elaboran las señales que se
encuentran instaladas en el tramo objeto del contrato.
MEDICIÓN:
Se tomará como unidad la pieza de señalamiento limpia y enderezada
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de pieza limpiada se hará al precio unitario fijado en
el contrato. Éste precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de agua,
jabón y/o productos de limpieza, su carga acarreo, descarga y acomodo en el sitio de los
trabajos; la utilización de la herramienta, equipo, vehículos y mano de obra necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos y el equipo de protección de obra
E. P.- 12 LIMPIEZA DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS, CON
ENDEREZADO Y REPOSICIÓN DE REFLEJANTES), P. U. O. T. (NORMA BASE NCSV-CAR-2-05-005/01).
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
57
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
OBJETIVO:
Limpieza de fantasmas con el objeto de proporcionarle una mejor visión y perspectiva al
usuario acerca de las dimensiones de la carretera. El enderezado del dispositivo y la
reposición de reflejantes tiene por objeto el señalar y prevenir a los usuarios
oportunamente cuando estos transitan de noche o en condiciones climáticas adversas.
EJECUCIÓN:
Para la limpieza de fantasmas se realizaran las siguientes actividades: colocación de
señalamiento preventivo hacia atrás y delante del frente de trabajo; limpieza a base de
soluciones liquidas especiales y de acuerdo a contrato y/o lo que indique la Secretaria; la
solución deberá aplicarse a presión y con el equipo necesario.
Para el enderezado de elementos y la reposición de reflejantes se realizaran las
siguientes actividades: colocación de señalamiento preventivo antes y después del frente
de trabajo, la distancia de colocación de este señalamiento estará regida por el contrato
y/o por lo que indique la Secretaria; enderezado de postes y remoción de reflejantes a
base de equipo mecánico o manual, dependiendo de los daños de cada reflejante y/o lo
pactado en el contrato y/o lo que indique la Secretaria.
MEDICION:
La medición se hará tomando como unidad la pieza de fantasma limpio, enderezado y con
reflejantes repuestos o limpios con aproximación a la unidad.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada para la limpieza de fantasmas se realizara en base
al precio unitario pactado en el contrato. Este precio incluye lo que corresponda por:
señalamiento preventivo antes y después del frente de trabajo; limpieza de fantasmas;
solución aplicada; equipo necesario para la aplicación de la solución, el enderezado y/o
reposición de reflejantes; cargas, transporte y descargas; almacenamientos y todo lo que
se haya establecido y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante
las cargas y las descargas de personal; esto no incluye destrozos por vandalismo; mano
de obra y todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de este concepto.
E. P.- 13 LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSVCAR-2-05-006/01).
EJECUCIÓN:
Se procederá a la limpieza de las defensas metálicas de dos o tres crestas en los lugares
que expresamente señale la Dependencia
MEDICIÓN:
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal de defensa metálica limpia..
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada por metro lineal limpiado se hará al precio unitario
fijado en el contrato. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de
agua, jabón y/o productos desengrasantes, su carga acarreo, descarga y acomodo en el
sitio de los trabajos; la utilización de herramienta, vehículos y mano de obra necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
58
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
E. P.- 14 RETIRO DE OBSTACULOS Y ANUNCIOS COMERCIALES, P. U. O. T.
(NORMA BASE N-CTR-CAR-1-02-013/00).
EJECUCIÓN:
En los lugares que expresamente lo señale la secretaria. Se procederá al retiro de
elementos que se encuentren dentro del derecho de vía tales como: piedras de gran
tamaño; árboles secos; cercas, casetas de lamina, tendajones de madera y/o de otros
materiales; anuncios comerciales sin permiso y/o fuera de especificaciones, etc.
MEDICIÓN:
Se tomará como unidad la pieza entendiéndose por ella la suma de sus partes.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de pieza retirada, se pagará al precio fijado en el
contrato. Este precio incluye lo que corresponda por: desmantelamiento, carga;
transporte, descarga y estiba; en el sitio que señale la dependencia, además de los
cargos por: herramientas, mano de obra vehículos maquinaria y equipo necesario para su
ejecución.
E. P.- 15 CONSTRUCCION DE PILETAS DE AGUA PARA AUXILIO, P. U. O. T.
EJECUCIÓN:
La construcción de las piletas de agua para auxilio, construirán en los lugares que indique
la secretaria, para reposición de las mismas que se dañen por accidentes y se harán de
mampostería de tercera clase junteada con mortero cemento-arena en proporción 1:5,
con terminado interior pulido y exterior con gusaneado de juntas; se desplantaran sobre
una base de concreto hidráulico de f’c=100 km/cm2 con agregado grueso de diecinueve
(19) mm. La mampostería deberá terminarse con aristas rectas y en la parte superior se
aplicará un chapeo pulido, las medidas serán 1.0 x 1.0 x 1.0 mts.; el espesor de las caras
laterales será de 30 cms. y el fondo será de veinticinco (25) cms.; en el fondo se dará
pendiente para que se pueda limpiar por una esquina externa, se colocara un drén de
tubo de acero galvanizado con un cople y tapón macho de trece (13) mm. De diámetro;
durante la construcción se empotrará cincuenta (50) cms. una estructura metálica
fabricada de PTR ligero y rematado con semicírculo de lámina negra Cal 16, en el que se
colocará el escudo de la Secretaría con material reflejante de alta intensidad color blanco
y sobre este película transparente de color verde con las letras recortadas y la leyenda
agua no potable también con material reflejante de alta intensidad; la estructura deberá
estar pintada con una mano de primario anticorrosivo y terminado a dos manos con
pintura color negro. Las características de las piletas corresponden a las que se
encuentran instaladas y en operación en las plataformas de auxilio instaladas en el tramo.
MEDICION:
Se considerará como unidad la PIEZA de pileta construida con las medidas indicadas.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de la pileta de agua construida, se hará al precio
unitario fijado en el contrato para la PIEZA de pileta construida, e incluye lo que
corresponda por: demolición y retiro de los escombros de la pileta por reponer,
construcción de la nueva pileta; con su base, mamposteo; pulido; gusaneado; estructura
metálica; reflejante con escudo oficial; dren de limpieza; adquisición, acarreo, transporte y
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
59
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
colocación de los materiales; llenado de agua dos veces por semana; el agua,
materiales y mano de obra necesarios, así como los equipos, herramienta, regalías, y los
tiempos de los vehículos utilizados durante las cargas, descargas y transportes y en
general todo le necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
E. P.- 16 AGUA PARA PILETAS, P. U. O. T.
EJECUCIÓN:
El agua para piletas de auxilio, consistirá primeramente en la limpieza de las mismas, a
través del dren de limpieza al menos una vez a la semana, el llenado de piletas con agua
limpia dos veces por semana en las plataformas de auxilio instaladas en el tramo.
MEDICION:
Se considerará como unidad de obra terminada, el METRO CUBICO de agua depositada
en las piletas.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada del agua utilizada en el llenado de piletas, se hará
al precio unitario fijado en el contrato para el M3 de agua, e incluye lo que corresponda
por: adquisición, regalías, transporte, y deposito del agua en las piletas; mano de obra en
la limpieza de las piletas y la estructura; vaciado del agua, así como los equipos,
herramienta y los tiempos de los vehículos utilizados durante las cargas, descargas y
transportes y en general todo le necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
E. P.- 17 MANTENIMIENTO DE PANTALLAS Y RADIOS, P. U. O. T.
EJECUCIÓN:
El mantenimiento de pantallas y radios de auxilio, comprenderá lo que corresponde a:
1. Para las pantallas de mensajes variables: El pago mensual del consumo de
energía eléctrica, el pago mensual de las comunicaciones vía telefonía celular
para la programación de las mismas y el pago de al menos un servicio de
mantenimiento y limpieza de pantalla y sus paneles por año, así como del interior
de los accesos al puente de trabajo (columnas) y limpieza en general de la
estructura de las pantallas.
2. Para la programación de las pantallas en horarios complementarios, se deberá
disponer permanentemente de un equipo de computo portátil, con las siguientes
características mínimas, Disco duro de 120 GB, 2GB en memoria Ram, Tarjeta de
video, Tarjeta de red inalámbrica, unidad combo DVD/CD-RW, complementado
con un modem tipo GM28 y cable USB a serial, batería de larga duración y
dispositivo para conexión del modem a corriente directa; dispositivo bluetooth,
lector de tarjetas y cámara integrada de 2 MP mínimo.
3. Para los radios instalados en las plataformas de auxilio vial, se requerirá del
servicio de energía eléctrica para el radio base, instalación al inicio de los trabajos
de la antena y radio base de comunicación; suministro e instalación de un
repetidor de señal; desinstalación de radio base y antena al final del periodo de los
trabajos, así como el transporte y entrega del mismo en el sitio que indique la
Dependencia.
4. Al menos un servicio de limpieza y mantenimiento, con reposición de botones de
llamado (una vez al año) y calcomanías de instrucciones (dos veces al año), en los
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
60
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
quince radios de servicio; limpieza de celdas solares en la parte superior de las
torres de auxilio y reposición de pintura del poste hasta una altura de tres metros.
5. Para la coordinación de los trabajos, se requiere de cuatro equipos de radio portátil
(tipo Nextel) para la comunicación con la Residencia de General de Conservación
de Carreteras (1), la Residencia de Obra (2) y la Sobrestantía de Obra(1) con el
personal de la empresa.
MEDICION:
Se considerará como unidad de obra terminada, el JUEGO de mantenimiento ejecutado,
en caso de atraso en los pagos de la energía eléctrica o telefonía, en cada juego se
penalizarán los precios unitarios proporcionalmente con los días no cubiertos, según el
desglose que presente el contratista en su propuesta.
De la misma manera, los servicios de mantenimiento de equipos, deberán ejecutarse
dentro de los tres primeros meses del contrato y en cada ejercicio presupuestal, en caso
de no ejecutarse, se ajustarán los precios unitarios para amortizar el importe total de las
omisiones.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada del mantenimiento de pantallas y radios, se hará al
precio unitario fijado en el contrato para el Juego de mantenimiento ejecutado, e incluye lo
que corresponda por: a) Para las pantallas: pago del servicio de energía eléctrica y
comunicación por telefonía celular para dos pantallas y la estación con equipo de
programación; servicio de mantenimiento y limpieza de estructura, paneles de
instrumentos y pantalla; b) Para los radios: transporte, montaje e instalación de radio base
para comunicaciones; suministro instalación y operación de un repetidor de señal;
mantenimiento y limpieza de torres y paneles solares, con reposición de botones de
llamado y calcomanías de instrucciones; pintura de postes, retirando la pintura dañada;
energía eléctrica para radio fijo; desinstalación, transporte y entrega de antena, radio,
repetidor y demás instrumentos de estación fija en el sitio que indique la Secretaría o la
Residencia de Obra; c) Para la comunicación con la Dependencia, la renta y
mantenimiento de cuatro equipos de radio portátil.
E. P.- 18 CUADRILLA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO MENOR
FUERA DE CATALOGO, P. U. O. T.
EJECUCIÓN:
La cuadrilla para trabajos diversos de mantenimiento menor fuera de catálogo, estará
formada por dos (2) ayudantes para trabajos generales; se considerará la parte
proporcional de tres horas de retroexcavadora por semana de trabajo y la parte
proporcional de una camioneta de tres toneladas para traslado del personal y acarreo de
los materiales de trabajo para ellos.
Los trabajos serán programados con la Residencia de Obra conforme a las necesidades
del tramo a fin de ajustar las jornadas completas.
MEDICION:
Se considerará como unidad de obra terminada, la Jornada de trabajo que se utilice en los
trabajos de mantenimiento menor fuera de catálogo.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
61
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de la cuadrilla para trabajos diversos de
mantenimiento menor fuera de catálogo utilizada, se hará al precio unitario fijado en el
contrato para la Jornada de trabajo de dos ayudantes generales, e incluye lo que
corresponda por: salarios por la mano de obra, transporte del personal de ida y vuelta a
los sitios en que se requiera; así como los equipos menores y herramienta y la parte
proporcional de los tiempos de los vehículos y equipos utilizados durante las cargas,
descargas y transportes y en general todo le necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
E. P.- 19 FRESADO DE PAVIMENTO Y COLOCACION DE MEZCLA DE
GRANULOMETRIA DENSA, INCLUYENDO ASFALTO, P. U. O. T. (Norma BASE NCSV-CAR-4-02-001/03, N- CSV-CAR-3-02-006/10 y CSV-CAR-4-02-003/03)
EJECUCIÓN:
Se realizará en el o los subtramos comprendidos en el programa de reconstrucción, y se
ejecutará mediante el equipo adecuado, con el que se logre efectuar las siguientes
operaciones “in situ”: se cortará en frío el espesor que indique la dependencia del
pavimento existente. Se deberá verificar que el material del piso descubierto tenga una
compactación de noventa y cinco por ciento (95) % como mínimo, respecto al P.V.S.M.
obtenido en la prueba AASHTO estándar, con tolerancia de 2%, en un espesor no menor
de veinte centímetros (20) cm. En caso contrario, deberá compactarse al noventa y cinco
por ciento (95) % ya indicado.
A continuación se verificará la calidad del material recuperado en base a la normatividad
vigente, en caso de que sea utilizable, se diseñará el proporcionamiento de la mezcla
adecuada y posteriormente, se adicionará la cantidad de material grueso nuevo necesaria
para cumplir con la normatividad y se homogeneizará con el mismo equipo de
recuperación, se le agregará del orden del cuatro (4) % de residuo asfáltico o el que se
determine en el diseño de la mezcla recuperada, la mezcla obtenida deberá perfilarse y
rehabilitarse como base asfáltica de quince (15) cm de espesor, la mezcla así obtenida
será tendida en el ancho fijado de manera uniforme, sobre la superficie tratada, de
acuerdo con las indicaciones de la Dependencia, procediendo a perfilar y compactar el
material hasta el alcanzar el noventa y ocho (98) % de la Masa Volumétrica Máxima
obtenida en la prueba Marshall. Especificaciones para capas estabilizadas, Norma NCTR-CAR-1-04-003/00. Y lo que aplique de la Norma N-CSV-CAR-4-02-001/03;
posteriormente, el espesor faltante de cinco (5) cms. se completara con concreto asfáltico
de granulometría densa. En caso de que el material recuperado no cumpla con la calidad
mínima para su tratamiento, este se utilizara para arrope de taludes considerando una
distancia máxima de acarreo de 5 km., sin que interfiera al drenaje longitudinal del tramo,
y el espesor cortado se repondrá con carpeta asfáltica de granulometría densa en capas
no mayores a cinco centímetros (5 cm) de acuerdo a la norma CSV-CAR-4-02-003/03.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro cúbico (M3) del material tratado y del
complementario determinado en la capa construida, así mismo se considerará lo indicado
en la Norma N-LEG-3, Ejecución de Obras, de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte.
BASES DE PAGO.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
62
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
En el pago por unidad de obra terminada de recuperación del material de pavimento
actual para formar una base asfáltica y la mezcla densa que se coloque en la zona de
corte, se harán al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de
cada concepto; este precio incluye lo que corresponda por: utilización de equipo en corte
en frío; disgregado del material recuperado, incorporación del material asfáltico en la
mezcla con material recuperado (NO INCLUYE LA ADQUISICIÓN), material pétreo
grueso, homogeneizado de la mezcla con recuperado y elaboración de la mezcla densa;
tendido en los espesores y ancho especificados; utilización del equipo para perfilar y
compactar el material al grado fijado; afinamiento para dar el acabado superficial; los
cargos de utilización del equipo adicional necesario, en caso de no utilizar el material
recuperado, su acarreo y almacenamiento hasta 16 km. De distancia; herramienta y mano
de obra; consumos y desperdicios; y los tiempos de vehículos empleados en los
transportes durante las cargas y las descargas, además de todo lo que corresponda del
párrafo de “EJECUCION” y/o lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
E. P.- 20 BACHEO SUPERFICIAL CONTINUO CON CONCRETO ASFALTICO, P. U. O.
T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-2-02-003/00 y N-CSV-CAR-2-02-004/03.
EJECUCIÓN:
El concreto asfáltico de granulometría densa para bacheo superficial de espesor variable,
con cemento asfáltico AC-20 para su ejecución se procederá conforme a lo señalado en el
inciso 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones de esta Secretaria
o su actualización de la Norma Base; para el corte, se deberá utilizar compresor con
aditamentos para corte o un equipo de recuperación y/o fresado ajustable con un ancho
mínimo de sesenta (60) cms. y/o lo que indique la dependencia así como realizar el corte
de los bordes con cortadora de disco como se indica en la especificación correspondiente,
la compactación se deberá realizar con equipo pata de elefante o similar, el riego de liga
deberá aplicarse el mínimo necesario sobre la superficie por tratar y además deberá retirar
el material suelto producto del cuadrado del bache en el sitio y forma que ordene la
dependencia dentro de la zona del derecho de vía donde no se obstruya el drenaje de la
carretera.
1.- La planta para producción del concreto asfáltico, se deberá instalar en un sitio más
cercano a la obra, en donde no provoque daños al medio ambiente.
2.- La mezcla al salir de la planta de producción deberá tener una temperatura de
mezclado entre 160 y 155 ºc, al inicio de la compactación deberá tener una temperatura
entre 149 y 143 ºc para lograr con el equipo adecuado 95% mínimo de compactación con
el peso volumétrico máximo determinado por el método marshall.
3.- Para garantizar la seguridad al usuario, en todos los subtramos donde se construya
carpeta de concreto asfaltico de inmediato se colocaran vialetas de construcción previo al
pintado final del tramo.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro cúbico del material compacto, con aproximación de
un decimal, determinado en la caja abierta del bache.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de bacheo superficial con concreto asfáltico, sé
hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico de mezcla compactada.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
63
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Este precio incluye lo que corresponda por: corte y remoción del material inadecuado y su
extracción, carga, acarreo, descarga y acomodo en el lugar que ordene la dependencia
dentro del derecho de vía; compactación del material de la superficie descubierta, al grado
y espesor que sean ordenados, suministro, carga acarreo y aplicación de los productos
asfálticos para el riego de impregnación, si se requiere y para el riego de liga y la mezcla
asfáltica, así como lo que corresponda de lo señalado en el inciso 3.01.03.081-H.03 de las
Normas para Construcción e Instalaciones de esta Secretaria, incluyendo además, las
cargas, acarreos y descargas de la mezcla, de la plataforma al lugar de utilización y los
tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las
descargas, además todo lo necesario para una correcta ejecución de estos trabajos.
E. P.- 21 CEMENTO ASFALTICO (NORMA BASE N-CMT-4-05-001/06) AC-20, P. U. O.
T.
Se realizara de acuerdo al inciso; 076-H.06. Del libro de Normas para Construcción e
Instalaciones. Editado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo
además el producto asfaltico AC-20 grado PG, el equipo de incorporación y en general
todo lo necesario para el suministro e incorporación del producto asfaltico.
E. P.- 22 RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-302-002/13).
EJECUCIÓN:
La aplicación del riego de sello premezclado sincronizado se realizará de acuerdo con lo
señalado en la NORMA BASE; N-CSV-CAR-3-02-002/00, N-CSV-CAR-3-02-002/09, NCSV-CAR-3-02-002/13 y N-CMT-4-04/08, con la modificación de que al material pétreo se
le dará un tratamiento previo de premezclado con emulsión catiónica de rompimiento
rápido diluida, como se indica a continuación:
a) El material pétreo a tratar será colocado en una plataforma de trabajo, o bien se puede
premezclar en planta estacionaria, fuera de la superficie de rodamiento de la carretera, y
deberá estar en condiciones tales que el material pétreo no se contamine con las
maniobras de premezclado.
b) El material pétreo será acamellonado de manera similar a como se elabora una mezcla
asfáltica por el sistema de mezcla en el lugar.
c) La emulsión catiónica de rompimiento rápido se diluirá con agua en proporción en
volumen, de 40% de emulsión y 60% de agua, cuidando que sea a la emulsión a quien se
le incorpore el agua y no en forma inversa; el agua a utilizar deberá estar exenta de
contaminantes. Antes de aplicar al material pétreo la disolución obtenida deberá tener una
consistencia homogénea.
d) Sobre el material pétreo se aplicará la disolución de emulsión agua previamente
calentada a una temperatura entre 30 y 40 grados centígrados, en proporción aproximada
de 140 lt/m3 de material pétreo, cuidando que el residuo asfáltico de la mezcla sea de
2.5% en peso o el que en su momento sea determinado por el laboratorio; Se deberá
observar que el mezclado se haga de manera que se obtenga un producto homogéneo.
e) El mezclado deberá realizarse en forma rápida, antes de que ocurra el rompimiento de
la emulsión.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
64
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
f) La aplicación del riego de sello se realizará de manera sincronizada y de acuerdo a lo
que se menciona en la Cláusula 3.01.03.082-F de las Normas para Construcción e
Instalaciones de esta Secretaría.
g) El equipo que se utilizara para su aplicación será por medio de un camión que contenga
tanto material pétreo, como material asfaltico para que garantice un adecuado tendido de
ambos materiales y una correcta sincronización en los tiempos de aplicación y así
garantizar su adherencia con el pavimento por tratar.
h) Para garantizar la seguridad al usuario, en todos los subtramos donde se aplique riego
de sello premezclado sincronizado, de inmediato se colocaran vialetas de construcción
previo al pintado final del tramo.
MEDICIÓN:
La medición se hará el metro cuadrado de conformidad con lo dispuesto en el inciso
3.01.03.082-G.03 de las Normas para Construcción e Instalaciones
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de la aplicación del riego de sello con material
premezclado, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado de
cada uno de los materiales pétreos empleados; este precio incluye además de lo indicado
en la NORMA BASE N-CSV-CAR-3-02-002/00 de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte y el inciso 3.01.03.082-H.03 de las Normas para Construcción e Instalaciones,
lo que corresponda por: valor de adquisición de la emulsión catiónica de rompimiento
rápido y del agua para efectuar el premezclado; la carga, acarreo y descarga de la
emulsión y del agua; la elaboración de la disolución emulsión-agua, su calentamiento e
incorporación al material pétreo; y la construcción de la plataforma y/o planta estacionaria
para efectuar el trabajo de premezclado y en general todas las actividades, materiales, y
equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
E.P. 23 BASE ASFALTICA, NORMA BASE N-CSV-CAR-4-02-005/003 y N-CMT-4-02003/04
Sobre la base hidráulica terminada se construirá una capa de Base Asfáltica de 0.20 m de
espesor, dicha capa se elaborará en planta con materiales procedentes de los bancos que
elija el contratista y cemento asfaltico AC-20 según diseño propuesto por el licitante con
material pétreo de tamaño máximo de 38.1 mm (1-1/2”).
El tendido se realizará con máquina extendedora y/o motoconformadora en dos capas de
10 cm, dicha capa se compactará al 95 % de su Peso Volumétrico determinado en la
Prueba Marshall.
El equipo de trituración y cribado deberá contar con lo menos con un dispositivo para el
despolve, procurando que el material fino pase por la malla 200, resulte menor del 5% ;
adicionalmente cuando se trate de materiales triturados parcialmente se deberá garantizar
que dichos materiales tengan por lo menos del orden del 30 % de trituración, por lo que es
recomendable en su caso contar con un primario, un secundario y dos tolvas
dosificadoras de manera que se proporcione una buena granulometría.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
65
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Dado que se utiliza cemento asfáltico AC-20, la mezcla deberá realizarse a una
temperatura entre los 140°C y 165°C. La mezcla al momento de colocarla en la
pavimentadora deberá tener una temperatura no menor a 135°C. La temperatura se
medirá en el camión antes de descargar en la máquina pavimentadora. La compactación
se efectuará inmediatamente después de tendida la mezcla y antes de que su
temperatura baje a menos de 130°C.
1.
Riego de impregnación.
Sobre la superficie de la Base Hidráulica, superficialmente seca y barrida, se aplicará en
todo el ancho de la sección así como en las zonas laterales que formen el pavimento, un
riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.5 l/m2. y/o lo que
determine el laboratorio encargado del control de calidad.
El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la cláusula
076-D del Libro 3, Parte 01, Título 03, así mismo deberá cumplir con las Normas de
Calidad establecidas en el inciso 011-B.04.f del Libro 4, Parte 01, Título 03, y para su
aplicación con la cláusula 080-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.
2.
Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico (base asfáltica).
Sobre la superficie de la capa de base asfáltica debidamente terminada se aplicará en
todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica a razón de
0.6 l/m2. y/o lo que determine el laboratorio encargado del control de calidad.
El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la cláusula
076-D del Libro 3, Parte 01, Título 03, así mismo deberá cumplir con las Normas de
Calidad establecidas en el inciso 011-B.04.f del Libro 4, Parte 01, Título 03, y para su
aplicación con la cláusula 080-F del Libro 3, Parte 01, Título 03.
3.
Emulsiones.
Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de
calidad y recepción de la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en
cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro cúbico de base asfáltica compactada, con
aproximación de un decimal, determinado en la superficie por atender.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de base asfáltica, sé hará al precio unitario fijado en
el contrato para el metro cúbico de mezcla compactada. Este precio incluye lo que
corresponda por: corte y remoción del material inadecuado y su extracción, carga,
acarreo, descarga y acomodo en el lugar que ordene la dependencia dentro del derecho
de vía; compactación del material de la superficie descubierta, al grado y espesor que
sean ordenados, suministro, carga acarreo y aplicación de los productos asfálticos para el
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
66
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
riego de impregnación y para el riego de liga y la mezcla asfáltica, así como lo que
corresponda de lo señalado en el inciso 3.01.03.081-H.03 de las Normas para
Construcción e Instalaciones de esta Secretaria, incluyendo además, las cargas, acarreos
y descargas de la mezcla, de la plataforma al lugar de utilización y los tiempos de los
vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, además todo
lo necesario para una correcta ejecución de estos trabajos.
E. P.- 24 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO PLANITOP 18, EN
PASAJUNTAS Y REPARACIONES PARCIALES, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSVCAR-3-02-011/03).
EJECUCION:
En los lugares donde no aparezcan los pasajuntas entre losas de la carpeta de concreto
hidráulico y las zonas menores que requieran reparación, se procederá a la preparación
de las cajas para la colocación de las barras pasajuntas o para reparaciones parciales,
con producto epóxico del tipo Panitop-18 o uno similar en características de resistencia y
rapidez de fraguado, como se indica a continuación:
a).- Primeramente, se harán las cajas para alojar las barras pasajuntas, por medio de
cortes con disco a una profundidad de 15 mm. adicionales a medio espesor de la losa,
mas medio diámetro de las barras (176 mm.); con un ancho de 20 mm. Adicionales
ambos lados del diámetro de las barras (72 mm.) y con una longitud 40 mm. mayor que
mitad de la longitud de las barras (240 mm.).
b).- Se limpiarán las cajas de todo material suelto y polvo y se dejarán las superficies
inferior y de fondo con una leve rugosidad no mayor de 5 mm.
c).- Se realizará la mezcla del producto epóxico, según la cantidad de cajas preparadas
para utilizar el producto elaborado.
d).- Se pondrá especial cuidado en el fraguado del producto epóxico, debiendo controlar
la temperatura del mismo con humedad suficiente para evitar fisuras por contracción.
e).- En el caso de reparaciones parciales, en las caras de contacto con losas contiguas,
se deberá colocar la membrana aislante a base de poliestireno de baja densidad de 5
mm. de espesor (tipo bajo-alfombra), y en los 50 mm. superiores, el aislante rígido de baja
densidad de 12 mm. de espesor en donde se alojara la junta de dilatación (tipo unicel).
MEDICION:
Se considerará como unidad el decímetro cúbico de producto aplicado, con aproximación
a una decimal de la unidad, determinando el volumen, antes de efectuar el relleno de las
cajas y zonas reparadas.
BASE DE PAGO:
El pago de unidad de obra terminada del epóxico aplicado, se hará al precio unitario fijado
en el contrato para el decímetro cúbico de epóxico. Este precio incluye lo que
corresponda por: corte y cuadratura de la superficie y áreas a reparar, remoción del
material de desecho, escarificado de las superficies; limpieza de las paredes de la caja;
adquisición del producto epóxico, carga acarreo y descarga al lugar de utilización;
colocación de tirillas aislantes de baja densidad (flexible y rígida); protección durante los
tiempos de reposo del producto, y el tiempo de los vehículos empleados en los
transportes durante las cargas y descargas y en general todas las actividades, materiales,
mano de obra y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, sin dejar
pasar el señalamiento y el cuidado para el tiempo de cundo antes de abrir a la circulación.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
67
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
E. P.- 25 DEMOLICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS, P. U. O. T.
Las demoliciones que se ejecuten se sujetaran a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-102-013/00 o su última actualización e incluirán además, los acarreos hasta el sitio de
depósito de los materiales de desperdicio o utilizables, así como los tiempos de los
vehículos utilizados para tal efecto, se pagar por cada metro cubico de demolición e
incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.
E. P.- 26 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, P. U. O. T. (Norma anterior INCISO
3.01.02.022.H.01 e)
Las excavaciones que se ejecuten se sujetaran a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-101-007/00 o su última actualización e incluirán además, los acarreos hasta el sitio de
depósito de los materiales de desperdicio o utilizables, así como los tiempos de los
vehículos utilizados para tal efecto y se pagara por cada metro cubico que se desaloje
hasta el lugar indicado por la dependencia e incluye todo lo relacionado para su correcta
ejcucion.
E. P.- 27 CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICION DE CAPA SUBRASANTE, P. U. O. T.
(NORMA BASE N-CSV-CAR-4-02-004/03).
EJECUCION:
La formación y compactación al noventa y cinco por ciento (95%) por unidad de obra
terminada corresponde a la construcción de la capa subrasante de treinta (30)
centímetros de espesor compacto en la caja abierta subyacente; por lo que el Contratista
deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además
de lo señalado en el inciso 3.01.01.-005-H.11 de las Normas para Construcción e
Instalaciones, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos
de los bancos de préstamo que proponga el Contratista cumplan los requisitos para capa
subrasante estipulados en las Normas de Calidad de los Materiales, ya sea que deba
efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables para capa
subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3”)
que contengan, o bien deban disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho
tamaño máximo de setenta y seis (76) milímetros (3”).
MEDICION:
La medición se hará en la capa subrasante, tomando como base el volumen del material
ya compactado. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la
unidad.
BASE DE PAGO:
El mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material
seleccionado, por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato
para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluyen lo
que corresponda por: adquisición, regalías, desmonte, despalme y extracción del material
de los bancos que proponga el contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaria sea
adecuada para la construcción de la subrasante; acamellonado, permisos de explotación
de bancos de agua; carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del
agua para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
68
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
de la óptima para compactación; mezclado; tendido; compactación al grado fijado;
afinamiento para dar el acabado superficial y los tiempos de los vehículos empleados en
el transporte del agua; durante las cargas y las descargas.
Además de lo anteriormente señalado deberá incluir lo correspondiente por los acarreos
del material seleccionado para la construcción de la capa subrasante.
E. P.- 28 CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICION DE BASE HIDRAULICA, P. U. O. T.
(NORMA BASE N-CSV-CAR-4-02-004/03).
EJECUCION:
La construcción de la base hidráulica de veinte (20) centímetros de espesor compacto, se
llevara a cabo utilizando materiales de tamaño máximo de 38 mm. (1 1/2”) procedentes de
los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula
3.01.03.074-F de las Normas para Construcción e instalaciones.
MEDICION:
La medición de la base hidráulica se efectuará de acuerdo con lo indicado en el inciso
3.01.03.074-G.04 de las Normas para la Construcción e Instalaciones. Se tomará como
unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.
BASE DE PAGO:
Las subases y las bases por unidad de obra terminada se pagarán a los precios fijados en
el contrato para el metro cúbico compacto, según el grado de compactación. Estos
precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de
bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su
clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio, en
el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la
planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial ó total; cargas y
descargas de los materiales : todos los acarreos y desperdicios de los cribados, locales
necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los
almacenamientos; extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua;
permisos de explotación de bancos de agua y materiales pétreos ; operaciones de
mezclado, tendido y
compactación al grado fijado; reducción de volumen por
compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para
dar el acabado superficial; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas; además para el banco seleccionado por el
contratista, lo que corresponda por el acarreo de los materiales hasta el sitio donde se
colocaran en la obra. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto
Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con
los requisitos que ésta le solicita par la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya
sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.
Además de lo anteriormente señalado, incluirá lo correspondiente por los acarreos del
material seleccionado para la construcción de la base hidráulica.
E. P. 29 ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS (NORMA BASE NCTR-CAR-1-04-009/06).
DEFINICION:
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
69
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Las carpetas de concreto hidráulico son las que se construyen mediante la colocación de
una mezcla de agregados pétreos, cemento portland y agua, para proporcionar al usuario
una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y
segura, tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los
vehículos hacia las capas inferiores del pavimento.
EJECUCION:
La construcción de Las losas de concreto hidráulico se llevaran a cabo en los subtramos
donde indique la dependencia, y en las dimensiones que marque el proyecto para lo cual
se realizaran las siguientes operaciones: las pasajuntas y barras de amarre para losas de
concreto hidráulico con juntas, se colocaran de acuerdo con lo indicado en el proyecto o
aprobado por la secretaria.
Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contracción, serán barras
lisas con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por la secretaria y con
sus extremos libres de rebabas cortantes. Se colocaran antes del colado del concreto
hidráulico mediante silletas o canastas metálicas de sujeción que las aseguren en la
posición correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos
longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta del pasajuntas se someterá a un
tratamiento antiadherente, con grasa, una funda de plástico u otro procedimiento
aprobado por la secretaria para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en
la junta. Las pasajuntas que se pongan en las juntas transversales de construcción, de
expansión y de emergencia, serán iguales a las que se utilicen en las juntas de
contracción y se colocaran con el mismo alineamiento y espaciamiento. Antes de colocar
el armado de las silletas se deberá colocar una membrana de polietileno de alta densidad
con el fin de evitar la pérdida de humedad así como el contacto directo con la base
hidráulica antes del colado.
MEDICION:
La medición se hará tomando como unidad el juego de pasajuntas.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada para la construcción de las losas de concreto
hidráulico con pasajuntas intermedias se pagara al precio unitario pactado en el contrato
este precio incluye lo que corresponda por: adquisición del acero para pasajuntas,
adquisición del poliducto para encamizado de pasajuntas, acero para silletas, membrana
de polietileno, amarres, carga, transporte y acarreo; operación de colado, construcción y
adquisición del concreto hidráulico, y los tiempos de los vehículos empleados en los
transportes durante las cargas y las descargas, y todos los insumos necesarios para la
correcta ejecución de este concepto.
E.P. 30 MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD P.U.O.T
EJECUCIÓN.- Sobre la base hidráulica terminada, en todo lo ancho de la sección, así
como en las paredes de las losas aledañas, se colocara una membrana polietileno de alta
densidad con las siguientes características
La membrana que se coloque en la base hidráulica previo al colado de las losas deberá
tener las siguientes caracteristcas:
 Tejido de Alta resistencia
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
70
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
 Con resistencia a la tensión de la urdimbre EN AMBOS SENTIDOS de 100 kN/m
 Elongación (EN10319) MD 14% (+/- 3%) / CMD 14% (+/- 3%)
 Con funciones de separación y refuerzo.
 Duración estimada de 25 años mínimos.
 Resistencia a la Perforación dinámica (EN 918) 6mm (+4mm).
 Resistencia a la punción estática (EN 12236) 14kN (-0.1 kN).
 Tamaño de Apertura (EN 12956) 100 UM (+/- 50 UM).
 Permeabilidad al Agua (EN 11058):0.005 m/s (-0.1m/s).
MEDICION.- la medición será determinando la superficie cubierta con la membrana,
tomando como base la longitud y ancho fijados en el proyecto y lo ordenado por la
secretaria. se considera como unidad el m2. sin considerar los traslapes, redondeando el
resultado a la unidad.
BASE DE PAGO.- el pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el
contrato para el metro cuadrado de superficie cubierta, conforme a lo ordenado por la
secretaria; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de las
membranas en condiciones físicas, y de todos los materiales necesarios; su acarreo hasta
el lugar de la obra; almacenamiento, su transporte hasta el sitio del trabajo, colocación de
la membrana en forma indicada por la secretaria, mermas y desperdicios y en general
todos los trabajos derivados de la colocación de las membranas.
E. P. 31 ENCAMIZADO DE PASAJUNTAS INTERMEDIAS P.U.O.T. (NORMA BASE
N-CTR-CAR-1-04-009/06).
DEFINICION:
Los pasajuntas son elementos que sirven para la transferencia de cargas entre losas,
tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos
hacia las losas aledañas del pavimento.
EJECUCION:
los pasajuntas y barras de amarre para losas de concreto hidráulico con juntas, se
colocaran de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la secretaria.
Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contracción, serán barras
lisas con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por la secretaria y con
sus extremos libres de rebabas cortantes. Se colocaran antes del colado del concreto
hidráulico mediante silletas o canastas metálicas de sujeción que las aseguren en la
posición correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos
longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta del pasajuntas se someterá a un
tratamiento antiadherente, con grasa, una funda de plástico u otro procedimiento
aprobado por la secretaria para garantizar el libre movimiento longitudinal de las losas en
la junta. Las pasajuntas que se pongan en las juntas transversales de construcción, de
expansión y de emergencia, serán iguales a las que se utilicen en las juntas de
contracción y se colocaran con el mismo alineamiento y espaciamiento. Antes de colocar
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
71
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
el armado de las silletas se deberá colocar una membrana de polietileno de alta densidad
con el fin de evitar la pérdida de humedad así como el contacto directo con la base
hidráulica antes del colado.
MEDICION:
La medición se hará tomando como unidad la pieza de funda para encamizado.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada para el encamizado de pasajuntas intermedias se
pagara al precio unitario pactado en el contrato este precio incluye lo que corresponda
por: adquisición del poliducto para encamizado de pasajuntas, amarres, carga, transporte
y acarreo; fijación en la operación de colado, y los tiempos de los vehículos empleados en
los transportes durante las cargas y las descargas, y todos los insumos necesarios para la
correcta ejecución de este concepto.
E. P.- 32 REHABILITACION DE LOSAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-3-02-010/03).
DEFINICION:
Comprende los trabajos a realizar sobre la superficie de la subbase, para construir los
pavimentos de concreto con cemento Portland y con la forma, dimensiones, resistencias,
procedimientos, calidad, tolerancias y acabados indicados en el proyecto y/u ordenadas
por la Secretaría.
Materiales
En la elaboración de la mezcla y la construcción de las losas de concreto hidráulico del
pavimento, se emplearán materiales que en lo general cumplan con lo establecido en los
Capítulos 4.01.02.004 y 4.01.02.005 de las Normas de Calidad de los Materiales editados
por la Secretaría, debiendo cumplir especialmente con los requisitos de calidad que a
continuación se señalan:
Materiales pétreos.
a).Estos materiales se sujetarán al tratamiento o tratamientos necesarios para cumplir
con los requisitos de calidad que se indican en cada caso, debiendo el contratista prever
las características en el almacén y los tratamientos necesarios para su ulterior utilización.
El manejo y/o almacenamiento subsecuente de los agregados, deberá hacerse de tal
manera que se eviten segregaciones o contaminaciones con substancias u otros
materiales perjudiciales y de que se mantenga una condición de humedad uniforme, antes
de ser utilizados en la mezcla.
b).El agregado grueso será grava triturada totalmente con un tamaño máximo de
treinta y ocho (38) milímetros y con la secuencia granulométrica que se indica a
continuación:
GRAVA
DENOMINACION DE LA MALLA
2”
1 ½”
3/4”
3/8”
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
% QUE PASA
100
95 – 100
35 – 70
10 – 30
72
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
0–5
Núm. 4
El contenido de substancias perjudiciales en el agregado grueso, deberá tener los
porcentajes máximos que se indican en la siguiente tabla:
SUBSTANCIAS PERJUDICIALES
Partículas deleznables
Partículas suaves
Pedernal como impureza
Carbón mineral y/o lignito
% MAXIMO
0.25
5.0
1.0
1.0
El agregado además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:
Desgaste “Los Angeles”
Intemperismo Acelerado
* Utilizando sulfato de sodio.
40% máximo
12% máximo (*)
Cuando la muestra esté constituida por material heterogéneo y se tengan dudas de su
calidad, la Secretaría podrá ordenar se efectúen pruebas de desgaste de los Ángeles,
separando el material sano del material alterado o de diferente origen, así como pruebas
en la muestra constituida por ambos materiales en la que estén representados en la
misma proporción en que se encuentren en los almacenamientos de agregados ya
tratados o en donde vayan a ser utilizados. En ninguno de los casos mencionados se
deberán obtener desgastes mayores de cuarenta por ciento (40%).
En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado grueso, a juicio de
la Secretaría se llevará a cabo la determinación de la pérdida por intemperísmo
acelerado, la cual no deberá ser mayor de doce por ciento (12%), en el entendido que el
cumplimiento de esta característica no excluye las mencionadas anteriormente.
c).El agregado fino o arena deberá tener un tamaño máximo de nueve punto
cincuenta y uno (9.51) mm. con la secuencia granulométrica que se indica a continuación:
ARENA
DENOMINACION
3/8”
Núm. 4
Núm. 8
Núm. 16
Núm. 30
Núm. 50
Núm. 100
Núm. 200
% QUE PASA LA MALLA
100
95 – 100
80 – 100
50 – 85
25 – 60
10 – 30
2 – 10
4 máximo
La arena no deberá tener un retenido de cuarenta y cinco por ciento (45%), entre dos (2)
mallas consecutivas; además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad:
Equivalente de arena
Módulo de finura
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
80% mínimo
2.3 mínimo
3.10 máximo
73
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Intemperismo Acelerado
* Empleando sulfato de sodio
10% máximo (*)
El contenido de substancias perjudiciales en la arena, no deberá exceder los porcentajes
máximos siguientes:
SUBSTANCIAS PERJUDICIALES
Partículas deleznables
Carbón mineral y/o lignito
% MAXIMO
1.0
1.0
En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad del agregado fino, a juicio de la
Secretaría se llevará a cabo la determinación de la pérdida por intemperismo acelerado, la
cual no deberá ser mayor de 10%, en el entendido de que esta condición no excluye las
mencionadas anteriormente.
Cemento
Se empleará cemento portland normal que cumpla respectivamente, con los requisitos
físicos y químicos que se señalan en las cláusulas 4.01.02.004-B y 4.01.03.004-C de las
normas de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Agua
El agua que se emplee en la fabricación del concreto deberá ser potable, y por lo tanto,
estar libre de materiales perjudiciales tales como aceites, grasas, materia orgánica, etc.
Asimismo, no deberá contener cantidades mayores de las substancias químicas que las
que se indican en la siguiente tabla, en partes por millón:
SUBSTANCIAS PERJUDICIALES
Sulfatos (convertidos a Na2SO4)
Cloruros (convertidos a NaCl)
Materia Orgánica (oxido consumido en medio ácido)
Turbiedad y/o lignito
p.p.m. MAX
1,000
1,000
50
1,500
Aditivos
Podrá emplearse un aditivo del tipo D, reductor de agua y retardante, con la dosificación
requerida para que el fraguado inicial de la mezcla, a la temperatura estándar de veintitrés
grados centígrados (23C), no se produzca antes de dos (2), ni después de cuatro (4)
horas, a partir de la finalización del mezclado. Sus características deberán estar en
conformidad con los requisitos de calidad indicados en la Cláusula 4.01.02.004-H, de las
Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con objeto de alcanzar la resistencia de proyecto en el menor tiempo posible, será
necesario la utilización de un aditivo acelerante de tal manera que las molestias que se
puedan causar a los usuarios, sean en el menor tiempo posible.
Para asegurar la trabajabilidad de la mezcla, también podrá utilizarse un agente inclusor
de aire, con los requisitos que señala la Cláusula 4.01.02.004-1. De las Normas de
Calidad de los Materiales de la Secretaría de comunicaciones y Transportes.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
74
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Mezcla de concreto hidráulico
El diseño de la mezcla (proporcionamiento), utilizando los agregados provenientes de los
bancos y ya tratados, quedará a cargo del contratista y será propuesto a la Secretaría,
cuya aprobación por parte ésta no liberará al contratista de la obligación de obtener en
obra, la resistencia y todas las demás características para el concreto fresco o
endurecido, así como los acabados de la obra. Durante la construcción, la dosificación de
la mezcla de concreto hidráulico se hará en peso y su control durante la elaboración, se
hará bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.
La mezcla deberá tener un módulo de resistencia a la tensión por flexión ( r), de 45
kg/cm2 como mínimo a los 28 días, y un revenimiento promedio de cinco (5)
centímetros al momento de su colocación, pero nunca deberá ser menor de dos
punto cinco (2.5), ni mayor de seis (6) centímetros.
La resistencia a la tensión por flexión ( r), se verificará en especímenes moldeados
durante el colado del concreto, correspondientes a vigas estándar de 15 x 15 x 50
centímetros, compactando el concreto por vibrocompresión y una vez curados
adecuadamente se ensayarán aplicando las cargas en los tercios del claro.
La elaboración de la mezcla se hará bajo la responsabilidad exclusiva del Contratista.
Membrana de curado
Para el curado de la superficie de concreto recién colado deberá emplearse membrana
protectora, la que deberá cumplir con los requisitos de calidad que se describen en la
Cláusula 4.01.02.004-L de las Normas de Calidad de los materiales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
De preferencia se utilizará un componente cuya base sea agua y parafina de
pigmentación blanca.
Barras de amarre
En las juntas que muestra el proyecto y/o en los sitios que indique la Secretaría se
colocarán barras de amarre, con el propósito de evitar el corrimiento o desplazamiento de
las losas. Las barras serán corrugadas, de acero estructural, con limite de frecuencia (fy)
de cuatro mil doscientos (4,200) kilogramos por centímetro cuadrado, debiendo quedar
ahogadas con las losas, en las dimensiones y la posición indicada en el proyecto.
Material sellante para las juntas
El material sellante para las juntas de contracción o de construcción deberá ser elástico,
resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades
adherentes con el concreto y permitir las dilataciones y contracciones que se presenten
en las losas, sin agrietarse, debiéndose emplear productos a base de silicón, los cuales
deberán solidificarse a temperatura ambiente.
Neopreno en tiras para las juntas de las losas sepultadas.
Las tiras de neopreno para las juntas de las losas sepultadas, deberán colocarse
precisamente sobre las juntas aserradas en las losas correspondientes a las zonas de
transición del pavimento de concreto hidráulico a pavimentos de base granular y concreto
asfáltico. Estas tiras de neopreno deberán ser de una sola pieza con una dimensión de
diez (10) centímetros de ancho y cinco (5) mm de espesor. Previamente a su colocación,
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
75
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
deberán sellarse las juntas, de la misma manera que las de las losas visibles y aplicarles
algún pegamento compatible con el concreto y el neopreno.
Transporte
El transporte de los agregados y/o mezcla se efectuará de preferencia en camiones, sean
mezcladores o no, pero previniendo cualquier pérdida de humedad o material; asimismo,
se procederá a su lavado con agua a presión cuando se tengan residuos que puedan
afectar el buen comportamiento del concreto. La Secretaría fijará de acuerdo con el
contratista los intervalos de esta operación.
En el caso de emplear camiones no mezcladores, éstos deberán contar con caja revestida
de lámina, cubierta que evite la evaporación de la mezcla y mecanismos que depositen la
mezcla en forma satisfactoria, sin segregaciones. La caja deberá estar perfectamente
limpia antes de ser utilizada con nuevas mezclas.
Cuando el concreto fresco se deposite en el lugar del colado con canales o tubos, se
dispondrá éstos de tal manera que se prevenga cualquier segregación de los materiales.
El ángulo de caída deberá ser lo suficientemente pronunciado para lograr el fácil
movimiento de las revolturas, pero sin que se clasifiquen los agregados.
EJECUCION:
Colado
La superficie de la subbase y/o base estabilizada con cemento debidamente impregnada
sobre la que se colocará el concreto fresco deberá estar perfectamente limpia.
Ligeramente humedecida y exenta de substancias ajenas al concreto.
La colocación y compactación del concreto se hará dentro de los treinta (30) minutos
siguientes a su elaboración.
Su compactación se llevara a acabo adecuadamente desde la superficie con vibradores
de inmersión y de regla, en ese orden.
Además, se deberá considerar un aditivo acelerante que garantice una puesta de
operación del tramo antes del tradicional tiempo de 28 días.
Acabado superficial
El acabado superficial longitudinal del concreto recién colado podrá proporcionarse,
mediante llanas mecánicas y, a continuación, mediante el arrastre de tela de yute o
bandas de cuero. Posteriormente con un equipo de texturizado se procederá a realizar
transversalmente mediante una rastra de alambre en forma de peine, con una separación
de 20 milímetros, ancho de dientes de 3.17 milímetros, con una profundidad máxima de
6.4 milímetros y mínima de 3.2 milímetros a todo lo ancho de la superficie pavimentada.
Esta operación se realizara, cuando el concreto esté lo suficiente plástico para permitir el
texturizado pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya hacia los surcos
formados por esta operación.
El acabado final deberá proporcionar una superficie de rodamiento con las características
mínimas de seguridad (índice de perfil), que se indican en seguida.
Una vez terminados los trabajos de construcción de las losas correspondientes a un día y
durante las siguientes 48 horas, el contratista se obligará a realizar los estudios
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
76
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
necesarios para garantizar el acabado final de la superficie de rodamiento. Dichos
estudios consistirán en la determinación del perfil longitudinal, empleando perfilógrafo de
Hveem, el cual puede ser sustituido por un equipo similar, que produzca los mismos
resultados. El índice de Perfil medido por este medio deberá arrojar valores menores a 40
centímetros por kilómetro (24 pulgadas/milla), para cualquier tramo individual de 160
metros (0.1 milla); el valor del Índice de Perfil para todo el tramo construido en el día
deberá ser menor que 30 cm/km (18 pulgada/milla) y la longitud con valores de Índice de
Perfil entre 30 y 40 cm/km no deberá exceder del 10% de la longitud del tramo construido
en un día (Método de Prueba California 523 “Evaluation of Profile” del Departamento de
Carreteras de California). Los perfilogramas se obtendrán haciendo mediciones en la línea
de centro de cada carril de circulación en el sentido longitudinal de la carretera. Para
garantizar estos resultados, se recomienda que después de que el texturizado longitudinal
sea terminado y cuando el concreto aún trabajable, la superficie del pavimento sea
verificada para encontrar depresiones o salientes mediante una regla de tres metros de
largo. La regla deberá ser operada desde la orilla del pavimento, colocada paralelamente
al eje del mismo y pasada sobre su superficie, avanzando no más de la mitad de su
longitud en etapas sucesivas. Cualquier corrección requerida será llevada a cabo
inmediatamente pasando la llana longitudinalmente sobre el área por corregir. Esta
operación se podrá realizar tan pronto como las operaciones de tendido lo permita, pero
previamente al texturizado transversal. Si los valores del Índice de Perfil antes
especificado son excedidos, el contratista deberá fresar la superficie endurecida para
corregir los defectos y hasta lograr que dichos valores del Índice de Perfil no sean
excedidos.
Los valores indicados en la tabla de tolerancias, por lo que respecta a Índice de perfil, se
refieren al valor obtenido para todo el pavimento construido y se obtendrán de la suma de
las irregularidades medidas en tramos de 60 m dividiéndola entre la longitud total del
tramo construido. El valor máximo aceptable será de 19 cm/km (12 pulgadas/milla)
correspondiente a carreteras con curvas de menos de 600 m de radio.
Para efectos de frenado, el contratista deberá garantizar, mediante estudios que realice
quien designe la Secretaría para ello, que la carpeta terminada presente una resistencia al
rozamiento que, al medirse con el equipo Mu-Meter, arroje un valor igual o mayor de siete
décimas (0.7) en condiciones de pavimento mojado y a velocidad de 75 km/hr; la medición
se realizará por lo menos sobre la huella de la rodera externa. (ASTM E-670, última
edición)
Durante el tiempo de endurecimiento del concreto, deberá protegerse la superficie de las
losas contra acciones accidentales de origen climático, de herramientas o del paso de
equipo o seres vivos.
Curado
El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto
empiece a perder su brillo superficial. Esta operación se efectuará aplicando en la
superficie una membrana de curado a razón de un litro por metro cuadrado, para obtener
un espesor uniforme de un milímetro, que deje una membrana impermeable y consistente
de color claro y que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla del concreto
fresco. Su aplicación debe realizarse preferentemente con irrigadores mecánicos a
presión, con equipo del tipo CMI-TC-250 o similar.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
77
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
El espesor de la membrana podrá reducirse si de acuerdo con las características del
producto que se use se puede garantizar su integridad, cubrimiento de la losa y duración
de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la membrana de curado.
Juntas
Después del curado de las losas se procederá al corte de las juntas longitudinales y
transversales con discos abrasivos si se realizan los cortes en seco o con discos de
diamante en caso que se realicen con agua. Este corte deberá realizarse cuando el
concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecución y antes
de que se produzcan agrietamientos no controlados. El contratista será el responsable de
elegir el momento propicio. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno deberán
ser demolidas y retiradas.
Las juntas deberán ajustarse a las dimensiones y
características consignadas en el proyecto. En su construcción deberán tomarse en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Las juntas se clasifican:
Longitudinales, aserradas con barras de amarre (TIPO A)
Transversales de construcción aserradas (TIPO B)
Transversales de construcción con barras de amare (TIPO C)
Transversales de construcción de emergencia (TIPO D)
Las juntas longitudinales aserradas (Tipo A) con barras de amarre se construirán en los
sitios que indique el proyecto de acuerdo a lo indicado en el CROQUIS No. 1.
Las juntas transversales de contracción aserradas (Tipo B) en los sitios que indique el
proyecto, de acuerdo con la SECCIÓN ESTRUCTURAL TIPO que corresponda y con lo
indicado en el CROQUIS No. 2.
Las juntas transversales de construcción con barras de amarre (Tipo C) se construirán en
los lugares predeterminados para finalizar el colado del día, coincidiendo siempre con una
junta transversal de contracción pero alineada perpendicularmente al eje de la carretera,
estas juntas se construirán a tope.
Cuando por causas de fuerza mayor sea suspendido el colado por mas de 30 minutos, se
procederá a construir una junta transversal de emergencia con la que se suspenderá el
colado hasta que sea posible reiniciarlo. Las juntas transversales de emergencia (tipo D)
son exactamente iguales que las transversales de construcción (Tipo C), excepto que en
general no coincidieran con una junta transversal de construcción. Las juntas de
emergencia deberán quedar dentro del tercio de la longitud de la losa en que se ubiquen;
para ello, si es necesario se demolerá el concreto del primer tercio medio de la losa si
dentro de el ocurre la emergencia, haciendo así coincidir la junta de emergencia con la
junta de contracción inmediata anterior; si la emergencia ocurre en el último tercio de
colado de la losa, se demolerá esta en la longitud necesaria para que la junta de
emergencia quede en tercio central de la longitud de la losa.
Las ranuras aserradas deberán inspeccionarse para asegurar que el corte se haya
efectuado hasta la profundidad deseada. Toda materia extraña que se encuentre dentro
de todos los tipos de juntas deberá extraerse mediante aire a presión o agua a presión;
cualquiera de estos procedimientos deberá garantizar la limpieza total de la junta. A
continuación se procederá al curado de las superficies laterales, inmediatamente después
de que se hayan resanado, si esto hubiere sido necesario.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
78
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
La longitud de las losas en el sentido longitudinal estará marcada en las secciones tipo
correspondientes con una tolerancia de 5 cm. en más o menos.
Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que se dañen los bordes de las
juntas por impactos del equipo o de la herramienta, que se estén utilizando en la obra.
El colado de franjas adyacentes se deberá realizar engrasando las paredes de las losas
previamente coladas, En ambos tipos de juntas, deberá evitarse la desviación en su
alineamiento, respecto al proyecto.
Tolerancias
Para dar por terminada la construcción de las losas de concreto hidráulico se verificarán el
alineamiento, la sección transversal en su forma, espesor, anchura y acabado, de acuerdo
con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría con las siguientes
tolerancias:
Pendiente transversal con respecto a la del
proyecto.
Coeficiente de fricción inicial de la superficie
de rodamiento.
Indice de Perfil
a) en tangentes o curvas R600 m
b) en curvas de 300 m R600 m
Profundidades de depresiones
En el 80% como mínimo del número total de
los espesores determinados.
En el 20% como máximo del número total de
los espesores determinados.
R= Radio de curvatura
Er= Espesor Real
E = Espesor de diseño
± 0.5 %
0.40 mínimo
11 cm/km
19 cm/km
0.5 cm.
Ere
ere-0.2 cm.
La profundidad de las depresiones se determinará colocando una regla de tres metros de
longitud, el contratista deberá considerar una regla y operación de la misma por cada
frente de tendido.
Por otra parte se considera que un concreto hidráulico cumple con el requisito de
resistencia fijada en el proyecto cuando se verifique lo siguiente:
Que el promedio del módulo de resistencia a la tensión por flexión, de cada cinco
especímenes consecutivos, sea igual o mayor que la resistencia a la tensión por flexión
fijada en el proyecto ( r=45 kg/cm2) a los mismos 28 días de edad.
Que en los mismos cinco especímenes a que se refiere el subpárrafo anterior, cuando
menos cuatro tengan una resistencia igual o mayor que el noventa por ciento (90%) de la
resistencia fijada en el proyectos para los mismos (28) días de edad.
MEDICION:
Las losas de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se medirán tomando
como unidad el metro cúbico de concreto, con el modulo de resistencia a la tensión por
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
79
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
flexión fijado en el proyecto. Los volúmenes construidos se cubicarán en las mismas losas
por medio del seccionamiento a cada 4.5 m y siguiendo el método de promedio de áreas
extremas.
BASE DE PAGO:
En las losas de concreto hidráulico que construirá el pavimento, se considerará el
volumen fijado por el proyecto y se pagará al precio fijado en el metro cúbico. Este precio
unitario incluye lo que corresponda por. Derechos y regalías para la extracción ó
adquisición del agua y de bancos de materiales, cualquiera que sea la clasificación,
instalaciones y desmantelamientos de planta; alimentación de la planta; cribados,
desperdicios de los cribados, trituración total ó parcial; cargas y descargas de los
materiales, todos los acarreos y maniobras necesarias para los materiales y desperdicios
de ellos, adquisición del cemento portland, del tipo fijado en el proyecto y sus acarreos y
desperdicios y de los aditivos que se requieran en el lugar de la obra; carga, acarreos y
descarga de los materiales, formación de los almacenamientos en la obra, de todos los
materiales; la amortización del valor de fabricación o adquisición de los moldes y su
transporte, preparación , colocación, materiales necesarios y remoción de los moldes;
elaboración del concreto con el cemento y aditivos que se requieran, acarreo de la mezcla
desde el sitio de su fabricación hasta el sito de su colocación, agua para el
humedecimiento de la base de apoyo de las losas; humedecimiento de los moldes
acabado superficial y corrección de las imperfecciones mediante llana o fresado;
texturización; curado de losas y de juntas aserradas, aserrado de juntas y corrección de
sus bordes si es necesario, limpieza de las juntas y sellado; el acero para las pasajuntas,
incluyendo su transporte y colocación; neoprenos y adhesivos necesarios, incluyendo su
colocación; los tiempos de los vehículos empleados en transportes, durante las cargas y
descargas; construcción del tramo de prueba previo a los trabajos de pavimentación,
protección alas estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas durante la
construcción, verificación de los acabados y texturizados y en general todo lo que
corresponda a lo indicado en el inciso 3.01.03.84-H.01 del libro 3, parte 01 y Titulo 03 de
las Normas Para la Construcción e Instalaciones de esta Secretaría; así mismo debe
considerarse dentro del precio unitario del concepto; los trabajos necesarios para
garantizar el transito adecuado del equipo de pavimentación, en el tendido del concreto
hidráulico, durante la construcción de la losa de rodamiento. Después de haberse
concluido con la construcción de la losa de rodamiento, y, a fin de desvanecer o eliminar
el desnivel de 25 cm. que quede entre la losa de rodamiento y el acotamiento ó sobre
ancho utilizado para construir los sobreanchos que fueron requeridos, de tal forma que la
nueva pendiente del talud, quede comprendida entre el hombro y el cero del talud.
El contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido
tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los
frentes de trabajo.
Aceptación.
Para la aceptación final de la nueva estructura del pavimento, en las áreas en las que se
efectuarán los trabajos de pavimentación, deberá verificarse que sus respectivos
espesores promedio realmente obtenidos, sean iguales que los correspondientes de
proyecto, con las tolerancias en menos que se indican en la siguiente tabla:
CAPA
Estructura total del pavimento
Losas de concreto hidráulico
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
TOLERANCIAS
1 cm.
0.2 cm.
80
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
E. P.- 33 REPOSICION DE JUNTAS DE DILATACION ENTRE LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO INCLUYENDO LIMPIEZA Y SELLADOR, P. U. O. T. (NORMA BASE NCSV-CAR-2-02-005/02).
EJECUCION:
En lugares donde las juntas de dilatación entre losas de la carpeta de concreto hidráulico,
se encuentren deterioradas, se procederá a la reposición de las juntas como se indica a
continuación:
a).- Como primer paso se hará la remoción del residuo restante del sellador existente y/o
que se encuentre en mal estado; se utilizarán equipos mecánicos o manuales adecuados
para que no dañen la ranura de la junta, deben evitarse los cepillos ranuradores en forma
de “V” porque tienden a socavar las esquinas del depósito y puede fácilmente despostillar
el concreto circundante, cuidando no exceder un ancho del orden de 9 mm.
b).- Si después de eliminar el sellador dañado, el depósito no es el adecuado para el
nuevo sellador, se procederá a cortar el depósito para ensancharlo y darle forma; ya sea
con discos en seco o discos de diamante en húmedo; de lo contrario si el depósito ofrece
las dimensiones adecuadas, no será necesario hacer trabajos de ensanchamiento.
c).- Se realizará la limpieza de las paredes de la junta con medios mecánicos o manuales
adecuados, de forma tal que la superficie quede exenta de polvo, tierra o rastros visibles
de sellador existente, de tal manera que se asegure una buena adherencia con el nuevo
producto y de su comportamiento a largo plazo, no se deben usar solventes químicos
para lavar el depósito de junta.
d).- Después de verificar que la junta este limpia, libre de humedad y sin obstrucciones; se
colocará el fondo de junta de espuma (tirilla de respaldo) de poliolefina extruida, de
preferencia de una piel exterior no absorbente y una red interior de celda abierta y de
celda cerrada, para una absorción de agua < 0.20g/ml (ASTM D 1623) y un esfuerzo a la
tensión de 2.45kg/cm2 (ASTM D 1622); procurando que el diámetro de la tirilla sea un 255
mayor que el ancho de la junta. La colocación se llevará a cabo con el equipo adecuado
para su perfecta instalación, recomendándose el uso de un rodillo de doble ruedo,
cuidado que la tirilla de espuma quede a una profundidad apropiada.
e).- Inmediatamente después de la colocación de fondo de junta, se aplicará un sellador
elástico con base en poliuretano-alquitrán resistente al ataque biológico y a derrames de
combustible y aceites, con elongación a la ruptura de 6005 aprox.; la aplicación por
vertido en frío se puede llevar acabo con la ayuda de una pistola cerrada de calafateo o
una jarra con pico; procurando que el llenado del sellador se haga hasta 2-3 mm. abajo
del borde superior; dándole algún tiempo del curado antes de abrir al tránsito, el mismo
deberá ser de bajo modulo y fluidez suficiente para autonivelarse.
MEDICION:
Se considerará como unidad el metro lineal aplicado, con aproximación a la unidad,
determinando la longitud directamente de la junta de dilatación tratada.
BASE DE PAGO:
El pago de unidad de obra terminada del resellado de la junta de dilatación, se hará al
precio unitario fijado en el contrato para el metro lineal de junta de dilatación resellada.
Este precio incluye lo que corresponda por: barrido de la superficie, remoción del sellador
existente., corte del depósito para ensanchado y darle forma en caso necesario; limpieza
de las paredes de la junta, adquisición, carga acarreo y descarga al lugar de utilización de
fondo de espuma; colocación de tirilla de respaldo; adquisición, carga, acarreo y descarga
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
81
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
al lugar de utilización del sellador elástico con base en poliuretano-alquitrán; aplicación del
sellador elástico; los tiempos de reposo, así como de los vehículos empleados en los
transportes durante las cargas y descargas y en general todas las actividades, materiales
y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, sin dejar pasar el
señalamiento y el cuidado para el tiempo de curado antes de abrir a la circulación.
E. P.- 34 MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON ASFALTO MODIFICADO
CON POLIMERO, P. U. O. T. (NORMA BASE N-CSV-CAR-3-02-005/10).
EJECUCION:
El Concreto Asfáltico para carpetas de granulometría densa con cemento asfáltico AC-20
modificado, para su ejecución, se seguirá en todo lo que corresponda, con lo señalado en
las
normas N-CSV-CAR-3-02-005/06, N-CSV-CAR-3-02-005/10, N-CTR-CAR-1-04006/09, y N-CMT-4-05-002/01, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de
esta Secretaria.
Es importante mencionar que adicionalmente se deberá de cumplir con todo lo indicado
en al Norma N-CSV-CAR-3-02-005/06 (CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA
DENSA), a excepción del criterio de bonificación o sanción considerado en el punto H.2.
INDICE DE PERFIL. En el que para esta obra no se aplicarán bonificaciones o sanciones
derivadas de la medición del índice de perfil. Únicamente se considerará el criterio de
aceptación o rechazo del subtramo medido. Se aceptará cuando el índice de perfil haya
sido de treinta y un centímetros por kilómetro (31 cm/km) como máximo. Y se rechazará
con cualquier lectura mayor a la indicada. Debiendo el contratista efectuar la corrección
en el subtramo rechazado conforme al inciso H.2.5 (Corrección de la Superficie de la
carpeta de granulometría densa). Así mismo quedan vigentes todos los demás incisos del
punto H.2. INDICE DE PERFIL, que no se contraponen con este criterio de aceptación o
rechazo.
Por último, para el apartado H.4. RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, sólo aplicará para esta
obra lo indicado en el inciso H.4.1., El inciso H.4.2.quedará sin efecto para esta obra.
Antes de aplicar la carpeta de concreto asfaltico, se realizará una medición con el
perfilometro para definir espesores sobre la zona previamente bacheada, y
posteriormente, una segunda medición en un lapso no mayor de 7 días con las tolerancias
establecidas para su aceptación, corrección o rechazo.
Para garantizar la seguridad al usuario, en todos los subtramos donde se construya
microcarpeta, de inmediato se colocaran vialetas de construcción previo al pintado final del
tramo.
MEDICIÓN:
Se considerará como unidad el metro cúbico de material compacto al grado señalado,
determinando el volumen
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de Concreto Asfáltico con cemento asfáltico AC-20
modificado en carpetas, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico
de mezcla compactada al noventa y cinco por ciento (95%); este precio incluye lo que
corresponde de lo señalado en la norma N-CSV-CAR-3-02-005/04 de esta Secretaría;
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
82
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
incluyendo el acarreo del concreto asfáltico, en la distancia entre el banco de extracción
de los materiales pétreos para su elaboración y la mezcla al sitio de aplicación; suministro,
carga acarreo y aplicación para el riego de liga, a razón de 0.7 lt/m2 con emulsión catiónica
de rompimiento rápido y la mezcla asfáltica, el producto asfaltico, el agente modificador, el
equipo de incorporación y en general todas las actividades, materiales y equipo
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
E. P.- 35 CEMENTO ASFALTICO AC-20 MODIFICADO CON POLIMERO, P. U. O. T.
(NORMA BASE N-CMT-4-05-002/06 ASFALTOS MODIFICADOS)
Se realizara de acuerdo al inciso; 076-H.06. Del libro de Normas para Construcción e
Instalaciones. Editado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo
además el producto asfaltico, el agente modificador, el equipo de incorporación y en
general todo lo necesario para el suministro e incorporación del producto asfaltico y el
modificador.
E. P.- 36 MARCAS EN PAVIMENTO (PINTURA NORMAL) EN RAYAS, P. U. O. T. (EN
RAYAS CENTRALES Y LATERALES). (NORMA BASE N-CSV-CAR-2-05-001/01).
EJECUCIÓN:
La aplicación de la pintura y microesfera se realizará de acuerdo con lo señalado en la
Cláusula 3.01.02.042 F de las Normas para Construcción e Instalaciones con una
dosificación de 57 lts/km. de pintura y 900 gr/ltr. de microesfera en rayas de quince (15)
centímetros de ancho, blanca o amarilla.
con el fin de garantizar la seguridad al usuario, estas actividades deberán de realizarse
inmediatamente después de que se hayan terminado los trabajos en la superficie de
rodamiento.
MEDICIÓN:
Se considera como unidad el metro lineal efectivo de raya pintada en el pavimento para el
ancho ordenado.
BASE DE PAGO:
La aplicación de la pintura y microesfera, por unidad de obra terminada, se hará al precio
fijado en el Contrato para el metro lineal correspondiente de longitud efectiva. Este precio
unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición o de fabricación de los
materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y de pintado; cargas,
transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras, mano de
obra y equipo requerido para las operaciones previas (punteo), para el pintado; mermas y
desperdicios; los demás materiales para la ejecución del trabajo y los tiempos de los
vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, así como el
equipo de protección de obra durante la ejecución de los trabajos.
E.P.-37 VIALETAS CONVENCIONALES DE ALTA INSTENSIDAD BIDIRECCIONALES,
P. U. O. T. (NORMAS BASE N-CSV-CAR-3-05-003/02 y N-CTR-CAR-1-07-004/02).
EJECUCIÓN:
Las vialetas se colocarán en las rayas del señalamiento horizontal del pavimento, del tipo
y con la separación que estipule el proyecto de acuerdo con el Manual de Dispositivos
para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras cuidando que los reflejantes se
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
83
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
orienten en la dirección de circulación de los vehículos; la fijación al pavimento deberá
hacerse cuando la temperatura ambiente sea la recomendada por el fabricante y
protegiendo las vialetas colocadas de la acción de los vehículos en circulación de manera
adecuada, hasta que haya transcurrido el tiempo mínimo que también recomiende el
fabricante, para la perfecta fijación de la vialeta.
En la raya central se colocará sobre la línea o en el espacio entre líneas si así está
pintado el tramo y en los lados, se colocarán a un costado de la línea por el lado externo.
MEDICIÓN:
Se hará tomando como unidad la PIEZA de vialeta colocada.
BASE DE PAGO:
El pago por unidad de obra terminada de reposición de vialetas, se hará al precio unitario
fijado en el contrato para la pieza colocada. Este precio incluye lo que corresponda por:
adquisición de la vialeta con dos reflejantes (de acrílico de alta intensidad o esferas de
cristal); suministro del pegamento para su colocación; preparación de la superficie donde
será colocada la vialeta; cargas, acarreo, descarga, transporte y almacenamiento de las
vialetas y del pegamento que recomiende el fabricante, para la perfecta fijación de la
vialeta; colocación; utilización de la mano de obra, equipo, herramienta y dispositivos de
seguridad para la correcta ejecución de los trabajos.
EQUIPO MINIMO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA:
CANTIDAD
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
DESCRIPCION Y CAPACIDAD MINIMA
2
1
Finisher (Pav. Asf.) con sensores electrónicos.
Motoconformadora
2
1
1
2
2
3
1
4
1
2
Compactador neumático
Perfiladora / Fresadora
Equipo/camión para tendido de riego de sello sincronizado
Petrolizadora.
Cortadoras de concreto
Retroexcavadora con martillo hidraulico (al menos una con martillo)
Barredora mecánica autopropulsada.
Camiones volteo
Pavimentadora (Conc. Hidr.)
Regla vibratoria
84
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
2
2
1
2
2
2
4
1
Revolvedoras de 6 m3. y/o las necesarias
Camioneta tipo pick up
Pintarrayas
Compactador doble rodillo
Vibrador de concreto.
Compactadores tipo PR-8
Compactadores tipo "bailarina"
Pipa de agua
El equipo anteriormente descrito no es limitativo y se tendrá que complementar con el
necesario según los diferentes conceptos de obra por ejecutar.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
85
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CENTRO S. C. T. GUANAJUATO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DECARRETERAS
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
E.C.1
PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS,
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.
El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:
a)
Previamente al inicio de los trabajos, deberá obtener la autorización de la Secretaría
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y pesca en cuanto al funcionamiento de sus
plantas procesadoras fijas y móviles.
b) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del
equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los Reglamentos y a las Normas
técnicas ecológicas expedida por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos
Naturales y pesca, en especial las Normas de la Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y pesca, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes
provenientes de procesos de combustión en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88 sobre
partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control
de contaminantes provenientes de procesos de combustión de diesel en fuentes fijas;
para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas
de asfalto y trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a
fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos
c)
Hacer las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez
concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.
d) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso
de que se descubran vestigios Arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las
Autoridades correspondientes.
En todos estos casos, como se establece en el libro LEG Parte 3, “Ejecución de Obras”,
Norma N.LEG-3/00-D.4.2 "El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que
cause a la Dependencia o a terceras personas; con motivo de la ejecución de las obras, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por la Dependencia o por violación a las leyes y reglamentos en vigor".
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
86
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
E.C.2
OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA ASEGURAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA
OBRA
Conforme lo previene la Norma N-CAL-1-01/05 de la Normativa para la Infraestructura del
Transporte, el Contratista estará obligado a presentar o contratar un laboratorio de campo de
reconocida experiencia y capacidad, para que se lleven a cabo los muestreos y pruebas de
laboratorio que garanticen que la calidad de los materiales de construcción y la obra
ejecutada, cumplan con las normas y/o especificaciones marcadas por la Secretaría.
Adicionalmente la empresa deberá de Contratar un laboratorio, independiente al que se
menciona en el primer párrafo que se encargue por parte de la Empresa de la verificación de
Calidad. Reportando sus observaciones de manera oportuna al Residente de Obra,
Superintendente de la empresa y al personal de dirección de la misma.
Los costos que se deriven por concepto de los dos laboratorios mencionados deberá la
empresa reflejarlos en sus indirectos de obra.
La empresa no podrá dar inicio a ninguno de los trabajos, hasta en tanto su laboratorio de
campo haya sido verificado, calificado y validado por personal de la Unidad General de
Servicios Técnicos de la S.C.T. Este servicio tendrá un costo para la empresa de $8,456.00
mas I.V.A. y deberá de reflejarlo en sus indirectos de obra.
E.C.3
LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.
El contratista queda obligado a colocar en cada uno de los tres lugares que le indique la
Dependencia, un "Letrero Informativo de la Obra" de dos punto cuarenta y cuatro (2.44 m) por
cuatro punto ochenta y ocho (4.88 m) con la leyenda que oportunamente se le proporcione.
Cada letrero se formará con un bastidor metálico con perfiles comerciales adecuados y
resistentes a la acción del viento. Sobre el bastidor se colocará una lámina del número
dieciocho (18) doblándola hacia atrás y atornillándola en todo el perímetro. Para el fondo del
letrero y la leyenda alusiva se usará vinil adherible de color blanco, y material reflejante alta
intensidad color blanco y película transparente según los colores indicados en el proyecto, con
duración de un año. Se le dará un mantenimiento adecuado limpiando con agua y jabón al vinil
y aplicando una reposición de reflejante si se requiere cada año a la estructura. Ver el anexo
respectivo. A los postes de las señales se colocara sobre un dado de concreto hidráulico de
f’c=250 kg/cm2 de 50 x 50 cm. armado con anclas que soporten con cuatro espárragos a cada
uno de los postes, quedando 60 cm. cimentado en el terreno y un metro de altura del dado
mas otro metro de poste de estructura hasta el inicio del bastidor de la lamina quedando una
distancia del nivel del terreno al bastidor de 2.00 mts.
La elaboración, colocación y mantenimiento de estos tres (3) letreros será por cuenta del
Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra. Y se representará en el
análisis de los costos de indirectos con un acorde con las condiciones del mercado.
E.C.4
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD
La Constructora atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de
seguridad y salvaguarda que garanticen la integridad física de los usuarios de la carretera,
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
87
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
puentes e instalaciones y la de los trabajadores que participan en la obra.
4.1 La Constructora deberá cumplir con la señalización que viene enmarcada en el
Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, editado por
la S.C.T. y en la E.C. 5
4.2 El personal que labora para la Constructora deberá de contar con el equipo adecuado
de seguridad, de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
4.3 La Constructora deberá contar con la constancia en la que se acredite que ha afiliado
al IMSS a los trabajadores asignados a la obra.
4.4 La Constructora que labore en tramos carreteros deberá disponer de un seguro de
daños a terceros, vigente desde el inicio de la obra hasta que retire sus equipos y
limpie el tramo carretero.
4.5 La edad mínima de los trabajadores contratados por la Constructora será la
contemplada en la Ley Federal del Trabajo.
4.6 La Constructora dispondrá de un inventario completo de dispositivos, equipos y
materiales indispensables y completos para señalización de la obra y protección
personal de los trabajadores.
4.7 Cuando ocurra algún accidente por causas fortuitas, la Supervisora y la Constructora
atenderán de inmediato las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente
al SCT las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos posibles.
4.8 La Constructora mantendrá las áreas y los entornos de la obra, con el máximo de
limpieza y visibilidad.
E.C.5.- SEGURIDAD EN LA OBRA.
5.1 La empresa constructora deberá disponer de una brigada compuesta por un residente
y personal debidamente adiestrado para encargarse exclusivamente del manejo y la
conservación del señalamiento, así como de la instalación y mantenimiento de todo el
equipo de seguridad, empleando un vehículo provisto de señalamiento luminoso
(torretas de color ámbar). El número de personas que formen dicha brigada será
independiente del personal que sea empleado como bandereros.
5.2 Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo, deberá tener chalecos
de señalamiento color naranja. Además, el personal de la brigada de señalamiento y
los bandereros deberán contar con banderolas reflejantes.
5.3 Todos los vehículos y la maquinaria que utilice la Constructora deberán tener
rotulada, de manera visible, la razón social de la empresa.
5.4 Todos los vehículos y la maquinaria deberán contar con torretas de color ámbar y
tener en perfecto estado el sistema de iluminación propia del equipo.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
88
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
5.5 En los trabajos nocturnos (si los hubiera), se deberá disponer del número de unidades
móviles de iluminación necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en
los diferentes frentes de trabajo.
5.6 No se podrá dar inicio a los trabajos si no se cuenta con los elementos de seguridad
que se describen en los incisos anteriores. Se debe considerar dentro del cargo de
indirectos, la brigada de señalamiento y el equipo solicitado.
La omisión será motivo de descalificación.
5.7 De presentarse un congestionamiento vehicular durante los trabajos de
reconstrucción, la Constructora estará obligada a suspender dichos trabajos y retirar
su equipo hasta que se resuelva el problema de tránsito.
E.C.6
POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS
El contratista contratara conjuntamente a su nombre y al de la Dependencia durante el
periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el de la recepción definitiva de las
obras objeto del contrato, un seguro que cubrirá daños a terceros imputables a las
obras y/o tramos a cargo del contratista y comprenderá los daños corporales y
materiales que se susciten durante el desarrollo de la mismas. Dichos seguros deberán
ser de carácter ilimitado en lo que respecta a los daños corporales. El contratista
entregara a la Dependencia para su aprobación las pólizas y los certificados de seguro
antes de la fecha de iniciación de los trabajos.
El monto máximo del deducible del seguro será del 10% del importe del seguro. La
cobertura mínima del seguro será por $ 500,000.00.
Lo correspondiente a la erogación por concepto de adquisición de dichos seguros
deberá de considerarlo el contratista dentro de los indirectos de la obra.
E.C.- 7 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Durante la ejecución de las obras objeto del contrato y hasta que estas le sean recibidas, el
Contratista estará obligado a presentar para su aprobación un proyecto de señalamiento
que cumpla con las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual
de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, de esta Dependencia, en
la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta
que haya colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y dispositivos de
protección respectivos en la forma y condiciones indicada en dicho Capítulo.
La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales, dispositivos de protección y
uniformes del personal, así como los bandereros, serán a cargo del Contratista y por lo
tanto su costo deberá considerarlo en los costos de indirectos en un desglose detallado,
acorde con las condiciones del mercado y renovaciones razonables de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos a desarrollar, además una vez terminada la obra se pondrá a
disposición de la dependencia este señalamiento.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
89
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Los uniformes del personal deberán ser utilizados desde el primer día de inicio de los
trabajos, por lo que en caso de no cumplir con esta disposición, se retendrá el uno por
ciento (1%) del importe de los trabajos en cada estimación, y en caso de que se acumule el
veinte por ciento (20%) del plazo para la ejecución de los trabajos sin que esto se
regularice, se ajustará el porcentaje de indirectos que se cargue a los precios unitarios.
Además, el Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al
tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los
movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.
Los dispositivos de protección se representarán en un porcentaje en el análisis de los
costos de indirectos, presentando para ello el desglose detallado que le dio origen.
ANEXO I
SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION CON TECNOLOGÍA LED (Diodos
Electro-Luminosos) O VMS (CARTELES DE MENSAJES VARIABLES), UTILIZADOS
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
DEFINICIÓN:
El señalamiento y dispositivos para protección de obras son aquellas señales y elementos
que se colocan de manera provisional, con el fin de garantizar la integridad de las
personas y las obras, durante la ejecución de los trabajos de modernización o
reconstrucción de carreteras en operación.
Durante la ejecución de las obras objeto del contrato y hasta que estas le sean recibidas,
el contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en
el capítulo sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y
Carreteras, edición 1986, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en la
inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que
haya colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y dispositivos de
protección con tecnología LED respectivos en la forma y condiciones indicadas en dicho
Capítulo, sujetándose como mínimo, a la relación que se anexa.
El suministro, colocación, mantenimiento y traslados durante la ejecución de la obra, de
las señales y dispositivos de protección (carteles de mensajes variables VMS con
tecnología LED), así mismo, los equipos indumentaria de protección de obra como el
personal encargado de la misma, serán a cargo del contratista; y por lo tanto su costo
deberá considerarlo en los indirectos de la obra. Al finalizar los trabajos objeto del contrato
dicho señalamiento será entregado a la residencia.
Además, el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar
al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los
movimientos de su maquinaria, equipo, o abastecimiento de materiales.
La norma europea EN 12966-2, es una norma de productos que cubre los requisitos para
carteles de mensajes variables (VMS). Un VMS es un cartel en el cual la información
mostrada en una sola cara del cartel se puede cambiar. La información puede consistir en
texto y/o símbolos. (Mensaje: Es una configuración formada por símbolos y/o texto).
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
90
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
(Cartel de Mensaje Variado VMS: Un cartel cuyo objeto es mostrar uno entre varios
mensajes que se puedan cambiar o conmutar según se precise) (Fondo del VMS: La
parte del panorama medioambiental que, para el observador, circunda inmediatamente el
VMS).
CONSIDERACIONES GENERALES
- Una de las principales exigencias que deberá cumplir este tipo de cartel, es la de buena
legibilidad y visibilidad en todo el campo de visión requerido.
(Para el comportamiento visual, habrá diferencias entre una instalación en autopistas con
visibilidad a larga distancia y una anchura de haz estrecha y una instalación en ciudades,
donde solo hace falta legibilidad a corta distancia y donde puede ser necesario un haz
ancho).
- Dimensiones y Tolerancias.- Los límites relacionados con los requisitos de
comportamiento y pruebas especificados y definidos en esta norma, son valores mínimos
o máximos según se indica en cada caso.
- Requisitos Generales de Diseño.- Todas las partes del cartel estarán firmemente unidas
a la caja del VMS. Se adoptarán medidas para impedir que los materiales puedan caer
sobre la carretera.
- Materiales.- Todos los materiales permitirán cumplir los requisitos pertinentes de esta
norma. Los materiales utilizados para cajas y paneles frontales serán resistentes a la
corrosión de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5.3.5 de la norma EN 12899-1.
Además, los productos deberán cumplir todas las normas especificadas actualmente en
vigor para los materiales y/o combinaciones de materiales de los que estén fabricados.
Los componentes serán de materiales que una vez montados en el VMS sean
compatibles electrolíticamente y estables frente al medio ambiente.
- Comportamiento Visual.1) Clasificación.- Las clases de parámetros fotométricos para VMS/ módulos de prueba
se enumeran en la siguiente tabla:
Tabla 1.- Designación de la clase de los parámetros fotométricos del VMS
Parámetro fotométrico
Designación de la clase
Observaciones
Color
C1, C2
La clase 2 es más
restrictiva
Luminancia (La)
L1, L2, L3, L3(*)
L3 corresponde a la
luminancia más alta
Relación de luminancia
R1, R2
R2 corresponde a la
relación de luminancia más
alta.
Anchura de haz
B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7 corresponde al haz más
B7
ancho
(El contratante seleccionara las clases de parámetros apropiados)
2) Color.- La cromaticidad de los colores se define de acuerdo con la norma CIE 1931,
Observador colorímetro, según se indica en la publicación 15.2 de la CIE.
La cromaticidad de los colores de la clase de color C1 estará de acuerdo con la tabla 2.
La cromaticidad de los colores de la clase de color C2 estará de acuerdo con la tabla 3.
El color amarillo/blanco sólo es aplicable cuando no se precisa diferenciar entre blanco y
amarillo. Cuando se utilicen el blanco y el amarillo en la misma cara del cartel y tengan
que ser reconocidos ambos colores, ambos tendrán la cromaticidad especificada para el
blanco y para el amarillo respectivamente.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
91
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Los límites de cromaticidad de la tabla 2 y de la tabla 3, con la excepción del
blanco/amarillo, son los recomendados en la norma CIE S 004/E como colores para luces
de tráfico.
Se utilizarán los límites de cromaticidad de la tabla 3, ya que es importante el
reconocimiento de los colores en este tipo carreteras.
Tabla 3: Puntos de esquina de las áreas cromaticidad para los colores de la clase
C2.
COORDENADAS DE COLOR
Color
Punto de
1
2
3
4
5
esquina
=
Rojo
X
0,660
0,680
0,710
0,690
Y
0,320
0,320
0,290
0,290
Amarillo
X
0,536
0,547
0,613
0,593
Y
0,444
0,452
0,387
0,387
Blanco
X
0,300
0,440
0,440
0,300
Y
0,342
0,432
0,382
0,276
Blanco/amarillo
X
0,479
0,300
0,300
0,440
0,618
Y
0,520
0,342
0,276
0,382
0,382
Verde
X
0,009
0,284
0,209
0,028
Y
0,720
0,520
0,400
0,400
Azul
X
0,109
0,173
0,208
0,149
Y
0,087
0,160
0,125
0,025
3) Luminancia.- Las luminancias requeridas para los colores blanco, blanco/amarillo,
amarillo, rojo y azul estarán de acuerdo a los valores de las tablas 4a, 4b, 4c, 4d,4e y 4f
de esta norma.
4) Anchura del haz.- Este deberá cumplir con lo requerido por esta norma.
- Requisitos Eléctricos.- El contratista deberá garantizar el buen funcionamiento de la
cartelera y en caso de un descenso de la tensión nominal inferior o igual al 10%, no dará
lugar a que se muestren mensajes parciales, incompletos o falsos o a que se produzcan
daños en ellos.
- Número de elementos por unidad de superficie.- Todos las carteleras serán de 32
elementos X 32 elementos.
DISEÑO DE MENSAJES DE VMS
Para el diseño de un mensaje de un VMS que deba ser percibido desde una gran
distancia, deberá considerarse la superficie equivalente del elemento en lugar del tamaño
físico real del elemento. Esto tiene consecuencias para las dimensiones percibidas del
mensaje. En general, el tamaño percibido es mayor que el tamaño físico.
(Superficie Equivalente: Los aspectos, letras y figuras de carteles de matrices emisoras de
luz se crean mediante elementos individuales. El objetivo del diseño consiste en conseguir
que la intensidad luminosa junto con la separación entre elementos de la impresión de
líneas y superficies continuas. Cuando se ve el cartel desde una distancia apropiada, los
elementos parecen fusionarse lo que da la impresión de que los elementos tienen un
tamaño superior a su tamaño real. La superficie que los elementos están iluminando
aparentemente se define como la “superficie equivalente”).
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
92
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
PROBLEMAS DE DISEÑO QUE DEBERAN EVITARSE
1.- Acabado.- El acabado de todas las superficies de los VMS no deberá dar por resultado
una reflexión especular que pudiera distraer la atención de los usuarios de la carretera.
2.- Paneles Frontales.- Los paneles frontales de los VMS deberán diseñarse de tal
manera que ninguna parte del mensaje mostrado quede oscurecida cuando se observe
desde las posiciones de visión requeridas.
3.- Pantallas Frontales.- Cuando sea necesario utilizar pantallas frontales, estas se fijaran
perfectamente a la caja de los VMS. Deberán fabricarse con materiales resistentes a la
luz ultravioleta y al rayado y podrán ser desmontables para facilitar el mantenimiento.
4.- Protección contra Sobrecarga Térmica.- Algunas aplicaciones especiales pueden exigir
que el VMS esté previsto de una protección activa y/o pasiva contra sobrecarga térmica.
5.- Seguridad Física Contra Acceso no Autorizado.- Deberán adoptarse medidas
adecuadas para impedir el acceso no autorizado al VMS o a su interior.
6.- Interfases entre VMS, control y equipos de orden más alto.- Los VMS que tengan
incorporados dispositivos de control, deberán estar dotados de medios para conectar
equipos de mantenimiento.
7.- Mantenimiento.- El fabricante deberá entregar un manual de mantenimiento. Este
manual deberá incluir detalles de las recomendaciones de las piezas de repuesto para el
mantenimiento de rutina y detalles de la duración estimada de los componentes. El diseño
deberá ser tal que asegure que todas las actividades de mantenimiento se podrán realizar
fácilmente. El fabricante deberá ofrecer también un servicio de mantenimiento si es
necesario.
RELACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA MINIMO NECESARIO
CON LA TECNOLOGÍA LED DE 32 ELEMENTOS X 32 ELEMENTOS.
NOTA: Cada residencia deberá entregar el croquis y la cantidad mínima requerida
LEYENDA
TRAMO EN REPARACIÓN A 1 KM.
VELOCIDAD MÁXIMA 60 KMS./ HR.
DIMENSIONES
71 X 239 CMS.
117
X
117
CMS.
NO REBASE
117X
117
CMS.
HOMBRES TRABAJANDO (FIG.)
117
X
117
CMS.
REDUCCIÓN DE CARRIL (FIG.)
117
X
117
CMS.
VELOCIDAD MÁXIMA 40 KMS./HR.
117
X
117
CMS.
FLECHA ( LA CUAL INDICA 100
X
239
DESVIACIÓN)
CMS.
INDICADOR DE PELIGRO (a cada -- 30 x 122 CMS.
- mts. En la zona de los trabajos)
CONO DE PLASTICO (a cada --- mts.
en las zonas de transición de los
trabajos)
TERMINA TRAMO EN REPARACION 71 X 239 CMS.
TRAFITAMBOS
CON
LUZ
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
CANTIDAD
Los necesarios
Los necesarios
Los necesarios
Los necesarios
Los necesarios
Los necesarios
Los necesarios
Los necesarios.
Los necesarios.
Los necesarios
Los necesarios
93
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
NOCTURNA
Los soportes para este señalamiento de preferencia deberán ser de perfil tubular cuadrado
galvanizado
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
94
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CENTRO S. C. T. GUANAJUATO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y
CANTIDADES DE TRABAJO PARA
EXPRESIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE
LA PROPOSICIÓN
(FORMA E-7)
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
95
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
CENTRO S.C.T. GUANAJUATO
LICITACION: L0-009000955-N47-2014
FORMA E-7
OBRA:“Trabajos de Conservación periódica y Conservación rutinaria, de la red federal de carreteras
FECHA
del km 36+723 al km 124+739 (Cuerpos A y B), (T.A.) del tramo Lim. de Edos. Qro./Gto-Lim. de Edos. Gto./S.L.P.,
de la carretera Querétaro-San Luis Potisí, con una longitud de 176.02 km., en el Estado de Guanajuato.
OCT- 014
ESPECIFICACION
1.0
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.U. IMPORTE
CONSERVACION RUTINARIA
PAVIMENTOS.
EP 1
CALAVAREO, P.U.O.T.
M3
685.00
EP 2
BACHEO DE CAJA, P.U.O.T.
M3
310.00
EP 3
BACHEO SUPERFICIAL, CON CONCRETO ASFALTICO P.U.O.T
M3
895.00
EP 4
SELLADO DE GRIETAS P.U.O.T.
ML
3,200.00
2.0
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
EP 5
DESAZOLVE DE CUNETAS P.U.O.T.
ML
31,352.00
EP 6
DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS INCLUYENDO CANALES
PZA
310.00
HA
704.00
DE ENTRADA Y SALIDA P.U.O.T.
3.0
ZONAS LATERALES DEL DERECHO DE VIA
EP 7
DESHIERBE P.U.O.T.
EP 8
RECOLECCION Y RETIRO DE BASURA, P.U.O.T.
HA
704.00
EP 9
COLOCACION Y REPOSICION DE COLECTORES DE BASURA P.U.O.T.
PZA
25.00
4.0
VIALIDAD
EP 10
LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS P.U.O.T.
M2
150,000.00
EP 11
LIMPIEZA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL P.U.O.T.
PZA
1,900.00
EP 12
LIMPIEZA DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS) P.U.O.T.
PZA
5,000.00
EP 13
LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS, P.U.O.T.
M
2,000.00
EP 14
RETIRO DE OBSTACULOS Y ANUNCIOS COMERCIALES P.U.O.T
PZA
65.00
EP 15
CONSTRUCCION DE PILETAS DE AGUA PARA AUXILIO, P.U.O.T.
PZA
4.00
EP 16
AGUA PARA PILETAS, P.U.O.T.
M3
92.00
EP 17
MANTENIMIENTO DE PANTALLAS Y RADIOS, P.U.O.T.
CUADRILLA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO
EP 18
JUEGO
12.00
JOR
305.00
M3
2,500.00
MENOR FUERA DE CATALOGO, P.U.O.T.
5.0
CONSERVACION PERIODICA EN PAVIMENTO ASFALTICO
EP 19
FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN 5 CM DE ESP. P.U.O.T.
EP 20
CARPETA ASFALTICA EN 5 CM DE ESPESOR P.U.O.T.
M3
2,500.00
EP 21
CEMENTO ASFALTICO AC-20 NORMAL P.U.O.T.
KG
407,400.00
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
96
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
EP 22
RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO, P.U.O.T.
M2
115,750.00
EP 23
BASE ASFALTICA P.U.O.T.
M3
410.00
DM3
1,500.00
6.0
EP 24
CONSERVACION PERIODICA EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO PANITOP 18, EN
PASAJUNTAS Y REPARACIONES PARCIALES, P.U.O.T.
EP 25
DEMOLICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS P.U.O.T.
M3
496.00
EP 26
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, P.U.O.T. (INCISO 3.01.02.022.H.01 e)
M3
770.00
EP 27
CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE CAPA SUBRASANTE P.U.O.T.
M3
420.00
EP 28
CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE BASE HIDRAULICA P.U.O.T.
M3
280.00
EP 29
ACERO PARA CONC. HDR. PASAJUNTAS INTERM. TRANSVERSAL
JGO.
160.00
EP 30
MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
M2
1,800.00
EP 31
ENCAMIZADO A BASE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD
PZA
1,600.00
EP 32
REHABILITACION DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, P.U.O.T.
M3
186.00
EP 33
REPOSICION DE JUNTAS DE DILATACION ENTRE LOSAS DE CONC. HIDRAULICO
ML
1,200.00
INCLUYENDO LIMPIEZA Y SELLADOR
7.0
MICROCARPETA
EP 34
MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO P. U. O. T.
M3
3,200.00
EP 35
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO, P.U.O.T., INCL. ACARREO
KG
398,250.00
8.0
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
EP 36
PINTURA DE RAYA P.U.O.T.
ML
60,000.00
EP 37
VIALETA BIDIRECCIONAL P.U.O.T.
PZA
4,000.00
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
97
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CENTRO S. C. T. GUANAJUATO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DECARRETERAS
FORMAS FORMATOS Y ANEXOS
PARA INTEGRAR LAS
PROPUESTAS
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
98
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
99
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
MATRIZ BASE DE PUNTOS
FORMA 01
Lineamientos a que se sujetará la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a traves del mecanismo de puntos en el presente procedimiento de
contratación, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y fracción II
del artículo 63 de su Reglamento y Capítulo Segundo, Sección Tercera, Termino Noveno del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Distribución de Puntajes para Procesos de contratación de Obra con Categoría:
Los Puntos serán distribuidos conforme a lo establecido por la convocante en la Base Cuarta de la Convocatoria Pública Nacional No. para la conservacion
de los trabajos que se licitan y sus anexos.
I. PROPUESTA TÉCNICA
Rubros y Subrubros
Condición técnica requerida para obtener el puntaje
Puntos a distribuir
1.-RELATIVO A LA CALIDAD
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
b) Mano de obra
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
c) Maquinaria y equipo de construcción
licitación y el método de evaluación
d) Esquema estructural de la organización de Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
los profesionales técnicos
licitación y el método de evaluación
e)
Procedimientos
constructivos
y
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
descripción de la planeación integral para la
licitación y el método de evaluación
ejecucción de loa trabajos.
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
f) Programas
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
g) Sistema de aseguramiento de calidad
licitación y el método de evaluación
a) Materiales
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CALIDAD
2.00
1.00
4.00
2.00
2.00
4.00
3.00
18.00
2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
a) Capacidad de los recursos humanos
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
a2) Competencia o habilidad en el trabajo
licitación y el método de evaluación
a3) Dominio de herramientas relacionadas Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
con la obra a ejecutar
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
b) Capacidad de los recursos económicos
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
c) Participación de los discapacitados
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE,
d) Subcontratación de MIPYMES
licitación y el método de evaluación
a1) Experiencia en obras
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
conforme a lo indicado en las bases de la
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
1.44
2.88
0.48
5.20
1.00
1.00
12.00
3.- RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
a) Experiecia
b) Especialidad
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD
DEL LICITANTE
5.00
10.00
15.00
4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
a) Cumplimiento de los contratos
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
PROPUESTA TÉCNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER
5.00
5.00
50.00
II.- PROPUESTA ECONÓMICA
Rubros y Subrubros
Condición técnica requerida para obtener el puntaje
Puntos a distribuir
5.- RELATIVO AL PRECIO
a) Precio sin IVA
Se otorgará este puntaje a EL LICITANTE, conforme a lo indicado en las bases de la
licitación y el método de evaluación
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A PRECIO
PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER
Modelo-bases-pu obraTOTAL
.doc DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN
01/03/11
50.00
50.00
50.00
100100.00
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
MODELO DE CONTRATO OBRA PU FORMA E-08 (12 NOV 10)
DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________
CONTRATO No.___________________
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
Y
TRANSPORTES,
REPRESENTADA
POR
_________________________,
EN
SU
CARÁCTER
DE
______________________________________________Y
POR
LA
OTRA,
____________________________________________
REPRESENTADA
POR
________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________
(REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL,
APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER
CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA”
Y “EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:
I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por
el artículo (7°, en los casos en que se trate del Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba
por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XI en los casos en que se
trate del Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores
Generales), del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores
Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la)
C.__________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción
VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como
en atención al contenido del Oficio-Circular número ___, emitido por el Oficial Mayor en
fecha ___ de _______ de _______”.
I.3.- El presente contrato se adjudica (anotar el procedimiento que conforme a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya observado para llevar
a cabo la contratación, conforme a alguno de los siguientes supuestos, según sea el
caso):
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
101
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
“... como resultado de la Licitación Pública Nacional (o Internacional, según sea el caso)
No. ______ , instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por los
artículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 42, fracción
de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“... como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II, y 43, de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta declaración es para el
procedimiento de invitar a cuando menos tres personas, por monto, en base al artículo
43).
“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 42, fracción
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“... directamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III y 43, de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (se aclara que esta
declaración es para adjudicación directa, por monto, en base al artículo 43).
I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante el Oficio Núm. ______ de fecha ______________.
I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio
del área responsable de la contratación de la Secretaría).
II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.
II.2.-
Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ de
____ de _(año)_, otorgada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público No.
____, en la Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Público de Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación
deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo,
a fojas, folio, según corresponda), de fecha ___ de _____ de _(año)_.
NOTA: En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el
respectivo corrimiento de declaraciones.
II.3.-
Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de
_(año)___, otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en
la Ciudad de ___________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Público de Comercio, en la Ciudad de _____________, (a continuación deberán
anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas,
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
102
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
folio, según corresponda), de fecha ______ de __________ de _(año)__,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.
NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden
omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales
instrumentos no estén inscritos.
II.4-
Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del
contratista).
II.5.-
Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificación oficial del
representante del contratista o, en su caso, del representante legal de la persona
física que firma el contrato).
II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.
II.7.- Tiene establecido su domicilio en ______________________________, mismo que
señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
II.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la
ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para la obra materia del
contrato.
II.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecución.
III. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:
NOTA: Estas declaraciones, deberán redactarse de acuerdo al procedimiento de
contratación que le da origen (convocatoria a la licitación, invitación a cuando menos
tres personas o adjudicación directa)
III.1 La convocatoria a la licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere,
el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.
III.1 La invitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.
III.1 La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el
propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos
y obligaciones.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
103
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la
licitación que le da origen.
III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitación que le
da origen.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en
(describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarla hasta su total terminación,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la
declaración II.8 (En caso de persona física será la declaración II.6) del apartado de
declaraciones de “El Contratista”, apegándose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.
Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se
alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a
formar parte integrante del presente instrumento.
Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de
los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a
formar parte integrante del mismo.
SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato, es de $ ______________________ (CANTIDAD CON
LETRA), más el impuesto al valor agregado.
NOTA: Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio
presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para
el presente ejercicio es de $_____________________________ (CANTIDAD CON
LETRA), más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes
ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de
ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
104
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos,
cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en la convocatoria a la licitación,
invitación o solicitud de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se
efectuará el día ___ del mes de ____________ de 200__ y se concluirán a más tardar el día
_____ del mes de _______ de 200__, de conformidad con el programa de ejecución pactado.
NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto:
“Este plazo se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo
pactado en la Cláusula Quinta de este contrato”.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“La Dependencia” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes,
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.
NOTA: En el caso de que en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de
cotización, según sea el caso, se hayan establecido trámites a cargo del contratista
adjudicatario, se precisarán tales gestiones, conforme al siguiente texto: “Por su parte,
el contratista tramitará (en este apartado el área convocante deberá describir los
trámites)”.
QUINTA.- ANTICIPOS
Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de
$_________________, (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que representa un
___ % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es
el contemplado en la convocatoria a la licitación y el resultante del programa de erogación
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de
contratación que motiva la firma del presente instrumento.
NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un
ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción:
“Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de
$_________________ (con letra), más el impuesto al valor agregado, lo que representa un
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
105
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
___ % de la asignación presupuestal aprobada al presente contrato para el primer ejercicio
presupuestario, quedando obligado “El Contratista” a utilizar dicho anticipo para los conceptos
señalados. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria
a la licitación y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada
por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente
instrumento.
NOTA: De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones,
deberá indicarse así en este párrafo.
El anticipo se entregará a “El Contratista” el día _____ del mes de _______ de 20___ (la
fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos,
de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas), previa entrega que efectúe éste a “La Dependencia” de la
garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso A. El atraso en la entrega del anticipo
será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El
Contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48,
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.
NOTA: De estar en el supuesto de que el anticipo se otorgue en varias parcialidades se
citará el siguiente texto:
El atraso en la entrega del anticipo de la primera parcialidad, será motivo para diferir sin
modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio
entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El Contratista” no entrega la garantía del
anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste
deberá iniciar la obra en la fecha establecida.
El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su
amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) del artículo 143 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
NOTA: Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se
otorgue ésta deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas.
SEXTA.- FORMA DE PAGO
Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulación de estimaciones (anotar el periodo que comprenderá cada estimación,
ejemplo: mensuales, en el entendido de que tales periodos no podrán exceder de un
mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas), mismas que se acompañarán de la
documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
106
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA
DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en (anotar el domicilio, de la dependencia, en
que se efectuara el pago, O BIEN LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL CASO
DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), dentro de un plazo de
(anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en la convocatoria a la
licitación o solicitud de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días
naturales) (anotarlo, en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados
a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA
haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será
el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por
su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia el artículo 55 de la LEY.
En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las
correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo
párrafo del artículo 54 de la LEY.
En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por
parte de EL CONTRATISTA.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de
estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY
y de los ajustes de costos.
El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la
fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la
siguiente estimación.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto
en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y
se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad
con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en
que incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos,
circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
107
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas
imputables a EL CONTRATISTA.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo
señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL
CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.
NOTA: Tratándose de obras a pagar mediante una sola estimación la cláusula deberá
redactarse en forma singular.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio
de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los
trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales
que se instalen permanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada
por “El Contratista” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y, para los ejercicios
subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del
anticipo concedido; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos
correspondientes, así mismo deberá presentar al área responsable de los trabajos (señalar
el área en específico) un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho
anticipo, en términos de lo previsto en el artículo138 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
NOTA: Si no se otorgara anticipo, el inciso A precedente denominado “FIANZA PARA
EL ANTICIPO” deberá suprimirse, haciendo el corrimiento de los incisos siguientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
NOTA: Para el caso de contratos que abarquen más de un ejercicio presupuestal
deberá utilizarse el siguiente texto:
B) “FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los
trabajos objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, la
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
108
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto
autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes
de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los
ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. Esta última fianza deberá
ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en
que “El Contratista” hubiere recibido la notificación por escrito por parte de “La Dependencia”
respecto del monto de la inversión autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo
no se otorga la fianza, “La Dependencia” procederá a la rescisión administrativa del contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El
Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la
recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.
Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por
financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos cuando procedan deberán ser ajustados conforme al siguiente procedimiento
__________ (señalar el procedimiento de ajuste al que se sujetarán las partes).
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de
los trabajos.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “El Contratista” quien lo
promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud,
estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “La
Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la
fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia” deberá efectuarlo con
independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El
Contratista” la solicitud señalada, precluirá para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia”.
“La Dependencia” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la
solicitud de “El Contratista”, deberá emitir por oficio la resolución que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
109
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “La Dependencia” apercibirá por escrito a que “El Contratista” para que, en el
plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.
El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de
“El Contratista”, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en (indicar el domicilio de la
dependencia en que se realizará el pago).
Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante
la ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras
públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto “El
Contratista” como “La Dependencia”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “La Dependencia” procederá a calcularlos en conjunto con “El Contratista”
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposición y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función
Pública.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, por causa imputable a “El
Contratista”, el ajuste se realizará considerando el período en que debieron ser ejecutados,
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
110
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse,
en cuyo supuesto se aplicará este último.
NOTA: Para efectos de los ajustes de costos, se aplicará el procedimiento establecido
en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, salvo que no se tenga establecida la proporción en que intervienen los
insumos, en cuyo caso se establecerá uno de los otros dos procedimientos. De
señalarse la fracción III, además de indicarse la primera parte del contenido de ésta,
deberá agregarse la siguiente redacción:
“El Contratista” de no estar de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su
forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a “La
Dependencia” a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicará el procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
NOTA: Es importante tener presente para esta estipulación lo previsto en el artículo 173
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
a fin de indicarlo como corresponda para las hipótesis de dicho precepto.
NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.
Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicará a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes (anotar el número de días, cuidando al estipularlo que se
respete el plazo máximo señalado para el inicio de la recepción de los trabajos,
contado a partir de la notificación de “El Contratista”, sobre la terminación de los
trabajos, que se contempla en el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) días calendario contados a partir de la
señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.
Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procederá a su
recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales, en el
entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida con el plazo previsto al
efecto en la convocatoria a la licitación o solicitud de cotización, según sea el caso), lo
cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de
dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.
“La Dependencia” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
111
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
(señalar los días, conforme a lo dispuesto para el caso en la convocatoria a la licitación
o solicitud de cotización el cual no podrá exceder de 60 días naturales) días naturales
contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta
última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo
de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado
de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el resultado
del finiquito se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, “La dependencia” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.
NOTA: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar
determinados de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los
trabajos.
DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio
de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como
superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.
“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “El Contratista” tendrá la
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la
correspondiente convocatoria a la licitación (invitación o solicitud de cotización para el
caso de procedimientos de adjudicación directa).
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES
“El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El
Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relación con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a más tardar a los diez días naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “La
Dependencia” en igual término.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
112
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva
la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de
“La Dependencia”, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.
Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace
referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
NOTA: Para el caso de que se haya permitido la subcontratación se agregará lo
siguiente:
“El Contratista” será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realización de la obra. El subcontratista no tendrá ninguna acción o
derecho que hacer valer en contra de “La Dependencia” por tales obligaciones.
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
“La Dependencia” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo
cual “La Dependencia” comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió
realizarse, “La Dependencia” procederá a:
I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra
realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse
(total programado acumulado). Por lo tanto, (mensualmente, quincenalmente,
semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el programa de
ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) se hará la retención o
devolución que corresponda.
Si al efectuarse la comparación correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana
o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
113
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
pagos pactados en el contrato) del programa general, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su
importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.
II.- Aplicará, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en
el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al
valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento
(5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, según la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del importe de
los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa
general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá “El Contratista”
(mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de
los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el
contrato) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción
de “La Dependencia”; estas penas convencionales se aplicarán (mensualmente,
quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las
estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de
la obra al extremo de no haber en un ((a) (mes, quincena, semana o día, según la
naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de pagos pactados
en el contrato) volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda
efectuar la retención y aplicación, “El Contratista” deberá enterar a “La Dependencia”
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se
generen por este motivo.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de
rescisión administrativa.
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Cláusula Décima Quinta.
(NOTA: en caso de que no se otorgue anticipos y se haya
efectuado el recorrimiento de las cláusulas seria la cláusula décima cuarta).
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO
“La Dependencia” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá
ser indefinida.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
114
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.
La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que
comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se
realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el
artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del
artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
“La Dependencia” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un
daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida
por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El
Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a “La Dependencia”, quien determinará lo
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito
respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.
En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestación a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.
Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, “La Dependencia procederá a
tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
Las partes convienen que “La Dependencia” podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se
enumeran, es decir si “El Contratista”:
a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitación, (invitación o
solicitud de cotización para el caso de procedimientos de adjudicación directa),
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
115
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.
c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.
Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “La Dependencia”, además de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demás cargos que procedan.
Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisión
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus
efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“La Dependencia” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestación “El Contratista”, dentro del plazo señalado, se emitirá la
resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “La
Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y “El Contratista” estará obligado a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “La Dependencia” podrá a su
juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.
En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una
vez notificada la resolución correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
116
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
DÉCIMA SEXTA.Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.
DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS
“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los
trabajos contratados.
NOTA: en los contratos en que resulten derechos de autor u otros derechos
exclusivos se pactará lo siguiente:
Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia.
DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la
legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa.
El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día (anotar con
letra) del mes de (señalar el mes) de 200__.
POR “LA DEPENDENCIA”
(Anotar el cargo del servidor
público que suscriba el contrato
en representación de la Secretaría)
POR “LA CONTRATISTA”
(Anotar el carácter del representante legal del
contratista que suscriba el contrato que deberá
coincidir con el del rubro del contrato)
______________________________
(Anotar el nombre del servidor
público que suscriba el contrato
en representación de la Secretaría.)
______________________________
(Anotar el nombre del representante que
suscriba el contrato en representación del
contratista)
NOTA: Las firmas no deben quedar separadas del clausulado
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
117
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
EL PUNTAJE TOTAL POR OTORGAR EN CADA RUBRO DE EVALUACIÓN ES EL
SEÑALADO EN LA FORMA 01 DE LA CONVOCATORIA Y LA FORMA DE
ASIGNARLOS ES MEDIANTE EL MÉTODO SIGUIENTE:
I.-PROPUESTA TÉCNICA
1.-RUBRO RELATIVO A LA CALIDAD
a).- Materiales
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el programa de utilización de materiales
propuesto por EL LICITANTE, para efectos de
evaluación solo se verificarán los materiales más
significativos.
2.1).- Programa de utilización de
materiales FORMATO PUM
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,LA CONVOCANTE verificará que los
materiales propuestos para la ejecución de los
trabajos que se licitan, sean los adecuados y
necesarios.
Si el formato no es llenado con la
información solicitada por LA
CONVOCANTE, o es ilegible no
se considerará para el
otorgamiento de puntaje.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en laMatriz Base de
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
este requisito obtendrá cero (0) puntos.
b).- Mano de obra
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el programa de mano de obra propuesto
por EL LICITANTE, para efectos de evaluación
solo se considerará el personal hasta nivel de
cabo o jefe de cuadrilla. No se considerará para
esta evaluación el personal técnico,
2.1).- Programa de mano de obra
FORMATO PMO, debidamente
requisitado.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Si el formato no es llenado con la
información solicitada por LA
118
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
administrativo, de control, supervisión y
vigilancia que corresponda a los costos
indirectos.
CONVOCANTE, o es ilegible no
se considerará para el
otorgamiento de puntaje.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA 01,la
CONVOCANTE verificará que el personal
propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado y
necesario para la ejecución en tiempo y forma de
los trabajos que se licitan.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en laMatriz Base de
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
este requisito obtendrá cero (0) puntos.
c).- Maquinaria y equipo de construcción
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el programa y la relación de maquinaria
y equipo de construcción propuesto por EL
LICITANTE, para efectos de evaluación solo se
considerará la maquinaría y equipo relevante en
la ejecución de los trabajos que se licitan.
2.1).- Programa y relación de
maquinaria y equipo de
construcción FORMATOS PMEC
y RMEC, debidamente
requisitado.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,LA CONVOCANTE verificará que la maquinara
y equipo propuesto por EL LICITANTE en su
programa y relación de maquinaría y equipo de
construcción, sea el adecuado y necesario para
la ejecución en tiempo y forma de los trabajos
que se licitan, así como que la llegada del mismo
al lugar de los trabajos sea congruente con el
tipo de trabajos para el que esta propuesta la
utilización de la citada maquinariía y equipo de
construcción.
Si el o los formato(s) no son
llenado(s) con la información
solicitada por LA CONVOCANTE,
o es ilegible(s) no se considerará
para el otorgamiento de puntaje.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base de
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
119
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
este requisito obtendrá cero (0) puntos.
d).- Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el organigrama del personal profesional
técnico propuesto por EL LICITANTE, para la
ejecución de los trabajos que se licitan.
2.1).- Organigrama del personal
profesional técnico FORMATO
LIBRE,programa de utilización
del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio
encargado de la dirección,
administración y ejecución de
los trabajos FORMATO PPPT,
debidamente requisitados y el
curriculum correspondiente
FORMATO CV.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA 01,
LA CONVOCANTE verificará que el esquema
estructural de profesionales técnicos propuesto
por EL LICITANTE en su organigrama, sea el
adecuado, suficiente y necesario para la
ejecución en tiempo y forma de los trabajos que
se licitan, que cumpla con el perfil para el cargo
que fue propuesto, así como que sea congruente
con el considerado en el programa de utilización
del personal profesional técnico, administrativo y
de servicio encargado de la dirección,
administración y ejecución de los trabajos que se
licitan y el curriculum vitae correspondiente.
Siel olos formato(s) no es
llenado(s) con la información
solicitada por LA CONVOCANTE,
o es ilegible(s) no se considerará
para el otorgamiento de puntaje.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base de
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
este requisito obtendrá cero (0) puntos.
e).- Procedimientos constructivos y descripción de la planeación integral para la
ejecución de los trabajos
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisarán las formas y técnicas, así como la
2.1).- Procedimiento
constructivo FORMATO PC
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
120
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
planeación integral, propuestas por EL
LICITANTE para la ejecución de los trabajos.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,LA CONVOCANTE verificará que las formas y
técnicas, así como la planeación integral,
propuestas por EL LICITANTE para la ejecución
de los trabajos que se licitan, sean congruentes
con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso
proyecto, especificaciones, generales y
particulares señaladas en LA CONVOCATORIA y
el desarrollo y organización de los trabajos, sea
congruente con las características, complejidad y
magnitud de dichos trabajos.
Si el formato no es llenado con
la información solicitada, es
ilegible o no corresponde a los
trabajos que se licitan, no se
considerará para el
otorgamiento de puntajes.
EL LICITANTE que cumpla con estos dos
requisitos obtendrá el puntaje indicado en
laMatriz Base de PuntosFORMA 01,el LICITANTE
que no cumpla conuno o los dos requisito(s)
obtendrá cero (0) puntos.
f).- Programas
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisarán los programas de mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción,
utilización de materiales, utilización del
personal profesional técnico, administrativo y
de servicio encargado de la dirección,
administración y ejecución de los trabajos y
programa de ejecución de los trabajos
propuestos por EL LICITANTE, para la
ejecución de los trabajos que se licitan.
2.1).- programas de mano de obra
FORMATO PMO, maquinaria y
equipo de construcciónFORMATO
PMEC, utilización de materiales
FORMATO PUM, utilización del
personal profesional técnico,
administrativo y de servicio
encargado de la dirección,
administración y ejecución de los
trabajos FORMATO PPPTy
programa de ejecución de los
trabajosPETdebidamente
requisitados.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en la Matriz Base de PuntosFORMA
01,LA CONVOCANTE verificará que los
programas anteriormente citados,propuestos
por EL LICITANTE sean congruentes con los
requerimientos necesarios para la ejecución
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Siel olos formato(s) no es
llenado(s) con la información
solicitada por LA CONVOCANTE, o
121
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
en tiempo y forma de los trabajos que se
licitan y entre sí.
es ilegible(s) no se considerará
para el otorgamiento de puntaje.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base
de PuntosFORMA 01, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendrá cero (0)
puntos.
g).- Sistemas de aseguramiento de calidad
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará los documentos presentados por EL
LICITANTE para acreditar la verificación
ocertificación del sistema de control de calidad
propuesto por EL LICITANTE.
2.1).- Verificación
oCertificaciónvigente del
laboratorio y personal que se
pretende emplear en el
aseguramiento de la calidad de los
trabajos por ejecutar; emitida por
La Dirección General de Servicios
Técnicos o cualquier otra
institución mexicana facultada
para ello.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en la Matriz Base de PuntosFORMA
01,LA CONVOCANTE revisará que
laverificación o certificación de los sistemas
para el aseguramiento de la calidad de los
trabajos que se ejecutan, presentada por EL
LICITANTE, cubra cuando menos las Áreas
requeridas en los trabajos que se licitany sea
vigente.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base
de PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no
cumpla con el requisito obtendrá cero (0)
puntos.
Si laverificación o certificación no
cuenta con la información
solicitada, es ilegible o no
corresponde a los trabajos que se
licitan, no se considerará para el
otorgamiento de puntajes.
2.-RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
122
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
a).- Capacidad de los recursos humanos
a1).- Experiencia en obras de la(s) categoría(s) solicitada(s)
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de
los trabajos que se licitan. Para efectos de
evaluación solo se considerará el personal
indicado y conforme a lo previsto en la
BaseQuinta, numeral 1 de LA CONVOCATORIA.
2.1).- Programa de utilización del
personal profesional técnico,
administrativo y de servicio
encargado de la dirección y
administración de los trabajos
FORMATO PPPT ycurriculum
vitae FORMATO CV,
debidamente requisitados.
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,LA CONVOCANTE verificará que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
sea el adecuado, suficiente y necesario para la
ejecución en tiempo y forma de los trabajos que
se licitan y que dicho personal demuestre haber
ejecutado obras de la(s) categoría(s) que se
indican y conforme a lo señalado en LA
CONVOCATORIA.
Si el o los formatos no son
llenado(s) con la información
solicitada por LA CONVOCANTE,
o eso son ilegible(s), o no
presentan los documentos
requeridos, no se considerará
para el otorgamiento de puntaje.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base de
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo
cual bastará que una o más de las personas
consideradas para evaluación, no demuestren la
experiencia solicitada en LA CONVOCATORIA.
a.2).- Competencia o habilidad en trabajos de la(s) categoría(s) solicitada(s)
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE para la ejecución
2.1).- Programa de utilización del
personal profesional técnico,
administrativo y de servicio
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
123
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
de los trabajos que se licitan. Para efectos de
evaluación solo se considerará el personal
indicado y conforme a lo previsto en la Base
Quinta, numeral 1 de LA CONVOCATORIA.
encargado de la dirección y
administración de los trabajos
FORMATO PPPT,curriculum vitae
FORMATO CVy copia de los
documentos con que acrediten
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
cuando menos el nivel
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
académico solicitado en LA
01,LA CONVOCANTE verificará que el personal
CONVOCATORIA, debidamente
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, requisitados.
cuente cuando menos con el nivel académico
indicado en LA CONVOCATORIA y que sea
Si el o los formatos no son
coincidente con su curriculum vitae y demuestre llenados con la información
haber ejecutado obras de la(s) categoría(s) que
solicitada por LA CONVOCANTE,
se señalan en LA CONVOCATORIA.
o es o son ilegible(s) o no se
entregan los documentos
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
solicitados; no se considerará
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base de para el otorgamiento de puntaje.
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo
cual bastara que uno o más profesionales no
demuestren lo solicitadoen LA CONVOCATORIA.
a.3).- Dominio de herramientas relacionadas con la(s) categoría(s) de la obra a
ejecutar.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE para la ejecución
de los trabajos que se licitan. Para efectos de
evaluación solo se considerará el personal
indicado y conforme a lo señalado en la Base
Quinta, numeral 1 de LA CONVOCATORIA.
2.1).- Programa de utilización del
personal profesional técnico,
administrativo y de servicio
encargado de la dirección y
administración de los trabajos
FORMATO PPPT, Curriculum
VitaeFORMATO CV y copia de los
documentos con que acrediten el
dominio en programas informáticos
solicitados, tales como constancias
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
124
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
01,LA CONVOCANTE verificará que el personal
profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE, cuente cuando menos con
conocimientos en el (o los) programas
informáticos señalados en LA
CONVOCATORIA.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base
de PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendrá cero (0)
puntos, para lo cual bastara que una o más
personas no demuestren el dominio de las
herramientas solicitadasen LA
CONVOCATORIA.
de asistencia a cursos o escrito
mediante el cual manifiesten su
dominio en los programas
solicitados;debidamente
requisitados.
Si el o los formatos no son llenados
con la información solicitada por la
CONVOCANTE, o es o son
ilegible(s), así como no se presenta
la documentación solicitada; no se
considerará para el otorgamiento
de puntaje.
b).- Capacidad de recursos económicos del licitante
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará que EL LICITANTE acredite cuando
menos la capacidad financiera requerida por LA
CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3 de
LA CONVOCATORIA.
2.1).- Declaraciones fiscales,
estados financieros
dictaminados o no de los
últimos dos ejercicios fiscales, o
en caso de empresas de nueva
creación, los más actualizados a
1.2).- Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje
la fecha de presentación de la
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA 01,LA proposición. En el caso de
CONVOCANTE verificaráque los estados
participación en grupo se
financieros presentados por EL LICITANTE,
deberán entregar estos
acrediten todoslos requisitos señalados en LA
documentos por cada integrante
CONVOCATORIA.
del grupo.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendrá el puntaje indicado en la Matriz Base de
PuntosFORMA 01,EL LICITANTE que no cumpla
este requisito obtendrá cero (0).
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Si los documentos son ilegibles,
no corresponden a los últimos
dos ejercicios fiscales en el
caso de empresas con más de
dos años de constituidas y los
más actualizados a la fecha de
presentación de proposiciones
en el caso de empresas de
125
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
nueva creación, no se
considerarán para el
otorgamiento de puntaje.
c).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
verificará el personal con discapacidad que
acredite EL LICITANTE que trabaja en su
empresa.
2.1).- Relación de personal con
discapacidad adscrito a la
empresa FORMATO RPAE y, en
su caso, elAlta en el Régimen
Obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social que
se haya dado cuando menos con
seis meses de antelación al acto
de presentación y apertura de
proposiciones, de las personas
discapacitadas en la plantilla de
trabajo de la empresa.
1.2).- Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,que demuestre contar con el mayor número de
personas discapacitadas que trabajan en su
empresa, siempre y cuando acredite que el
número de personas discapacitadas sea cuando
menos el cinco (5) porciento (%) de su planta
laboral.
La distribución de los puntos señalados en la
Matriz Base de PuntosFORMA 01 se hará de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor
número de personas discapacitadas en su planta
laboral, conforme a lo previsto en el párrafo
anterior, los demás LICITANTES obtendrán la
puntuación que corresponda en relación con el
número de personas discapacitadas que
acrediten en su planta laboral. Lo anterior
utilizando una regla de tres simple tomando
como base EL LICITANTE(S) que acredito mayor
número de personal discapacitadas en su planta
laboral.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Si los documentos son ilegibles
o no cuentan con la información
solicitada, no se considerarán
para el otorgamiento de puntaje.
126
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Alas personas que decidan agruparse para
presentar una proposición conjuntase sumarán el
número de personas con discapacidad que
acrediten cada uno de los integrantes del grupo,
siempre y cuando de manera individual cada
integrante acredite que cuando menos cuanta
con el cinco (5) por ciento (%) de personas
discapacitadas en su planta laboral. En caso de
que ningún LICITANTE cumpla con este requisito
el subrubro tendrá una calificación de cero (0).
d).- Subcontratación de MIPYMES.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
revisará el número de empresas MIPYMES que
EL LICITANTE se comprometa a subcontratar
para la ejecución de los trabajos que se
licitan.
2.1).- Relación de empresas
MIPYMES que se
subcontrataránFORMATO RSEM
incluyendo la documentación que
se solicita en dicho formato.
1.2).- Se otorgará a EL LICITANTE(S) el
puntaje indicado en laMatriz Base de
PuntosFORMA 01,que se comprometa a
subcontratar el mayor número de MIPYMES
para la ejecución de los trabajos que,
conforme a lo establecido en la Base
Octavade LA CONVOCATORIA, sea autorizado
subcontratar.
Si los documentos son ilegibles o
no cuentan con la información
solicitada, no se considerarán para
el otorgamiento de puntaje.
La distribución de los puntos señalados en la
Matriz Base de PuntosFORMA 01 se hará de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que se haya(n) comprometido a
subcontratar el mayor número de MIPYMES,
conforme a lo previsto en el párrafo anterior,
los demás LICITANTES obtendrán la
puntuación que corresponda en relación con
el número de MIPYMES que se comprometan
a subcontratar. Lo anterior utilizando una
regla de tres simple tomando como base EL
LICITANTE(S) que mayor número de
MIPYMES se comprometió a subcontratar.
En caso de quelos LICITANTES decidan no
subcontratar los trabajos autorizados o
ningún LICITANTE cumpla con este requisito,
el subrubro tendrá una calificación de cero (0).
En caso de que en LA CONVOCATORIA no se
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
127
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
autorice la subcontratación de ningún trabajo
de los que son motivo de esta
CONVOCATORIA, los LICITANTES obtendrán
la calificación señalada para este rubro en
laMatriz Base de PuntosFORMA 01.
3.-RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
a).- Experiencia.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
verificaráque la(s) obra(s) ejecutada(s) por EL
LICITANTEen el periodo determinado sean de
la(s) categoría(s) y conforme a lo solicitado en la
Base Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA.
2.1).- Relación de Contratos en
Trabajos Ejecutados FORMATO
RCEy copia simpleContratos
debidamente requisitados de las
obras de la(s) categoría(s)
solicitada(s)
1.2).- Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,que acredite el mayor número de años
ejecutando obra(s) de la(s) categoría(s)y
magnitud solicitada(s) conforme a lo señalado en
LA CONVOCATORIA, en los últimos cinco (05)
años previos a la publicación de la convocatoria
en el Sistema CompraNet.Para acreditar cada
añoEL LICITANTE(S) deberá(n) mínimo demostrar
haber ejecutado una (1) obra(s)por año de cada
categoría(s) solicitada(s), en el periodo
anteriormente mencionado, para lo cual se
tomará la fecha de la firma del contrato aún en
las obras multianuales.EL LICITANTE que
acredite cinco (5) años ejecutando obra(s) de
la(s) categoría(s) solicitadas, en los últimos cinco
(5) años previos a la publicación de la
convocatoria en el Sistema CompraNet, obtendrá
el puntaje señalado en laFORMA 01.
La distribución de los puntos señalados en
laMatriz Base de PuntosFORMA 01 se hará de
forma proporcional tomando como base al
LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor
númerode años ejecutando obra(s) de la(s)
misma(s) categoría(s) solicitada(s) en LA
CONVOCATORIA en los últimos cinco años, los
demás LICITANTES obtendrán la puntuación que
corresponda en relación con el número años que
acrediten haber ejecutadoobra(s) de la(s)
categoría(s) que se solicita(n), siempre que
acrediten el mínimo de obra(s) solicitado. Lo
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Si el formato o los contratos no
están debidamente requisitados
o es o son ilegible(s), así como,
no acredita(n) la categoría(s)
solicitada(s), no se
considerará(n) para el
otorgamiento de puntaje.
En caso de que EL LICITANTE
este inscrito en el padrón de
contratistas de la SCTy los datos
anteriores estén validados por
LA DEPENDENCIA en dicho
padrón, no será necesario que
presente esta documentación y
la evaluación de este subrubro la
hará LA CONVOCANTE en base
a los datos que obtenga del
padrónde contratistas de la SCT.
Para verificar la información
presentada por EL LICITANTE,
LA CONVOCANTE consultará la
información que, en su caso,
setenga al respecto en el registro
único de contratistas en
COMPRANET y el padrón de
contratistas de la SCT.
En caso de existir discrepancias
en la información no se tomaran
128
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
anterior utilizando una regla de tres simple
tomando como base al LICITANTE(S) que
acreditó mayor número de obra(s) de la(s)
categoría(s) solicitada(s).
en cuenta los documentos que
tengan dichas discrepancias,
para el otorgamiento de
puntajes.
A las personas que decidan agruparse para
presentar una proposición conjunta podrán
acreditar el número de obra(s)por año de la(s)
categoría(s) solicitada(s) de manera individual o
en grupo. En caso de que EL LICITANTE no
cumpla con alguna de la(s) categoría(s)
solicitada(s) o ningún LICITANTE cumpla con
este requisito el subrubro tendrá una calificación
de cero (0).
b).- Especialidad.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).-Para la evaluación de este subrubro se
valorará si el número de obras propuestas por EL
LICITANTE(S) en el rubro de EXPERIENCIA,
corresponden a la(s) categoría(s) y magnitud
solicitada conforme a lo señalado en la Base
Quinta, numeral 2 de LA CONVOCATORIA.
2.1).- FORMATO RCE relación de
contratos de obras ejecutadas y
copia simple de loscontratos
debidamente requisitados de
la(s) obra(s) de la(s) categoría(s)
y magnitud solicitada(s)en LA
CONVOCATORIA.
1.2).- Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,que acredite el mayor número de contratos de
obras ejecutadas de la(s) categoría(s) y magnitud
solicitada(s)conforme a lo indicado en LA
CONVOCATORIA, en los últimos cinco (5) años
previos a la publicación de la convocatoria en el
Sistema CompraNet. Los contratos de obras
multianuales se considerarán como uno solo.
La distribución de los puntos señalados en
laMatriz Base de PuntosFORMA 01 se hará de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor
número de contratos terminados de obras de la
misma categoría(s) y magnitud solicitada(s),
conforme a lo previsto en el párrafo anterior. EL
LICITANTE(S) que acredite(n) haber ejecutado
obras de la(s) categoría(s) que se solicita(n) por
un número igual o mayor a diez (10) obtendrá(n)
el puntaje asignado a este subrubro,los demás
licitantes obtendrán la puntuación que
corresponda en relación con el número contratos
que acrediten haber ejecutado. Lo anterior
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Si el o los contratos no están
debidamente requisitados o es o
son ilegible(s), así como, no
acredita(n) la categoría(s) y
magnitud solicitada(s), no se
considerará(n) para el
otorgamiento de puntaje.
En caso de que EL LICITANTE
este inscrito en el padrón de
contratistas de la SCT y los
datos anteriores estén validados
por LA DEPENDENCIA en dicho
padrón, no será necesario que
presente esta documentación y
la evaluación de este subrubro la
hará LA CONVOCANTE en base
a los datos que obtenga del
padrón de contratistas de la
SCT.
Para verificar la información
presentada por EL LICITANTE,
129
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
utilizando una regla de tres simple tomando como
base EL LICITANTE(S) que acreditó mayor
número de obras terminadas de la(s) categoría(s)
y magnitud solicitada(s)en LA CONVOCATORIA.
A las personas que decidan agruparse para
presentar una proposición conjunta se sumaran
el número de contratos de la(s) categoría(s) y
magnitud solicitada(s) en LA CONVOCATORIA,
que demuestren haber realizado, cada uno de los
integrantes del grupo. En caso de que EL
LICITANTE no cumpla con alguna de la(s)
categoría(s) y magnitud solicitadas o ningún
LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro
tendrá una calificación de cero (0).
LA CONVOCANTE consultará la
información que, en su caso, se
tenga al respecto en el registro
único de contratistas en
COMPRANET y el padrón de
contratistas de la SCT.
En caso de existir discrepancias
en la información no se tomaran
en cuenta los documentos que
tengan dichas discrepancias,
para el otorgamiento de
puntajes.
4.-RUBRO RELATIVO A CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
a).- Cumplimiento de contratos.
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
2.- Evidencia documental
1.1).- Para la evaluación de este subrubro se
verificarán el número de obras de la(s)
categoría(s) solicitada(s)en la Base Quinta,
numeral 2 de LA CONVOCATORIA que haya
terminado en tiempo y formaEL LICITANTE(S).
2.1).- Relación de Contratos
Cumplidos en tiempo y
formaFORMATO RCC, copia
simple de losContratos, así
como elfiniquito de los trabajos
o acta de extinción de derechos
y obligaciones, debidamente
requisitados; de la(s) obra(s) de
la(s) categoría(s) solicitada(s).En
el caso de contratos con
particulares deberán anexar
copia simple de los contratos,
así como el finiquito de los
trabajos o acta de extinción de
derechos (o su equivalente).
1.2).- Se otorgará al LICITANTE(S) el puntaje
indicado en laMatriz Base de PuntosFORMA
01,que acredite el mayor número de obras
terminadas de la(s) categoría(s) solicitada(s) en
LA CONVOCATORIA, en los últimos cinco (5)
años previos a la publicación de la convocatoria
en el Sistema CompraNet. EL LICITANTE(S)
deberá(n) mínimo demostrar haber ejecutado una
(1) obra(s) y máximocinco (5) obra(s) de cada
categoría(s) solicitada(s), en el periodo
anteriormente mencionado.
La distribución de los puntos señalados en la
Matriz Base de PuntosFORMA 01 se hará de
forma proporcional tomando como base el
LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor
número de obras terminadas de la(s) misma(s)
categoría(s) solicitada(s)en LA CONVOCATORIA,
conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los
demás licitantes obtendrán la puntuación que
corresponda en relación con el número obras que
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
Si los documentos no están
debidamente requisitados o son
ilegibles, así como, no
acredita(n) la categoría(s) y
magnitud solicitada(s), no se
considerará(n) para el
otorgamiento de puntaje.
En caso de que EL LICITANTE
este inscrito en el padrón de
contratistas de la SCT y los
130
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
acrediten haber terminado en tiempo y forma. Lo
anterior utilizando una regla de tres simple
tomando como base el LICITANTE(S) que acreditó
mayor número de obras terminadas en tiempo y
forma de la(s) categoría(s) solicitada(s).
A las personas que decidan agruparse para
presentar una proposición conjunta se sumaran
el número de contratos de la(s) categoría(s) y
magnitud solicitada(s) en LA CONVOCATORIA,
que acrediten haber terminado en tiempo y forma,
cada uno de los integrantes del grupo. En caso de
que EL LICITANTE no acredite haber terminado
en tiempo y forma ningún contrato de la(s)
categoría(s) y magnitud solicitadas o ningún
LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro
tendrá una calificación de cero (0).
datos anteriores estén validados
por la Dependencia en dicho
padrón, no es necesario que EL
LICITANTE presente esta
documentación y la evaluación
de este subrubro la hará la
Dependencia en base a los
datos que obtenga del padrón
de contratistas.
Conforme a lo establecido en el Término Noveno, Articulo Segundo, Sección
Tercera del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9
de septiembre de 2010, así como lo establecido en la Base Cuarta de LA
CONVOCATORIA. Los puntos a obtener en la propuesta técnica para ser
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de
los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación.
II.-PROPUESTA ECONÓMICA
a.-RUBRO RELATIVO A PRECIO
1.-Evaluación y otorgamiento de puntos.
1.1).- Para la evaluación de este rubro LA CONVOCANTE
revisará las propuestas económicas determinada(s)
solvente(s) en la evaluación de Propuesta(s) Técnica(s);
excluyendo del precio ofertado el impuesto al valor agregado.
2.- Evidencia
documental
2.1).- Proposición
económica de EL
LICITANTE(S)
1.2.- Se otorgará a EL LICITANTE el puntaje indicado en la
Matriz Base de PuntosFORMA 01,que presente la propuesta
económica que resulte ser la más baja de las técnicamente
aceptadas y que sus análisis, calculo e integración de sus
precios relevantes señalados en LA CONVOCATORIA, se
hayan estructuradoadecuadamente, cumplan con lo previsto
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (LOPSRM), su Reglamento y LA CONVOCATORIA y no
afecten la solvencia económica de la oferta. En caso de
incumplimiento en la integración de los precios presentados
en la oferta, que no pueda subsanarse mediante requerimiento
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
131
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
de aclaraciones, documentación o información al licitante en
términos del artículo 38, cuarto párrafo de la LOPSRM, y que
no implique una causal de desechamiento prevista en la
convocatoria a la licitación, LA CONVOCANTE no otorgará a
EL LICITANTE(S) puntuación por este rubro, por no contar con
los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.
La distribución de los puntos señalados en la Matriz Base de
PuntosFORMA 01 se hará conforme a la formula siguiente:
PPAj = 50(PSPMB/PPj)
Para toda j = 1, 2,…..,n
Donde:
PPAj = Puntos a Asignar a la proposición “j” por el precio
ofertado;
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;
PPj = Precio de la Proposición “j”, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones
determinadas como solventes como resultado de la
evaluación.
III.- RESULTADO FINAL
a).- Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada proposición, LA
CONVOCANTE aplicará la siguiente fórmula:
PTj = TPT + TPE
Para toda j = 1, 2,…..,n
Donde:
PTj = Puntos Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntos asignados a la propuesta Técnica, y
TPE = Total de Puntos asignados a la propuesta Económica.
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como
solventes como resultado de la evaluación.
IV.-LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERÁ
AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL TÉRMINO SEXTO, SECCIÓN PRIMERA, ARTÍCULO SEGUNDO, CAPÍTULO
SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOSLINEAMIENTOSEN
MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO AL
RESPECTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
132
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 01
PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA
Guanajuato, Gto. a ____ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA LICITACIÓN
Pública Nacional No. ____, para la contratación de: (Indicar los trabajos a
realizar)
Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad
mexicana.
ATENTAMENTE
______________________________
NOMBRE
CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
133
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 02
PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA
Guanajuato Gto. a ___ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61,
fracción IX, inciso a) del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en
LA LICITACIÓN Pública Nacional No. LO-009000955-N03-2013, para la contratación
de: (Indicar los trabajos a realizar)
Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de
los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
ATENTAMENTE
______________________________
NOMBRE
CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
134
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 03
PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA
Guanajuato, Gto. a ____ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de
lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA
REDACCIÓN
SIGUIENTE.
DEJAR
UNICAMENTE
EL
PÁRRAFO
QUE
CORRESPONDA)
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se está en el supuesto establecido
en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
ATENTAMENTE
______________________________
NOMBRE
CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
135
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 04
PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA
Guanajuato, Gto. a ____ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso c) del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA
LICITACIÓN Pública Nacional No. LO-009000955-N03-2013, para la contratación de:
(indicar los trabajos a realizar).
Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa,
ni a través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores
públicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones,
el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
ATENTAMENTE
______________________________
NOMBRE
CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
136
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 05
PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE
HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
Guanajuato, Gto. a ____ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad conocer el sitio de realización de los
trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE nos proporciono, así
como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y
equipos de instalación permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado LA
CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente.
Así mismo manifiesto xxxx (haber o no haber) haber asistido a la(s) junta(s) de
aclaraciones que se celebraron y haber considerado en la proposición lo que en ellas se
indicó.
ATENTAMENTE
______________________________
NOMBRE
CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
137
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 06
PAPEL MEMBRETADO DE LA
EMPRESA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-009000955-N03-2013
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR EL LICITANTE PARA LA FORMACIÓN DE
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS.
DENOMINACIÓN
UBICACIÓN
VOLUMEN A
EXTRAER
(M3)
DISTANCIA DE ACARREO DEL
BANCO AL CENTRO DE
CAPA EN QUE SERÁ
GRAVEDAD DE SU
UTILIZADO
UTILIZACIÓN
(KMS)
MATERIAL ES ADQUIRIDO
(SEÑALAR EL PROVEEDOR E INDICAR
EL ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN)
NOTA: La distancia de acarreos, EN KILOMETROS, deberá indicarse claramente y considerarse en los análisis de precios unitarios que corresponda. Adicionalmente a este
documento se deberá incluir croquis de localización de los bancos de materiales propuestos.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
138
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO 07
PAPEL MEMBRETADO DE
LA EMPRESA
PROPOSICIÓN
Guanajuato, Gto. a ____ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
Me refiero a LA LICITACIÓN Pública Nacional No. LO-009000955-N03-2013 relativa
a los trabajos de: (Nombre de la Obra)
a) Por mi propio derecho ________________________________________
b) Como representante legal de _________________________________.
Manifiesto a usted que:
Oportunamente se recogió LA LICITACIÓN correspondiente y se ha tomado debida
nota de los datos y las Bases a que se sujetará dicha LICITACIÓN y conforme a las
cuales se llevará a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los
requisitos contenidos en LA LICITACIÓN y para tal efecto se devuelven debidamente
firmadas por el suscrito en un total de _____________ fojas foliadas.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA
LICITACIÓN.
Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas su Reglamento, el proyecto, las normas para construcción
que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones generales y particulares y que
aceptó que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la licitación indicada
y demás actos que de ella deriven.
De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un
importe total de $____________________( con letra), ya incluido el importe del
impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma
que establece LA LICITACIÓN, el proyecto, las especificaciones generales y particulares
de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso.
El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la licitación será de _________días
naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.
Atentamente
Firma
_____________________________________
Nombre y cargo del signatario
_______________________________________
Nombre de la empresa
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
139
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO CV
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
LICITACIÓN No.
CARRETERA Y TRAMO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN
LO-009000955-N03-2013
Zapopan, Jalisco a 4 de Mayo de 2011
NOMBRE:
FIRMA:
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARÁ EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:
·
·
1.-ESCOLARIDAD
·
·
·
2.-CEDULA PROFESIONAL (deberá anexar copia de la cedula o título del grado académico indicado)
·
3.-DOMICILIO ACTUAL
·
4.-TELÉFONO ACTUAL
·
5.-EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DE LA(S) CATEGORIA(S) SIGUIENTE(S): _____ (Indicar categorias conforme a lo
señalado en las Bases de la licitación)
NOMBRE DE LA CARRETERA Y
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN
QUE PARTICIPO
CATEGORÍA(S)
QUE AVALA
CAMINO
LONGITUD EN KMS.
NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO QUE
DESEMPEÑO
PERIODO DE EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS
NOTA 1: DEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE CON QUE ACREDITE EL GRADO ACADÉMICO QUE SEÑALE.
Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante sea verificada
Vo. Bo.
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
140
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMA E-5
GUIA INDICATIVA
ANALISIS DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA (INCLUYENDO INFONAVIT Y SAR)
MATERIALES
MAQUINARIA
35.00
55.00
10.00
A) SUBTOTAL
100.00
B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES (6%)
6.00
C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (9%)
9.00
D) SUBTOTAL (A+B+C)
115.00
E) COSTO FINANCIERO 1.5%
0.015 * 115.00
1.73
F) SUBTOTAL (D+E)
116.73
G) UTILIDAD
UTILIDAD NETA*F
1-(ISR + PTU)
0.06 * 116.73
1-(0.34 + 0.10)
12.51
H) SUBTOTAL (F+G)
I) CARGOS ADICIONALES (SEFUPU, 5 AL
MILLAR)
129.24
129.24
1 – 0.005
_ 129.24
0.65
J) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO (H+I)
129.89
NOTA: EN LOS CARGOS ADICIONALES UNICAMENTE SE INCLUIRAN LOS
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISIÓN DE LA SEFUPU, SALVO QUE EN
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA SE INDIQUEN OTROS, EN TERMINOS DE
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
141
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO JA
ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES NÚMERO PRIMERA (o según sea el
caso)
Nombre de EL LICITANTE.- ________________________
Datos generales:
1. Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso,
los del apoderado o representante.
2. Además tratándose de personas morales:
a) Descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las
escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las
que acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de
los socios.
3.
Del representante legal: datos de las escrituras públicas en las que le fueron
otorgadas las facultadas de representación y su identificación oficial.
Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la
licitación No. _____ relativa a (señalar el nombre de la obra)
Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:
SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS,
ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.
A
LOS
(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de
aclaración podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de
CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
citada junta).
Pregunta 1. (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o
aspecto que solicita aclarar. si no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá
desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, EL LICITANTE que decida entregar personalmente su
solicitud en la junta de aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma
electrónica.
NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán
plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA
CONVOCATORIA.
NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que están entre paréntesis con
letra tenue incluyendo las notas.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
142
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO PC
Guanajuato, Gto. a ____ de 2014
Director General del Centro SCT Gto.
P r e s e n t e.
Carretera y
tramo
Licitación No.
Descripción de los trabajos que se
licitan
L009000955-
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DESCRIPCIÓN DE
LA PLANEACIÓN INTEGRAL
Deberá explicar en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo
de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA
CONVOCANTE; especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada
etapa del proceso constructivo, la construcción y ubicación de los caminos de
acceso y desvíos de obra necesarios y adecuados para la eficiente operación
del tránsito vehicular existente; tomando en consideración la capacidad y
recursos que considera para la ejecución de la obra, así como la forma en que
planea desarrollar los trabajos que se licitan.
ATENTAMENTE
______________________________
NOMBRE Y
CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
143
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SUBSECRETARÌA DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS
CENTRO SCT
JALISCO
CARRETERA :
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TRAMO :
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS,
TRABAJOS:
EXPRESADO EN CANTIDADES DE TRABAJO,
IMPORTE EN PESOS Y DIAGRAMA EN BARRAAS
FORMATO PET
LICITACIÓN NÚM. LO-009000955-N03-2013
FECHA :
HOJA No.
DE
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
No.
AÑO
MES
QUINCENA
CONCEPTO DE OBRA
UNIDAD
TOTAL
CANTIDAD
IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA BARRAS
SUM A P A R C IA L D E C A D A H OJA EN P ESOS
SUM A A C UM ULA D A EN LA ÚLT IM A H OJA EN P ESOS
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOTA : DEBERÁ ANOTAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADO EN LA FORMA E-7
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
144
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
CARRETERA :
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS
CENTRO SCT JALISCO
TRAMO :
PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LA
MAQUINARÍA Y EQUIPO EXPRESADO EN HORAS
EFECTIVAS DE TRABAJO Y SU IMPORTE EN PESOS
TRABAJOS :
FORMATO PMEC
LICITACIÓN NÚM. LO-009000955-N03-2013
FECHA :
HOJA No.
DE
PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
TIPO
MARCA
AÑO
MES
MODELO QUINCENA
TOTAL
HORAS EFECTIVAS
IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA DE BARRAS
SUM A P A R C IA L D E C A D A H OJA EN P ESOS
SUM A A C UM ULA D A EN LA ÚLT IM A H OJA EN P ESOS
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
145
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
146
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
CARRETERA:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
CENTRO SCT JALISCO
FORMATO PPPT
TRABAJOS:
LICITACIÓN NÚM. LO-009000964-N03-2013
FECHA :
PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOJA No.
DE LOS TRABAJOS EXPRESADO EN HORAS - HOMBRE Y SU IMPORTE EN PESOS
P R O G R A M A
U T I L I Z A C I Ó N DEL PERSONAL
AÑO
MES
QUIN
PERSONAL
CARGO O ESPECIALIDAD NÚMERO REQUERIDO
D E
DE
TOTAL
UNIDAD
Horas - Hombre
Importe en pesos
Diagrama de barras
SUM A P A R C IA L D E C A D A H OJA EN P ESOS
SUM A A C UM ULA D A EN LA ÚLT IM A H OJA EN P ESOS
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTATE QUE FIRMA
147
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
CARRETERA:
FORMATO PUM
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
TRABAJOS:
CENTRO SCT JALISCO
LICITACIÓN NÚM. LO-009000955-N03-2013
FECHA :
PROGRAMA A COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES VOLUMENES HOJA No.
REQUERIDOS Y PESOS
P RO GRA M A
D E
U T I L I Z A C I Ó N DE LOS
MATERIALES
AÑO
MES
QUIN
LISTADO DE MATERIALES
DE
TOTAL
UNIDAD
VOLUMEN
IMPORTE EN PESOS
DIAGRAMA BARRAS
SUM A P A R C IA L D E
C A D A H OJA EN P ESOS
SUM A A C UM ULA D A EN
LA ÚLT IM A H OJA EN
P ESOS
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTATE QUE FIRMA
148
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
CENTRO SCT GTO.
FORMATO RCC
LICITACIÓN NÚMERO
CARRETERA Y TRAMO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN
LO-009000955-N03-2013
RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS CUMPLIDOS EN TIEMPO Y FORMA, EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS
PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET, DE LA(S) CATEGORÍA(S): CONSTRUCCION Y
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.
CATEGORIA QUE ACREDÍTA
NÚMERO DE CONTATO Y
DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS
IMPORTE
NOMBRE O DENOMINACIÓN DE
RESPONSABLES DE LOS
CONTRATADO SIN
LA CONTRATANTE
TRABAJOS
IVA
FECHA DE TERMINACIÓN DE
LOS TRABAJOS
De los contratos relacionados se debrá anexar, copia simple de, los contratos, cancelación de la garantía de cumplimiento de cada contrato, manifestación expresa de la contratante
sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y acta de extinción de derechos y obligaciones, debidamente requisitados.
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
149
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO RCD
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTRA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
LICITACIÓN NÚMERO: LO-009000955-N03-2014
NOMBRE DEL LICITANTE:
RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA MI PROPOSICIÓN
DOCUMENTO
REVISIÓN
CUANTITATIVA
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
I.
Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana (FORMATO 01).
II.
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA
LEY (FORMATO 02).
III.
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios,
planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen
supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos
estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los artículos 31, fracción XV, fracción VII, segundo párrafo de LA
LEY (FORMATO 03).
IV. Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de
adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA
convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes
(FORMATO 04).
V. Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de
notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que
celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO. Mientras no señale un
domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado
se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de
notificaciones.
VI. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada.
PROPUESTA TÉCNICA
1.
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA
CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente
que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones
celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA (FORMATO 05).
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
150
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
2.
Materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso se hayan
requerido en LA CONVOCATORIA.
3.
Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos,
considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los
proyectos entregados por LA CONVOCANTE (FORMATO PC).
Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos,
conforme se establece en la Base Quinta, inciso 1 (FORMATO CV).
Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. En los
términos señalados en la Base Quinta inciso 2 (FORMATO RCE)
4.
5.
6.
7.
8.
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las
partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta
licitación, e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y
económica de las personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto
en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCATORIA.
Capacidad financiera en los términos que establece la Base Quinta, inciso 3
Relacion de maquinaría y equipo de construcción, según se establece en la Base
Quinta, inciso 5 (FORMATO RMEC)
9.
Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado, en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos
con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a LA
CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de
evaluación el historial de cimplimiento a que se refiere el último párrafo del
artículo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los documentos
o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y
segundo del artículo 66 del REGLAMENTO.
10. Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que
pretende emplear para el control de calidad de la obra “N-CAL-1-01- / 05.Libro: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE
CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y
Conservación!
11. Convenio de proposición conjunta
12. Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan
con las características y calidades señaladas en las especificaciones de LA
DEPENDENCIA para la construcción de terracerías y pavimentos (FORMATO 06).
PROPUESTA ECONÓMICA
13. Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa (FORMATO 07).
14. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición,
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por
partida, sub-partida, conceptos y monto total de la proposición. Este documento
formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato
correspondiente, en su caso (FORMA E-7)
15. Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a
utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y
costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad,
determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el
REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA. (En caso de que las matrices de los
precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES,
obligatoriamente deberán presentarse éstos).
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
151
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
16. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición,
agrupadas por materiales más significativos y equipo de instalación permanente
en su caso, mano de obra, maquinaría y equipo de construcción con la
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
17.
Análisis, cálculo e integración del factor de
salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL
REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del
personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.
18.
Análisis, cálculo e integración de todos los
costos horarios de la maquinaría y equipo de construcción, que se empleará en
la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de
evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.
19.
Análisis, cálculo e integración de los costos
indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas
de campo y los de oficinas centrales.
20.
Análisis, cálculo e integración del costo por
financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el CONTRATISTA en
la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones
por trabajos ejecutados se cubriran en un término no mayor de veinte (20) días
naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el RESIDENTE
DE OBRA y el indicador económico que se aplicará.
21.
Utilidad propuesta por EL LICITANTE
22.
Relación y analisis de los costos unitarios
básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.
23.
Programa Mensual de ejecución convenido
conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado conforme al período indicado, dividido en partidas y subpartidas y
expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando diagramas de barras (FORMATO PET)
24.
Programas Mensuales de erogaciones a
costos directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de
utilización, conforme al período indicado, considerando inicialmente, en su caso,
el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo
para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base
Novena,
A. De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe
en pesos (FORMATO PMO)
B. De la maquinaría y equipo para la construcción, identificando su tipo y
características, en horas efectivas de utlización y su correspondiente importe
expresado en pesos (FORMATO PMEC)
C. De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes
requeridos y pesos (FORMATO PUM)
E.
De utlización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargados de la dirección, administración y ejecución de los trabajos,
indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución
de los trabajos y su importe en pesos (FORMATO PPPT)
25.
Documentos
proporcionados
por
LA
CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados en todas sus hojas:
1. LA CONVOCANTE forma E-2, incluyendo sus anexos y copia (s) de la (s) acta
(s) junta (s) de aclaraciones.
2. Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de
precios unitarios y monto total de la proposición forma E-7
3. Las especificaciones generales, particulares y complementarias.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
152
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
4. El modelo de Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado forma E-8
5. Proyectos
26. Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de
naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En
caso, de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial,
deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de
desechamiento de la propuesta.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
153
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO RCE
LICITACIÓN NÚMERO
CARRETERA Y TRAMO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN
LO-009000955-N03-2013
RELACIÓN DE CONTRATOS EN TRABAJOS EJECUTADOS, EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS
PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET, DE LA(S) CATEGORÍA(S): CONSTRUCCION Y
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.
CATEGORÍA QUE
ACREDITA
NÚMERO DE CONTATO Y
DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS
IMPORTE
NOMBRE O DENOMINACIÓN DE
RESPONSABLES DE LOS
CONTRATADO SIN
LA CONTRATANTE
TRABAJOS
IVA
IMPORTE
EJERCIDO, SIN
IVA
IMPORTE POR
EJERCER
FECHA DE TERMINACIÓN
Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante la información sea verificada
DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS FINIQUITOS Y/O ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS FIRMADOS DE LOS CONTRATOS QUE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
154
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS
CENTRO SCT
JALISCO
CARRETERA :
TRAMO :
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
FORMATO RMEC
LICITACIÓN NÚM. LO-009000955-N03-2013
TRABAJOS :
FECHA :
HOJA No.
DE
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
DE SU PROPIEDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA
ARRENDADA CON O SIN
OPCIÓN A COMPRA
UBICACIÓN FISICA
ACTUAL
MODELO
USOS ACTUALES
FECHA DE DISPONIBILIDAD EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
NOTA: Tratandose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, EL LICITANTE deberá anexar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de dicho equipo.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
155
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO RPAE
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
CENTRO SCT JALISCO
LICITACIÓN No.
LO-009000955-N03-2013
PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA
NOMBRE DE LA PERSONA
DISCAPACITADO
(SEÑALAR CON UNA X)
%
(QUE REPRESENTA EL PERSONAL DISCAPACITADO
EN RELACIÓN AL TOTAL DEL PERSONAL)
NOTA 1:- SI EN LA PLANTA LABORAL DE LA EMPRESA NO SE C UENTA C ON PERSONAL DISC APAC ITADO, SE DEBERÁ INDIC AR
EN EL C UADRO LA LEYENDA NO APLICA
NOTA 2:- EN EL C ASO DE AGRUPAC IONES PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO
POR C ADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO.
NOTA 3:- EN EL C ASO, SE DEBERÁ DE ANEXAR EL ALTA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXIC ANO DEL SEGURO
SOC IAL DE C ADA UNA DE LAS PERSONAS DISC APAC ITADAS QUE SE INDIQUEN.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
156
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
ANEXO III
Nota Informativa para participantes de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales.
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico. (OCDE)
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el
ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención
para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y
privado.
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las
empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en
transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear
igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre
de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de
expertos verificará, entre otros:
 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la
Convención.
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las
agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centran en:
 Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los
actores comprometidos en su cumplimiento.
 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados
con lavado de dinero y extradición).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de
conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información
financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y
otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble
contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes
financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin
Modelo-bases-pu obra .doc
157
01/03/11
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los
directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter
vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que
deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos
que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la
libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.
Así mismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es
perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las
investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de
la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el
caso de las empresas.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de
independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.
la
Convención,
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos
del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el
incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de
corrupción.
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes
términos:
“Artículo 222
Cometen el delito de cohecho:
I.
El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente
para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o
dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
II.
El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público
haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión,
multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en
el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se
Modelo-bases-pu obra .doc
158
01/03/11
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y
destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o
retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de
transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona,
dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:
I.
A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la
tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su
empleo, cargo o comisión;
II.
A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier
asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión, o
III.
A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le
proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las
funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona
que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos
legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas
autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de
gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se
refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de
multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de
conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción
internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
159
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
ANEXO IV
Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003
Nota informativa para participantes de países miembros de la
Desarrollo Económico. (OCDE)
Organización para la Cooperación y el
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de
acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido
responsabilidades que involucran a los sectores públicos y privado.
Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que
prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades
para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan
con las recomendaciones emitidas por esta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una
segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde en grupo de expertos verificará, entre
otros:


la compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención.
el conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la convención.
El resultado de esta evaluación impactara el grado de inversión otorgado a México por las agencias
calificadores y la atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centra en:
 profundizar las reformas legales que inicio en 1999
 difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de los actores
comprendidos en su cumplimiento.
 presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de
dinero y extradición.)
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
 las empresas: adoptan esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera publica,
auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o
bienes a servidores públicos para obtener beneficios particulares o para la empresa.
 los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas) doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
 los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter
vinculatorio entre esta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben
adoptar las empresas.
las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privado) y a los servidores públicos que incumplan
las recomendaciones DE LA Convención, implica entre otras, privación de la libertad, extracción, decomiso
y/o embargo de dinero o bienes.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
160
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse
por denuncia, pero también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores
públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país,
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sancionara el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222
Cometen el delito de cohecho:
1. El servidor publico que por sí o por interpósita persona solicite e reciba indebidamente para sí o para
otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o
injusto relacionado con sus funciones, y
2. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas
que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto
justo o injusto relacionado con sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrá las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito, o no se valuable, se
impondrá de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario
vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses
a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión publico.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario
mínimo diario vigente en el Distrito federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a
catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran a beneficio del Estado.
Capitulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Articulo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el articulo anterior al que con el propósito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea
en bienes o servicios:
1.
2.
A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o
resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución d cualquier asunto que
se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
161
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
3.
A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga
llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes
al empleo, cargo o comisión de este ultimo.
Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u ocupe
un cargo publico considerado así por la ley respectiva, en los órganos legistalivos, ejecutivo o judicial de un
estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal,
en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización publica internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar
su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido
por la persona moral”.
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
162
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
ANEXO V MODELOS DE FIANZAS
FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER
DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA POLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR
LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A.
ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN
Para garantizar por (nombre o denominación del contratista) cuyo domicilio se encuentra
en ______, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas
del contrato de _____________(según: obra o servicios relacionados con la obra pública
a precio alzado o precio unitario y tiempo determinado) numero ______ de fecha _____,
que tiene por objeto_____________, por un monto de $ (cantidad con numero y letra) sin
incluir i.v.a., cuya adjudicación se llevo a cabo con fundamento en los artículos 27,
fracción i, 28 y 30 (adecuar según tipo de contratación) de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, con fecha _____.- la presente fianza se expide de
conformidad con los artículos 48 fracción ii de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y 67 y 68 de su reglamento por un monto de $______
(cantidad con numero y letra) sin incluir i.v.a., que corresponde al 20% del importe de los
trabajos contratados, y en caso de que los mismos se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, la fianza se sustituirá por otra equivalente al 20% del importe de los trabajos
aun no ejecutados, petición que hará el fiado a la institución afianzadora acompañando a
tal efecto oficio de autorización de la secretaria de comunicaciones y transportes quien
fijara el nuevo monto.- asimismo el fiado renuncia al privilegio de orden y excusión.- esta
garantía estará vigente a partir de la fecha que la calza y durante la substanciación de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución
definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en
razón del plazo de ejecución del contrato o cualquier otra circunstancia, asimismo esta
fianza permanecerá en vigor aun en los casos en que la dependencia otorgue prorrogas o
esperas al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones.- la institución de fianzas
acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en él articulo
95 de la ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la presente garantía,
procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el
articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de
fianza requerida.- que Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa
y por escrito de la dependencia la cual se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a
la dependencia la garantía a la que alude el articulo 66 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas.
FECHA DE EXPEDICION
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
163
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA GARANTIZAR LA
CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA POLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR
LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A.
ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN
para garantizar por (nombre o denominación del contratista) cuyo domicilio se encuentra
en..........., la correcta aplicación, amortización y devolución de la parte no amortizada del
anticipo correspondiente al ..........% (............... por ciento) del monto del (contrato o
asignación, según corresponda) para que el contratista realice en el sitio de los trabajos
la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos;
así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar (anotar
lo anterior, según corresponda), que representa la cantidad de .......... (señalar cantidad
con numero y letra) sin incluir i.v.a., respecto del contrato de..............numero........... de
fecha........, que tiene por objeto ............, por un monto de $ (señalar cantidad con número
y letra) sin incluir i.v.a., cuya adjudicación se llevo a cabo con fundamento en los artículos
27, fracción i, 28 y 30 (anotar según corresponda) de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, con fecha.......- la presente fianza se expide de conformidad
con los artículos 48, fracción i, de la ley de obras publica y servicios relacionados con las
mismas y 67, 68 de su reglamento.- asimismo, el fiado renuncia al privilegio de orden y
excusión.- esta garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo y estará vigente
a partir de la fecha que la calza y durante la substanciación de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad
competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de
ejecución del contrato o cualquier otra circunstancia, asimismo esta fianza permanecerá
en vigor aun en los casos en que la dependencia otorgue prorrogas o esperas al
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones.- la institución de fianzas acepta
expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el articulo 95 de la
ley federal de instituciones de fianzas, para la efectividad de la presente garantía,
procedimiento al que también se sujetara para el caso del cobro de intereses que prevé el
articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza requerida.- que para liberar la fianza, será requisito indispensable la
manifestación expresa y por escrito de la dependencia.
FECHA DE EXPEDICIÓN
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
164
Licitación Pública Nacional No. L0-009000955-N47-2014
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2
FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EL CONTRATISTA.
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA POLIZA
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR
LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) QUE INVARIABLEMENTE SERA
POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, NO INCLUYE I.V.A.
ANTE: A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN
para garantizar por (nombre o denominación del contratista) cuyo domicilio se encuentra
en ______, para responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que incurriera en la ejecución de
los trabajos del contrato de _______ (obra pública o de servicios relacionados con la obra
pública a precio alzado o precio unitario y tiempo determinado), numero ______ de fecha
_____, que tiene por objeto_____________, por un monto de $ (cantidad con numero y
letra) sin incluir i.v.a., cuya adjudicación se llevo a cabo con fundamento en los artículos
27, fracción i, 28 y 30 (adecuar según procedimiento de contratación) de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, con fecha _____.- la presente fianza se
expide de conformidad con los artículos 49 fracción i y 66 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas y 66 y 68 de su reglamento por un monto de
_______ $ (cantidad con numero y letra) sin incluir i.v.a., que corresponde al 10% del
monto total ejercido de los trabajos.- el fiado por este medio renuncia al privilegio de orden
y excusión.- la presente garantía se liberará transcurridos doce meses, contados a partir
de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese período
no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.- esta garantía estará vigente
a partir de la fecha que la calza y durante la substanciación de todos los recursos legales
o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad
competente.- la institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento
de ejecución establecido en el articulo 95 de la ley federal de instituciones de fianzas,
para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetara para
el caso del cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal,
por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.- que para liberar la
fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la
dependencia.
FECHA DE EXPEDICION
Modelo-bases-pu obra .doc
01/03/11
165