Instituto DESARROLLO URBANO BORRADOR DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA DISCUSIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. IDU-LP-SGI-CABLE-2014 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C. ESTE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SE PUBLICA EN ESTA PÁGINA WEB DURANTE EL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES COMPRENDIDOS ENTRE EL 2 Y EL 8 DE OCTUBRE DE 2014, TÉRMINO DURANTE EL CUAL QUIEN ESTÉ INTERESADO Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PODRÁN FORMULAR OBSERVACIONES A SU CONTENIDO. LAS OBSERVACIONES PODRÁN PRESENTARSE POR INTERNET (en el sitio www.contratacionbogota.gov.co), MEDIANTE ESCRITO RADICADO EN EL IDU EN LA CALLE 22 No. 6 - 27, PRIMER PISO, CORRESPONDENCIA, O A LOS CORREOS ELECTRONICOS [email protected] o [email protected] o [email protected]. BOGOTA D.C., OCTUBRE DE 2014 LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 1 de 100 Tabla de contenido INTRODUCCIÓN ...................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 5 1 TITULO I ....................................................................................................................................... 9 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN ...................................................................................................... 9 1.1 CAPITULO I ................................................................................................................................. 9 CONDICIONES ESPECÍFICAS ........................................................................................................................... 9 1.1.1 OBJETO .............................................................................................................................. 9 1.1.2 Clasificación UNSPSC ......................................................................................................... 9 1.1.3 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE ......................................................................... 9 1.1.4 PLAZO DEL CONTRATO ................................................................................................... 13 1.1.5 FORMA DE PAGO. ............................................................................................................ 14 1.1.6 AJUSTES ........................................................................................................................... 22 1.1.7 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN ................................................................................... 23 1.1.8 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACION ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES ................................................................................................................. 26 1.2 CAPITULO II .............................................................................................................................. 29 CONDICIONES GENERALES.......................................................................................................................... 29 1.2.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE ....................................................................................... 29 1.2.2 ACUERDOS COMERCIALES ............................................................................................... 29 1.2.3 PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS29 1.2.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ........................................................................ 30 1.2.5 CONFLICTOS DE INTERESES ............................................................................................. 30 1.2.6 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN .................................................................................... 31 1.2.7 DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN .................................................................................... 31 1.2.8 DISPONIBILIDAD Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 31 1.2.9 Modificaciones al pliego de condiciones ......................................................................... 33 1.2.10 Elaboración y presentación de las propuestas ................................................................ 33 1.2.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS........................................................................................... 34 1.2.12 VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO ..................................................................... 34 1.2.13 RETIRO DE PROPUESTAS .................................................................................................. 35 1.2.14 CIERRE DE LA LICITACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS ......................................... 35 1.2.15 EL PRESENTE NUMERAL NO APLICA PARA EL ESTE PROCESO DE SELECCIÓN. ................ 36 1.2.16 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................................... 36 1.2.17 SOLICITUD DE SUBSANES ................................................................................................. 36 1.2.18 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y CONTRA OBSERVACIONES................ 36 1.2.19 DE LA ADJUDICACIÓN ...................................................................................................... 37 1.2.20 ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS ........................................................... 38 1.2.21 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN................................ 39 1.3 CAPITULO III ............................................................................................................................. 41 OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO ........................................................................................................... 41 1.3.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO .................................................................. 41 1.3.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ............................................................................ 49 2 TITULO II .................................................................................................................................... 51 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN .................................................................... 51 LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 2 de 100 2.1 CAPITULO I ............................................................................................................................... 51 REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE ................................................................................................. 51 SECCIÓN 1 ....................................................................................................................................... 52 2.1.1 CAPACIDAD JURIDICA ...................................................................................................... 52 SECCIÓN 2 ....................................................................................................................................... 57 2.1.2 EXPERIENCIA .................................................................................................................... 57 SECCIÓN 3 ....................................................................................................................................... 70 2.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA ................................................................................................. 70 2.1.4 OTROS DOCUMENTOS ..................................................................................................... 74 2.2 CAPITULO II .............................................................................................................................. 75 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE ................................................................. 75 SECCION I ......................................................................................................................................... 75 2.2.1 PROPUESTA ECONOMICA ................................................................................................ 75 SECCION II ........................................................................................................................................ 86 2.2.2 CALIDAD .......................................................................................................................... 86 SECCION III ....................................................................................................................................... 88 2.2.3 CAPACITACION ................................................................................................................ 88 SECCION IV ...................................................................................................................................... 88 2.2.4 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL ....................................................................... 88 2.3 CAPITULO III ............................................................................................................................. 91 CRITERIOS DE DESEMPATE .......................................................................................................................... 91 2.3.1 DESEMPATES. .................................................................................................................. 91 GLOSARIO ............................................................................................................................................ 93 LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 3 de 100 INTRODUCCIÓN El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU adelanta el presente proceso de selección con presupuesto de TRANSMILENIO S.A. en virtud de lo establecido en el Convenio Interadministrativo 020 de 2001 suscrito entre el IDU y TRANSMILENIO S.A. para la cooperación interinstitucional en la ejecución de las obras de infraestructura física para el Sistema Transmilenio. En virtud de lo dispuesto en los numerales 3, 4 y 5 de la Cláusula Segunda del citado Convenio, en concordancia con la cláusula primera de la modificación 5 de 26 de junio de 2008, a TRANSMILENIO S.A., le corresponderá sólo lo relacionado con los certificados de disponibilidad presupuestal y demás registros de ley que se requieran y hacer los pagos al contratista con cargo a su presupuesto únicamente para los fines de cumplir con su condición de pagador del contrato, correspondiendo todo lo demás en forma autónoma al IDU. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad Contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en www.colombiacompra.gov.co y www.contratacionbogota.gov.co. De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 4 de 100 RECOMENDACIONES SEÑOR PROPONENTE RECOMENDACIONES: TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES • Examine rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, los documentos que hacen parte del mismo, sus formatos y anexos y las normas que regulan la Contratación Administrativa con entidades del Estado, así como la asignación de riesgos propuestos sobre los cuales tiene la oportunidad de pronunciarse en la etapa correspondiente. • Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de interés, para participar en el presente proceso de selección, ni para celebrar contratos con las entidades estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente. • Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. • Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa y vigente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el presente pliego de condiciones. • Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección. • Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta. • Sólo mediante ADENDA se podrán modificar los Pliegos de Condiciones. • Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este documento. • Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones. • Tenga presente el lugar, la fecha y hora límite para la presentación de las propuestas, en ningún caso se recibirán propuestas radicadas fuera del término previsto, o en lugar o por medio diferente al señalado por este pliego de condiciones. • Toda consulta deberá formularse por los medios establecidos en el presente pliego de condiciones; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. No podrá haber contacto de ningún tipo con el personal del IDU antes o durante o el desarrollo de la etapa precontractual, salvo por aquellos que el pliego autorice expresamente. • Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la vigencia, amparos y el valor asegurado, de acuerdo a lo exigido en el presente pliego de condiciones. • Los proponentes por la sola presentación de la propuesta, autorizan a la entidad para verificar toda la información que en ella se suministre. • La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demás documentos del presente proceso; que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 5 de 100 previas consultadas, que ha conocido y aceptado que estos pliegos de condiciones y sus adendas y que tales documentos están completos, claros y adecuados para identificar el alcance del servicio requerido por el IDU y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieran en virtud del contrato que se celebra. • Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a ellos los formatos que los acompañan, anexos, apéndices y adendas que posteriormente se expidan si a ello hubiere lugar. • Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el IDU no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. • Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. • Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentación de su propuesta. • Todos los documentos públicos y privados otorgados en países NO miembros del Convenio de La Haya de 1961, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas procesales y comerciales vigentes y en la Resolución 4300 de 2012. En el evento de documentos públicos y privados, expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. • La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar redactados en idioma castellano. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse acompañados de una traducción simple a dicho idioma. El proponente que resulte adjudicatario, para firmar el contrato, deberá presentar la traducción oficial que deberá ser efectuada por un traductor debidamente registrado como tal en Colombia o en el país de origen del Proponente, siempre que el sello de la apostilla o la autenticación que efectúe el cónsul colombiano señale que la persona que hace la traducción es un traductor oficial en dicho país. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos. En cualquiera de los casos se deberá acreditar la calidad de traductor oficial en los términos señalados en la Ley Aplicable o de la ley vigente en el país de origen de la traducción. Todos los documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961 y todos los privados otorgados en cualquier país extranjero, tendientes a demostrar las condiciones del proponente, deberán presentarse con los respectivos sellos consulares y legalizados en la forma prevista en las normas procesales y comerciales vigentes. En el evento de documentos, expedidos en países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 6 de 100 Los documentos que integran la propuesta se podrán presentar en copia simple. • El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá convalidar éstos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. • Todo profesional de la Ingeniería o sus profesiones auxiliares o sus profesiones afines, con título extranjero y domiciliado en el exterior, debe cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003. • El proponente es el único responsable de la elaboración de su oferta y de la consecución de toda la información necesaria para ello, motivo por el cual no podrá efectuar reclamaciones, solicitar reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, que se deriven de su falta de diligencia. • Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deben basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. • Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual el IDU no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación. • Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato. • Podrá consultar permanente los documentos del presente proceso de selección en la página web del SECOP www.colombiacompra.gov.co o en la página web www.contratacionbogota.gov.co y en la Calle 22 No. 6-27, Piso 8º, Sala de Consulta. • Los documentos que se expidan con ocasión del proceso de selección serán comunicados mediante su publicación en el SECOP - www.colombiacompra.gov.co y/o en CONTRATACION A LA VISTA, www.contratacionbogota.gov.co – con lo cual se presume su conocimiento por parte de los interesados, salvo que por la naturaleza del mismo requiera de una formalidad distinta para su comunicación. • En caso de no presentar observaciones a los documentos del proceso de selección, se entenderá que acepta en su totalidad el contenido y las obligaciones que de allí se sustraen en caso de ser adjudicatario. • En caso que el documento con el que el proponente pretenda acreditar alguno de los requisitos habilitantes o criterios de selección, haya sido suministrado al IDU en otro expediente, valdrá la copia que el IDU le tome y anexe al expediente de este proceso de selección, siempre y cuando el proponente indique EN SU PROPUESTA, de manera expresa y clara, en qué proceso de selección, contrato o historia laboral se encuentra en el IDU y la manera como los requisitos exigidos se cumple. o En el caso de criterios de selección, dicha manifestación deberá ser incluida simultáneamente con la presentación de la propuesta en la que se deberá indicar de manera expresa y clara, en qué proceso de selección, contrato o historia laboral se encuentra en el IDU el soporte correspondiente y la LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 7 de 100 manera como el criterio de ponderación se acredita para la obtención de la calificación, so pena de no ser tenida en cuenta para la asignación de los puntajes. • Al momento de diligenciar y presentar la oferta económica (Anexo 8 y Anexo 9), se deben atender las siguientes recomendaciones, para evitar que se genere el rechazo de la propuesta ó la afectación en la calificación de este factor de escogencia: • Incorpore los anexos solicitados, tanto en el original de la propuesta, como en la respectiva copia. • Presente única y exclusivamente los anexos que se requieren, en forma clara, legible y completa. • Diligencie y verifique la totalidad de los anexos solicitados, con respecto a los valores o cifras que debe ofertar. • No oculte, suprima o elimine actividades y/o componentes, dado que todos los ítems solicitados son esenciales para la comparación de las ofertas e indispensables para la correcta ejecución del objeto contractual. • No adicione actividades y/o componentes que no son requeridos por la Entidad para la comparación de las ofertas. • No modifique, altere o elimine las descripciones, unidades de medida y cantidades de cada una de las actividades requeridas. • Verifique que cada uno de los valores ofertados en el medio magnético, no contenga cifras ocultas que no se vean reflejados en el original de la propuesta. • Ajuste al peso todos los valores solicitados en el Anexo 8. • Para el Porcentaje Total del AIU y sus elementos componentes (Administración, Imprevistos y Utilidad) que son requeridos en el Anexo 9, tenga en cuenta que su presentación es hasta con máximo cinco cifras decimales. • Verifique todas las operaciones aritméticas en los anexos solicitados, dado que los valores obtenidos, después de realizadas las correcciones aritméticas, pueden generar el rechazo de la oferta o afectar la calificación del respectivo factor de escogencia. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 8 de 100 1 TITULO I CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 1.1 CAPITULO I Condiciones Específicas 1.1.1 OBJETO ESTUDIOS. DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C. de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en este pliego de condiciones, anexos y apéndices en especial las consignadas en el ANEXO TÉCNICO separable del presente pliego de condiciones. 1.1.2 Clasificación UNSPSC El objeto del contrato que resulte de este proceso, está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación: CONSULTORÍA Clasificación UNSPSC 81101500 Descripción Servicios profesionales en ingeniería civil OBRA Clasificación UNSPSC 72141000 72141600 72121400 Descripción Servicios de construcción de autopistas y carreteras Servicios de construcción de sistemas de transporte masivo. Servicios de construcción de edificios públicos especializados. SUMINISTRO Clasificación UNSPSC 72152900 1.1.3 Descripción Servicios de montaje de acero estructural PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE El Presupuesto Oficial para la presente Licitación se estima en la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 163.977.721.476) M/CTE, la cual no incluye IVA (en lo que corresponde al LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 9 de 100 componente de Obra) por ser TRANSMILENIO una entidad descentralizada del Orden Distrital (Ley 21 de 1992, Artículo 100). Para respaldar este proceso, se cuenta con el(los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal No.(s): NUMERO CDP 2014091976 FECHA VENCIMIENTO 31/12/14 EXPEDIDO POR TRANSMILENIO S.A. La suma indicada como PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se divide de la siguiente manera: A. PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluido IVA): $ 2.063.126.449 DOS MIL SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C La suma indicada como PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se divide de la siguiente manera: A1 - VALOR TOTAL DEL GLOBAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Es la suma de $ 1.221.824.039 MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/C A.1.1. Valor Básico del Global Para los Estudios y Diseños): Es la suma de $ 1.053.296.585 MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C A.1.2 IVA sobre el Valor Básico del Global para los Estudios y Diseños Es la suma CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS $ 168.527.454 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO de PESOS M/C A2 -VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluido IVA): Es la suma $ 743.058.293 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C A2.1 Valor Básico de los Ítems a Pagar por Precios Unitarios para los Estudios Y Diseños ETAPA - INCLUYE I.V.A (Sin ajustes): Es la suma $ 640.567.494 SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C A2.2 IVA sobre el Valor Básico de los Ítems a pagar por Precios Unitarios para los Estudios y Diseños Es la suma $ 102.490.799 CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C A3 - VALOR PARA EL FONDO DE AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. Es la suma $ 98.244.117 NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/C LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 10 de 100 de A3.1 - Valor Básico PARA EL FONDO DE AJUSTES DE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Es la OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y suma $ 84.693.204 TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/C de A3.2 - Iva sobre el Valor Básico PARA EL FONDO DE AJUSTES DE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Es la TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL suma $ 13.550.913 NOVECIENTOS TRECE PESOS M/C de A4 - PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA LA ETAPA DE PRELIMINARES (incluido IVA): Es la suma $ 180.806.018 CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL de DIECIOCHO PESOS M/C A4.1 Valor Básico del Global Para la etapa de preliminares Es la suma CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS $ 155.867.257 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE de PESOS M/C A4.2 Iva sobre el Valor Básico del Global para la etapa de preliminares Es la suma $ 24.938.761 VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/C A5 - VALOR PARA EL FONDO DE AJUSTES DE ETAPA DE PRELIMINARES Es la suma $ 9.040.301 NUEVE MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS de M/C A5.1 - Valor Básico PARA EL FONDO DE AJUSTES DE ETAPA DE PRELIMINARES: Es la suma $ 7.793.363 SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C A5.2 - Iva sobre el Valor Básico PARA EL FONDO DE AJUSTES DE ETAPA DE PRELIMINARES Es la suma $ 1.246.938 UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C B - PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y REDES (incluido A.I.U.): Es la $ OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES suma 82.333.425.461 MILLONES de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/C B1 - Valor Oficial para las obras de construcción obra civil y redes (sin incluir A.I.U.): Es la $ SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN suma 64.931.775.166 MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO de SESENTA Y SEIS PESOS M/C B2 - Valor Oficial del A.I.U. para las obras de construcción obra civil y redes: $ CATORCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS Es la 14.901.842.401 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/C suma LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 11 de 100 de B3 - PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL Es la suma de $ 2.031.845.335 DOS MIL TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C B4 - PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA EL COMPONENTE SOCIAL Es la suma TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS $ 352.837.351 TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS de M/C B5 - PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA EL MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS Es la suma $ 115.125.208 CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL de DOSCIENTOS OCHO PESOS M/C C PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL SUMINISTO COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO (incluye Aranceles y Gastos de Importación): Es la $ SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE suma 67.587.540.230 MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS de TREINTA PESOS M/C C1 - Valor Básico del Global para el suministro de equipo electromecánico Es la $ CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE suma 44.987.484.160 MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL de CIENTO SESENTA PESOS M/C C2 - ARANCELES Y GASTOS DE IMPORTACION (IVA + ARANCEL) Es la $ DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES suma 10.297.635.840 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS de CUARENTA PESOS M/C C3 - GASTOS LOGISTICOS (TRANSPORTE, SEGUROS, BODEGAJE) Es la suma de $ 6.500.692.480 SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/C C3 -MONTAJE ELECTROMECANICO Es la suma de $ 5.801.727.750 CINCO MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C D - PRESUPUESTO D1 + D2 Y D3 Es la $ suma 11.803.783.017 ONCE MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS de OCHENTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS M/C D1 - AJUSTES ESTIMADOS PARA COSTOS DIRECTOS DE OBRAS CIVILES Y REDES Es la suma SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS de $ 7.055.974.562 SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C D2 - FONDO ESPECIAL PARA CONPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A SDA (COSTOS SEGÚN RES SDA - 293/2012) LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 12 de 100 Es la suma de $ 16.680.639 DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/C MIL D3 FONDO ESPECIAL ESTIMADO PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA COMPONENTE ELECTROMECANICO Es la suma de $ 4.731.127.816 CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C El Valor Oficial del Porcentaje total de A.I.U. PARA LAS OBRAS CIVILES (Obras civiles y redes) es del VEINTIDÓS PUNTO NOVENTA Y CINCO (22.95 %). El Valor Oficial de la Sumatoria del Valor Básico de los ítems a pagar por precios unitarios para los Estudios y Diseños es de VEINTIDOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE (22’110.219). NOTA: Los presupuestos para el GLOBAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EL VALOR TOTAL DE LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, EL VALOR PARA LA ETAPA DE PRELIMINARES. EL VALOR PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SISO, EL VALOR PARA LA GESTION SOCIAL, EL VALOR PARA EL PLAN DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, EL VALOR PARA COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A SDA PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y EL VALOR PARA LOS FONDOS DE AJUSTES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, no son valores ofertables. El contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del Presupuesto Oficial y por tanto el Valor final del contrato será EN TODOS LOS CASOS, igual al valor del Presupuesto Oficial Total indicado en este numeral. Al respecto debe tenerse en cuenta la manifestación de la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1), en concordancia con lo establecido en este pliego de condiciones, no siendo necesario por tanto indicar valor alguno en este anexo, solo deben indicarse los valores solicitados en los ANEXOS No 8 y 9. No obstante lo anterior si el proponente indica un valor total y éste es diferente al Valor del Presupuesto Oficial Total, se corregirá el valor indicado por el proponente y prevalecerá para todos los efectos el Valor del Presupuesto Oficial Total, de tal forma que el oferente deberá asumir éste como valor de su oferta final y se integrará al contrato que se suscriba, en caso de resultar adjudicatario. Si el proponente omite la manifestación de la Carta de Presentación de la Propuesta, se presumirá que acepta que la adjudicación se hará hasta por el Valor del Presupuesto Oficial Total. 1.1.4 PLAZO DEL CONTRATO El plazo total para la ejecución del contrato de consultoría obra civil, suministro y montaje a celebrar es de VEINTE (20) MESES contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio y se contemplan las siguientes etapas: Etapa de Estudios, Diseños y Aprobaciones CINCO (5) meses, divididos de la siguiente manera: Recopilación de información y análisis: Estudios y diseños y Aprobaciones: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 UN (1) MESES CUATRO (4) MESES Página 13 de 100 Etapa de Preliminares, Construcción de la obra, suministro y montaje electromecánico DIECIOCHO (18) MESES, divididos de la siguiente manera: Etapa de Preliminares (para iniciar la obra): UN (1) MES Etapa de Construcción de la obra, suministro y montaje electromecánico, pruebas y puesta a punto: DIECISIETE (17) MESES Dentro del plazo total del contrato, se ha estimado la ejecución de las Actividades de Estudios, Diseños y Aprobaciones, Preliminares y las Actividades de Construcción de las obras civiles, sin que se constituyan en etapas fijas dentro del contrato. Si bien se ha estimado un plazo máximo de CINCO (5) Meses para la ejecución de la totalidad de las Actividades de Estudios, Diseños y Aprobaciones, el Contratista previo aval de la Interventoría, podrá dar inicio desde antes a la construcción de las obras en la misma medida en que termine y obtenga la aprobación de cada uno de los componentes del Informe de Actividades de Estudios y Diseños y que sean requeridos necesariamente para la ejecución de las obras. A partir del tercer (3) mes, el contratista deberá iniciar actividades de la etapa de preliminares, traslapando la etapa de Estudios, diseño y aprobaciones. El contratista deberá garantizar que al finalizar el mes VEINTE (20), el sistema se encuentre en funcionamiento, traslapando la etapa de montaje, pruebas y puesta a punto (Dos (2) meses), con la etapa de construcción. 1.1.5 FORMA DE PAGO. El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor del contrato así: I Fase de Estudios, Diseños y Aprobaciones: a) Un cuarenta por ciento (40) % del valor de la etapa de Estudios, Diseños y Aprobaciones en un (1) pago, contra la entrega de productos que reciban concepto de aprobación de la interventoría. b) Un sesenta por ciento (60) % del valor de la etapa de Estudios, Diseños y Aprobaciones en un (1) pago, previo recibo por parte del IDU del informe final, entrega de diseños debidamente aprobados por la autoridad o Empresa de Servicios Públicos competente, entrega de diseños en formato vigente, entrega del informe ejecutivo y demás requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y el contrato con sus anexos. No. 1 PRODUCTO TOPOGRAFIA LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 1a Y ÚéICA ENTREGA A INTERVENTORIA LEVANTAMIENTO DE DETALLES EN LOTES DE ESTACIONES Y PILONAS RELACIÓN DEL PRODUCTO SOBRE EL VALOR PARCIAL A PAGAR CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS 4% Página 14 de 100 2 SUELOS, GEOTÉCNIA 3 ARQUITECTURA 4 ESTRUCTURAS 5 ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIOS AMBIENTALES Y SISO 6 7 DISEÑO HIDROSANITARIO 8 DISEÑO ELECTRICO 9 DISEÑO DE URBANISMO 10 PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS ELABORACIÓN PRESUPUESTO INTERVENTORIA LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 PROYECTO DEFINITIVO,CON PLANOS ,CARTERAS,COTAS DE NIVEL,PLANIMETRIA Y/O ALTIMETRIA, RASANTES, INCLUYE MEDIOS MAGNETICOS CON INFORME FINAL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO ESTRUTURAL ESTUDIOS SOCIALES ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APÉNDICE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA EL CONTRATISTA DE OBRA (Capítulo 12) APÉNDICE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DISEÑO REDES ACUEDUCTOINTERNAS Y EXTERNAS DISEÑO REDES ALCANTARILLADO POR INTERFERENCIAS. DISEÑO ELECTRICOTRAMITES ANTE CODENSA DISEÑO ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO PRESUPUESTO DETALLADO Y PRECIOS UNITARIOS - 15% 6% 17% 13% 9% 4% 4% 5% 6% 2% Página 15 de 100 ESPECIFICACIONE S TECNICA DE CONSTRUCCION 11 12 PROGRAMACION DE OBRA ANÁLISIS DE RIESGOS PMT ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, ANEXO TECNICO PROGRAMACION DE OBRA IDENTIFICACION DE ESCENARIOS, ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS, MONITOREO, SEGUIMIENTO, COMPONENTES Y COMUNICACIÓN. IDENTIFICAR ZONAS DE AMENAZA DE ORIGEN ANTURAL. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA LA CONSTRUCCION. 14% 1% NOTA: El pago de los costos fijos de administración, se realizaran mensualmente según el plazo establecido en el contrato, como única remuneración legal. II Fase de Preliminares. Se cancelará mediante un (1) pago único, una vez revisados y aprobados por parte de la interventoría, todos los productos requeridos en la etapa de preliminares, según lo indicado en el Capítulo Técnico de los Pliegos de Condiciones y en el contrato. El Contratista deberá obtener la aprobación de los productos ante las Entidades Distritales, Departamentales, Nacionales y/o Empresas de Servicios Públicos, según se requiera. III Fase de Construcción obras civiles. a) Un NOVENTA por ciento (90%) del valor total de las actividades de construcción, mediante actas mensuales de recibo parcial de obra (exceptuando los globales Ambiental, Social y Manejo de Tráfico y Señalización), se pagará a Precios Unitarios mediante actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA y/o Supervisor y/o Coordinador del Contrato. b) Un DIEZ por ciento (10%) del valor total de las actividades de construcción, mediante un (1) pago, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, entrega de la gestión documental, suscripción del acta de terminación, suscripción del acta de recibo final de obra, suscripción del acta de liquidación del contrato. Para los ítems ejecutados por precios unitarios durante la construcción, el CONTRATISTA facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, sin que al final del plazo de ejecución, la sumatoria de la facturación supere el 90% del valor total de tales ítems; en caso que la sumatoria de la facturación establecida en este literal supere el 90%, la diferencia, no podrá exceder el 1%. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 16 de 100 IV fase de suministro del componente electromecánico de un sistema de transporte público urbano de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable. Se harán pagos mensuales correspondientes al valor de los equipos y componentes suministrados y montados, con recibo por parte de LA INTERVENTORIA, de acuerdo con los siguientes porcentajes del valor total global del equipo electromecánico: EQUIPO 1 2 3 4 5 6 ESTACIÓN MOTRIZ MANITAS/VILLA GLORIA ESTACIÓN DE RETORNO E INTEGRACIÓN EL TUNAL ESTACIÓN DE RETORNO MIRADOR/PARAÍSO ESTACIÓN INTERMEDIA JUAN PABLO II LINEA INCLUYE TODAS LAS PILONAS, CABLES, BALANCINES Y ACCESORIOS CABINAS DE PASAJEROS y GARAJE DE GÓNDOLAS DE CABINAS UBICADO EN EL PORTAL EL TUNAL TOTAL PORCENTAJE VALOR EQUIPO ELECTROMECANICO 25 % 10% 10% 10% 15% 20% 90% El diez por ciento (10%) final del valor total global del sistema electromecánico de cable se cancelará con la suscripción del Acta de Liquidación del contrato. V. Fase de Montaje, pruebas, capacitación y puesta a punto del componente electromecánico de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable. Por concepto del montaje y pruebas del sistema electromecánico de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, la capacitación del personal de operación y la puesta a punto del mismo, se pagará el 100% del valor global de Montaje del sistema de cable. VI. Valor para la Gestión Ambiental. Se pagará a Precio Global. El pago de las Labores Ambientales desarrolladas por el Contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento de las obligaciones de gestión ambiental. El sistema aplica una matriz que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades ambientales ya predeterminadas. Como consecuencia de la aplicación de tal matriz, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores de gestión ambiental que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra. El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 17 de 100 Lo facturado por el Contratista es proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Capítulo 12, con base en el pago mensual del ítem ambiental y social según el avance de obra. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato, en materia ambiental y de gestión social. Si, durante la etapa de construcción no se desarrollara alguna de las actividades contenidas en las listas de chequeo, por tratarse de actividades innecesarias para tal momento, se entenderá, para efectos de pago del Contratista que tal ítem fue cumplido al 100%. Valor para la Gestión Social. Se pagará a Precio Global. El pago de las labores sociales desarrolladas por el Contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento de las obligaciones de gestión social. El sistema aplica una matriz que valorará el cumplimiento de cada una de las actividades sociales ya predeterminadas. Como consecuencia de la aplicación de tal matriz, el Interventor determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores de gestión social que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra. El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. La facturación (o el pago) del Contratista es proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Capítulo 10, con base en el pago mensual del ítem ambiental y social según el avance de obra. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato, en materia ambiental y de gestión social. Si, durante la etapa de construcción no se desarrollara alguna de las labores contenidas en las listas de chequeo, por tratarse de actividades innecesarias para tal momento, se entenderá, para efectos de pago del Contratista que tal ítem fue cumplido al 100%. VII. Valor global para Plan de Manejo de Tráfico y Señalización. Se pagará a Precio Global. Este valor será cancelado mediante pagos mensuales proporcionales al porcentaje de obra ejecutada del mes correspondiente en las etapas de construcción y de recibo final y se pagará una parte en cada Acta mensual, previa valoración del cumplimiento del contratista, la cual será efectuada por la interventoría. El contratista de obra responderá por los costos que generen las prórrogas o suspensiones del contrato de interventoría, imputables a él, por lo cual el IDU descontará de las actas de obra los montos correspondientes, autorización que se le da al IDU con la firma del contrato. VIII. Valor Fondo Especial Para Pago Compensaciones a La Autoridad Ambiental. de Evaluación, Seguimiento y Se pagará como reembolso. Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 18 de 100 presentar la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad pública. PARÁGRAFO PRIMERO: Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones: a. b. c. d. e. f. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Actas de pago. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentación de las cuentas, conforme con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público y el Manual o Guía de pagos a Terceros, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU. Para efectos de pago, se tendrá en cuenta el porcentaje de A.I.U. ofertado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la cancelación del valor del Contrato, por sumas distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos allí establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva. PARÁGRAFO TERCERO: Con cada factura que el CONTRATISTA presente al IDU, anexará una certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). El cumplimiento de estas obligaciones será requisito indispensable para la realización de cada pago respectivo. PARÁGRAFO CUARTO: El Contrato en lo que atañe a las obras de construcción, está sujeto a la contribución especial prevista en la Ley 418 de 1997, cuya vigencia fue prorrogada por la Ley 782 de 2002, posteriormente por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 y por el artículo 1º de la Ley 1421 de 2010. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 19 de 100 PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá Facturar discriminando el valor por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT, o informar la (s) Localidad (es) donde se ejecute la obra, de no corresponder con alguna vía descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de Costos – FO-GAF-036 y FOGAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor bruto total facturado. Asimismo, considerando que el presente contrato contempla actividades preliminares, correspondientes a estudios, diseños, y obra, es necesario que el CONTRATISTA, emita una Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas. MAYORES CANTIDADES DE OBRA: El reconocimiento de las mayores cantidades de obra por parte del IDU requiere previamente de la evaluación técnica y económica por parte de la Interventoría y de su respectiva aprobación. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems previstos en el Pliego de Condiciones y a los precios que para cada uno de ellos está dispuesto en el mismo pliego. PARÁGRAFO: Cuando las mayores cantidades de obra superen el quince por ciento (15%) del valor inicial del Contrato, el reconocimiento por parte de la Entidad deberá ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Gestión Contractual vigente al momento en que este proceda. ÍTEMS NO PREVISTOS: Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el estudio de mercado y/o la base de precios unitarios administrada por el IDU y publicada en la página web http://www.idu.gov.co/web/guest/contratacion_precios. El IDU se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente, caso en el cual serán aprobados por el área técnica coordinadora del proyecto. ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados en el siguiente inciso para la entrega del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado, hará entrega, a título de anticipo, del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor para las obras civiles y redes incluido AIU, el cual deberá ser amortizado en cada acta parcial de obra, en un porcentaje no menor del 20%. El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado, hará entrega, a título de anticipo, del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor para las actividades a precios unitarios incluido AIU, el cual será amortizado como mínimo en el mismo porcentaje de cada Acta de Pago Mensual de Obra, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento en que se facture el noventa por ciento (90%) de las actividades a precios unitarios incluido AIU. Entrega del Anticipo: El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. Deberá hacer parte integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversión del Anticipo, aprobado por la Interventoría. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio y dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la cuenta de cobro correctamente LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 20 de 100 elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa para la iniciación de la obra. FORMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO ANTICIPO 10% del valor del valor obras civiles AMORTIZACIÓN Porcentaje no menor al 20% REQUISITOS Amortizar en cada acta parcial de obra JUSTIFICACIÓN ANTICIPO OBRA CIVIL. Teniendo en cuenta los lamentables hechos del pasado, la Entidad estableció como política reducir el valor del anticipo al 10% del valor de la obra a ejecutar, considerando que el dueño de la obra es quien dispone del recurso. Razón por la cual se considera aceptable el aporte de un 10% como anticipo, valor que será amortizado a la Entidad en las condiciones establecidas en la minuta del contrato. De otra parte, por prácticas realizadas por el Ministerio de Transporte y por las instrucciones impartidas por el Señor Ministro una vez expedido el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, la Entidad adoptó como porcentaje aceptable el 10%. Aunado a lo anterior en la práctica el comportamiento y ejecución de contratos celebrados anteriormente por el IDU, en los cuales se entregaba el 25% del anticipo, se observaba que el contratista invertía el 50% de los recursos del anticipo en los primeros 4 meses; sin embargo, a partir del segundo mes, el IDU giraba los recursos correspondientes al primer mes de ejecución con lo cual el contratista ya contaba con una solvencia financiera que le permitía seguir ejecutando obra, de igual manera se observaba que el 50% del valor restante se legalizaba hasta el final del contrato. Con el 10% de anticipo se estima que en los primeros 9 meses se invierta y legalice el 100% del anticipo. Conforme a lo anterior, el IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado, hará entrega, a título de anticipo, del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor para las actividades a precios unitarios incluido AIU, el cual será amortizado en un porcentaje no menor al 20%, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento en que se facture el 90% de las obras a precios unitarios. ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE. El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Con el recibo a satisfacción por parte del IDU, de los planos definitivos de diseño del Componente Electromecánico de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, se efectuará un pago anticipado equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total global del suministro equipo electromecánico de cable. El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado, LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 21 de 100 hará entrega, a título de anticipo, del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor para las actividades a precios unitarios incluido AIU, el cual será amortizado como mínimo en el mismo porcentaje de cada Acta de Pago Mensual de Obra, debiendo quedar amortizado en su totalidad, al momento en que se facture el noventa por ciento (90%) de las actividades a precios unitarios incluido AIU. Entrega del Anticipo: El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. Deberá hacer parte integral del Contrato de Fiducia, el Plan Detallado de Inversión del Anticipo, aprobado por la Interventoría. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio y dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa para la iniciación de la obra. FORMA DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO ANTICIPO 30% del valor del suministro equipo electromecánico de cable. AMORTIZACIÓN Porcentaje no menor al 30% REQUISITOS Amortizar en cada acta de entrega parcial de equipo electromecánico. JUSTIFICACIÓN ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE. Por la estructura del tipo de negocio, el cual consiste en un suministro de equipo, se solicita autorizar un pago como anticipo para que el contratista ordene la elaboración de los equipos con la debida anticipación, para lo cual requiere que se le cancele un valor inicial al fabricante. Revisados los contratos de sistemas de cable instalados en Colombia, se aprecia que se entregaron pagos como anticipos. El valor del anticipo se amortizará en el mismo porcentaje en la facturas de pago del equipo electromecánico una vez los reciba la interventoría y se encuentre debidamente instalado y montado. Consultada la forma de pago de los sistemas de cable instalado y montado en la ciudad de Medellín, Manizales y en Bolivia, y contratados en las ciudades de Bucaramanga y Cali, se encontró que el porcentaje adecuado para este tipo de contrato es el 30%. 1.1.6 AJUSTES a. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRELIMINARES, Y COMPONENTE ELECTROMECANICO. El ajuste de precios se hará una sola vez por cada cambio de año, aplicando el Índice LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 22 de 100 Total del IPC certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a la ejecución de acuerdo con el cronograma. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecución de acuerdo con el cronograma y se produzca el cambio de año, los precios de estas actividades específicas no tendrán ajustes. b. AJUSTES PARA LAS OBRAS CIVILES Y REDES Para las actividades de obras civiles y redes, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice total ICCP del DANE, de acuerdo con la siguiente fórmula: Dónde: R= Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. P= Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. I = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada. = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del último día de cierre. Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma y que esta situación no se califique como atraso, el ajuste de precios de otros componentes e ítems distintos al insumo asfalto, se hará con base en valor de Índice Total del ICCP generado por el DANE que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de esos rangos. 1.1.7 CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN El cronograma general del proceso de la Licitación es el siguiente: ACTIVIDAD 01 Publicación Aviso de Convocatoria FECHA LUGAR 10 de octubre de 2014. www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 23 de 100 ACTIVIDAD 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Publica Publicación del proyecto de pliego de condiciones y estudio previo. Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones Apertura del proceso Publicación de Pliego de Condiciones definitivo. Audiencia de Revisión y Distribución definitiva de Riesgos y de Aclaraciones al Pliego de Condiciones si es solicitada por los interesados. Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones definitivo. Plazo para la presentación de propuestas Cierre de la Licitación y Apertura de Propuestas (Límite para la presentación de propuestas) Evaluación de las propuestas FECHA LUGAR Desde el 10 de octubre de 2014 hasta el 24 de octubre de 2014 Desde el 10 de octubre de 2014 hasta el 24 de octubre de 2014 www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co www.contratacionbogota.gov.co [email protected]. [email protected] o mediante escrito radicado en el IDU en la calle 22 no. 6 - 27, primer piso, correspondencia. Hasta el 31 de octubre de 2014 www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co 31 de octubre de 2014. Desde el 31 de noviembre de 2014 hasta el 17 de noviembre de 2014 6 de noviembre de 2014 a las XX:XX a.m/p.m. www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co Desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 7 de noviembre de 2014 Desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 17 de noviembre de 2014 17 de noviembre de 20XX hasta las XX:XX a.m/p.m. www.contratacionbogota.gov.co [email protected]. [email protected] o mediante escrito radicado en el IDU en la calle 22 no. 6 - 27, primer piso, correspondencia. Desde el XX de XXXXX de Dirección Técnica de Procesos Selectivos Piso 9° Calle 22 N° 6-27 LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Auditorio IDU Piso 2° Calle 22 N° 6-27 Auditorio IDU Piso 2° Calle 22 N° 6-27 Auditorio IDU Piso 2° Calle 22 N° 6-27 Página 24 de 100 ACTIVIDAD 12 13 14 15 16 FECHA (verificación de los requisitos habilitantes y calificación de los factores de escogencia) Publicación del informe de requisitos habilitantes Plazo para subsanar requisitos habilitantes Selección de la alternativa de evaluación del factor de calificación de la propuesta económica. Publicación del Informe de evaluación Período para observaciones (5 días hábiles) 17 Contra observaciones 18 Audiencia de Adjudicación 19 Firma Contrato 20 Publicación propuesta ganadora y contrato. del LUGAR 20XX hasta el XX de XXXXX de 20XX XX XXXXX 20XX de de Desde el XX de XXXXX de 20XX hasta el XX de XXXXX de 20XX En la fecha indicada en el numeral 2.2.1.2, 2.2.1.3 y 2.2.1.4 de este pliego de condiciones XX de XXXXX de 20XX. Desde el XX de XXXXX de 20XX hasta el XX de XXXXX de 20XX Desde el XX de XXXXX de 20XX hasta el XX de XXXXX de 20XX XX de XXXXX de 20XX a las XX:XX a.m/p.m. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación al adjudicatario del acto administrativo de adjudicación. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co [email protected] [email protected] [email protected] Calle 22 no. 6 - 27, primer piso, correspondencia. Número de fax: N° 4442972. http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_trm.htm#tasa http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Hom e/Mercados/enl0inea/indicesbursatiles?action=dummy www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co www.contratacionbogota.gov.co [email protected]. [email protected] o mediante escrito radicado en el IDU en la calle 22 no. 6 - 27, primer piso, correspondencia. Las observaciones se podrán consultar en : www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co o en la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU en la Calle 22 No. 6-27, Piso 8º - Sala de Consulta. Auditorio IDU Piso 2° Calle 22 N° 6-27 Dirección Técnica de Gestión Contractual Calle 22 N° 6-27 Piso 9° www.colombiacompra.gov.co www.contratacionbogota.gov.co Página 25 de 100 ACTIVIDAD 21 Plazo para el cumplimiento requisitos de ejecución. 22 Plazo de ejecución. 23 Plazo para el pago del contrato. FECHA la firma del contrato. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la firma del contrato, así: Cinco (5) días hábiles para constitución y entrega de pólizas y expedición del registro presupuestal y dos (2) días hábiles para corrección y aprobación de pólizas. LUGAR Dirección Técnica de Gestión Contractual y Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad Calle 22 N° 6-27 Piso 9° De conformidad con el numeral 1.1.3 del pliego de condiciones. De conformidad con el numeral 1.1.4 del pliego de condiciones. NOTA: las fechas y plazos indicados anteriormente son aproximados y no generan obligación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 1150 de 2007. Las fechas antes indicadas podrán variar de establecerlo así el IDU, de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente pliego para la prórroga de los plazos de la Licitación. La modificación de fechas incluye la posibilidad de disminuir los plazos que le corren al IDU. 1.1.8 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACION ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011 y el Manual de Administración de Riesgos de la Entidad (Resolución No 576 del 3 de Febrero de 2014). El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 26 de 100 Medio Bajo Medio SI Bajo SI Bajo SI Bajo SI SI SI X X X • Aplicar el Manual de Gestión Contractual vigente. • Revisar en la fase preliminar y pactar expresamente, tanto la forma como las condiciones de terminación o modificación, si una vez culminada dicha fase el proyecto resulta inviable por cualquier aspecto. 2 2 4 SI X X X • Elaborar una buena planeación y vigilancia en la elaboración del plan de manejo ambiental. 2 2 4 SI X X • Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto. X • Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra. 1 4 5 Medio 6 X X • Sobrecostos por rediseños, demoliciones, reformas, atraso en el cronograma de la obra. 1 4 5 Medio 5 X X 3 4 7 Alto 1 Alto SI Bajo SI Bajo 4 Bajo 3 Bajo Medio • Elaborar un estudio de mercado del 1 uso de los materiales y su posible adquisición. En el escenario que los valores ajustados no correspondan a las condiciones del mercado, la matriz operará a solicitud del contratista, soportando éste último que los valores ajustados no atienden a las condiciones del mercado. 1 Alto 5 X Social Suspensión del contrato por oposición de las • Suspensión de las comunidades o acciones actividades. populares 2 3 5 Medio X Financiero Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para el valor del anticipo. • Disminución del valor total del anticipo por rendimientos negativos. 2 1 3 Bajo X Operacional X Que existan actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa de Estudios y Diseños, o aumento en las cantidades o actividades incluidas en el mismo. • Se da por terminado el contrato en caso que el presupuesto exceda en más de un veinte por ciento (20%) del valor inicial presupuestado para la obra. 3 4 7 Daños ambientales por inadecuadas prácticas del • Sobrecostos por proceso de levantamiento de Pasivos ambientales información para establecer la línea de base. 3 3 6 X X X 3 4 1 4 5 • Revisión por parte de interventoría del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 1 3 4 X • Revisión por parte de interventoría de los procesos constructivos y su adecuada ejecución. 1 3 4 X • Contratista e Interventor: Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las ESP. • Coordinación IDU: como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. 2 2 4 X • Socialización previa del Proyecto con la Comunidad. • En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta 1 2 3 • Asumir la pérdida generada. 2 1 3 X LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 • Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la Interventoría, el contratista asumirá hasta el 0.5 % del PO (aumento o disminución) sobre el valor total del acta parcial de pago. • Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la Interventoría, si el valor que excede el 0.5 % del PO (Presupuesto Oficial) será asumido en su totalidad por el IDU. • Hacer seguimiento a los plazos establecidos en los comités de obra. • Hacer seguimiento y visitas de la implementación del Plan de Manejo Ambiental • Seguimiento a los Procesos Constructivos. • Verificar fechas de cumplimiento, de radicación y trámite. • Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad. • Seguimiento a los rendimientos generados por la fiducia. Periodicidad Cuándo? Antes de radicar los PDC en la DTPS. Dentro del plazo para subsanar. Antes de la entrega de la propuesta. Cuando se requiera el proceso. Cuando se requiera el trámite. Mensual Fecha de Fin Adjudicación Plazo para subsanar Cierre de la Licitación Cierre de la Licitación Adjudicación Inicio Proceso licitatorio Inicio Proceso licitatorio Inicio Proceso licitatorio Inicio Proceso Inicio Proceso licitatorio licitatorio Encargado de estructurar los PDC Proponente Proponente Coordinador • Revisión del cronograma de mantenimiento de la maquinaria y equipos. Mensual 3 Mensual 2 Cuando se requiera el trámite. 1 Cuando se requiera el trámite. • Revisión por parte de interventoría de los equipos y el plan de mantenimiento. X • Revisión de las actividades elaboradas por el contratista. Mensual 3 Semanal 2 Quincenal 1 Semanal • Revisión por parte de interventoría en la recepción de los actividades ejecutadas. Semanal X • Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. Semanal 4 Mensual 3 Diario • Aplicar el procedimiento vigente relacionado con la ejecución de 1 proyectos de construcción de infraestructura vial y espacio público. Cuando se requiera el trámite. X • Revisar los tiempos de los tramites de aprobación, según el procedimiento y el Manual de Interventoría. Mensual 4 Quincenal 3 • Evaluar durante la etapa de Estudios y Diseños la variación de las actividades presupuestadas Cuando se requiera el trámite. • Aplicar el procedimiento vigente relacionado con la ejecución de 1 proyectos de construcción de infraestructura vial y espacio público. X • Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra. • Seguimiento a las actividades de la elaboración del plan de manejo ambiental. Cuando se requiera el proceso. 4 Acta de Liquidación Acta de Terminación 3 Acta de Terminación 1 Acta de Terminación • Prever y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa, correcta y oportunamente la documentación. Acta de Terminación X Acta de Terminación X Acta de Liquidación Alto X • Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas Acta de Terminación 4 Acta de Terminación 3 Acta de Terminación 1 Acta de Terminación • Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones (de acuerdo con la definición del PMI®) con respecto a los subcontratistas Acta de Terminación X Acta de Terminación X Acta de Terminación Alto X • Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores Acta de Terminación 4 Acta de Terminación 3 Acta de Terminación 1 Acta de Inicio • Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones (de acuerdo con la definición del PMI®) con respecto a los proveedores Fecha de Inicio Acta de Inicio Acta de Inicio Acta de Inicio Acta de Inicio Acta de Inicio Acta de Inicio X Alto Operacional Regulatorio Regulatorio Operacional Operacional Acta de Inicio Acta de Inicio X Acta de Inicio Alto X • Revisar los capítulos técnicos del PDC y manual de pago • Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas Acta de Inicio 2 Acta de Inicio 1 Acta de Inicio 1 Acta de Inicio • Establecer, como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la Interventoría como de la supervisión. Acta de Inicio X Acta de Inicio X Finalización de la Finalización de Estudios y Amortización del Valor Diseños Total del Anticipo Medio X • Verificar la existencia de los permisos, licencias y/o aprobaciones requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. Constitución del Encargo Fiduciario 5 Inicio de Estudios y Diseños 3 • Realizar un seguimiento al proceso de contratación del interventor. Acta de Inicio 2 Ambiental General Ejecución Externo Interno General Ejecución Interno Persona responsable del tratamiento • Contratista e Interventor: Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos en los Convenios con otras Entidades y con las ESP. • Coordinación IDU: como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. X Ejecución Encargado de Presupuesto X • Revisar la propuesta • Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos. Coordinador / Contratista e Interventor X 5 Interno interventor / Supervisor X 2 Ejecución General Ejecución Externo Interno Ejecución General General Externo Específico 21 Ejecución Específico 20 Interventor 4 3 Demora en la aprobación de las obras ejecutadas, por • Solicitudes de parte de las ESP y Entidades prórrogas al contrato Distritales (SDM, SDP, UAESP y otras) Interno 19 General 18 General 17 Contratista 3 • Demoras en el cronograma de la obra. • Sobrecostos en el ítem de Equipos. Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo. Ejecución 16 Interventor 1 X Incumplimiento de medidas establecidas por la Autoridad Ambiental competente dentro de los permisos otorgados Interno 15 Coordinador / Supervisor • Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de interventoría. X 5 • Atraso en la Cambio de normatividad aprobación de técnica durante la ejecución documentos y en el del proyecto. cronograma de la obra. Ejecución 14 Coordinador / Supervisor 6 4 4 Interventor 5 1 1 Interventor 1 X • Subsanar los errores en la Propuesta. Contratista 3 Coordinador / Supervisor 2 Coordinador / Supervisor 1 • Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección. • Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. • Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC. • Revisar la versión final de los PDC aplicando el procedimiento. Interventor 4 Interventor 3 Coordinador / Contratista e Interventor 1 Coordinador / Supervisor • Aplicar el procedimiento vigente para la estructuración de procesos selectivos • Verificar los precios aplicando el procedimiento de Precios Unitarios vigente Coordinador / Supervisor X Medio Operacional Regulatorio Operacional Económico X X 13 SI X • Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto. • Sobrecostos en los Escasez o Fluctuación en el materiales y atraso en costo de cualquier tipo de el cronograma de la material para la ejecución de obra hasta disponer la obra. de los materiales. SI 3 Contratista Medio X Económico Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra. 1 MONITOREO Y REVISIÓN Cómo s e realiza e l monitoreo? Consultor 5 Total 4 Afecta la ejecución del contrato? 1 Operacional Mala ejecución de los diseños entregados por el contratista. Impacto Medio X Categoría 5 Bajo 3 Bajo 2 Bajo 6 Alto 4 Bajo 2 Medio • Retraso en el cronograma por imposibilidad de ejecutar la actividad. Bajo 6 Bajo 4 Bajo 2 Bajo • Demandas. • Parálisis de la Obra / la consultoría. Bajo 6 Bajo 4 Bajo 2 Bajo • No disponer oportunamente de materiales y equipos. • Demandas. SI • Aplicar el procedimiento vigente relacionado con la verificación de precios unitarios y/o tarifas profesionales disponibles en la base de datos del sistema de información de precios unitarios administrada por la DTE (Página w eb IDU) Bajo 5 SI Probabilidad 3 SI Reducir Probab. 2 SI Reducir Impacto • Demoras en la tramitación por correcciones. SI X Evitar Extremo X NO X Aceptar 8 SI X Transferir 4 SI IDU 4 SI 6 Proponente / Contratista • Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución de la etapa de construcción NO Total Impacto Medio X NO Categoría 5 SI Tratamie nto / Controle s a ser im pleme ntados X PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) 4 EFECTO - TTO. Alto Medio Alto 3 PLAN DE TRATAMIENTO Alto Probabilidad Etapa Tipo Operacional • Atraso en el inicio del 2 proyecto. Operacional Operacional X Operacional Interno Externo Clase 6 • Sobrecostos por Diseños deficientes y/o rediseños. incompletos entregados por • Cambios en el el IDU al constructor. cronograma de la obra. Ejecución General Planeación Interno Interno 5 • Retraso en el Demora por parte del IDU en cronograma por el trámite de aprobación de imposibilidad de precios no previstos. ejecutar la actividad. Interno General Selección 1 Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de precios no previstos. Ejecución Específico Contratación • Propuestas rechazadas. Interno General X Ejecución General 5 Interno General 2 Ejecución General 3 Pago inoportuno, por parte del contratista, de servicios y a subcontratos. Interno General • Propuestas con errores subsanables. Pago inoportuno, por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres. Interno General 6 Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. Operacional 12 4 Demora en la aprobación de los diseños ejecutados o en el trámite de permisos, por parte de las ESP y Entidades Distritales (SDM, SDP, SDA, UAESP y otras) Operacional 11 2 Ejecución 10 4 Ejecución 9 2 CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) Demora en la iniciación del contrato por falta de Interventoría. Interno 8 General 7 Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones. Ejecución 6 EVALUACIÓN ASIGNACIÓN Errores que hayan quedado • Sobrecostos en la en los pliegos de ejecución. condiciones (PDC), APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, • Problemas de operaciones aritméticas, etc. interpretación Técnica y legal. Interno 5 General 4 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) Ejecución 3 Interno 2 General 1 Ejecución N° Fuente IDENTIFICACIÓN Página 27 de 100 Esta matriz se encuentra publicada en los estudios y documentos previos y desde el presente proyecto de pliego de condiciones. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 28 de 100 1.2 CAPITULO II Condiciones Generales 1.2.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive, será el previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decreto ley 019 de 2012 y en el Decreto 1510 de 2013 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Los temas que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de Contratación, se regirán por las normas comerciales y civiles vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 1.2.2 ACUERDOS COMERCIALES El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: PAIS Chile El Salvador Guatemala Honduras México Liechtenstein Suiza Canadá Estados Unidos Comunidad Andina Unión Europea CONTRATACIÓN CUBIERTA Si N/A Si N/A N/A N/A N/A N/A N/A Si N/A En consecuencia las Ofertas presentadas por Oferentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 1.2.3 PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS Toda persona jurídica privada extranjera que de acuerdo con cualquiera de los eventos previstos en el artículo 474 del Código de Comercio desarrolle actividades permanentes en Colombia, deberá, de conformidad con el artículo 471 del mismo Código, tener una sucursal en el país. Consecuencialmente, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: • En el caso de las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en Colombia, ellas deben tener en cuenta que de resultar adjudicatarias del presente proceso, deberán establecer una sucursal en Colombia, de conformidad con lo establecido en el Título VIII del Libro Segundo del Código de Comercio (Arts. 469 y ss). Dicha sucursal deberá constituirse, a más tardar, LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 29 de 100 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación de la adjudicación. Las mismas reglas aplican para la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia que fuere integrante de un proponente plural. En todo caso, el proponente al momento de establecer la sucursal en Colombia, deberá registrar como actividad (es) comercial (es), ante las entidades respectivas, la (s) actividad (es) descritas en el ANEXO No. 10. • Las personas jurídicas privadas extranjeras que ya tengan establecida sucursal en Colombia deberán actuar a través de dicha sucursal y en todo caso, el proponente será siempre la persona jurídica extranjera. Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en Colombia, que no desarrollen actividades permanentes en Colombia, deberán, en todos los casos, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. Dichas personas deberán adjuntar a la propuesta los documentos con los cuales acreditan la constitución del apoderado. Así mismo deberán declarar bajo la gravedad de juramento en el Anexo 1 CARTA DE PRESENTACION que actualmente no se encuentran obligados a constituir sucursal en Colombia por no desarrollar actividades permanentes en el país, de conformidad con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 1.2.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Quienes participen en este proceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta (ANEXO No. 1) que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, sus integrantes no deberán estar incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el Estado, establecidas en la Constitución Política y en la Ley. 1.2.5 CONFLICTOS DE INTERESES No podrán participar en este proceso de selección quienes se encuentren en cualquier situación que implique la existencia de un conflicto de interés que afecte los principios que rigen la contratación estatal en Colombia, en especial los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad. Dentro de tales conflictos de interés se incluyen de manera especial los siguientes: • Ejecutor - Interventor. Deberá tenerse en cuenta que un mismo proponente, ya sea como persona natural o jurídica o bajo las modalidades de Consorcio o Unión Temporal no podrá ser adjudicatario en dos procesos de selección de los cuales uno de ellos corresponda a la Interventoría del otro. En aplicación del principio de transparencia que rige la contratación estatal, cuando un proponente ya sea como persona natural o jurídica o bajo las modalidades de Consorcio o Unión Temporal participe en los dos procesos y resulte adjudicatario de uno de ellos, a partir de LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 30 de 100 dicha adjudicación no podrá continuar participando en el segundo y su propuesta para este último será rechazada. Adicionalmente, no podrá ser adjudicatario del contrato de interventoría ningún proponente que haga parte del mismo holding o grupo empresarial al que pertenezca el proponente adjudicatario del contrato de obra. En este caso el proponente en el proceso de interventoría no podrá continuar participando y su propuesta será rechazada. • No participación de quienes elaboraron los estudios o diseños No podrán participar, ni en forma individual ni como integrantes de un proponente plural, quienes hayan elaborado los Estudios y Diseños para las obras objeto de la presente licitación. En desarrollo de lo dispuesto por el Código de Ética de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares (Ley 842 de 2003, art. 44), quienes hayan participado en la elaboración de los Estudios y Diseños para las obras objeto de esta licitación, no podrán tampoco ser empleados para la ejecución de las obras. 1.2.6 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, (571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del país: 01 8000 913 040. 1.2.7 DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN abcd- La resolución que ordena la apertura del proceso. Los estudios y documentos previos. El aviso de convocatoria. El presente pliego de condiciones y sus anexos, el Anexo Técnico Separable, la Minuta del Contrato, los Apéndices y las Adendas. e - Los documentos de respuestas a las aclaraciones solicitadas durante el proceso. f - Las propuestas presentadas. g - Los informes de evaluación, las observaciones a los mismos y las contra observaciones. h - Los actos administrativos que se expidan en el curso del proceso. i - Las Actas de las Audiencias Públicas y las respuestas a las aclaraciones adicionales. j - Las Especificaciones Técnicas IDU k - La Resolución de Adjudicación o de declaratoria de desierta. 1.2.8 DISPONIBILIDAD Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS El pliego de condiciones y demás documentos deberán ser consultados y descargados www.colombiacompra.gov.co y de Internet en las siguientes direcciones: www.contratacionbogota.gov.co a partir de la fecha de apertura de la Licitación. Las versiones que allí aparezcan de los documentos de la licitación, tienen el carácter de oficiales. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 31 de 100 Así mismo, la consulta del pliego de condiciones en medio físico podrá efectuarse desde la fecha de apertura de la Licitación, hasta el día y hora en que se cierre, en horario de 7:00 A.M. a 4:30 P.M. de lunes a viernes, en el IDU, Calle 22 No. 6-27, Piso 8 (Sala de Consulta de la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU), Bogotá D.C. El IDU no entregará pliegos ni documentos en medio físico (salvo aquellos casos para los cuales se hallare establecido expresamente lo contrario) pero se podrán obtener fotocopias de ellos, previa cancelación del valor de las mismas a la tarifa que se halle vigente al momento de la expedición de las fotocopias y su entrega en modo alguno constituye condición de participación en este proceso. El valor de las fotocopias deberá ser pagado en el Centro de Copiado (Sede Calle 22 piso 2º) y se acreditará con el correspondiente recibo de pago, el cual debe ser allegado a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos – Sala de Consulta, ubicada en la Calle 22 No. 6-27, piso 8º. El sitio www.colombiacompra.gov.co constituye el mecanismo de comunicación electrónica entre el IDU y los interesados, y los mensajes de datos por él transmitidos para este proceso tienen carácter oficial para el mismo. También se publicará la información del proceso en la página www.contratacionbogota.gov.co. Se podrán publicar documentos escaneados o los archivos magnéticos idénticos sin firma, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio de escáner y la urgencia de publicación del documento. Las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones o al pliego de condiciones definitivo pondrán ser enviadas por los interesados al correo electrónico [email protected] o [email protected] o [email protected] 1.2.8.1 Asignación de riesgos en audiencia pública y Aclaraciones del pliego de condiciones Se celebrará una audiencia con el objeto de revisar la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 220 del Decreto 0019 de 2012 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva, de la cual se levantará un acta. También en ella se podrá precisar el contenido y el alcance del pliego de condiciones si al menos un interesado así lo solicita por escrito, hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la audiencia de asignación de riesgos. Dicha audiencia tendrá lugar el día y hora indicados en el CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN en el Auditorio del IDU, Calle 22 No. 6-27, Piso 2, Bogotá D.C. 1.2.8.2 Aclaraciones adicionales y límite para solicitarlas La realización de Audiencia de Aclaraciones no impide que los interesados si necesitan aclaraciones adicionales sobre el pliego de condiciones, puedan formular consultas dentro del plazo establecido como fecha límite para la solicitud de aclaraciones mediante escrito dirigido a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos, radicado en las Oficinas de Correspondencia del IDU (Calle 22 No. 6 – 27, Piso 1°, Bogotá D.C.) o mediante diligenciamiento del formato de solicitud de aclaraciones en www.contratacionbogota.gov.co o al correo electrónico la página [email protected] o [email protected] o [email protected] indicando en su solicitud nombre, teléfono, correo electrónico y numero de proceso de selección. En estos últimos casos, para los efectos del plazo antes señalado, se tomará como fecha de presentación la fecha de diligenciamiento y recibo del documento electrónico. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 32 de 100 Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán comunicadas por el IDU, antes de la fecha de cierre de este concurso, mediante su publicación en el sitio de comunicación electrónica establecido en este pliego de condiciones, www.colombiacompra.gov.co y adicionalmente se publicarán en la página www.contratacionbogota.gov.co, con excepción a las que se radiquen fuera del término límite establecido por la entidad en el cronograma para dar respuesta a las mismas, las cuales se contestarán con posterioridad a este plazo. Las consultas y respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo para la presentación de las propuestas ni constituirán modificación del presente pliego de condiciones. 1.2.9 Modificaciones al pliego de condiciones Solo mediante Adendas podrá modificarse el contenido y alcance del contenido del pliego de condiciones. De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 89, el IDU expedirá Adendas a más tardar, hasta el cuarto día hábil anterior a la fecha prevista para el cierre del proceso de selección en el horario laboral comprendido entre las 7:00 a.m. a las 7:00 p.m. 1.2.10 Elaboración y presentación de las propuestas El Proponente deberá elaborar su propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexar la documentación exigida. Los Proponentes presentarán las propuestas en sobres cerrados, en original y una (1) copia, marcados respectivamente: ORIGINAL y COPIA. De cada propuesta deberá presentarse un original en medio físico impreso y una copia idéntica al original en medio magnético, debidamente foliada. Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá la información del original. Las enmiendas de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma al pie de la misma de quien suscribe la carta de presentación de la propuesta. Sin este requisito, las enmiendas no se considerarán válidas. Tratándose de factores de ponderación no habrá lugar a enmienda, en caso que se presente se calificará el respectivo factor con cero (0) puntos. Las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en sobres cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden abrir en acto público de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera general su contenido. Los sobres deberán estar dirigidos al IDU, ubicado en la siguiente dirección: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Calle 22 No. 6-27 Dirección Técnica de Procesos Selectivos. Bogotá D.C. PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA No. IDU-LP-SGI-CABLE-2014 LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 33 de 100 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C. NOMBRE DEL PROPONENTE _________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:_________________ El Proponente o su delegado depositarán su propuesta únicamente en la urna destinada para el efecto, identificada con el número de esta Licitación, urna que se halla ubicada en el IDU, Calle 22 No. 6-27, Piso 2, Bogotá D.C., a más tardar en la fecha y hora establecidas para el CIERRE LA LICITACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. No se admitirán las propuestas que sean radicadas en la oficina de correspondencia del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, o en una dependencia de la entidad diferente a la aquí señalada. Tampoco se admitirán propuestas enviadas por correo, por fax o correo electrónico. 1.2.11 PROPUESTAS ALTERNATIVAS Los proponentes podrán presentar, adicionalmente a la propuesta básica, mediante documento separado pero adjunto a la misma, propuestas alternativas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamiento para la adjudicación y cumplan con el objeto de esta Licitación. En este evento deberá indicarse clara y detalladamente en qué consiste la alternativa y cuáles son sus ventajas. Las propuestas alternativas deben acompañarse de los documentos que las sustenten. Si se presentan varias alternativas, deberán identificarse de modo que no se confundan sus contenidos. Sólo podrán ser consideradas las propuestas alternativas del proponente elegible en primer lugar y que cumplan los requisitos antes expuestos. Se entiende por propuesta básica aquella que está de acuerdo con el objeto de la contratación, las especificaciones técnicas y las condiciones económicas consignadas en el presente pliego de condiciones. 1.2.12 VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO Los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección, son sitios de acceso público, por consiguiente será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en los cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección. Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, así como los estudios y documentos previos elaborados por el IDU y lo señalado en el Anexo Técnico Separable que forma parte de este pliego de condiciones, para lo cual deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y distribución definitiva de tales riesgos. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 34 de 100 Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de sus labores de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 1.2.13 RETIRO DE PROPUESTAS Los proponentes podrán solicitar a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU, Calle 22 No. 6-27, Piso 9, Bogotá D.C., el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado en la Oficina de Correspondencia del IDU (Calle 22 No. 6 – 27, Piso 1°, Bogotá D.C.), antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la Licitación y apertura de las propuestas. La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, al Proponente o a la persona autorizada al efecto por el Proponente mediante escrito dirigido a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU. En caso de que se solicite el retiro de la propuesta con posterioridad del cierre, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta de acuerdo con lo establecido para el efecto en este pliego de condiciones. 1.2.14 CIERRE DE LA LICITACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS El cierre de la Licitación se realizará el día y hora indicados en el CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN, en el Auditorio del IDU, Calle 22 No. 6-27, Piso 2, Bogotá D.C. Dicha fecha y hora son el límite para la presentación de las propuestas. La audiencia de cierre no constituye una instancia para efectuar observaciones o solicitudes de aclaración respecto al contenido de los pliegos de condiciones. Las Propuestas serán abiertas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este proceso de selección. La apertura de las propuestas recibidas se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la Licitación. Se leerán los nombres de los proponentes, de su Representante Legal y el número de folios y la información económica de las propuestas. Igualmente se dará lectura a las solicitudes recibidas en cuanto a retiros, si las hay y demás información que la entidad considere pertinente. De lo anterior se levantará un acta, la cual será publicada en la página www.colombiacompra.gov.co y www.contratacionbogota.gov.co. conforme a las normas legales sobre la materia. NOTA. En cumplimiento de la circular de la Procuraduría General de la Nación, La hora se verificará, teniendo en cuenta la información que registre la hora legal Colombiana informada por el INM y la Superintendencia de Industria y Comercio, vía internet en el sitio web: http://horalegal.sic.gov.co/, conforme a lo estipulado en el numeral 19 del artículo 9 del Decreto 3523 de 2009. En caso de no contar con servicio de Internet para la diligencia de cierre se verificará con el reloj dispuesto para tal fin a la vista del público el cual en todo caso deberá estar sincronizado con la hora legal colombiana. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 35 de 100 1.2.15 EL PRESENTE NUMERAL NO APLICA PARA EL ESTE PROCESO DE SELECCIÓN. 1.2.16 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN El IDU podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 1.2.17 SOLICITUD DE SUBSANES Cuando el IDU solicité la subsanación de requisitos o documentos no necesarios para la comparación de las ofertas en el informe de requisitos habilitantes o en su defecto en la solicitud de subsane, los proponentes deberán allegarlos dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije el IDU en la solicitud. Consecuencialmente, en aplicación de los principios de preclusividad y perentoriedad del proceso, no podrá subsanarse una cuestión sobre la cual el IDU ya haya solicitado el subsane y el proponente haya dejado vencer el término que para tal efecto se le haya fijado. Parágrafo 1: Los factores de escogencia serán evaluados con base en la documentación aportada junto con la propuesta al momento del cierre, por tanto no serán susceptible de modificación, adición o aclaración. Parágrafo 2: Las solicitudes de subsanes, serán publicadas en los portales SECOP y Contratación a la Vista Link: Evaluación Preliminar. Las respuestas serán por escrito radicado en las oficinas de correspondencia del IDU enviadas a los correos electrónicos [email protected] o [email protected] o [email protected] ó al fax N° 4442972 salvo los documentos que explícitamente sean requeridos en original los cuales deben ser radicados directamente en las oficinas de correspondencia del IDU, sin que por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas. Si en desarrollo del proceso licitatorio se requieren realizar subsanes adicionales a las indicadas en el informe respectivo, éstas serán realizadas mediante comunicación remitida a la dirección electrónica suministrada por el proponente, desde el correo electrónico [email protected] o [email protected] o [email protected] Para tal efecto, el IDU podrá señalar, hasta un término de tres (3) días hábiles, según el caso. En circunstancias especiales, el IDU, fijará un término mayor o menor según sea el caso. Este término se contará a partir del día hábil siguiente al de la comunicación de la solicitud de subsane y vencerá, a las 11:59:59 P.M. del último día hábil, sin perjuicio del horario de atención de la oficina de archivo y correspondencia de la entidad, en los casos que se requiera la radicación de documentos originales. Lo anterior, teniendo en cuenta que los proponentes conocen el pliego de condiciones y es su responsabilidad el diligenciar correctamente la propuesta desde el principio. 1.2.18 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y CONTRA OBSERVACIONES 1.2.18.1 Término para formular las observaciones a los informes de evaluación de las propuestas Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Sala de Consulta de la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU, Piso 8º, se publicarán en las direcciones www.colombiacompra.gov.co y adicionalmente en LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 36 de 100 www.contratacionbogota.gov.co, donde estarán en traslado por el término de los CINCO (5) días hábiles indicados en el CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN, con el fin de que los proponentes los conozcan y para que puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberán ser radicadas en la oficina de correspondencia del IDU, o al correo electrónico [email protected] o [email protected] o [email protected] dentro del término indicado. Durante el mismo término esos informes permanecerán en la Sala de Consulta de la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU en la Calle 22 No. 6-27, Piso 8º Sala de Consulta, según lo publicado en el medio de comunicación electrónica atrás citado con el fin de que los proponentes que así lo deseen los puedan consultar en medio físico. Los proponentes no podrán, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Las observaciones presentadas en el tiempo establecido, serán resueltas por el IDU en el Acto Administrativo de Adjudicación. En caso de tener indicios de falsedad o adulteración en alguno de los documentos presentados por los oferentes, el observante debe aportar documentos idóneos para soportar las afirmaciones realizadas, con el fin de que el IDU proceda a la verificación de las mismas y a dar traslado a la autoridad competente. 1.2.18.2 Contra observaciones Las observaciones presentadas al informe de evaluación, por parte de los proponentes en el término legal de cinco (5) días hábiles citado en el numeral anterior, se publicarán en las direcciones www.colombiacompra.gov.co y adicionalmente en www.contratacionbogota.gov.co, y se dejarán a disposición en la Sala de Consulta de la Dirección Técnica de Procesos Selectivos del IDU, Piso 8º durante un plazo adicional de dos (2) día hábil, contados a partir del día siguiente al del vencimiento del término para las observaciones. En dicho término adicional, los proponentes podrán formular contra observaciones referidas única y exclusivamente a las observaciones presentadas dentro del plazo inicial de cinco (5) días hábiles por algún otro proponente. Las contra observaciones recibidas dentro del plazo establecido, serán publicadas en las direcciones www.colombiacompra.gov.co y adicionalmente en www.contratacionbogota.gov.co 1.2.19 DE LA ADJUDICACIÓN La adjudicación del contrato se llevará a cabo en AUDIENCIA PÚBLICA en la fecha establecida en el CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN. La Entidad adjudicara el presente proceso licitatorio al proponente que haya cumplido con todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones y que haya obtenido el mayor puntaje en la sumatoria de los criterios de selección. La adjudicación se hará mediante Resolución motivada que se entenderá notificada en dicha audiencia al Proponente favorecido. (Artículo 9º de la Ley 1150 de 2007). La adjudicación es irrevocable y obliga al IDU y al Adjudicatario. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 37 de 100 1.2.20 ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada al pliego de condiciones y no tenga condicionamientos. Se considera ajustada al pliego de condiciones, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos y el proponente no se halle incurso en ninguna de las causales de rechazo establecidas expresamente en el presente pliego de condiciones, ni comprendida en uno de los siguientes casos: a) Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley, o incurra o se encuentre en un conflicto de intereses. b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones habilitantes para la participación, indicadas en este pliego de condiciones. c) Cuando la sumatoria del valor básico de los ítems a pagar por precios unitarios para los estudios y diseños, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del respectivo valor oficial o cuando el valor básico de cualquiera de los ítems a pagar por precios unitarios para los estudios y diseños Verificado, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del respectivo valor oficial o cuando el valor estimado (sin incluir AIU) para las obras civiles y de redes verificado, corregido y ajustado, sea mayor al 100% del respectivo valor oficial o cuando cualquiera de los ítems para las obras de construcción (Obras civiles y redes) (sin incluir AIU) verificado, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del respectivo valor oficial o cuando el valor total del suministro , montaje y puesta a punto del componente electromecánico para un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo (sin incluir iva) verificado, corregido y ajustado, sea mayor al 100% del respectivo valor oficial o cuando cualquiera de los valores propuestos verificado, corregido y ajustado, sea mayor al 100% del respectivo valor oficial; o cuando se omita en el Anexo 9 la discriminación de alguno de los elementos componentes del porcentaje total de A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad); o cuando el porcentaje total de A.I.U. (corregido y ajustado) sea mayor al valor oficial del porcentaje total de A.I.U. d) Cuando el Proponente no posea la capacidad residual de contratación solicitada en el presente pliego de condiciones. e) Cuando durante el plazo establecido por la Entidad, antes de la adjudicación, el Proponente no acredite tener en firme la inscripción en el Registro Único de Proponentes de la CÁMARA DE COMERCIO. f) varias propuestas por el mismo Proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra persona jurídica proponente en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso. En estos casos, solo será válida la primera propuesta entregada, de acuerdo con el registro efectuado en la planilla de recepción de ofertas. g) Cuando el representante legal del proponente o de alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta y firmar contrato de acuerdo con los estatutos sociales y una vez requerido no aporte el documento respectivo que lo faculte. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 38 de 100 h) Las propuestas alternativas, cuando no se formule simultáneamente la propuesta básica. i) j) Cuando la Oferta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar establecido en estos Pliegos de Condiciones, o se remita por correo, correo electrónico o fax. Cuando el proponente no subsane o subsane en forma incorrecta y dentro del término fijado, la información o documentación solicitada por el IDU, respecto de un requisito o documento habilitante. k) Modificar los porcentajes de participación de los integrantes en el documento consorcial o de unión temporal. l) Cuando formule una oferta en la que se fijen condiciones económicas y de contrataciones artificiales, debidamente evidenciadas una vez surtido el debido proceso. m) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial y/o subsidiaria, también presente oferta invocando subordinación de su casa matriz. n) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, por contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad. o) Cuando el proponente o alguno de sus miembros, se encuentre en causal de liquidación judicial obligatoria. p) Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de disolución o liquidación. q) Cuando el Contador y/o el Revisor Fiscal haya(n) sido sancionado(s) por la Junta Central de Contadores en el período en el que prepararon y/o auditaron los estados financieros de quienes estén obligados a presentar el Anexo de Información Financiera. i) r) Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente Licitación, es decir, se presente en forma parcial. La omisión de la propuesta económica (Anexo No. 8 y/o presentación de la oferta. Anexo No. 9) con la s) Cuando se omita alguno de los valores unitarios que se deben ofertar dentro del Anexo No. 8 o cuando en la casilla del Valor Unitario requerido en el mismo anexo se indiquen valores negativos o se indiquen valores en cero ($0,00). t) En los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones y en la Ley. 1.2.21 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN La Entidad declarará desierto el presente proceso de selección dentro del plazo previsto para adjudicar, cuando por cualquier causa se impida la selección objetiva de la propuesta más favorable. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 39 de 100 La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y comunicará a todos los proponentes, siendo procedente contra el mismo, el recurso de reposición. Entre otras y a título enunciativo, se tienen como causales de no selección objetiva las siguientes: a. Cuando ninguna de las ofertas sea declarada hábil por no ajustarse a los requerimientos mínimos exigidos, estipulados en los Pliegos de Condiciones, o los precios no se ajusten al análisis de mercado efectuado por la entidad y a las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones. b. Cuando no se presenten ofertas. c. Cuando habiéndose presentado solamente una oferta, esta incurra en causal de rechazo. d. Cuando el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión e. Las demás causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 40 de 100 1.3 CAPITULO III Otras Condiciones del Contrato 1.3.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 1) Presentar al IDU dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y aprobada la garantía única, las hojas de vida del recurso humano requerido contractualmente para la ejecución del mismo, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 2) Elaborar un documento donde se detalle el Plan Anual de Caja (PAC) 3) Elaborar el cronograma de entrega de los productos el cual debe contener las actividades a desarrollar para la obtención de cada producto exigido en el contrato 4) Suscribir el acta de inicio del contrato dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del mismo, previo cumplimiento de la totalidad de las obligaciones anteriores. OBLIGACIONES ETAPA DE ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 1) Revisar, estudiar, los documentos e información en general, suministrados por la interventoría y/o descargados de la página WEB: www.idu.gov.co por parte del constructor, y/o tomar copia de los estudios y diseños que reposen en el Centro de Documentación del IDU, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, de igual manera es responsabilidad del constructor adquirir toda aquella información requerida para la ejecución del contrato. 2) Revisar oportunamente con el IDU los pliegos de condiciones, con el fin de establecer las aclaraciones pertinentes respecto de la información entregada y/o descargada de la página WEB www.idu.gov.co 3) Revisar los diseños entregados por el IDU, aprobados por cada ESP y los entes competentes y demás documentos necesarios para la ejecución de las obras. 4) Presentar a la interventoría para su aprobación el Alcance, la Metodología, el Enfoque, el Plan Anual de Caja (PAC), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por unidad funcional de obra, el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta, el Plan de Inversión del Anticipo y el contrato de fiducia para el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cuando el contrato lo contemple. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato. 5) Entregar un cronograma de cierres por unidad funcional de obra, cuando el tipo de proyecto así lo permita, el cual debe incluir los recibos parciales por parte de las ESP. 6) Presentar al IDU el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto. 7) EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL: a) Entregar al IDU copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente. b) Diseñar y presentar al IDU el Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, así como también el Cronograma Ambiental, Forestal y de Seguridad y Salud Ocupacional, para el seguimiento al contrato. 8) EN MATERIA SOCIAL.: Presentar al IDU, la metodología para el desarrollo de los estudios y diseños de cada producto señalados en el contrato, así como el cronograma de actividades a desarrollar 9) En materia de Coordinación Interinstitucional: a) Establecer los contactos iniciales con los delegados de las ESP, SDM, SDP y otras entidades, una vez estos sean nombrados y el IDU le informe al respecto. b) Solicitar, obtener y analizar la información existente sobre planos de localización de infraestructura de soporte de red, las especificaciones técnicas de construcción de obras civiles vigentes de cada ESP y demás información sobre la localización de su infraestructura en la zona a LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 41 de 100 intervenir en el proyecto. c) Recopilar y analizar toda la información disponible sobre redes existentes y proyectadas de todas las ESP, exigencias de diseño e insumos requeridos aclarando las dudas sobre aspectos generales, técnicos, ambientales y/o sociales. d) Realizar una inspección detallada de las redes de servicios públicos existentes en la zona de influencia donde se desarrollará el proyecto y de todas las variables que incidan para la elaboración de los diseños del proyecto y dejar constancia de ello por escrito. e) Solicitar, obtener y analizar toda la información suministrada por la SDM sobre el tránsito y señalización que pueda requerirse para cumplir con el objeto del proyecto. El CONTRATISTA debe proporcionar los medios que se requieran para obtener esta información. f) Solicitar, obtener y analizar toda la información requerida por escrito a otras entidades y autoridades del orden nacional, regional o distrital, sobre todos los temas que sean necesarios para cumplir con el objeto contractual. OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 1) Elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su programa de Trabajo, las normas y especificaciones técnicas de las Empresas de Servicios Públicos, la EAB, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y otras Entidades y/o autoridades competentes y propias del proyecto, vigentes a la fecha de suscripción contrato. 2) Cumplir con el cronograma de actividades conforme a su programa de Trabajo y el programa de inversiones aprobado en la fase previa a la firma del acta de inicio, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. 3) Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la interventoría y el IDU, el Director de Obra y los Especialistas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Se suscribirán las correspondientes actas donde se dé cuenta de dicha visita. 4) Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por la interventoría y/o el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones. 5) Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se desarrollarán entre los especialistas del CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA y tendrán como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de acuerdos que garanticen el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actas correspondientes. 6) Entregar oportunamente al IDU, previa revisión y aprobación de la interventoría, la información requerida para la ejecución de los informes mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos. 7) Presentar un plano relacionando todos los componentes del diseño (redes, diseños paisajísticos, diseños geométricos mobiliario urbano, levantamiento topográfico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, de haberlas, y así plantear la mejor alternativa técnica y económica para el buen desarrollo del proyecto. 8) Implementar el Plan de Calidad. 9) Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes. 10) Elaborar y entregar a la interventoría al final de la fase de estudios, diseños y preliminares un Informe en los términos definidos en el Anexo Técnico Separable, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios. 11) Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando que actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. 12) En Materia Social: a) Elaborar y presentar al IDU, la metodología para el desarrollo de los estudios y diseños de cada producto señalados en el contrato, así como el cronograma de actividades a desarrollar. b) Conocer y ejecutar las actividades de gestión social para la etapa de consultoría y levantar los registros relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en el contrato. c) Para los estudios y LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 42 de 100 diseños se debe tener en cuenta las etapas previas de factibilidad dando cumplimiento a todas las obligaciones consignadas en el contrato, que permitan implementar las metodologías y estrategias valorando el componente social y considerándolo para la toma de decisión frente a las alternativas. d) Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información al IDU para su revisión. e) Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y cultural del proyecto y remitir la información al IDU para su revisión. f) Elaborar y presentar al IDU la Identificación y evaluación de impacto social g). Elaborar y presentar al IDU el consolidado de la Gestión social h) Presentar los informes requeridos del componente social al IDU del pliego de condiciones y especificaciones técnicas. i) Entregar al IDU los productos requeridos con estándares de calidad y oportunidad. 13) En materia Ambiental, Seguridad Y Salud Ocupacional: a) Elaborar los estudios ambientales y lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional para la etapa de ejecución de obra. b) Participar en las reuniones requeridas por la Autoridad Ambiental y demás entidades competentes para el desarrollo del contrato. c) Elaborar y entregar al IDU el inventario forestal y el diseño paisajístico, de acuerdo con el alcance del contrato. d) Elaborar los apéndices o anexos y presupuestos requeridos para la implementación de cada uno de los programas establecidos en la guía de manejo ambiental y de los programas contenidos en los estudios ambientales y lineamientos en seguridad y salud ocupacional. Estos apéndices o anexos y presupuestos deben incluir los costos que conlleven la obtención de todos los permisos ambientales que sean necesarios para el desarrollo del proyecto, los diseños paisajísticos, las actividades de seguridad y salud ocupacional y demás programas elaborados por el CONTRATISTA. e) Elaborar y presentar al IDU los lineamientos a considerar para implementar las medidas de manejo ambiental para la etapa de construcción. f) Entregar y presentar al IDU los estudios ambientales y lineamientos del programa de salud ocupacional definitivos, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente. g) Entregar los documentos requeridos al IDU para la obtención de los permisos y/o licencias ambientales necesarias. 14) En materia de Coordinación Interinstitucional: a) Elaborar los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado público exterior, entre otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos diseños deberán ser presentados al IDU. b) Presentar al IDU los productos relacionados con Tránsito y Transporte, Señalización y desvíos. c) Presentar al IDU los diseños de paisajismo y urbanismo, con las directrices del taller de espacio público, si se requiere, para su revisión y aprobación y posterior trámite ante la SDP, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE APROBACIONES: 1) Realizar los ajustes necesarios para el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría y el IDU de los estudios y diseños. 2) Realizar los trámites ante la ESP y Entidades Distritales para obtener las aprobaciones correspondientes por las ESP y entidades competentes 3) Realizar los ajustes necesarios solicitados por parte ESP y Entidades Distritales competentes. 4) Entregar al IDU los planos de acuerdo con la guía vigente. Entregar la digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 5) Hacer entrega de la información de los productos resultado de esta Contratista conforme al Manual de Gestión Documental, el Instructivo Presentación de planos y Archivos, y lo solicitado en los Pliegos de condiciones. 6) Dar inicio al trámite de cesión Derechos de Autor ante el Ministerio de Interior y Justicia, y obtener el documento de cesión correspondiente 7) Suscribir el formato de Pre-acta de Definición de las Competencias de Pago con las empresas de servicios públicos, dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación de los estudios y diseños. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 43 de 100 II. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINAR: Obligaciones del Componente Social: 1. Presentar a la Interventoría el Plan de Gestión Social, de acuerdo con lo establecido en el contrato, en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la fase de construcción. 2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio de obra con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto y entregarla a la Interventoría para su revisión y aprobación. 3. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a asistir y participar de las reuniones informativas con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y dar trámite a las mismas. 4. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con las exigencias establecidas en el contrato. Tomar registro fotográfico y/o videos cuando el caso lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Elaborar y presentar a la Interventoría el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental) del contrato, debidamente firmado por el representante legal y/o los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 2. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente. Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional: 1. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad en los términos definidos en el Anexo Técnico Separable y el apéndice F. 2. Actualizar el inventario de redes en compañía de los delegados de cada ESP y realizar las inspecciones necesarias a fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios públicos. 3. Realizar el estudio integral de todos los proyectos de redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y diseño geométrico y verificar todas las soluciones de interferencia en los estudios y diseños y de ser necesario replantear las posibles soluciones a la Interventoría con su valoración económica. 4. Identificar, analizar y desarrollar las alternativas, sobre las interferencias encontradas cuantificarlas y presentarlas a la Interventoría para su concepto. III. OBLIGACIONES DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN: Obligaciones del Componente Técnico: 1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 2. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 3. Proponer para aprobación de la interventoría, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños. 4. En caso de encontrar errores que impliquen modificaciones en los diseños, deberá demostrarlo técnicamente e informarlo a la interventoría. En caso de que aplique lo definido en el Anexo Técnico Separable, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Resolución 1048 del 19 de Abril de 2012 denominado: “PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 44 de 100 CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS, EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN”. 5. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato. 6. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoría en la fase de preliminares, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 7. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 8. Implementar el Plan de Calidad. 9. Reprogramar el cronograma del proyecto cuando el IDU y/o la interventoría lo solicite para el buen desarrollo del mismo. 10. Presentar a la interventoría las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe presentar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato. 11. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 12. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su identificación. 13. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Presentar a la interventoría el resultado de los mismos utilizando, la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 14. Entregar a la Interventoría los planos récord de obra construida por unidad funcional de obra de acuerdo con la guía vigente. 15. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. 16. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra, adjuntando la documentación soporte requerida. 17. Suscribir junto con la interventoría la terminación de Ejecución de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la etapa de ejecución. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 18. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas respectivos. 19. Entregar a la Interventoría los planos récord de obra construida de acuerdo con la guía vigente. 20. Suscribir con la Interventoría, la terminación del plazo contractual para el contrato de obra. 21. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 22. En el evento en que el IDU deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, el IDU – sin necesidad de acto administrativo que lo ordene - citará con la debida antelación al Contratista, para que conjuntamente con la Interventoría, el Área Coordinadora del Contrato, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el IDU tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de Recibo Final de Obra. 23. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de seguimiento de la garantía única. 24. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de interventoría de obra. 25. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 45 de 100 como en los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos. 26. Realizar cierres parciales por unidad funcional de obra. 27. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría. 28. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU. IV. OBLIGACIONES PARA SUMINISTRO, MONTAJE Y, FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO: PUESTA EN 1.Suministrar todos los equipos y partes requeridas para la correcta operación del sistema, de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas. 2. Suministrar la documentación técnica que se requiera para la recepción, bodegaje, transporte, ensamble, montaje, puesta a punto, operación y mantenimiento de los sistemas de cable. 3.Entregar las plantillas y patrones que el IDU o la Interventoría del proyecto, consideren necesaria para hacer seguimiento y control al montaje y puesta a punto de los suministros. 4.Realizar las pruebas necesarias en fábrica y en el lugar del montaje a los sistemas, componentes y equipos; y entregar al IDU y/o la Interventoría del proyecto sus resultados, ello con el objeto de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la normatividad vigente para los sistemas de cable aéreo. 5.Examinar e inventariar de forma detallada el estado de todos los equipos y componentes, previo al montaje de los mismos, con el fin de determinar oportunamente, si requieren alguna reparación, cambio, ajustes o complemento. 6.Realizar el montaje de los equipos suministrados, la configuración y puesta a punto de los automatismos, sistemas de control, de seguridad y en general de todos aquellos equipos que requieran de una configuración y puesta a punto, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado por Interventoría del proyecto. 7.Realizar las pruebas necesarias para garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del sistema de cable. 8.Presentar a IDU y/o la Interventoría del proyecto los informes correspondientes del control magneto-inductivo reglamentario de los cables portadores tractores de cada sistema después del primer empalme. 9.Entregar los certificados CE de todos los equipos que le requieren según la directiva de la Comunidad Europea 2000/9/CE, así como las licencias de software y certificados de patentes de equipos, cuando así lo requieran o cuando el IDU y/o la Interventoría del proyecto lo soliciten. 10.Suministrar las herramientas, repuestos estratégicos y consumibles contemplados en el anexo de Especificaciones Técnicas y en el Formularios de Cantidades y Precios Unitarios. 11.Atender las solicitudes técnicas.12. Acompañamiento técnico durante la explotación comercial del cable, por tres (3) meses..13. Entrenar al personal que requiera la Empresa Operadora, en las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de cable.14. Permitir la visita a los talleres de fabricación, al personal que designe el IDU. Obligaciones del Componente Social: 1. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 2. Remitir a la Interventoría un informe al corte del período calendario inmediatamente anterior, (mensual, bimensual o trimestral de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días hábiles. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe del componente social, al igual que la "tirilla" la cual se presentará el último día hábil del mes calendario. Obligaciones en Materia de Vinculación de Población Vulnerable: Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento hecho en su propuesta el CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello deberá LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 46 de 100 seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta. El CONTRATISTA, deberá presentar al coordinador del IDU los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable. Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría y el IDU, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y remitirlo a la interventoría. 2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en el PIPMA del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas. 3. Remitir a la interventoría un informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual S&SOMA de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas. 4. Informar a la interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y/o salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del contrato. 5. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 6. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud ocupacional S&SOMA y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 7. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SGSSI, parafiscales y prestaciones sociales. 8. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría la certificación de pago al SGSSI, parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales.9. Deberá cumplir con la reglamentación relacionada con la emisión de ruido. Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional: 1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP. 2. Elaborar y entregar a interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. 3. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno. 4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra. 5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP. 6. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso. 7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. IV. OBLIGACIONES DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN: Obligaciones del Componente Técnico: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 47 de 100 1. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del Informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final de obra. 2. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de la devolución de garantías, cuando aplique. 3. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del acta de liquidación del contrato interventoría. 4. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato de Obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente. Obligaciones del Componente Social: 1 Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra. 2. Suscribir el Acta de Cierre Social de Obra, una vez se haya aprobado el informe final de Gestión Social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Asistir en conjunto con la interventoría y el IDU a la inspección final a la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para subsanar los mismos. 2. Elaborar el plano ré cord con el diseño paisajístico implementado en la obra y enviar a la interventoría el requerimiento para la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico de Bogotá o al ente competente. Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos y atender las observaciones requeridas por el mismo. 3. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final S&SOMA, el cual hace parte del informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo final de obra. 4. Suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final S&SOMA de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional: 1. Entregar a la Interventoría las obras de redes de infraestructura de servicio públicos y demás entidades distritales competentes, y planos de obra terminada "as built", durante los treinta (30) días siguientes a la terminación del plazo contractual. 2. Asistir a las inspecciones y recorridos de obra convocados por la Interventoría, con el fin de confirmar el estado de las obras de redes de servicios públicos, semaforización y señalización, con el fin de hacer entrega de las mismas. 3. Realizar las correcciones necesarias en la obra y los ajustes a los documentos durante los treinta (30) días calendario siguiente a la terminación de la obra, tendiente a la obtención del recibo por parte de las ESP y/o Entidades. Entregar a la Interventoría el Acta de Recibo de Obra por parte de las Empresas de Servicios debidamente suscrita con soportes correspondientes y gestionar el respectivo Paz y Salvo ante dichas empresas y/o entidades 4. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean imputables. 5. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 48 de 100 PARÁGRAFO PRIMERO: En los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este Contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutará el Contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre el IDU y EL CONTRATISTA, por una parte, y entre IDU y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. Será obligación del CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad, los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, el CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los Contratos que celebre EL CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato. En caso de discrepancia entre el contrato y sus anexos, el Manual de Gestión Contractual y el Manual de Interventoría y o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU V 2.0, o el vigente en caso de que se modifique, prevalecerá el contrato y sus anexos. 1.3.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 1) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: En valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor bruto pactado como anticipo para la ejecución del Contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del Contrato. Este amparo cubre la devolución de los dineros entregados como anticipo, y los eventos en los cuales no sea devuelto el valor entregado por este concepto o cuando el CONTRATISTA no amortice su totalidad. 2) CUMPLIMIENTO. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. Cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y la vigencia será igual al plazo del contrato y se extenderá hasta su liquidación. 3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL: Su cuantía será equivalente al cinco por diez (10%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por el plazo del Contrato y tres (3) años más. 4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de las Obras de Construcción (Obras Civiles) y tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra. 5) CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor correspondiente a las actividades de Estudios y Diseños, y Preliminares, que cubrirá cinco (5) años contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de recibo. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 49 de 100 6) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del suministro de equipo electromecánico y tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra. Así mismo, deberá constituir, como un amparo autónomo, una GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV y su vigencia se extenderá durante el periodo de ejecución del Contrato de conformidad con lo establecido en el Articulo 126 del Decreto 1510 de 2013. Cuando la entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del presente Contrato, la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta de terminación, o recibo final de la obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 50 de 100 2 TITULO II REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN En el evento que existan condiciones en el anexo técnico, capítulos y/o apéndices técnicos, que estén en contravía con la información consignada en el título II del presente pliego de condiciones, primará para todos los efectos lo señalado en esta última. 2.1 CAPITULO I Requisitos habilitantes del proponente El IDU procederá a verificar las propuestas para determinar si cumplen o no cumplen con todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes y en este pliego de condiciones, para lo cual tendrá en cuenta la documentación aportada o relacionada por los proponentes. A los proponentes que deban estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, el IDU les hará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes relacionados con sus condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización que allí consten (salvo que la exigida no haya debido ser verificada por la Cámara de Comercio), con base en dicho registro. Los demás requisitos habilitantes serán verificados con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente pliego de condiciones. A los proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y a las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, el IDU les hará la verificación documental de toda su información con base en los soportes señalados en el presente pliego de condiciones. De la verificación de los requisitos habilitantes dará como resultado una propuesta HABIL o NO HABIL. Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluación por el IDU, el Proponente deberá integrar los documentos de la Propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 51 de 100 SECCIÓN 1 2.1.1 1 CAPACIDAD JURIDICA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO Nº 1): Presentar la Carta de Presentación de la propuesta (modelo suministrado por el IDU ANEXO No. 1) En caso de persona jurídica, se deberá diligenciar en su totalidad y suscrita en original por el representante legal del oferente, indicando su nombre, documento de identidad y número de Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías o Arquitecto, para lo cual la propuesta no requerirá de aval. Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de la profesión anteriormente mencionada); para ser considerada la propuesta, deberá estar avalada en el ANEXO No. 1, por uno de los profesionales citados que posea Tarjeta Profesional vigente, la cual debe ser anexada junto a la certificación de vigencia de la misma. En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta Profesional, por lo tanto, no habrá lugar al aval. Nota: La propuesta deberá estar avalada, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería, de conformidad con lo señalado en el Art. 20 de la Ley 842 de 2013. APODERADOS Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la Propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural. 2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN Cuando el Proponente sea una persona jurídica (colombiana o extranjera), deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad competente. Para el caso de proponentes extranjeros se debe dar aplicación a lo establecido en el presente pliego de condiciones. Este certificado debe cumplir y constar con lo siguiente: • Fecha de expedición: deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta Licitación. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir esta condición. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. • Vigencia: que el término de duración de la persona jurídica no es inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más, salvo que el proponente aporte el LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 52 de 100 documento del órgano social o institucional competente, que demuestre su intención de prorrogar la existencia de la persona jurídica. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con estas reglas. • Objeto social: El objeto social del proponente persona jurídica o integrantes jurídicos de los Consorcios o Uniones Temporales deberá ser afín con el objeto que se desea contratar. • Representante legal y Facultades para contratar: Debe permitir comprometer al participante, en especial por la cuantía a contratar, establecida en el presente pliego de condiciones. En el caso que aparezcan restricciones al representante legal de la persona jurídica proponente (Colombiana o Extranjera), para contraer obligaciones en nombre de la misma, se deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización del órgano social competente, en el cual conste que está debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el contrato por el valor total de la propuesta. Este documento deberá ser presentado, sin excepción, por todos los proponentes, nacionales y extranjeros, individuales, consorcios o uniones temporales y los integrantes de los mismos, que de acuerdo con sus estatutos lo requieran. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización por el valor total de la propuesta (y no sólo por el monto de su participación). • 3 Cuando el representante legal de una persona jurídica vaya a participar como integrante de un proponente plural conformado por él y por la persona jurídica a la cual representa, deberá presentar con la propuesta la prueba de la autorización EXPRESA que para tal efecto le debe otorgar el órgano competente de dicha persona jurídica, de conformidad con lo establecido por el artículo 839 del Código de Comercio. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción al RUP en el caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros de la estructura plural deberá cumplir este requisito. El certificado del RUP deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección del contratistas. Si se prorroga dicha fecha, esta certificación valdrá con la fecha inicial de cierre. La inscripción en el RUP debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre definitivo del proceso de contratación. Sin embargo, si el proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripción no está en firme, la propuesta no será evaluada hasta que el oferente acredite este requisito, para lo cual deberá allegar el documento respectivo dentro del plazo establecido por la Entidad. Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar el cumplimiento de la capacidad jurídica, capacidad financiera, las condiciones de experiencia y demás requisitos habilitantes, con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente pliego de condiciones, los cuales serán verificados directamente por el IDU. Clasificación requerida para participar: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales deben estar inscritas en el RUP, salvo las respectivas excepciones legales. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 53 de 100 El proponente persona natural o jurídica o los consorcios o las uniones temporales deben estar inscritos como proveedor de los bienes, obras y servicios objeto del presente proceso de selección en la Cámara de Comercio correspondiente, en las siguientes clasificaciones, de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, hasta el momento de cierre de la licitación. Clasificación UNSPSC 81101500 72141000 72141600 72121400 72152900 Descripción Servicios profesionales en ingeniería civil Servicios de construcción de autopistas y carreteras Servicios de construcción de sistemas de transporte masivo. Servicios de construcción de edificios públicos especializados. Servicios de montaje de acero estructural En el caso de consorcios o uniones temporales, las clasificaciones acreditadas por el proponente estarán dadas por la sumatoria de las clasificaciones acreditadas por sus integrantes. En el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán diligenciar y aportar el Anexo No. 10, teniendo en cuenta la Clasificación, exigida en el presente pliego de condiciones. NOTA: La Entidad no excluirá al proponente que haya acreditado su inscripción como proponente en el RUP en un código diferente al requerido en este numeral. 4 INFORMACIÓN SOBRE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES El proponente consorciado o en unión temporal, deberá presentar el documento de acuerdo consorcial y/o Unión Temporal (compromiso o acuerdo que incluya la identificación de su participantes, la regulación de su participación, con los requerimientos específicos de la ley y el pliego)firmado por todos y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y la identificación del representante legal y el suplente de dicho consorcio o unión temporal, , el cual es susceptible de limitaciones, el documento deberá indicarse lo siguiente: Si la participación es a título de Consorcio o en Unión Temporal y los porcentajes de participación de sus integrantes. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del IDU. 5 Los porcentajes de participación de los proponentes una vez entregada su oferta no podrán ser objeto de modificación. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA El oferente deberá presentar cualquiera de los mecanismos autorizados en el Decreto 1510 de 2013 con las características indicadas en el mismo, contemplando como mínimo: • • • • • • Tomador y NIT. Beneficiario y NIT (INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, NIT 899.999.081-6.) Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente licitación pública, igualmente, el proponente deberá mantenerla vigente hasta la aprobación de garantías del contrato. Proceso de Licitación Pública al cual está ofertando. Suficiencia o monto amparado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. Porcentaje de participación en caso de consorcios y uniones temporales e identificación de LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 54 de 100 • cada uno de sus integrantes. Riesgos amparados derivados del incumplimiento de la oferta tal como lo regula la normatividad vigente. La garantía que presente el proponente deberá tener vigencia como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha y hora de cierre de este proceso de selección. La póliza de seriedad de la oferta deberá venir acompañada de una certificación expedida por el representante legal de la Compañía de Seguros indicando el respaldo con que cuentan dichas garantías ya sea bajo reaseguro automático o facultativo. La certificación anteriormente señalada, también se deberá adjuntar por el adjudicatario con la Garantía Única de Cumplimiento para los diferentes amparos de dicha garantía. 6 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS) (ANEXO No. 6) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá diligenciar el ANEXO No. 6, en original, firmado por el Revisor Fiscal, o por el Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos que trata Art. 50 de la Ley 789 de 2002. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el respectivo ANEXO aquí exigido. En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado Anexo. La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos. 7 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS NATURALES) (ANEXO No. 7) La persona natural proponente, deberá diligenciar el ANEXO No. 7, en original, donde se certifique el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos que trata Art. 50 de la Ley 789 de 2002. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar el respectivo ANEXO aquí exigido. En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social por personal, debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado Anexo. La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos. 8 VERIFICACION DE LA CONDICION DE MIPYME En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en El Registro único de Proponentes. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 55 de 100 9. Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador para las personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. VERIFICACION INEXISTENCIA ANTECEDENTES PENALES Y DISCIPLINARIOS El IDU verificará mediante consulta hecha a la base de datos de antecedentes judiciales de la policía nacional y el sistema de información de registro de sanciones u causas de inhabilidad de la procuraduría general de la nación que ni el proponente ni su representante legal, reporten antecedentes disciplinarios y judiciales. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 56 de 100 SECCIÓN 2 2.1.2 EXPERIENCIA 2.1.2.1 EXPERIENCIA El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo al clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con alguno de los códigos indicados en el numeral 1.1.2 del presente pliego de condiciones. También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, de conformidad con alguno de los códigos indicados en el numeral 1.1.2 del presente pliego de condiciones. Cada uno de los contratos aportados como experiencia para CONSULTORÍA deberá estar clasificado en el siguiente código: Clasificación UNSPSC 81101500 Descripción Servicios profesionales en ingeniería civil Cada uno de los contratos aportados como experiencia para OBRA deberá estar clasificado en alguno de los siguientes códigos: Clasificación UNSPSC 72141000 72141600 72121400 Descripción Servicios de construcción de autopistas y carreteras Servicios de construcción de sistemas de transporte masivo. Servicios de construcción de edificios públicos especializados. Cada uno de los contratos aportados como experiencia para el SUMINISTRO deberá estar clasificado en el siguiente código: Clasificación UNSPSC 72152900 Descripción Servicios de montaje de acero estructural Para los contratos en ejecución, el proponente deberá anexar la documentación a la que hace referencia el numeral 2.1.2.1.2, dado que dicha información no es objeto de verificación por la Cámara de Comercio. INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CONSULTORÍA (ANEXO No. 5.1) Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la siguiente especialidad. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 57 de 100 Experiencia en aquellos contratos, cuyo objeto sea o haya consistido en cualquiera de los siguientes casos: • ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES O PUENTES VEHICULARES • INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES O PUENTES VEHICULARES. • ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO. Nota: En todo caso los estudios y diseños o la interventoría de estudios y diseños que se pretendan acreditar como experiencia en edificaciones, debe incluir por lo menos un (1) contrato con un área mínima construida total de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida y clasificada según el código NSR-10, dentro del grupo IV. Las obras de similar naturaleza y complejidad son aquellas que tienen que ver con Construcción de Edificaciones tales como: centros comerciales, hospitales, centros penitenciarios, almacenes de cadena, hoteles, edificios corporativos e industriales, edificaciones deportivas o culturales, edificaciones institucionales, terminales de transporte público, patios y talleres para sistemas de transporte masivo, estaciones terminales e intermedias de pasajeros para sistemas de transporte masivo. INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN OBRA (ANEXO No. 5.2) Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la siguiente especialidad. Experiencia en aquellos contratos, cuyo objeto sea o haya consistido en cualquiera de los siguientes casos: • CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES O PUENTES VEHICULARES. • CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO. Nota: En todo caso la experiencia que se pretenda acreditar como en edificaciones, debe incluir por lo menos un (1) contrato con un área mínima construida total de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de área construida y clasificada según el código NSR-10, dentro del grupo IV. Las obras de similar naturaleza y complejidad son aquellas que tienen que ver con Construcción de Edificaciones tales como: centros comerciales, hospitales, centros penitenciarios, almacenes de cadena, hoteles, edificios corporativos e industriales, edificaciones deportivas o culturales, edificaciones institucionales, terminales de transporte público, patios y talleres para sistemas de transporte masivo, estaciones terminales e intermedias de pasajeros para sistemas de transporte masivo. A.2.5.1.1 — Grupo IV. Edificaciones indispensables — Son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 58 de 100 (a) Todas las edificaciones que componen hospitales clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o atención de urgencias, (b) Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión, (c) Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves de servicios de emergencia, (d) Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos, (e) Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público, y (f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generación eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas en los literales a, b, c, d y e del presente numeral. INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN SUMINISTRO (ANEXO No. 5.3) Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la siguiente especialidad. Experiencia en aquellos contratos, cuyo objeto sea o haya consistido en: • SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO. Nota: En todo caso dentro de la experiencia que se pretenda acreditar como Contratista en el Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de Equipos Electromecánico para un Sistemas Aéreo de Transporte tipo Cable, debe acreditar en máximo Seis(6) contratos una longitud sumada mínima de 3.4 Kms. Nota: No se aceptarán experiencias en sistemas de transporte por cable aéreo por sillas, ni de cabinas con capacidad menor a 8 pasajeros. 2.1.2.1.1 CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA a. Para relacionar la experiencia requerida, deberá diligenciarse el ANEXO No. 5.1, 5.2 y 5.3 en el cual se consignará la Información sobre Experiencia Acreditada del Proponente, de acuerdo con los documentos soportes aportados con la oferta, indicando los contratos ejecutados o en ejecución que pretenda validar dentro de este requisito habilitante. Para el caso de contratos en ejecución solo se tendrá en cuenta el valor pagado, relacionado y probado a la fecha de cierre del presente proceso. b. El proponente deberá relacionar en el ANEXO No. 5.1, 5.2 y 5.3 el valor ejecutado (incluido IVA) de cada contrato, expresado en SMMLV de acuerdo con la fecha de terminación, según lo solicitado en el mencionado Anexo. El IDU verificará aritméticamente el cálculo de este valor y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y el valor corregido será el que se utilizará para la evaluación de este requisito habilitante. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 59 de 100 c. Cuando se relacionen contratos en moneda extranjera, el proponente deberá realizar las conversiones respectivas a pesos colombianos e indicar en el ANEXO No. 5.1, 5.2 y 5.3 el valor obtenido y su equivalente a SMMLV a la fecha de terminación del contrato, de acuerdo con los siguientes parámetros: - Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América (USD$) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la tabla Serie de datos promedio anual de la Serie empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar (TRM y Certificado de cambio) correspondiente al año de ejecución o facturación, para lo cual el proponente debe tomar la publicada por el Banco de la República para el año correspondiente en el siguiente “link”. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización Para el caso de valores de contratos en ejecución o facturados en el año en curso, se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la TRM vigente a la fecha de cierre del presente proceso. - Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses tomando como referencia el año de terminación del proyecto o el año facturado o el año de ejecución, de acuerdo con la tasa de cambio estadística publicada por el Banco de la República u organismo oficial del país de origen correspondiente al último día de ese año, luego se realizara su conversión a pesos colombianos, de conformidad con lo indicado en la viñeta anterior. Sin embargo para el caso de valores de contratos en ejecución en el año en curso, la conversión se hará utilizando las tasas de cambio correspondientes a la fecha de apertura del presente proceso. Realizadas las conversiones correspondientes, se procederá a expresar los valores en SMMLV de acuerdo con el año de ejecución o facturación. En todo caso, la Entidad revisará las conversiones realizadas por el proponente y en caso de encontrarse diferencias, errores aritméticos o inconsistencias con respecto a lo indicado en el ANEXO No. 5, se realizarán las correcciones respectivas de acuerdo con el procedimiento indicado en este literal y el valor que se obtenga primará para todos los efectos. d. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO No. 5.1, 5.2 o 5.3 y la relacionada en el RUP prevalecerá la información contenida en el RUP y dicha información será la que se utilizará para la evaluación. e. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO No. 5.1, 5.2 o 5.3 y el documento soporte anexado que complemente la información del RUP para acreditar la experiencia, prevalecerá el documento soporte. f. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el documentos soporte anexo que complemente la información del RUP y el RUP para acreditar la experiencia, prevalecerá el documento soporte. g. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en los documentos anexos soporte del RUP y el RUP para acreditar la experiencia, prevalecerá la información del RUP. h. Para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, se verificarán entre UNO (1) y máximo DIEZ (10) contratos por proponente en cada LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 60 de 100 anexo. En caso de relacionarse más de DIEZ (10) contratos, el IDU, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, tendrá en cuenta sólo los DIEZ (10) primeros que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo. i. Para caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante demostrara únicamente el valor correspondiente a las actividades realmente ejecutadas dentro del mismo, con base en el documento de conformación establecido; en el caso que dentro del documento del Proponente Plural no se hayan discriminado las responsabilidades en la ejecución, se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación dentro de la figura asociativa. j. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus integrantes. El caso de consorcios o uniones temporales, si la experiencia se acredita a través de varios de sus integrantes, se tendrá en cuenta lo siguiente: • En todo caso por lo menos uno de los integrantes deberá tener una participación igual o superior al 10% en el Consorcio o Unión Temporal que se conforme y este integrante deberá acreditar una experiencia en smmlv igual o mayor al 50% del presupuesto oficial de consultoría en smmlv con los contratos que éste integrante aporte. Estos contratos deben hacer parte de los presentados para demostrar la experiencia del proponente. En caso de Unión Temporal éste integrante deberá estar incluido como ejecutor de las actividades para las cuales presentó la experiencia solicitada. • En todo caso por lo menos uno de los integrantes deberá tener una participación igual o superior al 20% en el Consorcio o Unión Temporal que se conforme y este integrante deberá acreditar una experiencia en smmlv igual o mayor al 50% del presupuesto oficial de obra en smmlv con los contratos que éste integrante aporte. Estos contratos deben hacer parte de los presentados para demostrar la experiencia del proponente. En caso de Unión Temporal éste integrante deberá estar incluido como ejecutor de las actividades para las cuales presentó la experiencia solicitada. • En todo caso por lo menos uno de los integrantes deberá tener una participación igual o superior al 20% en el Consorcio o Unión Temporal que se conforme y este integrante deberá acreditar una experiencia en smmlv igual o mayor al 50% del presupuesto oficial para el suministro en smmlv con los contratos que éste integrante aporte. Estos contratos deben hacer parte de los presentados para demostrar la experiencia del proponente. En caso de Unión Temporal éste integrante deberá estar incluido como ejecutor de las actividades para las cuales presentó la experiencia solicitada. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 61 de 100 k. La experiencia de los proponentes personas jurídicas (sean individuales o miembros de un proponente plural), deberá, para ser aceptable, haberse obtenido con posterioridad a la fecha de constitución. l. Cuando la persona jurídica que tenga la calidad de proponente no cuente con más de tres (3) años de constituida, la experiencia de los socios que la integran se podrá acumular para su contabilización como experiencia de la persona jurídica proponente, en proporción a su participación en el capital social. m. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el art. 7 de la ley 80 de 1993. Lo anterior para el caso de proponentes plurales. n. En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de proponente plural, haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe presentar para efectos de acreditar la experiencia, los siguientes documentos: - Para contratos ejecutados o en ejecución: Deberá presentar el documento mediante el cual se formaliza la escisión, acompañado del contrato o la certificación o documento de la experiencia que pretende hacer valer, donde se verificará que la escisión se haya realizado durante la vigencia de este contrato y. - La certificación del Contador o Revisor Fiscal del proponente (si a ello hubiere lugar) en el cual acredite los contratos o el porcentaje asignado en el proceso de escisión o fusión. o. Para contratos cuyo objeto o alcance, contemplen actividades adicionales diferentes a las solicitadas como experiencia, deberá relacionarse en el ANEXO No. 5.1, 5.2 y 5.3 el monto del contrato con respecto al valor de las actividades solicitadas como experiencia y en los documentos soporte deberá encontrarse claramente identificada la cuantía de las actividades consideradas como experiencia. p. Para los contratos en los cuales se ejecutaron las etapas de Estudios Técnicos, Diseños y Obra, deberá desagregarse en los documentos soporte, el valor correspondiente a cada una de las etapas, y este valor es el que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia del proponente, así como las fechas específicas de inicio y finalización de las mismas. Para estos contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso de selección. q. Se considerará la experiencia aportada por el proponente que haya sido obtenida, a nivel nacional o en el extranjero, con: Entidades del Estado y personas naturales o jurídicas de naturaleza privada. r. Se aceptarán obras propias, contratos por administración delegada, obras realizadas mediante fiducia mercantil y concesiones, siempre y cuando se ajusten a todos los requisitos exigidos en este pliego de condiciones. 2.1.2.1.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Todo proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento vigente. En consecuencia para verificar la experiencia únicamente deberá diligenciar el Anexo No. 5.1, 5.2 y 5.3 indicando hasta máximo diez (10) contratos, en cada anexo, que consten en el RUP. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 62 de 100 Se exceptúan de la aplicación de las nomas del RUP los proponentes personas extranjeras sin domicilio en Colombia y las demás que estén exceptuadas expresamente en la ley. Para efectos de facilitar la revisión de la experiencia, se sugiere que el proponente resalte en su RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le evalúe la experiencia Cuando con la información prevista en el RUP no se pueda evidenciar el cumplimiento de la totalidad de las condiciones de experiencia exigidas, para el caso específico la experiencia requerida en el numeral 2.1.2.1 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, porque el certificado del RUP, no cuente con toda la información requerida o tratándose de personas extranjeras sin domicilio en Colombia, o cuando el proponente acredite experiencia de contratos en ejecución, se deberá allegar con la oferta documentos adicionales al RUP y al anexo 5, que permitan soportar que la experiencia inscrita en el RUP, es de las requeridas en el capítulo antes citado. Para que la documentación adicional que evidencie la experiencia solicitada, sea idónea para la verificación de la misma, es necesario que contenga la siguiente información: • • • • • • • • • • Objeto. Plazo. Número del Contrato (en caso de que exista). Contratante, teléfono y dirección. Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de participación). Fecha de iniciación Fecha de terminación. Valor final del contrato ó del proyecto en el caso de contratos por administración delegada ó valor ejecutado del contrato anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección para contratos que se encuentren en ejecución. Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. Porcentaje pagado ( para contratos en ejecución) Los documentos adicionales con los cuales se puede complementar la información de experiencia del RUP son: 1.- Certificación de cada uno de los Contratos relacionados, 2.- Copia del Acta de Recibo Final o Acta de Liquidación del Contrato o del documento equivalente que haga sus veces y que se encuentre previsto en el contrato o Acta de Corte validada por la Entidad Contratante o 3. - Certificación Ejecutada y pagada para los contratos que se encuentren en ejecución, emitida por la Entidad contratante. Si con los documentos anteriores el proponente no le es posible acreditar la información adicional o complementaria solicitada, podrá presentar la siguiente documentación o cualquier otra información proveniente de la actuación contractual: • Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación o la responsabilidad en la ejecución de las actividades dentro de la figura asociativa, mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. • La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. • Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente o copia del acta de actividades ejecutadas o LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 63 de 100 el documento que haga sus veces, así como cualquier documento soporte que evidencie la ejecución de dichas actividades tales como planos respectivamente aprobados por la autoridad competente o memorias o cuadros de cantidades de obra, los cuales deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes. En el caso de obras propias debe presentarse la siguiente documentación: Fotocopia de la licencia de Construcción ó documento equivalente expedido por el organismo competente, en donde conste como constructor responsable o dueño de la obra, el proponente o el integrante de la Unión Temporal o Consorcio que acredita la respectiva experiencia. Certificación juramentada expedida por el Representante Legal con toda la información solicitada en este numeral. El contador y/o revisor fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley) de la empresa, debe certificar la inversión realizada en cada proyecto, según información contable. Para contratos realizados bajo la modalidad de fiducia mercantil la certificación suscrita por la fiduciaria es el único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el mencionado documento debe contener la totalidad de la información solicitada. Adicionalmente la certificación deberá relacionar el nombre del o los fideicomitentes y el nombre de la persona natural o jurídica que ejecutó la obra. Para contratos suscritos con particulares (Persona Natural o Jurídica), adicional a los documentos solicitados en este numeral, deberá aportarse la Licencia de Construcción ó documento equivalente expedido por el órgano competente, donde se verifique que quien expide el documento para acreditar la experiencia es la dueña del proyecto. NOTA: “De conformidad al Art. 9 del Decreto 019 de 2012, en caso de que el proponente indique en su oferta que la información requerida reposa en documentos en otra entidad pública, deberá mencionar lo siguiente: entidad pública en la cual se encuentra, la dirección, teléfonos y demás información que estime conveniente para su pronta ubicación e informar qué requisito cumpliría con dicho documento. La Entidad dentro del término de evaluación solicitará la información a la Entidad Estatal que señale el oferente dando un plazo límite que permita al Comité evaluar dentro del término señalado por la entidad en el Cronograma del proceso y de no allegarse tal información se le informará al oferente para que éste allegue el documento respectivo, de lo contrario se entenderá por no subsanado el requerimiento.” Subcontratos Para la acreditación de experiencia se considerará valida la obtenida como subcontratista en los siguientes casos: • • • • Subcontratos celebrados para la ejecución de contratos con entidades públicas. Subcontratos que celebren los concesionarios para la ejecución de contratos de concesión. Subcontratos celebrados para la ejecución de contratos con recursos públicos bajo la modalidad llave en mano Subcontratos celebrados para la ejecución de contratos con recursos públicos bajo la modalidad de administración delegada. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 64 de 100 Únicamente se tendrá en cuenta la acreditación de experiencia mediante el contrato principal y subcontrato de primer orden. En caso de subcontratos celebrados para la ejecución de contratos para entidades públicas, el proponente deberá adjuntar con su propuesta copia del documento mediante el cual la entidad pública lo autorizó para ejecutar el subcontrato. Para el caso de subcontratos para la ejecución de contratos bajo las modalidades de concesión, llave en mano con recursos públicos y administración delegada con recursos públicos, el proponente deberá adjuntar con su propuesta copia del contrato principal donde se pueda verificar si para la ejecución de subcontratos se requería o no obtener autorización previa, caso en el cual deberá adjuntar con su propuesta copia del documento mediante el cual se le autorizó para ejecutar el subcontrato. En todo caso para la acreditación de subcontratos deberá aportar certificación expedida por el contratista principal, Acta de Liquidación del Contrato, Acta de Recibo final o Acta de Corte validada por el contratista principal, donde se pueda verificar la siguiente información: • • • • • • • • • • • Objeto. Plazo. Número del Contrato. Entidad contratante, teléfono y dirección. Nombre del contratista. Nombre del subcontratista. Fecha de iniciación Fecha de terminación. Valor final del subcontrato. Actividades desarrolladas por el subcontratista y que correspondan a la experiencia requerida. Valor ejecutado antes de la fecha de cierre (para contratos en ejecución). Nota 1: En el caso que para el presente proceso de selección se presente oferta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, integrado por el contratista principal y el subcontratista y se pretenda acreditar la experiencia solicitada con el contrato principal y el subcontrato, será contabilizado una sola vez sobre el contrato principal y el subcontrato no será tenido en cuenta. Nota 2: En el caso que en éste proceso de selección se presenten en ofertas distintas el Contratista Principal y el Subcontratista acreditando una misma experiencia, será válida la experiencia acreditada en ambas ofertas. Para efectos de la acreditación de la experiencia en SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO del proponente, NO se aceptaran SUBCONTRATOS. En todo caso, todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia solicitada, deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten certificaciones, las mismas deberán estar suscritas así: Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente. Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 65 de 100 Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien se suscribió el contrato. No se aceptarán certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. La certificación ó documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la experiencia, el IDU se reserva el derecho de solicitar otro documento adicional o hacer las verificaciones correspondientes directamente, sobre la información relacionada en el Anexo No. 5.1, 5.2 y 5.3. La relación de los contratos aportados en cumplimiento del requisito habilitante de la “Experiencia” se presentará en el Anexo No. 5.1, 5.2 y 5.3 y cada uno de los contratos allí relacionados deberá estar identificado con el código con el cual el mismo se encuentra reportado en el Registro único de Proponentes. Nota: Solo se tendrán en cuenta las certificaciones de los contratos relacionados en el RUP según la codificación solicitada. 2.1.2.1.3 Acreditación de Experiencia de la Matriz del Proponente Además de su propia experiencia, el proponente (o los miembros de una estructura plural) podrán presentar la experiencia requerida en estos pliegos por medio de su matriz. Para estos efectos se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que la misma acredite respecto del proponente (o los miembros de una estructura plural) que tiene el cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital, lo cual configura una situación de control, esto sin perjuicio de lo señalado en el Art. 261 del Código de Comercio. El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) deberá acreditar la situación de control de la matriz de la siguiente manera: Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) si fuere colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control de la matriz, o (3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de control de una sociedad matriz, y en el cual se describa la situación de control. Esta certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 66 de 100 únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En caso de que al proponente que acredite su experiencia, a través de la experiencia de su matriz, le fuera adjudicado el contrato, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato. Nota: El proponente que acredite la experiencia de su matriz deberá suscribir una fianza en los términos del Anexo No. 4, firmada por el representante legal de su matriz o quien esté autorizado y por el representante legal del proponente, cuya única condición suspensiva será la Adjudicación. 2.1.2.1.4 Verificación de la experiencia Acreditada del Proponente en Consultoría Con base en la información suministrada en el ANEXO No. 5.1, se verificarán entre UNO (1), y máximo DIEZ (10) contratos por proponente. Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. La verificación se realizará de la siguiente manera: Número de Contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada en Consultoría Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de Consultoría, expresado en SMMLV) 1 2 De 3 hasta 6 De 7 hasta 10 75% 100% 150% 200% La verificación dará como resultado el que la propuesta sea calificada como HÁBIL o NO HABIL por este requisito y se hará con base en la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos relacionados en el ANEXO No. 5.1, que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones y lo señalado en la anterior tabla. Se calificará a cada propuesta como HÁBIL, si la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos relacionados en el ANEXO No. 5.1, expresada en SMMLV, es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, de acuerdo con el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia. En caso que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la propuesta como NO HÁBIL. El IDU verificará aritméticamente el cálculo del Valor ejecutado (incluido IVA) de cada uno de los Contratos en SMMLV de acuerdo con el año de terminación y el Valor Total ejecutado (incluido IVA) de cada contrato y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y el valor corregido será el que se utilizará para la verificación de este requisito habilitante. 2.1.2.1.5 Verificación de la experiencia Acreditada del Proponente en Obra Con base en la información suministrada en el ANEXO No. 5.2, se verificarán entre UNO (1), y máximo DIEZ (10) contratos por proponente. Un Consorcio o una Unión LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 67 de 100 Temporal constituyen UN PROPONENTE. La verificación se realizará de la siguiente manera: Número de Contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada en Obra Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de Obra, expresado en SMMLV) 1 2 De 3 hasta 6 De 7 hasta 10 75% 100% 150% 200% La verificación dará como resultado el que la propuesta sea calificada como HÁBIL o NO HABIL por este requisito y se hará con base en la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos relacionados en el ANEXO No. 5.2, que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones y lo señalado en la anterior tabla. Se calificará a cada propuesta como HÁBIL, si la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos relacionados en el ANEXO No. 5.2, expresada en SMMLV, es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, de acuerdo con el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia. En caso que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la propuesta como NO HÁBIL. El IDU verificará aritméticamente el cálculo del Valor ejecutado (incluido IVA) de cada uno de los Contratos en SMMLV de acuerdo con el año de terminación y el Valor Total ejecutado (incluido IVA) de cada contrato y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y el valor corregido será el que se utilizará para la verificación de este requisito habilitante. 2.1.2.1.6 Verificación de la experiencia Acreditada del Proponente en Suministro Con base en la información suministrada en el ANEXO No. 5.3, se verificarán entre UNO (1), y máximo SEIS (6) contratos por proponente. Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. La verificación se realizará de la siguiente manera: Número de Contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada en Obra Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de Suministro, expresado en SMMLV) 1 2 De 3 hasta 6 75% 100% 200% La verificación dará como resultado el que la propuesta sea calificada como HÁBIL o NO HABIL por este requisito y se hará con base en la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los contratos relacionados en el ANEXO No. 5.3, que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones y lo señalado en la anterior tabla. Se calificará a cada propuesta como HÁBIL, si la sumatoria de los Valores Totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos relacionados en el ANEXO No. 5.3, expresada en SMMLV, es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 68 de 100 tabla anterior, de acuerdo con el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia. En caso que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la propuesta como NO HÁBIL. El IDU verificará aritméticamente el cálculo del Valor ejecutado (incluido IVA) de cada uno de los Contratos en SMMLV de acuerdo con el año de terminación y el Valor Total ejecutado (incluido IVA) de cada contrato y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo y el valor corregido será el que se utilizará para la verificación de este requisito habilitante. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 69 de 100 SECCIÓN 3 2.1.3 2.1.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN La Capacidad Residual para la etapa de construcción, será calculada acorde con lo establecido en el Decreto 791 del 22 de abril de 2014, expedido por el Departamento Nacional de Planeación y la guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente, emitida por Colombia Compra Eficiente. Para el presente proceso el proponente deberá acreditar a la fecha de cierre una Capacidad Residual mayor o igual a: = $ 49,526,619,489.oo En caso de que el proponente no cumpla con la Capacidad Residual solicitada la Oferta será considerada NO HABIL en la evaluación. En todo caso, ninguno de los integrantes del proponente plural, podrá presentar una Capacidad Residual negativa. 2.1.3.1.1 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON EL IDU U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL (ANEXO No. 2) Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes de los proponentes plurales, deberán presentar un certificado expedido por su representante legal y por su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la relación de todos los contratos suscritos y todos los contratos en ejecución de obras civiles tanto a nivel nacional o internacional, a la fecha de cierre del presente proceso, con el IDU u otras entidades públicas o privadas. La información debe presentarse en el ANEXO No. 2 - CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS Y CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN CON EL IDU U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la fecha de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberán EXPRESAR tal situación. En el evento de presentar los valores de los contratos en moneda extranjera para efectos de calcular la Capacidad Residual, estos serán objeto de conversión a pesos colombianos de acuerdo con los siguientes parámetros: - Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América (USD$) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la tabla Serie de datos promedio anual de la Serie empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar (TRM y Certificado de cambio) correspondiente al año de ejecución o facturación, para lo cual el proponente debe tomar la publicada por el Banco de la República para el año correspondiente en el siguiente “link”. Para el LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 70 de 100 caso de valores de contratos en ejecución o facturados en el año en curso, se convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la TRM vigente a la fecha de apertura del presente proceso. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización - Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses tomando como referencia el año de terminación del proyecto o el año facturado o el año de ejecución, de acuerdo con la tasa de cambio estadística publicada por el Banco de la República u organismo oficial del país de origen correspondiente al último día de ese año, luego se realizara su conversión a pesos colombianos, de conformidad con lo indicado en la viñeta anterior. Sin embargo para el caso de valores de contratos en ejecución en el año en curso, la conversión se hará utilizando las tasas de cambio correspondientes a la fecha de apertura del presente proceso. 2.1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe presentar el estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 2.1.3.3 CAPACIDAD TECNICA: El proponente diligenciará el ANEXO 2.2, para acreditar la capacidad técnica, en el cual relaciona el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener revisor fiscal. 2.1.3.4 PERSONA NATURAL EXTRANJERA SIN DOMICILIO Y PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. Para el caso de los oferentes que de acuerdo con las excepciones legales no están obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponentes, las entidades contratantes estatales, determinaran la forma de verificación para los requisitos habilitantes. Por lo anterior el proponte deberá aportar la siguiente información. 2.1.3.4.1 ANEXO No. 2 : La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá presentar los contratos suscritos y todos los contratos en ejecución de obras civiles, aportando la documentación solicitada para los nacionales, descritas en el numeral anterior, ANEXO No. 2 - CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS Y CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN, INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL. 2.1.3.4.2 ESTADOS FINANCIEROS: El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe aportar el estado de resultados auditado que contiene el mayor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 71 de 100 fiscal. Dicha información deberá presentarse en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos los Estados Financieros y adicionalmente en pesos colombianos Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 2.1.3.4.3 ANEXO DE EXPERIENCIA PARA CAPACIDAD RESIDUAL: Debe presentarse el ANEXO 2.1 – CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sea públicos o privados. Nota: Se debe tener en cuenta que los documentos otorgados en el exterior deben cumplir con el procedimiento para apostillar y/o legalizar los documentos 2.1.3.4.4 CAPACIDAD TECNICA: El proponente diligenciará el ANEXO 2.2, para acreditar la capacidad técnica, en el cual relaciona el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. Dicho anexo deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener revisor fiscal. 2.1.3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA La entidad realizará la verificación de la capacidad financiera de los proponentes salvo los extranjeros sin domicilio en Colombia, con fundamento en la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013. Para tal efecto, la información financiera deberá estar actualizada en el RUP mínimo a 31 de diciembre del año 2013 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país, deberán diligenciar el ANEXO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, el cual deberá estar soportado en el último balance de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual aportarán certificación de un contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de origen y avale dicha información, acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso y no deberá tener sanciones durante el periodo certificado. Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el ANEXO INFORMACIÓN FINANCIERA deberá presentarse firmado por el Representante Legal y contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio representativa del LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 72 de 100 mercado de la fecha de corte de la información financiera, de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio. Todos los indicadores financieros habilitantes establecidos en el siguiente numeral de este pliego de condiciones, deberán ser cumplidos por todos los proponentes, sin excepción. 2.1.3.5.1 Verificación de la Capacidad Financiera El IDU verificará el cumplimiento de los siguientes indicadores financieros para medir la fortaleza financiera del proponente, según la información indicada en el RUP o en el Anexo No.3 para los proponentes extranjeros sin domicilio en el país: a) Índice de Liquidez: Deberá ser mayor o igual a uno coma cinco (1,5). Índice de Liquidez = Activo Corriente Pasivo Corriente >= 1,5 b) Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a cero coma sesenta y cinco (0,65). Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total Activo Total <= 0,65 c) Razón de cobertura de intereses: Deberá ser mayor o igual a uno coma cinco (1,5). Razón de cobertura de intereses = Utilidad operacional >= 1,5 Gastos de intereses En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las partidas contables de cada uno de los integrantes. En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HÁBIL. En concordancia con lo establecido en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, para el cálculo de los indicadores financieros de liquidez y razón de cobertura de intereses, en el cual el denominador sea cero (0), la entidad calificará la propuesta como HÁBIL. 2.1.3.6 CAPACIDAD DE ORGANIZACION El IDU verificará el cumplimiento de los siguientes indicadores para medir el rendimiento de las inversiones y la eficacia en el uso de activos del proponente, según la información indicada en el RUP o en el Anexo No. 3 para los proponentes extranjeros sin domicilio en el país: a) Rentabilidad del patrimonio: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero siete (0,07). LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 73 de 100 Rentabilidad del patrimonio b) = Utilidad operacional Patrimonio. >= 0,07 Rentabilidad del activo: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero tres (0,03). Rentabilidad del activo = Utilidad operacional >= 0,03 Activo total. En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios los indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de las partidas contables de cada uno de los integrantes. En caso de no cumplir con la Capacidad de Organización, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 2.1.4 OTROS DOCUMENTOS Los siguientes documentos son necesarios para la suscripción del contrato por lo tanto se requiere que el proponente los aporte con su oferta pero no tiene el carácter de habilitantes. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 74 de 100 2.2 CAPITULO II CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS: CRITERIOS DE SELECCIÓN 1. 2. 3. 4. PROPUESTA ECONOMICA CALIDAD CAPACITACION PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL TOTAL : PUNTAJES 780 PUNTOS 100 PUNTOS 20 PUNTOS 100 PUNTOS 1.000 PUNTOS SECCION I 2.2.1 PROPUESTA ECONOMICA Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la evaluación económica serán los siguientes: FACTORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJES VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN (Obras Civiles) (sin incluir A.I.U.) VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO , MONTAJE Y PUESTA A PUNTO DEL COMPONENTE ELECTROMECANICO PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AEREO. (Sin Incluir IVA) SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (sin incluir IVA) PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U. TOTAL : 200 PUNTOS 300 PUNTOS 80 PUNTOS 200 PUNTOS 780 PUNTOS Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá diligenciar correctamente y presentar con la oferta, los siguientes Anexos: 1. ANEXO No. 8 VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO Y MONTAJE Y SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (sin incluir IVA). 2. ANEXO No. 9 PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U. 2.2.1.1 Condiciones para la elaboración y presentación de la propuesta económica y consideraciones para su evaluación LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 75 de 100 a. Para la elaboración de la oferta económica se deberá tomar en cuenta que el cálculo de los aspectos económicos del proyecto debe cubrir e incluir todos los costos directos e indirectos de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del contrato y con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo. b. Si se presentaren tachaduras, borrones o enmendaduras para que sea válida la corrección deberán acompañarse de la salvedad correspondiente mediante confirmación con la firma del proponente. En caso contrario se tomará como válido el texto original. c. El proponente debe efectuar sus propias evaluaciones y análisis o estimativos que le permitan valorar el monto de los valores a proponer. d. En el evento de que se ofrezcan descuentos adicionales no solicitados, no serán considerados para la evaluación de la oferta. e. Los valores propuestos deben incluir todos los costos que implique la ejecución de las actividades de construcción, entre ellos, el costo de las actividades preliminares que se requieren para el inicio del contrato, los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de lo previsto en los documentos del contrato. f. El proponente al momento de elaborar su propuesta económica, debe tener en cuenta que al establecer el porcentaje de A.I.U., en éste se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. g. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del IDU, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. h. El proponente deberá tener en cuenta que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 17 de 1992 y el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, los contratos de obras públicas que celebre el Distrito Capital de Bogotá (como los de todas las entidades del Orden Territorial) no están sujetos al IVA. En consecuencia, para el componente de obra, no debe incluirse IVA. i. El proponente debe limitarse a indicar en el ANEXO No. 8 y en el ANEXO No. 9 los valores solicitados. j. El proponente debe diligenciar el ANEXO No. 8 en pesos colombianos. Deberá expresarse en números y deberá indicar en forma discriminada el Valor de la Sumatoria del valor básico de los ítems a pagar por precios unitarios para los Estudios y Diseños, el Valor para las Obras de Construcción (sin incluir A.I.U.) el Valor de las labores ambientales, el Valor de las labores de Gestión Social, el Valor del manejo de tráfico, señalización y desvíos y el valor total del suministro, montaje y puesta a punto del componente electromecánico para un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo (sin incluir iva). k. El proponente deberá diligenciar la totalidad de los valores unitarios a ofertar dentro del ANEXO No. 8. Para los demás valores económicos del Anexo 8 que se puedan obtener de operaciones aritméticas, relacionadas con sumas y productos, se realizará la respectiva corrección aritmética u operación y los valores obtenidos serán los que se consideren para todos los efectos. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 76 de 100 l. El proponente deberá ajustar al peso todos los valores económicos a ofertar dentro del ANEXO No. 8, en el siguiente orden: precios unitarios, parciales, subtotales y totales, bien sea por exceso o por defecto, de manera que si los centavos son menores a 50 se supriman los centavos y los pesos permanecen idénticos; y si los centavos son iguales o mayores a 50, se suprimen los centavos y el ultimo peso se aumenta al peso inmediatamente superior. En caso que el proponente no efectúe este ajuste, la Entidad realizará el redondeo respectivo de conformidad con la regla anterior y prevalecerán para todos los efectos los valores ajustados que se obtengan, de tal forma que el proponente deberá asumir los precios corregidos como valor de la oferta final y se integrarán al contrato que se suscriba, en caso de resultar adjudicatario. m. El proponente deberá atender que el Valor de la Sumatoria del valor básico de los ítems a pagar por precios unitarios para los Estudios y Diseños, el Valor para las Obras de Construcción (sin incluir A.I.U.) el Valor de las labores ambientales, el Valor de las labores de Gestión Social, el Valor del manejo de tráfico, señalización y desvíos y el valor total del suministro, montaje y puesta a punto del componente electromecánico para un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo (sin incluir iva) según lo solicitado en el Anexo No. 8, no debe ser mayores al 100% del respectivo valor oficial. n. No se deberá ofertar valores que sean mayores al 100% de cualquiera de los presupuestos oficiales componentes. o. El valor propuesto para cada uno de los precios unitarios solicitados en el Anexo No.8, no debe ser mayor al 100% del respectivo Precio Unitario Oficial Tope. p. El proponente deberá ajustar todos los valores porcentuales a ofertar dentro del ANEXO No. 9, es decir, el porcentaje para la Administración, Imprevistos, Utilidad y el Porcentaje Total de AIU; hasta la quinta cifra decimal, bien sea por exceso o por defecto, de manera tal, que si el sexto decimal es menor que 5, este se suprime y la quinta cifra decimal permanece idéntica; y si el sexto decimal es igual o mayor que 5, este se suprime y el quinto decimal se aumenta al número inmediatamente superior. En caso que el proponente no efectúe este ajuste, la entidad realizará el redondeo respectivo de conformidad con la regla anterior y prevalecerán para todos los efectos los valores porcentuales ajustados que se obtengan, de tal forma que el proponente deberá asumir los porcentajes corregidos como componente de la oferta final y se integrarán al contrato que se suscriba, en caso de resultar adjudicatario. q. En el ANEXO No. 9 se debe indicar la discriminación de todos los elementos componentes del Porcentaje (%) total de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). Se verificará aritméticamente la sumatoria de los elementos componentes y de encontrarse diferencias con el porcentaje (%) total de AIU propuesto en el ANEXO No. 9, prevalecerá para todos los efectos el valor corregido obtenido de la sumatoria de los elementos componentes. El porcentaje total de A.I.U.(corregido y ajustado) no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial del Porcentaje total del A.I.U. En caso de encontrarse diferencias entre el Porcentaje de AIU consignado en el ANEXO No. 9, después de realizados los ajustes y las correcciones aritméticas del caso, y cualquier otro Porcentaje de AIU indicado en la propuesta, prevalecerá para todos los efectos el que se obtenga del ANEXO No. 9. r. Información en Medio Magnético: En desarrollo del principio de economía, se solicita que el proponente adjunte a su propuesta una copia en medio magnético, en Archivo de Excel, del ANEXO No. 8 y del Anexo No. 9. Los archivos magnéticos deberán ser en todos los casos iguales a las versiones impresas de dichos Anexos. Es condición del presente pliego que dichas versiones magnéticas NO CONSTITUIRÁN PARTE INTEGRAL DE LA PROPUESTA y no servirán ni al IDU ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 77 de 100 para suplir o sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su único objetivo es el de facilitar al IDU la elaboración de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitación de los cuadros pertinentes. El IDU no conservará la versión magnética presentada. En este sentido, sólo los valores contenidos en el ANEXO No. 8 y el Anexo No. 9 en el medio físico impreso, serán los que se considerarán como parte integrante de la propuesta y como soporte legal de la comparación con las demás propuestas y su evaluación. s. El IDU, bajo ninguna circunstancia, calculará a nombre y en sustitución del proponente los valores unitarios en pesos que esté obligado a ofertar en el ANEXO No. 8 y los valores porcentuales de Administración, Imprevistos y Utilidad del ANEXO No. 9. t. Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en el ANEXO No. 8 o en el ANEXO No. 9, con cualquier otra información contenida en otro aparte de la Propuesta, prevalecerá lo indicado en los citados Anexos. u. Se verificará aritméticamente la propuesta económica y se corregirán los errores aritméticos que se presenten en los productos y en la sumatoria de los valores propuestos en el ANEXO No. 8 (corregido y ajustado) y la sumatoria de los porcentajes ofertados para los elementos componentes del AIU en el ANEXO No. 9 (corregido y ajustado). Los valores y los porcentajes obtenidos después de realizar los ajustes y las correcciones aritméticas en el ANEXO No. 8 y el ANEXO No. 9, serán los utilizados para la comparación con los correspondientes a otras propuestas. v. Si los Anexos que hacen parte de la propuesta económica presentan diferencias frente a la información indicada por la Entidad en los Anexos correspondientes, en lo que se refiere a numeración de ítems, descripción de actividades, unidades de medida, cantidades y/o cuando se oferten valores de actividades, ítems o componentes no solicitados en los Anexos que forman parte de la propuesta económica; primará para todos los efectos la información establecida por la Entidad y el proponente deberá asumir ésta como parte de su oferta final, la cual formará parte del contrato que se celebre, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del presente proceso de selección. w. En caso de que el proponente modifique los valores fijos establecidos en la propuesta económica, la Entidad realizara la corrección del respectivo valor y prevalecerán para todos los efectos los valores oficiales fijos establecidos en el Pliego de Condiciones y las correcciones aritméticas a que haya lugar, de tal forma que el proponente deberá asumir los precios corregidos como valor de la oferta final y se integraran al contrato que se suscriba en caso de resultar adjudicatario. Ahora bien, se debe tener en cuenta que en el evento en que el precio total de la oferta supere el 100% del valor total oficial, será rechazado del proceso. x. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en desarrollo del proceso de planeación del proyecto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta. Cuando el valor de la oferta sobre el cual la Entidad tuvo dudas, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad continuará con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. Las cantidades de obra relacionados en el ANEXO No. 8 para cada una de las actividades que se contemplan durante la ejecución del objeto contractual, son valores aproximados y solo se tienen en cuenta para efectos de evaluación y comparación de las ofertas, que en nada compromete la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 78 de 100 reales serán las que resulten durante el desarrollo del contrato, por lo anterior, la adjudicación será por el valor total del presupuesto oficial. 2.2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN No. 1: VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION - (MÁXIMO 200 PUNTOS) Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR No. 1, de conformidad con el método que se describe a continuación: NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR 1 2 3 4 Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 1, se tomarán los dos primeros decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día que se tenga prevista la Publicación del Informe de Evaluación; La fecha de Publicación del Informe de Evaluación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aún cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso licitatorio. Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa RANGO (INCLUSIVE) NUMERO DE 0,00 A 0,24 1 DE 0,25 A 0,49 DE 0,50 A 0,74 DE 0,75 A 0,99 2 3 4 ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR 2.2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN No. 2: VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO Y MONTAJE (Equipo electromecánico) - (MÁXIMO 300 PUNTOS) Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR No. 2, de conformidad con el método que se describe a continuación: NUMERO 1 2 3 4 ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 2, se tomarán los dos primeros decimales del Índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia que resulte después del cierre de operaciones del día hábil anterior a la fecha prevista para la LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 79 de 100 Publicación del Informe de Evaluación; La fecha de Publicación del Informe de Evaluación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en la cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aún cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso licitatorio. Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Este índice se tomará del sitio Web de la Bolsa de Valores de Colombia: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/indicesbursatiles?acti on=dummy 2.2.1.4 RANGO (INCLUSIVE) NUMERO DE 0,00 A 0,24 1 DE 0,25 A 0,49 DE 0,50 A 0,74 DE 0,75 A 0,99 2 3 4 ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN No. 3: SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (sin incluir IVA) - (MÁXIMO 80 PUNTOS) Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR No. 3, de conformidad con el método que se describe a continuación: NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR 1 2 3 4 Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 3, se tomarán los dos primeros decimales del Índice COLSC de la Bolsa de Valores de Colombia que resulte después del cierre de operaciones del día hábil anterior a la fecha prevista para la Publicación del Informe de Evaluación; La fecha de Publicación del Informe de Evaluación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en la cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aún cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso licitatorio. Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Este índice se tomará del sitio Web de la Bolsa de Valores de Colombia: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/indicesbursatiles?act ion=dummy RANGO (INCLUSIVE) NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION DE 0,00 A 0,24 1 MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 80 de 100 DE 0,25 A 0,49 DE 0,50 A 0,74 DE 0,75 A 0,99 2 3 4 MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR 2.2.1.5 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN No. 4: PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U.- (MÁXIMO 80 PUNTOS) Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR No. 4, de conformidad con el método que se describe a continuación: NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR 1 2 3 4 Para la selección de la alternativa de evaluación para el FACTOR No. 4, se tomarán los dos primeros decimales del Índice COLEQTY de la Bolsa de Valores de Colombia que resulte después del cierre de operaciones del día hábil anterior a la fecha prevista para la Publicación del Informe de Evaluación; La fecha de Publicación del Informe de Evaluación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en la cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aún cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso licitatorio. Se seleccionará la alternativa de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Este índice se tomará del sitio Web de la Bolsa de Valores de Colombia: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/enlinea/indicesbursatiles?act ion=dummy RANGO (INCLUSIVE) NUMERO DE 0,00 A 0,24 1 DE 0,25 A 0,49 DE 0,50 A 0,74 DE 0,75 A 0,99 2 3 4 ALTERNATIVA DE EVALUACION MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL MEDIA GEOMETRICA MEDIANA MENOR VALOR 2.2.1.6 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACION Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 2.2.1.6.1 ALTERNATIVA 1 (MEDIA ARITMETICA CON PRESUPUESTO OFICIAL): El IDU tomará el valor de las propuestas HABILES para el respectivo factor de calificación, corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 81 de 100 Para el cálculo de la Media Aritmética con Presupuesto Oficial se tendrán en cuenta los valores de las propuestas HABILES para el respectivo factor de calificación y se incluirá el valor oficial del correspondiente factor de calificación, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: NÚMERO DE PROPUESTA HABILES 1-3 4-6 7-9 10 - 12 13 - 15 16 – 18 19 - 21 … NÚMERO DE VECES EN QUE SE INCLUYE EL VALOR OFICIAL DEL RESPECTIVO FACTOR DE CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 … Y así sucesivamente por cada tres propuestas Habilitadas se incluirá una vez el valor oficial del respectivo factor de calificación. Seguidamente se calculará la media aritmética con base en la siguiente fórmula: MAPO = MAPO n Xn NPO XOf X 1 + X 2 + X 3 + X n + (N PO × X Of ) n + N PO = Media Aritmética con Presupuesto Oficial = Número de propuestas hábiles = Valor de la enésima propuesta hábil. = Número de veces en que se incluye el valor oficial del respectivo factor de calificación. = Valor oficial del respectivo factor de calificación. Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación al valor de la propuesta que se encuentre más cerca al valor de la media aritmética con presupuesto oficial calculada para el factor correspondiente. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: MAPO − VX P = 1 − ABS MAPO × PMAX − 10 Donde: P ABS MAPO Vx PMAX = = Puntaje a asignar. = Valor Absoluto. = Media Aritmética con Presupuesto Oficial = Valor ofertado por el proponente "x". Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 82 de 100 2.2.1.6.2 ALTERNATIVA 2 (MEDIA GEOMÉTRICA): El IDU tomará el valor de las propuestas HABILES para el respectivo factor de calificación, corregido y ajustado, para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: Se calculará la media geométrica con los valores de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación. La Media geométrica (MG) se calcula mediante la siguiente ecuación. M G = n ( X 1 )× ( X 2 )× ( X 3 )× ... × ( X n ) Dónde: MG = Media Geométrica. n = Número de propuestas hábiles. Xn = Valor de la enésima propuesta hábil. Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación al valor de la propuesta que se encuentre más cerca al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: M − VX P = 1 − ABS G MG × PMAX − 10 Donde: P ABS MG Vx PMAX = 2.2.1.6.3 = Puntaje a asignar. = Valor Absoluto. = Valor de la media geométrica calculada. = Valor ofertado por el proponente "x". Puntaje máximo para el respectivo factor de calificación. ALTERNATIVA 3 (MEDIANA): Se calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación Se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente procedimiento: se ordenan de manera descendente los valores de las propuestas hábiles para el correspondiente factor. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. Para el respectivo factor de calificación se asignarán el puntaje así: LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 83 de 100 - Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, al valor de la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana, las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula: M − V X P = 1 − ABS × PMAX − 10 M Donde: P ABS M Vx Pmax - = = = = = Puntaje a asignar. Valor Absoluto. Mediana. Valor ofertado por el proponente "x". Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, al valor de la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula: N − VX P = 1 − ABS N × PMAX − 10 Donde: P ABS N Vx Pmax 2.2.1.6.4 = = = = = Puntaje a asignar. Valor Absoluto. Valor ofertado inmediatamente por debajo del valor de la mediana. Valor ofertado por el proponente "x". Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. ALTERNATIVA 4 (MENOR VALOR) Se asignará el máximo puntaje para el respectivo factor de calificación, a la oferta cuyo Valor sea igual al MENOR VALOR (Vmin) con respecto a los demás valores de las propuestas hábiles. Para las demás propuestas que resulten hábiles, se asignará el puntaje mediante una relación lineal, de acuerdo a la siguiente fórmula: V × P P = min max − 10 Vx Dónde: P= Vmin Vx PMax Puntaje a asignar. = Corresponde al menor valor de las propuestas hábiles en el correspondiente al factor de calificación. = Valor ofertado por el proponente “x”. = Puntaje Máximo para el respectivo factor de calificación. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 84 de 100 2.2.1.7 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE CORRESPONDIENTE A CADA FACTOR El puntaje asignado a los Proponentes en cada uno de los factores de calificación, se aproximará, por exceso o por defecto a la quinta cifra decimal, de tal manera que si la sexta cifra decimal es inferior a cinco (5) la quinta cifra decimal permanecerá idéntica, pero, si la sexta cifra decimal es igual o superior a cinco (5), la quinta cifra decimal se aproximará a la unidad inmediatamente superior. En caso de resultar HABIL un solo proponente, automáticamente se asignará el puntaje máximo correspondiente a cada factor y no se aplicarán las alternativas de calificación descritas en los numerales anteriores. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 85 de 100 SECCION II 2.2.2 CALIDAD 2.2.2.1 INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL FACTOR CALIDAD Todos los proponentes, sin excepción, deberán presentar esta información. El factor de escogencia denominado CALIDAD comprende los subfactores Disponibilidad de los Equipos a utilizar en las Obras y porcentaje de Materiales Reciclados. Para que el proponente pueda puntuar en cada uno de dichos subfactores, deberá atender lo indicado en los siguientes subnumerales: 2.2.2.1.1 Disponibilidad de los Equipos a utilizar en las Obras = 40 PUNTOS Para puntuar en este subfactor, el proponente deberá responder afirmativamente la casilla de la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1), en la que se compromete a asignar al proyecto la maquinaria y el equipo requeridos en el presente proceso, con modelos que se encuentren dentro de los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. En todo caso, si el proponente decide ofrecer en el Anexo No. 1, maquinaria y equipo con modelos que se encuentren dentro de los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, solo se otorgarán 40 puntos por este concepto. Al proponente que responda negativamente o que no responda o cuyo ofrecimiento no corresponda en su integridad con lo solicitado por el Instituto, se le calificará este subfactor con CERO (0) PUNTOS. 2.2.2.1.2 Uso en porcentaje (%) de Materiales Reciclados = 60 PUNTOS Para puntuar en este subfactor, el proponente deberá responder afirmativamente la casilla de la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1), en la que se compromete en un Porcentaje mínimo cuando aplique a la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de la Construcción y Demolición) legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 25%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad. Y/o cuando aplique, a la utilización de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas o neumáticos usados o llantas no conforme -GCR-, en las actividades de pavimento asfáltico en proporción con los metros cuadrados (m2) construidos, en un porcentaje no inferior al 20% de la capa o capas asfálticas instaladas en esos metros cuadrados.” Nota: El porcentaje (%) de área de GCR se calculará con respecto al área construida de mezcla asfáltica independiente del número de capas instaladas en ese metro cuadrado. Al proponente que responda negativamente o que no responda o cuyo ofrecimiento no corresponda en su integridad con lo solicitado por el Instituto, se le calificará este subfactor con CERO (0) PUNTOS. Nota: (El metro cuadrado a construir se calculará proporcionalmente al volumen del material instalado de ese metro cuadrado). LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 86 de 100 La omisión de la información y del ofrecimiento a que se refieren los subnumerales precedentes, no serán objeto de corrección ni aclaración y será calificado con CERO (0) PUNTOS. En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, se le haya otorgado el puntaje en los términos señalados y que los equipos y maquinaria, y el porcentaje de material a reciclar mínimo propuesto a utilizar en la obra, no cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas, que forma parte integral del presente pliego de condiciones, se hará acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar, por incumplimiento de los compromisos pactados. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 87 de 100 SECCION III 2.2.3 CAPACITACION 2.2.3.1 Horas de Capacitación en el objeto a cumplir = 20 PUNTOS Para puntuar en este factor, el proponente deberá responder afirmativamente la casilla de la Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1), en la que se compromete a realizar a su costa, mínimo tres (3) capacitaciones (inicio, 50% ejecución y final) en el objeto a cumplir de conformidad con los procedimientos establecidos en la Subdirección de Recursos Humanos del IDU, para su validez como horas de capacitación, en utilización de materiales reciclados, actualización en temas de gestión de proyectos o el tema que el proponente considere pertinente el cual deberá ser presentado para su aprobación al coordinador IDU o al supervisor del contrato. Al proponente que en el ANEXO No. 1, responda afirmativamente el compromiso solicitado sobre horas de capacitación en el objeto a ejecutar, que cumpla las condiciones allí establecidas, se le asignarán VEINTE (20) PUNTOS en este factor. Al proponente que responda negativamente o que no responda o cuyo ofrecimiento no corresponda en su integridad con lo solicitado por el Instituto, se le calificará este subfactor con CERO (0) PUNTOS. Esta capacitación estará dirigida tanto al personal del contratista que presta el servicio objeto del contrato, como al personal de la entidad involucrado en el proyecto. SECCION IV 2.2.4 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL De acuerdo a la definición del decreto 1510 de 2013 serán Servicios Nacionales los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana y en los términos de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública”, el IDU asignará el siguiente puntaje para el presente proceso de selección: 2.2.4.1 PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL = 100 PUNTOS 1. Oferta nacional. Para efecto del presente proceso de selección se entiende la ejecución de obra como un servicio, de conformidad con el reglamento vigente. Se acreditará el origen nacional de la oferta de la siguiente manera: • Personas Naturales Colombianas. Las personas naturales Colombianas acreditaran su nacionalidad a través de la cedula de ciudadanía correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple. • Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia. Las personas naturales extranjeras podrán acreditar la residencia, mediante la visa LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 88 de 100 correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple. • Personas Jurídicas Colombianas. Acreditaran su nacionalidad mediante el certificado de existencia y representación legal en el que conste dicha situación. • Personas Jurídicas Extranjeras. Se considerará la certificación expedida por la dirección de asuntos jurídicos internacionales de la cancillería publicada en el SECOP. En ausencia de tal publicación el proponente deberá aportarla con la respectiva oferta, para recibir el trato nacional. Igualmente se asignará este puntaje a los Consorcios o Uniones Temporales, constituidos totalmente por integrantes que cumplan las anteriores condiciones. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional. El cumplimiento de este factor otorgara al proponente hasta 100 puntos. La omisión de la información correspondiente, hará que el factor de Protección a la Industria Nacional sea calificado con 0 puntos. 2. Incentivo a la incorporación de Componente Nacional. Cuando se presenten ofertas de origen extranjero que ofrezcan servicios profesionales de origen Colombiano, se le otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a continuación: COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL Director de obra, residente de obra y especialistas extranjeros. Director de obra Colombiano. Residente(s) de obra Colombiano(s). Todos los especialistas(s) Colombiano(s). PUNTAJES 0 PUNTOS 10 PUNTOS 15 PUNTOS 25 PUNTOS Para efectos del subcriterio incentivo a la incorporación de componente nacional, los proponentes extranjeros deberán señalar, en la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente nacional. Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas técnicas, el proponente no podrá modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporación de componente nacional. Acreditación de la reciprocidad. El proponente que sea persona natural extranjera sin residencia en Colombia o que sea persona jurídica extranjera y los Consorcios o Uniones Temporales, que incluyan como integrantes a cualquiera de dichas personas que pretenda la aplicación del principio de reciprocidad, deberá tener en cuenta para demostrarla, lo establecido en el reglamento vigente de la siguiente manera: Si existe TLC o acuerdo comercial, suscrito entre Colombia y el País del cual es originaria la oferta, el IDU considerará la respectiva oferta conforme a lo regulado sobre el trato nacional en dicho acuerdo. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 89 de 100 Si no existe TLC o acuerdo comercial, suscrito entre Colombia y el País del cual es originaria la oferta, el IDU tendrá en cuenta el trato que en dicho país se otorgue a la oferta colombiana, para lo cual considerará la certificación expedida por la dirección de asuntos jurídicos internacionales de la cancillería publicada en el SECOP. En ausencia de tal publicación el proponente deberá aportarla con la respectiva oferta, para recibir el trato nacional. El proponente Extranjero que pretenda recibir trato nacional deberá aportar los documentos del cual trata el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, sin perjuicio de que en los eventos en que dicha información esté consignada en el SECOP el IDU verifique tal situación directamente. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 90 de 100 2.3 CAPITULO III Criterios de desempate 2.3.1 DESEMPATES. En caso de empate, entre el puntaje total de dos o más ofertas, se escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en el numeral 2.2., Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación. Si aplicado lo anterior subsiste el empate se aplicaran las siguientes reglas en su orden de manera sucesiva y excluyente: 1. Si una vez aplicada la regla anterior, la oferta de un proponente de Bienes de origen extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente de Bienes de origen nacional, se preferirá al nacional, salvo que se trate de un evento de aplicación de la reciprocidad de acuerdo con la ley, en cuyo caso se aplicarán normalmente las demás reglas, dándole trato nacional al proponente extranjero al cual se aplique la reciprocidad. 2. Si aplicando lo anterior persiste el empate, se preferirá al oferente que haya acreditado la condición de Mipyme nacional, de conformidad con la definición de Mipyme contenida en el Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, modificatoria del Artículo 2º de la Ley 590 de 2000, teniendo en cuenta los rangos establecidos en dicha ley (L.590/00), hasta tanto entren a regir las normas reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional sobre la materia. Para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador para las personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporal, se preferirá al proponente conformado únicamente por Mipymes nacionales. 3. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios o uniones temporales, en los que tenga participación al menos una Mipyme, se preferirá éste proponente teniendo en cuenta lo siguiente: Se preferira la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 91 de 100 4. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Tal circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por la oficina de trabajo en el que ello se acredite, de acuerdo con el artículo 5º de la citada disposición. Igualmente deberá certificar, en el ANEXO No 1 – Carta de Presentación de la Propuesta, que mantendrá a este personal por un lapso como mínimo igual al de la contratación. 5. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual en la Audiencia de Adjudicación, los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el número mayor. Cuando el empate sea entre oferentes extranjeros, se preferirá la oferta que contenga mayor incorporación de Bienes. Si persiste el empate, se procederá a citar a una Audiencia de desempate para elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y finalmente se adjudicará a aquel que obtenga el número mayor. NOTA: Para efectos del presente numeral, la acreditación de la condición de vinculación laboral de personal con limitaciones ó para la acreditación de condición de Mipyme, se deberá acreditar al momento de la presentación de la oferta, no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Página 92 de 100 GLOSARIO A Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten optimizar y mejorar el uso de los espacios. En relación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, es la modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la dotación con estructuras, que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizan sus servicios ambientales y armonizan su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural. (POT). Adenda(s): Documento válido para Modificar el aviso de convocatoria o el pliego de condiciones, el cual explica, aclara, agrega o modifica los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con posterioridad a la apertura del presente proceso, las adendas una vez publicadas hacen parte del pliego de condiciones Adjudicación: Es la decisión emanada del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU- por medio de un Acto Administrativo que determina el Adjudicatario del proceso de selección y a quien en consecuencia corresponderá el derecho y la obligación de suscribir el contrato que constituye el objeto del proceso de selección. Adjudicatario(a): Es el proponente que por haber presentado una propuesta que cumple con lo requerido por el Pliego de Condiciones para ocupar el primer lugar de elegibilidad, es declarado como Adjudicatario del proceso mediante acto administrativo correspondiente. Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Actualización: Actividades de estudios y diseños en desarrollo de un contrato de obra. Actualización del RUP: La actualización es el acto mediante el cual un proponente inscrito, modifica, LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 actualiza o suprime la información originalmente presentada en el Registro Único de Proponentes. Procede en cualquier tiempo, exceptuando el mes anterior al vencimiento de cada año de la inscripción cuando no se haya efectuado renovación. Respecto de la información que no sea objeto de actualización se mantendrá su firmeza en cuanto se mantenga en firme. Actualización sísmica: Es el mejoramiento de los elementos de una estructura acorde con el ajuste a la normativa vigente, y para permitir la absorción de los esfuerzos sísmicos en el evento en que se presenten. Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano, tiene como soporte la red de andes, cuya función principal, es la conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la estructura urbana. Ampliación: La ampliación de proyectos viales se refiere a promover la construcción de obras que permitan completar el perfil de la vía para optimizar función, forma y uso de la vía y articular acorde con lo establecido el POT. Anden: Zona o franja paralela a la vía de uso vehicular, destinada a la permanencia o tránsito de peatones. Su superficie debe ser dura para su circulación no obstante, dependiendo de la tipología que se defina, pueden generarse composiciones con superficies blandas (zonas verdes). Generalmente el andén se encuentra a un nivel superior al de la calzada para proteger al peatón del tráfico de la escorrentía superficial. El andén puede estar constituido por franjas que delimitan usos específicos. Anexo(s): Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los documentos contractuales para ser diligenciados por el proponente. Anexo Técnico Separable: Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, incluyendo actividades, especificaciones y resultados. Página 93 de 100 Anticipo: El anticipo es el recurso público que la Entidad Estatal entrega al contratista, para que inicie las obras, el cual debe ser amortizado conforme se vaya ejecutando de tal forma que debe reflejarse en las cantidades de bienes adquiridos y obras ejecutadas. El límite legal del monto del anticipo es el cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Apéndice(s): Es el conjunto de documentos que se adjuntan al pliego de condiciones y que hacen parte integral del Contrato. Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. Audiencia: Acto oral y presencial que permite la intervención de personas interesadas en una actuación administrativa y que conlleva el cumplimiento del debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa. del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman independientemente de la distribución en la ejecución de las actividades descritas en el documento consorcial para el cumplimiento de este proceso. Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte. (Ley de infraestructura). Contención de taludes: Obras de corrección en las laderas inestables. Contratista: persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación. Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el IDU y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. C D Certificado de Disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el IDU mediante el cual se afecta de manera preliminar un rubro presupuestal y que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para respaldar el compromiso que se pretende adquirir con la contratación. Certificado del RUP: Es el documento digital o físico expedido por las Cámaras de Comercio que da cuenta de la inscripción del proponente en el Registro Único de Proponentes. Cicloruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente señalizada y delimitada. Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la adjudicación, celebración y ejecución LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Debido Proceso: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas, que en materia contractual se rige por las estipulaciones pactadas en el contrato. Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad. Demolición: Es el derribe parcial o total de una estructura, es lo contrario a construcción. Diagnóstico: Corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las condiciones de servicio y funcionalidad de una estructura de pavimento. Evaluando los parámetros, Funcionales (superficiales) y Estructurales. Días Calendario: Los del calendario común que incluyen los días festivos y no laborables Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se Página 94 de 100 entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas. Días Hábiles: Entiéndase por días hábiles y horarios laborales únicamente los días de lunes a viernes no feriados de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Días NO hábiles: Aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho a descanso remunerado. Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. Construcción. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte. Contención de taludes: Métodos en los cuales se van a colocar fuerzas externas al movimiento aumentando las fuerzas resistentes, sin disminuir las actuantes. Las estructuras de contención son obras generalmente masivas, en las cuales el peso de la estructura es un factor importante y es común colocar estructuras ancladas en las cuales la fuerza se transmite al deslizamiento por medio de un cable o varilla de acero. Cada tipo de estructura tiene un sistema diferente de trabajo y se deben diseñar de acuerdo a su comportamiento particular. E Edificaciones indispensables: La NSR-10 define en el numeral A.2.5.1.1, Grupo IV, Edificaciones indispensables, son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Espacio Público: Espacio Público: El conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general. El Sistema de Espacio Público construido está conformado por los parques distritales y por los espacios públicos peatonales destinados al desplazamiento, encuentro o permanencia de los ciudadanos. Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato. Estabilización de taludes: Son obras de ingeniería civil, encaminadas a evitar el desprendimiento, desplome o deslizamiento de laderas, producido por razones geológicas (laderas posiblemente inestables, orografía acusada, estratificación, meteorización, etc.), variación del nivel freático (situaciones estacionales u obras realizadas por el hombre), obras de ingeniería (rellenos o excavaciones tanto de obra civil como de minería) Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales. Estructuras metálicas: Constituyen un sistema constructivo muy difundido en varios países. Una estructura es un conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Las Estructuras Metálicas son las que la mayor parte de los elementos o partes que la forman son de metal (más del 80%), normalmente acero. Estructuras viales: Es por donde circulan los vehículos, Están constituidas por una serie de capas superpuestas de materiales seleccionados y eventualmente tratados es decir capas compuestas de materiales cuyas características, requerimientos y exigencias, varían de una capa a otra, la función de estas diferentes capas es ir disipando y redistribuyendo las cargas que le infringe el tráfico y proveer una superficie de rodadura cómoda y Página 95 de 100 segura bajo diferentes condiciones ambientales. Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el reglamento vigente. Estudios y diseños: Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción. (Ley de infraestructura). E.S.P.: Empresa de Servicio Público. Experiencia: Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con base en la información aportada por el proponente en el momento de la inscripción, actualización o renovación. Las entidades estatales solamente podrán verificar la experiencia acreditada que no se encuentre certificada por el RUP y que se requiera de acuerdo al objeto a contratar. F Fopae: Fondo de Prevención Atención de Emergencias. y G Garantías: Mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato. I LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 IDARTES: Instituto Distrital de las Artes. IDCT: Instituto Distrital de Cultura y Turismo. IDPC: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte. IDU: Sigla del Instituto de Desarrollo Urbano. Establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. cuyo labor es ejecutar obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital. En el presente pliego de condiciones se podrá denominar como IDU, la Entidad o El Instituto. Informe de Evaluación: es uno de los Documentos del Proceso en virtud del cual la Entidad Estatal comunica el resultado de la evaluación de las Ofertas y su justificación. Infraestructura de Servicios Públicos: Conjunto de elementos físicos tales como ducteria, redes, cámaras, postes y equipos especializados, necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos de agua, energía, gas y telecomunicaciones. Infraestructura vial para tráfico automotor: Es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. Lo anterior incluye los pavimentos y sus características, puentes, túneles, señalización, drenajes, entorno, medio ambiente, etc. Cada uno de estos elementos cumple una función específica y única que lo hace indispensable para el buen manejo de la infraestructura. Información anualizada del RUP: Para la verificación de la información financiera se tomará como referencia el año fiscal, es decir, el comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre. En los casos en que se señale como tiempo de referencia en término de “año”, este se tomará en períodos de 12 meses, contados a partir del momento de la inscripción, renovación o modificación. Página 96 de 100 Inscripción en el RUP: La inscripción es el acto mediante el cual se registran las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. La inscripción en el registro único de proponentes estará vigente por el término de un año, contado siempre desde la fecha del acto de inscripción. Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación de ofertas. Intersecciones viales a desnivel: Solución a desnivel de cruce entre una o más vías por lo general de alto flujo vehicular para racionalizar y articular correctamente los flujos peatonales y vehiculares del Subsistema Vial, incrementar la capacidad, disminuir los tiempos de viaje y reducir la accidentalidad, congestión vehicular y el costo de operación de los vehículos. Las soluciones a desnivel, deben integrar proyectos de diseño urbano y arquitectónico que incluyan componentes de espacio público, equipamientos y alternativas de aprovechamientos urbanísticos, que contribuyan con la financiación de estas infraestructuras y harán parte de la red de intercambiadores modales del Distrito, integrando soluciones de planeación urbana y de transporte, así como soluciones que contribuyan con las amenidades urbanas y la seguridad del entorno en que se implantan. M Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva. Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos. (Ley de Infraestructura). Mantenimiento Rutinario: Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin de LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte. (Ley de Infraestructura). Mantenimiento de emergencia: Se refiere a las intervenciones en la infraestructura derivada de eventos que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Mipyme: (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa), toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda conjuntamente a los criterios establecidos en la Ley. O Obras propias: Las promovidas y ejecutadas directamente por el proponente. P Parque: Los parques son áreas libres de carácter público, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, y a actividades lúdicas de tipo cultural, recreativo, de educación, de sensibilización y participación ambiental. Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Patología de estructuras: Se entiende como la presencia o evidencias de fallas o comportamiento defectuoso (enfermedad), investigando sus causas (diagnóstico) y planteando medidas correctivas para recuperar las condiciones de seguridad en funcionamiento de la estructura. Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. Página 97 de 100 Plazoleta: Son áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia. Las plazoletas son plazas de menor extensión que generalmente ocupan media manzana. Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. Porcentaje de A.I.U. (administración – imprevistos – utilidad) – costos indirectos. Corresponde a un valor en porcentaje (%) conformado por la Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U), el cual se aplica al costo directo de las obras generando un monto con el cual el proponente se compromete a cubrir todos los costos indirectos que deba incurrir para la ejecución de las obras objeto del contrato. Predio: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado con un folio de matrícula inmobiliaria. (POT). Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación y desempate, previstos en el pliego de condiciones. Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones (Consorcio o Unión Temporal). Proponente: Es toda persona natural o jurídica que aspire a celebrar contratos con las entidades estatales de conformidad con lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007. Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos. Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones o en la normatividad vigente. Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de condiciones, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del proyecto de pliego de condiciones podría llegar a ser diferente al Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta que durante esta etapa de proyecto de pliego de condiciones, se pueden presentar observaciones por parte de los interesados y/o de la entidad, que requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. PUC: Portal Único de Contratación. Puente en concreto: Es un puente cuya superestructura está construida en concreto reforzado, pos tensado o pretensado. Puente metálico: Son puentes cuya superestructura está construida en acero. Puentes peatonales: Es una estructura para paso seguro de peatones, sobre vías de traficó y/o para salvar obstáculos artificiales como vías férreas, u obstáculos naturales como ríos. Se pueden construir en diferentes tipos de materiales tales como acero, aluminio, hierro y sus bases en concreto estos son estáticos, sismorresistentes y de diversos tamaños que dependen en gran parte de la carga de tráfico particular que ha de soportar, como también de la distancia de la vía, lado a lado. Puentes vehiculares: Un puente es una construcción, por lo general artificial, que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un caño, un humedal, un camino, una vía férrea Página 98 de 100 o cualquier obstrucción, también tiene el objetivo de agilizar la movilidad vial y mejorar la circulación vehicular en sectores concurridos. Las partes que forman un puente son la Superestructura, la infraestructura y la cimentación. R Redes de Servicios públicos Domiciliarios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 142/94 de Servicios Públicos, los servicios públicos domiciliarios SPD son acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible. Se denominan así, en la medida que se prestan a cada suscriptor o usuario con conexión propia e individual. Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento. Rehabilitación: Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento. Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de material granular nuevo o existente, o la colocación de capas de mejoramiento estructural. Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales y dimensionamiento estructural necesarios. La profundidad de la intervención será máximo hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica, y no se considera la intervención de redes. Requisitos Habilitantes: Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de organización de los proponentes que se les exige para la participación en el proceso de selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor. LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 SDA: Secretaria Ambiente. Distrital de SDM: Secretaria Movilidad. Distrital de Sección vial: La sección vial es la representación gráfica de la vía que esquematiza, en el sentido transversal al eje, sus componentes estructurales y de amoblamiento típicos. SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.colombiacompra.gov.co SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. T Transporte: El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. Existen dos tipo de transporte, el público y el privado. U UEAMV o UMV: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ó Unidad de Mantenimiento Vial. Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de acuerdo con la distribución de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución de las actividades descritas en el documento de acuerdo de la unión temporal para el cumplimiento de este proceso. V Vías: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales. Vía Peatonal: Son áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito Página 99 de 100 exclusivo de peatones donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. Vía urbana: Es un espacio urbano lineal de uso público, destinado a la circulación de vehículos, personas y LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-CABLE-2014 animales. Tiene transito subordinado dentro de las ciudades en todos los sectores, como lo son los residenciales, industriales, comerciales y otros usos. Página 100 de 100
© Copyright 2024