1. No category

SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
La experiencia que se debe acreditar o sustentar
Considerar obras de construcción de líneas de
corresponde a trabajos de Inspección y/o Supervisión
transmisión y subestaciones en 220 kV como experiencia realizados en obras de Líneas de Transmisión y/o
del postor.
Subestaciones de Potencia de 220 kV o más, tal
como se indica en las bases.
Considerar la homologación de proveedores de REP del
No se acepta lo solicitado. Para esta contratación no
2014 como documento sustentatorio, Debido a que REP
se está considerando el Certificado de Homologación
no tiene los lineamientos de las bases para la renovación
de CTM.
de la homologación 2015.
1
5.4 Evaluación Tecnica, a)
2
3.7 Contenido de la propuesta
técnica, a)
Estados
Financieros
Los balances generales o estados de
situación financiera
3
3.7 Contenido de la propuesta
técnica, a)
Estados
Financieros
Los Estados de Pérdidas y Ganancias o
Estado de Resultados
4
3.7 Contenido de la propuesta
técnica, a)
Estados
Financieros
Las Notas a los Estados Financieros
5
s/n
7
Numeral V Del Sistema de
Evaluación
Numeral V Del Sistema de
Evaluación
Respuesta
Se entiende como servicios similares a
aquellos trabajos de Inspección y/o
Supervisión
Experiencia del
Postor
6
Consulta (No mas de 5 línea)
Considerar la homologación de proveedores de REP del
2014 como documento sustentatorio, Debido a que REP
no tiene los lineamientos de las bases para la renovación
de la homologación 2015.
Considerar la homologación de proveedores de REP del
2014 como documento sustentatorio, Debido a que REP
no tiene los lineamientos de las bases para la renovación
de la homologación 2015.
No se acepta lo solicitado. Para esta contratación no
se está considerando el Certificado de Homologación
de CTM.
No se acepta lo solicitado. Para esta contratación no
se está considerando el Certificado de Homologación
de CTM.
Se requiere documentar numerosos
Se solicita una semana de ampliación de plazo tanto
Se modfica la fecha de recepción de ofertas hasta las
documentos de experiencia de la empresa para la entrega de Consultas como para la entrega de la
9:00 horas del 2 de marzo de 2015.
y C.C.V.V. de personal
Propuesta
Desde aproximadamente 1998 los trabajos
de supervisión han sido reducidos
drásticamente en el país para las empresas
5.4 Evaluación
supervisoras nacionales, ya que los mismos
téc-nica
han quedado incluidos en los paquetes de
a) Experiencia
las concesiones de líneas de transmisión y
del postor
subestaciones y los inversionistas han
designado a las firmas supervisoras. Por tal
motivo, se solicita ampliar la experiencia.
5.4 Evaluación
téc-nica
b) Experiencia
del personal
Ceñirse al numeral 5.4 literal a) del documento SPU001-2015-CTM_Bases_Supervision.
Se solicita considerar la experiencia del postor en
proyectos de 138 y 220 kV en los últimos 18 años.
Se solicita considerar la experiencia del personal en
proyectos de 138 y 220 kV, 10 años para el Jefe de
Supervisión, 5 años para los siguientes especialistas:
Jefe de Líneas de Transmisión, Jefe de Subestaciones,
Jefe de Obras Civiles; 3 años para el Geólogo y también
considerar la experiencia en estudios de ingeniería; de
los últimos 3 años para el Jefe de Seguridad.
El incumplimiento a los requisitos mínimos
establecidos en el numeral 5.4 literal a) del
documento SPU-001-2015-CTM_Bases_Supervision
es causal de eliminación del presente proceso.
Ceñirse al numeral 5.4 literal b) del documento SPU001-2015-CTM_Bases_Supervision
El incumplimiento a los requisitos mínimos
establecidos en el numeral 5.4 literal b) del
documento SPU-001-2015-CTM_Bases_Supervision
es causal de eliminación del presente proceso.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
Anexo
páginas
8
Numeral V Del Sistema de
Evaluación
5.5.1 Errores
Aritméticos
9
Numeral V Del Sistema de
Evaluación
d) Sistema de
Calidad
10
Contrato
Clausula Cuarta
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
Se solicita confirmar que solo se tomará el precio
ofertado por el postor siempre y cuando sea mayor que
Ceñirse al numeral 5.5.1 del documento SPU-001el precio resultante de considerar la prevalencia del
2015-CTM_Bases_Supervision
precio unitario; caso contrario se considerará el precio
corregido.
El puntaje máximo se otorgará al Postor propuesto
que tenga certificación ISO 9001 o sistema de
Se solicita confirmar que es suficiente tener la
certificación ISO 9001 para obtener el máximo puntaje. calidad de entidad reconocida
internacionalmente.
4.2 Pagos, 4.2.1
En el numeral 4.2.1 de la Proforma de Contrato se
consigna que "Se deberá adjuntar a la factura, la
Conformidad del Servicio SAP, a ser proporcionada
por el usuario CTM en un plazo máximo de diez (10)
días calendario contado desde el día siguiente de la
Se solicita definir los plazos tanto para la formulación
fecha de entrega de los debidos sustentos que dan
como para el levantamiento de discrepancias respecto a
cuenta del término de la prestación del servicio u
la facturación.
obra conforme a las exigencias establecidas."
Para el caso del levantamiento de discrepancias, no
se especifica plazo ya que de no levantar las
observaciones presentadas, su factura no será
recepcionada ni efectuado el trámite de la misma.
11
Contrato
Clausula Quinta
5.1 Plazo de
ejecución
El informe final deberá ser presentado a más tardar 5
días hábiles luego de realizada la puesta en servicio
Se solicita fijar el plazo para la Entrega del Informe Final del proyecto de manera satisfactoria.
del Supervisor, el cual, dentro de sus alcances, ¿se
Tener presente que "…si las observaciones
limitará a enumerar las Observaciones finales a las obras efectuadas por CTM fueran de tal importancia, que
efectuadas por Consultor al Contratista o incluirá la
dado el trabajo que deberá efectuar el CONSULTOR,
que requieran tiempo adicional al establecido para
conformidad al Levantamiento de las mismas?
levantarlas, este tiempo adicional será considerado
como atraso".
12
Contrato
Clausula Quinta
5.1 Plazo de
ejecución
Se solicita definir los plazos tanto para la formulación El plazo para la formulación de observaciones será
como para el levantamiento de observaciones respecto de 15 días hábiles. El plazo para el levantamiento de
al Informe final.
observaciones será de 10 días hábiles.
13
Contrato
Clausula Octava
Penalidades, 8.1
De-mora en la
ejecución de los
servicios
14
Contrato
Clausula Octava
Penalidades. 8.2
Cambio de
personal
Se solicita identificar los servicios penalizables.
Se refiere a cada uno de los entregables indicados
en las bases como parte de las obligaciones
intrínsecas o alcances correspondientes al servicio
de Supervisón hasta la entrega del informe final y
posterior emisión del Acta de Conformidad.
Se solicita confirmar que los casos fortuitos, de fuerza Ceñirse al numeral 8.2, cláusula octava, VI Proforma
mayor, renuncia y otros aplicables serán exonerados de del Contrato, del documento SPU-001-2015penalidades al Supervisor.
CTM_Bases_Supervision
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
15
Términos de referencia, Numeral Supervisión de
3.2
los Suministros
16
Términos de referencia, Numeral
6
Calendario de
ejecución del
proyecto
17
Términos de referencia, Numeral
15.b
Informes de
avance
18
Términos de referencia, Numeral
16
Consideración
final
19
Supervisión y Control de Obra
A.3 Supervisión
de la
construcción del
proyecto.
B.1 Control de
Obra para las
líneas de
transmisión
20
Supervisión y Control de Obra
B.1 Control de
Obra para las
líneas de
transmisión
21
Supervisión y Control de Obra
B.2 Control de
Obra para las
subestaciones
22
IX. ANEXOS
Cronograma
refe-rencial
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
Ceñirse a lo indicado en el numeral 3.2
(SUPERVISIÓN DE LOS SUMINISTROS) del
Se solicita confirmar si se asistirá a las pruebas en
documento SPU-001-2015fábrica de los equipos principales. ¿Se considerará los CTM_TDR_Supervision_FRMO y en el literal "A.2
gastos de viaje y estadía?
SUPERVISIÓN DE LOS SUMINISTROS" del
documento PE-FRMOAlcance_Supervisión_y_Control_de_obra_V1
El plazo de ejecución del servicio es de 21 meses.
Dice: Plazo de ejecución 25 meses; confirmar que el
plazo de ejecución es de 24 meses.
Se adjunta el archivo actualizado: Formato 09-BDetalle_Prop_Economica_Supervisión_FRMO_20
150216
Los informes deberán ser presentados el primer día
Se solicita que los Informes de avance sean presentados útil del siguiente mes al que corresponde el informe.
dentro de los seis (6) días útiles siguientes a la
La fecha de corte para la elaboración del informe de
terminación del mes que se informa,
avance mensual será el día 25 del mes
correspondiente.
El postor debe indicar en su oferta el porcentaje del
Se suscribirán dos contratos por el servicio contratado.
total de "costos transversales" que corresponde a
¿Cómo se repartirán, en cada contrato, los costos
cada contrato (SCT1 y SCT2) para la suscripción del
Transversales en la Oficina de Lima?
contrato.
Para la ejecución de las actividades de construcción
y montaje se contratará a empresas especializadas.
La evaluación del consultor corresponde a estas
Se menciona indistintamente a Subcontratistas y
empresas.
Contratistas. Confirmar que habrá un solo Contratista
principal cuya contratación será evaluada por CTM y que
Posteriormente, durante el desarrollo de las
podrán haber subcontratistas del principal los que podrán
actividades de construcción y montaje
ser evaluados por el Consultor.
corresponderá, entre otras obligaciones, la
evaluación de las actividades, personal de estas
empresas, entre otras.
Las actividades indicadas son parte de las
Se solicita confirmar que lo mencionado en los acápites
obligaciones del Consultor adjudicado, tal y como se
f, j, k, l, son actividades a ser realizadas por el
indica en las bases (documento PE-FRMOContratista principal y verificadas por el Consultor.
Alcance_Supervisión_y_Control_de_obra_V1).
Las actividades indicadas son parte de las
Se solicita confirmar que lo mencionado en el acápite h,
obligaciones del Consultor adjudicado, tal y como se
es una actividad a ser realizada por el Contratista
indica en las bases (documento PE-FRMOprincipal y verificada por el Consultor.
Alcance_Supervisión_y_Control_de_obra_V1).
La modificaciones del trazo de ruta y ubicaciones de las
Los recursos considerados en el rubro
subestaciones asociadas en la etapa de ingeniería
ocasionaran un impacten en tiempo. Será considerado "Transversales en oficinas Lima" consideran estos
impactos según el plazo definido para el contrato.
como adicional este impacto en tiempo para la
supervisión de la ingeniería?
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
23
24
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
IX. ANEXOS
Cronograma
refe-rencial
Campamentos
25
Supervisión LT
220 kV
Derivación
Orcotuna
26
Detalle de Propuesta económica
Formato 09-B
Supervisión LT
220 kV
Friaspata Mollepata
27
Calendario de Convocatoria
4.1 Suscripción del Contrato.
Consulta (No mas de 5 línea)
El inicio de actividades de supervisión de obra
comenzaran cuando se tengan aprobado los siguientes
estudios: EIA, Estudios geotécnicos, Servidumbre,
Estudio de pre-operatividad, Ciras y el Plan de monitoreo
arqueológico.
Se solicita confirmar que el Contratista proporcionará al
Supervisor alimentación, movilidad para desplazamiento
y campamentos equipados, amoblados, incluyendo
servicios (luz, agua, teléfono, internet, cable TV,
limpieza, lavandería) en Orcotuna, Huancavelica y
Mollepata.
Detalle de Propuesta económica
Formato 09-B
28
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Parte IV , De la
proforma de
Contrato,
contenido en
Las Bases
Respuesta
El inicio de las actividades de construcción se dará
en cuanto se cumpla con lo exigido por la normativa
vigente y el diseño haya sido aprobado.
La orden de inicio será dada por las empresas del
grupo ISA a los contratistas de construcción y
montaje y comunicada al Consultor oportunamente.
El Consultor debe considerar en su oferta todos los
costos necesarios para que su personal cumpla con
las obligaciones detalladas en las bases del presente
proceso.
Ceñirse a las bases del proceso y a lo indicado en el
archivo denominado Formato 09-BDetalle_Prop_Economica_Supervisión_FRMO.
Se solicita confirmar que la LT 220 kV Derivación
Orcotuna se puede supervisar con el mismo equipo de la Se adjunta dicho archivo actualizado: Formato 09BSE Orcotuna.
Detalle_Prop_Economica_Supervisión_FRMO_20
150216 el cual debe ser debidamente
diligenciado.
Ceñirse a las bases del proceso y a lo indicado en el
archivo denominado Formato 09-BSe solicita confirmar que la supervisión de la LT 220 kV Detalle_Prop_Economica_Supervisión_FRMO.
Friaspata-Molle-pata requerirá 2 frentes y por tanto, 2
equipos de supervisión, incluyendo 2 encargados de Se adjunta dicho archivo actualizado: Formato 09seguridad que no aparecen en los requerimientos del Bconcurso.
Detalle_Prop_Economica_Supervisión_FRMO_20
150216 el cual debe ser debidamente
diligenciado.
Agradeceremos se sirvan ampliar el plazo de Recepción
de Ofertas a 10 días calendarios por considerar tiempo
Ver respuesta a consulta N° 5.
insuficiente entre la Absolución de Consultas y
Recepción de Ofertas.
De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1
(SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO), la fecha de
suscripción del contrato no podrá exceder los cinco
1.
Se menciona que este se realizara a 5 días de la
(5) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.
adjudicación. ¿Cual será la fecha aproximada de
Se confirma que la fecha de adjudicación no
adjudicación?
superará el plazo de vigencia de 60 días calendario
de la Garantía Seriedad de Oferta solicitada en las
bases.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
29
30
31
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
Parte IV
Penalidad en la
4.4 Penalidad por demora en la ejecución del
ejecución del servicio
servicio,
contenido en
Las Bases
Parte VI
Proforma de
8.1 Penalidad por demora en la
Contrato,
ejecución de servicios
contenido en
Las Bases
8.2 Penalidad por cambio de
personal
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
2. Entendemos que la penalidad se refiere a los atrasos
en las funciones intrínsecas al servicio de la
Supervisión, de acuerdo a sus alcances; no atrasos del Es conforme. Ver respuesta a consulta N° 13.
Contratista que ejecuta la ingeniería y/o las obras de
construcción . Favor aclarar.
3. Entendemos que la penalidad se refiere a los atrasos
en las funciones intrínsecas al servicio de la
Supervisión, de acuerdo a sus alcances; no atrasos del Es conforme. Ver respuesta a consulta N° 13.
Contratista que ejecuta la ingeniería y/o las obras de
construcción . Favor aclarar.
Parte VI
Proforma de
Contrato,
contenido en
Las Bases
4.
Consideramos que es pertinente para el limite de
cambio de personal, la confirmación de la fecha del inicio
del servicio de Supervisión; de otra forma se obligaría a Ver respuesta a consulta N° 28.
los postores a contratar profesionales sin la seguridad
del servicio. ¿Pueden tomarlo en cuenta?
5. Pueden remitirnos los alcances contenidos en el
Anexo N° 1 y Anexo 2 del Contrato de Concesión (SCT1
y SCT2) , al que hecen referencia en el PE-FMRO
Alcances de la Supervisión?
Ambos contratos de Contratos de Concesión se
adjuntaron como parte de los anexos de la
documentación del presente proceso, de acuerdo a
lo indicado en el numeral 16 (Consideración final) del
documento SPU-001-2015CTM_TDR_Supervision_FRMO
32
PE-FRMO Alcances Supervisión
y Control de Obra
Se requiere informacíon para la propuesta
33
B- Control de Obra , contenidpo
en PE-FRMO Alcances
Supervisión y Control de Obra
Se requiere reportar a una sola entidad en
6. ¿Pueden definir a una sola entidad, CTM o PDI para
razón de usar un solo criterio para el control
la entrega de los informes?
y evaluación de las obras
Ceñirse a las bases del proceso. Sin embargo se
precisa que, aun cuando se reportará a ambas
empresas del grupo ISA, el criterio será el mismo.
34
B.1 Control de Obra para las
líneas de transmisión, item "m"
contenido
en
PE-FRMO
Alcances supervisión de Obra
Se requiere que los informes reporten
aspectos relevantes en avance, hitos,
derivados del control permanente. Los
reportes de incidentes de seguridad y/o
mediambientales se reportan cuando
ocurren
7. ¿Puede reducirse los informes de avances de obra a
frecuencias semanal y mensual?
Se deberán presentar informes de control de obra
diario, semanal y mensual. La estructura y detalle de
los mismos estará en función a su periodicidad.
35
Se requiere tener referencias de
condiciones de habitabilidad en la zona
8. Existen en el traso de los 91 Km entre Friaspata Existen localidades cercanas al trazo de las líneas de
transmisión. Sin embargo, corresponde a cada postor
Mollepata y entre Huayucachi-huanza, lugares de
hospedaje y facilidades para la alimentación del personal realizar las verificaciones del caso.
36
9. En el trazo de las líneas de transmisión entre
Se requiere tener referencias respecto a las Friaspatra - Mollepata y Huayucachi-Huanza-SE
vias de comunicación terrestres
Orcotuma cual es el estado de las vias terrestres:
¿asfaltado, afirmado, trocha?
En general se cuenta con vías asfaltadas entre las
principales ciudades. Asimismo, en general, existen
accesos carrozables o peatonales hacia los diversos
sitios en las líneas de transmisión. Sin embargo,
corresponde a cada postor realizar las verificaciones
del caso.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
37
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
V. DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
b) Experiencia
del Personal
Propuesto
Si bien es cierto que la definición de los Requerimientos
Técnicos Mínimos es de exclusiva responsabilidad de
CTM, sin mayor restricción que la de permitir la
concurrencia de Postores en el mercado, debiéndose
considerar criterios de razonabilidad, congruencia y
proporcionalidad. Se ha manifestado en esta línea, que
los Requerimientos Técnicos Mínimos cumplen con la
función de asegurar al Cliente que el Postor ofertará lo
mínimo necesario para cubrir adecuadamente la
operatividad y funcionalidad de lo requerido, con esto se
ratifica que si bien los Requerimientos Técnicos Mínimos
son de competencia y responsabilidad del Cliente, la
determinación de ellos no es irrestricta; por lo que,
deberán obedecer a criterios de razonabilidad, estando
Ver respuesta a consulta N° 7.
prohibido establecer requerimientos excesivos y
desproporcionados. Por tales razones, solicitamos a
ustedes se sirvan reducir la cantidad de años de
Experiencia Profesional Acreditada de 12 años a 6 años;
amparamos nuestra solicitud también que en el mercado
no existen profesionales que puedan cumplir con la
exigencia solicitada, debido a que nuestro páis no se han
construido las suficientes obras de la envergadura del
Proceso convocado. Nuestro pedido es para los
siguientes profesionales: Jefe de Supervisión del
Proyecto (Coordinador); Jefe Supervisor de Líneas de
Transmisión; Jefe Supervisor de Subestaciones; Jefe
Supervisor de Obras Civiles; Supervisor de Geotécnia y
Jefe de Seguridad.
38
V. DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN
b) Experiencia
del Personal
Propuesto
Se solicita reducir la cantidad de años de Experiencia
Profesional Acreditada de mayor de 6 años a 4 años; ya
que no hay profesionales en el mercado que puedan
cumplir con la exigencia solicitada, porque en los últimos Ceñirse al numeral 5.4 literal b) del documento SPUaños en el Perú no se han Construido Obras de la
001-2015-CTM_Bases_Supervision
envergadura del Proceso convocado, el pedido es para
los siguientes profesionales: Especialista de Protección
Eléctrica y Especialista de Telecomunicaciones.
39
V. DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN
b) Experiencia
del Personal
Propuesto
Se consulta si el mismo profesional puede participar con
Ceñirse al numeral 5.4 literal b) del documento SPUmás de un postor para este concurso de selección, como
001-2015-CTM_Bases_Supervision
parte del cuadro de personal profesional propuesto.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
40
Términos de Referencia
4.
CALIFICACION
ES DEL
PERSONAL DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
VI. Proforma del Contrato
CLÁUSULA
CUARTA: DEL
PRECIO Y
FORMA DE
PAGO
4.2.1
41
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
Para acreditar las Calificaciones del Personal de
Empresa Supervisora, se solicita tener experiencia en la
labor de Supervisión de Líneas de Transmisión y
Subestaciones de Potencia. Confirmar que estos
profesionales no necesariamente deben tener
experiencia en alta tensión (220 kV), sino puede ser
también en menor potencia.
Ceñirse al numeral 4 (CALIFICACIONES DEL
PERSONAL DE LA EMPRESA SUPERVISORA) del
documento SPU-001-2015CTM_TDR_Supervision_FRMO
Favor aclarar el mecanismo de aprobación de las
liquidaciones de pago a efectos CTM apruebe los
mismos, y/o en caso se sucedan observaciones a los
mismos.
Ver respuesta a consulta N° 10.
Respecto al plazo, ver respuesta a consulta N° 16.
42
43
44
45
VI. Proforma del Contrato
VI. Proforma del Contrato
VI. Proforma del Contrato
VI. Proforma del Contrato
CLÁUSULA
QUINTA:
PLAZO DE
EJECUCIÓN
5.1
CLÁUSULA
QUINTA:
PLAZO DE
EJECUCIÓN
5.2
CLÁUSULA
SÉTIMA:
OBLIGACIONE
S DE LAS
PARTES
7.1
CLÁUSULA
SÉTIMA:
OBLIGACIONE
S DE LAS
PARTES
7.1
Se entiende que el plazo del servicio es de 24 meses, en
el caso CTM requiere ampliar los servicios más allá de
los 24 meses, se entiende que previo acuerdo con el
CONSULTOR se ampliará el contrato pactándose el
precio, favor aclarar.
Respecto a costos, el contratista presentará de
manera conjunta con su oferta el valor individual por
contar por un mes adicional de cada uno de sus
profesionales (CD). Asimismo, deberá indicar por
separado el porcentaje adicional a considerar por
gastos generales y utilidades (AIU).
Se entiende que el CONSULTOR estará facultado a
emitir sus descargos antes de la emisión de una sanción Es conforme.
o penalidad.
Con relación al ítem Informes, se entiende que por causa
directamente imputable y generada por el CONSULTOR,
Es conforme.
esté último asumiría el atraso en la remisión del informe,
en caso contrario no, favor aclarar.
Con relación al ítem Indemnidad, se entiende que es
necesario para la procedencia de cualquier
indemnización o se mantenga indemne a CTM, la
presentación de una resolución administrativa y/o
judicial firme o laudo arbitral.
Es conforme. Para la procedencia de
indemnizaciones o se mantenga indemne a CTM, se
requiere la presentación de una resolución
administrativa y/o judicial o laudo arbitral; no
obstante, los gastos de defensa previos deberán ser
asumidos por el Consultor.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
46
47
48
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
VI. Proforma del Contrato
CLÁUSULA
OCTAVA:
PENALIDADES
8.1 Por demora
en la ejecución
del servicio/obra
Se solicita precisar si las penalidades tienen un carácter
de retención temporal y si su aplicación únicamente se
dará cuando el CONSULTOR incumpla con el plazo final
del servicio. Asimismo, le consultamos la factibilidad de
que el CONSULTOR presente descargos respecto de
las penalidades a ser aplicadas, el cual deberá estar
debidamente sustentado.
Las penalidades no tienen carácter de retención
temporal.
Las penalidades no están limitadas únicamente al
plazo final del servicio sino a cada uno de los
entregables indicados en las bases como parte de
las obligaciones intrínsecas o alcances
correspondientes al servicio de Supervisón hasta la
entrega del informe final y posterior emisión del Acta
de Conformidad.
VI. Proforma del Contrato
CLÁUSULA
OCTAVA:
PENALIDADES
8.2 Por cambio
de Personal
Favor precisar si la renuncia del colaborador del
CONSULTOR tipifica como causa grave, dado a que es
un hecho que no puede prever el CONSULTOR,
Ver respuesta a consulta N° 14.
tomando en consideración que el derecho al trabajo se
encuentra consagrado por la Constitución, favor aclarar.
VI. Proforma del Contrato
CLÁUSULA
NOVENA: DE
LA
RESOLUCIÓN
DEL
CONTRATO
9.1 Imputable al
Consultor
Se entiende que de sucederse alguno de los
Es conforme. Procediendo CTM, en caso la
considerandos estipulados en el numeral 9.1 del
resolución sea por causas imputables al Consultor, a
Contrato, CTM pagará al CONSULTOR por sus servicios
descontar las penalidades resultantes.
prestados a la fecha de resolución, favor aclarar.
49
VI. Proforma del Contrato
50
SPU-001CTM_TDR_Supervision_FRMO
51
SPU-001-2015CTM_Bases_Supervision_FRIM
O
Se entiende que de sucederse alguna controversia en
la ejecución del servicio, será resuelta mediante arbitraje
de derecho, por un tribunal arbitral conformado por tres Es conforme.
árbitros, arbitraje que se ceñirá al Reglamento de la
Cámara de Comercio de Lima.
numeral 6
numeral 4.2.2
plazo de trabajo
garantia seriedad
aclara plazo, se indica 25 meses y en Cronograma de
Obra_Supervisión_FRMO se indica 23 meses y en
Ver respuesta a consulta N° 16.
Detalle_Prop_Economica_Supervisión_FRMO 24 meses
aclarar si una garantia emitida por la casa matriz puede
respaldar la empresa en Peru
Es conforme. Siempre y cuando la carta fianza sea
emitida por una entidad de primer orden (con
clasificación A según Clasificadora de Riesgos)
supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perú
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
52
Referencia(s) de las Bases
Sección: Capítulo V – Factor
de Evaluación
Numeral: a) Experiencia del
postor en trabajos similares
Página: 17
Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor por la
presentación de servicios similares al
requerido, durante los últimos diez (10)
años a la fecha de la presentación de la
propuesta. Tal experiencia ...
…
…
En tal sentido y con la finalidad de fomentar la más
amplia concurrencia de postores sírvase extender el
periodo de experiencia similar a los últimos quince (15)
años a la fecha de presentación de la propuesta.
53
Referencia(s) de las Bases
Sección: Capítulo V – Factor
de Evaluación
Numeral: a) Experiencia del
postor en trabajos similares
Página: 17
Se entienden como servicios similares a
aquellos trabajos de Inspección y/o
Supervisión realizados en la ejecución
de las siguientes obras:
- Líneas de Transmisión de 220 kV o
más
- Subestaciones de potencia de 220 kv o
más
En tal sentido y con la finalidad de fomentar la más
amplia concurrencia de postores, sírvase confirmar si es
válido para la experiencia similar aquellos trabajos de:
Ver respuesta a consulta N° 1.
Asistencia Técnica y/o Gerenciamiento de Proyectos y/o
Asesoría y Acompañamiento.
Ver respuesta a consulta N° 6.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
54
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
Referencia(s) de las Bases
Sección: Términos de
referencia
Numeral: 4. Calificaciones del
Personal de la Empresa
Supervisora
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Los profesionales requeridos para la labor
de supervisión y su respectivo perfil, sin ser
limitativo, es el siguiente:
Jefe de supervisión del proyecto: Ingeniero
mecánico-electricista o electricista, con una
experiencia mínima de 10 años en
supervisión de líneas y subestaciones de
220 kV. Con dedicación a tiempo completo.
Jefe supervisor de línea de transmisión:
Ingeniero mecánico-electricista o
electricista, con una experiencia mínima de
10 años en supervisión de líneas de 220
kV. Con dedicación a tiempo completo.
Jefe supervisor de subestaciones: Ingeniero
mecánico-electricista o electricista, con una
experiencia mínima de 10 años en
supervisión de subestaciones de 220 kV.
Con dedicación a tiempo completo.
Especialista en protección eléctrica:
Ingeniero mecánico-electricista o
electricista, con una experiencia mínima de
5 años en sistemas de protección de
subestaciones 220 kV.
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
Al respecto, manifestamos que en el medio contamos
con profesionales que poseen amplia experiencia en
líneas y subestaciones, sin embargo, no todos poseen
experiencia en líneas y subestaciones de 220 kV, en tal
Ver respuesta a consulta N° 7.
sentido y con la finalidad de fomentar la más amplia
concurrencia de postores sírvase considerar experiencia
en líneas y subestaciones de 138 kV y 220 kV o más,
dado que las tensiones de las mismas son similares.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
55
56
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Consulta (No mas de 5 línea)
Referencia(s) de las Bases
Sección: Términos de
referencia
Numeral: 4. Calificaciones del
Personal de la Empresa
Supervisora
Los profesionales requeridos para la labor
de supervisión y su respectivo perfil, sin ser
limitativo, es el siguiente:
Jefe de supervisión del proyecto: Ingeniero
mecánico-electricista o electricista, con una
experiencia mínima de 10 años en
supervisión de líneas y subestaciones de
220 kV. Con dedicación a tiempo completo.
Jefe supervisor de línea de transmisión:
Ingeniero mecánico-electricista o
electricista, con una experiencia mínima de
10 años en supervisión de líneas de 220
kV. Con dedicación a tiempo completo.
Jefe supervisor de subestaciones: Ingeniero
mecánico-electricista o electricista, con una
experiencia mínima de 10 años en
supervisión de subestaciones de 220 kV.
Con dedicación a tiempo completo.
Jefe supervisor de obras civiles: Ingeniero
civil, con una experiencia mínima de 10
años en supervisión de obras civiles de
líneas y subestaciones de alta tensión. Con
dedicación a tiempo parcial.
Especialista en protección eléctrica:
Ingeniero mecánico-electricista o
electricista, con una experiencia mínima de
5 años en sistemas de protección de
subestaciones 220 kV.
Especialista en telecomunicaciones:
Referencia(s) de las Bases
Sección: III Etapas del Proceso
de Selección
Numeral: 3.7.1 Credenciales y
Certificados
Copia simple de la partida registral donde
corre inscrito el nombramiento del
representante legal del postor
….
….
La Sucursal en Perú de persona jurídica
Sírvanse confirmar que lo referido a la Cámara de
extranjera, cuando presente oferta a
Comercio corresponde a la inscripción en registros
nombre de esta, deberá adjuntar a la Oferta públicos del representante legal
el respectivo certificado de la Cámara de
Comercio de su domicilio, expedido con
igual anticipación a la anteriormente
señalada.
…
La magnitud de la Central Hidroeléctrica, hace que el
requerimiento sea excesivo, pues al sumar los tiempos
del requerimiento mínimo y el calificable resultan
excesivas para el personal y limita la participación de
postores. Por ellos consultamos si la experiencia del
personal propuesto considerada en los Requerimientos
Técnico Mínimos es válida para la evaluación o en su
defecto se consulta dado lo mencionado en el párrafo
anterior, para tener pluralidad de postores que la
experiencia calificable pase de 10 a 7 años.
Respuesta
Ver respuesta a consulta N° 7.
Es conforme.
SPU-001-2015-CTM
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SCT 1 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kV FRIASPATA-MOLLEPATA” Y SCT 2 “SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60 kV”
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nº
57
Refererencia a las bases
Numeral, articulo, acápite y/o Parte I y Parte II
páginas
Anexo
Referencia(s) de las Bases
Sección: Capítulo V – Factor
de Evaluación
Numeral: a) Experiencia del
postor en trabajos similares
Página: 17
Antecedentes / Sustento (puede
incorporarse anexos)
Se entienden como servicios similares a
aquellos trabajos de Inspección y/o
Supervisión realizados en la ejecución
de las siguientes obras:
- Líneas de Transmisión de 220 kV o
más
- Subestaciones de potencia de 220 kv o
más
Consulta (No mas de 5 línea)
Respuesta
En tal sentido y con la finalidad de fomentar la más
amplia concurrencia de postores, sírvase ser válida la
experiencia similar en líneas y subestaciones de 138 kV Ver respuesta a consulta N° 6.
y 220 kV o más, dado que las tensiones de las mismas
son similares.