1. No category

OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 1 de 72
PLIEGO DE CONDICIONES
MODALIDAD EXCEPCIONAL DE
CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CI-DCS-CD-0044-2015
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDROGRUBERT, PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE
CORPOELEC”
Caracas, julio de 2015
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 2 de 72
TABLA DE CONTENIDOS
SECCIÓN I
CRONOGRAMA DE EVENTOS
1. OBJETO DE LA CONTRATACION
2. NORMATIVA APLICABLE
3. DEFINICIONES
4. MECANISMO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
5. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
6. ACLARATORIAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES
7. IDIOMA DE LA OFERTA
8. MONEDA DE LAS OFERTAS Y MONEDA DE PAGO
SECCIÓN II:
INSTRUCCIONES
A LOS
PARTICIPANTES
9. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.
10. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
11. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
12. ACLARATORIA DE OFERTAS
13. CONTACTOS CON CORPOELEC INDUSTRIAL
14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
15. DERECHOS DE CORPOELEC INDUSTRIAL
16. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION
17. FIRMA DEL CONTRATO
18. ANTICIPO
19. GARANTÍA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
20. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PROCEDIMIENTO
1. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS
SECCIÓN III
2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
3. CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA
SECCIÓN IV
4. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN V
MODELOS DE DOCUMENTOS
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 3 de 72
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente proceso está enmarcado bajo el Convenio de Encomienda de Gestión para la Adquisición y Suministro de Bienes,
Prestación de Servicios y Ejecución de Obras requeridos para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), suscrito entre
la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica (CORPOELEC INDUSTRIAL) y la Corporación Nacional para la Energía Eléctrica
(CORPOELEC).
Con fundamento en el parágrafo anterior la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica (CORPOELEC INDUSTRIAL) actuando
en nombre propio y por cuanta de la Corporación Nacional para la Energía Eléctrica (CORPOELEC); da inicio a la modalidad de
selección excepcional de CONTRATACIÓN DIRECTA bajo las premisas que a continuación se exponen:
Los datos contenidos en esta Sección complementan y detallan lo indicado en la Sección II (Instrucciones a los
Participantes).En caso de discrepancia con el contenido de la Sección II, privará lo establecido en la Sección I.
SECCIÓN I
CRONOGRAMA DE EVENTOS
Evento
Inicio del procedimiento
Invitación y Llamado a
Participar
Descripción
Fecha: 23 de julio de 2015
CORPOELEC INDUSTRIAL invitará a participar a las empresas seleccionadas mediante envió de
correo electrónico o mediante oficio en formato físico.
Es importante señalar que las empresas, una vez recibida la invitación deberán presentar
acuse de recibo o carta de excusa, según el caso.
Igualmente publicará invitación abierta denominado Aviso de Llamado a Participar en las páginas
web de CORPOELEC INDUSTRIAL, a fin de que cualquier empresa que tenga interés en participar
y cumpla con los requisitos establecidos pueda presentar su oferta.
Lapso para la
preparación de Ofertas y
Las empresas invitadas e interesadas en participar, deberán presentar sus ofertas el día 06 de
Fecha límite Recepción
agosto de 2015 (única Fecha límite), en el horario de 2:00 pm a 4:00 pm. Horario Venezolano.
de Ofertas
Recepción de Aclaratorias:
Los participantes contarán con un (02) días hábiles para formular sus aclaratorias, contados a partir
del día hábil siguiente a la fecha de inicio del proceso.
Serán recibidas en el horario de 8:00 am a 12: pm – de 1:30 pm a 5:00 pm: Horario Venezolano. En
formato físico en la dirección de la sede de CORPOELEC INDUSTRIAL, o en formato digital al
Aclaratorias
correo electrónico: [email protected].
Respuestas a las Aclaratorias:
CORPOELEC INDUSTRIAL dará respuesta a todas las aclaratorias presentadas, hasta dos (02)
días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, comunicándola
alternativamente a través de correo electrónico o en formato físico. La institución se reserva el
derecho de la escogencia del medio para suministrar la información.
Las ofertas serán recibidas:
En formato digital enviada al Correo Electrónico: [email protected] y en formato físico, en
dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la siguiente dirección: Sede principal
de CORPOELEC INDUSTRIAL: Piso 11, Torre CORPOELEC, Av. Sanz, Urbanización El Marqués,
Parroquia Petare, Municipio Sucre, Estado Miranda, Código Postal 1071, Caracas, Venezuela.
Recepción de las Ofertas
La oferta debe estar estructurada, detallada y presentada de la siguiente forma:
a) Información Legal.
b) Información Técnica.
c) Información Financiera. La información financiera debe comprender oferta firmada y
sellada.
d) Compromiso de Responsabilidad Social (3%).
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 4 de 72
SECCIÓN II
INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.
1.2.
Este procedimiento de contratación tiene por objeto la: “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA
EQUIPOS HIDRO-GRUBERT, PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE
CORPOELEC”.
Las especificaciones técnicas de los mismos se detallan en la Sección IV del presente
pliego.
2. NORMATIVA APLICABLE
El presente proceso bajo la modalidad excepcional de CONTRATACIÓN DIRECTA se regirá por las
siguientes disposiciones, sin perjuicio de la aplicación de la demás normativa vigente, en el ámbito de su
especialidad:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de
Venezuela No. 6.013 de fecha 23 de diciembre de 2010.
Decreto Nº 1.424 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de La Administración Pública,
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela No.
6.147, de fecha 17 de noviembre de 2014.
Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.549, de fecha 26 de noviembre de 2014.
Decreto No. 1.399 con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en
Gaceta Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19 de
noviembre de 2014.
Decreto Nº 6.708 del 19 de mayo de 2009, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley
de Contrataciones Públicas, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 639.181 de fecha 19 de mayo de 2009.
3. DEFINICIONES
3.1.
3.2.
3.3.
Consorcio o Alianza: Conjunto de personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras,
vinculadas entre sí bajo el concepto de asociación temporal, que solidaria e ilimitadamente
según el caso, responden ante CORPOELEC INDUSTRIAL, por la ejecución del contrato
que habrán de suscribir.
Día: Significa día hábil consecutivo.
Las definiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas y en su Reglamento.
4. MECANISMO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
Para este procedimiento se empleará la modalidad excepcional de CONTRATACIÓN DIRECTA,
enmarcada en el Numeral 6 del Artículo 101° de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 5 de 72
Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014.
5. CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
El presente documento establece las reglas básicas, requisitos y especificaciones que regulan las
distintas fases del proceso que nos ocupa, en tal sentido:
5.1.
5.2.
5.3.
Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y
especificaciones contenidos en el Pliego de Condiciones.
Cada participante deberá asegurarse que el Pliego de Condiciones recibido esté completo
y conforme a las reglas aquí establecidas. En caso de disconformidad el Participante
deberá solicitar inmediatamente y por escrito a la Dirección de Comercialización y
Suministros la documentación faltante o discrepante.
CORPOELEC INDUSTRIAL no será responsable en ningún caso por la falta o
discrepancia de documentación del pliego, ni ello afectará la validez o eficacia de esta
contratación y sus actos. Cada Participante asumirá toda la responsabilidad, riesgos y
consecuencias derivadas de cualquier disconformidad que el mismo no hubiere
comunicado oportunamente y por escrito a la Dirección de Comercialización y Suministros.
6. ACLARATORIAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Todo Participante que requiera alguna aclaratoria sobre el Pliego de Condiciones, podrá
solicitarla, desde el día hábil siguiente de la Invitación a Participar, hasta la fecha indicada
en la Sección I (CRONOGRAMA DE EVENTOS).
La Dirección de Comercialización y Suministros será la autoridad competente para recibir
las solicitudes de aclaratorias al Pliego de Condiciones, responder dichas solicitudes de
aclaratorias y realizar modificaciones del Pliego de Condiciones.
CORPOELEC INDUSTRIAL responderá por escrito (vía correo electrónico) a las
solicitudes de aclaratoria que se reciban dentro del plazo indicado en la Sección I
(CRONOGRAMA DE EVENTOS) a todos los participantes.
Los participantes emitirán acuse de recibo a través de la recepción de un servicio de
mensajería electrónica de las respuestas que se les remitan. En caso de no emitirlo, se
asumirá como recibidas.
Las respuestas a las aclaratorias pasarán a formar parte integrante del Pliego de
Condiciones.
7. IDIOMA DE LA OFERTA
La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos que intercambien el Oferente y
CORPOELEC INDUSTRIAL, deberán redactarse en idioma castellano. Los documentos
complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro
idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una
traducción fidedigna al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá
dicha traducción.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 6 de 72
8. MONEDA DE LAS OFERTAS Y MONEDA DE PAGO
8.1.
8.2.
8.3.
El monto de las ofertas destinadas a la adquisición de partes y repuestos de los equipos
hidraúlicos será reflejada en Dólares Americanos ($).
El monto de las ofertas destinadas a la prestación del servicio de recuperación de los
equipos hidraúlicos será reflejada en Bolívares (Bs.)
Los pagos se realizarán en la(s) moneda(s) de la(s) oferta (s).
9. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS
9.1.
Los Participantes entregarán su documentación en formato digital (PDF) o físico mediante
un sobre cerrado ambos formatos deberán contener:
9.1.1.
Documentación de ORDEN LEGAL.
9.1.2.
Documentación de ORDEN TÉCNICO.
9.1.3.
Documentación de ORDEN FINANCIERO.
9.2.
Si el medio empleado por el oferente es el físico, la consignación de los sobres deberá ser
presentado en Carpetas de 3 Aros, separadas en Original y una (1) copia, debiendo
utilizarse separadores de cartulina con pestañas para cada literal, a fin de facilitar el
proceso de revisión. En caso de discrepancia entre alguna de las copias y el original
prevalecerá este. En el caso de la carpeta Original, todos aquellos documentos que se
solicitan en copias deberán ser presentados de esa forma incluso en la carpeta Original.
9.3.
Ente Contratante: Es la Corporación Eléctrica Nacional S.A (CORPOELEC), creada
mediante Decreto N°. 5.330 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Reorganización del Sector Eléctrico de fecha 02 de mayo de 2007, publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 38.736, de 31 de julio de 2007, siendo
modificada mediante Ley de Reforma Parcial publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 39.493 de fecha 23 de agosto de 2010, protocolizada por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y el
Estado Miranda, en fecha 17 de agosto de 2007, quedando anotada bajo el No. 69, Tomo
216-A, Protocolo Segundo, siendo su última modificación estatutaria la que consta de Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 25 de mayo de
2010, protocolizada ante la misma Oficina de Registro Mercantil, en fecha 29 de noviembre
de 2010, quedando inserta bajo el N° 37, Tomo -390-A-SDO, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.572, de fecha 13 de diciembre de 2010.
9.4.
Se deberán consignar los siguientes documentos de Oferta:
9.4.1.
Documentos y especificaciones de ORDEN LEGAL
9.4.1.1.
Documento Constitutivo de la Empresa y su última modificación
debidamente registrada, apostillada y en idioma castellano.
9.4.1.2.
Documentos de identificación del o los representantes legales (pasaporte).
9.4.1.3.
Síntesis histórica de la empresa, que comprenda entre ella: objeto social,
experiencia en el ramo, teléfonos de contacto, correo electrónico y
principales clientes.
9.4.1.4.
Manifestación de Voluntad de participar en la contratación
debidamente sellada y suscrita por el representante legal de la empresa, o
la persona facultada por el oferente para comprometerlo. En este sentido,
deberá presentar el documento legal correspondiente que acredite dicha
facultad. (Modelo Anexo Nº 01).
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 7 de 72
9.4.1.5.
9.4.1.6.
9.4.1.7.
9.4.1.8.
9.4.1.9.
9.4.1.10.
Autorización debidamente sellada y suscrita por el representante legal de
la empresa para que la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica
(CORPOELEC INDUSTRIAL) proceda a la inscripción ante el Registro
Nacional de Contratistas (RNC). (Modelo Anexo Nº 08) o en su defecto la
constancia de inscripción en dicho Registro.
Carta de Compromiso de Responsabilidad Social, debidamente sellada
y suscrita por el representante legal de la empresa, donde: Identifique a la
empresa oferente, al declarante y el carácter con que actúa; el aporte
equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del contrato incluyendo
los impuestos que apliquen, el presente requisito es de carácter obligatorio
por política interna y en estricto cumplimientos de los Artículos 29° 30° y
31, de la Ley de Contrataciones Públicas. (Modelo Anexo Nº 02).
Autorización debidamente sellada y suscrita por el representante legal de
la empresa para que la Corporación Nacional para la Energía Eléctrica
(CORPOELEC) y/o Corporación Industrial para la Energía Eléctrica
(CORPOELEC INDUSTRIAL) practique inspecciones, auditorías
necesarias o el examen de documentos; a los fines de verificar la
veracidad de los datos suministrados en el proceso de selección del
contratista o durante la ejecución de la obra, prestación del servicio o
producción del bien, desde el momento de la presentación de ofertas y
hasta dentro de los dos (02) años siguientes a la presentación de la
misma.
Declaración Jurada debidamente sellada y suscrita por el representante
legal de la empresa donde se exprese no tener obligaciones exigibles con
el contratante. (Modelo Anexo N° 9).
Declaración Jurada debidamente sellada y suscrita por el representante
legal de la empresa donde se exprese no contar dentro de su
conformación y organización, con personas naturales que participen como
socios, miembros o administradores de alguna empresa, sociedad o
agrupación que se encuentre inhabilitada conforme a la Ley. En caso
contrario, declarará el compromiso de subsanar tal situación en un plazo
de 7 días hábiles (Modelo Anexo N° 10).
EN CASO DE CONSORCIOS O ALIANZAS: Cuando el oferente sea un
Consorcio o Alianza deberá consignar adicionalmente los requisitos
siguientes:
9.4.1.11.
9.4.1.11.1.
9.4.1.11.2.
9.4.1.11.3.
Contrato consorcial o de alianza, debidamente autenticado y
apostillado; el mismo no podrá modificarse en forma alguna sin
la autorización previa y por escrito del órgano o ente contratante.
La responsabilidad pactada entre los integrantes del consorcio o
alianza en el contrato deberá ser solidaria. Deben Indicar cuál de
las empresas participará como representante del Consorcio y el
porcentaje de participación de cada una de ellas; igualmente
debe señalar que se obligan solidaria y mancomunadamente
frente al órgano o ente contratante y ante terceros.
Los integrantes del Consorcio o Alianza no podrán ceder sus
derechos y/u obligaciones a terceros o a alguno de los otros
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 8 de 72
9.4.1.11.4.
miembros del Consorcio o Alianza sin autorización previa del
órgano o ente contratante.
Las empresas que constituyan el Consorcio o Alianza deben
anexar por separado su respectiva documentación, esto con el
fin de verificar que la información suministrada en el documento
del Consorcio es veraz.
9.4.2.
Documentos y especificaciones de ORDEN TÉCNICO
Las empresas y consorcios de empresas oferentes deberán presentar la documentación, tal y como se
indica a continuación:
9.4.2.1.
Cartas de Referencias Comerciales emitidas por los clientes a quienes
haya prestado sus servicios. indicando datos de la empresa, persona
contacto, dirección, teléfonos, número de contratos realizados y tipo de
obras ejecutadas.
9.4.2.2.
Declaración jurada suscrita por el representante legal, en la que se refleje
la experiencia de la empresa en el área de obra objeto del presente pliego.
9.4.2.3.
Manifestación de Voluntad de cumplir con el lapso de Garantía de
Funcionamiento por hasta 3 años para los servicios en caso que aplique,
contado a partir de la entrega de los vehículos, conforme al artículo 149 de
la Ley de Contrataciones Públicas.
9.4.2.4.
Declaración Jurada suscrita por el representante legal, donde indique la
experiencia en venta de equipos similares.
9.4.2.5.
Declaración Jurada suscrita por el representante legal, donde indique el
cumplimiento con el tiempo de entrega requerido.
9.4.2.6.
Carta Compromiso de prueba técnica, entrega y cambio de partes o piezas
defectuosas de fábrica detectadas mediante previa revisión técnica de las
unidades al momento de su ingreso al territorio nacional.
9.4.2.7.
Certificación y pruebas.
9.4.2.8.
Manual de Función y Descripción de componentes.
9.4.2.9.
Manual de Identificación en español.
9.4.2.10.
Garantía de los respuestos.
9.4.3.
Documentos y especificaciones de ORDEN FINANCIERO.
La Oferta: Toda la documentación exigida debe ser presentada en papel
membretado de la empresa, debidamente firmada y sellada por el representante
legal de la misma. Debe ser dirigida a:
Corporación Industrial para la Energía Eléctrica, S.A. (CORPOELEC
INDUSTRIAL) / Corporación Nacional para la Energía Eléctrica
(CORPOELEC)
La oferta deberá expresarse de la siguiente forma (Modelo Anexo N° 3):
9.4.3.1.
Número de oferta comercial.
9.4.3.2.
Fecha de emisión de la oferta y garantía de mantenimiento de la misma
por ciento veinte (120) días, debe indicar como término internacional de
comercio (INCOTERM) el CIF Puerto La Guaira.
9.4.3.3.
Códigos arancelarios de cada uno de los bienes ofertados, indicando su
equivalente en Bolívares de acuerdo a la tasa oficial establecida por el
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 9 de 72
9.4.3.4.
9.4.3.5.
9.4.3.6.
9.4.3.7.
9.4.3.8.
9.4.3.9.
9.4.3.10.
9.4.3.11.
9.4.3.12.
9.4.3.13.
9.4.3.14.
9.4.3.15.
Banco Central de Venezuela, debiendo señalarse en números y letras, si el
participante es una empresa extranjera o consorcio extranjero. En forma
mixta (Bolívares y Dólares) debiendo señalarse en números y letras, cada
uno de los montos que integran la oferta, si el participante es un consorcio,
conformado entre Nacional y Extranjera.
Cantidad de lotes a entregar (indicando número de bienes).
Cantidad de contenedores por lote de entrega (indicando tamaño,
dimensiones u otros).
Puerto de embarque (indicando nombre del puerto y país).
Puerto de llegada (deberá ser el Puerto Cabello).
En los renglones y se debe incluir y discriminar el respectivo costo,
seguro y flete así como cualquier otro gasto aplicable que se encuentre
vigente para el momento de la presentación de la oferta.
Cronograma de entrega (no debe ser mayor a 165 días, a partir de la
formalización de la compra con entregas parciales).
Forma de Pago: Se otorgará un cincuenta (50%) del monto por concepto
de anticipo. El Monto restante se realizara de la siguiente forma:
Para el Componente Nacional:
El cien por ciento (100%) del contrato mediante presentación de facturas,
por relación de entrega de los trabajos efectivamente realizados.
Para el Componente Internacional:
Treinta por ciento (30%) previa verificación de fábrica.
Veinte por ciento (20%) contra entrega en puerto Venezolano.
Certificación Bancaria.
Coordenadas Bancarias de la empresa, la misma debe coincidir con la
certificación bancaria.
Estados financieros de los dos (02) últimos años anteriores, debidamente
sellados, avalados por un contador y apostillados.
Garantía del Mantenimiento de la Oferta:
Para componente Nacional: Se deberá presentar además, junto con sus
ofertas, fianza por el dos por ciento (2%) del monto de la oferta o cheque
de gerencia, en la misma moneda empleada para la oferta, para asegurar
en caso de que se adjudique, el mantenimiento de la oferta hasta el
otorgamiento del contrato. (Ver Modelo 4), o en su defecto cheque de
gerencia a favor de CORPOELEC por
Para componente Internacional: Se deberá presentar además, junto con
sus ofertas, fianza por el dos por ciento (2%) del monto de la oferta o
cheque de gerencia, en la misma moneda empleada para la oferta, para
asegurar en caso de que se adjudique, el mantenimiento de la oferta hasta
el otorgamiento del contrato. (Ver Modelo 4), o en su defecto Carta de
Compromiso de Mantener el monto de la Oferta hasta el otorgamiento del
Contrato.
Para la presente contratación el presupuesto base para la Adquisicion de
Partes y Respuestos para Equipos Hidro- Grubert, es por la cantidad de
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 CENTAVOS (USD
978.776,50), equivalentes a SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 10 de 72
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON 95/100
CENTIMOS CÉNTIMOS (Bs. 6.166.291,95), y para la Prestación del
Servicio de 50 Cestas Elevadoras el presupuesto base es por la cantidad
de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100
CENTIMOS (BS. 196.000.000,00).
Nota: Por la naturaleza de la contratación se requiere esta información completa.
10. PERÍODO DE VÁLIDEZ DE LA OFERTA
10.1.
10.2.
Las ofertas permanecerán válidas por un período de ciento veinte (120) días.
CORPOELEC INDUSTRIAL podrá solicitar a los Oferentes prorrogar dicho período. La
solicitud y las respuestas se harán por escrito. La garantía de mantenimiento de oferta,
deberá ser hasta la firma del contrato. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que
se les ejecute su garantía. A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les permitirá
que modifiquen sus ofertas.
11. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
11.1.
11.2.
CORPOELEC INDUSTRIAL podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de
que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego de Condiciones, ya
sea por iniciativa propia o en atención a una aclaratoria solicitada por un posible Oferente y
serán obligatorias para todos ellos.
En todo caso, CORPOELEC INDUSTRIAL tendrá la facultad discrecional de prorrogar el
plazo para la presentación de ofertas.
12. ACLARATORIAS DE OFERTAS
A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, CORPOELEC INDUSTRIAL podrá
solicitar a los Oferentes que aclare aspectos de su Oferta. La solicitud de aclaratoria y la respuesta
correspondiente se harán por escrito y no se permitirá cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.
13. CONTACTOS CON CORPOELEC INDUSTRIAL
Salvo en caso de solicitudes de aclaratorias, los Oferentes no podrán tener contacto con CORPOELEC
INDUSTRIAL, en referencia al presente procedimiento, desde el momento de la recepción de las ofertas
hasta el momento de la notificación del resultado del procedimiento, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
14. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN
14.1.
CORPOELEC INDUSTRIAL otorgará la Adjudicación (total o parcial al Oferente cuya
oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones y haya sido la de mayor puntaje
evaluado, de acuerdo a los criterios establecidos en la Sección III de este documento.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 11 de 72
14.2.
De conformidad con los Artículos 109° y 110° de la Ley de Contrataciones Públicas
vigente, CORPOELEC INDUSTRIAL podrá, otorgar la adjudicación (total o parcialmente),
indicar según aplique, establecer segunda y tercera opción, y/o tomar cualquier decisión
que considere necesaria para la preservación de sus intereses, sin que ello dé lugar a
reclamo por parte de las empresas o consorcios de empresas oferentes.
15. DERECHOS DE CORPOELEC INDUSTRIAL
15.1.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 101° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Públicas, CORPOELEC INDUSTRIAL se reserva el derecho, al momento
de otorgar la adjudicación de aumentar o disminuir la cantidad de bienes, indicados en la
Sección IV Especificaciones Técnicas. Sin embargo, dicho aumento o disminución no
podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros términos y condiciones de la
oferta y del Pliego de Condiciones.
15.2.
CORPOELEC INDUSTRIAL declarará desierta la contratación cuando:
15.2.1.
Ninguna oferta haya sido presentada.
15.2.2.
Todas las ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones;
15.2.3.
Cuando ocurra otro supuesto expresamente previsto en el Pliego y/o Ley de
Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento;
15.2.4.
Esté suficientemente justificado que de continuar el procedimiento podría
causarse perjuicio al organismo o ente contratante.
15.2.5.
Los oferentes beneficiarios de la primera, segunda y tercera opción no
mantengan su oferta, se nieguen a firmar el contrato, no suministren las
garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber suministrado
información falsa.
16. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
16.1.
CORPOELEC INDUSTRIAL notificará por escrito dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a la Adjudicación, el acto mediante el cual se otorgó la misma, igualmente
deberá notificar dicha decisión a los demás Oferentes.
17. FIRMA DEL CONTRATO (Modelo N° 11)
17.1.
17.2.
17.3.
Desde el momento en que reciba la Notificación de Adjudicación, el Oferente seleccionado
tendrá hasta ocho (8) días máximo, para suscribir el contrato en la siguiente dirección de
CORPOELEC: Piso 1, Torre Las Mercedes, Urb. Las Mercedes, Parroquia Chuao,
Municipio Chacao, Estado Miranda, Caracas, Venezuela.
En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la
notificación, el adjudicatario deberá suministrar las Garantías de conformidad con las
Condiciones del Pliego.
En caso de que el Oferente beneficiario de la Adjudicación, incumpla con los plazos
previstos y las exigencias previstas en este Pliego, y no existan segunda y/o tercera
opción, CORPOELEC declarará desierto el procedimiento.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 12 de 72
18. ANTICIPO
18.1.
18.2.
CORPOELEC otorgará un anticipo de 50% del monto del contrato, sujeto a las
condiciones establecidas en el mismo.
En todos los casos, antes de recibir el Anticipo, El Contratista deberá presentar una Fianza
de Anticipo por el monto otorgado por este concepto, de conformidad con las condiciones
establecidas en el Contrato, la cual deberá estar acompañada de la solicitud de trámite y
recibo de pago (Modelo N° 5).
19. GARANTÍA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
19.1.
19.2.
El Contratista otorgará a favor de CORPOELEC; Fianza de Fiel Cumplimiento equivalente
al veinte por ciento (20%) de la oferta incluyendo los tributos, ello con la finalidad de
asegurar
el cumplimiento de todas las obligaciones que asuma el contratista.
(Modelo N° 6).
Dicha garantía cubrirá los defectos de fabricación de los bienes suministrados, así como
los daños causados durante el traslado y entrega de los mismos, comprometiéndose El
Contratista a reponer los bienes que presenten durante dicho período, deterioro anticipado
no atribuible al uso normal de los bienes suministrados, en un plazo no mayor de treinta
(30) días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por parte de
CORPOELEC de la correspondiente solicitud de reemplazo. En caso de que el Contratista
no reponga los bienes en dicho plazo, CORPOELEC podrá rescindir el Contrato, sin pago
de indemnización alguna.
20. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PROCEDIMIENTO
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
CORPOELEC adquirirá parte o todos los suministros durante la ejecución del Contrato.
Los suministros serán requeridos mediante Órdenes de Compras y los términos y
condiciones del Contrato se considerarán incorporados en las mismas.
Las cantidades de bienes son meramente referenciales, pudiendo CORPOELEC
INDUSTRIAL solicitar a EL OFERENTE cantidades mayores o menores de los bienes
indicados, manteniendo los precios unitarios de los bienes.
Bajo ninguna circunstancia, el Contrato implicará para CORPOELEC compromiso alguno
de emitir Órdenes de Compra hasta alcanzar el monto máximo estimado establecido en el
Contrato.
CORPOELEC no será responsable por ningún daño o perjuicio, de la naturaleza que fuere
(incluido lucro cesante y daño emergente) que el respectivo Proveedor alegue haber
sufrido por el hecho de no haberse emitido Órdenes de Compra hasta alcanzar el monto
máximo establecido en el Contrato. CORPOELEC sólo será responsable de los pagos
adeudados a la Empresa por los bienes y servicios conexos que hubieren sido
efectivamente recibidos por CORPOELEC a su satisfacción.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 13 de 72
SECCIÓN III
CRITERIOS DE EXAMEN Y DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán sometidas a las siguientes etapas de acuerdo a la Sección III del presente
instrumento normativo.
1. EXAMEN PRELIMINAR
2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
1. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS
Antes de proceder a la evaluación de las ofertas, CORPOELEC INDUSTRIAL las examinará y
determinará si cada oferta se ajusta al Pliego de Condiciones y a las especificaciones técnicas, si están
completas, si contienen errores de cálculo, si se han presentado las garantías requeridas, si los
documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. Si las ofertas
cumplen, sin desviaciones u omisiones sustanciales, pasan a la etapa de evaluación.
La determinación de CORPOELEC INDUSTRIAL para saber si una oferta se ajusta a lo requerido se
basará en el contenido de la propia oferta, sin recurrir a pruebas externas.
Constituye una omisión o desviación sustancial a los requisitos exigidos en el Pliego de condiciones,
aquella que si fuese aceptada por CORPOELEC INDUSTRIAL:




Afectaría de manera significativa el alcance, la calidad o la funcionalidad de los bienes o
servicios requeridos; o
Limitaría de manera significativa, en discrepancia con lo requerido en el Pliego de
Condiciones o en la ley, los derechos de CORPOELEC INDUSTRIAL o las obligaciones del
Contratista derivados del Contrato; o
Afectaría la posición competitiva de otros Oferentes que hubiesen presentado Ofertas que se
ajustan sustancialmente a lo requerido.
Sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la participación de cualquiera de
ellas o de sus socios, directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en
la contratación.
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente al Pliego de Condiciones, o incurra en
cualquier otra causal de rechazo serán desestimadas.
2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
Una vez examinadas todas las ofertas, aquellas que cumplan sustancialmente con las
especificaciones técnicas, reglas, condiciones y demás requisitos exigidos en el pliego, serán
evaluadas, empleando los siguientes criterios:
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 14 de 72
2.1 ASPECTOS DE ORDEN LEGAL:
EMPRESA:
Documentos a Consignar
Orden Legal:
Documento Constitutivo de la Empresa y su última
modificación debidamente registrada, que permita
verificar la actual representación legal de la empresa.
Documentos de identificación del o los representantes
legales
Síntesis histórica de la empresa, que comprenda entre
ella: objeto social, experiencia en el ramo, teléfonos de
contacto, correo electrónico y principales clientes.
Manifestación de Voluntad de participar en la
contratación debidamente suscrita por el representante
legal de la empresa, o la persona facultada por el
oferente para comprometerlo. En este sentido, deberá
presentar el documento legal correspondiente que
acredite dicha facultad. (Modelo Anexo Nº 01).
Autorización para que la Corporación Industrial para la
Energía
Eléctrica
(CORPOELEC
INDUSTRIAL)
proceda a la inscripción ante el Registro Nacional de
Contratistas (RNC). (Modelo Anexo Nº 03). o en su
defecto la constancia de inscripción en dicho Registro.
Carta de Compromiso de Responsabilidad Social,
debidamente suscrita por el representante legal de la
empresa o persona autorizada por carta poder, donde:
Identifique a la empresa oferente, al declarante y el
carácter con que actúa; el aporte equivalente al tres por
ciento (3%) del monto total del contrato incluyendo los
impuestos que apliquen, el presente requisito es de
carácter obligatorio por política interna y en estricto
cumplimientos de los Artículos 29° 30° y 31, de la Ley
de Contrataciones Públicas. (Modelo Anexo Nº 02).
Autorización para que CORPOELEC INDUSTRIAL
practique inspecciones, auditorías necesarias o el
examen de documentos; a los fines de verificar la
veracidad de los datos suministrados en el proceso de
selección del contratista o durante la ejecución de la
obra, prestación del servicio o producción del bien,
desde el momento de la presentación de ofertas y hasta
dentro de los dos (02) años siguientes a la presentación
de la misma.
Declaración Jurada de no tener obligaciones exigibles
con el contratante. (Modelo Anexo N° 4).
Declaración Jurada de no contar dentro de su
conformación y organización, con personas naturales
que
participen
como
socios,
miembros
o
Si
No
No
aplica
Observaciones
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 15 de 72
administradores de alguna empresa, sociedad o
agrupación que se encuentre inhabilitada conforme a la
Ley. En caso contrario, declarará el compromiso de
subsanar tal situación en un plazo de 7 días hábiles
(Modelo Anexo N° 5).
EN CASO DE CONSORCIOS O ALIANZAS: Cuando el
oferente sea un Consorcio o Alianza deberá consignar
adicionalmente los requisitos siguientes:

Contrato consorcial o de alianza, debidamente
autenticado; el mismo no podrá modificarse en
forma alguna sin la autorización previa y por escrito
del órgano o ente contratante.

La responsabilidad pactada entre los integrantes
del consorcio o alianza en el contrato deberá ser
solidaria. Deben Indicar cuál de las empresas
participará como representante del Consorcio y el
porcentaje de participación de cada una de ellas;
igualmente debe señalar que se obligan solidaria y
mancomunadamente frente al órgano o ente
contratante y ante terceros.

Los integrantes del Consorcio o Alianza no podrán
ceder sus derechos y/u obligaciones a terceros o a
alguno de los otros miembros del Consorcio o
Alianza sin autorización previa del órgano o ente
contratante.

Las empresas que constituyan el Consorcio o
Alianza deben anexar por separado su respectiva
documentación, esto a los fines de construir
nuestra base de proveedores.
Presentación de los Recaudos
Idioma castellano
Original y dos copias
Sellados
Firmados
Presentación según Modelos Anexos
Si
No
No
aplica
Observaciones
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 16 de 72
2.2 ASPECTO DE ORDEN FINANCIERO.
El objetivo de la presente evaluación es analizar la situación financiera, desempeño y rentabilidad de
la empresa, con el propósito de tomar decisiones económicas, en aras de garantizar la
materialización efectiva de los bienes contemplados en el presente proceso.
Criterios de Calificación
Empresa
Calificacion Financiera
Capacidad Financiera
2.3 ASPECTOS DE ORDEN TÉCNICO
Criterios de Calificación
Puntaje
Máximo
Certificado de aprobación de modelo o carta de
compromiso de tramitarlo (carta de homologación
CORPOELEC).
5
Catalogo Técnico, no Comercial, en idioma
Castellano donde se incluya:

Modelo del Producto

Ofertado Planos Detallados

Dimensiones

Despiece del Producto.

Diagrama de circuitos de conexión (si
aplica).
5
Cuadro de características técnicas garantizadas
(debe anexar fotos del modelo ofertado detallando las
características del mismo).
10
Certificados de calidad de los equipos ofertados,
vigentes, emitidos por un organismo reconocido de
acreditación de la calidad, con indicación clara de la
fecha de emisión y vigencia, así como los protocolos
de pruebas que garanticen la calidad de los mismos,
Vida útil del equipo o producto.
10
Garantía de funcionamiento del equipo desde la
fecha de recepción, así como, garantía del suministro
de repuestos y accesorios, durante la vida útil.
5
Lista de clientes
5
Tiempo de entrega
10
Cumple
TOTAL PUNTAJE OBTENIDO:
No Cumple
Puntaje
0
Observaciones
0
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 17 de 72
2.4 EVALUACIÓN DE LA OFERTA
El objetivo de la evaluación de las Ofertas presentadas por las empresas participantes, es examinarlas
con el fin de verificar si cumplen sustancialmente los requisitos, condiciones, definiciones, ponderaciones,
procedimientos y criterios de evaluación para determinar la Oferta ganadora, respetando la siguiente
matriz de evaluación.
Criterios de Calificación
Empresa
3
Monto de la Oferta (25%)
Condiciones de pago (25%)
CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA
Se considerará causa suficiente para rechazar una oferta, la ocurrencia de cualquiera de las
siguientes circunstancias que:
• Incumplan con las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.
• Tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones.
• Sean condicionadas o alternativas, salvo aquello que se hubiera permitido en el Pliego de
Condiciones.
• Diversas ofertas que provengan del mismo proponente.
• Suministre información falsa.
• Aparezca sin la firma de la persona facultada para representar al oferente.
• Se presente sin el compromiso de responsabilidad social.
• Ofertas cuyo período de validez sea menor al requerido.
• Ofertas que no estén acompañadas por las garantías exigidas.
• Ofertas que presenten precios unitarios de cuyos análisis se puedan concluir que el oferente ha
utilizado, para su elaboración, datos irregulares o ilógicos a tal grado que hagan irrealizable la
ejecución del contrato, con el monto de la oferta.
4
CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN
CORPOELEC INDUSTRIAL considerará causales de descalificación, las siguientes:
•
•
•
•
Si el participante no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible
su valoración o apreciación.
Si durante la etapa de calificación, una empresa o una de las empresas integrantes de un
consorcio se declara o es declarado en disolución, liquidación, atraso o en quiebra.
Si durante la etapa de calificación, una de las empresas que forma o formará parte de un
consorcio, renuncia a participar en el concurso.
Si el oferente no cumple con algunos criterios de calificación establecidos en el Pliego de
Condiciones.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 18 de 72
•
Si el contratante determina que el oferente ha presentado información falsa en sus documentos
de calificación.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 19 de 72
SECCIÓN IV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RENGLÓN 1
La repotenciación de las cestas elevadoras marca Hidro-Grubert, suministrados por EL
CONTRATISTA, deberán cumplir con las características mínimas, descritas a
continuación.
-. Desmontaje de Grúa en UND existente, latonería y pintura de grúa, mano de obra
técnica en la instalación de repuesto (no incluye suministro), construcción e instalación
de plataforma y Estribo Metálico al chasis, instalación de grúa en plataforma.
-. Plataforma y estribo construido con:
•Viga IPN Hierro Negro de 100 Mm X 6 Mts.
•Viga UPL Hierro Negro de 100 Mm X 6 Mts.
•Viga UPL Hierro Negro de 80 Mm X 6 Mts.
• Lamina estriada de Hierro Negro espesor 3mm x1.20x2.40 Mts.
•Madera Para Lima Tipo Aurora 70 X 100 Mm X 5 Mts.
•Abrazaderas De Acero 1014 De 15``, 16``, 18`` X 3``, Diámetro de 5/8 Con
Tuercas Hexagonales Y Planchas Para Fijación.
•Angulo De Hierro de 40x4x40x 6 Mst.
•Tornillo Cabeza Hexagonal G 8 Diámetro 5/8 X 1 ½ con arandela Plana,
Arandela de Presión Y Tuerca Hexagonal.
-.Peldaño Adicional en Estribo Para Acceso a la Plataforma (2 Und)
Construido con:
•Rejilla Tipo Granting Metálica (Antiresbalante).
•Cable Para Soporte De Acero Diámetro 30 Mm.
•Tornillo Cabeza Hexagonal G 8 Diámetro 3/8 X 1`` Con Arandela Plana,
Arandela De Presión Y Tuerca Hexagonal.
-.Compartimiento Con Puerta Lateral Para Almacenamiento De Uso General, Tres (03)
Compartimiento A Cada Lateral, con su cerradura Convencional y un sistema de
cerrado unificado, ubicando en los compartimentos del lado izquierdo ( piloto) un porta
escalera, el primer Compartimiento que se encontrara ubicado de la cabina del chofer
Hacia estribo contara con tres (03)divisiones, el segundo compartimiento contara con
dos (02) divisiones y en cada división se fijaran cajas de apilar para almacenamiento de
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 20 de 72
material ( cajas de apilar solo será fijada en el compartimiento del lado del copiloto), el
tercer (03) compartimiento no contara con divisiones , Construido con El Siguiente
Material:
•Lamina De Hierro Negro Liso espesor 2.5 Mm X1.20 X 2.40 Mts.
•Lamina De Aluminio Estriado espesor 2.5 Mm X 1.20 X 2.40 (Para Tapas Interior
De Puertas).
•Pletina De Hierro Negro de 6 Mm X 25 X 6 Mts. (porta escalera).
•Aldaba De Hierro.
•Guaya O Cadena.
•Cerradura De Acero.
•Tornillo Cabeza Avellanada Estriada Diámetro 5/32 Rosca Fina X 1`` Con
Arandela Plana Y Tuerca Hexagonal (Para Fijación De Cerradura A Las Puertas).
•Cabilla Hierro Lisa De ½ ``X 6 Mts
•Candados.
Cajas De Apilar Para Divisiones De Compartimientos.
•Tornillo Cabeza Redonda De ¼ X ½ Con Turca Hexagonal (Fijar Caja).
•Perro Para Guaya.
•Eslabón Roscable.
•Bisagra 4`` De Herrería.
•Goma Tipo Chevette (Para Hermetizar Cierre De Puertas).
-.Porta Pértiga Ubicado Dentro De Los Cajones Del Lateral Del Piloto
Construido con:
•Tubo PVC Diámetro De 6`` X 3 Mts.
•Tapa Metálica Con Candado para su seguridad.
-.Porta Caucho Ubicado En Los Compartimientos Del Lateral Derecho (lado Copiloto)
En La Parte Trasera Construido en:
•Viga UPL 80
•Lamina Lisa De 2.5 Mm Espesor
•Tornillo 5/8 Cabeza Hexagonal Con Tuerca Hexagonal, Arandela Plana.
•Tornillo Cabeza Hexagonal G8 Diametro ½ X 1 ½ Con Arandela plana, Arandela
de presión tuerca Hexagonal.
•Aldaba de hierro.
•Candado.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 21 de 72
-.Guardabarros
•Lamina De Hierro Negro Liso 2.5 Mm X 1.20 X 2.40.
•Goma Guardabarros Personalizada Con El Nombre De Corpoelec.
•Tornilla Cabeza Hexagonal G8 Diámetro 3/8 X 1``, Con Arandela Plana, Presión Y
Tuerca Hexagonal.
-.Espacio Para Cuña De Seguridad
•Lamina Hierro Negro Estriada De 3mm.
-.Reflectivos varios.
-.Aplicando pintura Chasis Black marca Dupont en la plataforma y caras internas de los
cajones, pintura blanca brillo directo marca Dupont a las caras externas laterales de los
cajones y en la superficie de los cajones Body Extreme negro con cinta anti resbalante
para un acabado final.
-. Servicio Post – Venta
RENGLÓN 2
Las partes y repuestos para la recuperación y mantenimiento de los equipos hidráulicos
marca Altec, suministrados por EL CONTRATISTA, deberán cumplir con las
características mínimas, descritas a continuación.
REPUESTO
CESTA / BARQUILLA (SOLA)
COBERTOR DE CONSOLA
COBERTOR DE CESTA
COMANDO CESTA
VALVULA HOLDING / VALVULA DE LIMITACIÓN DE
ARTICULACIÓN / CONTRABALANCEO
PREENSAMBLE VÁLVULAS DE LIMITACIÓN DE
ARTICULACIÓN
VALVULA DE CORTE / BLOQUEO
VALVULA DE RETENCION / PILOTADA (EJEMPLO
ESTABILIZADORES)
INFLADORES DE CONSOLA / PULSADORES
NEUMATICOS
COBERTOR ARTICULACIÓN DE BRAZOS
CODIGO HIDROGRUBERT
CANTID
AD
523030
523006
COBERTOR CESTA
ASM_VALV-MONOST004A_CONSOLA
VCB000
10
20
55
120
BS0308
20
BR1100
VBP000
20
20
10
20
523008
30
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 22 de 72
COBERTOR SUPERIOR DE 2º BRAZO.
COBERTOR INFERIOR DE 2º BRAZO.
JUEGO DE MANGAS AZULES PARA MANGUERAS
JUEGO BUJES ARTICULACION
JUEGO BUJES CILINDRO
523043
523044
30
30
50
BB_50_60_25
100
100
JUEGO BUJES DE BARQUILLA
BOMBA MANUAL
FILTRO DE RETORNO
PREENSAMBLE FILTRO RETORNO
FILTRO ACEITE MAGNETICO /ASPIRACIÓN
PREENSAMBLE LINEA ASPIRACION/MAGNETICO
VALV DE SEG(PARADA DE EMERG EN COLUMNA Y CONSOLA)
GOMA DE APOYO PLUMAS LARGAS
GOMA DE APOYO PLUMAS CORTAS
CILINDRO DE ELEVACION
CILINDRO DE PLEGADO
CILINDRO ESTABILIZADOR
COMANDO DE COLUMNA
COMANDO ESTABILIZADOR
EMPAQUETADURA KIT CIL ESTABILIZADORES
EMPAQUETADURA KIT CIL ELEV Y PLEGADO
PALANCAS DE CONSOLA INCLUYE PERILLAS
PERILLAS AZULES Y TRABA DE PERILLAS
100
MP0000
913013
BS0311
FP0300
BS0310
BH1437_A / NA.00.00.00.A
GOMA-AP
GOMA-SOPORTE-PLUMA
E-CIL_115-100_PLEG-OV
E-CIL_115-100_PLEG-OV
BW1000_OV
BS0322
ASM_E_VALV-MONO-ST002-A
K-SELLOS-CIL-ESTAB-OV
K-SELLOS-CIL-115-100-ELPL-OV
PALANCAS-COMANDO-HG
20
55
20
20
10
20
100
100
10
10
10
30
30
30
30
20
40
PERILLAS ROJAS
30
PERILLAS VERDES
30
LINER PARA CESTA
BOMBA HIDRAULICA
ESCOBILLAS JUNTA GIRATORIA (JUEGO)
NIVEL DE ACEITE
TAPA DE TANQUE DE ACEITE
TAPA DE INSPECCIÓN DE ACEITE
LINER
30
25
ESCOBILLAS
E_NIVEL-ACEITE-E-C_127
BR1585
50
30
30
20
TAPA PEDESTAL
40
CAPOT DE MOTOR
30
VALV DE SEG(PARADA DE EMERG EN COLUMNA Y CONSOLA)
40
DISTRIBUIDOR DE CESTA
15
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 23 de 72
VÁLVULA DE ALIVIO ó SOBREPRESIÓN
10
MONOBLOCK / VÁLVULA DE MONO BLOCK
10
ENS VALVULA RETENCION (de bomba manual o de
bomba hidráulica
MOTOR - MOTOR-CAJA-GIRO
ENS VALVULA SELECTORA DE CIRCUITO
ARO SELLO 2-162
CADENA DE NIVELACIÓN PARA BL10C (CABLE
DE ACERO)
ENSAMBLE CAJA REDUCTORA GIRO (DE
FUNDICIÓN) EQUIPOS VIEJOS
EJE JUNTA GIRATORIA
BULBOS AIRE (ACCIONAMIENTO)
ENSAMBLE JUNTA GIRATORIA
ENS VALVULA 3 VIAS (válvula de parada de
emergenvia)
SUBCONJ PALANCA BOMBA MANUAL
ALEMITE
ACOPLE RAPIDO HEMBRA 3/8"
ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8"
DESCRIPCION
MANGUERA TEKALAN 15000 mm
MANGUERA AIRE 14000mm
KIT MANGUERAS HIDRAULICAS "PRIMER
BRAZO / SEGUNDO BRAZO" BL10
(2MANHIDRAUBRA01)
MANG HIDR 3/8 L10750 TG-TG "1BR/2BR"
"PRESION" (COM COLUMNA / COM CONSOLA)
BL10
MANG HIDR 3/8 L10500 TG-TG "1BR/2BR"
"RETORNO" (COM COLUMNA / COM CONSOLA)
BL10
MANG HIDR 1/4 L10400 TG-TG "1BR" "5" Y
"6"(COM COLUMNA / COM CONSOLA) BL10
MANG HIDR 1/4 L5600 TG-TG "1BR" "2B" Y
"3B"(COM COLUMNA / VALVULA DE CORTE)
BL10
MP0400
20
MOTOR - MOTOR-CAJA-GIRO
BH1437_DERIVA-PA
7022162.00
20
20
50
10
GEAR BOX
10.00
BR1800_1
SE-SISTEMA-ON-OFF
BS0343
NA.00.00.00.A
5
10
20
20
MP0011
750100
AR0200
AR0100
20
200
10
10
HIDRO GRUBERT
CANTID
AD
MANG-TEKALAN-Ø1/4"
MANG-AIRE-Ø1/2"
20
20
2MANHIDRC610750
20
2MANHIDRC610500
20
2MANHIDRC410400
20
2MANHIDRC405600
20
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 24 de 72
MANG HIDR 1/4 L7800 TG-TG "1BR/2BR" "1"(CILINDRO ELEVACION / COM CONSOLA) BL10
MANG HIDR 1/4 L8200 TG-TG "1BR/2BR" "4"(CILINDRO PLEGADO / COM CONSOLA) BL10
MANG HIDR 1/4 L2500 TG-TG "1BR" "2A"(CILINDRO ELEVACION / VALVULA DE CORTE) BL10
MANG HIDR 1/4 L3000 TG-TG "1BR" "3A"(CILINDRO PLEGADO / VALVULA DE CORTE) BL10
MANG HIDR 1/4 L3200 TG-TG "1BR" "1"(COMANDO COLUMNA / CILINDRO ELEVACION) BL10
MANG HIDR 1/4 L2800 TG-TG "1BR" "4"(COMANDO COLUMNA / CILINDRO PLEGADO) BL10
MANG HIDR 1/4 L5500 TG-NTG "2BR" "2" Y "3"(COMANDO CONSOLA / VALVULA DE CORTE)
BL10
KIT MANGUERAS HIDRAULICAS "CONSOLA DE MANDOS" BL10 BL13
(2MANHIDRAUCMA01)
MANG HIDR 1/4 L280 TG-TG "CONSOLA DE MANDOS" BL10 BL13
MANG HIDR 1/4 L650 TG-TG "CONSOLA DE MANODS" BL10 BL13
MANG HIDR 1/4 L550 TG-NTG "CONSOLA DE MANDOS" BL10 BL13
MANG HIDR 1/4 L450 TG-NTG "CONSOLA DE MANODS" BL10 BL13
KIT MANGUERAS HIDRAULICAS "PEDESTAL / COLUMNA" BL10 BL13 BL13T
(2MANHIDRAUCOL01)
MANG HIDR 3/8 L350 TG-TG "JGI" (JUNTA GIRATORIA "RETORNO" / COMANDO COLUMNA)
BL10 BL13
MANG HIDR 3/8 L670 TG-TG "JGI" (JUNTA GIRATORIA "PRESION" / VALV SEGURIDAD COL)
BL10 BL13
MANG HIDR 1/4 L400 TG-TG "JGI" (JGI "RET LADO PED"/FIL DE RET) Y "COL"(CTE OVERIDE
(VAL RET/COM COL)
MANG HIDR 1/4 L600 TG-NTG "COL"(CAJA RED GIRO / COMANDO CONSOLA) BL10 BL13
MANG HIDR 1/4 L620 TG-NTG "COL"(CAJA RED GIRO / COMANDO CONSOLA) BL10 BL13
MANG HIDR 1/4 L350 TG-NTG "COL"(VALV DER "SEGURIDAD" / COMANDO COLUMNA) BL10
BL13
MANG HIDR 1/4 L405 TG-NTG "COL"(VALV DER "SEGURIDAD" / COMANDO COLUMNA) BL10
BL13
MANG HIDR 1/4 L270 TG-NTG "COL"(CORTE OVER RIDE"VALV DE RETENCION" / COMANDO
COLUMNA) BL10 BL13
2MANHIDRC407800
2MANHIDRC408200
2MANHIDRC402500
2MANHIDRC403000
2MANHIDRC403200
2MANHIDRC402800
2MANHIDRC405500
20
20
20
20
20
20
20
2MANHIDRC400280
2MANHIDRC400650
2MANHIDRC400550
2MANHIDRC400450
20
20
20
20
2MANHIDRC600350
20
2MANHIDRC600670
20
2MANHIDRC400400
20
2MANHIDRC400600
2MANHIDRC400620
2MANHIDRC400350
20
20
20
2MANHIDRC400405
20
2MANHIDRC400270
20
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 25 de 72
SECCIÓN V
MODELOS DE DOCUMENTOS
ANEXO Nº 01
MODELO CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR
(Lugar y Fecha)
Señores
CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC INDUSTRIAL)
Presente.Atención: Comisión de Contrataciones
Contratación Directa N°. CI-DCS-CD-000X-2015.
Mediante la presente hacemos constar nuestra intención de participar en la Contratación Directa, signada
con
la
nomenclatura
“_______________________”,
destinado
a
“___________________________________________________________________________________
_____” y declaramos conocer y aceptar las condiciones que habrán de regir el mencionado proceso.
Asimismo, autorizo en nombre de mi(s) representada(s) de manera expresa e irrevocable a la
CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC INDUSTRIAL), para
que verifiquen todos los datos e información suministrada en el desarrollo del presente concurso.
Igualmente, les informamos que la persona que representará a nuestra empresa y/o consorcio durante
todo el concurso será __________.
En caso de consorcio de empresas se deberá agregar el último párrafo, de la siguiente forma:
Asimismo, les informamos que el consorcio del cual formamos parte, está constituido por las
empresas.______________________,
cuya
representación
legal
la
ejerce
la
empresa
_______________, conforme al documento consorcial.
Atentamente,
(Firmada por el(los) Representante(s) de la empresa o los representantes de las empresas que
integran el consorcio, indicando el nombre completo de quien suscribe, número de cédula o
pasaporte; el (los) cargo(s) que ocupa(n); nombre de la empresa que hace la postulación; teléfono,
fax y dirección comercial donde se le harán llegar las notificaciones pertinentes).
ANEXO Nº 02
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 26 de 72
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONTRATACIÓN DIRECTA
N° CI-DCS-CD-000X-2015.
ADQUISICIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXX
Caracas, XX de xxxxx de 2015
Señores.
CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC)
Estimados señores:
Quien suscribe, xxxxx, titular de la cédula de identidad N° xxxxxx, representante legal de la empresa
XXXXXXXX, declaro mi voluntad de cumplir con el Compromiso de Responsabilidad Social, en el
procedimiento por CONTRATACIÓN DIRECTA Nº CI-DCS-CD-000X-2015, para la ADQUISICIÓN DE
xxxxxxxxxxxx, mediante el aporte equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del contrato, de ser
beneficiado con la Adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 29° y 30°, de la Ley de
Contrataciones Públicas.
Conforme a ello, y para cumplir con el compromiso requerido, autorizamos a la CORPORACIÓN
NACIONAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC) a que retenga el porcentaje equivalente al
3% del monto base del contrato, al momento de efectuar el pago por concepto de los bienes y servicios
ejecutados.
Sin más a qué hacer referencia, quedo de usted,
Atentamente,
(Firma y Sello)
___________________________
(Nombre, Apellidos y C.I. del Representante Legal de la contratista)
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 27 de 72
ANEXO N° 03
FORMULARIO DE LA OFERTA
OFERTA No.______________
Señores.
CORPORACIÓN INUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC INDUSTRIAL)
De conformidad con el Pliego de Condiciones, sus circulares No. _____ y Aclaratorias No. _____ (si
aplica), mi representada propone a la CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
(CORPOELEC INDUSTRIAL), ofrecer la procura correspondiente a la Contratación Directa No.CI-DCSCD-000X-2015,
cuyo
objeto
es
la
selección
de
EL
CONTRATISTA
que
proveerá
la
“_________________”, los suscritos manifestamos y ofrecemos en forma expresa y de conformidad con
lo solicitado en dicho instrumento, la suma de (monto total de la oferta en letras y en números). La cual se
detalla y se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella. Nuestra representada
manifiesta que en caso de discrepancia entre la cantidad indicada en números y letras prevalecerá la
indicada en letras.
Nuestra representada manifiesta que esta oferta es válida y permanecerá vigente por un lapso de Ciento
veinte (120) días continuos, contados a partir de la entrega del sobre contentivo de los docu mentos
solicitados en el Pliego de Condiciones objeto de la Contratación Directa antes nombrado.
Nuestra representada manifiesta igualmente que ha examinado y acepta sin reserva todas las
estipulaciones del Pliego de Condiciones y sus adiciones y/o modificaciones; que ha estudiado con
cuidado todas las partidas y cantidades mostradas en el Presupuesto; que ha revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta oferta y sus anexos y que después de un examen
cuidadoso de los documentos del contrato y sus adiciones y/o modificaciones, ha adquirido conocimiento
del carácter sobre la “_________________________”, de las condiciones generales y locales que
podrán ser encontradas durante la prestación de los servicios, de los requisitos del contrato y de
cualquier materia que pudiere en alguna forma afectar el trabajo y su costo. Manifiesta que acepta las
condiciones de pago establecidos por la CORPORACIÓN INUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
(CORPOELEC INDUSTRIAL)
Igualmente le informamos que la persona que representará a nuestra empresa durante todo el concurso
será __________________, Nuestra representada está de acuerdo en que la
CORPORACIÓN
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 28 de 72
INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC INDUSTRIAL), no será responsable por
cualquier error u omisión de nuestra representada en la preparación de esta oferta.
Nuestra representada se compromete a presentar en el lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la
notificación de la Adjudicación del CONTRATO, la Fianza de Fiel Cumplimiento y/o Fianza de Anticipo
(las que apliquen), previstas, debidamente notariadas. En caso de que estas garantías presenten errores
materiales, me comprometo a entregar las fianzas corregidas y definitivas dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes a la notificación de haber sido favorecido con la Adjudicación del CONTRATO.
Asimismo nos comprometemos a presentar las demás garantías aplicables a este proceso, dentro de los
plazos establecidos en el Pliego de Condiciones, así como a firmar el Documento Principal dentro de los
ocho (8) días hábiles, siguientes a la notificación de haber sido favorecido con la Adjudicación del
Contrato.
El precio total de la oferta es por la suma de ______________________________,
Precio de la oferta: ___________________
Validez de la oferta: Ciento Veinte (120) días continuos.
Representante legal del Oferente:
Debidamente autorizado para firmar la oferta en nombre de: ___________________
Firmado: __________________________________________________________
(Escriba el nombre legible)_______________________
(Cargo)
Dirección comercial del OFERENTE: _________________________________
Oferta presentada él _____ de _______________ de 20__.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 29 de 72
ANEXO N° 04
MODELO FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
EXPEDIDA POR ENTIDAD BANCARIA, COMPAÑÍA DE SEGUROS O SISTEMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS
(Fondo Nacional de Garantías Recíprocas o Sociedad de Garantías Recíprocas).
Yo, _____________________________________________________, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de __________________________________, procediendo en este acto en mi carácter de
___________________________de la __________________________ sociedad mercantil constituida y
domiciliada en _____,inscrita en ________________ por medio del presente documento declaro: De
acuerdo con las condiciones generales para las fianzas, impresas al reverso del cuerpo de este
documento
y
cuyo
texto
idéntico
___________________________________,
en
se
fecha
encuentra
autenticado
_____________________
por
bajo
ante
el
N°
______________________, tomo ________________________ constituyo a mi representada en Fiador
Solidario
y
Principal
Pagador
por
la
cantidad
de
____________________________________________________(USD. ), para garantizar a Corporación
Eléctrica Nacional, S.A (CORPOELEC), que (señalar la empresa oferente) inscrita en (señalar datos del
Registro Mercantil de oferente) en lo adelante denominada “EL AFIANZADO” mantendrá los términos,
condiciones y precios, establecidos en la oferta presentada en el proceso de Contratación Directa Nº
______________________, cuyo objeto es ______________(señalar el objeto del Concurso), firmará el
contrato y presentará las fianzas requeridas en caso que “EL AFIANZADO” obtenga del Contrato. La
presente fianza entrará en vigencia desde la fecha de presentación de la oferta, hasta la firma del
contrato. renuncia expresamente a los beneficios acordados por los artículos 1833, 1834 y 1836 del
Código Civil vigente. A que aquí se constituye se le aplicará el condicionado general anexo que tanto “EL
ACREEDOR” como “EL AFIANZADO” declaran conocer, las condiciones particulares privan sobre las
condiciones generales de fija como domicilio especial para todos los efectos de este Contrato, la ciudad
de Caracas.
La expresada suma afianzada será pagada por “EL FIADOR”, como indemnización por todos los daños
y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento injustificado de “EL AFIANZADO” ya que se ha
convenido en fijar desde ahora esa cifra como Cláusula Penal a favor de CORPOELEC.
EL FIADOR
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 30 de 72
ANEXO N° 05
FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIANZA DE ANTICIPO No.__________
SUMA AFIANZADA: ________________________
VIGENCIA: Desde la fecha de la entrega del anticipo.
Hasta el total reintegro del Anticipo.
Yo __________________, Venezolano(a), mayor de edad, (estado civil), (profesión), titular de la cédula
de identidad No.__________, domiciliado(a) en ____________en mi carácter de______________ de
(empresa aseguradora), en lo adelante denominada LA FIADORA, debidamente autorizado por la Junta
Directiva de_____________ en su sesión de _______ de fecha_____ de ______. Declaro: Constituyo a
mí representada en fiadora solidaria y principal pagadora, en adelante denominada LA AFIANZADA,
hasta por la cantidad de ___________, (indicar tipo de moneda _________), para garantizar a
Corporación Eléctrica Nacional, S.A (CORPOELEC), en lo sucesivo denominada LA ACREEDORA, el
reintegro total del anticipo que por la cantidad ya mencionada hará LA AFIANZADA, según el contrato
para la “____________________” de fecha _____ de ________ de 20_. La presente fianza comenzará a
regir a partir de la fecha en que LA AFIANZADA, reciba el aludido anticipo y permanecerá en vigencia
hasta que se haya efectuado su total reintegro mediante las deducciones del porcentaje de amortización
establecido en el contrato, que debe efectuar "EL ACREEDOR" de cada factura pagada a "EL
AFIANZADO". El monto de esta fianza se reducirá progresivamente en la misma medida en que se fuere
amortizando al anticipo y en ningún caso ese monto afianzado podrá ser inferior a la parte no amortizada
del anticipo según el régimen de amortización establecido en el contrato.
LA FIADORA renuncia a todos los beneficios que le acuerdan los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código
Civil Venezolano.
Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este documento se elige como
domicilio especial la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales
las partes declaran someterse.
“LA AFIANZADA”
“LA FIADORA”
(EL CONTRATISTA)
(LA ASEGURADORA)
Nota: El contrato de la fianza deberá fijar como domicilio especial la ciudad de Caracas.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 31 de 72
ANEXO N° 06
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
CONTRATO N º
SUMA AFIANZADA USD:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
DESDE: el ____de____de_____
HASTA: el_____de____de_____
Yo, _______, venezolano, mayor de edad, domiciliado en _________, titular de la Cédula de Identidad N°
__________, procediendo en mi carácter de _________, de la Sociedad Mercantil _____________,
domiciliada en __________, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del
_______, en fecha ________, bajo el N° ________, Tomo _____, representación la mía que consta en
_________, suficientemente facultado para este acto por ________, quien en lo sucesivo y para los
efectos del presente documento denominada la COMPAÑÍA, carácter mío que consta de instrumento
poder autenticado en la Notaría, bajo el Nº, Tomo , de los Libros de Autenticaciones llevados por esa
Notaría de fecha, aprobado el otorgamiento de esta fianza en la sesión Nº de la Junta Directiva de fecha ,
y de acuerdo a las Condiciones Generales para los Contratos de Fianzas impresas en la segunda hoja
del cuerpo de este Contrato y cuyo texto idéntico se encuentra autenticado por ante la Notaría , en fecha ,
bajo el Nº . Tomo de los Libros de Autenticaciones respectivas que se dan aquí por reproducidas, y salvo
lo establecido en las Condiciones Especiales del presente documento declaro: Constituyo a mi
representada en fiadora solidaria y principal hasta por la cantidad de DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (MONTO EN LETRAS) (US$_____________ MONTO EN NÚMEROS),
(DEBE INDICARSE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPARTE EN Bs. F. SOLO PARA EFECTOS DE
CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 131 DE LA LEY DEL BANCO CENTRAL DE
VENEZUELA BOLÍVARES FUERTES (MONTO EN LETRAS) (Bs.F________),para garantizar la
Corporación Eléctrica Nacional, S.A (CORPOELEC), debidamente inscrita por ante el Registro ____, bajo
el Nº ____, Tomo xx, de fecha xx, modificados sus estatutos, siendo su última reforma en fecha xx,
inscrita en el Registro xx, bajo el Nº xx, Tomo xx, en lo adelante denominado “EL ACREEDOR”; el fiel,
cabal y oportuno cumplimiento por parte de “EL AFIANZADO” de todas y cada una de las obligaciones
que resulten a su cargo y a favor de “EL ACREEDOR”, según Contrato N° / / /, celebrado entre ambos
para ____________(identificar el contrato), del Proceso de Contratación Directa_____, para la
“____________. La presente fianza entrará en vigencia desde el XXXXX y permanecerá en vigencia
hasta que se efectúe la recepción definitiva o esta se considere realizada de acuerdo con el mencionado
Contrato. Transcurrido un (1) año desde la Recepción Definitiva sin que se hubieren incoado la
correspondiente demanda por ante los tribunales competentes, caducarán todos los derechos y acciones
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 32 de 72
frente a LA COMPAÑÍA. “LA COMPAÑÍA” renuncia expresamente a los beneficios acordados en los
Artículos 1.833, 1834 y 1.836 del Código Civil. La presente fianza estará vigente hasta que se efectúe la
Recepción Definitiva de los bienes objeto del Contrato. Se fija como domicilio especial la ciudad de
Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquiera
otra.
En el caso de ejecución de la presente fianza, la misma será pagada en dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica, pero si por disposiciones de naturaleza legal o sublegal se prohíben las transacciones
en divisas, las obligaciones asumidas en la presente fianza serán pagadas en bolívares al tipo de cambio
vigente para la fecha de su ejecución. (La Fianza debe ser Notariada).
ANEXO N° 07
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 33 de 72
MODELO DE FORMATO PARA VALIDACIÓN TÉCNICA
NÚMERO
DE ITEMS
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
ARANCELARIO
CANTIDAD
MARCA
MODELO
TIEMPO
DE
ENTREGA
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 34 de 72
ANEXO N° 08
AUTORIZACIÓN PARA INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS (RNC)
CONTRATACIÓN DIRECTA
N° CI-DCS-CD-XXX-2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Caracas, XX de xxxxx de 2015
Señores.
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS
(R.N.C.)
Estimados señores:
Quien suscribe, xxxxx, mayor de edad, de nacionalidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N.º de pasaporte xxxxxx,
representante legal de la empresa XXXXXXXX, con el fin de dar cumplimiento en lo contemplado en el
Parágrafo 2°, Artículo 47° de la Ley de Contrataciones Públicas, mediante la presente autorizo
plenamente a la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica (CORPOELEC INDUSTRIAL) para
efectuar las gestiones necesarias para la inscripción de nuestra empresa en el registro de contratistas
que ustedes dignamente representan.
Sin más a qué hacer referencia, quedo de usted,
Atentamente,
(Firma y Sello)
___________________________
(Nombre, Apellidos y C.I. del Representante Legal de la contratista)
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 35 de 72
ANEXO N° 09
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER OBLIGACIONES EXIGIBLES CON EL ENTE
CONTRATANTE
CONTRATACIÓN DIRECTA
N° CI-DCS-CD-XXX-2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Caracas, XX de xxxxx de 2015
Señores.
CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC INDUSTRIAL)
Ciudad.Estimados señores:
Quien suscribe, xxxxx, mayor de edad, de nacionalidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N.º de pasaporte xxxxxx,
representante legal de la empresa XXXXXXXX, con el fin de cumplir con los requisitos para participar en
la modalidad excepcional de contratación directa signada con la nomenclatura N° CI-DCS-CD-XXX-2015
destinada a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante
el presente documento declaro que dentro del personal directivo, ejecutivo, técnico, socios o asociados,
no tienen o han tenido funcionarios o empleados al servicio del ente contratante.
Declaración que se realiza bajo lo en estricto cumplimiento en lo contemplado en el numeral 22 del
Artículo 66° de la Ley de Contrataciones Públicas.
Sin más a qué hacer referencia, quedo de usted,
Atentamente,
(Firma y Sello)
___________________________
(Nombre, Apellidos y C.I. del Representante Legal de la contratista)
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 36 de 72
ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO
CONTRATACIÓN DIRECTA
N° CI-DCS-CD-XXX-2015
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Caracas, XX de xxxxx de 2015
Señores.
CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA (CORPOELEC INDUSTRIAL)
Ciudad.Estimados señores:
Quien suscribe, xxxxx, mayor de edad, de nacionalidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N.º de pasaporte xxxxxx,
representante legal de la empresa XXXXXXXX, con el fin de cumplir con los requisitos para participar en
la modalidad excepcional de contratación directa signada con la nomenclatura N° CI-DCS-CD-XXX-2015
destinada a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el
presente documento declaro que no se cuenta dentro de la conformación de la empresa u organización
con personal directivo, ejecutivo, técnico, socios o asociados, que estén inhabilitados de conformidad a
las normas venezolanas.
Declaración que se realiza bajo lo en estricto cumplimiento en lo contemplado en el numeral 23 del
artículo 66 de la Ley de Contrataciones Públicas.
Sin más a qué hacer referencia, quedo de usted,
Atentamente,
(Firma y Sello)
___________________________
(Nombre, Apellidos y C.I. del Representante Legal de la contratista)
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 37 de 72
ANEXO N° 11
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
N° NCO…/…/
Entre la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC), sociedad mercantil,
con domicilio en la ciudad de Caracas, identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF)
bajo la letra y números: G-20010014-1, instruida su creación mediante Decreto N° 5.330 de
fecha 02 de mayo de 2007, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del
Sector Eléctrico, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo
el N° 38.736, de fecha 31 de julio de 2007, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 17 de octubre de
2007, bajo el N° 69, Tomo 216-A Sgdo., cuya última modificación estatutaria fue aprobada por
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de mayo de 2010, la cual quedó
inscrita ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 29 de noviembre de 2010, bajo el N° 37,
Tomo 390-A Sgdo., y publicada en de de Venezuela N°. 39.572, de fecha 13 de diciembre de
2010, compañía subsistente en la fusión con las distintas empresas eléctricas cuyos convenios
de integración fueron publicados Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
6.070 (Extraordinario), de fecha 23 de enero de 2012, y ordenada su intervención por Decreto
N° 21, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela el 24 de abril de
2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.153, de
fecha 24 de abril de 2013, que en lo sucesivo y a los solos fines del presente contrato se
denominará
CORPOELEC,
la
cual
se
encuentra
representada
en
este
acto
por
____________________________ [colocar datos de identificación y cargo del nivel de firma
correspondiente según el Manual de Delegación Financiera y Administrativa de CORPOELEC],
quien fuere designado según comunicación letras y números ___________________________
emanada
de
____________________
________________________,
cuyo
de
nombramiento
CORPOELEC
se
hizo
efectivo
de
a
fecha
partir
del
___________________________________, quien suscribe el presente contrato debidamente
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 38 de 72
facultado por el Manual de Delegación de Firmas de CORPOELEC, aprobado según
Resolución DIR-0924, de fecha 19 de julio de 2012, ratificado por la Junta Interventora según
Resolución DIR-004 de fecha 01 de mayo de 2013, por una parte, y por la otra,
____________________ (identificación de la sociedad mercantil o cooperativa), identificada en
el Registro de Información Fiscal (RIF) con el N° _______________, sociedad mercantil /
cooperativa
domiciliada
en
el
Estado
______________________________,
bajo
__________
el
N°
___,
e
inscrita
Tomo
por
_____,
ante
en
el
fecha
____________________, siendo sus estatutos sociales modificados en varias oportunidades
siendo la última realizada mediante ______________________________, celebrada el
____________________,
inscrita
ante
la
misma
oficina
de
Registro
el
____________________, quedando anotada bajo el N° ___, Tomo _____, la cual en lo
sucesivo se denominará LA CONTRATISTA, representada por su ____________________
(identificación de la persona), venezolano / extranjero, mayor de edad, de este domicilio y
titular de de Identidad __________, en su carácter de, ____________________ (identificación
del cargo), según consta en ______________[indicar documento donde conste su designación
o nombramiento al cargo, según el caso], suficientemente autorizado para este acto ________
[indicar cláusula de los estatutos sociales, acta o poder donde conste las facultades para
representar al proveedor y suscribir este contrato], se ha convenido celebrar el Contrato
contenido en las siguientes cláusulas, el cual ha sido debidamente adjudicado según [citar de
la Junta Directiva o la providencia del nivel delegado, según el caso] N° ___________ de fecha
____________________,
EN
CASO
QUE
LA
CONTRATACIÓN
SE
ENCUENTRE
ENMARCADA EN ALGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, COLOCAR:
igualmente basado en el Convenio ____________________ entre el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República ___________________ para el (indicar
denominación) ________________, de fecha _____ de _________ de ____________ Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° ____________________, de fecha
____________ de ______________ de _________; en consecuencia, se acuerda:
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 39 de 72
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA se obliga a
suministrar al CORPOELEC______________________________ (identificar los bienes),
(DESGLOSAR LOS BIENES POR LOTES Y/ O RENGLONES, DE SER EL CASO) en lo
sucesivo LOS BIENES, con la calidad y dentro de las especificaciones técnicas, condiciones,
precios y plazos establecidos en los Documentos del Contrato, según se definen más adelante
y bajo el término comercial _____, Incoterm año 2010 (COLOCAR SOLO EN CASO
DEAPLICAR)
(DETALLAR EL ALCANCE DEL SUMINISTRO, DE SER NECESARIO.
(INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO SÓLO EN CASO DE TRATARSE DE UN CONTRATO
MARCO).
CORPOELEC
emitirá
Órdenes
de
Compra,
las
cuales
deberán
ser
numeradas
consecutivamente. Una vez firmadas por los Representantes designados por las partes,
formarán parte del presente Contrato. En cada Orden de Compra se especificarán LOS
BIENES que requiera CORPOELEC bajo esa Orden, las especificaciones particulares de los
mismos, el tiempo, condiciones y lugar de entrega, el monto total de dicha Orden calculado
según los precios incluidos en la Lista de Precios Unitarios (Anexo C), así como los demás
términos y condiciones particulares que regirán esa Orden, haciendo mención expresa que la
misma estará sometida a los términos y condiciones de este Contrato Marco, los cuales se
considerarán incorporados y formarán parte de la misma. Las cantidades de LOS BIENES
indicadas en el Pliego de Condiciones son meramente referenciales, pudiendo CORPOELEC
solicitar a LA CONTRATISTA cantidades mayores o menores de LOS BIENES indicados, pero
manteniendo los precios unitarios ofertados y aceptados por CORPOELEC, teniendo como
monto mínimo a contratar el ______________ por ciento (______%) del monto del Contrato y
como máximo el Monto del Contrato establecido en el Contrato Marco. Bajo ninguna
circunstancia, el Contrato Marco implicará para CORPOELEC compromiso alguno de solicitar
una cantidad superior al monto mínimo garantizado de LOS BIENES ni de pagar a LA
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 40 de 72
CONTRATISTA el monto máximo establecido en la Cláusula Cuarta referida al Monto del
Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El presente contrato está
integrado por los documentos indicados a continuación, los cuales han sido firmados,
aceptados por las partes y denominados “Documentos del Contrato”:
(i) El presente documento, denominado Documento Principal del Contrato
(ii)
Anexo
A:
pliego
de
condiciones
Nº
__________,
denominado
“______________________________.
(iii) Anexo B: copia de la notificación de adjudicación de CORPOELEC de fecha
____________________.
(i)
Anexo
C:
copia
de
la
oferta
de
LA
CONTRATISTA,
de
fecha
____________________ y la Lista de Precios Unitarios. (Incluir esta lista sólo en
caso de tratarse de un contrato precio unitario o MARCO), (minutas de negociación si
las hubiere).
(iv) Anexo D: Órdenes de Compra, debidamente suscritas por los representantes de
las partes. (Incluir sólo en caso de tratarse de un contrato MARCO).
(v) Cualquier otro documento complementario que posteriormente a la firma del
Contrato sea aceptado por las partes.
Todos los documentos que forman el Contrato son complementarios entre sí y, por
consiguiente, todas las estipulaciones contenidas en los mismos son de naturaleza obligatoria.
El Documento Principal del Contrato prevalecerá sobre cualquier otro documento integrante del
Contrato; en caso de surgir alguna contradicción o conflicto entre los demás documentos que
integran el Contrato, regirá una prioridad de aplicabilidad en el mismo orden en que han sido
mencionados en esta Cláusula y, siempre de acuerdo a la fecha de la firma de dichos
documentos, prevaleciendo el de fecha más reciente en cuanto al punto de discusión o duda.
Si alguno de los documentos complementarios a que se refiere este numeral contiene una
modificación sustancial del presente Contrato, deberán cumplirse previamente los mismos
requisitos y trámites que exigió CORPOELEC para celebrar el presente Contrato.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 41 de 72
CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO DE DURACIÓN DEL SUMINISTRO: LA CONTRATISTA se
compromete a suministrar LOS BIENES objeto del presente Contrato dentro del plazo máximo
de ___________________, contado a partir de la fecha de firma del Contrato y de acuerdo a
los plazos y condiciones de entrega especificados en cada el/los Pedido(s) u Orden/Órdenes
de Compra, y culminará con la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de LOS BIENES,
a entera satisfacción de CORPOELEC.
Dicho(s) plazo(s) en caso que se prevea(n), podrá(n) ser prorrogado(s) por un lapso prudencial
a criterio de CORPOELEC, siempre que existan circunstancias no imputables a LA
CONTRATISTA que a juicio de CORPOELEC así lo aconseje y previo cumplimiento del
procedimiento interno para la aprobación de la prórroga y firma por las partes del addendum
correspondiente.
LA CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a CORPOELEC la prórroga del lapso de
suministro de LOS BIENES.
Las únicas causales de prórroga que podrán ser invocadas por LA CONTRATISTA son las
establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.
EN EL CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES, AGREGAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
LOS BIENES serán suministrados en _______ ( ) ejercicios fiscales, desglosados de la
siguiente manera:
A. Ejercicio Fiscal _______: desde la suscripción del Contrato hasta el 31 de diciembre
de 20__.
B. Ejercicio Fiscal _______: desde 01 de enero de 20__ hasta el 31 de diciembre de
20__.
C. Ejercicio Fiscal _______: desde 01 de enero de 20__ hasta el ___ de _______de
20__.
La ejecución del Contrato en los ejercicios fiscales, _____, _____ (INDICAR LOS AÑOS
SIGUIENTE AL PRIMER EJERCICIO FISCAL) estará(n) supeditada(s) a la disponibilidad
presupuestaria para el ejercicio fiscal correspondiente, de conformidad con lo establecido en
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 42 de 72
los artículos 52 y 53 de la Ley de Contrataciones Públicas, el artículo 38, numerales 1 y 2 de de
de y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en relación con el artículo 8 de de del Sector
Público, el artículo 59 de y los artículos 311, 312 y 313 de de de Venezuela, a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones pautadas en este Contrato, a razones de oportunidad y
conveniencia de CORPOELEC, y a la disponibilidad financiera (colocar esta condición mientras
la Coordinación de Finanzas así lo solicite), sin perjuicio de que el mismo pueda ser rescindido
de conformidad con lo dispuesto en el presente instrumento.
CLÁUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: (EN CASO DE CONTRATO SUMA
GLOBAL DEBERA COLOCARSE EL SIGUIENTE PÁRRAFO) El monto del Contrato se fija en
la suma única y global de ______________________________ (cantidad en letras) (Bs.
__________), mas la cantidad de ______________________________ (cantidad en letras)
(Bs. __________), por concepto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para un total de
______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________).
EN CASO DE CONTRATO PRECIO UNITARIO DEBERÁ SUSTITUIRSE EL ANTERIOR
PÁRRAFO Y COLOCARSE EL SIGUIENTE:
El
monto
máximo
estimado
del
Contrato
se
fija
en
la
cantidad
de
______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________), mas la cantidad
de ______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________), por concepto
del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para un total de ______________________________
(cantidad en letras) (Bs. __________). Dicho monto ha sido calculado por LA CONTRATISTA
con base en los precios unitarios indicados en el Anexo “C”. El pago será el que resulte de
multiplicar las cantidades de LOS BIENES suministrados a satisfacción de CORPOELEC, por
los precios unitarios acordados.
EN CASO DE TRATARSE DE UN CONTRATO MARCO DEBERÁ SUSTITUIRSE EL
ANTERIOR PÁRRAFO Y COLOCARSE EL SIGUIENTE:
El monto máximo estimado del presente Contrato Marco es hasta la cantidad de
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 43 de 72
______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________), mas la cantidad
de ______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________), por concepto
del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para un total de ______________________________
(cantidad en letras) (Bs. __________), calculado por LA CONTRATISTA con base en los
precios unitarios indicados en de Precios Unitarios indicados en el Anexo “C”. CORPOELEC
solo garantiza a EL CONTRATISTA un porcentaje ________ por ciento (______%) del monto
del Contrato, equivalente a ______________________________ (cantidad en letras) (Bs.
__________), mas la cantidad de ______________________________ (cantidad en letras)
(Bs. __________), por concepto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para un total de
______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________). En cada Orden de
Compra se deberá indicar el precio estimado de LOS BIENES incluidos en la misma, para ser
suministrados por LA CONTRATISTA.
EN CASO DE CONTRATOS CON COMPONENTE MIXTO (NACIONAL Y EXTRANJERO),
DEBERÁ SUSTITUIRSE EL ANTERIOR PÁRRAFO y COLOCARSE EL SIGUIENTE:
El monto estimado del presente Contrato, asciende a las cantidades de:
Por concepto del componente extranjero ____________________ (colocar la cantidad de
divisas en letras y números) ____________ ( _____), que a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los Arts. 129 y 130 de del Banco Central de Venezuela, y habiendo utilizado una
tasa de cambio referencial de ___/Bs. _______, vigente para el día __________, (fecha de la
oferta), equivale a un monto de __________________ BOLÍVARES (Bs. _________________)
Este monto incluye los siguientes conceptos: (incluir conceptos, tales como: 1. Materiales y
repuestos de origen extranjero necesarios para la fabricación del bien objeto de contratación,
presentando los documentos probatorios correspondientes, 2. Pruebas de aceptación en
fábrica,
3.Transporte
y
seguros
externos,
__________________________________________
etc),
más
BOLÍVARES
la
cantidad
__________
de
(Bs.
___________) por concepto del componente nacional, correspondiente al suministro de LOS
BIENES, más la cantidad de __________________________________________ BOLÍVARES
__________ (Bs. ___________) por concepto del componente nacional, dentro de los cuales
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 44 de 72
se encuentran incluidos conceptos tales como: (incluir conceptos adquiridos y/o realizados en
el país, contándose dentro de éstos, al menos, los siguientes renglones o conceptos:
1. Equipos, materiales y repuestos de origen nacional, 2. Adiestramiento local, 3. Transporte y
seguros internos, 4. Instalación y pruebas, 5. Gastos de nacionalización, 6. Cualquier otro
gasto que, con motivo de la fabricación del bien objeto de contratación sea efectuado en el
país., etc.) requeridos para el suministro de LOS BIENES; más la cantidad adicional de
_______________________________ BOLÍVARES (Bs. ___________), por concepto del
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo que totaliza la cantidad de ________________
BOLIVARES (Bs. _________).
EN CASO DE CONTRATOS SOLO COMPONENTE EXTRANJERO, DEBERÁ SUSTITUIRSE
EL ANTERIOR PÁRRAFO y COLOCARSE EL SIGUIENTE:
El monto estimado del presente Contrato, asciende a la cantidad de ____________________
(COLOCAR DE DIVISAS EN LETRAS Y NUMEROS) ____________ ( _____), que a los fines
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 129 y 130 de del Banco Central de Venezuela, y
habiendo utilizado una tasa de cambio referencial de ___/Bs. _______, vigente para el día
__________, (fecha de la oferta), equivale a un monto de __________________ BOLÍVARES
(Bs. _________________). Este monto incluye los siguientes conceptos: (incluir conceptos,
tales como: 1. Materiales y repuestos de origen extranjero necesarios para la fabricación del
bien objeto de contratación, presentando los documentos probatorios correspondientes, 2.
Pruebas de aceptación en fábrica, 3.Transporte y seguros externos, etc).
(EN EL CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES DESGLOSAR DICHO MONTO SEGÚN LO
QUE CORRESPONDA A CADA EJERCICIO FISCAL, INDICANDO QUE LOS SIGUIENTES
EJERCICIOS POSTERIORES AL PRIMERO QUEDAN SUPEDITADOS A PARA EL
EJERCICIO QUE CORRESPONDA, ASI COMO A CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 45 de 72
PAUTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, O A RAZONES DE OPORTUNIDAD Y
CONVENIENCIA DE CORPOELEC Y CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES) EN TAL SENTIDO SE COLOCARÁ LA
SIGUIENTE REDACCIÓN:
Tratándose de una contratación plurianual según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de
Contrataciones Públicas, el monto disponible para el suministro de LOS BIENES durante el
ejercicio fiscal ________________, asciende a la cantidad de ____________________
(cantidad en letras) (Bs. ___________) (cantidad en números) (HACER LA DISTINCIÓN DE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SI ES CONTRATACIÓN EN BOLÍVARES O LA
EQUIVALENCIA DE ACUERDO A LA LEY DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SI ES
EN DIVISAS), quedando supeditada a la disponibilidad presupuestaria, la contratación
correspondiente a los ejercicios fiscales siguientes, así como a la verificación del cumplimiento
de las obligaciones pautadas en el presente contrato, o a razones de oportunidad y
conveniencia de CORPOELEC, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de
la Ley de Contrataciones Públicas, los numerales 1 y 2 del artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia
con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el
artículo 59 de la Ley Contra la Corrupción y los artículos 311, 312 y 313 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y a la disponibilidad financiera (colocar esta condición
mientras la Coordinación de Finanzas así lo solicite). En caso que CORPOELEC no posea la
disponibilidad presupuestaria y/o financiera para el monto total de cualquiera de los ejercicios
fiscales siguientes, se reserva el derecho de ejecutar los mismos en tantas etapas como
disponibilidad presupuestaria y/o financiera posea.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO ES COMÚN PARA CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 46 de 72
Dicho monto incluye todos los gastos generales directos, imprevistos, utilidad incluyendo los
gastos directos e indirectos en que incurra LA CONTRATISTA, para el total y correcto
suministro de LOS BIENES objeto del presente Contrato. Si LA CONTRATISTA incurre en
cualesquiera gastos o costos por encima del monto del Contrato antes señalado, LA
CONTRATISTA asumirá por su sola cuenta y cargo cualesquiera gastos o costos adicionales
que se hubiesen originado, por la prestación de LOS SERVICIOS objeto del Contrato.
El monto que CORPOELEC pagará a LA CONTRATISTA por el suministro de LOS BIENES,
se calculará multiplicando el número de bienes solicitados en el/los Pedido(s) u Orden/Órdenes
de Compra, por el precio unitario correspondiente a éstos, el cual ha sido previamente
acordado por las partes y establecido en los Documentos del Contrato. Sin embargo, queda
entendido que el monto contemplado en la presente Cláusula está sujeto a aumento o
disminución, en función de LOS BIENES que en definitiva suministre LA CONTRATISTA de
acuerdo a las autorizaciones previamente otorgadas por CORPOELEC.
LA CONTRATISTA declara conocer que a su cargo se encuentra la cobertura de todos y cada
uno de los costos necesarios para el cabal y total suministro de LOS BIENES y especialmente
y sin que ello se torne limitativo de la obligación general descrita, la cobertura del pago de
impuestos, tasas y contribuciones establecidas en la legislación venezolana vigente al
momento de presentación de la oferta y legalmente a cargo de LA CONTRATISTA. Los
incrementos de impuestos o la creación de nuevos impuestos que afecten la actividad de LA
CONTRATISTA y que estén en cabeza de ésta, serán cubiertos por LA CONTRATISTA, y no le
darán derecho a ésta a reclamos por tal concepto.
CLÁUSULA QUINTA.- VARIACIONES DE PRECIOS: las partes aceptan que los precios
especificados en los Documentos del Contrato para cada uno de LOS BIENES objeto de la
presente contratación no podrán ser modificados, salvo en virtud de leyes, decretos,
resoluciones o medidas de carácter cambiario o arancelario, siempre que hubiesen sido
dictados con posterioridad a la presentación de la oferta y que impactaren los costos de LOS
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 47 de 72
BIENES objeto del Contrato y que sea plenamente demostrado dicho impacto por LA
CONTRATISTA mediante comprobación directa, a satisfacción de CORPOELEC. LA
CONTRATISTA dentro de los tres (03) meses siguientes de ocurrido el evento que motiva la
variación, so pena de caducidad, deberá presentar por escrito, a consideración de
CORPOELEC las solicitudes de modificación de precios a que hubiera lugar. LA
CONTRATISTA continuará suministrando y facturando LOS BIENES, objeto de este contrato,
al precio vigente a la fecha en la cual ha sido sometida dicha solicitud. De ser aprobada la
solicitud, CORPOELEC pagará de manera retroactiva a la fecha efectiva de entrada en
vigencia del nuevo precio, el diferencial de precios acordado o deducirá de la factura siguiente
el monto pagado en exceso, si éste fuera el caso. CORPOELEC no aceptará incremento de
precios con posterioridad a la entrega de LOS BIENES.
CLÁUSULA SEXTA.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: Los pagos se realizaran de la
siguiente manera:
(INDICAR FORMA DE PAGO.
EN CASO DE PREVERSE HITOS DE PAGO, ESPECIFICARLOS).
El monto del Contrato será pagado a LA CONTRATISTA de conformidad con las políticas
establecidas por CORPOELEC, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por LA CONTRATISTA en este Contrato, contra presentación de las respectivas
facturas, acompañada de los soportes y documentos debidamente conformados por el
representante de CORPOELEC.
EN CASO DE PREVERSE ENTREGA DE ANTICIPO DE ACUERDO A EL OTORGAMIENTO
DE ANTICIPOS CONTRACTUALES DE CORPOELEC, DEBERÁ INCLUIRSE EL PÁRRAFO
SIGUIENTE:
1. Anticipo del____ por ciento (__%) del monto del Contrato es decir, la cantidad de ______
BOLÍVARES (Bs.______________ ) pagaderos de acuerdo a las políticas de CORPOELEC
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 48 de 72
previa presentación y aprobación de de Anticipo y del recibo de Anticipo.
Las partes acuerdan que el pago del anticipo no será condición indispensable para iniciar la
prestación de LOS SERVICIOS.
2. Facturas: Cien por ciento (100%) del monto del Contrato, pagadero mediante la
presentación por LA CONTRATISTA de las facturas y soportes correspondientes
quincenales/mensuales (INDICAR PERIODICIDAD) por LOS BIENES suministrados a
satisfacción de CORPOELEC, previamente revisadas y conformadas por el representante
de CORPOELEC, las cuales serán pagadas previa revisión y aprobación y de conformidad
con las políticas establecidas por CORPOELEC.
De cada pago que se efectúe CORPOELEC descontará un porcentaje equivalente al
anticipo otorgado, por concepto de amortización, hasta su total reintegro. Si al finalizar el
suministro de LOS BIENES quedare algún remanente del anticipo por reintegrar,
CORPOELEC lo descontará de las valuaciones pendientes por pagar a LA CONTRATISTA
independientemente del monto.
EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL, Y
SE HAYA PREVISTO ENTREGA DE ANTICIPO DE ACUERDO A EL OTORGAMIENTO DE
ANTICIPOS CONTRACTUALES DE CORPOELEC, DEBERÁ INCLUIRSE EL PÁRRAFO
SIGUIENTE:
COMPONENTE NACIONAL
1. Anticipo del____ por ciento (__%) del monto del Contrato es decir, la cantidad de ______
BOLÍVARES (Bs.______________ ) pagaderos de acuerdo a las políticas de CORPOELEC
previa presentación y aprobación de de Anticipo y del recibo de Anticipo.
Las partes acuerdan que el pago del anticipo no será condición indispensable para iniciar el
suministro de LOS BIENES.
2. Facturas: Cien por ciento (100%) del monto del Contrato, pagadero mediante la
presentación por LA CONTRATISTA de las facturas y soportes correspondientes
quincenales/mensuales (INDICAR PERIODICIDAD) por LOS BIENES suministrados.
COMPONENTE EXTRANJERO
1. Anticipo del____ por ciento (__%) del monto del Contrato es decir, la cantidad de ______
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 49 de 72
____________________ (COLOCAR
DE DIVISAS EN LETRAS Y NUMEROS)
____________ ( _____), que a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 129
y 130 de del Banco Central de Venezuela, y habiendo utilizado una tasa de cambio
referencial de ___/Bs. _______, vigente para el día __________ (fecha de la oferta),
equivale
a
un
monto
de
__________________
BOLÍVARES
(Bs.
_________________),pagaderos de acuerdo a las políticas de CORPOELEC previa
presentación y aprobación de de Anticipo y del recibo de Anticipo.
Las partes acuerdan que el pago del anticipo no será condición indispensable para iniciar la
prestación de LOS SERVICIOS.
2. Facturas: Cien por ciento (100%) del monto del Contrato, pagadero mediante la
presentación por LA CONTRATISTA de las facturas y soportes correspondientes
quincenales/mensuales (INDICAR PERIODICIDAD) por LOS BIENES suministrados a
satisfacción de CORPOELEC.
Tanto para el pago por el componente nacional, como para el componente extranjero, los
pagos serán mediante la presentación por LA CONTRATISTA de las facturas y soportes
correspondientes quincenales/mensuales (INDICAR PERIODICIDAD) por LOS BIENES
suministrados a satisfacción de CORPOELEC, previamente revisadas y conformadas por el
representante de CORPOELEC, las cuales serán pagadas previa revisión y aprobación y de
conformidad con las políticas establecidas por CORPOELEC.
De cada pago que se efectúe CORPOELEC descontará un porcentaje equivalente al
anticipo otorgado, por concepto de amortización, hasta su total reintegro. Si al finalizar el
suministro de LOS BIENES quedare algún remanente del anticipo por reintegrar,
CORPOELEC lo descontará de las facturas pendientes por pagar a LA CONTRATISTA
independientemente del monto.
EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ COLOCAR: Las facturas deberán ser emitidas a
nombre de CORPOELEC, de acuerdo a lo indicado en el/los Pedido(s) u Orden/Órdenes de
Compra, en original y dos (2) copias, acompañadas de los originales de las notas de entrega.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 50 de 72
En dichas notas de entrega se indicará lo siguiente:
(i) Cantidad entregada.
(ii)Descripción de LOS BIENES.
(iii)Lugar de entrega.
(iv) Fecha de recepción.
(v) Nombre del receptor legible, firma del receptor de CORPOELEC.
Igualmente, las facturas deberán contener las siguientes menciones y todas aquellas que la ley
o las Providencias emitidas por la Administración Tributaria competente de la República
Bolivariana de Venezuela, vigentes para el momento de la facturación, lo exigieren:
(i) Nombre o razón social de LA CONTRATISTA.
(ii) Domicilio y teléfono de LA CONTRATISTA.
(iii)Número de Registro de Información Fiscal (RIF) de LA CONTRATISTA
(iv) Descripción de LOS BIENES.
(v) Símbolo o código de LOS BIENES, si los tuvieran.
(vi) Número del pedido u orden de compra.
(vii) Precio unitario y monto total de LOS BIENES.
(viii) Monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
(ix) Número de Registro de Información Fiscal (RIF) de CORPOELEC.
LA CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna remuneración, ni al reembolso de costos y
gastos, por LOS BIENES que ésta suministre sin cumplir con los requisitos del Contrato.
SI LOS BIENES SON IMPORTADOS, COLOCAR ADICIONALMENTE ESTE PÁRRAFO
A los fines de que CORPOELEC realice los trámites para la solicitud de exoneración establecida
en el artículo 91 de la Ley Orgánica de Aduanas, LA CONTRATISTA debe presentar la factura
pro forma en original a la Coordinación Nacional de Aduanas, con copia a la Unidad
Administradora del Contrato, con un mínimo de tres (3) meses de anticipación a la llegada de
LOS BIENES a territorio venezolano.
SI A CORPOELEC LE CORRESPONDE NACIONALIZAR, COLOCAR ESTE PÁRRAFO
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 51 de 72
A los fines de que CORPOELEC realice la nacionalización de LOS BIENES, LA
CONTRATISTA deberá consignar a la Coordinación Nacional de Aduanas, con copia a la
Unidad Administradora del Contrato, el original de la factura comercial y el documento de
transporte correspondiente (conocimiento de embarque o guía aérea), en el día hábil siguiente
después de entregar LOS BIENES a la empresa encargada de transportarlos hasta el territorio
venezolano.
DEJAR LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SI CORPOELEC TRAMITA LAS EXONERACIONES
O NACIONALIZA LOS BIENES
En caso de que LA CONTRATISTA entregue los documentos antes indicados en fecha
posterior a los tres (3) meses en el caso de la exoneración o luego de transcurrido el día hábil
siguientes en el caso de la nacionalización, LA CONTRATISTA asumirá todos los gastos que
se originen por la nacionalización extemporánea de LOS BIENES, tales como: almacenaje,
demora en uso de contenedores de contenedores, multas, intereses moratorios, entre otros.
La aprobación o rechazo por parte de CORPOELEC a los documentos presentados por LA
CONTRATISTA, señalados los párrafos anteriores de esta Cláusula, deberá realizarse dentro
de los diez (10) días calendarios siguientes a su presentación. En caso de que dicha
aprobación o rechazo no se efectúe dentro del plazo antes indicado se considerará que la
documentación ha sido presentada conforme, siempre y cuando los mismos se ajusten en
todos sus términos a la ley o las providencias emitidas por la Administración Tributaria
competente de la República Bolivariana de Venezuela, vigentes para el momento de la
tramitación de la exoneración o de la nacionalización.
EN CASO QUE LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRE ENMARCADA EN ALGÚN
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, COLOCAR: De acuerdo a lo establecido
en el Punto de Cuenta N°. ________________ de fecha _____ de ___________ de
______________, debidamente aprobado por el ciudadano Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, el monto del Contrato será pagado con recursos provenientes del
Fondo
________________________,
desembolsados
a
través
del
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 52 de 72
_____________________________, en lo adelante ___________. En tal sentido CORPOELEC
se compromete a tramitar ante el _________________ los siguientes pagos una vez firmado el
Convenio Interinstitucional entre ________________ y CORPOELEC y previo cumplimiento de
los extremos legales.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- TRIBUTOS: todos los tributos incluyendo impuestos, tasas y
contribuciones que de conformidad con la Ley y las disposiciones reglamentarias se generen
por las actividades de LA CONTRATISTA en virtud del Contrato, son responsabilidad y
deberán ser pagados por éste, así como también deberá LA CONTRATISTA soportar las
retenciones de tributos que de conformidad con tales disposiciones deba efectuarle
CORPOELEC, sin que en ningún caso LA CONTRATISTA tenga derecho a reembolso alguno
por el pago de los tributos que hubiere tenido que pagar o las retenciones que hubiere
soportado. LA CONTRATISTA trasladará a CORPOELEC los tributos indirectos que de
conformidad con la Ley deba trasladar.
CLÁUSULA OCTAVA.- PEDIDO U ORDEN DE COMPRA: las partes acuerdan que el
suministro de LOS BIENES se hará de conformidad con los requerimientos que CORPOELEC
haga a LA CONTRATISTA y que se encuentren especificados en el/los Pedido(s) u
Orden/Órdenes de Compra, las cuales guardarán relación con lo establecido en los
Documentos del Contrato. El/los Pedido(s) u Orden/Órdenes de Compra será(n) enviado(s) por
CORPOELEC a LA CONTRATISTA, debiendo constar por escrito y contener la siguiente
información:
(i)Número de Pedido u Orden de Compra.
(ii) Descripción y códigos de LOS BIENES requeridos.
(iii) Cantidad requerida.
(iv) Fecha de entrega.
(v) Lugar de entrega. (en caso que aplique, señalar el Incoterms que corresponda)
(vi) Condiciones particulares del Pedido u Orden de Compra en cuestión.
Las solicitudes de Pedido(s) u Orden/Órdenes de Compra de LOS BIENES podrán ser
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 53 de 72
transmitidas vía fax, enviadas por correo postal, o ser entregadas personalmente, existiendo la
obligación por parte de LA CONTRATISTA de confirmar su recepción, el día de su recibo o en
el curso del día hábil siguiente.
CLÁUSULA NOVENA.- LUGAR DE ENTREGA, TRANSPORTE Y CONSIGNACIONES: LA
CONTRATISTA deberá hacer la entrega de LOS BIENES en ________ (especificar aquí el
lugar de entrega de los bienes y de ser un contrato marco especificar el(los) lugar(es) en el
Pedido u Orden de Compra, si se trata de un contrato en moneda extrajera colocar el
Incoterms que corresponda), los cuales guardarán relación con lo acordado por las partes en
los Documentos del Contrato. Queda entendido que CORPOELEC podrá excluir o incluir
lugares de entrega de LOS BIENES dando previa notificación por escrito a LA CONTRATISTA.
La propiedad de LOS BIENES pasará a CORPOELEC una vez que los mismos hayan sido
recibidos en el lugar de entrega a satisfacción de CORPOELEC, por lo que todos los riesgos
hasta ese momento serán de la única y exclusiva cuenta de LA CONTRATISTA. (en caso que
aplique, hacer referencia al Incoterms que corresponda) LA CONTRATISTA deberá asegurarse
que el medio de transporte utilizado para la entrega de LOS BIENES objeto de este Contrato,
esté en buenas condiciones de seguridad y operación y que el transportista por él utilizado
cumpla con las reglas para el tránsito de vehículos de terceras personas dentro de las áreas de
CORPOELEC, señaladas en el Anexo ____ (indicar anexo) de este Contrato y que sean
tomadas todas las previsiones que sean necesarias para el transporte seguro de LOS BIENES
de acuerdo a la ley aplicable. En todo caso, CORPOELEC se reserva el derecho de objetar la
empresa seleccionada por LA CONTRATISTA para realizar el transporte de LOS BIENES y de
solicitar a LA CONTRATISTA, al sólo riesgo y responsabilidad de éste, la sustitución de dicha
empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA.- GARANTÍAS: LA CONTRATISTA ha tramitado y consignado ante
CORPOELEC, previo a la firma del Contrato, las fianzas solidarias que se indican a
continuación, las cuales han sido emitidas por Sociedades de Garantías del Sistema Nacional
de Garantías Recíprocas o por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros, debidamente
inscritas en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o en la
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 54 de 72
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, según sea el caso, a completa satisfacción de
CORPOELEC, e incluyen mención expresa de que el fiador renuncia a los beneficios que le
acuerdan los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil Venezolano:
PARA ÉSTA CLAUSULA DEBE CONSIDERARSE LA RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA
DE SEGUROS PATRIMONIALES DE CORPOELEC, EN CUANTO A LAS FIANZAS Y
PÓLIZAS QUE DEBEN SOLICITARSE.
(i) Fianza de Anticipo: constituida con la finalidad de garantizar el reintegro del anticipo
sobre el monto del Contrato; esta fianza será por el cien por ciento (100%) del monto
otorgado
por
concepto
de
anticipo,
es
decir,
por
la
suma
de
______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________) y se
mantendrá vigente hasta que CORPOELEC hubiere recuperado el monto total del
anticipo otorgado.
(ii) Fianza de Fiel Cumplimiento: se constituirá por el quince por ciento (15%) del monto
del Contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), es decir, la cantidad de
______________________________ (cantidad en letras) (Bs. __________), para
garantizar el debido suministro de LOS BIENES, así como la completa y oportuna
entrega de los mismos en el plazo previsto; esta fianza se liberará previa solicitud
escrita de LA CONTRATISTA, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de LOS
BIENES, por lo que deberá permanecer vigente hasta esa fecha.
El monto de la fianza de fiel cumplimiento deberá ser ajustado en caso de producirse un
aumento en el monto de este Contrato. LA CONTRATISTA deberá entregar a
CORPOELEC el documento anexo o complementario de la fianza correspondiente,
debidamente autenticado, donde conste el ajuste en el monto afianzado.
LA CONTRATISTA constituirá aquellas garantías que CORPOELEC determine necesarias
según la naturaleza de LOS BIENES, de conformidad con lo previsto en los Documentos
del Contrato. (INDICAR LAS GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO/CALIDAD DE LOS
BIENES, SEGÚN LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES).
LA CONTRATISTA, igualmente ha tramitado y consignado ante CORPOELEC, previo a la
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 55 de 72
firma del Contrato, las siguientes pólizas de seguros:
(iii) Póliza de Responsabilidad Civil General: incluye Responsabilidad Civil Cruzada y
daño a equipos e instalaciones involucradas en el suministro de LOS BIENES; la
cobertura no será inferior a ____________________ Bolívares céntimos (Bs.
___________).
(iv) Póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos (R.C.V.): conforme a lo establecido en
la Ley, incluyendo cláusula de predios privados.
EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA NO PRESENTE LAS FIANZAS DENTRO DEL PLAZO
INDICADO EN NOTIFICACIÓN DE , EL TEXTO ANTERIOR DEBERÁ SER SUSTITUIDO
POR EL SIGUIENTE:
CLÁUSULA DÉCIMA.- RETENCIONES Y GARANTÍAS: CORPOELEC retendrá, de cada pago
que efectúe a LA CONTRATISTA, un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la suma a
pagar, por concepto de la retención acordada entre las partes, en virtud de la imposibilidad
declarada por LA CONTRATISTA de constituir la fianza de fiel cumplimiento prevista en la Ley
de Contrataciones Públicas, al momento de la suscripción del presente instrumento. Dicho
monto total, retenido hasta la presentación de la respectiva fianza, no devengará intereses y
será reintegrado a LA CONTRATISTA al momento de la Recepción Definitiva de LOS BIENES,
previa solicitud por escrito de LA CONTRATISTA.
En este sentido, dado que existe la intención por parte de LA CONTRATISTA de presentar la
fianza de fiel cumplimiento requerida por CORPOELEC, se compromete a consignar, durante la
vigencia del presente Contrato, la Fianza de Fiel Cumplimiento, la cual se constituirá por el
quince por ciento (15%) del monto del Contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
es decir, por la cantidad de _______________(cantidad en letras) BOLÍVARES (Bs.
__________), para garantizar la calidad de LOS BIENES, así como la debida entrega de los
mismos en el plazo previsto. Esta fianza se liberará, previa solicitud escrita de LA
CONTRATISTA, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de LOS BIENES, por lo que
deberá permanecer vigente hasta esa fecha.
Esta fianza deberá ser emitida por Sociedades de Garantías del Sistema Nacional de Garantías
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 56 de 72
Recíprocas o por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros de reconocida solvencia,
debidamente inscritas en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o en la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, según sea el caso, a completa satisfacción de
CORPOELEC. Dichas Fianzas deberán ser solidarias e incluir mención expresa de que el fiador
renuncia a los beneficios que le acuerdan los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil
Venezolano. Igualmente, LA CONTRATISTA constituirá aquellas garantías que CORPOELEC
determine necesarias según la naturaleza de LOS BIENES, de conformidad con lo previsto en
los Documentos del Contrato. El monto de la fianza deberá ser ajustado en caso de producirse
un aumento en el monto del Contrato. LA CONTRATISTA deberá entregar a CORPOELEC el
documento anexo o complementario de la fianza, debidamente autenticado, donde conste el
ajuste en el monto afianzado.
Al momento de la firma del presente instrumento LA CONTRATISTA presenta la fianza y las
pólizas de seguro siguientes:
(i) Fianza de Anticipo: constituida con la finalidad de garantizar el reintegro del anticipo sobre el
monto del Contrato; esta fianza será por el cien por ciento (100%) del monto otorgado
por concepto de anticipo, es decir, por la suma de __________________ (cantidad en
letras) BOLÍVARES (Bs. __________) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y
se mantendrá vigente hasta que CORPOELEC hubiere recuperado el monto total del
anticipo otorgado.
(ii) Póliza de Responsabilidad Civil General: incluye Responsabilidad Civil Cruzada y daño a
equipos e instalaciones involucradas en la ejecución de LOS BIENES; la cobertura no
será inferior a ______________Bolívares (Bs. _______).
(iii) Póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos (R.C.V.): conforme a lo establecido en la Ley,
incluyendo cláusula de predios privados.
DE APLICAR LAS RETENCIONES LA CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO
A CORPOELEC, ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA
DE PRESENTARLAS Y QUE AUTORIZA SE LE EFECTÚEN DICHAS RETENCIONES.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 57 de 72
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CLÁUSULA PENAL: Si LA CONTRATISTA no inicia,
suspende, termina o no hace la entrega correspondiente de LOS BIENES objeto del contrato,
dentro del plazo estipulado en el presente documento o dentro de cualquier extensión o
prórroga que conceda CORPOELEC por razones no imputables a LA CONTRATISTA, pagará
a CORPOELEC y sin necesidad de requerimiento previo, una penalidad que será calculada
considerando el monto actualizado del Contrato a la fecha de inicio del atraso, debiendo
aplicarse una penalidad equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del monto
actualizado del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento del objeto, que no
excederá del quince por ciento (15%) del monto actualizado del presente Contrato.
Es entendido que la penalidad aquí prevista procede de pleno derecho y no exonera a LA
CONTRATISTA
de
cualquier
reclamación
que
CORPOELEC
pueda
exigirle
como
indemnización a consecuencia de daños y perjuicios ocasionados por su retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, en el entendido que LA CONTRATISTA solo responderá
por los daños directos que se deriven de hechos que comprobadamente le resulten
directamente imputables.
Cuando las penalidades superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato,
CORPOELEC podrá rescindir unilateralmente, con la simple notificación a LA CONTRATISTA,
y ejecutar las garantías correspondientes, sin menoscabo de las acciones legales pertinentes
que CORPOELEC pueda ejercer.
DE TRATARSE DE UN CONTRATO MARCO, DEBERÁ SUSTITUIRSE EL PÁRRAFO
ANTERIOR POR EL SIGUIENTE:
Si LA CONTRATISTA no inicia, suspende, termina o no realiza la entrega de LOS BIENES
correspondientes a de Compra, dentro del plazo estipulado en la misma o dentro de cualquier
extensión o prórroga que conceda CORPOELEC por razones no imputables a LA
CONTRATISTA, pagará a CORPOELEC y sin necesidad de requerimiento previo, una
penalidad que será calculada considerando el monto actualizado de la Orden de Compra a la
fecha de inicio del atraso, debiendo aplicarse una penalidad equivalente al cero punto cinco por
ciento (0,5%) del monto total de la Orden de Compra, por cada día de retardo en el
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 58 de 72
cumplimiento que no excederá del quince por ciento (15%) del monto total actualizado de dicha
Orden.
Es entendido que la penalidad aquí prevista procede de pleno derecho y no exonera a LA
CONTRATISTA
de
cualquier
reclamación
que
CORPOELEC
pueda
exigirle
como
indemnización a consecuencia de daños y perjuicios ocasionados por su retraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, en el entendido que LA CONTRATISTA solo responderá por
los daños directos que se deriven de hechos que comprobadamente le resulten directamente
imputables.
Cuando las penalidades superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato,
CORPOELEC podrá rescindir unilateralmente, con la simple notificación al Contratista, y
ejecutar las garantías correspondientes, sin menoscabo de las acciones legales pertinentes
que CORPOELEC pueda ejercer.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: este
Contrato podrá darse por terminado antes de haberse concluido la entrega de LOS BIENES,
en los siguientes supuestos:
(i) Por voluntad de CORPOELEC: CORPOELEC tendrá derecho a dar por finalizado
este Contrato cuando lo considere conveniente, necesario a sus intereses o en
aplicación de lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas, bastando para ello la
simple notificación a LA CONTRATISTA con un plazo no menor de __________ (___)
días continuos, en cuyo caso CORPOELEC, será responsable, única y exclusivamente,
por la totalidad de los pagos adeudados a LA CONTRATISTA por concepto de LOS
BIENES efectivamente suministrados.
(ii) Por causas imputables a LA CONTRATISTA: cuando LA CONTRATISTA haya
incumplido con las entregas de LOS BIENES, dentro del (los) plazo(s) previsto(s),
cuando haya incumplido con las obligaciones que le impone el presente Contrato o
cuando haya incurrido en alguna de las causales establecidas en de Contrataciones
Públicas para la rescisión unilateral de los contratos o haya incumplido.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 59 de 72
(iii) Cuando la calidad y características de LOS BIENES no cumplan las
especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Contrato o LA
CONTRATISTA no cumpla con las previsiones establecidas en este documento.
(iv) Cuando LA CONTRATISTA no de cumplimiento a las normas sobre “Conflicto de
Intereses” previstas en el presente Contrato.
(v) Si un hecho de caso fortuito o fuerza mayor se extiende por más de sesenta (60)
días continuos.
(vi) cuando LA CONTRATISTA haya incurrido en alguna de las causales establecidas
en la Ley de Contrataciones Públicas para la rescisión de los contratos o haya
incumplido con las obligaciones que le impone el Contrato.
Si CORPOELEC decidiere dar por terminado este Contrato antes de su vencimiento por alguna
de las causas previstas en esta cláusula y si para esa fecha existieren BIENES en tránsito o en
poder de LA CONTRATISTA, CORPOELEC adquirirá LOS BIENES y LA CONTRATISTA se
obliga a suministrarlos en los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Una vez
constatado el incumplimiento por alguna de las causales previstas en esta cláusula, el eventual
pago de las indemnizaciones que resulten a cargo de LA CONTRATISTA, podrán ser
compensadas por CORPOELEC con la cancelación de deudas líquidas y exigibles que tuviere
esta última a favor de LA CONTRATISTA, incluso con acreencias que tuviera LA
CONTRATISTA en contra de CORPOELEC.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ORIGEN Y CALIDAD DE LOS BIENES: AJUSTAR SU
CONTENIDO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES. LOS BIENES a ser suministrados por LA CONTRATISTA deberán ser nuevos
y originales en su totalidad. LA CONTRATISTA garantiza que LOS BIENES objeto de este
Contrato cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas en los Documentos del
Contrato y garantiza que en el momento de la entrega de LOS BIENES, no tienen defectos ni
en los materiales ni en la fabricación, en caso de que exista algún defecto, se pondrá a elección
de CORPOELEC reparar o sustituir las unidades defectuosas.
LA CONTRATISTA será el único responsable por la calidad de LOS BIENES entregados y por
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 60 de 72
cualquier reclamo que pudiera surgir contra el fabricante de los mismos o de la materia prima
empleada en la fabricación de éstos. Asimismo, LA CONTRATISTA será responsable por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas de LOS BIENES, siendo de su entera
competencia todos los costos que se generen con ocasión a esta inobservancia, sin que tal
situación represente costo alguno para CORPOELEC. LA CONTRATISTA deberá suministrar
LOS BIENES que cumplan con las normas y los estándares de calidad aceptados nacional e
internacionalmente. En todo caso, CORPOELEC se reserva el derecho de verificar la calidad
de LOS BIENES suministrados bajo este Contrato. CORPOELEC se reserva el derecho de no
aceptar todo o parte de LOS BIENES, si comprobara que no cumplen con las especificaciones
y características requeridas. En caso que CORPOELEC advierta dicha irregularidad, después
de haber recibido LOS BIENES, LA CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos, sin costo
alguno para CORPOELEC. CORPOELEC podrá exigir a LA CONTRATISTA para cualquiera
de los bienes entregados, confirmación por escrito de de la calidad de los mismos y LA
CONTRATISTA debe poseer, para revisión de CORPOELEC, las especificaciones de
fabricación (internacional, nacional o propia), así como resultados de ensayos y pruebas de
verificación.
LA CONTRATISTA otorga una garantía por la calidad de LOS BIENES por _________ (____)
_____________ (indicar tiempo de acuerdo al pliego) contados a partir de su recepción, a
satisfacción de CORPOELEC contra defectos de fabricación, diseño, por deterioro anticipado
no atribuible al uso normal de LOS BIENES suministrados y/o por daños ocasionados por
defectos del embalaje, traslado y entrega de los mismos.
En caso que CORPOELEC ejecute esta garantía, LA CONTRATISTA deberá reponer LOS
BIENES en un plazo no mayor de _________ (____) _____________ (indicar tiempo de
acuerdo al pliego) contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por parte de
CORPOELEC de la correspondiente solicitud de reemplazo. El lapso de garantía quedará
prorrogado por todo el tiempo que transcurra hasta que hubieren quedado realizadas a
satisfacción de CORPOELEC, las reparaciones o sustituciones que hubieren sido ordenadas a
LA CONTRATISTA. En caso de que LA CONTRATISTA no repare o reponga los bienes en
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 61 de 72
dicho plazo, CORPOELEC podrá rescindir este Contrato, sin pago de indemnización alguna.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- ACTAS DE ENTREGA PARCIALES: COLOCAR SOLO EN
CASO DE ENTREGAS PARCIALES cuando la entrega de LOS BIENES sea mediante
entregas parciales, se levantará un Acta por cada entrega, la cual estará acompañada de la
respectiva nota de entrega que debe ser elaborada por LA CONTRATISTA, que será firmada
por el representante de LA CONTRATISTA y el representante de CORPOELEC designados al
efecto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- ACTA DE TERMINACIÓN: LA CONTRATISTA notificará por
escrito a representante de CORPOELEC, con diez días calendario de anticipación la fecha que
estime para la entrega final de LOS BIENES, concluida la misma se procederá a firmar el Acta
de Terminación del suministro de LOS BIENES, luego de lo cual se procederá con el
procedimiento de Aceptación Provisional previsto en el presente Contrato.
Con la firma del Acta de Terminación LA CONTRATISTA debe entregar a CORPOELEC los
documentos donde conste que los proveedores de los equipos e instalaciones que forman
parte del alcance del suministro de LOS BIENES, se obligan a prestar el servicio de
mantenimiento adecuado, garantizar la buena calidad y funcionamiento de estos equipos e
instalaciones y se comprometen a responder por las fallas o defectos que presenten. La
entrega de esas garantías no exime a LA CONTRATISTA de las responsabilidades que le
corresponden.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- ACEPTACIÓN PROVISIONAL: LA CONTRATISTA deberá
solicitar por escrito la Aceptación Provisional de LOS BIENES, dentro de los sesenta (60) días
calendarios siguientes a la fecha de firma del Acta de Terminación del suministro de LOS
BIENES, conjuntamente con la solicitud, deberá anexar catálogos, instrucciones, manuales,
constancias de garantías de equipos y demás documentos que establezca la Ley de
Contrataciones Públicas y su Reglamento o que sean solicitados por el representante de
CORPOELEC, todo con la finalidad de que CORPOELEC proceda a una revisión general de
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 62 de 72
LOS BIENES. Si en esa revisión se encontrase que LOS BIENES han sido suministrados de
acuerdo con el presente Contrato, se procederá a su Aceptación Provisional mediante Acta que
firmará el representante de LA CONTRATISTA y el representante de CORPOELEC
designados al efecto. En caso que durante la revisión se encontrasen fallas o defectos en LOS
BIENES, CORPOELEC lo participará por escrito a LA CONTRATISTA a fin de que proceda a
realizar, a sus expensas, las reparaciones o sustituciones que fueren necesarias, las cuales
deberán ser comenzadas en un plazo no mayor de siete (7) días calendario contados a partir
de la participación que se haya enviado. En caso que LA CONTRATISTA se negase a ello, o
no corrigiere oportunamente los defectos, CORPOELEC podrá encomendar esas reparaciones
a terceras personas y el costo de dichos trabajos se deducirá de lo que CORPOELEC adeude
a LA CONTRATISTA por cualquier concepto derivado de este Contrato. Lo anterior no afecta el
derecho que le corresponde a CORPOELEC de rescindir unilateral mente el contrato y de
hacer uso de las demás garantías, recursos, retenciones y acciones que le otorgan tanto este
contrato como las leyes. Hasta tanto CORPOELEC determine que no se encuentran fallas o
defectos en LOS BIENES, no se procederá a la suscripción del Acta de Aceptación Provisional.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES: Después de
concluido el lapso de garantía establecida en la Clausula referida al Origen y Calidad de los
Bienes, se llevará a cabo una inspección general de LOS BIENES, con la finalidad de
comprobar que no presentan defectos y si los mismos funcionan correctamente, procediendo a
su Recepción Definitiva, para lo cual se levantará el Acta respectiva que firmarán los
representantes de Las Partes designados al efecto. Efectuada la Recepción Definitiva,
CORPOELEC procederá a realizar los pagos finales a LA CONTRATISTA, previo a las
deducciones correspondientes a las cantidades de anticipo pendientes por amortizar, la
devolución de las retenciones que aún existieren y la liberación de la Fianza de Fiel
Cumplimiento, previa solicitud por escrito por parte de LA CONTRATISTA.
La suscripción del Acta de Recepción Definitiva no libera a LA CONTRATISTA de las
responsabilidades que de conformidad con lo establecido en la legislación venezolana pudieren
surgir.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 63 de 72
De acuerdo a lo señalado en esta Cláusula, después de transcurrido el plazo de vigencia de la
Garantía de LOS BIENES señalada en la Clausula referida al Origen y Calidad de los Bienes,
en caso de que estas sean exigidas, debe procederse a expedir el finiquito contable, para
cerrar administrativamente el Contrato. Luego de expedido el finiquito sólo se mantendrán en
pleno vigor y eficacia, los efectos jurídicos derivados del derecho común.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA .- FINIQUITO: Después de la Recepción Definitiva y luego de
transcurrido el plazo de vigencia de la garantía establecida en la Clausula referida al Origen y
Calidad de los Bienes y de la Fianza de Fiel Cumplimiento, debe procederse a expedir el
finiquito contable, para cerrar administrativamente el Contrato.
Luego de expedido el finiquito sólo se mantendrán en pleno vigor y eficacia, los efectos jurídicos
derivados del derecho común.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CONFLICTO DE INTERESES: cada Parte se compromete a
notificar a la otra cualquier situación o circunstancia que sobrevenga y que pueda originar un
“Conflicto de Intereses” para la celebración o ejecución de este Contrato, con el objeto de
adoptar las medidas necesarias para evitar o subsanar la situación planteada de acuerdo con
las previsiones de este Contrato y a las Leyes aplicables a la materia. A continuación se
exponen, a título enunciativo, algunas situaciones que podrían configurar un “Conflicto de
Intereses”:
(i) Mantener relaciones comerciales o tener interés de cualquier otra índole, que pueda
originar la posibilidad de otorgar trato preferencial a cualquier persona natural o jurídica
que esté realizando o tratando de realizar negocios con CORPOELEC.
(ii) Entregar o autorizar la entrega de cualquier dato o información relacionada con
decisiones, planes, proyectos o cualesquiera otras informaciones de CORPOELEC.
(iii) Aceptar de cualquier persona natural o jurídica que esté realizando o tratando de
realizar negocios con CORPOELEC, comisiones, participación en utilidades, regalos en
efectivo o en especie, donativos en bono y otros pagos, préstamos o anticipos,
servicios, reparaciones, mejoras o viajes libres de costo, o cualesquiera otras dádivas
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 64 de 72
de naturaleza similar.
(iv) Desempeñar cargos ejecutivos o de dirección, o prestar servicios como empleado,
consultor o agente en cualesquiera instituciones comerciales, industriales o financieras
directa o indirectamente relacionadas o que estén realizando o tratando de realizar
negocios con CORPOELEC.
(v) Cualquier otra situación que, a juicio de CORPOELEC, configure un caso de
“Conflicto de Intereses” de acuerdo con las normas aplicables de CORPOELEC.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CESIONES Y SUBCONTRATACIONES: El presente Contrato es
“intuitu personae”, celebrado en razón de las características propias de LA CONTRATISTA; en
consecuencia, queda entendido que LA CONTRATISTA no podrá ceder, total o parcialmente
este Contrato, ni subcontratar parte o la totalidad del mismo ni, de otro modo, delegar su
ejecución, ni alguno de los derechos u obligaciones derivados del mismo podrán ser cedidos,
sin la autorización previa por escrito de CORPOELEC, la cual podrá establecer restricciones o
limitaciones en relación con dichas cesiones o subcontrataciones, que serán oponibles a los
cesionarios o subcontratistas. Por consiguiente, en el caso de que LA CONTRATISTA ceda
alguno de sus derechos derivados del Contrato, se entenderá que el derecho cedido será
transmitido al cesionario bajo a las mismas condiciones y limitaciones estipuladas en el
Contrato, especialmente las relativas a las deducciones, compensaciones y retenciones que
sean procedentes. En el caso de que LA CONTRATISTA ceda y traspase el crédito que surja a
su favor en virtud del presente Contrato, CORPOELEC se reserva el derecho de oponerle al
cesionario de pleno derecho, la condición de verificar la existencia, liquidez y exigibilidad del
crédito cedido; así como también la existencia de alguna acreencia a su favor en contra de LA
CONTRATISTA, quedando expresamente convenido que la referida cesión sólo tendrá efectos
siempre y cuando CORPOELEC no tenga cantidades que compensar con LA CONTRATISTA
para el momento de hacer efectivo los pagos al cesionario. Respecto a las subcontrataciones,
aún en el caso de que CORPOELEC autorice la subcontratación parcial, LA CONTRATISTA
será responsable frente a CORPOELEC por los hechos de la subcontratista, como si hubieran
sido realizados por ella. En todo caso, CORPOELEC no reconocerá a ninguna persona natural
o jurídica diferente a LA CONTRATISTA que ejecute las obligaciones de LA CONTRATISTA
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 65 de 72
asumidas bajo cualquier título, sin su consentimiento previo y por escrito, aún cuando la
violación a lo establecido en esta cláusula tenga continuidad en el tiempo y, a todo evento, LA
CONTRATISTA continuará siendo responsable solidaria e ilimitadamente de la ejecución de las
obligaciones a su cargo. Asimismo, CORPOELEC podrá ceder total o parcialmente este
Contrato a cualquier ente público o privado con la cual tenga relación o participación, sin
requerir consentimiento alguno de LA CONTRATISTA, bastando una simple notificación a éste.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: CORPOELEC y
LA CONTRATISTA quedan relevadas de responsabilidad por incumplimiento total o parcial de
sus obligaciones cuando tal incumplimiento obedezca a Caso Fortuito y Fuerza Mayor
debidamente comprobado, entendida ésta como cualquier causa que esté más allá del control
razonable de LA CONTRATISTA o de CORPOELEC que impida el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por las partes en el presente contrato, y que a pesar del ejercicio de la
diligencia debida, no se pueda superar, incluyendo, entre otros, guerra, rebelión,
insurrecciones, motines, fenómenos naturales, etc., todo lo cual deberá ser plenamente
justificado por la parte que invoca el caso fortuito o de fuerza mayor.
En caso de Caso Fortuito y Fuerza Mayor, el plazo estipulado en el Contrato podrá ser
prorrogado, si fuere necesario, por un período adicional que será acordado entre las partes. Sin
embargo, las partes tomarán las acciones y medidas razonables que fueren necesarias a fin de
minimizar el impacto en pérdidas, costos y tiempo. Ante la ocurrencia de un evento de esta
naturaleza, la parte afectada deberá notificar a la otra, mediante carta o fax, la causal de Caso
Fortuito y Fuerza Mayor. Esta acción debe ser cumplida dentro del plazo de quince (15) días
continuos, contados desde el momento que ella acontezca, especificando la consideración de
Caso Fortuito y Fuerza Mayor que, a juicio de la parte notificante, le corresponda. De igual
forma, debe ser notificada la reasunción de la respectiva obligación, cuando el hecho
impeditivo sea superado o cese. La parte afectada no podrá invocar la ocurrencia de Caso
Fortuito y Fuerza Mayor si la acción de notificación no se toma dentro del plazo indicado. En el
caso de que la causal de Caso Fortuito y Fuerza Mayor perdure por seis (6) meses, las partes
tendrán derecho a dar por terminado el contrato mediante el pago por parte de CORPOELEC
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 66 de 72
de los trabajos ejecutados hasta la fecha de la terminación, sin tener que pagar daños y
perjuicios por este concepto.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SEGUNDA.-
SOPORTE
TÉCNICO:
LA
CONTRATISTA
se
compromete a brindar oportunamente a CORPOELEC, cuando así ésta lo solicitare por
cualquier medio, el asesoramiento técnico necesario y la ayuda en la consecución de cualquier
asistencia técnica que se requiera en relación con el objeto de este Contrato. Sin perjuicio de
las garantías establecidas en este Contrato o en cualquier anexo del mismo, cuando dicho
asesoramiento requiera la presencia del personal técnico, será de acuerdo con los términos,
condiciones y las tarifas que se acuerden previamente entre las partes. LA CONTRATISTA
estará en la obligación de suministrar a CORPOELEC toda la información relacionada con
cambios y/o actualizaciones en los números de partes y/o planos que ocurran en LOS BIENES
entregados a CORPOELEC, al igual que las informaciones técnicas provenientes de fábrica,
para ser distribuidas a los usuarios.(SI APLICA)
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- TOTALIDAD DEL CONTRATO: los Documentos del
Contrato y los Pedidos u Órdenes de Compra constituyen el Contrato completo entre
CORPOELEC y LA CONTRATISTA. Este Contrato no podrá modificarse excepto por acuerdo
posterior y por escrito, firmado por las partes. En caso de conflicto entre los términos de este
Contrato y los de un Pedido u Orden de Compra, prevalecerán los términos de este Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: si en una o más
ocasiones CORPOELEC dejare de exigir el estricto cumplimiento de cualesquiera de las
estipulaciones del Contrato o dejare de hacer uso de cualesquiera opciones o derechos
contemplados en el Contrato o en la Ley, ello no será interpretado como una renuncia de su
parte a tales estipulaciones, opciones o derechos, ni a las demás estipulaciones del Contrato.
LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las Leyes, Decretos, Reglamentos, Providencias,
Ordenanzas y demás disposiciones relacionadas con el suministro de LOS BIENES objeto del
presente Contrato y será por su cuenta el pago de las multas que cause su infracción o
incumplimiento. Igualmente, LA CONTRATISTA deberá tramitar y obtener antes las
autoridades gubernamentales competentes, bien sean nacionales, estadales o municipales,
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 67 de 72
todos los permisos y/o autorizaciones necesarias para el suministro de LOS BIENES.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- PARALIZACIÓN DEL SUMINISTRO: CORPOELEC se
reserva el derecho de paralizar, en cualquier momento, total o parcialmente el suministro LOS
BIENES. A tal efecto, se levantará un Acta de Paralización Temporal, la cual indicará la fecha
de la paralización, las causas que la motivan y el tiempo probable de la misma. Finalizada la
causa que dio origen a la paralización y antes de reiniciar el suministro de LOS BIENES, se
elaborará un Acta en la que se indicará la fecha de reinicio y la extensión en el plazo de
entrega. Ambas actas serán firmadas por el Representante de CORPOELEC y el
Representante de LA CONTRATISTA. En caso de requerirse la paralización, las partes
tomarán acciones y medidas razonables que fueren necesarias, a fin de minimizar los costos
resultantes. Cuando la suspensión el suministro LOS BIENES ocurra por instrucciones de
CORPOELEC, o por causas debidamente comprobadas imputables a ella, no imputables a LA
CONTRATISTA, y represente costos adicionales en el precio de LOS BIENES, por concepto
de tiempo de inactividad, CORPOELEC podrá pagar compensación por tal concepto a LA
CONTRATISTA, para lo cual LA CONTRATISTA suministrará los documentos de soporte
necesarios. Las partes convienen en que CORPOELEC no pagará a LA CONTRATISTA
cantidad alguna por concepto de eventuales ganancias dejadas de percibir por éste con
respecto a la porción de LOS BIENES no suministrados. Las paralizaciones por causa
imputable a LA CONTRATISTA no darán derecho a éste a solicitar prórrogas ni pago de
compensación alguna, sin menoscabo del derecho de CORPOELEC de solicitar las
indemnizaciones que le correspondan y ejercer las acciones pertinentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- INDEMNIZACIONES: sin perjuicio de cualquier otra
disposición del presente Contrato, LA CONTRATISTA se obliga a indemnizar, defender y
mantener ilesa a CORPOELEC, de y contra cualesquiera demandas, daños, reclamos,
obligaciones, pérdidas, costos u gastos, que surjan o resulten de las siguientes causas:
(i) El incumplimiento de las declaraciones y garantías de LA CONTRATISTA contenidas
en el presente Contrato.
(ii) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de LA CONTRATISTA
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 68 de 72
contempladas en el presente Contrato.
(iii) Dolo o culpa de LA CONTRATISTA, sus representantes o empleados en el
suministro de LOS BIENES y, en general, en el cumplimiento de las obligaciones que
asume de conformidad con el presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. EMPRESA INDEPENDIENTE: LA CONTRATISTA declara
que es una persona jurídica independiente y, en consecuencia, es el único responsable por los
actos de sus trabajadores, el pago de sus salarios, incluyendo retenciones del Impuesto Sobre
la Renta, Seguro Social Obligatorio, aporte al Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialistas (INCES), aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV), Paro Forzoso
y cualesquiera otros beneficios de índole legal o convencional, prestaciones sociales,
beneficios por incapacidad y cualesquiera otros derechos y obligaciones que se derivan de la
Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su Reglamento y demás normas
conexas correspondientes a todos sus empleados. En caso que el personal suministrado por
LA CONTRATISTA intentare alguna reclamación laboral contra CORPOELEC, por causa de
esta relación, CORPOELEC lo notificará oportunamente a LA CONTRATISTA y, a su vez, éste
último asumirá, a su costo, la defensa de CORPOELEC y, si ésta última resultare condenada,
LA CONTRATISTA pagará el monto de tal condena, en el entendido que anticipadamente
podrá convenir en la reclamación, o podrá celebrar alguna transacción con el reclamante, todo
lo cual también será a su cargo. En cualquier caso, serán por cuenta de LA CONTRATISTA,
los honorarios de abogados y los costos y gastos judiciales y/o extrajudiciales.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. AUDITORÍA: LA CONTRATISTA conviene en dar acceso al
personal debidamente autorizado de CORPOELEC a sus depósitos y registros relacionados
con el suministro de LOS BIENES en virtud del presente Contrato, durante la vigencia del
mismo y hasta por doce (12) meses posteriores a su terminación. Asimismo, en caso que
CORPOELEC así lo requiera, LA CONTRATISTA se compromete a remitir a CORPOELEC,
mensualmente, los reportes de los Pedidos u Órdenes de Compra recibidos, copias de las
notas de entrega y de las facturas presentadas.
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 69 de 72
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. -VISITAS EN PLANTA: CORPOELEC podrá hacer visitas
en planta para realizar la verificación de datos, efectuar la inspección de LOS BIENES y de la
materia prima utilizada, así como el seguimiento de auditoría de calidad de los procesos de
producción,
mantenimiento,
inspecciones
realizadas
y
despacho
de
LOS
BIENES.
CORPOELEC notificará por escrito a LA CONTRATISTA sobre la visita de un representante
autorizado de CORPOELEC debidamente autorizado, con al menos dos (2) días hábiles de
anticipación.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD: CORPOELEC y LA CONTRATISTA
mantendrán como confidencial cualquier información, recibida de la otra parte, que se
identifique como tal, ya sea que ésta haya sido revelada verbalmente o por escrito, por lo que
se acuerda la prohibición de la divulgación de la misma con fines distintos a los planteados en
el presente Contrato. No se considerará información confidencial aquella que:
(i) Sea o llegare a ser del conocimiento público, sin que CORPOELEC o LA
CONTRATISTA sean responsables de su divulgación.
(ii) CORPOELEC o LA CONTRATISTA puedan demostrar que la poseían antes de la
entrada en vigencia de este Contrato, por fuentes distintas a las especificaciones de
CORPOELEC y a la oferta de LA CONTRATISTA.
(iii) Fuere divulgada a CORPOELEC o a LA CONTRATISTA por un tercero no sujeto a
la obligación de confidencialidad.
(iv) Sea expresamente solicitada por algún organismo gubernamental, de acuerdo con
aplicable.
No obstante lo antes estipulado, es entendido que CORPOELEC tendrá derecho a utilizar la
información, los planos y los manuales suministrados por LA CONTRATISTA bajo este
Contrato, en todas sus operaciones dentro o fuera de Venezuela.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- MEDIO AMBIENTE: LA CONTRATISTA se compromete
a dar estricto cumplimiento a la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente y a
cualquier otra normativa asociada a la conservación del ambiente. LA CONTRATISTA será el
único responsable por cualquier alteración, modificación, daño o perjuicio que ocasione al
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 70 de 72
ambiente por acción de sus trabajadores, equipos, recepción, despacho de LOS BIENES y su
transporte. LA CONTRATISTA mantendrá libre, defenderá e indemnizará a CORPOELEC por
todos los costos en que incurra por cualquier demanda, acción, reclamación o procedimiento
judicial o administrativo que pudiera intentarse contra CORPOELEC y que tuviere como
fundamento el daño, deterioro, alteración, modificación o peligro inminente de daño al ambiente
durante la ejecución del presente Contrato. (SI APLICA)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: LA
CONTRATISTA constituye y formaliza el Compromiso de Responsabilidad Social, de
conformidad con lo establecido en los Anexos del presente instrumento, obligándose a un
aporte en dinero equivalente a __________ por ciento (___%) del monto del Contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN Y DESEMPEÑO DE
LA CONTRATISTA: CORPOELEC realizará una o varias evaluaciones de la actuación y
desempeño de LA CONTRATISTA durante la ejecución y a la terminación del Contrato. El
resultado de dicha evaluación se le comunicará a LA CONTRATISTA y será tomado en cuenta
como referencia para futuras contrataciones con CORPOELEC y para los fines establecidos en
la Ley de Contrataciones Públicas.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
Las erogaciones correspondientes a la presente Contratación serán imputadas de la siguiente
manera:
Centro
Gestor:
_________________;
Fondo:
____________;
Área
Funcional:
_________________; Posición presupuestaria: ________________
EN CASO QUE LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRE ENMARCADA EN ALGÚN
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, COLOCAR: Fuente de Financiamiento
proveniente del Fondo ____________________, según Punto de Cuenta N° ____________, de
fecha _____________ de ______________ de _______, del Presidente de la República
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 71 de 72
Bolivariana de Venezuela.
CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
QUINTA.-
NOTIFICACIONES:
todas
las
notificaciones
y
comunicaciones que deban realizarse entre las partes, de conformidad con el presente
Contrato, se harán por escrito y deberán ser enviadas a través de mensajería, correo
certificado o facsímil con confirmación de recibo, a las siguientes direcciones:
CORPOELEC:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Persona contacto:
Correo electrónico:
LA CONTRATISTA:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Persona contacto:
Correo electrónico:
las partes pueden cambiar la dirección a la cual se deberán enviar las notificaciones, dándole a
la otra parte aviso por escrito del cambio a ser efectuado, por lo menos con treinta (30) días de
anticipación a la fecha efectiva del referido cambio.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: el presente Contrato se regirá
e interpretará de conformidad con la legislación de la República Bolivariana de Venezuela. Lo
no previsto en el presente Contrato se regulará según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones
OBJETO:
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE 50 CESTAS ELEVADORAS PARA EQUIPOS HIDRO-GRUBERT,
PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE CORPOELEC”
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CI-DCS-CD-0044-2015.
Página 72 de 72
Públicas, su Reglamento y demás disposiciones legales que regulen la materia.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- DUDAS Y CONTROVERSIAS JUDICIALES: las dudas y
controversias de cualquier naturaleza que se susciten sobre cualquier parte del Contrato y que
no puedan ser resueltas amistosamente entre las partes contratantes serán decididas por los
tribunales competentes de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con sus
Leyes.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIO: para todos los efectos de este Contrato, sus
derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial a la ciudad de Caracas, a
la jurisdicción de cuyos tribunales declaran someterse, excluyendo cualquier otro que pudiera
corresponderle. Se hacen tres (3) ejemplares a un mismo tenor y a un sólo efecto. En Caracas
a los _______________ (_____) días del mes de _______________ de 20____.
Por CORPOELEC
___________________________
Por LA CONTRATISTA
_________________________