1. Bienes raíces

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Bases para la Licitación Publica Nacional P4LNO00086
Que se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de
Carácter PRoductivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Licitación Pública Nacional P4LNO00086 de Obra Pública para la celebración de un
contrato de Obra Pública a PRecios Unitarios y Tiempo Determinado.
El objeto de la licitación es:
INSTALACION DE LÍNEA DE SALIDA DE RESERVOIR’S DE BOMBAS A
DESFOGUE
DE
LAS
PLANTAS
HIDRODESULFURADORA
Y
REFORMADORA DE GASOLINA NO. 2 “HDS-RR-2” DE LA REFINERIA ING.
ANTONIO M. AMOR EN SALAMANCA, GTO.
Nombre y Dirección de la Convocante:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ubicada en calle Tierra Blanca No. 400, Col. Bellavista, Salamanca, Gto., C.P. 36730, TEL. 01-464-64-72737, FAX 01464-64-89484,
con
el
teléfono
número
(464)
6472737
Ext.
33107
y correo
electrónico
[email protected]
Nomenclatura empleada en estas bases:
Para los efectos de las Presentes bases de licitación se entenderá por:
PM: Petroleos Mexicanos[la convocante].
DOF: Diario Oficial de la Federación.
LPR: Ley de Petróleos Mexicanos.
RLPR: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
DAC´s: Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las
Actividades Sustantivas de Carácter PRoductivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
OIC: Órgano Interno de Control en PR.
DA: Documento Administrativo
DP. Documento PRecalificación
DT. Documento Técnico
DE. Documento Económico
DI. Documento Informativo
STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
Documentos que integran las bases de la licitación
1
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Secciones y anexos
Sección I: Instrucciones.
Anexo 1: Solicitud de inscripción a la licitación
Anexo 2: Formato de PReguntas para Junta de Aclaraciones.
Sección II: Información general del Proyecto.
SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA.
Parte I
Documentación distinta de la parte técnica y económica de la PRopuesta
Parte II
Contenido de la PRopuesta Técnica
Parte III
Contenido de la PRopuesta Económica
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
IV.1
Criterios de Evaluación Técnica
IV.2
Criterios de Evaluación Económica
IV.3
Mecanismo de Adjudicación
SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Modelo de Contrato
Formatos para Contratación
2
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Sección I: Instrucciones.
Índice de las Instrucciones de la licitación
Apartado
Concepto
Introducción
1.-
Descripción general de la obra.
2.-
Plazo, lugar de ejecución de la obra, tipo de contrato y ejercicios fiscales.
3.-
Condiciones de PRecio, moneda en que se cotizará, anticipos y remuneración.
4.-
Visita al sitio.
5.-
Junta de Aclaraciones.
6.-
Modificaciones a la convocatoria y a las bases de la licitación.
7.-
Reglas para la participación de los licitantes.
8.-
PReparación y PResentación de las PRopuestas.
9.-
Acto de PResentación y apertura de las PRopuestas.
10.-
Evaluación de las PRopuestas [criterios de evaluación].
11.-
Causales de desechamiento.
12.-
Criterios de adjudicación.
13.-
Cancelación de licitación.
14.-
Suspensión de la licitación.
15.-
Licitación desierta.
16.-
Fallo.
17.-
Formalización del contrato.
18.-
Devolución de PRopuestas desechadas.
19.-
Información confidencial de los licitantes.
20.-
Testigo Social.
21.-
Inconformidades.
22.-
Penalizaciones y Retenciones.
23.-
Garantías
24.-
Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.).
25.-
Compromiso de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
26.-
Contratación de Extranjeros.
3
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
27.-
PRograma de Cadenas PRoductivas.
28.-
Bitácora Electrónica.
29.-
Artículo 32-Ddel Código Fiscal de la Federación y las disposiciones aplicables de la
Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de conformidad con los Artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 53 fracción I de su Reglamento,
las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios
de las Actividades Sustantivas de Carácter PRoductivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y
demás disposiciones aplicables, Petroleos Mexicanosa través de la Gerecia de Contrataciones para Procesos de
Petroleos Mexicanos de la Direccion Corporativa de Procura y Abastecimiento emite las Presentes Bases de la
licitación, de acuerdo a lo siguiente:
4
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES.
Introducción
Información a considerar en las Presentes bases de la licitación.
La Presente licitación se realiza bajo la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las “Disposiciones
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, y demás
disposiciones aplicables.
Queda asentado para todos los efectos legales, que ni el Proceso de licitación a que se refieren estas bases ni el
contrato que en su caso se adjudique como resultado de dicho Proceso, implican compromiso alguno de PR en
relación con la Producción, explotación, extracción, uso y destino de los hidrocarburos que en su caso se
Produzcan, los cuales son Propiedad exclusiva de la nación mexicana.
Toda la información que se genere de la Licitación formará parte de las Bases y se publicará en la página
electrónica de PR; dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los licitantes, por lo que será
responsabilidad de éstos revisar, conocer, analizar y considerar dicha información durante todas las etapas del
Proceso de Licitación.
Formas de participación en la licitación.- En esta licitación solamente se podrá participar en forma Presencial,
por lo que los licitantes deberán Presentar personalmente sus ofertas y no podrán remitirlas en forma electrónica.
Lo anterior, hasta en tanto se desarrolla y entra en operación el sistema para conducir los Procedimientos de
contratación por medios electrónicos, Petroleos Mexicanos publicará en sus portales de internet las convocatorias,
bases de licitación y fallos correspondientes. De igual manera, Petroleos Mexicanos continuará dando a conocer
por medios electrónicos sus requerimientos de contratación.
Impedimentos para participar en la licitación.- No podrán Presentar Propuesta ni celebrar contratos en la
licitación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren el
Artículo 53 fracción V de la LPR, así como el Artículo 12 de las DAC´s .
En el caso que un licitante Presente Propuesta por sí mismo o como parte de un grupo que Presenta una
Propuesta conjunta, no podrá Presentar otra Propuesta.
Ingreso al Domicilio de la Convocante.- La persona física que asista por su Propio derecho, o en representación
de una persona moral a los actos de juntas de aclaraciones, de PResentación y apertura de PRoposiciones, y
otros actos públicos relacionados con esta licitación, para ingresar al Domicilio de la Convocante en donde se
llevarán a cabo dichos actos del PRocedimiento de contratación, deberá entregar en el control de acceso, una
identificación oficial con fotografía,[permitiéndose credencial de elector, pasaporte, cédula PRofesional o cartilla
del Servicio Militar Nacional], por lo que se le recomienda Prever su asistencia por lo menos con dos
identificaciones oficiales de las ya mencionadas, y Presentarse con 30 minutos de antelación a dichos actos, con
la finalidad de cumplir oportunamente con el trámite de registro lo que les permitirá ingresar al edificio.
Observadores.- Las cámaras, colegios, asociaciones Profesionales, organizaciones no gubernamentales y en
general cualquier persona interesada, pueden asistir a los actos públicos de esta licitación, en calidad de
observadores, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos.
5
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Cronograma del Procedimiento de Contratación
Actos
Fecha
Publicación de la convocatoria:
14 de Octubre de 2014
Visita al sitio de los trabajos:
17 de Octubre de 2014
Junta de aclaraciones
18 de Octubre de 2014
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION
A LA LICITACION
Presentación
Propuestas
y
apertura
Acto de fallo de la licitación:
Hora
de
24 de Octubre de 2014
27 de Octubre de 2014
31 de Octubre de 2014
Diario Oficial de la Federación y
Página
de
Internet:
www.pemex.com
09:00
Area de Contratacion
de Obra Publica de la
Refinería Ing. Antonio
M.
Amor
de
Salamanca, Gto.
09:00
Area de Contratacion
de Obra Publica de la
Refinería Ing. Antonio
M.
Amor
de
Salamanca, Gto.
14:00
Area de Contratacion
de Obra Publica de la
Refinería Ing. Antonio
M.
Amor
de
Salamanca, Gto.
09:00
Area de Contratacion
de Obra Publica de la
Refinería Ing. Antonio
M.
Amor
de
Salamanca, Gto.
11:00
Area de Contratacion
de Obra Publica de la
Refinería Ing. Antonio
M.
Amor
de
Salamanca, Gto.
Formalización del contrato
06 de Noviembre de 2014
Inicio de los Trabajos
06 de Noviembre de 2014
Plazo de ejecución
Lugar
35 días naturales
La visita a las instalaciones y la(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas 1 del Área de
Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto., Ubicada en calle Tierra
Blanca No. 400, Col. Bellavista, Salamanca, Gto., C.P. 36730 Edifio Anexo.
La Presentación y apertura de Proposiciones, la notificación de fallo y la formalización del contrato se llevarán a
cabo en la sala de Juntas 1 del Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en
Salamanca, Gto., Ubicada en calle Tierra Blanca No. 400, Col. Bellavista, Salamanca, Gto., C.P. 36730 Edifio Anexo.
Consulta de Bases: Las bases de la licitación estarán disponibles en forma electrónica en la dirección:
www.pemex.com, en la opción suministros, minisitio Transparencia en suministros, para que los interesados en
participar obtengan información, revisen las bases, desde la fecha de publicación de la convocatoria, y hasta la
fecha límite de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerlas oportunamente durante
ese periodo.
Inscripción de Licitantes.- Las personas interesadas en participar como licitantes en la Presente licitación,
deberán inscribirse en el mismo, entregando en el domicilio de la convocante, el escrito en el que expresen su
interés en participar en esta licitación por sí o en representación de un tercero, así como manifestación bajo
Protesta de decir verdad relativa a los datos generales del interesado y en su caso, del representante; podrán
6
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
utilizar el Anexo 1 de la Sección I para solicitud de inscripción a la licitación, anexando a dicha manifestación la
documentación siguiente:
a).-Copia simple legible de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes o su equivalente para el caso de
personas extranjeras.
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:
INSTALACION DE LÍNEA DE SALIDA DE RESERVOIR’S DE BOMBAS A DESFOGUE DE LAS PLANTAS
HIDRODESULFURADORA Y REFORMADORA DE GASOLINA NO. 2 “HDS-RR-2” DE LA REFINERIA ING.
ANTONIO M. AMOR EN SALAMANCA, GTO.
2.-PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, TIPO DE CONTRATO Y EJERCICIOS FISCALES.
I.
El plazo de ejecución de la obra es de 35 (TREINTA Y CINCO) días naturales.
II.
El lugar de ejecución de la obra, se llevarán a cabo, al interior de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en
Salamanca, Gto.
III.
Tipo y alcance del contrato, el contrato que resulte de la Presente licitación, será de Obra a PRecios
Unitarios y Tiempo Determinado.
El alcance del contrato, la descripción completa y detallada, características, instrucciones e indicaciones para la
contratación requerida, así como las cantidades, unidades de medida y descripciones por partida/concepto,
están descritas en la Sección II de las Presentes bases de licitación.
IV.
Ejercicios fiscales.
El contrato que resulte de esta licitación abarcará el ejercicio fiscal 2014.
Oficio Plurianualidad: NO APLICA.
Unidad de Inversión: D2300401BA900
Asignación Presupuestal para el Primer ejercicio: OFICIO DCF-SPP-130-2014 DE FECHA 25 DE ABRIL DE
2014.
3.- CONDICIONES DE PRECIO, MONEDA EN QUE SE COTIZARÁ, ANTICIPOS Y REMUNERACIÓN.
I.
Condiciones de PRecio.
Los Precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado [I.V.A.].
Los Precios deberán calcularse y expresarse con dos decimales.
II.
Moneda en que se cotizará.
Las Propuestas de los licitantes deberán ser Presentadas en Moneda Nacional
III.
Anticipos.
No se otorgara anticipo
IV.
Remuneración.
Los pagos se efectuarán en: Moneda Nacional.
Periodicidad de Pago: Estimaciones (mensuales) de trabajos ejecutados. Los pagos se efectuarán
dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la autorización de la factura.
7
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
El monto, la facturación, las condiciones y forma de pago y lo relativo a pagos en exceso se realizarán
conforme a lo establecido en la cláusula Cuarta del modelo de contrato, el cual forma parte integrante
de estas bases de licitación.
V.
Mecanismos de Revisión y Ajuste a la Remuneracion
PETROLEOS MEXICANOS Con base en los artículos 60 penúltimo párrafo 61 fracción III de la Ley de
Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su reglamento, podrá realizar ajustes a las remuneraciones
del PResente contrato por los siguientes supuestos:
I.
La variación de Precios de mercado de los insumos
Los ajustes por variación de Precios de mercado de los insumos que forman parte de la remuneración
se basarán en las siguientes variables:
VARIACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS
El Procedimiento deberá considerar lo siguiente:
a) Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya Producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al PRograma de
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, conforme
al PRograma convenido;
b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se Presenten durante la
ejecución de los trabajos, el mes de origen de éstos será el correspondiente al acto de Presentación y
apertura de Proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;
c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los
índices de Precios Productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que
determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuando los índices que requieran tanto el
CONTRATISTA como PETROLEOS MEXICANOS, no se encuentren dentro de los publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PETROLEOS MEXICANOS Procederá a calcularlos en
conjunto con el CONTRATISTA conforme a los PRecios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas
ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
d) Los Precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su PRoposición, tomando
como referencia el costo porcentual Promedio de captación del mes de origen y el correspondiente al
mes que se vaya a analizar.
e) Una vez aplicado el Procedimiento respectivo y determinado los factores de ajuste, éstos se
aplicarán al importe de las estimaciones generadas.
f)
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo Programado, por causa imputable al
CONTRATISTA, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al PRograma convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes
en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo
supuesto se aplicará este último.
El Procedimiento se determinará de conformidad con lo siguiente:
Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y
equipo de construcción de todos los Precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra;
Se determinarán los importes que resulten de la aplicación de los índices a los insumos que intervienen
en los Precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el importe de esos insumos en el periodo
de ajuste, entre el importe de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de
Presentación y apertura de Proposiciones;
Se incluye las bases de usuario el mecanismo de revisión y ajuste de remuneración como Anexo “MR”.
VI.
Capital Contable.
El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $ 2,070,000.00 M.N.
(DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
4.-VISITA AL SITIO.
8
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
La visita al sitio se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar establecida en el “Cronograma del Procedimiento de
licitación" de estas bases de la licitación.
La visita será coordinada por el Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor
en Salamanca, Gto. en Salamanca, Gto., los licitantes que asistan no podrán hacer uso de cámaras fotográficas
o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radio localizadores. Así mismo, las
personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y
deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga con pantalón u overol, ambos de algodón de color
naranja, casco PRotector con barbiquejo, zapatos tipo industrial con casquillo, lentes de seguridad y Protectores
auditivos.
Los licitantes deberán considerar que la transportación, hospedaje y cualquier gasto que sean erogados para
llegar al lugar donde iniciará la visita al sitio, serán por su cuenta.
La asistencia de los licitantes a la visita al sitio no será obligatoria, pero en caso de no asistir, los licitantes aceptan
con el sólo hecho de participar en la licitación, que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por ese motivo.
Las Preguntas derivadas de esta visita, se entregarán personalmente, por escrito conforme al formato del Anexo 2
de la Sección I de estas bases y en archivos de texto magnéticos en formato Word, en el Área de Contratación
de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto. en Salamanca, Gto., a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, adjuntando
copia de su registro de participación., además podrán ser enviadas por medios electrónicos al correo
[email protected], a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a
realizar la junta de aclaraciones, adjuntando copia de su registro de participación.
5.-JUNTA DE ACLARACIONES.
5.1.- Consideraciones Generales:
El acto será Presidido por el servidor público designado por la convocante designado por la convocante (facultado
y designado por la Gerecia de Contrataciones para Procesos de Refinacion), quién podrá ser asistido por los
representantes de las áreas que se consideren necesarias.
Solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas, las personas [físicas o morales], que se
hayan inscrito, lo cual deberá acreditarse con copia del comPRobante de inscripción (Anexo 1 de la Sección I); en
caso contrario se les permitirá su asistencia registrándose, sin poder formular Preguntas ni intervenir en cualquier
forma.
Los actos de junta de aclaraciones se llevarán a cabo en la dirección:Calle Tierra Blanca No. 400, Col. Bellavista,
Salamanca, Gto., C.P. 36730 Edifio Anexo en la Sala de Juntas 1 del Área de Contratación de Obra Pública de
la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.
En la fecha, hora y sala indicadas en el “Cronograma del Procedimiento de Contratación”, de estas bases.
Las dudas, planteamientos y solicitudes de aclaraciones de los licitantes relacionadas con las bases de la
licitación, se resolverán de manera clara y objetiva. Y se entregarán personalmente, por escrito conforme al
formato del Anexo 2 de la Sección I de estas bases y en archivos de texto magnéticos en formato Word, en el
Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto., a más
tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones,
adjuntando copia de su registro de participación, además podrán ser enviadas por medios electrónicos al
correo [email protected], veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la
junta de aclaraciones., adjuntando copia de su registro de participación.
La asistencia a las juntas de aclaraciones por parte de los licitantes será de su estricta responsabilidad.
Las actas de las juntas de aclaraciones, se pondrán al finalizar dichas juntas, a disposición de los licitantes que no
hubiesen asistido, para efectos de su notificación, en la página de Internet: www.ref.pemex.com, en la opción
suministros, mini sitio Transparencia en suministros, ya que será de su exclusiva responsabilidad consultar y
obtener dichos documentos, siendo éste el único medio para obtenerlas.
9
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.2.- Junta de Aclaraciones para Bases de Licitación:
Se realizará la junta de aclaraciones en la fecha, hora y lugar establecido en el Cronograma del PRocedimiento de
Contratación y solamente podrán formular cuestionamientos o expresar sus dudas relacionadas con las bases de
licitación, los licitantes que se hayan inscrito para esta Licitación y Presenten el escrito en el que exprese su
interés en participar en esta Licitación.
El servidor público que Presida la junta de aclaraciones en su caso, podrá convocar a ulterior(es) junta(s) en razón
de la complejidad y del número de Preguntas recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación,
informando a los licitantes la hora, fecha y lugar en la que se llevará(n) a cabo.
Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las Preguntas, se dará inmediatamente oportunidad a los
licitantes para que formulen las Preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El
servidor público que Presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de Preguntas, informará a los
licitantes si éstas serán contestadas en ese momento.
Una vez concluida la última junta de aclaraciones, no se dará respuesta a ninguna solicitud de aclaración enviada
por los licitantes, posterior a dicho acto.
Las Preguntas recibidas con posterioridad, por resultar extemporáneas, no serán contestadas y se integrarán al
expediente respectivo, excepto que la convocante estime conveniente para el Proceso, Programar una nueva
reunión para ello.
En el caso de existir adecuaciones estas serán asentadas en el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones y formará(n)
parte de la versión final de las bases de licitación, por lo que deberán ser tomadas en cuenta por los licitantes para
la elaboración de sus Proposiciones, ya que la evaluación de las mismas se realizará considerando la versión final
de las bases de licitación.
6.-MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
PM podrá modificar los requisitos, documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases de licitación en la forma dispuesta en las mismas, lo cual invariablemente deberá ser
comunicado a los licitantes, difundiendo tales modificaciones durante la(s) junta(s) de aclaraciones o a través de
los mismos medios utilizados y bajo las mismas condiciones para su publicación.
Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su PRopuesta todas las modificaciones a la convocatoria
o a éstas bases de licitación, mismas que quedarán plasmadas en la versión final de las bases de licitación.
Versión final de las bases.
La convocante en la última junta de aclaraciones podrá poner a disposición de los licitantes la versión final de las
bases de licitación, en forma electrónica, misma que también podrán obtener directamente del portal de Internet en
la dirección siguiente: www.ref.pemex.com, en la opción suministros, mini sitio Transparencia en suministros, es
responsabilidad del licitante obtener un ejemplar de la versión final de las bases de licitación, siendo este el único
medio para obtenerla.
7.-REGLAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.
7.1.- Forma de Participación.
La participación de los licitantes en cualquier acto público de este Proceso de contratación, será en forma
Presencial, para lo cual Presentarán sus Propuestas técnica y económicas por escrito [a máquina o en impresión
por computadora], en sobre cerrado, en original, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras y con firma autógrafa
del apoderado o representante legal acreditado o representante común para el caso de Propuestas conjuntas,
cada uno de los documentos que integren la Propuesta.
Los licitantes, en la Preparación de sus Propuestas, deberán utilizar los formatos que se entregan como parte de
estas bases, o bien, en sus formatos, siempre y cuando éstos contengan toda la información requerida y
Preferentemente en el orden señalado.
10
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
A fin de facilitar el Proceso de evaluación de las Propuestas, se recomienda que las Propuestas técnica y
económica se entreguen con sus hojas Preferentemente foliadas, también solicitamos sea entregado en forma
electrónica en formato Word o Excel los Anexos DE-1, DE-8, DE-9, DE-10, DE-11, DE-12, DE-13.
En esta licitación no se aceptará el envío de Propuestas por medios electrónicos, servicio postal, mensajería o
correo electrónico.
Un licitante no podrá Presentar más de una Propuesta en esta licitación.
7.2.- Idioma:
Las Propuestas deberán Presentarse en idioma español, los catálogos técnicos y folletos que expresamente se
soliciten en estas bases de licitación, podrán ser Presentados en idioma inglés, con una traducción simple al
español.
7.3.- Subcontratación
PARA ESTA OBRA EL LICITANTE GANADOR PODRÁ SUBCONTRATAR EL SERVICIO DE
RADIOGRAFIADO, LÍQUIDOS PENETRANTES Y LA CONFIGURACIÓN DE LAS SEÑALES EN EL SISTEMA
DE CONTROL Y LA INSTRUMENTACIÓN.
EL SUBCONTRATISTA PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS SEÑALES EN EL SISTEMA DE CONTROL Y LA
INSTRUMENTACIÓN DEBE DEMOSTRAR, LA CAPACIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO A SU CARGO ASÍ
COMO LA EXPERIENCIA TÉCNICA EN LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE NIVEL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES PRESENTANDO EN SU PROPUESTA TÉCNICA FINIQUITOS DE CONTRATOS O ACTAS
DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS QUE COMPRUEBEN EL HABER REALIZADO ESTE TIPO DE
TRABAJOS EN OTRAS EMPRESAS O REFINERÍAS DEL PAÍS Y/O ESTAR APROBADOS Y AUTORIZADOS
POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS. TAMBIÉN DEBE PRESENTAR EL CURRÍCULUM DEL PERSONAL
QUE INTERVENDRÁ EN LOS TRABAJOS Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, COMO
CERTIFICACIONES, CURSOS, DIPLOMAS, ETC. EL INCUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ CAUSAL DE
DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
7.4.- Presentación de Propuestas Conjuntas.
Dos o más personas, que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 53,Fracción
V de la LPR, y 12 de las DAC´s, podrán Presentar conjuntamente una Propuesta (consorcio) en esta licitación sin
la necesidad de constituir una persona jurídica distinta de dichas personas, de acuerdo a lo siguiente:
•
Bastará con la inscripción de una sola de las empresas que forme parte del consorcio
•
Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio, un convenio de Propuesta conjunta
de acuerdo a lo establecido en el Formato DT-15 incluido en la Parte II de la Sección III de estas bases de
licitación. Dicho convenio deberá ser firmado por los representantes legales acreditados de cada una de
las personas integrantes del grupo que Presentan la Propuesta conjunta. El convenio formará parte del
contrato que en su caso se adjudique.
•
La Propuesta deberá contener firma autógrafa del rePResentante común que haya sido designado por los
integrantes del consorcio en el convenio.
•
Cuando la Propuesta conjunta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el representante legal
de cada una de las personas participantes en la Propuesta, a quienes se considerará para efectos del
PRocedimiento y del contrato, como responsables solidarios.
•
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la Propuesta conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad para dar cumplimiento a las obligaciones Previstas en el convenio de Propuesta
conjunta, siempre y cuando en la nueva sociedad se mantengan las responsabilidades de dicho convenio.
7.5.- Contenido Nacional
11
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Para la Presente obra se establece de acuerdo a los Procedimientos de contratación de Proyectos integrados
mayores, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo de Compras del Sector Público, Anexo
1001.2b Notas Generales, Lista de México, Numeral 6, un Porcentaje de Contenido Nacional mínimo del 4%
(cuatro porciento), debiendo acreditarse su integración nacional.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se establece la obligación expresa de que los licitantes manifiesten bajo
Protesta de decir verdad, el porcentaje de contenido nacional que cumplirán, el cual deberá ser 4% (cuatro
porciento), establecido en el párrafo anterior y que a su vez, los materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente, que integren el contenido nacional exigido del Proyecto, cumplirán con lo establecido.
En apego a lo indicado en el segundo párrafo del Artículo Décimo Tercero de los Artículos Transitorios de la Ley
de Petróleos Mexicanos.
La manifestación bajo Protesta de decir verdad a que se refiere el párrafo anterior podrá ser Presentada en el
formato DT-8, incluido en la Parte II Contenido de la PRopuesta Técnica de la Sección III de las Presentes bases.
Asimismo, el licitante requerirá a su fabricante o Proveedor de bienes, por tratarse de obra pública, utilizando el
formato DT-9, incluido en la Parte II Contenido de la Propuesta Técnica de la Sección III de las Presentes bases,
en el que manifieste bajo Protesta de decir verdad, que los bienes que suministrará a dicho licitante, en caso de
resultar adjudicado, para integrar el porcentaje de contenido nacional de la obra, serán fabricados en los Estados
Unidos Mexicanos y contarán con el porcentaje de contenido nacional requerido.
El licitante ganador, requerirá a su (s) Proveedor (es) a la entrega de los bienes, únicamente para efectos
informativos y estadísticos, un escrito en formato libre mediante el cual manifiesten bajo Protesta de decir verdad
el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes
entregados en el Procedimiento de contratación respectivo.
El licitante ganador remitirá a PM los escritos respectivos a los que se refiere el párrafo anterior, además de
considerar lo establecido en el Anexo “DT-8” y “DT-9” (Calculo y Declaración del Grado de Integración
Nacional).
8.- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
8.1.-La PRopuesta estará integrada por la Propuesta técnica y la Propuesta económica, según se describe más
adelante, las cuales podrán estar contenidas en carpeta(s) o folder(s), respectivamente y deberán ser entregadas
en sobre cerrado por separado, en el lugar, fecha y hora señalados en el “Cronograma del PRocedimiento de
Contratación” de estas bases de licitación o en el acta de la última junta de aclaraciones que se celebre,
identificado por el frente, PReferentemente como a continuación se indica:
Propuesta (Técnica o Económica)
[Nombre o razón social del licitante]
Licitación Pública Nacional de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. P4LNO00086
Es conveniente que se Presenten estas PRopuestas siguiendo el orden que a continuación se indica, y foliadas.
Se aclara que de no Presentarlas en carpeta o folder, o no seguir el orden señalado o no foliar las hojas de la
PRopuesta, no serán motivos de desechamiento, sin embargo, sí es conveniente que lo hagan así por PRincipio
de orden y para la mejor conducción del Procedimiento de la licitación.
8.2.- Propuesta técnica:
Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la PRopuesta técnica,
debiendo integrarse Preferentemente dentro de una carpeta o fólder [engargolada o con argollas] con
12
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte II Contenido de la PRopuesta Técnica de la
Sección III, de las bases de licitación.
8.3.- Propuesta económica:
Dentro del sobre correspondiente debe incluirse debidamente separada e identificada, la Propuesta económica,
debiendo integrarse Preferentemente dentro de una carpeta o fólder [engargolada o con argollas], con
separadores, y conteniendo los documentos solicitados en la Parte III Contenido de la PRopuesta Económica de la
Sección III, de las bases de licitación.
9.- EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE
LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
I. El acto será Presidido por el servidor público designado por la convocante designado por la convocante
(facultado y designado por la Gerecia de Contrataciones para Procesos de Refinacion), quien será la única
persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del acto y se llevará a cabo en el
domicilio de la convocante señalado en estas bases de licitación, y en el lugar y hora señalados en el
“Cronograma del PRocedimiento de Contratación” de estas bases de licitación.
II. Con el objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes en el acto de Presentación y apertura de
Propuestas, los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato
electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.
III. Los licitantes son los únicos responsables de que la documentación requerida en esta etapa del Proceso de
licitación sea entregada en tiempo y forma en el acto de Presentación y apertura de Propuestas.
IV. La hora del inicio de este acto, estará sincronizada con la hora de la página electrónica
www.cenam.gob.mx/hora_oficial/ o con la hora de Telmex marcando el numero 030.
V. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de Presentación y apertura de Propuestas, no se permitirá
el acceso a ningún licitante ni observador, y se registrarán los asistentes. Una vez iniciado el acto de
PResentación y apertura de PRopuestas a la hora señalada, no se recibirán las Propuestas de los licitantes
que lleguen después de la hora señalada, por lo que se recomienda a los participantes que se Presenten
con 30 minutos de anticipación a la hora establecida, considerando el tiempo requerido para registrarse y
obtener su acceso al domicilio de la convocante.
VI. Una vez recibidas las PRopuestas en sobre cerrado, el servidor público facultado por la convocante para
PResidir el acto, PRocederá a la apertura de las mismas y realizará una revisión cuantitativa, verificará que
las PRopuestas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, en el caso de que algún
licitante omitiere la PResentación de documentos en su PRopuesta, o les faltare algún requisito, ésta no
será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el acta de entrega y
apertura de PRopuestas, de documentos que integran la PRopuesta técnica, que al efecto se recabe para
cada licitante. Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación de las PRopuestas técnicas y
económicas, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, de conformidad con los
criterios de evaluación establecidos en la sección IV de esta bases de licitación, así como en su caso, a la
omisión de los mismos, y el resultado de dichas revisiones o análisis se dará a conocer en el acto de fallo de
la licitación en el que se de a conocer el resultado técnico y apertura de PRopuestas económicas
correspondiente. La determinación de la convocante sobre el cumplimiento de una PRoposición con los
requisitos de la convocatoria a la licitación se basará sólo en los documentos PResentados, sin considerar
ningún otro tipo de evidencia externa.
VII. Recibidas las Propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que se deberán considerar vigentes dentro del Procedimiento de licitación hasta la conclusión
del mismo.
VIII. Se verificarán las Propuestas recibidas y se hará constar en el acta la documentación Presentada, sin entrar
en el análisis detallado de la misma.
13
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
IX. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Presentación y apertura de las
Propuestas. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a disposición para efectos de notificación, a
los licitantes que no hubiesen asistido en las oficinas de la convocante, siendo de su exclusiva
responsabilidad obtenerla y enterarse de su contenido, la falta de firma de algún licitante, no invalidará su
contenido y efectos, en dicha acta se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el resultado de
la licitación.
X. De entre los licitantes que hayan asistido, estos podrán elegir a cuando menos uno o a todos, que en forma
conjunta con el servidor público que PM designe, rubricarán el Programa calendarizado de ejecución de
obra y el catalogo de conceptos solicitados en los Formatos DE-1 y DE-8, de la Parte II Contenido de las
Propuestas Técnica y Económica de la Sección III de las Bases de Licitación.
XI. En caso que los licitantes no se pongan de acuerdo para elegir al menos a un licitante para rubricar los
documentos antes citados, el servidor público que PReside el acto elegirá a cuando menos un licitante para
que los rubrique.
XII. El documento en que conste el recibo de los documentos que integran las Propuestas técnica y económica
de cada licitante, formará parte del acta de Presentación y apertura de Propuestas.
10.-EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS [CRITERIOS DE EVALUACIÓN].
La convocante evaluará las PRopuestas utilizando los criterios de evaluación establecidos en la sección IV de
estas bases. Únicamente serán evaluadas económicamente las PRopuestas que hayan sido determinadas
solventes técnicamente. En todos los casos la convocante verificará que las PRopuestas cumplan con los
requisitos solicitados en la convocatoria y las PResentes bases de licitación, elaborando una justificación que
determine la solvencia de la PRopuesta ganadora y el desechamiento de PRopuestas.
Las condiciones que tengan como PRopósito facilitar la PResentación de las PRopuestas para agilizar los actos
de la licitación no será motivo para desechar sus PRopuestas.
La evaluación de las PRopuestas se hará por el método siguiente:
Por Precio más bajo. El cual consiste en verificar que la PRopuesta solvente económicamente más conveniente
para Pemex Refinación, será aquella que dentro de las que resultaron solventes, haya PResentado el monto más
bajo.
11.-CAUSALES DE DESECHAMIENTO.
Durante la evaluación a detalle de las PRopuestas, es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de
los requisitos establecidos en las bases de la PResente licitación, que afecte directamente la solvencia de las
PRopuestas, conforme a los criterios de evaluación que se establecen en la Sección IV de estas bases de
licitación.
Además de lo anterior, se consideran causas para el desechamiento de las Propuestas, las siguientes:
I.
La Presentación incompleta, ilegible o la omisión de cualquier documento o información requerida en estas
bases de licitación, que afecte directamente la solvencia de las Propuestas.
II.
Que las Propuestas estén condicionadas, Presenten correcciones, tachaduras, enmendaduras, o sean
similares en su documentación de dos o más participantes.
III.
El incumplimiento de las condiciones técnicas y económicas requeridas por PM [considerando la versión
final de las bases de licitación].
IV.
En caso de que una persona Presente Propuesta por sí misma o como parte integrante de un grupo, no
podrá Presentar Propuesta como parte integrante de otro grupo. La Presentación de Propuestas en
contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las Propuestas en que intervenga la misma
persona.
14
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
V.
Que PM tenga conocimiento de que el licitante se ubica en alguno de los supuestos señalados en los
artículos 53 fracción V de la LPR, así como lo establecido en el artículo 12 de las DAC.
VI.
No considerar en su caso, las aclaraciones y/o modificaciones efectuadas a las bases de licitación en la(s)
junta(s) de aclaraciones.
12.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Mecanismo de Adjudicación:
Las PRopuestas que resulten solventes técnicamente, se someterán a un mecanismo de adjudicación de acuerdo
a lo siguiente:
De conformidad con las disposiciones de los artículos 55 fracción III, inciso h), de la Ley de Petróleos Mexicanos y
30 de las DAC, el método de evaluación y comparación de PRecios que Petroleos Mexicanosutilizará para el
PRoceso de licitación.
El Método de Evaluación solicitado por el Área Administradora del Proyecto para las Proposiciones es BINARIO
(CUMPLE o NO CUMPLE).
Pemex Refinación, en adelante “LA CONVOCANTE”, hará la evaluación técnica y económica detallada de las
PRopuestas aceptadas, de conformidad con los criterios de evaluación que se establecerán en las bases de
licitación que es por ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SOLVENCIA ECONÓMICA MÁS BAJA, PRevio
cumplimiento técnico y tiempo de entrega requerido.
La evaluación técnica y económica de las Propuestas aceptadas se realizará en forma detallada, y deberá
considerar, lo establecido en la Sección IV “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE
ADJUDICACIÓN”, IV.1 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”, IV.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ECONÓMICA” y IV.3 “MECANISMO DE ADJUDICACIÓN” de las Presentes bases.
13.- CANCELACIÓN DE LICITACIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 37, de las DAC´s, PM podrá cancelar la licitación, por cualquier
causa.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la convocante cubrirá a los licitantes los gastos no
recuperables que, en su caso, Procedan, limitándose a los siguientes conceptos:
I.
Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los
trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de Presentación y apertura de las Propuestas, al fallo de
licitación, y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el
Procedimiento;
II.
Costo de la Preparación de la Propuesta que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del
personal técnico, Profesional y administrativo que participó en forma directa en la PReparación de la
PRopuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilización del equipo de oficina y
fotocopiado.
14.-SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.
La Secretaria de la Función Pública, podrá ordenar la suspensión de la licitación, en cuyo caso, PM lo hará del
conocimiento de los licitantes.
15.-LICITACIÓN DESIERTA.
PM Procederá a declarar desierta la licitación cuando:
I.
No se Presenten Propuestas;
II.
Las Propuestas Presentadas no reúnan los requisitos solicitados;
III.
Las Propuestas económicas no resulten aceptables, o
15
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
IV.
Se Presente alguna otra causal o supuesto expresamente Previsto en estas bases de licitación.
16.-FALLO.
La fecha de notificación de fallo podrá anticiparse o diferirse; lo cual se hará del conocimiento de los licitantes por
escrito, utilizando en su caso, medios electrónicos.
El fallo del Procedimiento se dará a conocer en junta pública en la fecha señalada en el Cronograma del
PRocedimiento de Contratación, o en la fecha establecida por la convocante durante el desarrollo de esta
licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran Presentado Propuesta, entregándoseles
copia del mismo, para lo cual se levantará el acta correspondiente que será firmada por los asistentes, sin que la
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma,adjunto al acta de notificación de fallo se
entregará copia del fallo, a los licitantes que hubieran Presentado Propuesta,mismo que contendrá las razones y
fundamentos por las que las Proposiciones fueron aceptadas o desechadas.
El acta de notificación de fallo se pondrá a disposición de los que no hayan asistido, a través de la página de
Internet: www.ref.pemex.com, el mismo día en que se emita para efectos de su notificación y será de su exclusiva
responsabilidad consultar y obtener dichos documentos, siendo este el único medio para obtenerlas.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La notificación del fallo obligará a la convocante y a la(s) persona(s) a quien(es) se haya(n) adjudicado, a firmar el
contrato dentro del plazo establecido en el Cronograma del Procedimiento de Contratación o bien en la fecha hora
y lugar establecido que se hubiese señalado en el acta correspondiente al fallo de la licitación.
El licitante ganador, Previo a la formalización del Contrato, deberá Presentar original o copia certificada para su
cotejo y copia simple para su archivo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y
personalidad jurídica y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, de acuerdo y
como se establece en el Formato DA-4 de estas bases. Dicha documentación deberá Presentarse ante la
Convocante en días hábiles y en el horario comprendido de las 09:00 horas a las 14:00 horas en las oficinas de
la Convocante, Preferentemente dentro del Primer día hábil posterior a la notificación del fallo.
Si la Convocante, Previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en
el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que
resultó adjudicada, ésta se abstendrá de formalizarlo y PRocederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública
la documentación de los hechos Presumiblemente constituidos de infracción por la falta de formalización del
contrato, por causas imputables al licitante ganador. El licitante ganador, que injustificadamente y por causas
imputables a él, no se Presentara a firmar el Contrato, dentro del plazo descrito con anterioridad, y una vez
agotado dicho plazo, perderá el derecho a formalizarlo y se hará acreedor a las sanciones señaladas por el
artículo 59 de la LPR.
En el caso de Propuestas conjuntas, si algún miembro del grupo se negara a firmar el contrato se Procederá en
términos del párrafo anterior, salvo que el grupo solicite la sustitución de dicho miembro, en cuyo caso PM aplicará
lo dispuesto en el Artículo 54 de las DAC´s y podrá autorizar la sustitución de que se trate. De no autorizarla, se
considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al licitante ganador.
18.-DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS DESECHADAS Y NO ADJUDICADAS.
Las Propuestas desechadas y las no adjudicadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes una
vez transcurridos 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo
que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las Propuestas continuarán en resguardo de PM hasta
la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, PM Procederá a su
devolución y en caso de que no pueda devolverse se Procederá a su destrucción.
19.-INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LOS LICITANTES.
16
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Los licitantes podrán señalar en su Propuesta debidamente fundada y motivada, en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental los documentos que contengan información
confidencial. Para tal efecto podrán utilizar el Formato DA-7 de estas bases.
Si el licitante omite hacer el señalamiento expreso conforme al párrafo que antecede, se entenderá que su
Propuesta no contiene información confidencial.
20.-TESTIGO SOCIAL
Esta licitación NO contará con la intervención de un Testigo Social, con fundamento en el artículo 85 de las DAC´s.
21.-INCONFORMIDADES.
De conformidad con lo señalado en los Artículos 35 de la LPR y 67 del RLPR, las personas interesadas podrán
inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Número
Exterior 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, o ante el OIC, ubicada en Bahía
de Ballenas N° 5, Edificio “D”, piso 11 código postal 11311, Delegación Miguel Hidalgo, ambos en México, Distrito
Federal.
22.- PENALIZACIONES Y RETENCIONES.
1.-POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de
ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a
las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución aprobado, PEMEX REFINACIÓN le aplicará una
retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso,
misma que será equivalente al 0.5 % [cinco décimas por ciento] sobre la diferencia mensual acumulada de los
trabajos programados contra los trabajos realmente ejecutados.
Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, PEMEX REFINACIÓN al
realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el
CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de
lo siguiente:
a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal
concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder
de PEMEX REFINACIÓN.
Cuando PEMEX REFINACIÓN de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido
por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.
Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, PEMEX REFINACIÓN verificará que el
CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, PEMEX
REFINACIÓN encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las
retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto continuarán en poder de PEMEX
REFINACIÓN y tendrán el carácter de definitivas.
No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, PEMEX
REFINACIÓN opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle
las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la presente cláusula, PEMEX REFINACIÓN, para la
aplicación de las mismas, deberá hacerlo con cargo al monto de las retenciones definitivas hasta donde el
importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el monto por concepto de
retenciones definitivas, PEMEX REFINACIÓN descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades por
concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula.
2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE
LOS TRABAJOS
En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los
mismos, éste reconoce y acepta que PEMEX REFINACIÓN podrá optar por exigirle el cumplimiento del
presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día
17
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos, misma que se hará efectiva en la estimación
correspondiente.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, PEMEX
REFINACIÓN aplicará el 10% (DIEZ PORCIENTO) sobre el monto equivalente a los trabajos pendientes por
ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes
acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los
mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que el importe de la pena se recalculará
cada día de conformidad con el avance diario, en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA
hasta su total ejecución.
El recálculo de la pena se hará únicamente tratándose de conceptos de trabajos ejecutados y terminados,
conforme al contrato y sus anexos.
3.- POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE INTEGRACIÓN
NACIONAL.- Si como resultado de la verificación documental del grado de integración nacional establecido en
la cláusula denominada “Grado de Integración Nacional” se determina que el porcentaje de contenido nacional
real de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es menor al que se comprometió en su propuesta, en los
términos del anexo GIN de este contrato, el responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato le aplicará una pena convencional que será determinada de acuerdo a lo establecido en el anexo GIN
y que podrá ser deducida de cualquier cantidad debida o pegadera al CONTRATISTA conforme al presente
contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación.
El monto de las penalizaciones no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento.
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo o cuando el CONTRATISTA se
encuentre ejecutando trabajos con atraso, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA
ya que en tal situación de común acuerdo se harán las modificaciones que procedan.
El CONTRATISTA acepta que PEMEX-REFINACIÓN aplique las penalizaciones a que se refiere la presente
cláusula con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:
Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato.
Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado con
PEMEX-REFINACIÓN.
4.- POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL FORMATO 4 DEL ANEXO “SSPA”.
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el Formato 4 del anexo SSPA del presente contrato, PEMEX-REFINACIÓN aplicará las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos del anexo SSPA siguientes:
GUÍA DE LLENADO, REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA Y CLASIFICACIÓN DE
CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO.
5.- POR INCUMPLIMIENTO EN LA OBSERVACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- En caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con los alcances de las especificaciones técnicas que se señalan en los anexos
“B”, “B-1”, “C” del presente contrato, PEMEX REFINACION le aplicará una pena convencional del 5% (cinco
por ciento), del monto de la partida de incumplimiento del catálogo de conceptos Anexo “C”, la aplicación de la
pena convencional prevista en esta cláusula, no obliga a PEMEX REFINACION a aceptar los trabajos
realizados por el CONTRATISTA sin cumplir las especificaciones técnicas.
Lo anterior sin perjuicio de que PEMEX REFINACION exija al CONTRATISTA a ejecutar nuevamente los trabajos
en estricto cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho a prorrogar la
fecha de terminación o ampliar el plazo de ejecución.
6.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS CRÍTICOS.- Las partes acuerdan que en caso de que
el CONTRATISTA no concluya las actividades o acontecimientos considerados como eventos críticos en las
fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos descritos en el Anexo “D” del presente
contrato, el CONTRATISTA admite que PEMEX-REFINACIÓN le aplique una pena convencional del 10% (diez
porciento) del importe equivalente a las actividades o acontecimientos considerados como eventos críticos
faltantes por ejecutar por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la conclusión del
evento crítico y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.
El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha pactada para la culminación del evento
crítico.
18
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
7.- INCUMPLIMIENTO AL FINCAMIENTO DE PEDIDOS O ENTREGA DE EQUIPOS CRÍTICOS EN LAS
FECHAS PACTADAS.Por porcentaje: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el fincamiento de los pedidos o entrega de
equipos críticos en las fechas pactadas conforme al programa que se señala en el Anexo “D”, PEMEXREFINACIÓN le aplicará una pena convencional del 10% (diez porciento) respecto del monto del pedido ó del
monto de los equipos críticos por cada día calendario de atraso y hasta el momento en que haya fincado el
pedido correspondiente o entregue los equipos críticos.
RETENCIONES.
A.- De conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, deberá de considerarse que de las facturas
que se cubran por concepto de la obra, se haga en cada una la retención del CINCO AL MILLAR del monto de
los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el
servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que entregará a la Tesorería de la Federación
B.- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que PETROLEOS MEXICANOS entregará a la
institución antes mencionada.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO B), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE POR ESCRITO,
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA.
C.- La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades fiscales, señalado en la
declaración 2.9 del contrato.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO C), SÓLO
CELEBRADO CONVENIO CON LA AUTORIDAD FISCAL.
PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA HAYA DECLARADO HABER
23.- GARANTÍAS
23.1.- Garantía de Sostenimiento de Propuesta (no aplica).
23.2.- Garantía de Cumplimiento.- El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de PETROLEOS MEXICANOS, a más
tadar a la fecha de formalización, garantía por el 10 % (diez por ciento) del monto del contrato a favor de
PETROLEOS MEXICANOS a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para
operar en territorio nacional.
En caso de Propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser Presentada por el
representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o
morales que lo integren.
23.3.- Garantía de la Obligacion de Responder por Defectos y Vicios Ocultos
Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el PResente contrato y en la legislación aplicable.
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que PReviamente a la recepción de
los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10 % (diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos; o PResentar una Carta de Crédito Standby por el equivalente al 5 % (cinco
por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente
al 5 % (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se
liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los
trabajos, siemPRe que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
23.4.- Seguros: Conforme a las disposiciones institucionales en la materia, el CONTRATISTA será el único
responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del
Contrato estime necesarios.
19
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
“LA CONVOCANTE” no acepta garantías enviadas por fax, mensajería, servicio postal o correo electrónico.
24.- PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA
(S.T.P.R.M.)
Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la cláusula 34
del contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en rePResentación de los organismos subsidiarios y para el
caso de que las Obras objeto de la PResente Licitación se efectúen en el interior de las instalaciones de PEMEX
REFINACIÓN, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato para la realización de dichas Obras, PReferirá en
igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que
PRoponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, o como en el futuro se le denomine.
En virtud de lo anterior, será responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la
contratación de los trabajadores que PRoponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos
en la elaboración de sus ofertas, al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:
“CLAUSULA 34. …
“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de
las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a comunicar
al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de anticipación, las
características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán PReferir en igualdad de
condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que
PRoponga el S.T.P.R.M…”
25.- COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO
El comPRomiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción
del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los
sectores público y PRivado.
26.- CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
El licitante ganador deberá manifestar bajo PRotesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las
medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los
subcontratistas o PRoveedores involucrados en el PRoyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta
en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la
calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de
conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o PRoveedores, se
comPRometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir
de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio,
obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de
Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
27.- PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. un acuerdo denominado “PRograma de
Cadenas PRoductivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los
PRoveedores, contratistas o PRestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de
operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o
documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios,
incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los
Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los PRoveedores y contratistas.
20
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
Para mayor información del PRograma mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional
Financiera, S.N.C.
28.- BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DE PETROLEOS MEXICANOS
La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto
de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos.
Por tal motivo, Petroleos Mexicanosy el licitante que resulte ganador se comPRometen a realizar las gestiones
necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA
PÚBLICA DE PETROLEOS MEXICANOS en la realización de los trabajos materia de la Presente licitación
pública.
A tal efecto, Previamente al inicio de los trabajos, Petroleos Mexicanos y el licitante que resulte ganador, deberán
obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora,
para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción con los “Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora
Electrónica” a que hace referencia el Anexo "B EO P X " de la Sección II de las Presentes bases.
29.- ARTICULO 32-D
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones
aplicables de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el licitante con quién se vaya a celebrar el contrato, deberá PResentar documento vigente expedido por el
SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Para efectos de lo anterior, el licitante con quién se vaya a celebrar el contrato, deberá solicitar a las autoridades
fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en la Resolución de la
Miscelánea Fiscal vigente.
NOTAS A CONSIDERAR:
1. GENERAL
•
Es obligación que el Licitante o Licitante Ganador conforme a las etapas del PRoceso de licitación, aplique
los formatos PRoporcionados en las bases de licitación, por PM.
2. RENTAS HORARIAS
•
•
•
•
El licitante deberá considerar el valor de adquisición, de acuerdo a cotización del equipo nuevo que
deberá entregar como soporte.
El licitante deberá considerar, conforme a la ficha técnica para el cálculo de las rentas horarias, los datos
Proporcionados por el fabricante del equipo, como son: capacidad del carter, potencia, consumibles, etc.
La vida económica, deberá establecerse de acuerdo a lo que se estipula en la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
La tasa de interés aplicada será la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y corresponderá a la
utilizada en el cálculo del factor de financiamiento.
3. FACTOR DE SALARIO REAL
•
•
•
•
Al licitante que resulte ganador se le requerirá el cálculo del factor de salario real.
El licitante deberá acreditar el factor de riesgo de trabajo con documento expedido por el IMSS.
Los días otorgados que Presente el Licitante por concepto de día de sindicato y días por costumbre (6
días) deberán comprobarse con el contrato colectivo de trabajo respectivo.
Considerar en su caso, aplicar el dia por año bisiesto solamente cuando corresponda.
4. FACTOR DE INDIRECTOS
•
Estos deberán ser demostrables en la ejecución de los trabajos, al área usuaria a través del Residente de
Obra.
21
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
•
No deberán considerar gastos por concepto de servicios cuando no apliquen, en caso contrario estarán
obligados a especificar claramente el servicio que requieren (consultores, asesores, servicios y
laboratorios, y estudios e investigaciones).
El licitante deberá considerar como referencia, los porcentajes indirectos de administración central
aplicados en contratos anteriores.
5. CARGOS ADICIONALES
•
•
El porcentaje por cargos adicionales Propuesto deberá incluir los cargos que deriven de ordenamientos
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emiten autoridades competentes en la materia,
como impuestos locales (los cuales deberán demostrarse mediante copia de ordenamientos oficiales), y/o
federales, tales como, los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control, que no están incluidos
en los costos directos.
6. FINANCIAMIENTO
•
•
•
•
El licitante deberá utilizar su Propio Programa de obra para el cálculo del financiamiento.
Deberá aplicar únicamente la tasa de interes interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días), sin agregar
puntos por financiamiento del banco y deberá anexar copia de la Fuente Origen de la información.
Considerar las políticas de pago de Petróleos Mexicanos conforme a la Cláusula del Modelo de Contrato
denominda “Remuneración”.
Para el calculo del factor de financiamiento, considerar para el Primer mes del plazo de ejecución de los
trabajos según el caso, los días efectivos a trabajar, es decir, si el contrato inicia el dia 20 del mes, se
considerarán sólo 11 o 12 días, no el mes completo, para lo cual deberán dividir la TIIE entre 30 y luego
multiplicar el resultado por el número de días (11 ó 12 días); para los meses completos, aplicar la TIIE
total.
7. UTILIDAD
•
Este concepto refleja la ganancia que PRetende el licitante, debiendo ser éste concepto razonable.
8. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
1. El licitante PRoporcionará en forma electrónica (Excel o Word) la información relativa al anexo “C”
catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición cantidades de obra y PRecios unitarios; y al
análisis de PRecios unitarios, los PRogramas solicitados en los formatos DE-8, DE-9, DE-10, DE-11 y DE12; así mismo, entregar el PResupuesto de obra en el paquete de PRecios unitarios utilizado por el
licitante (Neodata, Opus, etc).
Salamanca, Guanajuato a 14 de Octubre de 2014
____________________________________
MTRO. J. APOLINAR RAMIREZ ORDAZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
A’RSB
22
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
SECCIÓN I
FORMATOS
INSTRUCCIONES
LA LICITACIÓN
PARA
INDICE
ANEXO 1.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.
ANEXO 2.- PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
23
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO 1
Solicitud de Inscripción a la Licitación
(ANTE LA CONVOCANTE Y DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA
DE ESTAS BASES)
PETROLEOS MEXICANOS
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
PResente.
En referencia a la licitación pública __________ N°. ____________, que PETROLEOS MEXICANOS
lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a ________, para los trabajos consistentes
en:“______________________________________________”.
PERSONA MORAL
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que mi rePResentada tiene interés en participar en esta licitación, para que desde este momento
consideren a mi rePResentada inscrita en la misma.
PERSONA FÍSICA:
Me refiero a la licitación pública antes mencionada en la que tengo interés en participar, para que desde este momento me consideren
inscrito en la misma.
Sobre el particular, manifiesto bajo PRotesta de decir verdad, lo siguiente:
DATOS DEL LICITANTE:
•
Registro Federal de Contribuyentes:
•
Nombre:
•
Domicilio Fiscal:
•
Descripción del objeto social:
•
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
•
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
•
Relación de accionistas:
•
Teléfono:
•
Correo electrónico :
DATOS DEL REPRESENTANTE:
24
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P4LNO00086
•
Registro Federal de Contribuyentes:
•
Nombre:
•
Domicilio Fiscal:
•
Correo electrónico :
•
Teléfonos.
•
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de rePResentación.
•
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que la PRotocolizó:
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos
del PRocedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para PRacticar las
notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
distinto, es el siguiente:
Calle:
No.
Colonia:
Ciudad:
Código Postal:
Estado y País
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nota: El interesado deberá elaborar este formato en papel membretado que contenga su razón social.
25
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
ANEXO 2
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS (Se deberá entregar o enviar 24 horas antes de la Celebración del Acto de Junta de Aclaraciones)
LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]
PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________
N°
REFERENCIA
PREGUNTA
RESPUESTA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________
Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (Apéndice, documento o anexo, fecha, página, párrafo,
etc.)
26
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
SECCIÓN II
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
CONTENIDO
Anexo A:
Relación de Planos.
Anexo B:
Especificaciones Particulares
Anexo B-1 Normas, Especificaciones y PRocedimientos Técnicos
Anexo B-2(SSPA): Reglas y Medidas de Seguridad, Salud y de PRotección Ambiental
Anexo B-2: Anexo SSPA
Anexo B-3 Requerimientos de PRoteccion Ambiental para las Bases de Contratos para
PRoveedores y Contratistas.
Anexo B-3: Requisitos Adicionales de PRotección Ambiental
Anexo B-4 Relación de Alcances
Anexo B-5 Especificaciones generales para el suministro de energía eléctrica en
reparaciones de Plantas de PRoceso y Areas de Tanques de Almacenamiento.
Anexo B-6 USIPA 4145.
Anexo C:
Catalogo de Conceptos de Trabajo
Anexo E-1: Maquinaria y Equipo que PRoporcionara Pemex Refinación.
Anexo E-2: Maquinaria y Equipo Mínimo que PRoporcionara el Licitante.
Anexo F-1: Materiales y Equipos de Instalación Permanente que PRoporcionará Pemex
Refinación.
Anexo “BEO”: Bitácora Electrónica de Obra.
Anexo U:
UMI’S
Anexo “MR”: Mecanismos de Revisión y Ajuste a la Remuneración
Anexo SDC Casos en que la Suspensión del Contrato de Obra de Origen a Realizar Pagos
Anexo TADC Casos en que la terminación anticipada del Contrato de Obra de Origen a
Realizar Pagos
27
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “A”
RELACION DE PLANOS
No.
1
2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
No. DE PLANO
Cabezal de salida de reservoir’s de bombas a RS-16490
desfogue.
GA-501/501R/502/
502R/504/504R/
103OTE/103PTE/112/
112R/401/401RT/402/
402R/405/405R/407A/
407B/407C.
GA-103’s
Dibujo de arreglo general de bombas
B-90076-1415
PETROLEOS MEXICANOS, indica que en este Anexo “A” (Planos y su relación), está
información estará disponible para su consulta en el Área de Contratación de Obra Pública
(Convocante), a partir de su publicación y hasta la fecha límite para adquirir las bases en días
hábiles, en el horario de 09:00 a 14:00 hrs.
28
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Anexo “B”
RELACION DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
NORMAS, ESPECIFICACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
PEMEX-REFINACIÓN se reserva el derecho de exigir el cumplimiento de otras normas que por omisión no se
incluyan en la siguiente lista, previa demostración de que son normas de aplicación usual en la aplicación de obras
semejantes a las que se desarrollan en el presente proyecto.
Así mismo, se deben considerar las últimas versiones de las normas y/o códigos listados a continuación, o en caso de
que sean sustituidas o cambiadas, se deberán considerar las normas nuevas. También deberá basarse en las
dimensiones, especificaciones de materiales y pruebas indicadas en los planos del fabricante así como las
especificaciones particulares.
NORMA
NRF-027PEMEX-2009
NRF-032PEMEX-2005
NRF-035PEMEX-2005
NRF-009PEMEX-2012
NRF-053PEMEX-2006
NRF-237PEMEX-2009
NRF-159Pemex-2013
NRF-160PEMEX-2007
NRF-015PEMEX-2003
NOM-004STPS-1999
NOM-018STPS-2000
DESCRIPCIÓN
Espárragos y tornillos de acero de aleación y acero inoxidable para servicios de alta y baja temperatura.
Sistemas de tuberías en plantas industriales, diseño y especificaciones de materiales.
Sistemas de tubería en plantas industriales.- instalación y pruebas.
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR TUBERÍAS O CONTENIDOS EN
TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE ACABADO DE POLIURETANOS
PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES
ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA TRABAJOS EN ALTURA (ANDAMIOS)
CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
PROTECCIÓN DE ÁREAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES
SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y
EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
SISTEMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EL LISTADO DE
NOM-052LOS MISMOS Y LOS LÍMITES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD
ECOL-1993
AL AMBIENTE.
NOM-026COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR
STPS-2008
FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS
NOM-114CÓDIGO DE COLORES DE SEÑALAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE SUBSTANCIAS
STPS-1994. QUÍMICAS.
LPM
Ley de Petróleos Mexicanos
RLPM
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos
DAC´S
Disposiciones administrativas de contratación de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y SUS
LGEEPA
REGLAMENTOS
RLGEEPAMR REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
29
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS
American Welding Society (última edición).
American Society for Testing and Materials
ASTM-A-36
(perfiles estructurales).
ASTM-A-105
(conexiones forjadas)
ASTM-A-106 Gr. B
(tubería sin costura)
ASTM-A-335 Gr. P5/P11
(tubería sin costura)
ASTM-A-193-Gr.B7
(espárragos)
ASTM-A-194-Gr.2H
(tuercas)
ASTM-A-234-Gr.WPB/P5/P11 (conexiones para tubería con extremos biselados para soldar)
SA-216 WCB
(válvulas)
ASTM-C-302 (Método Std. pba. para densidad, dimensiones aislamiento térmico preformado tipo cubierta tuberías)
ASTM-C-547 (especificación estándar de aislamiento de fibra mineral para tubería)
ASTM-C-585 (practica std. para diámetros int. y ext. aislamiento térmico rígido dimensiones tubería y tubo delgado)
ASTM-D-3359 (Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test1)
ASTM-E-84 (practica std. diámetros int.y ext. aislamiento térmico rígido para dimensiones de tubería y tubo delgado)
AISI
American Iron & Steel Institute
AISI-1018, 304, 316, 321, 410.
API
American Petroleum Institute
API 5L Gr B
(Tubería de línea)
ASME
American National Standard Institute
ASME/ANSI-B-31.3
(Tuberías para Refinerías de Petróleo)
ASME/ANSI-B-16.5
(Bridas para tubería)
ASME/ANSI-B-16.20
(Juntas para tubería)
American Society Mechanical Engineers.
Sección VIII, División 1 (Recipientes a presión)
Sección IX (Soldadura)
ASME B16.47 (Bridas de acero de diámetros grandes)
302-48000-PO- Control de Contratistas y Proveedores en materias de SSPA.
002
3.102.01
TRAZO Y NIVELES
3.120.00
TERRACERIAS, DESMONTES, DESPALMES, EXCAVACIONES, CORTES, RELLENOS PARA
EXCAVACIONES, TERRAPLENES, PRESTAMOS Y ACARREOS.
3.135.01
CIMBRAS PARA CONCRETO
3.135.02
ELABORACION Y CONTROL DEL CONCRETO
3.135.09
CONCRETOS Y MORTEROS ESPECIALES PARA CIMENTACIONES
3.145.01
Sistemas de protección anticorrosiva a base acabado de poliuretanos
3.411.01
Colores y letreros para identificación de Instalaciones Petroleras
4.411.01
Aplicación e inspección de acabado de poliuretanos para protección anticorrosiva
4.133.01
Acabado de poliuretanos para protección anticorrosiva
4.111.03
PRUEBAS DE COMPACTACION (MECANICA DE SUELOS)
4.137.01
CEMENTOS HIDRAULICOS
4.137.02
AGREGADOS PARA CONCRETO
4.137.03
ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
4.137.04
AGUA PARA ELABORAR CONCRETO
4.137.05
ADITIVOS PARA CONCRETO
4.137.10
CONCRETO PREMEZCLADO
DG-SASIPAREGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
SI-08200 REV
PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
4
DG-GPASI- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN
PA-10210
TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX REFINACIÓN.
RSH
AWS
ASTM
30
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
302-45200-PO001
302-45200-PO003
DSGAP-4574
API MPMS
Chapter 3
API MPMS
Chapter 3.1A
API MPMS
Chapter 3.1B
API MPMS
Chapter 3.3
API MPMS
Chapter 5.1
API MPMS
Chapter 5.4
OIML-R-117
PROCEDIMIENTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL DE LA RIAMA
PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR RESIDUOS EN EL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS DE LA RIAMA
ENTREGA DE DESECHOS INDUSTRIALES AL C.A.D.I. SUCAP
TANK GAUGING
“STANDARD PRACTICE FOR MANUAL GAUGING OF PETROLEUM AND PETROLEUM
PRODUCTS IN STATIONARY TANKS”
“STANDARD PRACTICE FOR LEVEL MEASUREMENTS OF LIQUID HYDROCARBONS IN
STATIONARY TANKS BY AUTOMATIC TANK GAUGING”
“LEVEL MEASUREMENT OF LIQUID HYDROCARBONS IN STATIONARY PRESSURIZED
STORAGE TANKS BY AUTOMATIC TANK GAUGING”
PETROLEUM MEASUREMENT STANDARDS — FOREWORD GENERAL CONSIDERATIONS
PETROLEUM MEASUREMENT STANDARDS INSTRUMENTATION OR ACCESSORY
EQUIPMENT
MEASURING SYSTEMS FOR LIQUIDS OTHER THAN WATER.
MEDIDORES AUTOMÁTICOS DE NIVEL PARA LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS EN
OIML-R-85
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
ISA/S5.1-1984 SÍMBOLOS E IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS.
ISA/S5.4-1976 DIAGRAMAS DE REDES DE INSTRUMENTOS.
ISA/S51.1NORMAS PARA LA TERMINOLOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS.
1979
31
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Anexo “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES
PLAZO DE
EJECUCIÓN
EXPERIENCIA
SUMINISTRO DE
MATERIAL
El tiempo de ejecución de la obra es de 35 días naturales.
En caso de existir atraso en los eventos, prorrogas en la entrega de los bienes por la rama operativa o
cambios de fechas por atrasos en los eventos licitatorios, es responsabilidad del residente del contrato
de Pemex Refinación, realizar los convenios modificatorios necesarios dentro de marco legal, y que en
caso de requerirlo deberá hacer una reprogramación de las actividades consideradas en los alcances del
contrato, para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y forma. Lo anterior con
fundamento en el artículo 113 del Reglamento de Obra Publica y Servicios Relacionados Con las
Mismas.
1.- El Licitante ganador del presente contrato, debe contar con una oficina de residencia para sus
Supervisores y Superintendente de Construcción dentro del área de trabajo, durante la ejecución del
presente.
2.- El Superintendente de Construcción y Supervisores de Obra del Licitante ganador del presente
contrato deben ser Ing. Mecánico, Ing. Mecánico-Electricista, Ing. Mecánico en Térmica, Ing.
Mecánico en Hidráulica ó Ing. Industrial Mecánico, lo cual debe demostrar a PEMEX-REFINACIÓN,
mediante la Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública y debe contar con amplia experiencia en la obra metal mecánica y procesos de
soldadura, lo cual se avalará con el Currículum Vitae de los citados profesionistas. Este punto debe
cumplirse al inicio de la Obra, al momento de presentarse el Superintendente de Construcción y
Supervisores de obra del Licitante ganador con el Residente de Obra de Pemex-Refinación.
3.- Los licitantes deben presentar en la etapa de la propuesta técnica su capacidad técnica para la
realización de los trabajos mencionados, presentando a PEMEX-REFINACION, el currículum de la
empresa en donde se observen contratos de esta naturaleza celebrados en el país o a nivel internacional
durante los últimos 24 meses. Las obras deben ser similares en magnitud, complejidad y características.
El incumplimiento a este punto será causal de desechamiento de la propuesta. Pemex Refinación se
reserva el derecho de verificar la veracidad de la información.
4.- También, deben presentar en la etapa de la propuesta técnica copias de carátulas de contratos y/o
finiquitos y/o actas de entrega recepción celebrados con otras Refinerías ó empresas particulares, de
trabajos relacionados con el presente celebrados en el país o a nivel internacional durante los últimos 24
meses. Para el caso de contratos formalizados y que se encuentren en vigencia, presentar carátula de
adjudicación de dicho contrato y resumen al día del avance del mismo avalado por el residente y/o
supervisor del área contratante. El incumplimiento a este punto será causal de desechamiento de la
propuesta. Pemex Refinación se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información.
5.- Dentro de su propuesta técnica, los licitantes deben presentar los currículos correspondientes a todas
y cada una de las personas encargadas de las siguientes actividades: Dirección, Administración,
Ejecución; del SSPA, Coordinador, Supervisor de Seguridad, Médico, Enfermera, Paramédico,
Contraincendios. Para lo anterior, en cada currículum, se debe indicar claramente el puesto para el que
están propuestos, acreditando experiencia en los trabajos objeto del contrato, en obras con
características, complejidad y magnitud similares, comprobar nivel académico mediante copia de
cédula profesional, así como una carta en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que la
información presentada es fidedigna. El incumplimiento a este punto será causal de desechamiento de
la propuesta. Pemex Refinación se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información.
Suministro de material por parte del Licitante ganador según lo especificado en los alcances del Anexo
C.
El Suministro de todo el material de consumo, necesario para realizar los trabajos: oxígeno, acetileno,
soldadura, discos abrasivos, lijas, cepillos, diesel, gasolina, pastas, etc. deben ser por parte del Licitante
ganador.
La Selección, carga, acarreo y descarga de los materiales a utilizar hasta el sitio de la obra y en el
momento requerido, debe ser por parte del licitante ganador.
Cuidar de no maltratar los materiales y/o componentes durante los traslados y maniobras que se
realicen, en caso contrario se rechazarán y será responsabilidad del licitante ganador su reparación ó
reposición.
Todos los materiales que sean suministrados por el licitante ganador en esta obra deben ser nuevos y
presentarse con certificado de calidad y de pruebas de análisis de especificación de material.
32
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
SUBCONTRATACIÓN
ALCANCE DE LA
OBRA
Cada uno de los materiales que el licitante ganador suministre de acuerdo a las partidas del Anexo “C”,
deberán ser nuevos (por ningún motivo se usarán recuperados), los que deberán encontrarse en
perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
El suministro del agua, para las actividades de limpieza, verificación de libertad de flujo y pruebas
hidrostáticas, de acuerdo a los alcances de las partidas del Anexo “C”, debe ser suministrada por
Pemex-Refinación.
El licitante ganador debe presentar un programa detallado, al Residente de obra de Pemex-Refinación,
de la adquisición de materiales con carta compromiso de sus proveedores, con la finalidad de evitar
retrasos al inicio y durante la ejecución de los trabajos.
Los licitantes deben presentar dentro de su propuesta técnica, las cartas compromiso de sus proveedores
a favor del licitante, bajo protesta de decir verdad, que los materiales y equipos críticos de instalación
permanente, serán suministrados en tiempo y forma. El incumplimiento a este punto será causal de
desechamiento de la propuesta.
También, los licitantes deben presentar las fichas técnicas de los materiales y equipos críticos de
instalación permanente, así como los indicados por parte de Pemex-Refinación en estas bases de
licitación. El incumplimiento a este punto será causal de desechamiento de la propuesta.
Para esta obra el Licitante ganador podrá subcontratar el servicio de radiografiado, líquidos penetrantes
y la configuración de las señales en el sistema de control y la instrumentación.
El subcontratista para la configuración de las señales en el sistema de control y la instrumentación debe
demostrar, la capacidad del personal técnico a su cargo así como la experiencia técnica en la
instalación, configuración, pruebas y puesta en operación de sistemas de medición de nivel en tanques
de almacenamiento de combustibles presentando en su propuesta técnica finiquitos de contratos o actas
de recepción de obras y/o servicios que comprueben el haber realizado este tipo de trabajos en otras
empresas o refinerías del país y/o estar aprobados y autorizados por el fabricante de los equipos.
También debe presentar el currículum del personal que intervendrá en los trabajos y la documentación
que lo acredite, como certificaciones, cursos, diplomas, etc. El incumplimiento a este punto será causal
de desechamiento de la propuesta.
El Licitante ganador del presente contrato debe proporcionar al Residente de Obra de PemexRefinación un programa detallado de los trabajos a realizar donde indique el período de ejecución del
Contrato, los equipos a intervenir, el % de avance Esto es con el fin de observar fácilmente los avances
de los trabajos en los equipos.
Cuando se realicen trabajos de corte y soldadura, dentro de RIAMA, debe realizarse la prueba de
explosividad, antes de iniciar los trabajos, debiendo revalidarse correctamente el permiso de trabajo. La
prueba mencionada, debe ser realizada por el licitante ganador.
Colocación y retiro de andamios, proporcionados por parte del licitante ganador.
Colocación y retiro de Alumbrado, proporcionado por parte del licitante ganador.
Colocación y retiro de juntas ciegas, proporcionadas por parte del licitante ganador.
Si para la colocación y retiro de la junta ciega, se requiere hacer con protección respiratoria, el licitante
ganador debe proporcionar el purificador de aire, con sus mangueras y mascarillas correspondientes.
El licitante ganador debe verificar las medidas de las líneas, válvulas y accesorios en la Planta antes de
efectuar los trabajos de fabricación ó realizar cualquier adquisición de materiales y debe entregar un
reporte detallado de los trabajos a ejecutar para su previa validación y autorización por el Ing. Residente
de PEMEX-REFINACION.
Para realizar las actividades, en altura, el Licitante Ganador deberá de proporcionar y colocar el
andamiaje correspondiente (tubular y, o, de madera), con plataforma completa, barandal, rodapie y
escalera para acceso, así como el formato de verificación, que proporcionara el Residente de la obra.
Por lo que el personal del Licitante Ganador, en ningún momento deberá de subirse o apoyarse en el
equipo, sus accesorios y/o líneas adyacentes; así como su correspondiente equipo de protección
personal y cinturón de seguridad tipo paracaidista con cable de vida.
Manejo, presentación e instalación de tubería y conexiones de tubería, incluye soportería.
Trabajos de corte y soldadura.
Pruebas de radiografiado al 100% a soldaduras a tope y pruebas de líquidos penetrantes a soldaduras de
filete.
Pruebas hidrostáticas a circuitos de tubería.
Habilitación y colocación de soportería en circuitos de tubería.
Todas las líneas deben ser entregadas bajo el acta-entrega-recepción.
Limpieza y aplicación de sistema de protección anticorrosiva en líneas.
El licitante ganador al término de los trabajos referente a lo indicado en éstas bases, debe entregar
al Residente de Obra de Pemex-Refinación, un original y dos copias del libro de calidad y reporte de
los trabajos efectuados en la reparación de los equipos intervenidos; incluye pruebas parciales y la
33
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
entrega de cada equipo intervenido, con la aceptación por parte del personal de Pemex-Refinación.
Limpieza general del área de trabajo.
Demolicion de bases de concreto de acuerdo con Anexo C de las presentes bases de licitación.
Retiro y confinamiento del producto de la demolicion y excavacion y de desechos al lugar indicado
por el residente.
Acarreo del material desmantelado al lugar indicado por residente de pemex de acuerdo con
requerimientos ambientales y los procedimientos mencionados en Anexo B.
Relleno y compactado de tepetate.
Armado de la base.
Colocacion de anclaje.
Colado de base de concreto.
Para los trabajos a desarrollar por el Contratista para la obra de instrumentos deben estar en apego a los
requerimientos técnicos especificados en las presentes bases de licitación, las actividades, incluyen la
selección, suministro, instalación, conexión, configuración, prueba y puesta en servicio de señales de
medición de presión y nivel de los acumuladores de aceite de los planes de ambientación, así como el
suministro de todos los materiales y accesorios requeridos para la instalación y puesta en operación de
las indicaciones de presión y nivel, así como la transportación de materiales, mano de obra, supervisión
pruebas y puesta en operación hasta la conclusión de la obra, a plena satisfacción de PEMEX
REFINACION. Se incluye capacitación del sistema operativo y de mantenimiento y elaboración y
entrega de toda la documentación derivada de la presente obra. Lo anterior a plena satisfacción de
PEMEX REFINACIÓN.
Los trabajos y consideraciones estipuladas y establecidas en el Anexo B forman parte del presente
alcance.
Antes de que el licitante ganador proceda a la adquisición de los materiales indicados en el
Anexo “C” debe cuantificar las cantidades exactas del material a ser empleado en esta obra
ya que por ningún motivo PEMEX–REFINACION pagará los materiales excedentes que no
hayan sido instalados.
Las ordenes y permisos de trabajo deben de ser solicitadas y tramitadas en forma oportuna
por parte del Contratista, y debe de disponer del personal de seguridad y contra incendio que
cumpla con lo especificado y dispuesto por la Unidad de Inspección Técnica y Seguridad
Industrial de PEMEX REFINACION.
El Contratista deberá apegarse a las normas y especificaciones de “PEMEX”, así como al plazo de
ejecución y las indicaciones del Representante de PEMEX REFINACIÓN.
Mano de obra: Para todo caso, en cualquier fase de la obra, la mano de obra será de primera calidad
ejecutada por personal especializado, y podrá ser evaluada aceptada y/o rechazada
por el Representante de PEMEX REFINACIÓN cuando lo considere necesario.
Materiales: todos los materiales incluidos en este trabajo deben ser nuevos, sin daño y de primera calidad.
El Contratista será responsable de los daños que pudieran sufrir los equipos o instalaciones durante el
transporte, almacenaje y/o maniobras durante la ejecución de los trabajos de la
presente obra, por lo que en caso necesario se deberá de restituir los equipos a sus
condiciones originales sin costo adicional y plena satisfacción de PEMEX
REFINACIÓN.
El Contratista efectuará los levantamientos en campo de las distintas pruebas y los datos para la
elaboración de los reportes de calidad correspondientes.
El Contratista deberá entregar la documentación detallada de las instalaciones realizadas, de las pruebas
ejecutadas, procedimientos de prueba y de mantenimiento de acuerdo a al alcance. Así
como lo indicado en el libro de calidad.
impieza general del área de trabajo.
El licitante ganador debe considerar y contar con personal, herramienta, equipo y maquinaria durante el
ARRANQUE DE
inicio de la puesta en operación de los equipos hasta que se estabilicen, para atender las necesidades o
PLANTA
imprevistos que pudieran surgir derivados de la ejecución de sus trabajos.
REQUISITOS
1.- El licitante debe considerar obligatoriamente las políticas de seguridad, salud en el trabajo y
SEGURIDAD, SALUD protección ambiental existentes en Pemex Refinación contenidas en el anexo “B-2” y específicamente
Y PROTECCION
mediante los requisitos establecidos en el procedimiento 302-48000-PO-002 Rev-2, control del licitante
y proveedores en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, que forma parte de
AMBIENTAL
estas bases técnicas en el anexo “B-2”, debiendo considerar lo siguiente:
Deberá considerar en el cálculo de sus costos indirectos lo aplicable a los gastos
generales por estas actividades en los términos de la ley de petróleos mexicanos.
Incluir en su propuesta el personal profesionista responsable de sspa en los
términos del inciso 5.4.1 del procedimiento 302-48000-PO-002 última revisión,
34
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
evidenciando con la documentación exigible del Anexo 9 del mismo
procedimiento. en caso de aun no contar con la acreditación vigente expedida por
la Usipa indicar mediante carta compromiso que se someterá a la evaluación para
acreditarse ante la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (Usipa)
de la riama. dicha acreditación deberá obtenerse en un plazo en función de la
vigencia del contrato, dicho plazo será establecido por el Supervisor de obra de
Pemex.
La no inclusión de estos requisitos será motivo de descalificación por incumplimiento en la integración
de precios unitarios contenidos en la ley de petróleos mexicanos.
2.- El licitante debe prever el cumplimiento obligatorio y documentado de los requisitos que a
continuación se indican, previos al inicio de los trabajos de acuerdo al procedimiento 302-48000-PO002 Rev-2, control de licitante y proveedores en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección
ambiental,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
El representante legal del licitante inmediatamente después de emitido el fallo debe
acordar con el Supervisor de obra de Pemex, la junta de inducción para la
implantación de SSPA en la obra, misma a la que deberá asistir el Superintendente
de Construcción y responsable de SSPA del licitante. Esta junta deberá llevarse a
cabo después del fallo, para que el licitante pueda preparar los requisitos de SSPA
indispensables para iniciar los trabajos objeto del contrato.
El licitante deberá desarrollar un atlas de riesgo del proyecto previo al inicio de la
obra y difundirlo a todo su personal contratado con cargo al contrato de obra.
En el caso de contratos al amparo de la LPM, el licitante deberá desarrollar un plan
de respuesta a emergencias de la obra (pre-o), previo al inicio de la obra y
difundirlo a todo su personal contratado con cargo al contrato de obra.
El licitante podrá en sus instalaciones externas a la refinería, impartir los cursos
obligatorios a sus trabajadores que permita comprobar que su personal cuenta con
los conocimientos y experiencia suficientes sobre la especialidad técnica; así como,
sobre seguridad industrial, para la ejecución de los trabajos contratados exigidas en
el reglamento de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para el
licitante y proveedores no. DG-SASIPA-SI-08200 inciso 10.1.1; con la finalidad
de no afectar el inicio y continuidad de sus trabajos.
En caso de ser necesario ejecutar por el personal especializado del licitante
actividades en altura, en espacios confinados, de corte y soldadura, de excavaciones,
de instalación de barricadas y acordonamientos, actividades que impliquen bloqueo
de energía latente y/o residual, de armado y desarmado de andamios, de apertura y
cierre de bridas y/o trabajos eléctricos, que conlleven la necesidad de evidencia de
conocimiento de procedimientos críticos aplicables para dicho personal de acuerdo
al programa de construcción propuesto, será necesario que el trabajador cuente con
esta capacitación para poder laborar en las mismas.
El responsable de SSPA deberá de entregar a más tardar al inicio de los trabajos el
programa de capacitación de protección ambiental para firma del Supervisor de
obra de Pemex Refinación, considerando que la capacitación se imparta dentro de
los primeros 15 quince días del plazo del contrato.
El programa de implementación de SSPA de la obra conteniendo los requisitos
establecidos en este procedimiento. ninguna actividad puede superar 15 quince días
naturales a partir del comienzo de la obra.
3.- El licitante deberá tomar en cuenta que de incumplir los aspectos señalados en este procedimiento,
así como los requerimientos que se deriven de los análisis de riesgo de trabajo, Pemex se reserva el
derecho de interrumpir los trabajos por razones de seguridad, en cuyo caso el licitante no podrá solicitar
el pago de los gastos no recuperables en términos de la “Ley de Petróleos Mexicanos”.
El licitante ganador debe presentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los planes y
programas de capacitación previamente registrados y aprobados en el Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) sobre los riesgos y medidas preventivas para evitar riesgos inherentes a las labores
motivo del contrato. También, presentar los programas y planes de capacitación correspondientes en
materia de Protección Ambiental durante el desarrollo del contrato.
35
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANDAMIOS.
Se deberán acatar las normas y procedimientos que en materia de seguridad dictamine la unidad de seguridad industrial y
protección ambiental, así como el manual de seguridad de petróleos mexicanos.
Los andamios a utilizarse deberán ser estructuras metálicas tubulares en acero al carbón con un espesor mínimo de 0.08 mm.
Los andamios deben contar con base ajustable “tornillo”, postes, largueros, brices, plataformas metálicas antiderrapante,
barandales, cenefas, escaleras y pueden ser combinadas con perfiles estructurales como ángulo, canal, etc., según sea el servicio
y la carga.
Colocar, modificar y retirar andamios tubulares con plataforma metálica y con barandal de un metro de altura mínimo, sera por
parte del licitante ganador.
Los andamios deberán de cumplir con los mínimos requisitos siguientes:
Las columnas, travesaños, plataformas metálicas y las uniones de metal no deben tener daños o corrosión.
Las plataformas metálicas no deben tener suciedad, ni grasas y aceites y deben de probarse con un peso de cuatro veces mayor
que el que van a soportar.
Los andamios que se coloquen, en el exterior de los equipos y alcances de circuitos, deberán de contar con plataformas
simétricas ubicadas en el perímetro del equipo con una altura máxima entre ellas de 2.00 m. Y con plataformas de un metro de
ancho, incluye barandal.
Todos los andamios deberán venir con escalera de “gato” para acceder a las plataformas con peldaños separados minimo cada
25 cm y máximo 30 cm. y 3/4” diámetro.
Deberán colocarse los contra venteos necesarios para garantizar la estabilidad de los mismos, además deberán erguirse a plomo
y su desplante será tal que evite el que puedan moverse, colocando apoyos si es necesario.
Las plataformas y pasillos que se requieran en el exterior de los equipos, se deberán sujetarse a los perfiles estructurales de las
plataformas existentes en los equipos mencionados, sobre todo en “voladizos”.
Los andamios que se coloquen, además de tener instalada plataformas deberán de contar con barandal y cenefa, ubicadas en
“racks” de líneas y/o en el perímetro en el exterior de los equipos.
Los andamios de juntas de “roseta” que se monten fuera de los equipos como pueden ser en, plataformas metálicas, voladizos,
superficies de concreto, etc. Deberán llevar su escalera, barandales y cenefa.
La resistencia mecánica y estabilidad de los andamios es responsabilidad del licitante ganador.
Los andamios deberán ser del tipo roseta y cuña (junta rápida).
Los andamios deberán tener marcas de identificación para evitar se confundan ó revuelvan con otros del mismo tipo.
Se deberá cumplir con lo marcado en la norma NRF-237-PEMEX-2009 estructuras metálicas para trabajos en altura en lo relativo a
andamios del tipo roseta o junta rápida, no se permitirá el uso de otro tipo de andamio.
CONSIDERACIONES.
Las cantidades son aproximadas; por lo que el licitante ganador debe obtener la volumetría de cada concepto de obra en sitio, ya
que el volumen excedente de obra que realice sin autorización y legalización del residente de obra será a cuenta y riego del licitante
ganador, así como el excedente de los materiales será a cuenta y riesgo del licitante ganador.
GENERALES.
El Licitante ganador deberá de instalar caseta para el almacenamiento de los materiales, la que deberá de estar en
perfectas condiciones, para evitar que los materiales sufran daños de cualquier índole.
El material deberá ser almacenado en correctas condiciones, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
El Licitante ganador deberá de proporcionarle a su personal, baños portátiles, en el área de trabajo; los que en forma
diaria deberán limpiarse y los desechos de la limpieza tirarlos de acuerdo al procedimiento de los
REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Así como su basura juntarla en contenedores del licitante
ganador y tirarla diario en tiradero municipal (no depositarlo en contenedores se Pemex). y los desechos de la basura
separarla por especie y tirarlos de acuerdo al procedimiento de los REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL. En este punto es obligación de presentar su permiso del municio del destino final de los desechos al
ing. Residente del contrato de Pemex.
El Licitante ganador deberá de proporcionar a su personal, agua potable para beber, en el sitio de trabajo.
El Licitante ganador deberá de tener los ingresos de todos los materiales así como las salidas y entregar al
supervisión de Pemex, los correspondientes formatos de los materiales ingresados, de los equipos, de las
herramientas, de los accesorios de apoyo y del personal a su servicio; cada una de ellas por separado, con la
intención de llevar el control de cada concepto de obra y poder pagarlo a la licitante ganadora.
Cuando se hayan iniciado los trabajos en sitio y/o con la planta fuera de operación, el licitante ganador debe
considerar y tener personal necesario y trabajar las 24 hrs. del día para cumplir con los tiempos marcados de
acuerdo al programa de ejecución de obra.
El Licitante ganador deberá encargarse de la ejecución, supervisión, dirección de los trabajos de campo y asistencia
durante todo el tiempo que duren los trabajos objeto del presente contrato. PEMEX REFINACION a través de sus
representantes que para tal efecto designe, tendrá derecho a supervisar, vigilar, controlar y revisar en paralelo y dar
al Licitante ganador por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso ordene PEMEX REFINACION.
36
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Es facultad de PEMEX REFINACION de realizar la inspección de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecución de
todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición y fabricación.
OBRA CIVIL
ESPECIFICACIONES PARTICULARES (TRABAJOS PARA LA BASE DE LA BOMBA NUEVA DE CONCRETO)
El residente de obra de Pemex Refinación en conjunto con el Ing. Civil, Mecanico y Operación del área indicará en campo la
nueva ubicación de las bases.
El residente de obra indicara en sitio si se requiere la excavación solicitada de acuerdo al terreno natural encontrado y su
compactación.
El residente de obra indicara en sitio si se requiere la excavacion para el mejoramiento del terreno natural de acuerdo a las
condiciones que presente el terreno natural.
Suministro y elaboración de concreto premezclado f’c=300 kg/cm2 adicionarle acelerante fester o similar para obtener su
resistencia en la mitad de su tiempo normal agregado máximo 3/4” espesor para la base ce concreto, avalado por un laboratorio
externo y que este acreditado por la “CNIC”.
El contratista deberá considerar la limpieza y retiro de escombro producto de la excavación y demolición así como su carga y
acarreo al deposito final de acuerdo a los requerimientos de proteccion ambiental.
El contratista deberá tomar medidas en campo antes de ejecutar los trabajos, ya que el excedente de obra ejecutada no se pagara y
es responsabilidad del licitante ganador.
La ubicación, los niveles y el anclaje de la base de concreto serán de acuerdo con el residente de obra de Pemex Refinación, Ing.
Civil, Mecanico y Operación del área.
El superintendente de construcción de la compañía antes de realizar los trabajos deberá verificar en campo los volúmenes de obra
a ejecutar y avisar al residente de obra de pemex las diferencias a favor o en contra, ya que de comprar mas material de lo
requerido de acuerdo a las condiciones y necesidades de la obra (verificar en campo la nueva ubicación de las bases de concreto
de las bombas actuales), será responsabilidad del licitante ganador sin compromiso para el residente de obra de pemex.
El licitante ganador deberá proteger con lona todos los registros de drenaje que se encuentren en su área para evitar que caiga
material tierra, basura etc. de no ser así correrá a cargo del licitante ganador la limpieza respectiva (limpieza y desazolve).
PINTURA
Para está Actividad el Licitante ganador NO PODRA SUB-CONTRATAR.
El Licitante Ganador utilizara granalla ecológica para la limpieza a metal blanco de las tuberias. (NO UTILIZAR ARENA).de
acuerdo a norma NRF-053 Pemex-2006
Aplicación del sistema No. 1 de protección anticorrosiva de la NRF-053-Pemex-2006 1 capa de primario epoxico
poliamida de 2 componentes RP-6 modificado de 4 milésimas de pulgada de espesor de capa seca, 1 capa de
acabado epoxico catalizado-poliamida de 2 componentes altos solidos RA-26 Modificado de 4 milésimas de pulgada
de espesor de capa seca y una capa de 4 milésimas de pulgada de espesor de capa seca de acabado de poliuretano
acrílico-alifatico de 2 componentes RA-28 modificado color blanco puro RAL 9010.
La aplicación del primario y acabados se ejecutara en el taller del licitante ganador de acuerdo a normas, por lo que
el residente de obra verificara los trabajos en el taller del licitante ganador.
El licitante ganador deberá acatar las instrucciones de acuerdo a la ficha técnica del tipo de adelgazador que
recomienda el proveedor así como los porcentajes, para rebajar la pintura.
Los licitantes deberán presentar en la propuesta técnica; la ficha técnica del producto y que el producto este
certificado por Petróleos Mexicanos, de lo contrario será motivo de la descalificación.
Retiro del producto de la limpieza, de los desechos del producto de las pinturas, cubetas, franelas, etc., al lugar
indicado por el REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, del departamento de UASIPA de R.I.A.M.A. así
como la documentagión de su peso y destino final, entregarla Residente de obra de PEMEX REFINACION.
Se tomaran pruebas de espesores y adherencia de acuerdo a normas y NRF-053-Pemex-2006.
PREPARACION DE SUPERFICIES
Se procederá a la limpieza abrasiva para obtención del acabado a metal blanco, a partir del sistema 1 de la NRF-053Pemex-2006, evitando daño a la ecología y el medio ambiente (NO UTILIZA ARENA).
La limpieza a metal blanco se hara en el taller del licitante, por lo que el residente de obra verificara los trabajos en el
taller del licitante ganador.
Enlonado de los puntos de las uniones en campo de la línea al hacer la limpieza a metal blanco en campo.
Aplicación de limpieza abrasiva con granalla seca, evitando el polvo, para la obtención de un acabado a metal blanco
(SSPC-SP-5 ò nace 1), con un perfil de anclaje de acuerdo a la norma NRF-053-Pemex-2006.
Aplicación del primario después de la limpieza a metal blanco de acuerdo con la norma NRF-053-Pemex-2006, por lo
que pasado ese tiempo y no aplicarlo, se deberá de dar otra pasada de limpieza con abrasivo, para evitar la
oxidación de la superficie.
37
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
El licitante ganador será responsable de llevarse los residuos de su producto de la limpieza a metal blanco, botes de
pintura, brochas, de acuerdo a lo ordenado en el anexo del REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTALl
(UASIPA) hasta su confinamiento final.
CONSIDERACIONES
Las cantidades son aproximadas; por lo que el licitante ganador debe obtener la volumetría de cada concepto de
obra en sitio (en la nueva ubicación de las bombas), ya que los volumenes excedente de obra que realice sin
autorizacion y legalizacion del residente de obra sera a cuenta y riego del licitante ganador asi como el excedente de
los materiales será a cuenta y riesgo del licitante ganador.
Ponerse de acuerdo con el ing. mecánico y el residente de obra en caso de que las bombas no lleguen en tiempo para que se
coloquen doble anclaje (verificar si de acuerdo a las dimensiones de la nueva base es posible la colocacion del doble anclaje) al
momento del colado para el montaje de la bomba actual y se tenga el anclaje de la bomba nueva (cuando lleguen las bombas
nuevas se cortara el anclaje de la bomba actual, el licitante ganador montara las bombas nuevas y sera el unico responsable de que
coincida el anclaje con la base metálica de la bomba nueva).
OBRA INSTRUMENTOS
SE DEBERÁ DE ENTREGAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA PROPUESTA TÉCNICA:
Deberá indicar modelo y marca de cada uno de los suministros así como sus catálogos donde se demuestre que cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas (catálogos, manuales, boletines, etc.).
El personal técnico que realice la configuración y puesta en marcha del Sistema de medición deberá contar experiencia en la
configuración de Sistemas similares y deberá de contar con certificado de curso en Mantenimiento a Sistemas de medición tipo
inalámbrico, para lo cual deberá anexar a su propuesta técnica la documentación que acredite que cuenta con la experiencia y
copia de los certificados de cursos en mantenimiento a sistemas de medición expedido por el fabricante del Sistema. El no
presentar la documentación solicitada en la propuesta técnica será motivo de desechamiento de propuestas.
En caso de que el Licitante no cuente con personal técnico con la experiencia solicitada para estos trabajos se permite la
subcontratación de los trabajos de configuración y puesta en marcha del sistema de medición tipo presión y nivel inalámbrico y de
su integración al sistema de control existente. Por lo que deberá anexar el curriculum del personal técnico que subcontratara y
deberá anexar una carta por parte de este personal o compañía a subcontratar donde indique que en caso de que el Licitante en
cuestión resulte ganador se compromete en realizar los trabajos antes señalados.
Deberá anexar memoria de calculo o/y dibujos de instalación mecánica de acorde a las condiciones físicas en los tanques de
almacenamiento de aceite lubricantes (boquillas existentes); así como la información técnica de los equipos seleccionados para su
propuesta, donde demuestren que los equipos propuestos tienen la capacidad de medición de acuerdo a las condiciones de
operación y condiciones físicas de los tanques de almacenamiento para ese tipo de instalación propuesta y para las condiciones de
operación indicadas, asegurando así una medición confiable garantizando la medición de alta exactitud solicitada, así mismo
deberá hacer una descripción detallada de los accesorios necesarios para realizar dicha instalación.
El Diagrama mecánico de instalación del Sistema de medición de presión y alarmas de nivel y deberá Indicar bridas de montaje,
el diagrama deberá contener el diámetro, cédula y libraje de los materiales y equipos propuesto por el licitante de acuerdo a los
requerimientos y especificaciones de cada equipo de medición de presión y nivel.
Deberá presentar los procedimientos para la instalación, configuración, señalización, prueba y puesta en operación de los equipos
de medición de presión y alarmas de nivel.
Diagrama detallado de la interconexión de cada uno de los componentes del sistema para un tanque.
Diagrama de la arquitectura propuesta de los 19 tanques, donde se indique el la señalización y alimentación de la instalación
completa para todos los tanques, topología usada. Incluyendo estación de operación y de sistema de monitoreo de presión y
alarmas de nivel.
Un listado donde indique claramente todos los componentes del sistema de medición de presión y nivel del sistema propuesto
para los 19 tanques. Indicando modelo y marca. Además, indicar una breve descripción de las funciones que realizara el
hardware y software indicado en la propuesta.
Carta compromiso donde manifieste que en caso de presentarse una falla en alguna de las instalaciones realizadas, se compromete
a dar atención oportuna dentro de las siguientes 24 horas a la notificación y de ser necesario sustituir y realizar las correcciones
sin costo para PEMEX REFINACION, dentro del tiempo de garantía.
EL Contratista deberá anexar en la propuesta técnica una carta directa del fabricante del sistema de los equipos de medición
propuesto que garantice la venta de refacciones para los elementos que componen el sistema, por un periodo no menor a diez
años.
El no presentar los documentos señalados anteriormente y solicitados dentro de las presentes bases licitación será motivo de
descalificación.
ESPECIFICACIÓN GENERAL NO. 1
TRANSMISOR MANOMÉTRICO INALÁMBRICO
38
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA EN LINEA ESCALABLE DE ALTO DESEMPEÑO A DOS HILOS CON
UNA RANGEABILIDAD DE 100:1, PRECISIÓN DE ±0.065% DEL SPAN CALIBRADO Y ESTABILIDAD DE ±0.1%
DEL URL POR 2 AÑOS. EL RANGO DE MEDICIÓN DEL EQUIPO DEBE SER DE -14.7 A 800PSIG CON MATERIAL
DEL DIAFRAGMA EN ACERO INOXIDABLE 316L, CONEXIÓN A PROCESO 1/2-14FNPT MEDINATE MANIFOLD
DE DOS VÍAS EN 316SST. FLUIDO DE LLENADO SILICON Y O'RING EN TFE CON FILAMENTO DE VIDRIO.
SEÑAL DE SALIDA HART INALÁMBRICO IEC 62591, TASA DE ACTUALIZACIÓN CONFIGURABLE POR EL
USUARIO 2.4 GHZ DSSS CON ANTENA DE LARGO ALCANCE INTEGRAL, APROBACIÓN FM
INTRINSICAMENTE SEGURO. INCLUYE MÓDULO DE POTENCIA INTRÍNSECAMENTE SEGURO DE CLORURO
DE TIONILO DE LITIO, REEMPLAZABLE IN SITU, CON CARCASA DE TEREFTALATO DE POLIBUTADIENO
(PBT); SU CONEXIÓN CODIFICADA ELIMINA EL RIESGO DE INSTALARLO INCORRECTAMENTE. CARCASA
EN ALUMINIO CUBIERTA DE POLIURETANO NEMA 4X IP66/68 DE DOBLE COMPARTIMENTO CON
CONEXIÓN CONDUIT 1/2". CON DISPLAY LCD DE SIETE DÍGITOS CONFIGURABLE. INCLUYE CERTIFICADO
DE CALIBRACIÓN Y HERRAJES PARA MONTAJE EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 2". APROBACIÓN FM
INTRINSECAMENTE SEGURO. EL EQUIPO CONTARÁ CON CERTIFICADO VIGENTE POR PARTE COFETEL.
MODELO: 2051TG3X2B21PWA3WP5S5B4I5M5DZQ4 / 701PGNKF
2051T: TRANSMISOR DE PRESIÓN EN LÍNEA
G: TIPO MANOMÉTRICO
3: RANGO -14,7 A 800 PSIG
X: SALIDA: WIRELESSHART IEC 62591
2B: CONEXIÓN A PROCESO 1/2–14 NPT HEMBRA
2: DIAFRAGMA ACERO INOXIDABLE 316L
1: FLUIDO DE LLENADO SILICÓN
P: CARCASA DE POLIMERO DE INGENIERÍA
WA3: VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN CONFIGURABLE POR EL USUARIO, 2,4 GHZ DSSS, IEC 62591
WP5: ANTENA INTEGRAL CON ADAPTADOR PARA EL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN VERDE
S5: ENSAMBLADO A MANIFOLD 2 VÍAS (NO INCLUIDO)
B4: SOPORTE PARA MONTAJE EN PANEL O TUBERÍA DE 2" SST
I5: PRODUCT CERTIFICATIONS: FM INTRINSICALLY SAFE, DIVISION 2
M5: PANTALLA LCD
DZ: CERO DIGITAL
Q4: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
701P: OPCIONES SMARTPOWER
GN: MÓDULO DE ALIMENTACIÓN VERDE
KF: INTRÍNSECAMENTE SEGURO SEGÚN IECEX, ATEX Y FM
INCLUYE: MANIFOLD 2 VÍAS,
0306: MANIFOLD DE PRESIÓN
R: FABRICANTE ROSEMOUNT
T: TIPO ROSCADO
2: DOS VÁLVULAS
2: CUERPO, TAPA, VÁSTAGO Y PUNTA/BOLA EN 316SST
BA: CONEXIÓN A PROCESO HEMBRA DE 1/2-14 NPT
1: EMPAQUE PTFE
1: ASIENTO DE VÁLVULA INTEGRAL
ESPECIFICACIÓN GENERAL NO. 2
INTERRUPTOR TIPO HORQUILLA VIBRATORIA INALÁMBRICO
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO HORQUILLA VIBRATORIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 316/316L
ACERO INOXIDABLE PARA TEMPERATURAS DE -40 A 150°C CON CONEXIÓN A PROCESO ROSCADA 3/4"
NPT. LONGITUD DE LA HORQUILLA 3.8" CON ACABADO ESTANDAR. CARCASA DE DOBLE
COMPARTIMIENTO EN ALUMINIO CUBIERTA DE POLIURETANO NEMA 4X IP66 CON CONEXIÓN ELÉCTRICA
½" NPT Y DISPLAY LCD. SEÑAL DE SALIDA HART INALÁMBRICO IEC62591, TASA DE ACTUALIZACIÓN
CONFIGURABLE POR EL USUARIO 2.4 GHZ DSSS CON ANTENA DE LARGO ALCANCE INTEGRAL,
APROBACIÓN FM INTRINSICAMENTE SEGURO. INCLUYE MÓDULO DE POTENCIA INTRÍNSECAMENTE
SEGURO DE CLORURO DE TIONILO DE LITIO, REEMPLAZABLE IN SITU, CON CARCASA DE TEREFTALATO
DE POLIBUTADIENO (PBT); CONEXIÓN CODIFICADA ELIMINA EL RIESGO DE INSTALARLO
INCORRECTAMENTE. VIDA ÚTIL DE DIEZ AÑOS A UNA VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE UN MINUTO.
EL EQUIPO CONTARÁ CON CERTIFICADO VIGENTE POR PARTE COFETEL.
MODELO: 2160XD8SS9NNNE00381I5WA3WK1M5Q4 / 701PBKKF
2160: NTERRUPTOR DE NIVEL VIBRATORIO TIPO HORQUILLA PARA MEDIR EL NIVEL DE LÍQUIDOS
X: SALIDA INALÁMBRICO IEC62591
D: CARCASA DE COMPARTIMENTO DOBLE – ALUMINIO
39
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
8: ENTRADA DE CONDUCTO: ROSCA DE 1/2 PULG. NPT
S: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: STANDARD –40 °C A +150 °C
S: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: ACERO INOXIDABLE 316/316L (1.4401/1.4404)
9: CONEXIÓN A PROCESO: 3/4-IN.
NN: CLASIFICACIÓN CONEXIÓN: EQUIPO NO-BRIDADO
N: CONEXIÓN A PROCESO TIPO ROSCADA
E0038: LONGITUD DE HORQUILLA: 3.8 IN
1: ACABADO DE SUPERFICIE ESTANDAR
I5: CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD INTRÍNSECA SEGÚN FM
WA3: VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN A SER CONFIGURADA POR EL USUARIO, 2,4 GHZ DSSS, WIRELESS
INCLUYE WK1: ADAPTADOR DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN DE LARGA DURACIÓN, DE GRAN
COBERTURA, CON ANTENA INTEGRAL E INTRÍNSECAMENTE SEGURO
M5: INDICADOR LCD
Q4: CERTIFICADO DE PRUEBA FUNCIONAL
701P: OPCIONES SMARTPOWER
BK: MÓDULO DE ALIMENTACIÓN NEGRO
KF: INTRÍNSECAMENTE SEGURO SEGÚN IECEX, ATEX Y FM, MARCA ROSEMOUNT PARA PODER CUMPLIR
CON EL PORTOCOLO DE COMUNICACIÓN DEL GATEWAY INALÁMBRICO EXISTENTE EN LA PLANTA.
ESPECIFICACIÓN GENERAL No. 3
SERVICIO
MODELO: SERV_RSMT
SE CONSIDERAN (3) DÍAS DE SERVICIO PARA DAR DE ALTA (57) EQUIPOS INALÁMBRICOS A LA RED
WIRELESS EXISTENTE ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE GATEWAY,
MODELO: AW7082WG005. PARA SISTEMA AMS INALÁMBRICO SNAP-ON CON APLICACIÓN DE 5
GATEWAYS, DE LA PLANTA HDS-2 Y (1) DÍA PARA CAPACITACIÓN DE CONCEPTOS, MANEJO Y
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LA INSTRUMENTACIÓN INALÁMBRICA DE LOS PLANES DE
AMBIENTACIÓNDE PLAN 52 DE LA BOMBAS DE LA PLANTA HDS-2 DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO M.
AMOR EN SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESPECIFICACIÓN GENERAL No. 4
SERVICIO
MODELO: VE99SERA
SERVICIO EN SITIO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 8 - 17 HRS DE UN INGENIERO DELTAV. (40 HH)
INCLUYE VIÁTICOS. DESCRIPCIÓN: CONFIGURACIÓN DE ALARMAS PARA 57 SEÑALES WIRELESS NUEVAS
QUE SE INTEGRAN AL DELTAV EXISTENTE DE LA PLANTA HDS-2, PROVENIENTES DE INSTRUMENTACIÓN
WIRELESS. INCLUYE 2 GRÁFICOS NUEVOS Y 1 GRÁFICO REPETIDO. SISTEMA DELTAV ID: 0001-0002-5824 CON
GUARDIAN SUPPORT VENCIDO AL 01 / OCTUBRE / 2011 SISTEMA AMS ID: 0002-0004-3008 CON GUARDIAN
SUPPORT VENCIDO AL 01/ JULIO / 2011
ALCANCES
Punto
A
Descripción de Concepto
Colocación de Junta ciega en bridas.
Alcance del Concepto
Colocación de junta ciega en bridas, el licitante ganador proporciona la junta ciega,
a base de placa de acero al carbón de acuerdo al libraje de bridas y dos empaques
de “no-asbesto” comprimido de 1/8" de espesor, también, proporcionados por el
licitante ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios y/o plataformas de madera,
proporcionados por el licitante ganador, en la cantidad requerida de acuerdo al
equipo a intervenir.
Si para la colocación de la junta ciega, se requiere hacer con protección
respiratoria, el licitante ganador debe proporcionar el purificador de aire, con sus
mangueras y mascarillas correspondientes.
Retirar espárragos y separar bridas utilizando cuñas. Retirar empaques usados y
limpiar adecuadamente los asientos de las bridas revisando que no tengan daños.
Insertar junta ciega con los dos empaques de “no-asbesto” comprimido según el
libraje de bridas, colocar y apretar espárragos (todos los espárragos que sean
intervenidos por el Licitante ganador, deben ser grafitados con pasta antiaferrante
Never Seize ó similar de Níquel suministrada por el licitante ganador). Las juntas
ciegas llevarán empaque de “no-asbesto” comprimido por ambos lados.
Colocación de espárragos y apriete final. Los espárragos, deben de quedar
40
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
B
C
D
repartidos, dejando la cuerda de 3 a 5 vueltas después de la tuerca.
Para el caso de bridas de cara con ranura para junta de anillo (RTJ), efectuar
limpieza mecánica a los anillos y guardarlos bajo la responsabilidad del licitante
ganador.
Limpieza en el sitio de trabajo y retiro de equipo y materiales sobrantes.
El licitante debe considerar las juntas ciegas dentro del equipo y
herramienta y no en materiales, ya que no se entregarán al final de los
trabajos a Pemex.
Retiro de Junta ciega en bridas.
Para cada junta o tapa ciega que haya colocado el licitante ganador en bridas RF, al
momento de su retiro, el licitante ganador debe suministrar y colocar las juntas
circulares metálicas de arrollamiento en espiral de acero inoxidable T-304 con
relleno de grafoil de 3/16”, tipo CGI con anillos centradores exterior e interior de
acero inoxidable tipo 304 de 1/8” de espesor, con aplicación de pasta antiaferrante
Never Seize de Níquel a los espárragos, también suministrada por el licitante
ganador, incluye para todas las boquillas bridadas intervenidas por el licitante
ganador, ya sea de boquillas del equipo ó bien de bridas en donde se haya colocado
juntas ó tapas ciegas.
Para bridas RTJ, el licitante ganador debe suministrar y colocar las juntas de anillo
nuevas, de las dimensiones y el No. correspondiente, de acuerdo al tipo de libraje
de las bridas, en material AISI-316.
Si para el retiro de la junta ciega, se requiere utilizar el equipo de protección
respiratoria, el licitante ganador debe proporcionar el purificador de aire, con sus
mangueras y mascarillas correspondientes.
Retiro de espárragos y extracción de la junta ciega y empaques de “no-asbesto”
comprimido.
Limpieza de caras de las bridas y colocación de la junta circular metálica del libraje
correspondiente.
Colocación de espárragos y apriete final. Los espárragos, deben de quedar
repartidos, dejando la cuerda de 3 a 5 vueltas después de la tuerca.
Retiro de equipo y materiales sobrantes.
Colocación, modificación y retiro de andamios y/o plataformas de madera,
proporcionados por el licitante ganador, en la cantidad requerida de acuerdo al
equipo a intervenir.
Limpieza general en el área de trabajo.
El licitante ganador debe considerar el suministro y colocación del 100% de los
espárragos nuevos para cada junta ó tapa ciega que retire, con las dimensiones
requeridas, según el libraje de bridas. El licitante ganador debe verificar
físicamente, en el área de trabajo, los espárragos y suministrarlos en la medida y
cantidad correcta. Los espárragos deben ser de especificación de material A-193
Gr. B7 con dos tuercas en material A-194 Gr. 2H.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión El suministro de la tubería y/o conexión de tubería debe ser por parte del licitante
de tubería sin costura con extremos biselados y/o ganador de acuerdo a las especificaciones indicadas.
extremos planos, incluye el suministro de material.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Habilitación de la tubería y/o conexión de tubería nueva.
Selección de tubería y/o conexión de tubería.
Alineación y nivelación de la tubería y/o conexión de tubería hasta dejarla a la
distancia entre biseles ó entre extremos roscados, según sea el caso. Soportado
provisional para poder alinear y nivelar.
Punteo de la tubería y/o conexión de tubería con electrodo, si la unión es soldada,
de acuerdo con la especificación de la tubería, el electrodo debe ser suministrado
por el licitante ganador.
Corte y biselado en tubería.
Considerar un corte como una pieza.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo por parte del licitante
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Preparación y manejo de equipo y herramienta adecuada para el corte y biselado,
41
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
E
F
G
proporcionados por el licitante ganador.
Trazo de la tubería a cortar.
Cortar y biselar la tubería.
Soportado y/o fijación de la tubería por el licitante ganador, para proceder al corte
y biselado.
Limpieza del corte y biselado eliminando rebaba y/o escoria, dejando
correctamente limpio el bisel.
Limpieza diaria en el área de trabajo.
Corte extremo plano y/o hacer rosca en tubería.
Considerar un corte como una pieza.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Preparación y manejo de equipo y herramienta adecuada para el corte plano con o
sin rosca, proporcionados por el licitante ganador.
Trazo de la tubería a cortar.
Realizar corte plano con o sin rosca en tubería.
Soportado y/o fijación de la tubería, por el licitante ganador, para proceder al corte
plano con ó sin rosca.
Efectuar cuerda.
Limpieza de la boca del tubo eliminando rebabas y/o escoria.
Limpieza diaria general en el área de trabajo.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería.
Considerar una junta como una pieza.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Manejo y utilización de equipo y herramienta para soldar, proporcionados por el
licitante ganador.
Colocación de cámaras ó mamparas para proceso TIG y de acuerdo a
procedimiento de soldadura donde aplique, para protección del aire contra la
atmósfera inerte de gas argón.
Soldadura de las juntas entre segmentos de tuberías y/o conexiones de tubería con
el procedimiento correcto para realizar la soldadura, utilizando el electrodo
correspondiente. Aplicar el fondeo, paso caliente y el relleno, enrase y vista,
limpiando en cada etapa la soldadura, con cincel, carda ó cepillo de alambre.
El licitante ganador debe realizar la prueba de inspección radiográfica al 100% de
las juntas a tope, tomándose al término de la soldadura. Los defectos que resulten
deben ser reparados por el licitante ganador hasta que sea satisfactoria la
radiografía. Se debe entregar reporte y placas al residente de pemex-refinación.
El licitante ganador debe realizar prueba de líquidos penetrantes a las juntas de
filete. Los defectos que resulten deben ser reparados, por el licitante ganador, hasta
que sea satisfactoria la prueba en cada soldadura. Se debe entregar reporte de las
pruebas de líquidos penetrantes al Residente y/o Supervisor de obra de PemexRefinación.
El licitante ganador debe realizar el relevado de esfuerzos a las soldaduras
realizadas en las tuberías de acuerdo al material y al procedimiento de soldadura,
es decir donde aplique. El licitante ganador presentará el procedimiento y la
secuencia del relevado para la aprobación del Residente de Pemex-Refinación,
incluyendo prueba de dureza antes y después del relevado de esfuerzos y se deberá
entregar el registro de los valores al Residente de Pemex-Refinación. El licitante
ganador debe proporcionar el equipo para relevado de esfuerzos, así como
durómetro. El relevado de esfuerzos debe realizarse de acuerdo al procedimiento
de soldadura.
El licitante ganador debe considerar, proporcionar y colocar las resistencias, el
aislante, las cañuelas, cables, conexiones para realizar el relevado de esfuerzos.
Limpieza general en el sitio de trabajo.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
42
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
H
I
de tubería sin costura con extremos biselados para desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
soldar y/o extremos planos.
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Manejo, sujeción e instalación de la tubería y/o conexión de tubería al sitio de
instalación. Realizar maniobra. Utilizar grúa de la capacidad requerida para
diámetros de 3” a mayores, si no es posible realizar las maniobras manualmente, la
cual debe ser proporcionada por el licitante ganador.
Alineación y nivelación de la tubería y/o conexión de tubería.
Soportado provisional para poder alinear y nivelar.
Realizar los ajustes en campo, según se requiera.
Punteo de la tubería y/o conexión de tubería con electrodo, si la unión es soldada,
de acuerdo con la especificación de la tubería, el electrodo debe ser suministrado
por el licitante ganador.
Si la conexión de tubería es brida, el licitante ganador, debe suministrar y colocar
las juntas circulares metálicas de arrollamiento en espiral de acero inoxidable T304 con relleno de grafoil de 3/16”, tipo CGI con anillos centradores exterior e
interior de acero inoxidable tipo 316 de 1/8” de espesor. Aplicación de pasta
antiaferrante Never Seize de Níquel a espárragos, también suministrada por el
licitante ganador. Colocación de todos los espárragos y apriete final. Los
espárragos, deben de quedar repartidos, dejando la cuerda de 3 a 5 vueltas después
de la tuerca. El licitante ganador debe considerar el suministro del 100% de
espárragos para la brida a instalar, de acuerdo a las dimensiones requeridas y de
especificación ASTM-A-193-B7 con dos tuercas cada uno de especificación
ASTM-A-194-2H.
Limpieza en el sitio de trabajo.
Prueba hidrostática a circuito de tubería.
Considerar una prueba como una pieza.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo por parte del licitante
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Preparación de la prueba: instalación de mangueras, niples, manómetros,
accesorios, bomba de prueba y todo lo necesario para la prueba, todo esto
proporcionado por el licitante ganador.
Realizar prueba hidrostática a circuito de tubería y sostener la presión proyectada
en manómetro, durante el tiempo que indique el Residente de obra de PemexRefinación. Incluye reparación de fallas detectadas y/o eliminación de fugas ó
defectos que resulten durante la prueba, por parte del licitante ganador.
PEMEX-REFINACION proporcionará el fluido a emplear para las pruebas
hidrostáticas, que en éste caso es agua.
La prueba hidrostática se realizará cuantas veces sea necesario hasta que sea
recibida satisfactoriamente por la Residencia de Pemex-Refinación, personal de
operación y Uasipa.
Realizar barrido interior a la tubería, después de la prueba hidrostática, por medio
de aire, el licitante ganador proporcionará el compresor y mangueras.
Limpieza general del área de trabajo.
Fabricación e instalación de soportes metálicos, a Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
base de placa y perfiles ligeros (de 0 a 12 kg/m), en desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
material acero al carbón, incluye el suministro del ganador.
material.
Colocación, modificación y retiro de andamios y/o plataformas de madera,
proporcionado por el licitante ganador, de cantidad requerida.
El licitante ganador debe tomar medidas físicas en la planta para fabricar la
soportería adecuada. Realizar los ajustes en campo, según se requiera.
Trazo, corte, nivelación y alineación del material. Conformar, biselar y puntear con
soldadura la soportería a fabricar. Utilizar el electrodo según la especificación del
material y debe ser suministrado por el licitante ganador.
Manejo, presentación, erección, elevación, sujeción y colocación al sitio de
instalación de la soportería. Maniobra con accesorios (estrobos, prensas, grilletes,
cable manila, cáncamos, y otros).
43
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
J
Instalación de válvula soldable, incluye el suministro
de material.
K
Trazo y nivelación
L
Corte de piso de concreto existente con
maquina disco alrededor de la base de
concreto de bombas
M
Demolición de piso de concreto existente,
con herramienta neumática.
N
Demolición de bases de concreto existentes
de las bombas con herramienta neumática.
Fabricación e instalación de soportes metálicos, a base de placa y perfiles ligeros
(de 0 a 12 kg/m), en material acero al carbón, incluye el suministro del material.
Soldadura de las juntas entre segmentos de placa y perfiles con el electrodo, de
acuerdo a la especificación del material, proporcionado por el licitante ganador.
Aplicación de los diferentes cordones de la soldadura de junta: fondeo, paso
caliente, relleno, enrase y soldadura de vista. Limpiando en cada caso la soldadura
realizada, matando filos y retirando escoria y rebabas.
Retiro de equipo y materiales sobrantes y realizar limpieza en el sitio de trabajo.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios,
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Instalación de válvula.
Suministro de la válvula por parte del licitante ganador.
El licitante ganador debe suministrar la válvula con el empaque del vástago estilo
387 I de grafito coloidal con fibra de vidrio e inserción de alambre de Inconel para
temperatura de hasta 1200° F y presiones de hasta 4000 psi sección cuadrada
marca John Crane ó equivalente.
Alineación y nivelación de la válvula nueva con la tubería.
Punteo de la válvula con la tubería, con electrodo, según la especificación de la
tubería y válvula, el electrodo debe ser suministrado por el licitante ganador.
Utilizar el equipo para soldar proporcionado por el licitante ganador.
Realizar la soldadura de las juntas entre segmento de tubería con válvula,
utilizando el electrodo y/o varilla adecuada. Aplicar los procedimientos de
soldadura adecuados. Limpiar perfectamente la soldadura terminada, con cincel,
carda y/o cepillo de alambre, hasta que quede libre de escoria.
Se debe realizar prueba de líquidos penetrantes a las juntas de filete. Los defectos
que resulten deben ser reparados, por el licitante ganador, hasta que sea
satisfactoria la prueba en cada soldadura. Se debe entregar reporte de las pruebas
de líquidos penetrantes al residente y/o supervisor de obra de Pemex-Refinación.
Limpieza en el sitio de trabajo.
Alcance
Donde indique el residente de obra, de acuerdo con los Ing.
Mecanico, Ing. de Operación.
Herramienta manual y materiales necesarios.
Localización de puntos de referencia
Trazo de los ejes de construcción a partir de los puntos de referencia.
Marcado de los ejes.
Establecimiento de los niveles.
Limpieza del área.
Trazo del corte
El contratista deberá marcar antes de realizar el corte en el concreto.
Corte en piso de concreto el residente de obra indicara en sitio.
Limpieza general.
Herramienta neumática
Verificar con residencia de obra de PEMEX el área a intervenir.
Demolición de piso de concreto para la ubicación de las bombas.
Fracturar y desprender materiales en partes manejables.
Corte y retiro del acero de refuerzo.
Retiro del material producto de la demolición y apilamiento del mismo.
Carretilleo hasta 50 m.
Colocar en todos los casos señales indicando peligro, para prevención de
accidentes.
Acarreo de materiales de acuedo con el requerimiento de protección ambiental y el
residente de obra.
Limpieza del área.
Herramienta neumática
El Residencia de obra de PEMEX indicara en sitio la base a demoler.
Demolición de base de concreto existente.
44
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
O
Excavación en material tipo B, hasta la
profundidad indicada por el residente de
obra para las bombas.
P
Compactación de terreno natural con
“bailarina” compactado al 85% de su PVSM,
sin control de laboratorio
Q
Relleno de tepetate, compactado al 95% de
su PVSM, con “bailarina”, en capas de hasta
20 cm de espesor, para mejoramiento de
terreno para las bases de bombas con
control de laboratorio
R
Elaboración y Vaciado de Plantilla de
cimentación
con
concreto
hidráulico
f’c=100kg/cm2, de 5 cm de espesor.
S
Habilitado y colocación de acero de refuerzo
fy= 4200 kg/cm2, no 4.
Fracturar y desprender materiales en partes manejables.
Corte y retiro del acero de refuerzo.
Retiro del material producto de la demolición y apilamiento del mismo.
Carretilleo hasta 50 m.
Colocar en todos los casos señales indicando peligro, para prevención de
accidentes
Limpieza del área.
Alcance
El residente de obra indicara en sitio la profundidad de acuerdo a las condiciones
del terreno.
Excavacion
Remoción.
Extracción.
Depósito del material al borde de la excavación.
Afinamiento.
Carretilleo hasta 50 m.
Limpieza del área.
Alcance
Limpieza de impurezas. Remoción del material limpio de impurezas (troncos,
ramas, materia orgánicas).
Afinamiento del terreno natural.
Compactación con bailarina.
Alcance
Suministro de materiales
Herramienta manual.
Suministro de tepetate compactado en piso y alrededor de la base de
concreto
Acarreo y tendido en capas de hasta 20 cm.
Introducción del material y extendido en capas.
Incorporación del agua empleada en la compactación.
Compactación con equipo, al grado solicitado.
Afinamiento de la sección
Obtención de calas para efectuar pruebas de laboratorio(CMIC) el residente de
obra indicara en sitio la ubicación de una cala en cada capa de tepetate
compactado..
Limpieza del área.
Alcance
Suministro de materiales
Herramienta manual
Suministro de los materiales.
Cargas, descargas, almacenamiento y manejo de dichos materiales en la obra.
Uso del equipo.
Dosificación de los materiales para dar esta resistencia.
Limpieza, preparación y humedecimiento de las superficies de contacto con el
concreto fresco.
Acomodo y compactación de la mezcla.
Limpieza del área.
Alcance
Suministro de materiales
Acordonamiento con cinta restrictiva de color indicando “PELIGRO”.
Suministro del acero de refuerzo FY= 4200 KG/CM2, (No 4)1/2”, y materiales
complementarios necesarios en el lugar de la obra.
Armado con 7 anillos verticales longitudinales, 5 anillos
horizontales
longitudinales y 11 anillos perpendicular a los anteriores, armados con varilla
corrugada del no. 4 de acuerdo con el residente de obra.
De acuerdo con las necesidades de la obra y las indicaciones en campo del ing.
Residente de obra del contrato.
Habilitado (corte y doblado) del acero de refuerzo según se indique, con cortadora
manual y dobladora de varilla.
Manejo y armado del acero de refuerzo, utilizando alambre recocido para amarres.
45
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
T
Habilitado y colocación plomeado y
nivelado de anclas de acero al carbon
ASTM A-307 grado B en forma de “L” para la
bombas. de barra de cold-roll de acero al
carbon de ¾” de diametro con cuerda de 10
centimetros de longitud mas 46 centimetros
mas de longitud y 11 centimetros a 90° para
dar la forma de “L” con 2 tuercas cada
ancla. Incluye el suministro de materiales
por parte del contratista. DE ACUERDO A
PLANOS
DE
LA
BOMBA
PROPORCIONADOS
POR
EL
ING.
MECANICO en el anexo A.
U
Elaboración de concreto premezclado y
vaciado
con
una
resistencia
de
f’c=300kg/cm2, agregado máximo 19 mm en
base de concreto de la bombas, incluye
aditivo acelerante de fraguado.
V
Elaboración de concreto en sitio y vaciado
con una resistencia de f’c=200kg/cm2,
agregado máximo 19 mm en piso alrededor
de la base de concreto de la bombas,
incluye aditivo acelerante de fraguado.
W
Vaciado de grout de CEILCOTE 749DP o
similar o de mejor calidad estabilizador
especial para relleno de la concha de las
bombas.
Empalmes de 40 diametros como minimo según normas. Y de acuerdo con el ing.
Residente de obra bajo las circunstancias del trabajo en campo.
Tomar en cuenta el recubrimiento del concreto en el armado de varilla. De acuerdo
a norma para la elaboración del armado (considerar el recubrimiento de concreto).
Calzado del refuerzo y colocación de separadores para fijarlo en su lugar.
Alcance
Suministro de materiales.
Suministro de la barra de cold roll con una longitud de 60 centimetros de largo
incluye los 10 centimetros de la cuerda mas los 16 centimetros del gancho con 2
tuercas cada ancla.
Colocación y nivelación de acuerdo a las distancias de los barrenos de la bomba de
acuerdo al plano DEL ING. MECANICO.
Fijarlas y plomeadas en las talisas de acuerdo a las distancias del plano, verificar
en la base metalica de las distancias de los barrenos de la bomba.
Manejo, nivelado y fijado a talisas las anclas, utilizando alambre recocido para
amarres.
Es responsabilidad de la compañía que entre los barrenos de la bomba en las
anclas sin alterar los barrenos de fijación de la bomba. Sin cargos para Pemex con
el mismo plazo y monto contratado.
Dejar empates y ganchos de acuerdo a normas
Alcance
Suministro de materiales
Herramienta manual.
El ing. Residente de obra indicara en sitio la altura de la base de acuerdo
con el Ing. Mecanico y el Ing. Plantero. De acuerdo con el nivel de piso
terminado. La base debe quedar como minimo 15 centimetros de altura del
N.P.T. o la altura que determinen los ingenieros en el sitio, asi como las
dimensiones de la base de concreto. Las dimensiones de la base de
concreto es de 1.11 metros de ancho x 2.04 metros de longitud x 0.80
metros de altura.
Habilitado, colocación y retiro de cimbra en fronteras.
Lubricación de cimbra.
Suministro de concreto premezclado Dosificación por peso y mezclado de los
materiales en la planta dosificadora, sujeto a control de calidad, para obtener
concreto de las características solicitadas, incluye aditivo en proporción
recomendada por el fabricante. Tomar pruebas de laboratorio (CMIC).
Limpieza, preparación y humedecimiento de las superficies de contacto con el
concreto fresco.
Descenso del concreto.
Acomodo, vibrado y compactación de la revoltura.
Limpieza del área.
Alcance
Suministro de materiales
Herramienta manual.
Suministro, elaboración y vaciado de concreto con una resistencia de
f’c=200kg/cm2.
Cargas, descargas, almacenamiento y manejo de dichos materiales en la obra.
Suministro y colocacion de malla de 6 x 6-10 /10. incluye calzas
En piso de acuerdo al espesor original.
Limpieza, preparación y humedecimiento de las superficies de contacto con el
concreto fresco.
Acomodo, vibrado y compactación del concreto.
Limpieza del área.
Alcance
Suministro de materiales
Herramienta manual.
Suministro del grout especial para carcaza de la bomba, con adherencia
a las partes metalicas y a la base de concreto.
Aplicarlo de acuerdo a la ficha técnica del fabricante.
Habilitado, colocación y retiro de cimbra en fronteras.
46
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
X
Habilitado y colocación de junta de
expansion alrededor de la bombas. a base
de fexpan marca fester y/o similar o de
mejor calidad impregnado de asfalto de 13
mm de espesor y 20 cm de altura entre el
piso de concreto y la base de la bomba.
Y
Colocación de sello alrededor de la bombas
en juntas de expansión. Colocar cintilla de
poliuretano (BACKER ROD. o similar o de
mejor calidad) DE 13 mm MAS 3 mm de
diametro como cama de apoyo al sellador
dejando despues de colocada la cinta un
claro libre de 20 mm hasta el N.P.T.
Aplicacion de 13 mm de ancho por 20 mm
de altura del sellador de poliuretano
autonivelante SONOMERIC 1, o similar o de
mayor calidad dejandolo al nivel de piso
terminado. de acuerdo a la ficha técnica.
Entre el piso de concreto y la base de la
bomba.
Z
Carga y acarreo de material producto de la
demolición y excavación primer Km en
camión.
AB
Acarreo kilómetros
Subsecuentes al
primero
Aplicación del sistema No. 1 de protección
anticorrosiva de la NRF-053-Pemex-2006. 1
capa de primario epoxico poliamida de 2
componentes RP-6 modificado de 4
milésimas de pulgada de espesor de capa
seca, 1 capa de acabado epoxico catalizadopoliamida de 2 componentes altos solidos
RA-26 Modificado de 4 milésimas de
pulgada de espesor de capa seca y una
capa de 4 milésimas de pulgada de espesor
de capa seca de acabado de poliuretano
acrílico-alifatico de 2 componentes RA-28
modificado color blanco puro RAL 9010 de
acuerdo ala NRF-009-PEMEX-2012, 1 capa
de 4 mils pulg de espesor de capa seca en
tuberia de ¾” de diámetro de acuerdo a
plano del anexo A y especificaciones de los
anexos B y B-1.
AC
Dosificación por peso y mezclado de los materiales de acuerdo a la ficha técnica.
Limpieza, preparación de las superficies de contacto con el concreto y la carcasa
metálica de acuerdo a la ficha técnica del producto.
Limpieza del área
Alcance
Suministro de materiales
Herramienta manual
Suministro de los materiales.
Aplicacion de acuerdo a la ficha tecnica del material propuesto.
Limpieza de la superficie.
Trazo y corte de la tira.
Colocación de la tira fexpan o equivalente ya impregnada en el sitio
indicado.
Terminado de la superficie.
Limpieza del área.
Alcance
Suministro de materiales.
Herramienta manual
Suministro de los materiales des sistema de sellado.
Limpieza de la superficie.
Aplicación de acuerdo a la ficha técnica del material propuesto.
Corte de la tira fexpan o similar o de mejor calidad, para hacerle caja de
acuerdo a la profundidad del sistema de sellado (dimensiones de acuerdo
las fichas técnicas de los materiales).
Preparación de la superficie limpieza de la junta de acuerdo con la ficha
técnica del producto aplicar limpiar perfectamente la junta librándola de
polvo y partículas incomprensibles..
Corte y colocación de la cintilla BACKER ROD de poliuretano de acuerdo
con la ficha técnica(BACKER ROD) de acuerdo a la ficha tecnica 3 mm
mas de diametro) de 13 mm mas 3 mm de diametro como cama de apoyo
al sellador dejando despues de colocada la cinta una altura libre de 20
mm (de caja para el sellador).. Para la colocación del sellador.
Suministro y colocación de sellado de juntas de expansión con sellador de
poliuretano autonivelante sonomeric 1
de acuerdo a su ficha
técnica.aplicaciones de acuerdo a la ficha técnica.
Alcance:
Carga a camión.
Acarreo libre a 1 Km.
Descarga.
Regreso al sitio de carga.
Acarreo donde indique los requerimientos de protección ambiental. Hasta su
disposición final en sitios autorizados por el instituto estatal de ecología.
El Licitante Ganador suministrara la granalla ecológica para la
limpieza a metal blanco. (NO UTILIZAR ARENA).
El licitante ganador hara la limpieza a metal blanco de acuerdo a NRF053-Pemex-2006 y la aplicación de primario y acabados en su taller
DE ACUERDO A LA NRF-009-PENEX- 2009
El Licitante Ganador suministrara el primario RP-6 y el acabado RA-26
y RA-28
El licitante ganador detallara en sitio de las soldaduras, con la
limpieza de acuerdo a norma NRF-053-Pemex-2006.
Armado de de maniobras necesarias para la limpieza y aplicación de
pintura, y retiro de maniobra a la terminación de los trabajos.
Aplicación de acuerdo a normas NRF-053-Pemex-2006 y NRF-009Pemex-2012.
Se tomaran pruebas de espesores y adherencia de acuerdo a normas
y NRF-053-Pemex-2006.
Limpieza general del área.
47
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
AE
Aplicación del sistema No. 1 de protección
anticorrosiva de la NRF-053-Pemex-2006. 1
capa de primario epoxico poliamida de 2
componentes RP-6 modificado de 4
milésimas de pulgada de espesor de capa
seca, 1 capa de acabado epoxico catalizadopoliamida de 2 componentes altos solidos
RA-26 Modificado de 4 milésimas de
pulgada de espesor de capa seca y una
capa de 4 milésimas de pulgada de espesor
de capa seca de acabado de poliuretano
acrílico-alifatico de 2 componentes RA-28
modificado color blanco puro RAL 9010 de
acuerdo ala NRF-009-PEMEX-2012, 1 capa
de 4 mils pulg de espesor de capa seca en
tuberia de ¾” de diámetro de acuerdo a
plano del anexo A y especificaciones de los
anexos B y B-1.
Retiro de bomba.
AF
Instalación de bomba.
AD
El Licitante Ganador suministrara la granalla ecológica para la
limpieza a metal blanco. (NO UTILIZAR ARENA).
El licitante ganador hara la limpieza a metal blanco de acuerdo a NRF053-Pemex-2006 y la aplicación de primario y acabados en su taller
DE ACUERDO A LA NRF-009-PENEX- 2009
El Licitante Ganador suministrara el primario RP-6 y el acabado RA-26
y RA-28
El licitante ganador detallara en sitio de las soldaduras, con la
limpieza de acuerdo a norma NRF-053-Pemex-2006.
Armado de de maniobras necesarias para la limpieza y aplicación de
pintura, y retiro de maniobra a la terminación de los trabajos.
Aplicación de acuerdo a normas NRF-053-Pemex-2006 y NRF-009Pemex-2012.
Se tomaran pruebas de espesores y adherencia de acuerdo a normas
y NRF-053-Pemex-2006.
Limpieza general del área.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Manejo, sujeción y retiro de bomba actualmente instalada. Realizar maniobra.
Utilizar equipo de carga de la capacidad requerida, si no es posible realizar las
maniobras manualmente, el cual debe ser proporcionada por el licitante ganador.
Antes de retirar la bomba, el licitante ganador debe desembridar y retirar las líneas
de succión y descarga y colocar tapas ciegas en lado línea. Retirar la bomba
vertical completa con todo y lata.
Para la colocación de la tapa ciega en bridas de la línea, el licitante ganador
proporciona la tapa ciega, a base de placa de acero al carbón de acuerdo al libraje
de bridas y dos empaques de “no-asbesto” comprimido de 1/8" de espesor,
también, proporcionados por el licitante ganador.
Si para la colocación de la tapa ciega, se requiere hacer con protección respiratoria,
el licitante ganador debe proporcionar el purificador de aire, con sus mangueras y
mascarillas correspondientes.
Retirar espárragos y separar bridas utilizando cuñas. Retirar empaques usados y
limpiar adecuadamente los asientos de las bridas revisando que no tengan daños.
Colocar tapa ciega con empaque de “no-asbesto” comprimido según el libraje de
bridas, colocar y apretar espárragos (todos los espárragos que sean intervenidos por
el Licitante ganador, deben ser grafitados con pasta antiaferrante Never Seize ó
similar de Níquel suministrada por el licitante ganador).
El licitante debe considerar las tapas ciegas dentro del equipo y herramienta y no
en materiales, ya que no se entregarán al final de los trabajos a Pemex.
Realizar trabajos de corte si fuera necesario cortar las anclas del equipo. Todos los
trabajos de maniobras y de corte deberán realizarse con apoyo de contraincendio.
El equipo será colocado en donde lo indique el residente de obra.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Manejo, sujeción e instalación de bomba nueva. Realizar maniobra. Utilizar equipo
de carga de la capacidad requerida, si no es posible realizar las maniobras
manualmente, el cual debe ser proporcionada por el licitante ganador.
Después de instalar la bomba nueva, el licitante ganador debe embridar y colocar
las líneas de succión y descarga y retirar tapas ciegas en lado línea.
Al retirar las tapas ciegas, el licitante ganador debe suministrar y colocar las juntas
circulares metálicas de arrollamiento en espiral de acero inoxidable T-304 con
relleno de grafoil de 3/16”, tipo CGI con anillos centradores exterior e interior de
acero inoxidable tipo 304 de 1/8” de espesor.
Si para el retiro de las tapas ciegas, se requiere utilizar el equipo de protección
respiratoria, el licitante ganador debe proporcionar el purificador de aire, con sus
mangueras y mascarillas correspondientes.
48
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
AG
Alineación de bomba-motor.
AH
Instalación de plan de ambientación de la bomba.
AI
Instalación, selección, suministro, calibración,
configuración y puesta en operación en sistema de
control distribuido de Transmisor de presión
manométrico tipo inalámbrico, Incluye suministro de
todos los materiales y equipos.
Limpieza de caras de las bridas y colocación de la junta circular metálica del libraje
correspondiente.
Colocación de espárragos y apriete final. Los espárragos, deben de quedar
repartidos, dejando la cuerda de 3 a 5 vueltas después de la tuerca.
Retiro de equipo y materiales sobrantes.
El licitante ganador debe considerar el suministro y colocación del 100% de los
espárragos nuevos para cada tapa ciega que retire, con las dimensiones requeridas,
según el libraje de bridas. El licitante ganador debe verificar físicamente, en el área
de trabajo, los espárragos y suministrarlos en la medida y cantidad correcta. Los
espárragos deben ser de especificación de material A-193 Gr. B7 con dos tuercas
en material A-194 Gr. 2H.
Realizar trabajos de corte y soldadura para dejar instalada correctamente la bomba.
Todos los trabajos de maniobras y de corte deberán realizarse con apoyo de
contraincendio. El equipo será colocado en donde lo indique el residente de obra.
El licitante ganador debe trasladar la bomba desde el almacén general hasta la
Planta donde se instalará. Para ello debe utilizar y proporcionar equipo de carga de
la capacidad requerida. El licitante debe utilizar y proporcionar lote de herramienta
básica para maniobras para montar el equipo en el camión hiab, fijarlo
adecuadamente para evitar la caída del equipo del camión, y trasladarlo a la planta
HDS-2, en la base correspondiente.
El licitante ganador debe nivelar adecuadamente el equipo con nivel de precisión,
la nivelación deberá estar avalada por el residente del contrato.
El licitante ganador, deberá de usar juego de llaves básico de mecánico de piso
para fijar adecuadamente la base metálica a la base de concreto.
El licitante ganador debe fijar la base metálica a la base de concreto.
Limpieza general en el lugar de trabajo.
El licitante ganador debe alinear el equipo de acuerdo con el manual del fabricante
de la bomba el cual será proporcionado por el residente de obra de Pemex
Refinación.
El licitante ganador debe utilizar herramienta de precisión como mínimo de 0.001”
para llevar acabo la revisión del alineamiento.
Alineación de bomba-motor.
El licitante ganador debe realizar prueba de motor en vacío.
Posteriormente a la alineación, el licitante ganador debe acoplar bomba-motor
según el manual del fabricante.
Colocar guarda cople.
Limpieza general en el lugar de trabajo.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Manejo, sujeción e instalación de plan de ambientación de la bomba. Realizar
maniobra. Utilizar equipo de carga de la capacidad requerida, si no es posible
realizar las maniobras manualmente, el cual debe ser proporcionada por el licitante
ganador.
El licitante ganador debe fijar los pedestales ya sea a la base de la bomba o
anclarlos al piso, de acuerdo a lo indicado en el manual del fabricante de la bomba,
el cual proporcionará el Residente de obra de Pemex.
Colocar y fijar tanques reservoir’s del plan de ambientación de la bomba.
El licitante ganador debe utilizar juego básico de llaves de mecánico de piso y
doblatubo de ¾” para el arreglo de las líneas de tubing. Debe realizar el arreglo de
la tubería de las líneas de enfriamiento al plan de ambientación, de acuerdo al
manual de fabricante del equipo.
El licitante ganador debe colocar y conectar todas las líneas del plan de
ambientación de la bomba.
Limpieza general en el lugar de trabajo.
Selección y suministro de material por parte del licitante ganador, según lo
especificado en el Anexo B y según Especificación particular No. 1 (Transmisor
manométrico inalámbrico), y en los alcances de cada concepto del presente
Anexo "C".
Manejo de materiales, equipo y herramienta.
49
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
AJ
Instalación, selección, suministro, calibración,
configuración y puesta en operación en sistema de
control distribuido de interruptor de nivel tipo
horquilla vibratoria Incluye suministro de todos los
materiales y equipos.
AK
SERVICIO PARA DAR DE ALTA (57) EQUIPOS
INALÁMBRICOS A LA RED WIRELESS
EXISTENTE ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN
E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE GATEWAY
MODELO: SERV_RSMT.
SERVICIO
DE
CONFIGURACIÓN
DE
ALARMAS PARA 57 SEÑALES WIRELESS
NUEVAS QUE SE INTEGRAN AL DELTAV
EXISTENTE DE LA PLANTA HDS-2. MODELO:
VE99SERA.
Desmantelamiento de tubería, cedula 10 a 160, sin
recuperación de material, incluye conexiones de
tubería y soportes.
AL
AM
AN
Selección e Instalación transmisores manométricos inalámbricos en la toma de
cada uno de los acumuladores de aceite de cada plan de ambientación de las
bombas, de acuerdo con lo recomendado por el fabricante. La calibración del
interruptor deberá ser indicada por el personal de mantenimiento del área.
Probar la comunicación entre los instrumentos de campo y los indicadores
luminosos, así como las alarmas en pantalla del SCD.
Solicitar a Personal de Programación y Supervisión, Operación y Seguridad del
Área apruebe las pruebas realizadas de los equipos hasta las pantallas del sistema
de control distribuido.
Limpieza general en el lugar de trabajo.
Selección y suministro de material por parte del licitante ganador, según lo
especificado en el Anexo B y según Especificación particular No.2 (Interruptor
de nivel tipo horquilla vibratoria), y en los alcances de cada concepto del
presente Anexo "C".
Manejo de materiales, equipo y herramienta.
Selección e Instalación de interruptores de nivel inalámbrico en cada una de las 2
tomas de los acumuladores de aceite de los planes de ambientación de las bombas
consideradas, de acuerdo con lo recomendado por el fabricante. La calibración y
colocación del interruptor deberá ser indicada por el personal de mantenimiento del
área.
Probar la comunicación entre los instrumentos de campo y los indicadores
luminosos, así como las alarmas en pantalla del SCD.
Solicitar a Personal de Programación y Supervisión, Operación y Seguridad del
Área apruebe las pruebas realizadas de los equipos hasta las pantallas del sistema
de control distribuido.
Limpieza general en el lugar de trabajo.
Considerar un servicio como una pieza.
Considerar los alcances de acuerdo con la ESPECIFICACIÓN GENERAL No.
3.
Considerar un servicio como una pieza.
Considerar los alcances de acuerdo con la ESPECIFICACIÓN GENERAL No.
4.
Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Retiro del aislamiento de la tubería, si ésta la tuviera, colcha y lamina y separarlo.
Utilización de equipo de corte como oxiacetileno y/o arc-air.
Trazo y corte de la tubería, se debe tener cuidado al efectuar los cortes en
soldaduras donde se vaya a recuperar material.
Desmantelamiento, sujeción, trazo, corte y desmontaje de la tubería, conexiones y
soportes (codos, bridas, tees, tapones cachuchas, reducciones, espárragos, etc.) sin
recuperación del material. Maniobra con accesorios (estrobos, prensas, grilletes,
cable manila, cáncamos, y otros). Utilizar grúa de la capacidad requerida para
diámetros de 3” a mayores, si no es posible realizar las maniobras manualmente, la
cual debe ser proporcionada por el licitante ganador.
Carga, acarreo, descarga y estiba hasta una distancia de 5.0 Km. del material
producto del desmantelamiento, desde el sitio del trabajo, hasta el lugar de su
colocación que indique el Residente de obra de Pemex-Refinación.
Todo el material desmantelado, el licitante ganador debe identificarlo y colocarlo
en el lugar que indique el Residente de obra de Pemex-Refinación.
Limpieza diaria general en el área de trabajo.
Instalación de válvula bridada, incluye el suministro Selección, carga, acarreo, descarga y estiba de los materiales y equipos necesarios,
de material.
desde donde se encuentran estibados, hasta el sitio de trabajo, por parte del licitante
ganador.
50
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Colocación, modificación y retiro de andamios, proporcionados por el licitante
ganador.
Instalación de válvula.
El licitante ganador debe suministrar la válvula con el empaque del vástago estilo
387 I de grafito coloidal con fibra de vidrio e inserción de alambre de Inconel para
temperatura de hasta 1200° F y presiones de hasta 4000 psi sección cuadrada
marca John Crane ó equivalente.
El licitante ganador debe realizar las pruebas hidrostáticas a las válvulas nuevas y
las pruebas hidrostáticas deben ser recibidas por personal de UASIPA, Operación y
del residente de obra de Pemex-Refinación, antes de realizar el cambio de las
válvulas.
Suministro de la válvula por parte del licitante ganador.
Alineación de la válvula con la tubería.
Soportado provisional para poder alinear y nivelar.
Limpieza en el sitio de trabajo.
Realizar maniobra para instalación de válvula.
Utilizar equipo de carga (grúa, hiab, etc.), de la capacidad requerida,
proporcionado por el licitante ganador.
El licitante ganador debe suministrar y colocar las juntas circulares metálicas de
arrollamiento en espiral de acero inoxidable T-304 con relleno de grafoil de 3/16”,
tipo CGI con anillos centradores exterior e interior de acero inoxidable tipo 316 de
1/8” de espesor.
Aplicación de pasta antiaferrante Never Seize de Níquel a espárragos, también
suministrada por el licitante ganador.
Colocación de todos los espárragos y apriete final. Los espárragos, deben de
quedar repartidos, dejando la cuerda de 3 a 5 vueltas después de la tuerca. El
licitante ganador debe considerar el suministro del 100% de espárragos para cada
válvula bridada a cambiar, de acuerdo a las dimensiones requeridas y de
especificación ASTM-A-193-B7 con dos tuercas cada uno de especificación
ASTM-A-194-2H.
51
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “B-2”
ANEXO SSPA
REQUISITOS PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002 REV-2.
ÍNDICE
1.
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
DEFINICIONES
4.
5.
RESPONSABILIDAD /
AUTORIDAD
DESARROLLO
6.
REFERENCIAS
7.
ANEXOS
OBJETIVO:
Establecer requisitos de seguridad, salud en el trabajo y PRotección ambiental en
los PRocesos de PRocuración y contratación de la RIAMA, a efecto de PRevenir y
controlar los riesgos asociados a la ejecución de trabajos, suministro de bienes y
servicios PRoporcionados por terceros, mediante la administración del desempeño
seguro de los trabajadores contratistas y/o PRoveedores.
52
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
2.
ALCANCE.
El PResente PRocedimiento es para aplicarse en los PRocesos para
PRocuración de bienes y/o servicios y/o contratación de obras, desde
elaboración de bases de usuario; bases de licitación, contratos, evaluación
PRopuestas técnicas, así como en el PRoceso de supervisión y desarrollo de
actividades dentro de las instalaciones de la RIAMA.
3.
la
la
de
las
DEFINICIONES.
3.1.
Accidente de trabajo.- Es toda lesión orgánica o perturbación funcional,
inmediata o posterior, o la muerte, PRoducida repentinamente en ejercicio o
con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se
PReste.
3.2.
Acto Inseguro.- son las acciones realizadas por el trabajador, que omite o
viola el método o medidas aceptadas como seguras.
3.3.
Anexo SSPA.- Documento en el cual se especifica a los contratistas y
PRoveedores las medidas que en materia de seguridad, salud en el trabajo y
PRotección ambiental, deberán cumplir, según aplique, durante las etapas
de PReparación del sitio, construcción, PRuebas, PReparativos de arranque
y PRuebas de comportamiento, entre otros. Este documento deberá formar
parte del paquete técnico de las bases de licitación y debe ser un anexo del
contrato correspondiente.
3.4.
Área de Riesgo.- Área clasificada dentro de las instalaciones, que PResenta
o puede PResentar condiciones peligrosas y que requiere la aplicación de
medidas de PRevención y control de los riesgos asociados al trabajar en
dichas áreas.
3.5.
Área usuaria.- Es el área corporativa de Petróleos Mexicanos o cualquier
dependencia de sus Organismos Subsidiarios que hará uso final de los
bienes o servicios PRestados por los contratistas o PRoveedores, de
acuerdo a lo establecido en los contratos respectivos.
3.6.
AST.- Acrónimo de Análisis de Seguridad en el Trabajo.
3.7.
Bases de licitación.- Documento que contiene los requerimientos técnicos
administrativos y legales expedidos por Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios de conformidad con la convocatoria para su aplicación en el
desarrollo y ejecución de las obras y/o servicios, incluyendo todas sus
modificaciones y aclaraciones emitidas por escrito por Petróleos Mexicanos.
53
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
3.8.
Bases de usuario.- Documento que contiene las especificaciones técnicas y
legales definidas por el área usuaria para el PRoyecto y que servirán de
base para la elaboración de los diversos anexos técnicos y administrativos
que integran las bases de licitación.
3.9.
Condición insegura.- Son las situaciones o circunstancias peligrosas,
asociadas a un daño físico, que derivan de los elementos que conforman al
medio ambiente laboral y generalmente contribuyen a la ocurrencia de
incidentes, accidentes, enfermedades de trabajo o daños materiales.
3.10. Condiciones peligrosas.- son aquellas que pueden PRovocar un incidente,
accidente o una enfermedad de trabajo.
3.11. Contratista.- Persona que celebre contratos de obra con dependencias o
entidades de la administración pública. Persona ajena al centro de trabajo
que labora temporalmente en éste, y que está involucrado directa o
indirectamente con el PRoceso, y que con motivo de su trabajo puede
agregar o incrementar factores de riesgo.
3.12. Contrato.- Instrumento mediante el cual se formaliza desde el punto de vista
legal el acuerdo técnico-comercial entre Petroleos Mexicanosy los
contratistas o PRoveedores, para la realización de los trabajos establecidos
como alcance, en el citado documento.
3.13. Enfermedad de trabajo.- Es todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el
medio en que el trabajador se vea obligado a PRestar sus servicios. Serán
consideradas, en todo caso, enfermedades de trabajo, las consignadas en la
Tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
3.14. Equipo de PRotección Personal (EPP).- Conjunto de elementos y
dispositivos de uso personal diseñados específicamente para PRoteger al
trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados
con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el análisis de
riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con
características específicas, ésta será considerada equipo de PRotección
personal.
3.15. Espacio confinado.- Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal
manera que una persona puede desempeñar una determinada tarea en su
interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida,
que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y
en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente.
54
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
3.16. Incidente.- Suceso inesperado y no deseado que resulta o pudo haber
resultado en lesiones al personal, daños a equipos/ instalaciones, afectación
al PRoceso o a la distribución del PRoducto, impacto al medio ambiente o a
la comunidad.
3.17. Instalación.- Conjunto de estructuras, tuberías, equipos de PRoceso y otros,
dispuestos para un PRoceso PRoductivo específico.
3.18. Permiso de trabajo.- Formato que debe tramitarse y llenarse
obligatoriamente para autorizar la realización de una actividad peligrosa o
potencialmente peligrosa.
3.19. PRograma de verificación documentada.- Conjunto de actividades que
verifican la revisión, el cumplimiento y el seguimiento de las actividades de
SSPA en un Centro de trabajo.
3.20. PRoveedor.- Cualquier persona que celebre contratos de adquisiciones
arrendamientos o servicios con dependencias o entidades de la
administración pública. Siendo cualquier persona ajena al centro de trabajo
que labora temporalmente en éste, involucrado directa o indirectamente con
el PRoceso, y que por el motivo de su trabajo agrega un riesgo.
3.21. Requisitos del PRocedimiento.- Todo lo especificado en la sección de
desarrollo del PResente PRocedimiento, incluyendo la sección de
definiciones y los anexos.
3.22. RIAMA.-Acrónimo de Refinería Ing. Antonio M. Amor.
3.23. SSPA.- Acrónimo de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental.
Trabajo con riesgo (trabajo peligroso).- Es aquel que se realiza en un área
clasificada como peligrosa o cerca de ella o que en la realización de los trabajos se
pueden PResentar condiciones peligrosas que pueden PRovocar un incidente,
accidente o una enfermedad de trabajo, y que requiere de un permiso de trabajo
para PRevenir y controlar los riesgos asociados a dichos trabajos.
4.
RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD.
4.1.
Del Gerente, la autorización del PResente PRocedimiento para su
observación y cumplimiento en la RIAMA, así como auditar y verificar su
correcta aplicación.
55
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.
4.2.
Del Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y PRotección Ambiental, la
observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este
PRocedimiento, tiene la autoridad de modificar el PResente PRocedimiento.
4.3.
Del Superintendente de Rehabilitaciones y Modificaciones, la difusión y
observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este
PRocedimiento, tiene la autoridad de solicitar la recisión del contrato de obra
o servicios en caso de incumplimiento por parte de la contratista o
PRoveedor.
4.4.
Del Superintendente de Suministros y Servicios, la inclusión de los requisitos
de este PRocedimiento como “Anexo SSPA” en las bases para licitación y
contratos de Suministros y/o Servicios que maneje y la observancia de la
aplicación y cumplimiento de lo establecido en este PRocedimiento.
4.5.
De los Supervisores y Residentes de Obra de todas las dependencias de la
RIAMA, la difusión, aplicación y cumplimiento de lo establecido en este
PRocedimiento. Efectuar la Junta de Inducción a la Implementación de
SSPA antes del inicio de cada contrato, de acuerdo con lo establecido en la
Instrucción de Trabajo 302-48000-PO-003 vigente de la RIAMA.
4.6.
Del Jefe del departamento de Contratos, la inclusión de los requisitos de
este PRocedimiento como “Anexo SSPA” en las bases para licitación y
contratos de obra y/o servicio.
4.7.
Del área usuaria, la inclusión de los requisitos de este PRocedimiento como
“Anexo SSPA” en las bases de usuario.
4.8.
De las Compañías Contratistas y PRoveedores, el estricto cumplimiento de
este PRocedimiento.
DESARROLLO.
5.1.
Frecuencia de Ejecución, Revisión del PRocedimiento y Revisión de Ciclos
de Trabajo.
5.1.1. De Ejecución: Este PRocedimiento de trabajo debe aplicarse, cada
vez que se requiera realizar esta actividad.
5.1.2. De Revisión: Este PRocedimiento debe ser revisado cada 4* años o
antes en caso de requerirse.
5.1.3. De Ciclos de Trabajo: Por ser una actividad de bajo riesgo no requiere
efectuar Revisión de Ciclos de Trabajo.
5.2.
Equipo de Seguridad especial y dispositivos requeridos, medidas que
se deben adoptar en aspectos de Salud y PRotección Ambiental (SSPA)
antes de iniciar la actividad: De su ejecución no dependen equipos u
56
!
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
operaciones críticas. Sin embargo se requiere de algún grado de
habilidad o especial atención para desempeñarse correctamente.
5.3.
Disposiciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y PRotección
Ambiental (SSPA).
5.3.1. El Contratista y/o PRoveedor realizará toda la Obra o PRoporcionará
Suministros y/o Servicios respectivamente, objeto de este Contrato de
manera correcta, segura y consistente, en apego a la Ley Federal del
Trabajo; a la Ley General de Salud; a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la PRotección al Ambiente y sus Reglamentos; a la Ley
General para la PRevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento; a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; a la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios;
a la Ley de Petróleos Mexicanos; a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento; al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo; al Reglamento de Labores de Petróleos
Mexicanos; al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente; las Norma Oficial
Mexicana NOM-028-STPS vigente referida a la Organización del
Trabajo-Seguridad en los PRocesos de Sustancias Químicas; a los
PRocedimientos críticos básicos, establecidos en el Reglamento de
Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios vigente; poniendo en PRáctica sus PRocedimientos y
políticas aplicables en la materia, empleando el personal con el perfil
técnico PResentado en su PRopuesta Técnica, el cual debe ser
especializado (y certificado cuando se especifique de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 9), con experiencia en su función y debe
conocer los riesgos existentes en la RIAMA. El contratista y/o
PRoveedor deberá tomar en cuenta que de incumplir los aspectos
señalados en este anexo denominado SSPA, así como los
requerimientos que se deriven de los análisis de riesgo de trabajo,
PEMEX se reserva el derecho de interrumpir los trabajos por razones
de seguridad, en cuyo caso el contratista y/o PRoveedor no podrá
solicitar el pago de los gastos no recuperables en que haya incurrido
en la obra o servicio, en virtud de que se considerará que la
suspensión es motivada por el Contratista y/o PRoveedor. El
Reglamento de Seguridad, Salud en el trabajo y PRotección
Ambiental para Contratistas y PRoveedores DG-SASIPA-SI-08200
emitido por PEMEX forma parte integral de cada contrato emitido por
la RIAMA como anexo técnico, en el mismo están descritas las
obligaciones y responsabilidades de la RIAMA en materia de SSPA
así como de los contratistas y PRoveedores.
57
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.3.2. Cuando existan Contratos de obra o servicios que por la naturaleza de
su ejecución, no PRoceda la aplicabilidad de los requisitos enlistados
en este PRocedimiento, los generadores de las bases de usuario y/o
bases de licitación, enviaran mediante oficio dirigido al Área
Contratante, la solicitud de la exclusión de la aplicación de los
requisitos del PRocedimiento para el Contrato de referencia,
indicando los motivos o particularidades que fundamentan dicha
exclusión, o en su defecto se acordará la no aplicabilidad en la junta
de aclaraciones del PRoceso licitatorio correspondiente.
5.4.
Administrativas.
5.4.1. El Contratista y/o PRoveedor debe contar con un organigrama de todo
el personal de seguridad que participe en la obra o servicios, en el
cual se PResente la estructura, funciones y responsabilidades. En
dicho organigrama debe especificarse con claridad la relación directa
del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección
Ambiental (SSPA) con la máxima autoridad del contratista y/o
PRoveedor en la obra o servicios; dicho organigrama, además debe
incluir a los Supervisores de SSPA, los cuales deberán ser al menos
uno por cada 50 trabajadores PRopios y subcontratados. En el caso
de que los trabajos se tengan que desarrollar simultáneamente en
varios frentes de trabajo, la contratista o PRoveedor deberá contar
con un Supervisor de SSPA por cada frente de trabajo,
independientemente de que la suma de todos los trabajadores
PRopios y subcontratados de la contratista o PRoveedor no supere 50
trabajadores.
Incluso de ser necesario se considerarán Coordinadores de área o de
función que servirán de enlace entre el Responsable y los
Supervisores SSPA. En las cláusulas del contrato entre la contratista
y sus subcontratistas, si es el caso, ésta deberá indicar que el
subcontratista y su personal se sujetan a las disposiciones de SSPA
señaladas en este anexo.
5.4.2. Para el caso del Responsable de SSPA, por ningún motivo podrá
fungir como Responsable el Superintendente de Construcción del
Contratista o el responsable del contrato de suministros y/o servicios,
además, debe ser PRofesional con una experiencia en Seguridad,
Salud Ocupacional y PRotección Ambiental en el desarrollo de
PRoyectos e instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, aPRobar la evaluación que le aplicará la
Unidad de Seguridad Industrial y PRotección Ambiental (USIPA) de la
RIAMA y contar con acreditación vigente expedida por la USIPA para
58
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
este efecto de acuerdo a lo estipulado en el PRocedimiento USIPA4145, su designación deberá ser aceptada por el Supervisor del
contrato o Residente de Obra de Pemex con anterioridad al inicio de
sus funciones, quien determinará, a su juicio, si el Responsable y los
Supervisores de SSPA en la obra o servicio designados se
encuentran calificados para desempeñar las funciones inherentes a
dichos cargos. Lo anterior, para asegurar que la obra o servicio sean
dirigidos y supervisados en materia de SSPA por personal calificado y
con experiencia.
5.4.3. Tanto el Responsable, como los Supervisores de SSPA deben ser del
PRopio contratista y/o PRoveedor, independientemente de que parte
de la obra o servicios sean subcontratados. Todo el personal de
SSPA del contratista y/o PRoveedor (Responsable de SSPA y los
Supervisores de SSPA), debe identificarse usando ropa 100% de
algodón, color naranja con el logotipo de la emPResa.
5.5.
El Responsable de SSPA del Contratista y/o PRoveedor debe:
a) Permanecer en el Sitio durante la realización de la Obra o servicios y
verificar que se cumplan las normas, PRocedimientos (Incluidos todos
los especificados en el Anexo 5) y disposiciones en materia de SSPA,
así como actuar en nombre y por cuenta del Contratista y/o PRoveedor
en todo lo referente en materia de SSPA.
b) Elaborar el PRograma de SSPA y coordinar su implementación con los
Supervisores de SSPA, de acuerdo al Anexo 8.
c) Elaborar un Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra (PRE-O),
acorde a los riesgos PRopios de las actividades a realizar y del área de
la obra de acuerdo al Anexo 7, y en coordinación con la Residencia de
Obra. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el Centro de trabajo,
debe mantenerse informado de la evolución de la misma, a través de la
Residencia de Obra de PEMEX, para en caso necesario, PRoceder de
acuerdo a lo establecido en el PRE-O. De ser necesaria la evacuación
del personal, la dirigirá, auxiliado por los Supervisores de SSPA, de
acuerdo a las instrucciones de la Residencia de la Obra, quien estará
siemPRe en comunicación con el Coordinador de la Emergencia del
Centro de Trabajo.
d) Elaborar un Atlas de riesgo del PRoyecto, acorde a los riesgos PRopios
de las actividades a realizar y del área de la obra o servicios y en
coordinación con la Residencia de Obra, considerando los riesgos por el
manejo de sustancias químicas utilizadas tanto en la obra o servicios,
como en el PRopio Centro de Trabajo, así como la información
59
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
contenida en las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales, para el
caso de las sustancias químicas empleadas por el Contratista y/o
PRoveedor. Emplear el formato indicado en el anexo 6, así como los
documentos RS-10830 y SASST-4.3.1-01 del Depto. De Supervisión y
Residencia de Obra, indicados también en el anexo 6 ya que estos
documentos indican los riesgos que necesariamente tiene que observar
el contratista en el interior de las instalaciones de la RIAMA al realizar
sus labores.
Identificar los aspectos ambientales en que incurrirá la contratista o
PRoveedor al desarrollar las actividades objeto del contrato de acuerdo
a lo establecido en el PRocedimiento 302-45200-PSIA-201.
Definir y tramitar conjuntamente con la Residencia de Obra ante el
Centro de Trabajo las rutas para el acceso y salida de personal, ya sea
en vehículos o caminando, cumplir con lo estipulado en el
PRocedimiento de Trámites de pases de acceso de personal y vehículos
de compañías a la RIAMA.
Tramitar los permisos para el bloqueo de calles en el interior del Centro
de Trabajo, originado por maniobras y/o trabajos relativos a la obra o
servicios, anexando un croquis con la ruta alterna PRopuesta,
señalización a utilizar y autorización del Departamento de
Contraincendio del Centro de Trabajo.
Mantener actualizada la Bitácora de Seguridad, Salud en el Trabajo y
PRotección Ambiental, en la que registren todos los eventos relevantes
relacionados con estas materias, desde el inicio hasta el término la Obra
o servicios.
Realizar Auditorías Internas al Sistema de administración de SSPA, de
acuerdo a los PRogramas establecidos e informar periódicamente al
Residente de Obra de PEMEX los resultados obtenidos y las acciones
correctivas desarrolladas para atender las desviaciones, hasta su total
cumplimiento (seguimiento).
Reportar a la Residencia de Obra o Supervisor de PEMEX, y a la
sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA, todos los
accidentes e incidentes (con o sin pérdida de tiempo), que ocurran
durante el desarrollo de la obra o servicios, participar conjuntamente con
los Supervisores de SSPA involucrados en la investigación y análisis,
dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los análisis hasta
su conclusión y llevar la estadística con índices de accidentalidad, de
acuerdo a lo estipulado en el PRocedimiento USIPA-4176.
Dar seguimiento a su “PRograma de Verificación Documentada”, realizar
el análisis estadístico de la información PResentada por sus
supervisores.
Suministrar y distribuir los carteles relativos a la Seguridad, Salud en el
trabajo y PRotección Ambiental, de tipo informativo, PReventivo y
restrictivo.
60
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
m) Gestionar ante la Residencia de Obra, los permisos de trabajo
potencialmente peligrosos (que requieran efectuarse mediante minuta de
trabajo peligroso, de acuerdo a lo establecido en PRocedimiento SPSASIPA-SI-02310), así mismo los de acceso de vehículos PRopiedad
del Contratista y/o PRoveedor y pases de salida de acuerdo a las
políticas del Centro de Trabajo.
n) Verificar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los
Residuos (Peligrosos, industriales y orgánicos), de acuerdo a lo
especificado en el PRocedimiento 302-45200-PO-001 de la RIAMA.
o) Participar en las Evaluaciones y Auditorías Externas de SSPA que se
realicen a la Obra o servicios.
5.6.
Los Supervisores de SSPA del Contratista y/o PRoveedor deben:
a) Permanecer durante toda la jornada de trabajo en sus áreas de
responsabilidad y verificar que se cumplan las normas, PRocedimientos
y disposiciones en materia de SSPA en todos los trabajos que se
realicen.
b) Conocer el Plan de Respuesta a Emergencias del Centro de Trabajo, así
como el PRopio de la obra o servicios. En caso de ocurrir cualquier
emergencia en el Centro de trabajo, deben mantenerse informados de la
evolución de la misma, a través del Responsable de SSPA para en caso
necesario, PRoceder de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Respuesta a Emergencias de la Obra o servicios. De ser necesaria la
evacuación del personal, la realizarán de acuerdo a las instrucciones del
Responsable de SSPA.
c) Conocer, aplicar y difundir el Atlas de Riesgo del PRoyecto, asegurando
que la comunicación de los riesgos incluidos en el mismo han sido
entendidos por todo el personal contratado por la contratista y/o
PRoveedor, mediante evaluación a cada trabajador y guardando el
registro de la misma.
d) Supervisar el cumplimiento del PRograma de SSPA, en sus áreas de
responsabilidad, verificando su estricto cumplimiento por parte de los
trabajadores.
e) Dar cumplimiento al “PRograma de Verificación Documentada”,
generando diariamente un reporte donde señalen las desviaciones
encontradas en el área de trabajo así como las acciones tomadas, y en
su caso PRopongan modificaciones tendientes a mejorar el desempeño
de las obra o servicios en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
PRotección Ambiental.
61
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
Supervisar que el personal y vehículos ingresen por las rutas
autorizadas y realizar las acciones necesarias para mantenerlas limpias
y libres de obstáculos.
Supervisar el cumplimiento de los permisos para el tránsito de equipo
pesado en el interior del Centro de Trabajo.
Supervisar el cumplimiento de los permisos para el bloqueo de calles en
el interior del Centro de Trabajo.
Mantener informado al Responsable de SSPA, de los eventos relevantes
ocurridos en la obra o servicios, así como solicitarle los recursos
necesarios para resolver las desviaciones que los requieran.
Realizar continuamente Inspecciones PReventivas de Riesgo, en las
áreas de su responsabilidad, documentar e informar al Responsable de
SSPA los resultados obtenidos y las acciones correctivas desarrolladas
para atender las desviaciones.
Dar aviso inmediato al Responsable de SSPA, sobre la ocurrencia de
cualquier emergencia, incidente y accidente en las áreas de su
responsabilidad y en su caso aplicar los PRocedimientos establecidos.
Participar en la investigación y análisis de los incidentes y accidentes y
dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los mismos hasta
su conclusión.
Instruir y supervisar al personal que labore en las áreas de trabajo, para
que “antes” de iniciar sus actividades, siemPRe observe el entorno, la
dirección del viento a través de los conos indicadores, detecte las
posibles condiciones inseguras y si está a su alcance, las elimine o
mitigue, ó las reporte para su eliminación o mitigación.
Instruir y supervisar al personal de contraincendio del Contratista y/o
PRoveedor en los trabajos donde se requiera su participación.
Supervisar la colocación y conservación de los carteles relativos a la
Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental y asegurar su
cumplimiento.
Supervisar desde el inicio hasta su conclusión, todos los permisos de
trabajos (PDT) peligrosos que requieran autorización escrita por parte de
PEMEX, como son entre otros: trabajos en espacios confinados, en
excavaciones, en altura, de tipo eléctrico, de corte y soldadura, con bajo
abierta, con PRotección respiratoria, apertura de líneas de PRoceso o
PResurizadas y análisis de soldadura por radiografía, PRotección
contraincendio, equipo de PRotección personal y equipo especializado,
delimitación de áreas de riesgo (barricadas), bloque de energía y
materiales peligrosos, maniobras.
Verificar la instalación de “mata chispas” en el escape a todos los
equipos de combustión interna.
Verificar que se suspenda la operación de los equipos de combustión
interna, mientras se les suministra combustible, así como que esta
operación se realice con bomba y manguera con dispensador (válvula
ON/OFF, pistola).
62
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
r)
5.7.
Supervisar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los
Residuos (Peligrosos, industriales y orgánicos), de acuerdo al
PRocedimiento 302-45200-PO-001 de la RIAMA.
Los Cabos o Sobrestantes de la Contratista o PRoveedor deben:
a) Apoyar y coordinarse con el Responsable de SSPA y Supervisores de
SSPA para asegurar el cumplimiento de los requisitos enlistados en el
PResente PRocedimiento.
b) Supervisar la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato, de
acuerdo a los PRocedimientos PRopios para desarrollar dichas
actividades.
c) Gestionar y tramitar los Permisos de Trabajo ante el Grupo Técnico que
lo conforman: la Residencia de Obra o Supervisor del Contrato,
Ingenieros de operación y de USIPA de la RIAMA, para que se autoricen
las actividades objeto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el
PRocedimiento SP-SASIPA-SI-02310. Lo anterior PRevia PRogramación
acordada entre los integrantes de dicho Grupo Técnico.
d) Supervisar la adecuada segregación de los residuos y desechos que se
generen por las actividades objeto del contrato.
5.8.
El Contratista y/o PRoveedor debe elaborar y PResentar a PEMEX al inicio
de los trabajos y difundir a todo su personal el PRograma de Seguridad,
Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental (SSPA), con la descripción de
sus objetivos generales y metas análogos a los de PEMEX, dicho PRograma
debe incluir fechas comPRomiso y responsables de cada actividad, esto es,
para PRevenir incidentes y accidentes a su personal y al de PEMEX, así
como evitar daños a las instalaciones de la Obra, del Centro de Trabajo y al
medio ambiente, estableciendo medidas PReventivas generales y
específicas en SSPA para el desarrollo del trabajo, así como las acciones
que se deben tomar en caso de una emergencia, las medidas de mitigación,
las rutas de evacuación y puntos de reunión. Este PRograma debe incluir
por lo menos los siguientes aspectos:
5.8.1. Actividades para dar cumplimiento a los objetivos, ente otros: Pláticas
y PRácticas Contraincendio; Revisión de Extintores; Pláticas y
PRácticas de Salud Ocupacional (rescate y PRimeros auxilios);
Campañas de Seguridad.
5.8.2. Definición de los criterios aplicables para el control de riesgos
potenciales en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
63
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
PRotección Ambiental, derivados de los trabajos que se desarrollarán
durante la Obra, incluyendo los agentes PResentes en el medio
ambiente de trabajo y sus alrededores.
5.8.3. El PRograma de SSPA será complementado con un Atlas de Riesgo
del PRoyecto, que deberá elaborar el Contratista y/o PRoveedor,
acorde a los riesgos PRopios de las actividades a realizar y del área
de la obra, mismo que debe PResentar a PEMEX para su revisión.
5.8.4. Manual de PRocedimientos para ejecutar la obra o servicios
contratados, PRocedimientos que debe incluir los requerimientos de
SSPA; el Contratista y/o PRoveedor debe incluir sus PRopios
PRocedimientos de acuerdo a la obra, mismos que deben estar
apegados a los de PEMEX, los que de manera enunciativa más no
limitativa se relacionan a continuación:
a) Para implantar la Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección
Ambiental en la Obra o servicios.
b) Para identificar y evaluar, los agentes ambientales, sus riesgos y
consecuencias por exposición laboral, incluyendo acciones para la
reducción de la exposición laboral.
c) Para establecer requerimientos de SSPA para el uso de
sustancias químicas (Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Tóxicas)
que se utilicen durante el desarrollo del PRoyecto, respaldada en
las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.
d) Para asegurar que la información sobre los riesgos a la salud,
fuego, explosión y riegos ambientales de las sustancias químicas
utilizadas, esté disponible de acuerdo a la reglamentación emitida
por la STPS.
e) Para reportar y analizar todos los incidentes y accidentes.
f)
Para realizar maniobras con equipos y dispositivos de izaje.
g) Para control de acceso a las áreas de trabajo.
h) Para realizar excavaciones y trabajos en excavaciones.
i)
Para realizar trabajos en altura.
j)
Para realizar trabajos en espacios confinados.
64
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
k) Para almacenamiento transporte y uso de PRoductos químicos y
fuentes radiactivas utilizados (reactivos, combustibles, pinturas,
solventes).
l)
Para uso, transporte y almacenaje de cilindros con gases
comPRimidos.
m) Para corte con equipo de oxigeno-acetileno y/o soldadura.
n)
Para tránsito interior de vehículos en instalaciones industriales.
o)
Para trámite y uso de permisos de trabajo.
p) Para PRevención y extinción de incendios.
q) Para aplicación de PRimeros auxilios.
r) Para efectuar maniobras de rescate de personal lesionado.
s) Para suministro de agua purificada.
t)
Para suministro, instalación y servicio de sanitarios portátiles a los
trabajadores.
u) Para suministrar
trabajadores.
equipo
de
PRotección
personal
a
los
v) Para realizar trabajos en zonas donde existan equipos y tuberías
de PRoceso.
w) Para realizar trabajos en zonas donde existan instalaciones
subterráneas.
x) Para la gestión integral de residuos.
y) Para el tratamiento, manejo y descarga de aguas residuales
incluyendo las PRovenientes del lavado y PRuebas hidrostáticas
de tuberías y equipos.
z) Para realizar análisis de riesgos de trabajos (AST).
aa) Para realizar trabajos peligrosos.
bb) Para realizar trabajos en instalaciones en operación.
cc) Para realizar trabajos en instalaciones eléctricas PRovisionales y
equipos eléctricos energizados.
65
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
dd) Para instalación de portacandados, candados, etiquetas y doble
seguro de desconexión en instalaciones eléctricas.
5.8.5. Para garantizar la Seguridad, la Salud de los trabajadores y la
PRotección del Ambiente durante el desarrollo de la Obra o servicios,
el Contratista y/o PRoveedor será responsable de desarrollar todas
las actividades contratadas cumpliendo y sin ser limitativo, con todas y
cada una de las disposiciones en materia de SSPA, para lo cual debe
contar con una política de Seguridad, Salud en el Trabajo y
PRotección Ambiental (SSPA) para el contrato, acorde a la de
PEMEX y difundir ambas políticas a todo su personal, colocándolas
visiblemente en la obra o donde se desarrollen los servicios.
5.8.6. El Contratista y/o PRoveedor debe PRoporcionar identificación con
fotografía a todo su personal y de sus subcontratistas, la cual deberá
incluir al menos el nombre del contratista y/o PRoveedor, el nombre
de trabajador, su número de empleado, su número de registro en el
IMSS, su tipo de sangre, información referente a alergias y
enfermedades. El contratista y/o PRoveedor debe tomar las medidas
necesarias para que todo su personal y el de sus subcontratistas
porten la citada identificación durante su estancia en la obra o
desarrollo de los servicios.
5.8.7. El Contratista y/o PRoveedor, para su acceso, debe asegurar las
condiciones adecuadas de los equipos, entre otras las condiciones
mecánicas y eléctricas, la colocación de mata chispas en el escape y
la existencia de extintor en condiciones aceptables y se obliga a
contar con la póliza de seguro de vehículos, con vigencia hasta el
término de los trabajos tratándose de transportes de carga, debe
incluirse la cobertura de daños por la carga; cubriendo las
responsabilidades derivadas del uso de todos los vehículos PRopios,
rentados o bajo cualquier otra forma de utilización en la ejecución de
las Obras o servicios, para los de izaje (grúas, malacates y
montacargas), debe contar con un Certificado de Inspección emitido
por una EmPResa Certificadora, en el que se incluyan las condiciones
mecánicas, eléctricas, electrónicas, dispositivos de seguridad, así
como las PRuebas con carga.
5.8.8. El Contratista y/o PRoveedor debe contar, por su PRopia cuenta y
cargo, con un espacio para la capacitación del personal PRopio y
subcontratado, con una capacidad mínima de 20 personas, que
incluya el equipo requerido para impartir la capacitación.
5.8.9. El PRograma de Capacitación debe incluir, sin ser limitativo los
siguientes temas, mismos que deberán impartirse con la frecuencia
indicada.
66
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
TEMAS
A
B
C
D
PARTICIPANTES
FRECUENCIA
Plática de Inducción en materia de SSPA y
Política de SSPA del Contratista y/o
PRoveedor y de Pemex.
Todo el personal
1 vez al inicio
Introducción a la Seguridad, Salud en el
Trabajo y PRotección Ambiental (SSPA),
aplicable a la obra. Curso de 8 horas
impartido por Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción A.C. (ICIC) o
alguna otra institución de capacitación
acreditada por PEMEX para este efecto.
Todo el personal manual
1 vez al inicio
La seguridad en los PRoyectos de
construcción de PEMEX, Curso de 40 horas
impartido por Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción A.C. (ICIC) o
alguna otra institución de capacitación
acreditada por PEMEX para este efecto.
Todo el personal técnico
1 vez al inicio y cada
año
Curso para el personal obrero especialista
de Contratistas que laboran en PEMEX,
Curso de 8 horas impartido por Instituto de
Personal manual
Capacitación
de
la Industria de la especialista que lo requiera.
Construcción
A.C. (ICIC) o alguna otra
institución
de capacitación acreditada
por PEMEX para este efecto.
E
Maniobras e izajes de equipos
F
Manejo y Almacenamiento de Materiales
Peligrosos.
G
H
I
J
Trabajos en altura, PRotección contra
caídas
Excavaciones, trincheras, ademes y
barricadas.
Rescate y PRimeros auxilios.
Para trabajos en espacios confinados
1 vez al inicio
Personal técnico y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal técnico y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal administrativo y
técnico- manual
que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
67
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
K
Para trabajos de Radiografiado
L
Para trabajos en cuerpos de agua
M
Platicas y PRácticas contraincendio
N
O
P
Q
R
S
T
U
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
Personal técnico y
manual que lo requiera
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Todo el personal
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Personal
técnico - administrativo y
manual que lo requiera
1 vez al inicio
Plan de Respuesta a emergencias
derivadas de la obra y/o del Centro de
Trabajo (esto puede ser impartido durante el
curso de inducción).
Etiqueta, candado, despeje y PRueba.
Selección uso y armado de andamios.
Trabajos de corte y soldadura.
Choferes y Operadores de Equipos y Grúas.
Uso del Equipo de PRotección Personal.
Manejo y Almacenamiento de Residuos
Peligrosos
Manejo, Transporte y Almacenamiento de
Cilindros con Gases ComPRimidos.
1 vez al inicio
5.8.10. Los temas arriba referidos no son limitativos, el PRograma se puede
ampliar según las políticas del contratista y/o PRoveedor y las
necesidades de la obra o servicios. Todo el material de capacitación
en materia de SSPA debe ser PResentado a la Residencia de Obra.
5.8.11. El Contratista y/o PRoveedor debe contar con controles
administrativos de la capacitación de cada trabajador, donde se
registren los temas impartidos y las fechas correspondientes. El
Contratista y/o PRoveedor PRoporcionará a cada trabajador una
68
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
cartilla que debe portar, con los datos generales del mismo y los
registros de los cursos que ha recibido, debidamente avalados por
las instituciones y/o instructores que hayan impartido dicha
capacitación.
5.8.12. La plática de Inducción en materia de SSPA señalada en la lista de
capacitación será impartida al responsable de SSPA de la contratista
o PRoveedor por el personal Pemex Refinación, una vez que el
trabajador haya recibido la plática, el instructor firmará la
identificación del trabajador.
5.8.13. Después de recibir esta inducción, el responsable de SSPA de la
Contratista y/o PRoveedor debe PRogramar a su personal para que
éste inicie los cursos, según corresponda, a más tardar la semana
siguiente a su inicio de labores en la obra o servicios, realizando una
evaluación por curso impartido a cada trabajador al término del
mismo para asegurar el entendimiento de la capacitación. El temario
del curso impartido y las evaluaciones forman parte de los registros
que la contratista o PRoveedor deben conservar para evidenciar el
cumplimiento de dicha capacitación.
5.8.14. A fin de asegurar que el personal obrero conozca y reconozca los
riesgos particulares de la actividad que le sea encomendada, el
contratista y/o PRoveedor debe implementar un esquema de pláticas
diarias (Reunión de Inicio de Jornada -RIJ-) a todo su personal
obrero, impartidas por el responsable de cuadrilla (sobrestante), con
apoyo del Responsable de SSPA o el Supervisor de SSPA, pláticas
en las que se debe informar al personal, las actividades que deberá
realizar y los riesgos PRopios de éstas y del área donde se
realizarán los trabajos.
5.8.15. El Contratista y/o PRoveedor debe utilizar el Sistema de “Permiso de
Trabajo” de PEMEX, para la ejecución de sus actividades de alto
riesgo. Los documentos de “Permisos de trabajo” de PEMEX deben
ser PResentados por el Contratista y/o PRoveedor a la Residencia
de Obra o supervisor de Pemex para su Administración. Los
requerimientos específicos para su elaboración serán entregados al
Contratista y/o PRoveedor.
5.8.16. Todos los trabajos deberán realizarse de una manera planeada y
ordenada, bajo el control de un responsable, en el caso de trabajos
de alto riesgo, será necesaria una autorización exPResa de la
Residencia de Obra para la realización de los mismos.
69
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.8.17. El Contratista y/o PRoveedor debe PRogramar e informar a los
supervisores de la Residencia de Obra con al menos 3 días
naturales de anticipación de sus trabajos de alto riesgo
(interconexiones, libranzas, etc.) a fin de participar en al análisis de
seguridad de trabajo PRevio y para que se tramiten oportunamente
todos los “Permisos de trabajo” y se verifiquen las condiciones
necesarias para la realización del trabajo, evitando así los tiempos
muertos. Ningún trabajo considerado como de alto riesgo, podrá
efectuarse sin la autorización correspondiente.
5.8.18. El Contratista y/o PRoveedor debe suministrar a su personal el
Equipo de PRotección Personal (EPP) necesario, para laborar en la
obra o servicios. El equipo de PRotección personal básico, a
considerar es: ropa 100% de algodón color naranja (pantalón y
camisa de manga larga u overol) con el logotipo de la Compañía,
casco de seguridad, bota de seguridad con casquillo metálico, para
todos los trabajadores excepto para aquellos cuyas actividad
PResente riesgo de contacto con instalaciones eléctricas vivas, los
cuales deberán emplear bota o media bota de seguridad con
casquillo dieléctrico.
Lentes de seguridad de alto impacto que aseguren la PRotección
contra polvos; el Contratista y/o PRoveedor deberá PRoveer el
equipo complementario de acuerdo a las actividades a desarrollar
(gafas industriales, PRotección facial, auricular y respiratoria,
guantes que aseguren la PRotección de las manos del trabajador en
función de la actividad que realicen, arneses tipo paracaídas con
ganchos en espalda, hombros y costados, y doble cable de vida de
1.8 metros de longitud máximo, tipo banda con amortiguamiento,
cinturones porta herramientas para todo el personal que lo requiera).
En caso de que se utilice equipo de ultra alta PResión o
hidrolavadoras que manejen una PResión superior a 5,000 PSI, el
contratista o PRoveedor deberá PRoporcionar equipo de PRotección
personal especial a los operadores de este equipo, diseñado
especialmente para impedir la penetración del fluido a alta PResión
a través del mismo.
5.8.19. El Contratista y/o PRoveedor debe contar con un archivo específico
para hacer acopio de lo relativo a la Seguridad, Salud en el Trabajo y
PRotección Ambiental, mismo que deberá contener la información
organizada y actualizada de al menos los siguientes temas:
a) PRograma de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección
Ambiental.
70
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
b) PRograma de Capacitación de Personal y registros de
cumplimiento.
c) Relación de equipos contra incendio para la obra o servicios
indicando capacidad, tipo, fecha de recarga y PRograma de
inspección.
d) Registro del suministro y dotación de equipo de PRotección
personal.
e) Copia de los Permisos de Trabajo.
f) Copia de los permisos para el tránsito de equipo pesado en el
interior del Centro de Trabajo.
g) Control de acceso y retiro del almacén de cilindros de gases
comPRimidos.
h) Control de acceso y retiro de PRoductos del almacén de
materiales peligrosos.
i) Control de ingresos y salidas del almacén de Residuos
Peligrosos (Bitácora).
j) Relación de parque vehicular, pólizas de seguros de vehículos y
copia de licencias expedidas por la SCT para operadores de
vehículos de transporte de materiales y residuos peligrosos.
k) Reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el
desarrollo de la obra o servicios, Análisis de Causa Raíz,
Informes de Investigación y Análisis de los mismos, Informes de
Seguimiento de Recomendaciones derivadas de los Análisis y
registro de su difusión entre el personal de la contratista o
PRoveedor.
l) Reporte de Indicadores de Accidentabilidad del Contratista y/o
PRoveedor.
m) Registro de cumplimiento de su “PRograma de Verificación
Documentada”; reportes y estadísticas de seguimiento de
acciones tomadas para el cierre de las mismas.
n) PRograma de Auditorías Internas al sistema de administración
de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental e
informes de cumplimiento de las de acciones realizadas para la
atención de desviaciones.
o) Resultados de las Evaluaciones y Auditorías Externas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental
realizadas por PEMEX al Contratista y/o PRoveedor y los
reportes de cumplimiento de recomendaciones en el formato
302-48000-PO-002-003 del Anexo 3 de este documento.
p) Oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT y registro de
cumplimiento de los términos y condicionantes aplicables a la
ejecución de la obra o servicios, cuando aplique.
q) Copia de los certificados de verificación de emisión de
contaminantes de los vehículos automotores sujetos a
71
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
cumplimiento y que sean utilizados en la obra o servicios en
caso de que aplique.
r) Constancia de Registro como EmPResa Generadora de
Residuos Peligrosos y Manifiestos de Entrega, Transporte y
Recepción de Residuos Peligrosos Enviados a Tratamiento y/o
Disposición Final, Reporte Semestral de Residuos Peligrosos
Enviados para Tratamiento y/o Disposición Final, en caso de que
aplique, o en su defecto los documentos especificados que
resultan del PRocedimiento 302-45200-PO-001 de la RIAMA.
s) Esta información deberá estar disponible para la Residencia de
Obra o supervisor del contrato de Pemex en todo momento
durante la ejecución de la obra o servicios, y a solicitud de ésta
el Contratista y/o PRoveedor deberá PResentar las evidencias
que la Residencia de Obra o supervisor le requiera.
5.8.20. La Residencia de Obra deberá realizar un PRograma de auditorías
al desempeño en SSPA de los contratistas y/o PRoveedores y
ejecutarlo, conforme a lo establecido en el Anexo 302-48000-PO002-02. El registro de dichas auditorías quedará evidenciado en el
formato de la lista de verificación 302-48000-PO-002-01 y/o en el
formato DG-SASIPA-SI-08200.F-01.
5.8.21. El Contratista y/o PRoveedor debido a la ubicación del sitio donde se
desarrollará la Obra o servicios, además de cumplir con las
disposiciones establecidas en el PResente documento, debe dar
cumplimiento a los lineamientos, políticas e instrucciones que en
materia de SSPA establezca el Centro de trabajo correspondiente.
5.9.
Seguridad.
5.9.1. El Contratista y/o PRoveedor debe almacenar los cilindros de
oxígeno, acetileno y otros gases comPRimidos, que se utilicen en los
trabajos de corte y soldadura, post soldadura y otros, con sus
capuchones respectivos, sujetos, en posición vertical e identificados,
el sitio de almacenamiento debe contar con señalamientos de
seguridad y control de acceso y retiro de los mismos.
5.9.2. El Contratista y/o PRoveedor debe PRoporcionar al personal de
campo el equipo de seguridad y herramientas requeridos en óptimas
condiciones para cada actividad que se realice durante el desarrollo
de la Obra o servicio: arnés de seguridad tipo paracaidista, cables de
vida de 1.80 m de longitud, con amortiguador, PRotección ocular,
andamios (aPRopiados dependiendo de la altura y del lugar donde se
desarrollen los trabajos), entre otros; y deberá remplazar el equipo
72
!
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
que se deteriore y/o no cubra los requisitos establecidos por las
Normas de Seguridad aplicables.
5.9.3. El Contratista y/o PRoveedor debe suministrar desde el inicio de la
obra o servicios, hasta el final de las PRuebas de comportamiento,
personal de contraincendio (brigada contraincendio), mismo que será
aPRobado por PEMEX, así como el equipo requerido para
PRoporcionar la PRotección contra incendio (explosímetros con
certificado de calibración avalado por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA), mangueras, conexiones, boquillas de chorro
regulable y cierre rápido, extintores de polvo químico seco y de CO2,
de 20 a 150 libras.
5.9.4. Como medida PReventiva de contra incendio, se efectuará revisión a
los registros de drenaje en las áreas adyacentes a los trabajos de
construcción para comPRobar la ausencia de hidrocarburos, y en
caso de PResencia de estos verificar el valor porcentual de
explosividad y en caso de requerirse, tomar las medidas PReventivas
necesarias.
5.9.5. El Contratista y/o PRoveedor debe suministrar el equipo de uso
personal adecuado, en calidad y cantidad suficiente, necesario para la
realización de trabajos que requieran PRotección respiratoria grado
Tipo “D” para consumo humano (espacios confinados, colocación y/o
retiro de juntas ciegas, entre otros), los cuales deben ser aPRobados
por PEMEX, como son purificadores de aire con mascarilla, equipos
autónomos, entre otros. Lo anterior debe permanecer hasta el término
de la Obra o servicios.
5.9.6. El Contratista y/o PRoveedor debe suministrar el equipo de
PRotección personal adecuado, en calidad y cantidad suficiente,
necesario para la realización de trabajos de tipo eléctrico, (conexiones
de baja y alta tensión e instalación de equipos, entre otros), los cuales
deben ser aPRobados por PEMEX, como son tapetes, guantes, casco
y zapatos dieléctricos, entre otros. Lo anterior debe permanecer hasta
el término de la Obra o servicios.
5.9.7. El Contratista y/o PRoveedor debe delimitar con lonas, cable de
poliPRopileno, franjas y/o cintas de advertencia y con letreros
alusivos, las zonas de riesgo derivadas de la ejecución de la Obra o
servicios, como las de radiografiado y las de limpieza mecánica con
chorro de arena, en este último caso se deberán usar mamparas para
evitar la dispersión de partículas. Además de instalar
estratégicamente conos indicadores de viento color naranja, en
cantidad acorde al avance de la obra o del servicio.
73
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.9.8. El Contratista y/o PRoveedor debe verificar las condiciones de los
equipos de izaje (grúas, malacates y montacargas), utilizados para el
movimiento de materiales, debiendo obtener un Certificado de
Inspección emitido por una EmPResa Certificadora, en el que se
incluyan las condiciones mecánicas, eléctricas, electrónicas,
dispositivos de seguridad, así como las PRuebas con carga.
5.9.9. El Contratista y/o PRoveedor debe cumplir con la normatividad de
tránsito interior de vehículos en instalaciones industriales,
administrativas y de servicio de PETRÓLEOS MEXICANOS, para su
acceso, el Contratista y/o PRoveedor se obliga a contar con la póliza
de seguro de vehículos, con vigencia hasta el término de los trabajos,
cubriendo las responsabilidades derivadas del uso de todos los
vehículos PRopios, rentados o bajo cualquier otra forma de utilización
en la ejecución de las Obras o servicios, de acuerdo al PRocedimiento
de la RIAMA DV-1259.
5.9.10. Tratándose de transportes de carga, deberá incluirse la cobertura de
daños por la carga.
5.9.11. Cuando su personal conduzca un vehículo debe observar las
siguientes PRioridades:
a) El peatón siemPRe tendrá la PReferencia en las calles del
interior del Centro de trabajo.
b) Dar PReferencia a cualquier otro tipo de tránsito (grúas y/o
vehículos pesados con carga) con PRioridad a vehículos de
emergencias y respetar los límites de velocidad, tanto en calles
como en estacionamientos.
c) Contar con la licencia de conducir/operar correspondiente y
vigente.
d) Portar en el vehículo los documentos reglamentarios de tránsito
vigentes (tarjeta de circulación y/o permisos), así como copia
legible de la póliza de seguro del vehículo.
e) Verificar además del buen funcionamiento del vehículo
(condiciones mecánicas y eléctricas), la colocación de mata
chispas en el escape y la existencia de extintor en condiciones
aceptables de operación de cinturones de seguridad y alarma
de reversa para grúas, vehículos de carga y de emergencia.
f) Utilizar el cinturón de seguridad y observar que los pasajeros lo
usen, así como el casco de seguridad con barbiquejo y lentes
de seguridad.
g) No utilizar aparatos de telecomunicación (teléfono celular) y/o
de radiocomunicación mientras conduce.
74
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
h) No transitar en las áreas de PRoceso y/o mantenimiento.
i) Estacionar los vehículos sólo en los lugares indicados
(autorizados y siemPRe de reversa).
j) Nunca estacionar los vehículos frente a los hidrantes, las casas
de bombas y/o las –centrales contraincendio y subestaciones
eléctricas; ni debajo de las estructuras de soporte de tuberías,
ni sobre vías de tren, ni en doble fila.
k) No rebasar la capacidad de carga de los camiones, para evitar
la caída de materiales y dotar a cada unidad de silenciadores.
l) Colocar lona a los vehículos que realizarán el traslado de
materiales pétreos y residuos no peligrosos, para evitar la caída
de los mismos y evitar la emisión de polvos a la atmósfera.
m) No utilizar el área destinada para carga de camiones de redilas,
volteo y camionetas para el transporte de personal.
5.9.12. El Contratista y/o PRoveedor debe instalar andamios metálicos
aPRopiados, dependiendo de la altura y del lugar donde se
desarrollen los trabajos, con al menos una escalera por nivel, con
barandal de PRotección, tableros y/o plataformas perfectamente
aseguradas, para efectuar trabajos en altura, en caso de requerirse
el uso de calzas en las bases, estas deben ser de 12 x 12 x 2
pulgadas y exigir que el personal utilice arnés de seguridad y doble
cable de vida de 1.80 m de longitud, con amortiguador.
5.9.13. El Contratista y/o PRoveedor debe PRoporcionar escaleras del tipo
IA para carga extra pesada que cumplan con el ANSI-14.5 para
trabajo industrial pesado y dieléctricas de fibra de vidrio con
peldaños y zapatas antiderrapantes, la escalera tendrá de forma
visible sus especificaciones de seguridad para su uso. Queda
PRohibido el uso de escaleras tipo B y C.
5.9.14. El Contratista y/o PRoveedor debe instalar ademes en todas las
excavaciones de más de 1.20 m. de PRofundidad, en donde labore
personal, así como humedecer, de ser necesario el PRoducto de
estas, para evitar la emisión de polvos a la atmósfera.
5.9.15. El Contratista y/o PRoveedor debe disponer de equipo y personal
capacitado para efectuar maniobras de rescate de personal
lesionado, en cantidad suficiente de acuerdo a la obra o servicios,
mismo que debe permanecer desde el inicio de la obra hasta el final
de las PRuebas de comportamiento o del servicio, de acuerdo al
PRE-O.
5.9.16. El Contratista y/o PRoveedor debe evitar actos y condiciones
inseguras que pongan en riesgo al personal, a las instalaciones y/o
al medio ambiente, de observarse éstos, los trabajos deben
75
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
suspenderse, hasta que se corrija la anomalía, por lo que en el caso
de que PEMEX interrumpa los trabajos por razones de seguridad, el
contratista y/o PRoveedor no podrá solicitar el pago de los gastos no
recuperables en términos de la Ley.
5.9.17. El Contratista y/o PRoveedor en caso de realizar instalaciones
eléctricas PRovisionales en general, deberá rotularlas, habilitar cajas
de fusibles según carga, clavijas y cables de uso rudo, sin parches,
deben estar perfectamente sujetas y aterrizadas, no deben obstruir
la circulación de vehículos ni de personas, en caso de que se
requiera cruzar calles, deberá realizarse por el piso, PRotegiéndolos
con cubiertas metálicas o de manera aérea a una altura no menor de
7.6 metros.
5.9.18. El Contratista y/o PRoveedor debe mantener limpia y libre de
materiales y equipos toda el área de la obra o servicios y las
adyacentes, almacenando adecuadamente los materiales de uso
continuo, sin que se afecte el avance de la obra.
5.9.19. El Contratista y/o PRoveedor debe manejar y almacenar
adecuadamente las fuentes radioactivas, así como todos los
PRoductos químicos, reactivos, combustibles, pinturas, solventes,
materiales diversos, entre otros, que se requieran durante la obra o
servicios, designando un lugar específico con áreas cercadas,
techadas y sobre superficies impermeables dotadas de dique
contenedor y con cárcamo para captar derrames, con señalamientos
de seguridad, entre otros los rombos de comunicación de riesgos de
cada sustancia, así como un control de acceso y retiro de los
PRoductos. En este sitio se debe contar con las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales considerados como peligrosos,
debiendo estar disponibles para el personal que los maneja.
5.9.20. El Contratista y/o PRoveedor debe delimitar con malla de alambre
ciclónica todas las instalaciones PRovisionales que construya en la
Obra o servicios, quedando bajo su responsabilidad la vigilancia y el
resguardo de las mismas.
5.9.21. El contratista y/o PRoveedor debe instalar un sistema de alumbrado
PRovisional, en caso de requerirse la realización de actividades
nocturnas.
5.9.22. El Contratista y/o PRoveedor, deberá PRoveer radios, en caso de
requerir comunicación entre su personal, los cuales estarán sujetos
a aPRobación por la Residencia de Obra en función de sus
características y áreas donde se PRetenden emplear, debido a que
en el área de la Obra o servicios no está permitido el uso de
76
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
teléfonos celulares y/o equipos de radiocomunicación que no sean
intrínsecamente seguros.
5.9.23. El Contratista y/o PRoveedor debe contratar personal físicamente
apto para desarrollar las actividades PRopias del puesto a ocupar y
deberá evaluar su estado general de salud mediante exámenes
médicos antes de su contratación (examen de nuevo ingreso).
5.9.24. El Contratista y/o PRoveedor debe instalar y equipar un Consultorio
Médico, que deberá permanecer desde el inicio de la Obra hasta el
final de las PRuebas de comportamiento, mismo que estará ubicado
en forma estratégica dentro del área de construcción y debe contar
con baño y tarja con agua corriente, agua purificada, mobiliario,
equipo y material necesario para la auscultación y atención de
PRimeros auxilios a los trabajadores, así como botiquines portátiles
estratégicamente distribuidos, (el contenido y localización deberá
acordarse con el personal de Seguridad de la Residencia de Obra),
así como, el personal mínimo necesario para dar atención a
curaciones y urgencias, que debe incluir, sin ser limitativo:
a) Un medico titulado.
b) Una enfermera titulada con experiencia en urgencias médicas y,
c) Un paramédico con experiencia en técnicas de levantamiento
de lesionados.
5.9.25. Siendo responsabilidad del Contratista y/o PRoveedor la afiliación de
todos sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social para
recibir la atención médica especializada que se llegara a requerir a
juicio del médico, quien decidirá, en caso necesario, su traslado al
hospital del IMSS o de alguna Institución Médica que PReste
servicio al Contratista y/o PRoveedor.
5.9.26. El médico debe asentar en una bitácora de servicios médicos, toda
circunstancia y/o acontecimiento relacionado con la atención médica
brindada al personal del Contratista y/o PRoveedor y sus
Subcontratistas, particularmente lo referente a enfermedades,
accidentes o lesiones de trabajo y PResentar un reporte mensual a
la Residencia de Obra. Dicha bitácora deberá estar siemPRe
disponible para el personal de seguridad de la Residencia de Obra.
5.9.27. El Contratista y/o PRoveedor debe cumplir con todos los puntos
indicados en la NOM-015-STPS-vigente, independientemente de lo
señalado en el 5.10 de la misma, para todas aquellas actividades a
desarrollar, donde exista exposición de los trabajadores a
condiciones térmicas, PRovocadas por fuentes que generen que la
temperatura corporal de los trabajadores sea superior a 38° C.
77
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.9.28. El Contratista y/o PRoveedor debe controlar que su personal ingrese
a la obra o al área de servicio en buenas condiciones de salud, con
mayor énfasis para los operadores de grúas y equipo de izaje, así
como el que labora en altura, espacios confinados y equipos
energizados, quienes deberán ser evaluados diariamente por el
servicio médico del Contratista.
5.9.29. El Contratista y/o PRoveedor debe instalar y mantener hasta el final
de la obra, lavamanos y sanitarios portátiles para el personal
masculino y femenino en forma independiente, los cuales deben
ubicarse estratégicamente en el área de construcción, considerando
1 sanitario por cada 20 personas y asignar personal a tiempo
completo para que los mantenga limpios, independientemente del
servicio que PReste la compañía sanitaria. Los sanitarios deben
contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos
que deben ser retirados con frecuencia de dos veces por jornada; el
Contratista y/o PRoveedor debe verificar la disposición final de
acuerdo a la legislación municipal. La ubicación de los mismos
deberá de estar avalada por el Residente de PEMEX.
5.9.30. El Contratista y/o PRoveedor deberá instalar fosas sépticas para
captar las descargas del drenaje sanitario de las oficinas y otras
instalaciones temporales, mismas que deberán limpiarse
periódicamente y ser retiradas al final de la obra o servicios.
5.9.31. El Contratista y/o PRoveedor debe suministrar agua purificada con
hielo en depósitos limpios y cubiertos para todo el personal, y
verificar
su
calidad
periódicamente,
mediante
análisis
bacteriológicos, las muestras deberán ser tomadas de los depósitos
donde tomen agua los trabajadores. La cantidad de agua dependerá
de la fuerza de trabajo con que se cuente para la realización de las
Obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona
por jornada de trabajo.
5.9.32. El Contratista y/o PRoveedor debe construir en el área asignada
para construcción y oficinas temporales, en el lugar que PEMEX le
indique, comedores techados y con piso de concreto, equipados con
sillas, mesas, alumbrado, lavamanos y tarja con agua corriente con
descarga al drenaje sanitario, instalaciones eléctricas, contenedores
herméticos para la basura identificados con letreros y colores
distintos, de tal manera que todo el personal de campo consuma sus
alimentos en ésta área, misma que debe mantenerse limpia, donde
no se debe fumar, ni utilizar hornillas de cualquier tipo ni encender
fuego. En los contenedores herméticos, recolectar los materiales
orgánicos e inorgánicos de desecho, por separado, mismos que
78
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
deben ubicarse fuera del área de PReparación de alimentos y en
lugares accesibles; así mismo retirar diariamente la basura de estos
recipientes, trasladarla y depositarla en el sitio que indique la
autoridad municipal. Los contenedores deben lavarse y
desinfectarse diariamente después de ser retirada la basura.
5.9.33. El contratista y/o PRoveedor debe cumplir con requerimientos de la
normatividad, respecto a los tiempos de exposición del personal que
opere equipos que transmitan vibraciones, como son rotomartillos,
compactadores, entre otros.
5.10. PRotección ambiental.
5.10.1. El Contratista y/o PRoveedor debe cumplir con lo establecido en las
Normas Oficiales Mexicanas, relativas a la contaminación por ruido.
5.10.2. El Contratista y/o PRoveedor debe utilizar en las diferentes etapas
de la Obra, equipo y maquinaria en óptimas condiciones de operación;
referente a vehículos automotores, están sujetos a cumplir con los
niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes,
PRovenientes del escape.
5.10.3. El Contratista y/o PRoveedor debe cumplir con lo indicado en las
Normas Oficiales Mexicanas respecto a la descarga de las aguas
residuales que se generen en cualquier etapa de la obra o del
servicio, incluyendo las utilizadas en PRuebas hidrostáticas, de
inundación y durante el lavado de maquinaria y equipo.
5.10.4. El Contratista y/o PRoveedor debe manejar los residuos que él
genere durante cualquier etapa de la Obra o servicios de acuerdo a lo
establecido en la legislación y normas correspondientes y demás
ordenamientos aplicables, debiendo asentar en una bitácora de
residuos peligrosos dicho manejo, desde su generación hasta el
destino final de los mismos, obedeciendo en todo momento lo
estipulado en el PRocedimiento 302-45200-PO-001 de la RIAMA. Así
mismo debe realizar los trámites ante la SEMARNAT, sobre el manejo
que tendrán dichos residuos y entregar a PEMEX los manifiestos
correspondientes cuando aplique.
5.10.5. El Contratista y/o PRoveedor debe acondicionar el sitio en donde se
efectuarán reparaciones y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo
de manera que quede debidamente impermeabilizado y equipado
para la recolección de grasas y lubricantes de desecho, los cuales
deben ser entregados para su reciclaje a emPResas debidamente
autorizadas. En tanto no se cuente con un taller debidamente
79
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
equipado, las reparaciones y/o el mantenimiento deben ser realizados
en sitios autorizados, PRovistos con la infraestructura para el
desarrollo de estas actividades, sin riesgo de contaminar el ambiente.
5.10.6. El Contratista y/o PRoveedor debe delimitar el área a desmontar
para la realización de la obra o servicios, PRohibiendo la eliminación
de vegetación fuera del área autorizada para el desarrollo del
PRoyecto y disponer del material PRoducto del desmonte en el sitio
que indique el Residente de Obra en caso de que el sitio se encuentre
dentro del PRedio del Centro de trabajo y en caso de que el sitio se
encuentre fuera, el material debe disponerse donde establezca la
autoridad local competente, para evitar la acumulación de material
inflamable.
5.10.7. El Contratista y/o PRoveedor debido al tipo y a la ubicación de la
obra o servicios, además de cumplir con las disposiciones
establecidas en el PResente documento, debe dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por la autoridad ambiental, derivada de
acciones de inspección, auditoría o seguimiento a trámites inherentes
al PRoyecto, además de resarcir los daños a terceros causados por
incumplimiento de estas normas y/o actividades que son
responsabilidad del contratista y/o PRoveedor, deberá remediarlos a
su costo.
6.
REFERENCIAS.
•
•
7.
Guía Técnica para control de contratistas en materia de Seguridad, Salud en el
trabajo y PRotección Ambiental Clave: 800/16000/DCO/GT/010/10, emitida por la
Dirección Corporativa de Operaciones y la Subdirección de Disciplina Operativa
Seguridad, Salud y PRotección Ambiental, aplica a todo el documento.
PRocedimiento de la RIAMA USIPA-4145, PRotocolo de Seguridad, Salud y
PRotección Ambiental para Inicio de Obra por Compañías Contratistas y
PRoveedores, aplica a todo el documento.
ANEXOS:
1
2
3
4
5
6
LISTA DE VERIFICACIÓN, 302-48000-RPO-002-01.
PROGRAMA DE AUDITORIAS SSPA A CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES, 302-48000-RPO-002-02.
FORMATO PLAN DE SUFICIENCIA, 302-48000-RPO-002-03.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN, 302-48000-RPO-002-04.
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS DE
RIAMA.
FORMATO DE ATLAS DE RIESGO DEL PROYECTO, 302-4800080
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
7
8
9
RPO-002-05.
GUÍA PARA REALIZAR EL PRE-O.
PROGRAMA SSPA, 302-48000-RPO-002-06.
RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE APTITUD PARA PUESTOS
U OFICIOS.
81
················
LISTA DE VERIFICACIÓN.
302-48000-RPO-002-01
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
(ANEXO 1)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 82 de 3
PRocedimiento a verificar:
302-48000-PO-002 FECHA:
COMPAÑÍA:
No. Contrato:
PUNTOS VERIFICADOS::
SI NO
1 ¿Se cuenta con el PRograma de Seguridad, Salud en el Trabajo y
PRotección Ambiental?
2 ¿Se cuenta con el PRograma de Capacitación de Personal y registros de
cumplimiento?
3 ¿Se cuenta con una relación de equipos contra incendio para la obra o
servicios indicando capacidad, tipo, fecha de recarga y PRograma de
inspección?
4 ¿Se cuenta con un Registro del suministro y dotación de equipo de
PRotección personal?
5 ¿Se cuenta con originales o copias de los Permisos de Trabajo realizados?
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
¿Se cuenta con copia de los permisos para el tránsito de equipo pesado en
el interior del Centro de Trabajo?
¿Se tiene un control de acceso y retiro del almacén de cilindros de gases
comPRimidos?
¿Se tiene un control de acceso y retiro de PRoductos del almacén de
materiales peligrosos?
¿Se tiene un control de ingresos y salidas del almacén de Residuos
Peligrosos (Bitácora)?.
¿Se cuenta con una relación de parque vehicular, pólizas de seguros de
vehículos y copia de licencias expedidas por la SCT para operadores de
vehículos de transporte de materiales y residuos peligrosos?
¿Se cuenta con reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el
desarrollo de la obra o servicios, Análisis de Causa Raíz, Informes de
Investigación y Análisis de los mismos, Informes de Seguimiento de
Recomendaciones derivadas de los Análisis?
¿Se cuenta con reporte de Indicadores de Accidentabilidad del Contratista?
¿Se cuenta con el registro de cumplimiento de su “PRograma de Verificación
Documentada”? Reportes y estadísticas de seguimiento de acciones
tomadas para el cierre de las mismas.
¿Se cuenta con un PRograma de Auditorías Internas al sistema de
administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental e
informes de cumplimiento de las de acciones realizadas para la atención de
desviaciones?
¿Se cuenta con resultados de las Evaluaciones y Auditorías Externas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental realizadas por
PEMEX al Contratista y/o PRoveedor y los reportes de cumplimiento de
82
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
················
LISTA DE VERIFICACIÓN.
302-48000-RPO-002-01
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
16
17
18
19
20
(ANEXO 1)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 83 de 3
recomendaciones?
¿Se cuenta con oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT y registro de
cumplimiento de los términos y condicionantes aplicables a la ejecución de la
obra o servicios?
¿Se cuenta con copia de los certificados de verificación de emisión de
contaminantes de los vehículos automotores sujetos a cumplimiento y que
sean utilizados en la obra o servicios en caso de que aplique?
¿Se cuenta con constancia de Registro como EmPResa Generadora de
Residuos Peligrosos y Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de
Residuos Peligrosos Enviados a Tratamiento y/o Disposición Final, Reporte
Semestral de Residuos Peligrosos Enviados para Tratamiento y/o
Disposición Final, cuando aplique?
¿Se cuenta con un Plan de respuesta a Emergencias de la Obra?
¿Se cuenta con un Atlas de Riesgo del PRoyecto?
¿Se cuenta con evidencia de que las escaleras que se introducen al Centro
de Trabajo cumplen con lo establecido en el numeral 5.8.13 del PResente
PRocedimiento?
Verificó
Nombre y firma:
Fecha:
83
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
················
LISTA DE VERIFICACIÓN.
302-48000-RPO-002-01
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
(ANEXO 1)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 84 de 3
Fecha límite
para corregir.
OBSERVACIONES
Responsable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Verificó
Nombre y firma:
Fecha:
84
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
················
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
85
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
SSPA A CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES.
302-48000-RPO-002-02
(ANEXO 2)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 85 de 1
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
FORMATO DE PLAN DE
SUFICIENCIA.
302-48000-RPO-002-03
(ANEXO 3)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 86 de 1
Administración de Seguridad Contratistas RIAMA
SSPA
Compañía:
Contrato:
Coordinador de Seguridad Responsable:
(Nombre y Firma)
Fecha:
VERIFICAR
HACER
ACTUAR
Descripción de la observación.
Método
Quién
Fecha
Compromiso
% Avance
Sólo si no se cumplio el
objetivo
Qué se hará para corregir?
Vo.Bo. Supervisor del Contrato de PEMEX
Nombre y Firma
86
Supte. De Construcción Compañía.
Nombre y Firma
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
················
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
CUESTIONARIO DE
EVALUACIÓN.
302-48000-RPO-002-04
(ANEXO 4)
Nombre del
evaluado:
Departamento:
Título
del
evaluado:
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 87 de 1
Calificación:
Fecha:
documento
PREGUNTAS:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.
¿De quién es responsabilidad efectuar el Atlas de riesgo del PRoyecto?
C De la Compañía
A Del Residente de
Contratista en
B Del Supervisor de Obra
Obra
coordinación con la
Residencia de Obra
1. ¿Quién debe impartir la plática de Inducción en materia de SSPA al personal contratista?
A
La
B La Residencia de
C Capacitación y Desarrollo
Contratista
Obra
2. ¿Quién debe implementar la Reunión inicio de Jornada en un PRoyecto?
A La Contratista
B
La Residencia de
C
Capacitación
y
Obra
Desarrollo
3. ¿Quién debe PRogramar e informar a los supervisores de la Residencia de Obra con al menos 3
días de anticipación de sus trabajos de alto riesgo?
A
La Contratista
B Operación
C La Residencia de
Obra
4. ¿Quién debe suministrar a su personal el Equipo de PRotección Personal (EPP) necesario?
A La Contratista
B
Pemex
C La Residencia de
Obra
5. ¿Debe el Contratista contar con un organigrama de todo el personal de seguridad que participe
en la obra o servicios?
A
Si
B
No
C No SiemPRe
CIERTO O
FALSO
6. La residencia de obra debe ejecutar auditorías para verificar el desempeño en
SSPA de las compañías contratistas o PRoveedores.
7. Para el caso del Responsable de SSPA, por ningún motivo podrá fungir como
Responsable el Superintendente de Construcción del Contratista.
8. Tanto el Responsable, como los Supervisores de SSPA deben ser del PRopio
contratista, independientemente de que parte de la obra o servicios sean
subcontratados.
9. El Contratista debe elaborar y PResentar a PEMEX y difundir a todo su
personal el PRograma de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental
(SSPA), con la descripción de sus objetivos generales y metas
10. El Contratista debe PRoporcionar identificación con fotografía a todo su
personal y de sus subcontratistas
Aplicó
cuestionario:
87
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
················
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
CONTROL DE
PROCEDIMIENTOS Y/O
DOCUMENTOS DE RIAMA.
(ANEXO 5)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 88 de 2
LA CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS, LOS MISMOS SERÁN SUMINISTRADOS POR EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO O RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX COMO COPIA NO
CONTROLADA EN MEDIO ELECTRÓNICO. ESTOS PROCEDIMIENTOS SON DE
USO OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR AL INTERIOR DE
LAS INSTALACIONES DE LA RIAMA.
PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.
Trámite de pases de acceso de personal y vehículos de
compañías.
Control de acceso a las áreas de PRoceso.
Autorización de trabajos en instalaciones industriales de la
RIAMA.
Patrullaje de Seguridad.
PRotocolo de Seguridad para el inicio de obras por compañías
contratistas.
Determinar los Indicadores de Accidentabilidad de Compañías
Contratistas al servicio de la R.I.A.M.A.
Análisis de seguridad del trabajo (AST).
Análisis de seguridad del trabajo (AST).
Actividades de seguridad en la reunión de inicio de jornada.
Guía técnica para la investigación y análisis de causas raíz.
PRocedimiento para la autorización de trabajos en
instalaciones industriales de la subdirección de PRoducción de
PEMEX REFINACIÓN.
Realización de trabajos en altura.
Autorizar, supervisar y ejecutar trabajos en forma segura, en
espacios confinados.
Trabajos de corte y soldadura.
Trabajos de Excavación.
Instalación y uso de barreras de seguridad.
Etiqueta, candado, despeje y PRueba.
Armado y Desarmado de Andamios.
Apertura y Cierre de Bridas y Conexiones en Líneas y
Equipos.
Libranzas de Circuitos Eléctricos.
Guía de seguridad para realizar trabajos en Caliente.
Manual de PRocedimientos de salud ocupacional segunda
parte higiene industrial (Guía Atlas de Riesgo).
PRocedimiento para PRoporcionar PRotección contra
incendios a los trabajos de corte y soldadura en las áreas de
88
No. DE DOCUMENTO
DV-1259
UGP-2647
UGP-4684
USIPA-4108
USIPA-4145
USIPA-4176
300-40800-PSIA-054
USIPA-4887
USIPA-3514
800/16000/DCO/GT/043/10
SP-SASIPA-SI-02310
300-40800-PSIA-045
300-40800-PSIA-049
300-40800-PSIA-048
300-40800-PSIA-047
300-40800-PSIA-046
300-40800-PSIA-050
300-40800-PSIA-052
300-40800-PSIA-051
300-40800-PSIA-053
DG-SASIPA-SI-02515
DG-SASIPA-SO-11020
PYC-0141
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
················
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
CONTROL DE
PROCEDIMIENTOS Y/O
DOCUMENTOS DE RIAMA.
(ANEXO 5)
PRoceso.
Identificar los aspectos ambientales y determinar cuáles son
significativos de las actividades, PRoductos y servicios en la
RIAMA
Identificación y acceso a los requisitos legales y otros
aplicables a los aspectos ambientales identificados.
Establecimiento de objetivos, metas, PRogramas e
indicadores ambientales.
Elaboración de PRocedimientos para efectuar el control
operacional de los aspectos ambientales significativos.
Identificación de situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales con impacto al ambiente y su
respuesta.
Manejo y disposición de residuos peligrosos y residuos de
manejo especial.
Ingresar residuos en el almacén temporal de residuos
peligrosos.
Entrega de desechos industriales al C.A.D.I. SUCAP.
Plan de Respuesta a Emergencias (RIAMA), con todos sus
anexos.
Anexos PRE RIAMA.
Plano de Atlas de Riesgos a la Salud.
Diagrama general de bloques de la RIAMA.
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos a
la Seguridad y a la Salud, del Depto. De Supervisión y
Residencia de obra de la RIAMA.
Registro de Difusión y Asistencia.
Control de contratistas y PRoveedores en materia de
seguridad, salud en el trabajo y PRotección ambiental.
Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y PRotección
ambiental para contratistas y PRoveedores.
Anexos en Microsoft Word de PRocedimiento 302-48000-PO002
Plano de rutas de evacuación RS-10834-1.
Ubicación General de cargas y descargas.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
Política de SSPA de Petróleos Mexicanos
Jerarquización de los Aspectos Ambientales Significativos.
89
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 89 de 2
302-45200-PSIA-201
302-45200-PSIA-202
302-45200-PSIA-203
302-45200-PSIA-211
302-45200-PSIA-212
302-45200-PO-001
302-45200-PO-003
DSGAP-4574
PRE
Anexos PRE
RS-10830
RS-10831
SAST-4.3.1
300-40800-RSIA-004-2
302-48000-PO-002
DG-SASIPA-SI-8200
Anexos
RS-10834-1
RS-10836
RSHPROS
Política SSPA
JAAS
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
ATLAS DE RIESGO
DEL PROYECTO
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
302-48000-RPO-002-05
(ANEXO 6)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 90 de 3
NONBRE DE LA OBRA O CONTRATO:
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER DIFUNDIDA EN TODO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR
1.-RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA.
4.-AREA Y PLANTA EN DONDE SE EJECUTARÁ EL
CONTRATO.
2.-CONTRATO NÚMERO.
5.- HORARIO DE TRABAJO.
5a.-DIURNO.
6.- MANO DE OBRA CONTRATADA.
5b.-NOCTURNO.
6a.-DIURNA.
6b.-NOCTURNA.
3.-VIGENCIA DEL CONTRATO.
3a.- INICIO
3b.- TERMINO
7.- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O
TÉCNICO CONTRATADO.
8.- COORDINADOR SSPA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA).
9a.-1ER SUPERVISOR SSPA.
9.- SUPERVISORES SSPA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR (NOMBRES Y FIRMAS).
9b.-2DO SUPERVISOR SSPA.
9c.-3ER SUPERVISOR SSPA.
9d.-4TO SUPERVISOR SSPA.
10.- RIESGOS INHERENTES A LAS INSTALACIONES (ESTA SECCIÓN DEBERÁ SER LLENADA CON AYUDA DEL RESPONSABLE DE
OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES), INCLUIR EN LA SECCIÓN 12 LOS FACTORES DE RIESGO DE LA ZONA DE TRABAJO IDENTIFICADOS
EN EL PLANO RS-10830.
10.1.- LA PLANTA O INSTALACIONES DONDE SE EJECUTÁRÁN LOS TRABAJOS PROCESA, ALMACENA Y/O MANEJA SI
NO
GASES Y/O LÍQUIDOS INFLAMABLES.
10.1a.- EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR PUEDE ESTAR EN CONTACTO CON ESTOS PRODUCTOS AL SI
NO
DESARROLLAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE CONTRATADO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12
TODOS LOS AGENTES DE RIESGO QUE APLIQUEN).
10.2.- LA PLANTA O INSTALACIONES DONDE SE EJECUTÁRÁN LOS TRABAJOS MANEJA PRODUCTOS TOXICOS Y/O SI
NO
CORROSIVOS.
10.2a.- EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR PUEDE ESTAR EN CONTACTO CON ESTOS PRODUCTOS AL SI
NO
DESARROLLAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE CONTRATADO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12
TODOS LOS AGENTE DE RIESGO QUE APLIQUEN).
10.3.- EXISTEN EN LA PLANTA O INSTALACIONES DONDE SE EJECUTÁRÁN LOS TRABAJOS EQUIPOS QUE MANEJEN SI
NO
ALTAS PRESIONES Y/O TEMPERATURAS.
10.3a.- EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR PUEDE RESULTAR AFECTADO POR ESTOS EQUIPOS EN EL SI
NO
DESARROLLO DEL TRABAJO PARA LO QUE FUE CONTRATADO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12
TODOS LOS AGENTE DE RIESGO QUE APLIQUEN).
11.- RIESGOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO (SI LA RESPUESTA ES SÍ, INCLUIR EN LA SECCIÓN 12 TODOS LOS AGENTES DE
RIESGO QUE APLIQUEN), INCLUIR TAMBIÉN LOS AGENTES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL SASST-4.3.1-01 DEL DEPTO. DE
SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA QUE APLIQUEN.
11.1a.- LOS TRABAJADORES AL EJECUTAR SU TRABAJO PUEDEN QUEDAR EXPUESTOS A RESIDUOS DAÑINOS PARA SI
NO
LA SALUD.
11.1b.- LOS TRABAJADORES UTILIZARÁN ALGÚN PRODUCTO QUÍMICO U OTRO TIPO DE MATERIAL PARA PODER SI
NO
DESEMPEÑAR SU TRABAJO QUE PUEDA SER NOSIVO PARA SU SALUD.
11.1c.- LOS TRABAJADORES AL EJECUTAR SU TRABAJO UTILIZARAN MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTA DE SI
NO
DÍFICIL MANEJO.
12.- AGENTES DE RIESGO A LA SALUD (SI EXISTEN MÁS AGENTES DE RIESGO A LA SALUD DE LA MISMA CATEGORÍA, SE AMPLIARÁ EL
ESPACIO DISPONIBLE, AGREGANDO LOS NUMERALES NECESARIOS DE TAL MANERA QUE QUEDEN TODOS Y CADA UNO DE LOS
DETECTADOS).
12.1.- AGENTES FÍSICOS (RUIDO, VIBRACIONES, TEMPERATURAS ELEVADAS O ABATIDAS, HUMEDAD DEL AIRE, PRESIÓN ATMOSFÉRICA
ANORMAL, RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES).
12.1a.-LISTADO DE LOS AGENTES FÍSICOS ENCONTRADOS.
12.1b.-UBICACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN.
12.1c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-
90
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
ATLAS DE RIESGO
DEL PROYECTO
302-48000-RPO-002-05
(ANEXO 6)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 91 de 3
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL ATLAS DE RIESGO PUEDE ESTAR VARIANDO CONFORME AL DESARROLLO DEL CONTRATO, YA QUE PUEDEN TENDER A CAMBIAR LAS
CONDICIONES EN QUE FUE HECHO EL ANÁLISIS INICIAL, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE SSPA DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR MANTENERLO
ACTUALIZADO, VERIFICANDO LA VIGENCIA DE LA APLICABILIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO DETECTADOS Y/O INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDAN
GENERAR O DETECTAR EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBERÁ SER CONCIENTE QUE DE NO REALIZAR UN ADEACUADO ANÁLISIS PARA EL CORRECTO LLENADO DE ESTE FORMATO DE ATLAS DE
RIESGO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO, PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SU PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE RIAMA. SI PEMEX DETECTA UNA
DESVIACIÓN EN EL LLENADO DE ESTE FORMATO A CONSECUENCIA DE UN MAL ANÁLISIS DERIVADO DE LA FALTA DE COMPROMISO HACIA LA SEGURIDAD POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O PROVEEDOR, PEMEX SE RESERVA EL DERECHO DE INTERRUMPIR LOS TRABAJOS POR RAZONES DE SEGURIDAD, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA Y/O
PROVEEDOR NO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERARÁ QUE LA SUSPENSIÓN ES
MOTIVADA POR EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR.
Página 1 de 3
ATLAS DE RIESGO CONTRATO No.
12.2.- AGENTES QUÍMICOS (SÓLIDOS: POLVOS Y HUMOS ; LÍQUIDOS: ROCÍOS Y NEBLINAS ; GASES: VAPORES Y GASES PROPIAMENTE
DICHOS; MANEJO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS).
12.2a.-LISTADO DE LOS AGENTES QUÍMICOS ENCONTRADOS.
12.2b.-UBICACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN.
12.2c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.12.3.- AGENTES BIOLÓGICOS (BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARÁSITOS, OTROS MICROORGANISMOS E INSECTOS).
12.3a.-LISTADO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS ENCONTRADOS.
12.3b.-UBICACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN.
12.3c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.3.12.4.- AGENTES PSICOSOCIALES (CLIMA DE TENSIÓN LABORAL, ROTACIÓN CONTINUA DE HORARIOS).
12.4a.-LISTADO DE LOS AGENTES PSICOSOCIALES
ENCONTRADOS.
12.4b.-ORIGINADOS POR.
12.4c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.12.5.- AGENTES ERGONÓMICOS (PRESENTES EN HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL).
12.5a.-LISTADO DE LOS AGENTES ERGONÓMICOS
ENCONTRADOS.
12.5b.-ORIGINADOS POR.
12.5c.-CONTRAMEDIDA PARA MITIGAR EL AGENTE.
1.2.13.- ESCENERIOS DE EMERGENCIA (EL RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DEL CONTRATO PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA LA
SECCIÓN 1. DE DATOS GENERALES DEL ESCENARIO DE RIESGO Y EL PLANO CON LA RUTA DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA DONDE SE
EJECUTARÁN LOS TRABAJOS).
13.1.-DE LA PLANTA O INTALACIONES EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL TRABAJO (EN CASO DE PARO TOTAL DE LA PLANTA POR
REHABILITACIÓN PROGRAMADA NO APLICA).
13.1a.- NÚMERO DE ESCENARIO.
13.1b.- DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO.
1.2.3.4.5.6.7.13.2.- DE LA PLANTA O INSTALACIONES ALEDAÑAS AL SITIO EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.
13.1a.- NÚMERO DE ESCENARIO.
13.1b.- DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO.
1.2.3.4.5.6.7.-
91
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
ATLAS DE RIESGO
DEL PROYECTO
302-48000-RPO-002-05
(ANEXO 6)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 92 de 3
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL ATLAS DE RIESGO PUEDE ESTAR VARIANDO CONFORME AL DESARROLLO DEL CONTRATO, YA QUE PUEDEN TENDER A CAMBIAR LAS
CONDICIONES EN QUE FUE HECHO EL ANÁLISIS INICIAL, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE SSPA DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR MANTENERLO
ACTUALIZADO, VERIFICANDO LA VIGENCIA DE LA APLICABILIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO DETECTADOS Y/O INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDAN
GENERAR O DETECTAR EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBERÁ SER CONCIENTE QUE DE NO REALIZAR UN ADEACUADO ANÁLISIS PARA EL CORRECTO LLENADO DE ESTE FORMATO DE ATLAS DE
RIESGO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO, PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SU PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE RIAMA. SI PEMEX DETECTA UNA
DESVIACIÓN EN EL LLENADO DE ESTE FORMATO A CONSECUENCIA DE UN MAL ANÁLISIS DERIVADO DE LA FALTA DE COMPROMISO HACIA LA SEGURIDAD POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O PROVEEDOR, PEMEX SE RESERVA EL DERECHO DE INTERRUMPIR LOS TRABAJOS POR RAZONES DE SEGURIDAD, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA Y/O
PROVEEDOR NO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERARÁ QUE LA SUSPENSIÓN ES
MOTIVADA POR EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR.
Página 2 de 3
ATLAS DE RIESGO CONTRATO No.
92
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
ATLAS DE RIESGO
DEL PROYECTO
302-48000-RPO-002-05
(ANEXO 6)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 93 de 3
14.- PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS O QUE SALVAN VIDAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA O CONTRATO.
SI NO
SI
14a.- TRABAJOS EN ALTURA (PROCEDIMIENTO
14f.- ETIQUETA, CANDADO, DESPEJE Y PRUEBA
APLICABLE: 300-40800-PSIA-045).
(BLOQUEO) (PROCEDIMIENTO APLICABLE:
300-40800-PSIA-050).
14b.- ESPACIOS CONFINADOS (PROCEDIMIENTO
14g.- ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS
APLICABLE: 300-40800-PSIA-049).
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA052).
14c.- TRABAJOS DE CORTE Y
SOLDADURA
14h.- APERTURA Y CIERRE DE BRIDAS Y
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIACONEXIONES EN LÍNEAS Y EQUIPOS
048).
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA051).
14d.- TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (PROCEDIMIENTO
14i.- LIBRANZAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
APLICABLE: 300-40800-PSIA-047).
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA053).
14e.- INSTALACIÓN Y USO DE BARRERAS DE SEGURIDAD
14j.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
(PROCEDIMIENTO APLICABLE: 300-40800-PSIA(PROCEDIMIENTO APLICABLE: PAMB-066).
046).
15.- UBICACIÓN DE LA REGADERA DE SEGURIDAD. (IDENTIFICAR 16.- IDENTIFICAR EXTINTORES EN PLANO DE PLANTA.
TAMBIÉN EN PLANO DE PLANTA).
17.- SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA).
NO
18.- RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DEL CONTRATO (NOMBRE Y FIRMA).
19.- JEFE DE ÁREA DE OPERACIÓN (NOMBRE Y FIRMA).
20.- NOTA IMPORTANTE: ESTE ATLAS DE RIESGO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE SUBSTANCIAS
QUÍMICAS (HDSS) DE CADA PRODUCTO MENCIONADO EN EL ANÁLISIS, EL PLANO RS-10830, EL FORMATO SASST-4.3.1 DEL DEPTO.
DE SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA CON EL CONTROL ESPECIFICADO EN EL PUNTO 9 NUEVE DEL DOCUMENTO, ASÍ COMO DE
UN PLANO DE LA PLANTA, EN DONDE SE MARQUEN LAS UBICACIONES REFERIDAS, SI NO ESTÁ ACOMPAÑADO POR ESTOS
REQUISITOS EL ATLAS DE RIESGO PIERDE SU VALIDEZ.
!
TANTO LAS HDSS, LOS ESCENARIOS DE RIESGO QUE APLIQUEN DE LOS 108 ESTABLECIDOS, COMO EL PLANO DE LA PLANTA DEBERÁ
SER PROPORCIONADO POR EL RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DEL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN SIRIAMA EN
LAS SIGUIENTES RUTAS:
HDSS: SIRIAMA/UNIDADES/USIPA/HOJAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
108 ESCENARIOS: SIRIAMA/PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA (SITIO PRE)/ESCENARIOS DE EMERGENCIA.
PLANOS: SIRIAMA/SISTEMAS/SUPTCIA. MANTTO/CONTROL DE PLANOS Y DIBUJOS.
LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL ATLAS DE RIESGO PUEDE ESTAR VARIANDO CONFORME AL DESARROLLO DEL CONTRATO, YA QUE PUEDEN TENDER A CAMBIAR LAS
CONDICIONES EN QUE FUE HECHO EL ANÁLISIS INICIAL, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE SSPA DE LA CONTRATISTA O PROVEEDOR MANTENERLO
ACTUALIZADO, VERIFICANDO LA VIGENCIA DE LA APLICABILIDAD DE LOS FACTORES DE RIESGO DETECTADOS Y/O INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE PUEDAN
GENERAR O DETECTAR EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBERÁ SER CONCIENTE QUE DE NO REALIZAR UN ADEACUADO ANÁLISIS PARA EL CORRECTO LLENADO DE ESTE FORMATO DE ATLAS DE
RIESGO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO, PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE SU PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE RIAMA. SI PEMEX DETECTA UNA
DESVIACIÓN EN EL LLENADO DE ESTE FORMATO A CONSECUENCIA DE UN MAL ANÁLISIS DERIVADO DE LA FALTA DE COMPROMISO HACIA LA SEGURIDAD POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O PROVEEDOR, PEMEX SE RESERVA EL DERECHO DE INTERRUMPIR LOS TRABAJOS POR RAZONES DE SEGURIDAD, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA Y/O
PROVEEDOR NO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERARÁ QUE LA SUSPENSIÓN ES
MOTIVADA POR EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR.
Página 3 de 3
ATLAS DE RIESGO CONTRATO No.
93
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 94 de 14
1. OBJETIVO
Establecer una guía metodológica para la elaboración de un Plan Respuesta a Emergencias de la obra
PRE-O. Orientada a identificar el potencial de incidentes o situaciones de emergencia, y poder
determinar la respuesta y control ante ellos. Los objetivos específicos de este PRocedimiento son:
a) Minimizar las pérdidas con daño a las Instalaciones de RIAMA y lesiones a los trabajadores
de la contratista.
b) PRevenir y responder ante situaciones de emergencia, incluidas también especialmente
donde exista la potencialidad de generar impactos significativos al Medio ambiente.
c) Otorgar una adecuada atención de PRimeros auxilios a los lesionados.
d) PRoveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del Plan.
2. ALCANCE
2.1. Este PRocedimiento es para uso exclusivo de contratos de Obra Pública, y únicamente se
utilizará en contratos de suministro, cuando se especifique en el mismo que incluye la
instalación y puesta en marcha de los bienes a suministrar. Este PRocedimiento aplica a todo
el personal de la Contratista y sus subcontratistas.
3. DEFINICIONES
3.1. Brigadas: Son los grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias, mismos
que serán responsables de combatirlas de manera PReventiva o ante la eventualidad de un
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de la obra y dentro de los alcances
establecidos en el PRE-O, y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas y las
Instalaciones de la RIAMA.
3.2. Emergencia: Es cualquier situación que pueda colocar en peligro al personal, PRopiedad de la
RIAMA o medioambiente, tales como:
a) Derrame PRoductos químicos.
b) Ruptura de las líneas de PRoceso.
c) Explosiones.
d) Incendios.
e) Accidente vehiculares.
f) Daños a maquinarias y equipos.
g) Intoxicaciones.
h) Contaminación.
i) Terremotos u otros desastres naturales.
j) Escapes de gas.
k) Corte de suministros.
l) Cualquier otro incidente que pueda afectar seriamente al personal, instalaciones de la
RIAMA y medio ambiente.
m) Accidentes de trabajo con lesiones a personas.
94
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 95 de 14
3.3. Estaciones de emergencia: Punto estratégico de la obra, en el cual se encuentran ubicados
todos aquellos elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia tales como, extintor,
camilla, botiquín, collar cervical, alta voz, entre otros.
3.4. Evacuación: Abandono masivo de una obra, edificio, local, recinto u otro, ante una
emergencia.
3.5. Plan de evacuación: Conjunto de actividades y PRocedimientos tendientes a PReservar la vida
e integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el
desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo.
3.6. Plan de Respuesta a Emergencia: Es un plan operacional, respaldado con recursos humanos y
materiales necesarios para controlar situaciones de emergencia y PRoteger a los trabajadores,
personas en general, instalaciones de la RIAMA, medio ambiente, de la acción de dichos
eventos. Deberá ser PReciso y bien definido, siemPRe actualizado para su aplicación oportuna
y eficaz ante las eventualidades definidas en la Obra.
3.7. PRE-O: Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra.
3.8. Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la ubicación segura del
personal en caso de emergencia.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Responsabilidades de la RIAMA.
4.1.1. Entregar a la contratista el PRE de la RIAMA junto con todos sus anexos, así como los
escenarios de emergencia de la planta en donde se desarrollarán los trabajos
contratados y de las Instalaciones aledañas, información que es necesaria para la
Contratista para el conocimiento de los planes de emergencia establecidos en la RIAMA.
4.2. Responsabilidades de la Contratista.
4.2.1. Del Superintendente de Construcción.
Asegurarse de la realización e implementación del PRE-O del contrato objeto de los
trabajos a realizarse en las instalaciones de la RIAMA.
Es responsable de exigir y entregar los recursos para el cumplimiento y aplicación de
este PRocedimiento.
4.2.2. Del responsable de SSPA de la Contratista.
Elaborar, difundir e implementar el PRE-O:
a) Identificar las emergencias potenciales que se puedan desarrollar al ejecutar los
trabajos objeto del contrato, incluir las que se pudieran suscitar al realizar actividades
que implique la ejecución de PRocedimientos críticos como son los diez establecidos
por Petroleos Mexicanosque salvan vidas. Identificar e incluir también las
emergencias por impactos ambientales eventuales que se pudieran PResentar a raíz
de la obra.
b) Establecer un Plan de Emergencia y PReparar una respuesta aPRopiada ante la
emergencia.
95
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 96 de 14
c) Establecer la metodología de operación, dirección y control a aplicar durante una
emergencia.
d) Establecer el manejo aPRopiado de los recursos necesarios en la emergencia.
e) Establecer, describir y disponer las medidas de PRotección y PRocedimiento de
evacuación.
f) Efectuar evaluaciones y revisiones periódicas de los planes de emergencia.
g) Implementar acciones para PRevenir que las emergencias potenciales y los impactos
ambientales identificados ocurran y para minimizar cualquier impacto ambiental.
h) PRobar la adecuación de los PRocedimientos y planes de PReparación y Respuesta a
una emergencia realizando simulacros de acuerdo a lo determinado por la Obra.
i) Corregir los PRocedimientos y planes de PReparación y Respuesta a una emergencia.
j) Comunicar al personal cualquier cambio en los PRocedimientos y planes de
PReparación y Respuesta a una emergencia.
k) Determinar la necesidad de Respuesta a una emergencia.
l) Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la emergencia lo
requiera.
m) Revisar los PRocedimientos de PReparación y Respuesta a una emergencia después
que ocurra y se mitigue la situación de emergencia.
n) Realizar PRuebas para medir la eficacia del PRocedimiento de PReparación y
Respuesta a emergencia.
o) Coordinar la capacitación interna y externa sobre cursos de PRimeros auxilios, manejo
de extintores; psicología de la emergencia y otros temas relacionados con el plan de
emergencia, dejando registro escrito de esta actividad.
4.2.3. Del (os) supervisor (es) de seguridad.
a) Liderar en todo momento a la brigada de emergencia de la contratista.
b) Publicar teléfonos de emergencia en todos los lugares de afluencia de trabajadores de
la contratista (diario mural, comedores, etc.).
c) Verificar al momento de la recepción, que cada extintor cuente con su respectivo
certificado de control otorgado por un organismo certificador acreditado.
d) Entregar a los integrantes de la brigada de emergencias el distintivo que los
identifique como tales.
4.2.4. De la Brigada de emergencia de la Contratista.
a) Atender oportunamente las emergencias de la Obra.
b) Contactar y Coordinar con la RIAMA siemPRe que se PResente una emergencia.
c) Minimizar o eliminar las pérdidas humanas y materiales ante una emergencia.
d) Realizar simulacros para enfrentar de mejor manera las situaciones reales de una
emergencia.
e) Instruir a los trabajadores de la contratista y Subcontratos sobre la PRevención de
emergencias y cómo actuar frente a ellas.
96
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 97 de 14
f) Definir la comunicación y sistema de alarma a utilizar ante una determinada
emergencia.
g) Realizar inspecciones permanentes al equipo necesario para responder a las
emergencias definidas en la obra.
h) Denunciar robos, obstrucciones o daños a los implementos para afrontar las
emergencias.
4.2.5. Personal de la Contratista.
a) Cumplir íntegramente las exigencias de este PRocedimiento.
b) Concurrir a la capacitación del PRE-O.
c) Acatar las disposiciones que emitan el Superintendente de Construcción de la Obra,
Encargado de SSPA, Supervisores de Seguridad o la Brigada de Emergencia.
5. Desarrollo.
5.1. Al inicio de la Obra el responsable de SSPA PRocederá a identificar todas aquellas condiciones
que puedan generar una emergencia, y que pudiesen afectar la Obra. Para esto se
consideraran como elementos de entrada los siguientes:
5.1.1. Actividades que impliquen la utilización de PRocedimientos críticos, incluidos los 10
PRocedimientos que salvan vidas. Se deberá tener en cuenta para realizar el PRE-O las
disposiciones enlistadas en dichos PRocedimientos para casos de emergencia.
5.1.2. Sustancias Inflamables que PRocesa, almacena o maneja las instalaciones en donde se
ejecutarán los trabajos.
5.1.3. PRE de la RIAMA con todos sus anexos.
5.1.4. Impactos ambientales eventuales que se pudieran PResentar a raíz de la obra.
5.1.5. Información de accidentes o experiencias PRevias en el lugar respecto de accidentes,
incidentes y situaciones de emergencia.
5.1.6. Revisión de las emergencias y PRácticas de entrenamiento realizadas y/o existentes y
sus resultados.
5.2. Evaluación de los eventos
5.2.1. Posteriormente a la identificación, se evaluarán los posibles eventos que sean
potenciales de generar situaciones de emergencia. A continuación, el Responsable de
SSPA PRocederá a confeccionar el "Plan de PReparación y Respuesta a Emergencias,
indicando cuales son las medidas de control adecuadas, con la finalidad de minimizar los
daños en caso de ocurrencia.
5.2.2. Confeccionado el plan: el Superintendente de Construcción de la obra PRocederá a
aPRobarlo y oficializarlo a toda la Obra, suministrando los recursos necesarios para su
implementación.
5.3. Plan de PReparación y Respuesta a Emergencias
97
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
!
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 98 de 14
5.3.1. El Plan debe considerar la forma de abordar, cada una de las emergencias o
combinaciones de estas que se pueden PResentar en obra, o sea, debe perfilar las
acciones a emPRender al momento de que surjan situaciones de emergencia específicas,
debiendo incluir lo siguiente:
a) Identificación de los potenciales accidentes y emergencias.
b) Identificación de la persona que estarán a cargo durante la emergencia, y su
reemplazante en caso de ausencia.
c) Un detalle de las acciones a realizar por el personal de la contratista, incluidos los
subcontratistas y las actividades de los subcontratistas.
d) Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas durante
la emergencia (personal de PRimeros auxilios, encargado de PRevención de
incendios, encargado de emergencias ambientales, entre otros).
e) PRocedimiento de evacuación de la Obra.
f) Identificación y ubicación de los materiales peligrosos y de los lugares de cuidado.
g) PRocedimiento para asegurar la comunicación con personal Contra incendio y
Brigadas de emergencia de la RIAMA.
h) Planos de planta con vías de evacuación.
5.3.2. Además, de acuerdo a las características de cada Plan se hace necesario PRoporcionar
los equipos de emergencia aPRopiados, además de ensayar regularmente su capacidad
de respuesta mediante PRácticas de entrenamiento.
Algunos ejemplos de estos elementos son:
i) Sistemas de alarma (alta voz).
j) Iluminación y energía de emergencia.
k) Medios de escape.
l) Refugios, y/o lugares seguros.
m) Interruptores y cortacircuitos críticos.
n) Equipo de combate de incendios.
o) Equipos de PRimeros auxilios.
p) Medios de comunicación (Equipos intrínsecamente seguros para usarse dentro de
las instalaciones).
q) Estaciones de Emergencia.
5.3.3. Las PRácticas de entrenamiento deberían PRocurar PRobar la eficacia de las partes más
críticas del (de los) Plan(es), y PRobar la integridad del PRoceso de planificación ante la
emergencia. Como resultado de esto, según sea necesario se deben implementar los
cambios que se han identificado.
5.4. La implementación del Plan de PReparación y Respuesta a Emergencias deberá considerar,
aquellos elementos asociados a la Obra, que sean considerados por la RIAMA.
98
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 99 de 14
5.5. Formación de Brigada de emergencias
5.5.1. El plan de emergencias deberá considerar la constitución, formación y operación de
brigadas de emergencias (cuando estas lo ameriten). Los integrantes de esta organización
deberán cumplir los requisitos mínimos consignados.
a) Ser mayor de 18 años.
b) Saber leer y escribir.
c) Curso de Brigada de Emergencias que contenga los siguientes temas: PRimeros
auxilios, Psicología de la emergencia e instrucción PRáctica en el uso de extintores.
d) APRobar control escrito.
5.5.2. La contratista deberá contar con las brigadas que a continuación se mencionan:
e) De evacuación;
f) de PRimeros auxilios;
g) de PRevención y combate de incendios;
h) de comunicación.
5.5.3. De acuerdo a las necesidades de la Obra, las brigadas pueden ser multifuncionales, es
decir, los brigadistas podrán actuar en dos o más especialidades.
5.5.4. Cada una de las brigadas tendrá como mínimo tres integrantes y como máximo siete, y
se integrarán por un jefe de brigada y brigadistas [el (los) Supervisor (es) de Seguridad
fungirá (n) siemPRe como jefe (s) de la brigada).
5.5.5. Las obras que tengan varias áreas de riesgo, determinarán el número de brigadas que
sean necesarias.
5.5.6. Características de los brigadistas.
a) Vocación de servicio y actitud dinámica;
b) tener buena salud física y mental;
c) con disposición de colaboración;
d) con don de mando y liderazgo;
e) con conocimientos PRevios en la materia;
f) con capacidad para la toma de decisiones;
g) con criterio para resolver PRoblemas;
h) con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad;
i) estar conscientes de que esta actividad se hace de manera voluntaria;
j) estar motivado para el buen desempeño de esta función, que consiste en la
salvaguarda de la vida de las personas.
5.5.7. Funciones generales de los brigadistas.
a) Coadyuvar a las personas a conservar la calma en caso de emergencia;
b) accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera;
99
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 100 de 14
c)
difundir entre el personal de la contratista y subcontratista, una cultura de
PRevención de emergencias;
d) dar la voz de alarma en caso de PResentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre;
e) utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre
o la simple posibilidad de ellos, así como cuando se realicen simulacros de
evacuación;
f) suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera;
g) cooperar con los cuerpos de seguridad de la RIAMA.
5.5.8. Secuencia de Actividades para la Formación de Brigada de Emergencias en Obra.
a) Se publica la necesidad de formar una brigada de emergencias.
b) Se abren las postulaciones para formar la brigada de emergencias en obra.
c) Los voluntarios postulan mediante Formulario de Solicitud de incorporación a la
Brigada de Emergencias.
d) Se evalúa a los postulantes.
e) La obra pública los resultados y responde con una aPRobación mediante carta tipo
"Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias".
f) Paralelamente a las actividades descritas anteriormente, el responsable de SSPA de
la contratista PRograma y/o coordina los cursos de capacitación.
5.6. Evacuación y abandono.
5.6.1. El plan de emergencias deberá considerar la metodología para la evacuación o
abandono, según corresponda a cada emergencia declarada.
5.6.1.1.
Funciones y actividades de la brigada de evacuación.
a) Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble,
lo mismo que los planos guía. Dicha señalización, incluirá a los extintores,
botiquines e hidrantes;
b) contar con un censo actualizado y permanente del personal;
c) dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones del
coordinador general;
d) participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales;
e) ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los
grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se
quede en su área de competencia;
f) determinar los puntos de reunión;
g) conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre, hasta un lugar seguro, a través de rutas libres de peligro;
h) verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén
libres de obstáculos;
100
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
i)
j)
k)
l)
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 101 de 14
en caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de
evacuación determinada PReviamente se encuentre obstruida o rePResente
algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación;
realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión;
coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en
caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro;
coordinar las acciones de repliegue, cuando sea necesario.
5.7. Elementos y equipos de emergencia.
5.7.1. El Plan de emergencias deberá considerar los elementos y equipos necesarios para
enfrentar las emergencias.
5.8. Atención de PRimeros auxilios
5.8.1. El plan de emergencias deberá establecer y considerar el o los sistemas de atención de
PRimeros auxilios aplicables a cada Obra.
5.8.1.1. Funciones y actividades de la brigada de PRimeros auxilios.
a) contar con un listado de personas que PResenten enfermedades crónicas, y
tener los medicamentos específicos para tales casos;
b) reunir a la brigada en un punto PRedeterminado en caso de emergencia, e
instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre; en el supuesto de alguna actividad de muy alto riesgo,
además de la brigada de emergencias de la contratista que tiene que estar
PReparada y en el sitio de ejecución de la actividad, se puede solicitar el apoyo
de la brigada de emergencias de la RIAMA, la cual apoyará en sitio a los
trabajos de la contratista mientras duren los mismos, con toda la
infraestructura necesaria para que los trabajos se efectúen con seguridad y
para atender a los trabajadores de la contratista en caso de una emergencia,
este apoyo deberá de aPRobarlo y solicitarlo el Supervisor del Contrato o
Residente de Obra de Petroleos Mexicanosuna vez que la contratista le
PResente el PRE-O correspondiente. Como un ejemplo de un trabajo de alto
riesgo sin ser limitativo a éste se encuentra el Desnatado de Reactores.
c) PRoporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y
evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada;
d) entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio;
e) realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que
requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer
estos últimos, notificándole al jefe de piso;
f) mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos.
5.9. Comunicación y coordinación.
101
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
!
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 102 de 14
5.9.1. El plan de emergencias deberá considerar los medios, mecanismos y documentos para
coordinar y comunicar la ocurrencia de emergencias, su desarrollo y resultados, según
corresponda.
5.9.1.1. Funciones de la brigada de comunicación.
a) Contar con los medios de comunicación y números de emergencias de la
RIAMA;
b) hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio de la RIAMA, según el alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre que se PResente;
c) en coordinación con la brigada de PRimeros auxilios, tomará nota de a donde
será remitido el paciente o pacientes, y realizará la llamada a los parientes del o
los lesionados;
d) recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia,
siniestro o desastre que se PResente, para informarle a los cuerpos de
emergencia de la RIAMA y a la máxima autoridad de la contratista y las
instalaciones de la RIAMA ;
e) permanecer en el puesto de comunicación a instalarse hasta el último
momento, PRevio acuerdo con el jefe de brigada (Supervisor de Seguridad de la
Contratista), o bien, si cuenta con aparatos de comunicación portátiles
intrínsecamente seguros, los instalará en el punto de reunión.
5.10.
El Plan de respuesta a emergencias, deberá considerar las funciones y actividades de la
brigada de PRevención y combate de incendios.
a) Aplicar el PRocedimiento de la RIAMA para PRoporcionar PRotección contra incendios a
los trabajos de corte y soldadura en las áreas de PRoceso PYC-0141; así como la Guía de
seguridad para realizar trabajos en Caliente DG-SASIPA-SI-02515;
b) vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio;
c) vigilar que no exista acumulación de material inflamable;
d) vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre
obstruido;
e) conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego;
5.11.
PRograma de Simulacros de Emergencias en Obras.
5.11.1. Las obras deben realizar una PRogramación de simulacros relacionados con las
potenciales emergencias que se pueden PResentar y que fueron identificadas.
5.11.2. Para facilitar la PRogramación y realización de los simulacros, se recomienda que las
obras ejecuten simulacros integrales que consideren en su ejecución más de una
situación de emergencia a la vez.
6. REFERENCIAS
6.1. NOM-002-STPS-2000 (En lo referente a Brigadas de Emergencia).
102
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 103 de 14
6.2. SASIPA-SI-8200.
7. ANEXOS
Anexo PRE-O-1
Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias de la Obra.
EmPResa:
Nombre de la Obra:
No. Contrato:
Fecha de PResentación de Solicitud:
Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias.
Solicito voluntariamente la incorporación a la Brigada de Emergencias de la
Obra:________________________________________________________________,
declarando conocer claramente las actividades que realizaré como miembro de ésta y los
riesgos asociados a los cuales me veré expuesto en el caso de que se PResente alguna
situación de emergencia en la obra.
Apellido Paterno:
Nombres:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Dirección:
Datos del Postulante
Apellido Materno:
No. IMSS:
Estado Civil:
Teléfono:
Escolaridad y/o Especialidad:
Observaciones:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________
POSTULANTE
NOMBRE Y FIRMA
Vo.Bo. RESPONSABLE DE SSPA DE LA CONTRATISTA.
NONBRE Y FIRMA
103
Vo.Bo. SUPTE. CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y FIRMA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 104 de 14
Anexo PRE-O-2
Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias.
Fecha: ______________
Estimado Trabajador:
Sr: _________________________________________________________
Agradecidos por su interés de participar en este PRoceso de selección, le informamos que usted ha
sido seleccionado para formar parte de la Brigada de Emergencias de la
Obra______________________________, para lo cual informaremos oficialmente la constitución de
ésta a todos los trabajadores de la obra en la Reunión Inicio de Jornada y publicando los resultados de
las postulaciones en los paneles informativos respectivos.
Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental de la
Obra, para coordinar la realización de los cursos de capacitación correspondientes y realizar los
trámites administrativos para cerrar el PRoceso de postulación.
SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE SSPA DE LA OBRA.
NOMBRE Y FIRMA
104
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 105 de 14
Anexo PRE-O-3
Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan.
IDENTIFICACIÓN Y EVELUACIÓN DE LAS
POSIBLES EMERGENCIAS
CONFECCIÓN DEL PLAN
COORDINACIÓN CON BRIGADA DE EMERGENCIAS
DE LA RIAMA
REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN
DE PERSONAL.
EVALUACIÓN DEL
SIMULACRO.
105
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Guía para realizar el
PRE-O
(ANEXO 7)
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 106 de 14
Anexó PRE-O-4
Secuencia dé Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias.
SE PÚBLICA LA NECESIDAD DE FORMAR UNA BRIGADA
DE EMERGENCIAS
SE ABREN LAS POSTULACIONES PARA FORMAR LA
BRIGADA DE EMERGENCIAS
LOS VOLUNTARIOS POSTULAN MEDIANTE
FORMULARIO DE SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE
EMERGENCIAS
SE EVALUA A LOS POSTULANTES
LA OBRA DA A CONOCER LOS
RESULTADOS Y RESPONDE CON UNA
APROBACIÓN MEDIANTE “CARTA DE
ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE
EMERGANCIA”
106
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 107 de 14
Guía para realizar el
PRE-O
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 7)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
Anexó PRE-O-5
Formato para efectuar el PRE-O.
a) El PRE-O de la contratista deberá tener el siguiente encabezado en todas las hojas del que
conste el mismo, incluyendo el número de contrato abajo del logotipo de SSPA que se
encuentra en la esquina superior izquierda del encabezado.
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA OBRA
PRE-O
Refinería “Ing. Antonio M.
Amor”
ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
DE CONTRATISTAS
CONTRATO:
b) En la PRimer hoja se deberá incluir la siguiente información:
NONBRE DE LA OBRA O CONTRATO:
1.-RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA.
4.-AREA Y PLANTA EN DONDE SE EJECUTARÁ
EL CONTRATO.
5.- HORARIO DE TRABAJO.
5a.-DIURNO.
5b.NOCTURNO.
2.-CONTRATO NÚMERO.
6.- MANO DE OBRA
CONTRATADA.
6a.-DIURNA.
3.-VIGENCIA DEL CONTRATO.
3a.- INICIO
3b.- TERMINO
7.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y/O TÉCNICO CONTRATADO.
6b.NOCTURNA.
8.- COORDINADOR SSPA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR (NOMBRE Y FIRMA).
c) Después se incluirá toda la información respectiva de acuerdo a lo estipulado en el desarrollo
del PRocedimiento para la elaboración del PRE-O, en el mismo orden de los numerales
respectivos.
d) Se concluirá el PRE-O con la firma de aPRobación del Supte. De Construcción de la contratista,
y el Vo.Bo. del Supervisor del Contrato o Residente de Obra.
SUPTE. DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
NOMBRE Y FIRMA
VO.BO. SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX
REFINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
107
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 108 de 5
No. De Contrato y Nombre de la Obra:
Actividad
1
2
3
4
5
6
Responsable
Fecha
ComPRomiso
Observaciones
Elaboración de políticas de
SSPA
para
el
contrato,
análogos a los de Pemex.
Incluye difundirlos y colocarlos
como letrero en una zona
visible de la Obra.
Definición
de
Objetivos
Generales y metas de SSPA
análogos a los de Pemex.
Realizar
Obra.
organigrama
de
Revisó
cumplimiento
Supervisor o
Residente de
Pemex
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
la
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
Realizar relación de personal
contratado para la realización
del contrato, por puestos y
especialidades, anexando la
documentación para acreditar la
aptitud requerida de acuerdo al
puesto indicado en el Anexo 9.
Obtener del Supervisor del
contrato de Pemex o Residente
de Obra los PRocedimientos y
documentos del anexo 5.
Realizar el Atlas de Riesgo del
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
108
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
7
8
9
1
0
1
1
1
2
PRoyecto de acuerdo a Anexo
6.
PResentar
evidencia
de
comunicación del Atlas de
Riesgo a todo el personal
(incluidas
las
substancias
químicas).
Colocar en zona estratégica de
la obra, el plano del Atlas de
Riesgo de la obra, mismo que
tendrá que incluir todos los
factores de riesgo a la salud
detectados.
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 109 de 5
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
Se deberá utilizar el mismo código de
símbolos para identificar los riesgos a la
salud que se muestran en el plano SR10830 del Anexo SSPA-06.
Incluir en el PRE-O los PRogramas de
pláticas y PRácticas contraincendios, y los
PRogramas de PRácticas de rescate y
PRimeros auxilios.
Realizar PRE-O de acuerdo a
Anexo 7.
PResentar evidencia de difusión
de PRE-O entre todo el
personal de la contratista.
PResentar evidencia de difusión
de los niveles de alarma del
PRE de la RIAMA y como se
comunica el 2do y 3er nivel.
Realizar la Identificación y
evaluación de los Aspectos
Ambientales de las actividades,
PRoductos y servicios para la
ejecución del Contrato de
Lista de asistencia o difusión, en formato
300-40800-RSIA-004-2.
Lista de asistencia o difusión, en formato
300-40800-RSIA-004-2
La evidencia se documenta con el Anexo 1
del PRocedimiento 302-45200-PSIA-201.
109
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 110 de 5
acuerdo al PRocedimiento 30245200-PSIA-201 de la RIAMA
1
5
Establecer los Objetivos ,
Metas,
PRogramas
e
Indicadores Ambientales para
la ejecución del contrato, de
acuerdo al PRocedimiento 30245200-PSIA-203 de la RIAMA
Realizar
el
manual
de
PRocedimientos aplicables en
la obra.
Realizar
y
ejecutar
el
PRograma de capacitación para
el personal contratado.
1
6
Conseguir
efectuar la
personal.
1
3
1
4
1
7
1
8
La evidencia documentarla en los Anexos 1
y 2 del PRocedimiento 302-45200-PSIA203.
Incluyen todos los listados en el Anexo 5 y
los PRopios de la contratista y/o
PRoveedor.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
espacio
para
capacitación del
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
Entrega
de
cartilla
de
capacitación
que
cada
trabajador debe portar, de
acuerdo a numeral 5.8.11 de
PRocedimiento 302-48000-PO002.
Entregar
gafetes
a
los
trabajadores de la contratista
con
los
requisititos
que
especifica el numeral 5.8.6 del
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
110
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
1
9
2
0
2
1
2
3
PRocedimiento 302-48000-PO002.
Realizar trámite para acceso de
vehículos de acuerdo a lo
especificado en numeral 5.8.7
de PRocedimiento 302-48000PO-002 y PRocedimiento de
trámite de pases de acceso de
personal
y
vehículos
de
compañías del Depto. De
vigilancia.
Realizar PRograma de revisión
de extintores, mangueras y
equipo Contraincendio.
Entregar
certificado
de
Inspección de vehículos de
izaje a Residente de obra,
emitido por una EmPResa
Certificadora, en el que se
incluyan
las
condiciones
mecánicas,
eléctricas,
electrónicas, dispositivos de
seguridad,
así
como
las
PRuebas con carga.
Implementar
esquema
de
pláticas diarias en RIJ de
acuerdo a lo especificado en
numeral
5.8.14
de
PRocedimiento 302-48000-PO-
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 111 de 5
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
En el caso de extintores, Indicar en el
PRograma la capacidad, tipo y fecha de
recarga.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
111
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
2
3
2
4
2
5
2
6
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 112 de 5
002.
Suministrar
equipo
de
PRotección personal a los
trabajadores de la contratista de
acuerdo a lo especificado en
numeral
5.8.18
del
PRocedimiento 302-48000-PO002,
y
PResentar
la
documentación que acredite la
entrega por trabajador al
Supervisor o Residente de Obra
de Pemex Refinación.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
De acuerdo al numeral 12.2.20. Del
Reglamento de seguridad, salud en el
trabajo y PRotección ambiental para
contratistas y PRoveedores DG-SASIPA-SI8200.
Obtener
las
cartas
comPRomiso
de
las
subcontratistas en SSPA.
PResentación de documentos
de aptitud a Residente de Obra
de
Pemex,
del
personal
contratado, de acuerdo a los
requerimientos del Anexo 9.
Hacer los arreglos necesarios
para suministro de sanitarios y
lavamanos
para
los
trabajadores de la contratista,
de acuerdo a lo especificado en
numeral
5.9.29
de
PRocedimiento 302-48000-PO-
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
112
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 113 de 5
002.
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
PRoporcionar al residente de
obra las hojas de seguridad de
los insumos, materias PRimas o
sustancias peligrosas que utilice
para el cumplimiento de las
actividades
contratadas
(HDSS).
PResentar a Residente de Obra
exámenes médicos de inicio de
obra de todo el personal
contratado.
Entregar oficio a Residente de
Obra de Pemex Refinación,
solicitando el uso de equipo de
radio
comunicación
intrínsecamente seguros en la
obra, indicando el número de
radios con sus respectivos
números de serie.
PResentar para aPRobación del
supervisor del contrato o
Residente de obra, las rutas de
acceso y salida de personal, ya
sea en vehículos o caminando.
Entregar
reporte
de
accidentabilidad a USIPA.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
El oficio deberá de ir acompañado por un
certificado
del
equipo
de
radio
comunicación, que garantice que operan en
frecuencias que no interfieren con el
funcionamiento normal de sistemas de
instrumentación de PRocesos y que son
diseñados, construidos y PRobados para el
uso en áreas con atmosferas explosivas.
El personal de la contratista por ningún
motivo puede salirse de esta ruta
establecida para acceso o salida al lugar de
la obra, a excepción de situaciones de
emergencia.
De acuerdo a PRocedimiento USIPA-4176.
113
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX
···············
PROGRAMA SSPA
302-48000-RPO-002-06
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
(ANEXO 8)
REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR
3
2
No. DOCUMENTO:
302-48000-PO-002
EMISIÓN: 31-AGO-2011
REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: SUPTCIA. DE
REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES.
Página 114 de 5
La o las carpetas en donde se archivará la
información, deben de tener un separador
por cada inciso del numeral 5.5.19, con el
título especificado en el numeral, esta
actividad se contemplará como terminada
cuando esté definido el lugar del archivo el
cual debe de ser en el sitio de la obra y las
carpetas listas con todos los separadores
titulados.
Difundir a todo su personal el
PRograma de SSPA y Definir el
lugar en donde se encontrará el
archivo de SSPA y comenzar
con su acopio de acuerdo a lo
especificado en el numeral
5.5.19 del PRocedimiento 30248000-PO-002.
RESPONSABLE DE
SSPA
SUPTE. DE
CONSTRUCCIÓN
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOTAS:
1. LA FECHA COMPROMISO QUE SE PONE EN TODAS LAS ACTIVIDADES SE REFIERE A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD,
NO SU COMIENZO.
2. EL SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX DEBE FIRMAR EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SSPA DE LA OBRA A
MÁS TARDAR AL INICIO DE LA MISMA, Y EN CADA RECUADRO CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD CUANDO SE LE PRESENTE LA EVIDENCIA DEL MISMO.
3. LA FECHA COMPROMISO DE NINGUNA ACTIVIDAD PUEDE SUPERAR 15 QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DEL COMIENZO DE
LA OBRA.
114
FIRMA DE
RESIDENTE
PEMEX.
SUPERVISOR O RESIDENTE
PEMEX
(AUTORIZACIÓN DE FECHAS COMPROMISO Y
RESPONSABLES)
NOMBRE Y FIRMA
.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
La contratista deberá apegarse rigurosamente a los requerimientos de aptitud
especificados en esta tabla para la contratación del personal que laborará en la obra o
servicio objeto del contrato.
Si algún oficio no está especificado en la tabla, en el Anexo B de las bases de licitación
y/o del contrato aparecerán los requerimientos de aptitud del mismo y la documentación
necesaria para acreditarla.
PUESTO U OFICIO
SUPTE. DE
CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD
ENCARGADO DE
LA OBRA O
CONTRATO.
CAPACITACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
LICENCIATURA EN
INGENIERIA O CARRERA
AFÍN, CURRICULUM CON
EXPERIENCIA EN OBRAS
RELATIVAS A LOS
TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.
REQUIERE CERTIFICACIÓN
SI, CEDULA PROFESIONAL O
TÍTULO Y EVIDENCIA QUE
RESPALDE SU EXPERIENCIA.
SI, CEDULA PROFESIONAL O
CERTIFICADO DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN
TERMINADOS EN
LAS ESTABLECIDAS INGENIERIA, PASANTE, O
INGENIERÍA O CARRERA
EN LOS
CARRERA AFIN, QUE SE
AFÍN Y ACREDITACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS ENCUENTRE VIGENTE SU
USIPA DE RIAMA. EN CASO
RESPONSABLE DE 302-48000-PO-002 ACREDITACIÓN ANTE
DE SER PROFESIONAL EN
SSPA.
Y USIPA-4145 ASÍ USIPA DE RIAMA. EN CASO
SEGURIDAD (SIN CARRERA
COMO
DE SER PROFESIONAL EN
TERMINADA), CERTIFICADOS
REGLAMENTO
SEGURIDAD, CERTIFICADOS
EMITIDOS POR LA STPS EN
SASIPA-SI-8200.
EMITIDOS POR LA STPS EN
MATERIA DE SSPA, QUE
MATERIA DE SSPA.
AVALEN SU
PROFESIONALIDAD.
LICENCIATURA EN
INGENIERIA, PASANTES, O SÍ, CEDULA PROFESIONAL O
SUPERVISIÓN
CARRERA AFIN,
CERTIFICADO DE ESTUDIOS
SUPERVISORES
ACTIVIDADES
CURRICULUM CON
TERMINADOS EN
TÉCNICOS DE LA
OBJETO DEL
EXPERIENCIA EN OBRAS
INGENIERÍA O CARRERA
CONTRATISTA.
CONTRATO.
RELATIVAS A LOS
AFÍN Y EVIDENCIA QUE
TRABAJOS OBJETO DEL
RESPALDE SU EXPERIENCIA.
CONTRATO.
PUESTO U OFICIO
ACTIVIDAD
SUPERVISOR DE
SSPA.
LAS ESTABLECIDAS
EN LOS
PROCEDIMIENTOS
302-48000-PO-002
Y USIPA-4145 ASÍ
COMO
REGLAMENTO
SASIPA-SI-8200.
CAPACITACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
REQUIERE CERTIFICACIÓN
ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR O CARRERA
TÉCNICA, QUE SE
SI, CREDENCIAL DE SUPERVISOR
ENCUENTRE VIGENTE SU
DE SEGURIDAD DE RIAMA.
CREDENCIAL DE
SUPERVISOR DE RIAMA.
ESTUDIOS DE SECUNDARIA
LAS ESTABLECIDAS Y EXPERIENCIA EN EL TIPO
CABO O
EN EL
DE TRABAJOS
SOBRESTANTE PROCEDIMIENTO CONTRATADOS,
302-48000-PO-002 RESPALDADA POR
CURRICULUM.
ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR O CARRERA
TÉCNICA, QUE ESTÉ
CAPACITADO EN SU
FUNCIÓN DE ACUERDO A
OBSERVADOR
LO ESPECIFICADO EN EL
ESPACIOS
PROCEDIMIENTO PARA
CONFINADOS.
AUTORIZAR, SUPERVISAR Y
EJECUTAR TRABAJOS EN
FORMA SEGURA EN
BRIGADA DE
ESPACIOS CONFINADOS
EMERGENCIAS
300-40800-PSIA-049.
COMPAÑÍAS.
CURSO DE BRIGADA DE
EMERGENCIAS QUE
CONTENGA LOS
SIGUIENTES TEMAS:
BRIGADISTA.
PRIMEROS AUXILIOS,
PSICOLOGÍA DE LA
EMERGENCIA E
INSTRUCCIÓN PRÁCTICA
EN EL USO DE EXTINTORES.
PROTECCION
EXPERIENCIA PROBADA
PERSONAL
CONTRAINCENDIO REALIZANDO ESTA
BRIGADA
EN TRABAJOS EN FUNCIÓN Y CAPACITACIÓN
CONTRAINCENDIO
CALIENTE Y
COMPROBADA EN
.
COMBATE A
PLÁTICAS Y PRACTICAS
SI, CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE
SECUNDARIA O NIVEL SUPERIOR.
SI, CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE
NIVEL MEDIO SUPERIOR Y
EVIDENCIA DE CAPACITACIÓN EN
CURSO DE PROCEDIMIENTO 30040800-PSIA-049.
SI, CERTIFICADO DE SECUNDARIA,
CERTIFICADO O EVIDENCIA DEL
CURSO DE BRIGADA DE
EMERGENCIAS Y SOLICITUD DE
INGRESO VOLUNTARIO A LA
BRIGADA.
SI, CREDENCIAL EXPEDIDA POR
BRIGADA CONTRAINCENDIO DE LA
RIAMA.
INCENDIOS.
PUESTO U OFICIO
MÉDICO
ENFERMERA
PARAMÉDICO
ACTIVIDAD
NUMERAL 5.6.24
DE
PROCEDIMEINTO
302-48000-PO002.
CUMPLIR CON
REQUERIMIENTO
ESTABLECIDO EN
NUMERAL 5.6.24
DE
PROCEDIMEINTO
302-48000-PO002.
NUMERAL 5.6.24
DE
PROCEDIMEINTO
302-48000-PO002.
REALIZAR Y/O
INTERVENIR
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE
ALTA TENSIÓN.
ELECTRICISTA
REALIZAR Y/O
INTERVENIR
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN.
MECÁNICO
MECÁNICA DE
PISO
CONTRAINCENDIO.
CAPACITACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
REQUIERE CERTIFICACIÓN
LICENCIATURA EN
MEDICINA.
SI, CEDULA PROFESIONAL O
TÍTULO.
LICENCIATURA EN
ENFERMERÍA.
SÍ, CEDULA PROFESIONAL O
TÍTULO.
CON EXPERIENCIA EN
TÉCNICAS DE
LEVANTAMIENTO DE
LESIONADOS.
SÍ, CERTIFICADO DE PARAMÉDICO.
TÉCNICO ELECTRICISTA
CON EXPERIENCIA
PROBADA EN
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE
COMPRUEBE SU EXPERIENCIA O
CERTIFICADO EN LA MATERIA
EXPEDIDO POR ORGANISMO
OFICIAL.
REQUIERE PRESENTAR
TÉCNICO ELECTRICISTA
DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE
CON EXPERIENCIA
COMPRUEBE SU EXPERIENCIA O
PROBADA EN
CERTIFICADO EN LA MATERIA
INSTALACIONES
EXPEDIDO POR ORGANISMO
ELÉCTRICAS.
OFICIAL.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE
EXPERIENCIA PROBADA EN COMPRUEBE SU EXPERIENCIA O
MECÁNICA DE PISO.
CERTIFICADO EN LA MATERIA
EXPEDIDO POR ORGANISMO
OFICIAL.
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS.
PUESTO U OFICIO
ACTIVIDAD
EXPERIENCIA PROBADA
MANEJANDO TORNOS,
FRESADORAS,
MANDRILADORAS,
CEPILLOS, ETC.
CAPACITACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
CALIBRACIÓN DE
INSTRUMENTOS
DE PRESIÓN,
INSTRUMENTISTA
TECNICO INSTRUMENTISTA
TEMPERATURA,
MANOMETROS DE
PRUEBA.
SOLDADOR
GENERAL.
EXPERIENCIA PROBADA
APLICANDO SOLDADURA
GENERAL.
SOLDADOR
ESPECIALISTA
(ARGONERO).
EXPERIENCIA PROBADA
COMO SOLDADOR
ESPECIALISTA, APLICANDO
DE MANERA CORRECTA Y
ADECUADA LAS TÉCNICAS
Y PROCEDIMEINTOS DE
SOLDADO EN DIFERENTES
TIPOS DE MATERIALES Y
AMBIENTES.
SOLDADOR
TUBERO
HACER
LEVANTAMIENTOS
EN CAMPO PARA
FABRICAR
TRAMOS DE
TUBERÍA O DE
ACUERDO A
EXPERIENCIA PROBADA
PLANOS Y/O
COMO TUBERO.
CROQUIS.
ENSAMBLAR Y
MONTAR
CONDUCCIONES
DE TUBERÍAS Y
SUS ACCESORIOS
EN OBRA, SEGÚN
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE
COMPRUEBE SU EXPERIENCIA O
CERTIFICADO EN LA MATERIA
EXPEDIDO POR ORGANISMO
OFICIAL.
REQUIERE CERTIFICACIÓN
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE COMPRUEBE SU
EXPERIENCIA O
CERTIFICADO EN LA
MATERIA EXPEDIDO POR
ORGANISMO OFICIAL.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE PRUEBE SU
EXPERIENCIA.
SÍ, POR ORGANISMO
CERTIFICADOR OFICIAL.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE PRUEBE SU
EXPERIENCIA.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
PLANOS.
PUESTO U OFICIO
PAILERO
ALBAÑIL
ACTIVIDAD
HACER
LEVANTAMIENTOS
EN CAMPO PARA
FABRICAR O
REPARAR
DISPOSITIVOS
HECHOS CON
PLACAS
METALICAS O DE
ACUERDO A
PLANOS Y
CROQUIS.
ENSAMBLAR Y
MONTAR
DISPOSITIVOS DE
PLACAS
METALICAS Y SUS
ACCESORIOS EN
OBRA, SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
PLANOS.
CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS EN QUE
SE EMPLEEN,
LADRILLOS,
PIEDRA, CAL,
ARENA, YESO,
CEMENTO U
OTROS
MATERIALES
CAPACITACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
REQUIERE CERTIFICACIÓN
EXPERIENCIA PROBADA
COMO PAILERO.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE PRUEBE SU
EXPERIENCIA.
EXPERIENCIA PROBADA
COMO ALBAÑIL.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE PRUEBE SU
EXPERIENCIA.
SEMEJANTES.
AISLADOR.
INSTALACIÓN DE
AISLAMIENTO EN
TUBERÍAS Y
EQUPOS DE
PLANTAS DE
PROCESO.
EXPERIENCIA PROBADA
COMO AISLADOR.
CAPACITACITACIÓN Y /O
EXPERIENCIA
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE PRUEBE SU
EXPERIENCIA.
PUESTO U OFICIO
ACTIVIDAD
REQUIERE CERTIFICACIÓN
CARPINTERO.
FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE
DISPOSITIVOS EN
MADERA DE
APOYO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA
OBRA
(ANDAMIOS,
CIMBRAS,
CASETAS
PROVISIONALES,
ETC).
EXPERIENCIA PROBADA
COMO CARPINTERO DE
OBRA.
REQUIERE PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
QUE PRUEBE SU
EXPERIENCIA.
OTROS
MANIOBRISTA DE
GRUA O DE
MAQUINARÍA
PESADA.
EXPERIENCIA Y
CAPACITACIÓN COMO
MANIOBRISTA UTILIZANDO
GRUAS DE GRANDES
CAPACIDADES O
MÁQUINARÍA PESADA.
SÍ, CERTIFICADO DE
MANIOBRISTA POR
ORGANISMO OFICIAL EN EL
AMBITO REQUERIDO.
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
DE
LOS
PROVEEDORES
O
CONTRATISTAS
QUE
REALIZAN
ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS.
ANEXO “SSPA”
ÍNDICE
0.
OBJETIVO Y ALCANCE…………………………...……………………………........2
I.
DEFINICIONES…………………………………………………………....……..........2
II.
REQUERIMIENTOS COMUNES……………………………………………............8
III.
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN………………………….………..........9
IV.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA.………………………....…….....11
V.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL……………………..….....12
VI.
REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO…..…………………...…....20
VII.
REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL……………………..……23
VIII.
FORMATOS…………………….......................................................................28
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS
PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
0. OBJETIVO Y ALCANCE.
El PResente Anexo tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, Salud en el trabajo y PRotección Ambiental que deben cumplir
los PRoveedores o Contratistas, su personal y el de sus subcontratistas, con el fin de PRevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Todos los requerimientos que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establezcan en el Formato 4 del PResente Anexo y los requerimientos
adicionales, son de cumplimiento obligatorio para el PRoveedor o Contratista.
DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTO O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
En caso de incumplimiento del PROVEEDOR o CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones pactadas en el PResente Anexo a través del Formato 4,
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios aplicarán las deducciones estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 de este Anexo.
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios podrán en cualquier momento, iniciar la rescisión administrativa por causas imputables al PROVEEDOR o
CONTRATISTA conforme al PRocedimiento que se señala en la cláusula denominada “PRocedimiento de rescisión administrativa del contrato”.
Las Leyes, Reglamentos, Normas y otros documentos normativos estipulados en las obligaciones listadas en el Formato 4, deben aplicarse en sus versiones
vigentes al momento de la firma del contrato, independientemente de la versión especificada en el PResente Anexo “SSPA”.
I. DEFINICIONES.
Para los efectos del PResente Anexo se considerarán las definiciones contenidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley General del
Equilibrio Ecológico y la PRotección al Ambiente, Ley General de Salud, Ley Federal del Mar, Ley de Navegación y
Comercio Marítimos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del Trabajo, Ley General para la PRevención y
Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente
de Trabajo; así como las siguientes:
I.1. Accidente. Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o
instalaciones, al PRoceso, transporte y distribución del PRoducto y que debe ser reportado e investigado para establecer las
medidas PReventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
I.2. Incidente. Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente,
al equipo y/o instalaciones, al PRoceso, transporte y distribución del PRoducto y que debe ser reportado e investigado para
establecer las medidas PReventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
I.3. Accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, PRoducida
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se PResente. Quedan
incluidos en la definición anterior los accidentes que se PRoduzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio a
su trabajo y de éste a aquel.
I.4. Accidente de trabajo con pérdida de tiempo. Es el que origina uno o más días de incapacidad del trabajador o la muerte.
I.5. Agente. Elemento con características físicas, químicas, biológicas, ergonómicas o psicosocial, cuya PResencia en el medio
interactúa con el organismo humano, causando efecto molecular, bioquímico, celular, en tejidos u órganos.
I.6. Área de riesgo.
Los lugares donde se puedan suscitar los eventos que de forma enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación:
a) Se PRocesen, manejen o existan de modo continuo o periódico gases o líquidos inflamables o tóxicos.
b) Existan combustibles líquidos o sólidos capaces de generar un incendio o explosión.
c) Se cuente con instalaciones o equipos que operen a altas PResiones o temperaturas.
d) Se realicen actividades en las cuales se manejen materiales incluidos en el PRimero y segundo listados de
actividades altamente riesgosas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de
mayo de 1992, respectivamente.
e) Se manejen residuos peligrosos.
f)
Se operen instalaciones o equipo que se encuentre a más de 2 metros de altura de una plataforma o excavaciones a
más de 1.20 metros de PRofundidad o 0.30 metros en zonas donde exista la posibilidad de encontrar o afectar
servicios subterráneos, túneles y pozos en general.
g) Se operen instalaciones o equipo de energía eléctrica de alta tensión.
h) Se cuenten con instalaciones o equipo que genere ruido, vibración, radiación ionizante o radiación térmica por arriba
de los límites permisibles establecidos por la Normatividad en la materia.
i)
Se realicen actividades de disparos en pozos petroleros.
j)
Donde se almacenan explosivos, solventes, combustibles y PRoductos químicos.
k) Espacios confinados.
I.7. Atlas de riesgos a la salud. Documento dinámico en el que se registra y mantiene actualizada la información relativa a la
exposición de los trabajadores, a los agentes, condiciones o factores de riesgo capaces de generar deterioro a la salud, los
PRocesos y fuentes generadoras, las áreas de trabajo en los que se encuentran, las evaluaciones de los niveles o concentraciones
y su comparación con los criterios de tolerancia establecidos en la normatividad oficial, cuando éste sea el caso, así como las
medidas de control PRopuestas. El Atlas de Riesgos a la Salud se encuentra formado por una serie de documentos y mapas con
diversas características y escalas, que informan acerca de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.
1.8 Auditorías Efectivas: Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se desarrollan las actividades
laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra
estándares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes e incidentes pueden ser PRevenidos al alertar a los trabajadores
sobre las posibles consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el comPRomiso de
que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al
desempeño de sus actividades.
I.9. Condiciones de trabajo. Conjunto de variables que influyen en la realización de una tarea y el entorno en que ésta se
realiza.
I.10. Descarga. La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor (Ley de Aguas
Nacionales).
I.11. Enfermedad de Trabajo.- Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o
motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a PRestar sus servicios.
I.12. Equipo de PRotección personal. Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados específicamente para
PRoteger al trabajador de la exposición laboral. En caso de que el análisis de riesgo establezca la necesidad de utilizar ropa de
trabajo con características específicas, ésta será considerada equipo de PRotección personal.
I.13. Equipo PRoductor de flama o chispa. Es aquél capaz de PRoducir chispas o flamas o que emite energía suficiente para
PRovocar la ignición de gases o vapores derivados de líquidos y sólidos inflamables / combustibles.
I.14. Estimación. La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado PResentada para autorización de pago, en
la cual se aplican los PRecios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del
mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas
convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no
recuperables.
I.14. Exposición Laboral. Contacto de los trabajadores con los agentes y factores de riesgo PResentes en el ambiente de
trabajo, determinado por su actividad laboral.
I.14. Factura. Documento de contabilidad, PReparado por el PRoveedor, con el cual acredita al comPRador el pago por el
valor de los bienes y/o servicios entregados. La factura describe la mercancía, especifica los PRecios, etc; considerando, en su
caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las
deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.
I.15. Higiene industrial. Es el conjunto de actividades que tienen por objeto el reconocimiento, la evaluación, y el control de
aquellos agentes o condiciones PResentes en el ambiente laboral, por cuya acción continuada, se pueden generar enfermedades
de trabajo.
I.16. Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Es toda infraestructura PRopia, arrendada o que le
PReste servicios a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios tales como edificios, estructuras, plataformas marinas,
embarcaciones, en los que se desarrollen alguna o algunas de las actividades de la industria petrolera que se mencionan en el
Artículo 3° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como las áreas y terrenos
PRopios o en los cuales éste tenga derechos de ocupación, en las que se desarrollen las actividades mencionadas de la industria
petrolera o las relacionadas a las mismas, como pueden ser construcción, mantenimiento, almacenamiento y manejo de
materiales y residuos; entre otros.
I.17. Instalación Marina. Es aquella instalación localizada en zonas marinas mexicanas.
I.18. Instalación Terrestre. Aquella instalación localizada en el territorio nacional, en un sitio diferente a las zonas marinas
mexicanas.
I.19. Manual de “Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo”. Documento que describe en detalle el Sistema de Permisos para Trabajos que por el riesgo
que rePResentan lo requieren, están dirigidos PRincipalmente a los signatarios de los permisos y define cuando es necesario utilizar un Permiso para Trabajo, el
PRoceso de aPRobación y el control a seguir para la realización del trabajo motivo del permiso.
I.20. Material peligroso. Elementos, sustancias, compuestos o mezclas de ellos que independientemente de su estado físico
rePResenten un riesgo para el Ambiente o la Salud.
I.21. Matachispas o apaga chispas. Dispositivo de seguridad para impedir la emisión de chispas salida por el escape de
partículas de hollín incandescentes que pudieran ser una fuente de ignición.
I.22. Normas Internacionales. La Norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de
normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el Gobierno Mexicano en los términos
del derecho internacional.
I.23. Norma de Referencia (NRF). La Norma emitida por el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, conforme al Artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Debe aplicarse en su última versión
vigente a la fecha en la que se realicen los trabajos o actividades.
I.24. Normatividad. Conjunto de documentos normativos/regulatorios aplicables a una determinada materia o actividad.
I.25. Organismos Subsidiarios. PEMEX-Exploración y PRoducción, PEMEX- Gas y Petroquímica Básica, Petroleos
Mexicanosy PEMEX Petroquímica.
I.26. Permiso de trabajo. Documento Oficial utilizado para controlar todo trabajo que ha sido identificado como un riesgo potencial, mismo que debe cumplir
con lo que establezca el manual de Sistema de Permisos Para Trabajo con Riesgo.
I.27. Plan de Respuesta a Emergencias. Documento resultante del PRoceso de planeación que define los responsables,
acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias, causadas por un
accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la institución.
I.28. Plato testigo. Muestra diaria de la comida que se suministrará en el comedor.
I.29. Residuo. Material o PRoducto cuyo PRopietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido, semisólido,
líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a
tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Ley General para la PRevención y Gestión Integral de los
Residuos.
I.30. Residuo de manejo especial. Son aquellos generados en los PRocesos PRoductivos, que no reúnen las características para
ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son PRoducidos por grandes generadores de residuos
sólidos urbanos.
I.31. Residuo peligroso. Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confiera peligrosidad, así como envases, recipientes,
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la Ley
General para la PRevención y Gestión Integral de los Residuos.
I.32. Residuo sólido urbano. Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los PRoductos que consumen y de sus envases,
embalajes o empaques; los residuos que PRovienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la
vía pública con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siemPRe
que no sean considerados por la Ley General para la PRevención y Gestión Integral de los Residuos como
residuos de otra índole.
I.33. Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental: Es el personal designado por
parte del Contratista y/o PRoveedor responsable de la Seguridad, Salud en el trabajo y PRotección Ambiental que
rePResentará a la compañía y tendrá la facultad en la toma de decisiones en estas materias durante la vigencia del
contrato.
I.34. Riesgo. Peligro a los que se expone el personal. Combinación de la PRobabilidad de que ocurra un accidente y sus
consecuencias.
I.35. Salud en el Trabajo. Actividad multidisciplinaria dirigida a PRoteger y PRomover la salud de los trabajadores, mediante
la PRevención de enfermedades y accidentes, así como la eliminación de factores o condiciones que ponen en peligro la salud y
la seguridad en el trabajo (OMS, 1994).
I.36. Sistema de permiso para trabajo. Mecanismo establecido por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para PRoporcionar instrucciones escritas
y autorizar al personal a realizar trabajos con riesgo potencial, a través de permisos.
I.37. Subcontratista. Persona que es contratada por el PRoveedor o contratista para realizar una determinada actividad en la ejecución de los servicios o
trabajos de que se trate.
I.38. Supervisor o Residente. RePResentante de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el PRoveedor o
Contratista, en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
I.39. Supervisor especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el responsable por parte del Contratista
y/o PRoveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, así
como el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para ejecución de los trabajos con riesgo.
1.40. Supervisor especialista de PRotección Ambiental. Es el responsable por parte del Contratista y/o
PRoveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de PRotección Ambiental, con el objeto de
PRevenir y/o mitigar las actividades y/o eventos que por motivo del contrato causen un impacto al medio ambiente.
I.41. Trabajo con riesgo potencial (trabajo peligroso). Es aquel que se realiza en un área clasificada como peligrosa o cerca
de ella o que en la realización de los trabajos se pueden PResentar condiciones peligrosas que pueden PRovocar un incidente,
accidente o una enfermedad de trabajo, y que requiere de un permiso de trabajo para PRevenir y controlar los riesgos asociados
a dichos trabajos.
I.42. Verificaciones de cumplimiento al Anexo “SSPA”. PRoceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el formato 4 de este anexo, además de otros requerimientos pactados en el contrato en materia
de SSPA.
I.43. Vertimiento. Es toda evacuación deliberada en el mar, lagunas, ríos, pantanos entre otros cuerpos de agua, por desechos u
otras materias efectuadas desde buques, aeronaves y las que realicen por estos medios las plataformas y otras estructuras.
I.44. Unidad Habitacional. Es aquel bien mueble o inmueble destinado al descanso, alimentación y recreación de los
trabajadores que laboran para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
I.A. GLOSARIO DE ABREVIATURAS
I.A.1. NMX.- Norma Mexicana
I.A.2. NOM.- Norma Oficial Mexicana
I.A.3. NRF.- Norma de Referencia
I.A.4. MARPOL 73/78.- Convenio Internacional para PRevenir la Contaminación por los Buques.
I.A.5. PEMEX.- Petróleos Mexicanos.
I.A.6. SEMARNAT.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
I.A.7. SIPA.- Seguridad Industrial y PRotección Ambiental.
I.A.8. SSPA.- Seguridad, Salud en el trabajo y PRotección Ambiental.
I.A.9. STPS.- Secretaría del Trabajo y PRevisión Social
II. REQUERIMIENTOS COMUNES
II.1. Todo licitante, PRoveedor o contratista en su caso, debe observar lo siguiente:
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo estipulado en el PResente Anexo.
c) Acatar el contenido de este Anexo, así como hacerlo del conocimiento del personal que desempeñará actividades en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y asegurarse que dicho personal cumpla con el
mismo.
d) Debe entregar al Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios al inicio del contrato y
cuando tenga rotación del personal durante la vigencia del mismo, la evidencia de la comunicación a su personal del
contenido del PResente Anexo, tales como: minutas, pláticas de difusión, talleres en materia de Seguridad, Salud en el
Trabajo y PRotección Ambiental.
e) Considerar que los planes, PRocedimientos, informes, evidencias documentales, personal, trabajos, actividades,
permisos, autorizaciones, PRogramas, cursos de capacitación o entrenamiento y todo lo establecido en los diferentes
requerimientos del PResente Anexo, son específicos al alcance del contrato.
f) Para poder iniciar los servicios o trabajos motivo del contrato, el PRoveedor o Contratista debe cumplir con las
obligaciones establecidas en los requerimientos II.2.; V.10.1.; V.10.2.; VII.9.3.; VII.10.1. y VII.11.1. del PResente
Anexo “SSPA”, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos
en el Formato 4.
g) Realizar auditorías efectivas alineadas al PRocedimiento vigente de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios
de conformidad con la frecuencia establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas le apliquen al contrato
conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
h) Realizar verificaciones de cumplimiento al Anexo “SSPA” de conformidad con la frecuencia establecida en la junta de
inicio del contrato, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido
establecidos en el Formato 4.
i) Realizar pláticas diarias de SSPA con su personal, de conformidad con las actividades a ejecutarse, cuando éstas le
apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
II.2. Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental que rePResente
al PRoveedor o Contratista y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la vigencia del
contrato y a partir de 50 (cincuenta) trabajadores que tenga laborando en actividades objeto del contrato, en uno o más frentes
de trabajo, designar por escrito a cuando menos un Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y otro en
PRotección Ambiental o dependiendo del alcance y complejidad de los trabajos el número de Responsables de Seguridad, Salud
en el Trabajo y PRotección Ambiental y/o Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo o PRotección
Ambiental que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
PRevio al inicio de sus funciones PResentará la documentación que le solicite Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
para su evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental y él o
los Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán sus funciones y actividades conforme al capítulo 5
de la norma NOM-030-STPS-2009 “Servicios PReventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades”.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe desempeñar sus funciones en más de un contrato en el mismo
periodo.
II.3. PResentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental (SSPA) integral o uno por cada
materia. Dicho(s) plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse como mínimo dos días hábiles PRevios al inicio del
contrato. El plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los Impactos
Ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones a realizar para mitigarlos, la Normatividad
aplicable en esas materias y las acciones a realizar para su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de especificaciones
correspondiente, dicho plan de acción debe ser conforme a las guías que ahí se estipulen, debe PResentarse y desarrollarse en
los plazos que en esos anexos se establezcan.
II.4. Durante la ejecución del contrato, cuando se tenga que entregar o solicitar información o reportes conforme al PResente
Anexo, dirigirse al Supervisor o Residente, excepto en los casos en los que se indique algo diferente en este documento.
II.5. Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios en materia de
Seguridad, Salud en el trabajo y PRotección Ambiental, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que está obligado a
cumplir.
II.6. A través de sus rePResentantes, el PRoveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar inicio a sus trabajos
dentro de las instalaciones.
II.7. Al encontrar monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, evitar la
destrucción de los mismos, interrumpir temporalmente los trabajos por este motivo e informar de inmediato a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.
II.8. Orden y Limpieza
II.8.1. Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo.
II.8.2. A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se ejecutaron los trabajos debe estar en condiciones limpias,
libre de materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno, estructuras o instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
II.8.3. Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona del trabajo todos sus equipos, estructuras
PRovisionales y materiales excedentes que no vaya a utilizar posteriormente en el mismo sitio y confinarlo al área que indique
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
II.9. Auditorías, Inspecciones y verificaciones
II.9.1. Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y/o
Autoridades Gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones o cualquier diligencia que se realicen en las
instalaciones donde desempeñe sus actividades.
II.9.2. Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando éste ejerza
su derecho de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos del Anexo “SSPA”, en campo o documentalmente.
III. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
III.1. Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental acorde
con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta capacitación debe contemplar de manera enunciativa
más no limitativa los siguientes temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (en los apartados que aplique)
d) Básico de Seguridad
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a emergencias, qué hacer durante una emergencia
f) Conceptos básicos sobre PRotección Ambiental
g) Generalidades de los PRimeros Auxilios, Hemorragias, Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
h) Manejo de extintores
i) Manejo a la defensiva (vehículos)
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo
k) Equipo de respiración autónomo
l) Uso de equipo de detección de gases: explosímetro, oxígeno y toxicidad.
m) Sobrevivencia en el mar
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en los trabajos del contrato.
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s)
p) Dispositivos de detección y PRimeros auxilios
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
Ley General del Equilibrio Ecológico y la PRotección al Ambiente y sus Reglamentos
Ley General para la PRevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento
Teoría de la combustión
Clasificación y uso de equipos de PRotección respiratoria
Riesgos atmosféricos
Riesgos en espacios confinados
Identificación de áreas de riesgos en el trabajo
PRocedimientos críticos
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
Auditorias Efectivas
III.2. Orientar a su personal que ingresa a una instalación o aborda una embarcación o un helicóptero; en lo concerniente a
equipo de Seguridad, PRotección Ambiental, seguridad física, transporte de personal en canastilla, guindola, viuda; conducta y
registro en la instalación o medio de transporte, PRoductos que no pueden ingresarse a la instalación y en general, sobre todos
los requerimientos del PResente Anexo que deba conocer dicho personal para cumplir con el mismo. Deberá impartir a su
personal, un curso de inducción sobre el PResente Anexo.
III.3. Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, para que reciban una inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando éste lo requiera, en
lo relativo al PResente Anexo, para el personal que ingresa por PRimera vez a las instalaciones, o de cualquier otro tema en
materia de Trabajos con riesgo, Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
III.4. PResentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los planes y PRogramas de capacitación PReviamente
registrados ante la Secretaría del Trabajo y PRevisión Social (STPS) o aPRobados por la misma, para capacitar a sus
trabajadores sobre los riesgos de trabajo inherentes a sus labores motivo del contrato y las medidas PReventivas para evitarlos.
Asimismo, contar con los planes y PRogramas de capacitación correspondientes en materia de PRotección Ambiental, durante
el desarrollo del contrato.
III.5. De acuerdo con las actividades a realizar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por
motivo del contrato, contar con las constancias de habilidades laborales que para tal efecto requiere la STPS, las cuales de
manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación:
a. Manejo de montacargas y calderas, para los operadores de esos equipos.
b. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, para los responsables de esos trabajos.
c. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento de las herramientas y equipos de trabajo, para los responsables
de esos trabajos.
d. Uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento, reposición y disposición final de equipo de
PRotección personal básico y específico, para los responsables de esos trabajos.
e. Ejecución o supervisión de los PRogramas de seguridad e higiene, para quienes realicen esas actividades.
f. Servicios de medicina del trabajo y los servicios PReventivos de seguridad e higiene, para los
responsables de esos servicios.
g. Mantenimiento u operación de las instalaciones eléctricas, para quienes realicen esas actividades.
h. Capacitación y adiestramiento en combate de incendios para quienes tengan esas funciones.
Para el caso de trabajos especializados que no estén avalados por la STPS, tales como soldadura, radiografiado,
servicios contraincendio, maniobras con grúas, entre otros, contar con las evidencias documentales vigentes que
demuestren la competencia laboral del personal técnico conforme a Consejo de Normalización y Certificación de
Competencia Laboral (CONOCER) u otro organismo equivalente.
III.6., Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de Permisos para Trabajo correspondiente avalados por
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o supervisar trabajos con riesgo potencial.
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA
IV.1. Registro e Identificación
IV.1.1. Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Supervisor o Residente, quien gestionará el acceso de dicho
personal con el área correspondiente y con el responsable de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios donde desarrollarán sus actividades. Así mismo, debe notificar al Residente y/o Supervisor las altas y bajas del
personal durante la vigencia del contrato.
IV.1.2. Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, todos los trabajadores del PRoveedor o Contratista, deben portar una identificación que los acredite
como personal de su compañía y PResentarla cuando se le solicite.
IV.2. Acceso a instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
IV.2.1. Los accesos para ingreso o salida del personal de PRoveedores o Contratistas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios deben ser a través de los sitios indicados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
IV.2.2. No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de PRotección personal que se establece en el PResente Anexo u otros
anexos del contrato.
IV.2.3. No ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o áreas de trabajo con aliento
alcohólico, bajo el efecto de drogas o cualquier enervante.
IV.2.4. No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. Las herramientas punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones con la autorización correspondiente
del Supervisor / Residente y cuando esté plenamente justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato.
IV.2.5. Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
notificarlo al personal de vigilancia, Supervisor o al Responsable de la instalación, PResentando la PRescripción médica
correspondiente y acatar las instrucciones que dicho personal le indique.
IV.2.6. Todos los vehículos que ingresen a una instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios deben cumplir
con el lineamiento 800-80000-DCSIPA-L-02 “Lineamientos para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y
vehículos pesados en los centros de trabajo”.
IV.2.7. Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, usar el cinturón de seguridad.
IV.2.8. Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de
emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas o pasillos de circulación de
personal.
IV.2.9. Al conducir vehículos dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, respetar los
señalamientos viales y límites de velocidad establecidos en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
IV.2.10. Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho personal viaje sentado en asientos destinados
para ese efecto y que cuente con medios para asirse.
IV.2.11. PRevio a la utilización de maquinaria o equipos que por sus dimensiones, pesos, o substancias que contenga
rePResenten un riesgo para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
solicitar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios el permiso para operar dentro de instalaciones.
IV.3. Permisos para el uso de teléfonos celulares, radios de comunicación y equipos de fotografía
o video
IV.3.1. No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, ni ningún equipo eléctrico o electrónico que no sea intrínsecamente seguro.
IV.3.2. PRevio al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de seguridad de los PRocesos,
obtener la autorización de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al
respecto.
IV.3.3. PRevio al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.
V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
V.1. Comunicar personalmente y posteriormente por escrito a la Máxima Autoridad de la instalación, al Supervisor o Residente
del contrato y al personal de Seguridad industrial; los actos o condiciones inseguras, anomalías o irregularidades que durante su
permanencia dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas
puedan poner en peligro la integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones.
V.2. Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin que ello signifique responsabilidad para Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando el Servidor Público de mayor rango de la instalación, el personal de SIPA o
quien realice la función, el Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios lo soliciten por motivos
de actos o condiciones inseguras, anomalías o irregularidades que durante su permanencia dentro de instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la integridad de las
personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones, en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien
dicha(s) actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones que motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las
condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
V.3. No fumar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, independientemente de que existan o no
letreros indicando la PRohibición.
V.4. Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados con actividades de riesgo, tales como: PRevención de
caídas, entrada segura a espacios confinados, bloqueo de energía y materiales peligrosos, apertura de líneas y equipos de
PRoceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de riesgo, manejo de equipo de PRotección personal, PRotección contra
incendio, buceo, maniobras, izajes y excavaciones debe aplicar sus PRocedimientos autorizados por el RePResentante Legal de
la compañía y ponerse a disposición del Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios antes del
inicio de los trabajos correspondientes.
V.5. Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del personal técnico que realice
PRuebas radiográficas, revelado o interPRetación de radiografías dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. Dichas evidencias deben entregarse en copias simples antes de iniciar los trabajos correspondientes. Así mismo,
entregar copias del registro ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de los materiales radiactivos,
equipos empleados y del personal responsable del manejo de los equipos. Para el personal responsable de las PRuebas
radiográficas, debe asegurarse que se cumpla con las Normas NOM-025/1-NUCL-2000 “Requisitos para equipo de radiografía
industrial. Parte 1. Requisitos generales” y la NOM-025/2-NUCL-1996 “Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte
2. Operación”.
V.6. Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS-1999 “Equipo suspendido de acceso -Instalación,
operación y mantenimiento - Condiciones de seguridad”, la NRF-237-PEMEX-2009 “Estructuras metálicas para trabajos en
altura (andamios)” y con los PRocedimientos que Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios establezcan. En el caso de
utilizar plataformas deben ser PRefabricadas, de estructura metálica, con la resistencia y estabilidad para soportar las cargas a
las que estarán sometidas.
V.7. Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional, y para el personal extranjero la autorización emitida por la
Dirección General de Puertos y Marina Mercante, para que laboren en embarcaciones u otras instalaciones marinas, las cuales
deben ser avaladas por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, o por un País diferente a México que sea miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI).
V.8. Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo comercial que establecen la NOM-014-STPS-2000
“Exposición laboral a PResiones ambientales anormales - condiciones de seguridad e higiene” y las regulaciones extranjeras
OSHA 1915.6 “Operaciones de buceo comercial” y Code of Federal Regulations (CFR) 29 Sección T, o equivalentes cuando se
realicen trabajos submarinos por motivo del contrato.
V.9. Registro, notificación e investigación de accidentes
V.9.1. Notificar los accidentes, al Supervisor o Residente, así como, a la Máxima Autoridad y personal de SIPA o quien realice
la función en la instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o centro de trabajo donde ocurra dicho
accidente. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o radio y por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el
Formato 3 del PResente Anexo “Reporte de accidentes industriales o de trabajo, de PRoveedores o Contratistas”. Los
accidentes que deben reportarse son: los ocurridos sin pérdida de tiempo, accidentes con pérdida de tiempo, de tránsito,
personales, industriales y ambientales.
V.9.2. El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental del PRoveedor o Contratista deben informar,
dentro de los PRimeros cinco días de cada mes, al Supervisor y/o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, su estadística de accidentes de trabajo por motivo del contrato, en el Formato 1 del PResente Anexo, remitiendo
copia al Área de SIPA o quien realice la función.
V.9.3. PRevio al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, PRoporcionar al Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la función, el nombre del Responsable de
Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental de reportar las estadísticas de accidentabilidad mencionadas en el
requerimiento anterior, utilizando el Formato 2 del PResente Anexo.
V.9.4. Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las investigaciones de accidentes e incidentes.
V.9.5. Participar en la investigación y análisis de los accidentes e incidentes relacionados con los trabajos objeto del contrato
cuando se le solicite. Así mismo atender las recomendaciones derivadas de los reportes de análisis e investigación,
PRoporcionando evidencia al Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios con copia para el área de SIPA o
quien realice la función.
V.9.6. El PRoveedor o Contratista debe realizar los pagos por concepto de las PRuebas y análisis de los materiales y equipos
utilizados relacionados con un accidente o incidente, cuyas causas le sean imputables, sin cargo para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
V.10. Respuesta a emergencias
V.10.1. Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en idioma Español, acorde al de la instalación en la
que se realizarán las actividades en Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, en el cual se consideren todos los
escenarios de emergencia conocidos o PRobables y que contemple PRocedimientos para evacuación y respuesta ante cualquier
eventualidad durante el desarrollo del contrato, asegurándose de contar con los servicios oportunos para la atención en sitio, así
como del traslado del personal lesionado a las instalaciones de atención médica que les PRestan sus servicios. Después de ser
revisado y autorizado por Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, dicho plan debe firmarlo el RePResentante Legal
del PRoveedor o Contratista.
V.10.2. Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al requerimiento anterior, incluir cuando menos y
conforme al nivel de riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos que se listan de forma enunciativa
pero no limitativa: la estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico,
requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de
evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.
V.10.3. Participar en la planeación y PRáctica de simulacros que Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios establezca
para las instalaciones donde realice sus actividades bajo la coordinación de personal de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
V.10.4. Solicitar a la Máxima Autoridad de la instalación o al Supervisor o Residente que se le impartan pláticas del Plan de
Respuestas a Emergencias de la instalación y que se le indiquen las rutas de escape, puntos de reunión y salidas de emergencia
de dicha instalación al ingresar por PRimera vez a la misma, para hacerlo de conocimiento de su personal.
V.10.5. Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, colaborar
en la atención de emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación donde desempeñe sus actividades.
V.10.6. PRoporcionar apoyo a instalaciones marinas en situación de emergencia con las embarcaciones que le PRestan
servicios a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuando se le solicite o se encuentre en las cercanías a dichas
instalaciones.
V.10.7. Cuando por aplicación de un plan de emergencia, Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios evacuen personal del
PRoveedor o Contratista de las instalaciones marinas o lacustres a tierra, el PRoveedor o Contratista debe hacerse responsable
de la integridad de su personal desde su arribo a tierra, trasladándolos a un destino seguro. En caso de que dicho PRoveedor o
Contratista no cumpla con este requerimiento y Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios tengan que PRestar algún
servicio por cuenta PRopia o por terceros con motivo de la seguridad del personal evacuado, Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios recuperarán los gastos mediante el descuento correspondiente en la facturación del periodo en que se
susciten los hechos. En caso de reincidencia en el incumplimiento en este requerimiento, adicionalmente al descuento, Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios podrán rescindir el contrato como se establece en las Instrucciones para el personal de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el inciso 5 y 5.1 de este Anexo y en el clausulado del contrato.
V.11. Equipo de PRotección personal
V.11.1. Dotar a su personal del equipo de PRotección personal que se establece en el PResente Anexo o en los otros anexos del
contrato, al trabajar o permanecer en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, conforme a lo
establecido en la NOM-017-STPS-2008 “Equipo de PRotección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo”.
V.11.2. Utilizar equipo de PRotección personal en buen estado, la ropa de trabajo y casco deben contar con el logotipo de la
emPResa del PRoveedor o Contratista y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, el cual debe ser
específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las Normas de
Referencia de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios correspondientes o de no existir éstas, con la Normatividad
Oficial vigente.
V.11.3. Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en áreas marinas, lacustres o embarcaciones, utilizar mientras se
permanezca en dichas instalaciones, el equipo básico de PRotección personal siguiente:
V.11.3.1. Overol de trabajo de algodón, de color contrastante con el mar y uniforme para todo su personal, que cuente con el
logotipo del PRoveedor o Contratista, la calidad de los materiales y especificaciones de confección deben cumplir o exceder los
requisitos de la Norma NRF-006-PEMEX-2007 “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”, conforme al uso a que esté destinado.
La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus dimensiones deben ser adecuadas a la talla de quien la porta y
estar en buenas condiciones durante su uso.
V.11.3.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del PRoveedor o Contratista y cumpla o exceda las
especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-1994 “Cascos de PRotección- Especificaciones,
métodos de PRueba y clasificación”, o su versión vigente, conforme al uso a que esté destinado. Los cascos y sus accesorios no
deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si PResentan fracturas o deformaciones.
V.11.3.3. Media bota costa fuera, con suela antiderrapante; con casquillo de PRotección, sin agujetas, la calidad de los
materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de
PRotección personal-Calzado de PRotección-Clasificación, especificaciones y métodos de PRueba” y la Especificación Técnica
ET-008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado Industrial de cuero para PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios”.
V.11.3.4. Calzado tipo borceguí costa fuera dieléctrico, sin agujetas, la calidad de los materiales y especificaciones deben
cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de PRotección personal-Calzado de
PRotección-Clasificación, especificaciones y métodos de PRueba” y la Especificación Técnica ET-008-PEMEX-2010, Rev.01
“Calzado Industrial de cuero para PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, cuando
se realicen trabajos de electricidad.
V.11.3.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños a los ojos por impacto,
que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 “Seguridad - equipo de PRotección personal PRotectores oculares PRimarios contra impactos - requerimientos y métodos de PRueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes
deben cumplir o exceder las especificaciones que en materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008
“Lentes y gogles de seguridad, PRotección PRimaria de los ojos” o con las Normas internacionales o extranjeras aplicables. Los
lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario.
No deben utilizarse lentes que PResenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que impidan la visibilidad
de quien lo usa.
V.11.3.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones técnicas de la Norma de
Referencia NRF-114-PEMEX-2006, “Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales”.
V.11.4. Durante la realización de trabajos en embarcaciones, usar el equipo básico de PRotección
personal para actividades en instalaciones marinas que se establece en el requerimiento
V.11.3. del PResente Anexo, así como el equipo PRopio a las actividades o área de la
embarcación en la que se realicen.
V.11.5.Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones terrestres, utilizar mientras se permanezca en dichas
instalaciones, el equipo básico de PRotección personal siguiente:
V.11.5.1. Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de algodón, la calidad de los materiales y
especificaciones deben de cumplir o exceder con lo especificado en la Norma de Referencia NRF-006-PEMEX-2007 “Ropa de
trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, y que cuente con el logotipo del PRoveedor o
Contratista.
V.11.5.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del PRoveedor o Contratista y cumpla o exceda las
especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-1994 “Cascos de PRotección- Especificaciones,
métodos de PRueba y clasificación” o su versión vigente, y con la NMX-S-055-SCFI-2002 “Seguridad-equipo de PRotección
personal – cascos de PRotección industrial – clasificación, especificaciones y métodos de PRueba”, conforme al uso a que esté
destinado.
Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si PResentan fracturas o
deformaciones.
V.11.5.3. Calzado de seguridad adecuado a las actividades que desarrolle, con suela antiderrapante y casquillo de PRotección,
la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009
“Seguridad-Equipo de PRotección personal-Calzado de PRotección-Clasificación, especificaciones y métodos de PRueba” y la
Especificación Técnica ET-008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado Industrial de cuero para PRotección de los trabajadores de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
V.11.5.4. Calzado tipo borceguí dieléctrico, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo
establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de PRotección personal-Calzado de PRotección-Clasificación,
especificaciones y métodos de PRueba” y la Especificación Técnica ET-008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado Industrial de
cuero para PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, cuando se realicen trabajos de
electricidad.
V.11.5.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños a los ojos por impacto,
que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 “Seguridad - equipo de PRotección personal PRotectores oculares PRimarios contra impactos - requerimientos y métodos de PRueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes
deben cumplir o exceder las especificaciones que en materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008
“Lentes y gogles de seguridad, PRotección PRimaria de los ojos” o con las Normas internacionales o extranjeras aplicables. Los
lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario. No deben utilizarse lentes que PResenten fracturas de cualquiera de
sus partes o deterioro en el lente que impidan la visibilidad de quien lo usa.
V.11.5.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones técnicas de las Normas
de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios correspondientes o de no existir éstas, con la Normatividad
Oficial vigente.
V.11.6. Para los trabajadores que laboren en instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en
embarcaciones que le PResten servicios a éste; se debe tener el equipo de PRotección personal, contraincendio y salvamento de
acuerdo a lo requerido en el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (IDS) del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS). Los equipos como chalecos y botes o balsas
inflables, deben ubicarse en los sitios que para tal fin les asigne Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las
cantidades de estos equipos deben estar en función de lo establecido en los demás anexos del contrato, así como de lo
establecido por medio de la evaluación para el llenado del Formato 4 de este Anexo.
V.11.7. En caso de que se utilice equipo de ultra alta PResión o hidrolavadoras que manejen una PResión superior a 5,000 PSI,
el contratista o PRoveedor deberá PRoporcionar equipo de PRotección personal especial a los operadores de este equipo,
diseñado especialmente para impedir la penetración del fluido a alta PResión a través del mismo.
V.12. Trabajos con riesgo
V.12.1. Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
cumplir con los requerimientos indicados en el manual del Sistema de Permisos Para Trabajo, vigente en Petróleos Mexicanos,
el cual debe solicitar imPReso o en archivo electrónico a la firma del contrato.
V.12.2. Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
tramitar el permiso de trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de Permisos Para Trabajo con Riesgo vigente.
V.12.3. Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el requerimiento anterior y de acuerdo al Análisis de Seguridad del
Trabajo, indicar el equipo de PRotección personal especifico que se usará adicionalmente al “equipo de PRotección personal
básico” establecido en el requerimiento V.11. del PResente Anexo, indicando recomendaciones al respecto. Dicho equipo
adicional depende de las actividades a realizar, y pueden ser los que de manera enunciativa pero no limitativa se mencionan a
continuación: ropa retardante a la flama, guantes de uso específico (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes),
PRotección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de PRotección para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas,
careta), equipo de PRotección respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores orgánicos o ácidos, para humos de soldadura,
equipo de PRotección respiratoria autónomo o sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con arnés tipo paracaídas
con doble cable (1.80 mts.) de vida y aditamento de desaceleración, faja para soporte lumbar, bandolas y líneas de sujeción, así
como equipos para PRotección de ojos.
V.12.4. Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione por no cumplir con las indicaciones contenidas en
el permiso de trabajo con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.
V.13. PRoporcionar el servicio de contraincendio a través de una brigada capacitada que cuente con el equipo adecuado para
ese fin, la cual debe estar integrada con los mismos trabajadores que realizan las actividades o trabajos motivo del contrato.
V.14. Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares visibles y de fácil acceso los cuales deben tener
información de su funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de contar con un PRograma de
mantenimiento PReventivo de acuerdo con la NOM-002-STPS-2000 “Condiciones de seguridad, PRevención, PRotección y
combate de incendios en los centros de trabajo, o la Normativa Oficial aplicable.
V.15. Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo
V.15.1. Todo el equipo, maquinaria y vehículos del PRoveedor y/o Contratista deben de estar en buen estado físico y de
funcionamiento, así como PRoporcionar y cumplir el PRograma de mantenimiento correspondiente.
V.15.2. Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos, maquinaría y vehículos que ingresen a áreas de riesgo de
una instalación y durante trabajos con riesgo potencial en PResencia de gases, vapores o líquidos inflamables.
V.15.3. Dotar de matachispas a los equipos de combustión interna que se utilicen en áreas de riesgo, así como con interruptores
de paro de emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de PRotección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
V.15.4. En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a PRueba de explosión, conforme a
la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”. Así mismo, dotar de tierra física a esos equipos conforme a la
NOM-029-STPS-2005 “Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centro de de trabajo- condiciones de seguridad”.
V.15.5. Cuando en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios se utilicen equipos PRoductores de
flama o chispa, tales como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos que se establezcan en los anexos
del contrato, asegurarse que cuenten con un regulador, válvula “check” para evitar el contra flujo y/o con arresta flama en
condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2008 “Actividades de
soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene” o la Normatividad Oficial aplicable vigente.
V.15.6. Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que se utilicen en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuenten con guardas de seguridad, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de
PRotección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
V.16. Señalización
V.16.1. Obedecer y respetar las señalizaciones PRohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas y PReventivas que
se tengan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. De igual manera, instalar las
correspondientes por motivo de sus actividades objeto del contrato, la señalización deberá cumplir con la Norma NOM-026STPS-2008 “Colores y señales de Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.
V.16.2. Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecute
trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.
V.16.3. Colocar barreras de PRotección física con doble línea perimetral y el letrero “PRohibido el paso”, en las áreas de
riesgo, cuando se retiren rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.
V.16.4. Durante la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras terrestres, instalar un letrero donde se indique el
Nombre del PRoyecto que se construye, el Nombre de la compañía y el Titular responsable de los trabajos. Las características
del señalamiento deben ser las que se especifican en los otros anexos del contrato.
V.17. Identificación de PRoductos, equipos y sustancias químicas peligrosas
V.17.1. Entregar las hojas de datos de seguridad e instrucciones de uso o aplicación de los PRoductos o sustancias químicas
peligrosas que se suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Así mismo, indicar la composición química,
fecha de caducidad de dichos PRoductos o sustancias y los métodos para ser conservadas, segregadas, manejadas o PRotegidas
para mantener sus PRopiedades.
V.17.2. Adjuntar la información de la composición química y hoja de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas
que contengan los equipos que se suministren a PEMEX u Organismos Subsidiarios. Las Hojas de Datos de Seguridad deben
estar de acuerdo a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo”.
V.17.3. Identificar los PRoductos, sustancias químicas peligrosas o equipos que suministren, de manera legible y durable, en
idioma Español además del idioma del País de origen. Las especificaciones y durabilidad mínima requerida de la identificación,
es la que se especifica en los anexos del contrato. La identificación debe ser conforme a las normas de referencia aplicables de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, o de no existir éstas, de acuerdo a las Normas NOM-018-STPS-2000 “Sistema
para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo”, NOM005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”, NOM-010-STPS-1999 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se manejen, transporten, PRocesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el
medio ambiente laboral”.
V.18. Sistema de detección y alarma de gases
V.18.1. Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos o inflamables (mezclas explosivas) en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o donde exista posibilidad de encontrarlos por la clasificación
del área donde se ejecuten los trabajos y puedan generar o rePResentar una fuente de ignición, contar con detectores portátiles
de esos gases para cada frente de trabajo y utilizarlos durante el desarrollo de dichas actividades. Su utilización debe realizarse
por personal autorizado, quienes invariablemente deben haber acreditado el curso correspondiente, pudiendo ser éstos, técnicos
o PRofesionistas integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir que no se requiere personal adicional por este
concepto. En todos los casos, independientemente de la supervisión y PRuebas que ejecute y realice el PRoveedor o Contratista,
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios podrán verificar que éstas se ejecuten correctamente y podrán interrumpir los
trabajos cuando las condiciones de seguridad u operativas así lo exijan sin responsabilidad para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
V.18.2. Dotar a las plataformas marinas y embarcaciones que le arrienden a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
con un sistema de detección y alarma de gases contaminantes que puedan estar PResentes en ellas, durante la vigencia del
contrato, asegurándose que dicho sistema cumpla con las Normas NRF-184-PEMEX-2007 “Sistema de gas y fuego: CEP
(Controlador electrónico PRogramable)”, NRF-205-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad” y NRF210-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego: detección y alarmas”.
V.18.3. Dotar con un sistema de detección y alarma de gas sulfhídrico a los equipos de perforación que le arrienden u operen a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios en instalaciones terrestres donde se manejen hidrocarburos que contengan ese
gas, asegurándose que dicho sistema cumpla con las Normas NRF-184-PEMEX-2007 “Sistema de gas y fuego: CEP
(Controlador electrónico PRogramable)”, NRF-205-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad” y NRF210-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego detección y alarmas”.
VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO.
VI.1. Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como PRevenir las enfermedades de trabajo, cumpliendo con
el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley General de Salud y las Normas Oficiales
en la materia.
VI.2. Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones según se establezca en los anexos del contrato.
VI.3. En lo referente a su personal, acatar y cumplir los requerimientos de Salud en el trabajo exigidos por la Secretaría de
Salud y la Secretaría del Trabajo y PRevisión Social, que establecen las regulaciones en la materia, así como los estipulados en
el contrato y cuando así se le solicite, PRoporcionar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios la evidencia documental
de dicho cumplimiento.
VI.4. Exposición de los trabajadores a agentes y factores de riesgo
VI.4.1. PRevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que puedan afectar la Salud de los trabajadores y su
exposición a estos, para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se requieran.
VI.4.2. Contar en el área de trabajo con el atlas de riesgos a la salud en idioma Español, de las instalaciones que le arrienden u
operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del contrato. Dicho atlas debe considerar como mínimo
los agentes físicos (ruido, iluminación, ambiente térmico y vibraciones mecánicas, entre otros), químicos (gases tóxicos,
vapores, ácidos, solventes, entre otros) y biológicos (calidad del agua de uso y consumo humano, calidad de insumos y análisis
de alimentos, entre otros) y debe estar disponible y actualizado para su seguimiento durante la ejecución de los trabajos objeto
del contrato de arrendamiento u operación.
VI.4.3. Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar que se excedan los límites máximos
permisibles especificados en los numerales del apartado 7 y 8 de la NOM-011-STPS-2001 “Condiciones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo donde se genere ruido” o implementar las medidas de mitigación que se requieran para asegurar el
cumplimiento de dicha Norma.
VI.4.4. Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios, cumplir con las especificaciones de intensidad, características técnicas y conexiones que se
establecen en las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que sean aplicables o, a falta de
éstas, con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-025-STPS-2008 “Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo”,
NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.
VI.5. Servicios para el personal (agua potable, alimentación, servicios sanitarios,
hospedaje y control de plagas, etc.).
VI.5.1. PRoporcionar el agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994 “Salud
Ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos que debe someterse el agua para su
potabilización”, siendo su responsabilidad la verificación de la calidad del agua. La cantidad de agua dependerá de la fuerza de
trabajo con que se cuente para la realización de las obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona por
jornada de trabajo.
VI.5.2. Durante el manejo de alimentos en instalaciones, cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009
“PRácticas de higiene para el PRoceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios” y además contar con los exámenes de
Salud del personal que realiza las actividades y cuando se le requiera, ponerse a disposición del personal médico de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios para que se le realicen los exámenes médicos pertinentes.
VI.5.3. Durante la PRestación de servicios de alimentación y hospedaje, usar ropa de algodón, color blanco, con logotipo de la
Compañía, gorro y calzado de piel con suela antiderrapante, que cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009
“PRácticas de higiene para el PRoceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”. Cuando este personal ingrese a
zonas industriales, debe utilizar el equipo de PRotección personal indicado en los otros incisos de este Anexo.
VI.5.4. En las unidades habitacionales que se le arrienden a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con la
Norma NMX-TT-005:1996-IMNC “Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones que deben cumplir hoteles,
moteles, servicios de tiempo compartido y similares para obtener el certificado de calidad turística, comercial de una o dos
estrellas” en lo relativo a la limpieza y cuidado de las habitaciones y servicios pactados.
VI.5.5. Cuando se le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con el PRocedimiento
del plato testigo establecido en la Normatividad Oficial, cumplir con la NOM-251-SSA1-2009 “PRácticas de higiene para el
PRoceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”, en lo relativo a la inspección organoléptica de los insumos, las
temperaturas diarias de los frigoríficos, las líneas de alimentos fríos y calientes, el control de PRimeras entradas y PRimeras
salidas de materias PRimas, entre otros aspectos y PResentar la evidencia documental del cumplimiento como se cita en dicha
Norma.
VI.5.6. PRoporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a cabo actividades en las instalaciones. En caso de
contar con personal masculino y femenino, deberá PRoporcionar sanitarios portátiles de forma independiente, considerando al
menos un sanitario cuando laboren de 1 a 20 trabajadores, y en su caso a lo que se establezca en el anexo de especificaciones
que corresponda del contrato. Los sanitarios deben contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que deben
ser retirados con frecuencia mínima de una vez por jornada; asimismo deberá verificar la disposición final de acuerdo con la
legislación municipal.
VI.5.7. PRevio a la utilización de PRoductos químicos para el control de plagas y desratización, contar con la autorización de la
Secretaría de Salud e implementar las medidas de seguridad establecidas en la NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las
condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas”. Se deben utilizar PRoductos y/o sustancias que cuenten con registro CICOPLAFEST (Comisión
Intersecretarial para el Control del PRoceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas), y ser aplicados por
personal experimentado y capacitado en esta actividad.
VI.5.8. Cuando se utilicen embarcaciones para la PRestación de servicios a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
contar con constancias de fumigación, control de plagas y desratización, conforme al Reglamento de Control Sanitario de
PRoductos y Servicios de la Ley General de Salud, cumplir con la Ley General de Salud referente al Reglamento en materia de
Sanidad Internacional, de acuerdo a los artículos 8º y 19 º.
VI.6. Compatibilidad puesto-persona y vigilancia del estado de salud de los trabajadores
VI.6.1. Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los términos del contrato específico, además de los
conocimientos y experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud que le permitan realizar las actividades laborales
que se le encomienden, lo cual deberá ser certificado por un médico acreditado para ejercer su PRofesión mediante cedula
PRofesional.
VI.6.2. Aplicar PRogramas de vigilancia médica para el personal que labora en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, éstos deben considerarse con una periodicidad mensual y PRevio a realizar actividades críticas al
personal responsable de la ejecución de estas, PRincipalmente cuando se realicen las actividades que, de manera enunciativa
pero no limitativa, se mencionan a continuación: trabajos relacionados con soldadura y corte, maniobras de izaje, trabajos en
altura, radiaciones ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador esté expuesto a condiciones térmicas extremas,
sobreesfuerzo muscular, PResiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes, con la finalidad de asegurar su
capacidad de desempeño y evitar efectos nocivos debidos a la existencia de padecimientos PReexistentes que pudieran dar lugar
a agravar alguna enfermedad durante el desarrollo de las actividades. Así mismo, aplicar PRogramas de control de drogas y
alcohol a todo su personal.
VI.7. Control sanitario.
VI.7.1. Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de personal extranjero, se debe comunicar por escrito y
personalmente a la Máxima Autoridad de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios de la instalación y al Supervisor o
Residente del contrato y a la Secretaría de Salud del padecimiento de su personal en las enfermedades objeto de vigilancia
epidemiológica internacional (Artículo 136 Ley General de Salud) o en su caso que notifiquen que están exentos de dichos
padecimientos. Esto debe realizarse al inicio del contrato, cuando la Autoridad lo requiera y cuando se PResente alguna
enfermedad durante el desarrollo del contrato se debe cumplir con lo descrito en el Título décimo quinto (Sanidad
Internacional) de la Ley General de Salud y con los artículos del 8º al 13º del Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Sanidad Internacional.
Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica internacional de manera enunciativa pero no limitativa son las
siguientes: poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico, fiebre recurrente transmitida por piojo, influenza viral,
paludismo, sarampión, tosferina, difteria y casos humanos de encefalitis equina venezolana, enfermedades exóticas, nuevas o no
existentes en el País, cuando rePResente un riesgo para la Salud de la población; accidentes y desastres, cuando a juicio de la
Secretaría de Salud afecten la Sanidad Internacional, y cualquier otra que determine la Organización Mundial de la Salud o los
tratados y convenios internacionales en la materia.
VI.7.2. El personal de las embarcaciones de los Contratistas debe PResentar libretas o constancias de vacunación ante
enfermedades PRopias del lugar de origen y/o PRocedencia, de acuerdo a la Ley General de Salud.
VI.8. Servicio médico.
VI.8.1. Contar con un manual y botiquín de PRimeros auxilios que incluya los medicamentos de curación, antídotos y
materiales específicos para los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato. Adicionalmente, cuando su personal
que labora en uno o varios frentes de trabajo dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios sea
entre 15 y 49 trabajadores, contar además con una brigada de PRimeros auxilios integrada con dichos trabajadores debidamente
entrenados. Cuando dicho personal sea entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al menos un
paramédico en dichas instalaciones. Cuando el número de trabajadores sea 100 o más, se debe contar también con un médico
cuando menos, en esas instalaciones y contar con material y equipo conforme a lo establecido por la Ley General de Salud.
VI.8.2. Cuando cuenten con servicio médico PRopio en las instalaciones, sin perjuicio de lo
establecido en el requerimiento anterior, tener disponible en dichas instalaciones:
medicamentos, material y equipo de PRimeros auxilios conforme lo establece el Título Cuarto
Capitulo Sexto del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
VI.8.3. Cuando se efectúen trabajos de rehabilitación de tanques de almacenamiento, en torres, reactores, acumuladores, en
espacios confinados, de excavación (mayor de 1.5 m), en altura, de apertura y cierre de bridas de líneas que contengan
hidrocarburos, armado y desarmado de andamios, y/o libranzas de circuitos eléctricos, tener disponible en todo momento
mientras se realizan cualquiera de los trabajos mencionados, una ambulancia de acuerdo a lo especificado en la NOM-020SSA2-VIGENTE.
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
VII.1 Autorizaciones y permisos.
VII.1.1. Respetar las indicaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre el uso de suelo de las áreas,
PRedios o instalaciones.
VII.1.2. PRoporcionar al Supervisor o Residente del contrato las evidencias documentales de las autorizaciones y permisos, la
información y documentación de soporte que las Leyes, Reglamentos, Normas y los anexos del contrato exijan para la
realización de las actividades motivo del mismo; así como las del cumplimiento de los requisitos que las Autoridades o dicha
Normatividad establezcan para obtener las autorizaciones y permisos mencionados.
VII.2. PRevención de impactos ambientales.
VII.2.1. No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de fauna silvestre (terrestre o marina) en instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas donde se realicen actividades por motivo del
contrato.
VII.2.2. No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del lugar donde se realizan los trabajos.
VII.3. Estudios de impacto y riesgo ambiental.
VII.3.1. Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en materia Ambiental en los anexos del contrato,
realizarlo conforme a las guías que para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las Normas de Referencia aplicables. Así
mismo, ejecutar las acciones o medidas correspondientes que se deriven de las recomendaciones del Análisis de Riesgo, cuando
se establezca en los otros anexos del contrato. Deberá entregar dicho estudio al Supervisor y/o Residente de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.4. Reporte de cumplimiento ambiental.
VII.4.1. Cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el Oficio Resolutivo de autorización en materia de Impacto
y Riesgo Ambiental emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las instalaciones en las que realicen actividades en las
diferentes etapas del PRoyecto pactadas en el contrato. Para esto, documentar dicho cumplimiento y generar las evidencias
pertinentes, tales como: fotografías, análisis de laboratorios, planos, permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre
otros. Cuando se trate de documentos oficiales, éstos deben ser firmados por una persona reconocida o autorizada para tal fin.
VII.4.2. Elaborar el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) del Oficio Resolutivo, con la información recopilada según se
indica en el requerimiento anterior y entregarlo a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su revisión. Así mismo,
cumplir con el plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos para entregar los avances del cumplimiento establecidos en el
Oficio Resolutivo y la vigencia de la autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental de acuerdo al Formato 5 de este
Anexo.
VII.5. Agua
VII.5.1.No se permiten vertimientos al mar, ríos, lagunas, pantanos u otro bien nacional, de sustancias nocivas líquidas, aguas
sucias, materiales y residuos tales como los establecidos en el Anexo II, III, IV y V del Convenio Internacional para PRevenir la
Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78); y el Reglamento para PRevenir y controlar la Contaminación del Mar por
vertimiento de desechos y otras materias. Las descargas de aguas residuales deben cumplir con lo que se establece en: la Ley de
Aguas Nacionales y su Reglamento, Ley Federal de Derechos y la NOM-001-SEMARNAT-1996, “Que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas y bienes nacionales”.
VII.5.2.Cuando accidentalmente derramen materiales o residuos peligrosos en el mar, áreas lacustres o cualquier cuerpo de
agua, informar verbalmente antes de 24 horas después del evento y formalizarlo antes de 72 horas en los formatos vigentes a la
Secretaría de Marina y a la Delegación de la SEMARNAT, según corresponda, reparar el daño sin cargo para Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Así mismo, enviar inmediatamente un informe detallado a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios.
VII.5.3. PRevio al desvío de un curso natural de agua o la construcción de un paso temporal de un cuerpo de agua por motivo
del contrato, contar con el permiso de la dependencia Oficial correspondiente. Así mismo, al concluir los trabajos restaurarlo a
sus condiciones originales sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VII.5.4. Antes de efectuar vertimientos o descargas de aguas residuales, desechos u otras materias al mar, lagunas,
ríos, pantanos u otros cuerpos de agua, contar con la autorización expedida por las dependencias Federales
correspondientes, o las locales en los casos que dichas descargas sean de jurisdicción local o a sistemas de
alcantarillado; cumplir con las normas de referencia aplicables de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y
en general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezcan las Autoridades. Para este fin,
deben tratarse las aguas residuales cuando sea necesario para poder cumplir con los límites máximos permisibles
establecidos en las autorizaciones de descarga o las Condiciones Particulares de Descarga.
VII.5.5.PRevio al uso o aPRovechamiento de aguas nacionales, contar con el permiso correspondiente expedido por la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
VII.5.6. Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y de
manejo especial que genere durante sus actividades, tengan como receptor final el lecho de los cuerpos de agua.
VII.6. Atmósfera
VII.6.1.No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias que dañen la capa de
ozono. En las Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, no usar sistemas contraincendio a base de
Clorofluorocarbonos (CFCs) y/o compuestos halogenados, de acuerdo al PRotocolo de Montreal y al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS). Así mismo, cumplir con lo establecido en el
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la PRotección al Ambiente en materia de PRevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera.
VII.6.2. Al operar instalaciones para Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o al utilizar equipos que funcionen con
combustibles fósiles en las instalaciones, implementar un PRograma de mantenimiento durante la vigencia del contrato e
instalar dispositivos, a efecto de cumplir con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia referentes a emisiones a la
Atmósfera de partículas sólidas suspendidas y lo que establezca la Autoridad Ambiental. Así mismo, entregar las evidencias
documentales de su cumplimiento, conforme a la Normatividad mencionada.
VII.7. Suelo.
VII.7.1. Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad Ambiental, al área de SIPA o quien realice la
función a través del Supervisor o Residente, cualquier derrame de materiales o residuos peligrosos que realice durante el
desempeño de sus trabajos en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en el trayecto a éstas. Así
mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de restaurar las áreas contaminadas, a través de las compañías autorizadas y
conforme a la Normatividad Ambiental vigente, sin costo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VII.7.2. Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan
afectar el suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se requieran.
VII.7.3. No remover grava o material de arrastre del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos, lagunas o cualquier otro cuerpo de
agua, excepto en las zonas específicamente aPRobadas como bancos de materiales por las Autoridades Gubernamentales.
VII.8. Ruido.
VII.8.1. Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido ambiental, cumplir con la NOM-081-SEMARNAT1994 que “Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición” y en
general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezca la Autoridad Ambiental.
VII.9. Residuos.
VII.9.1. Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de manejo especial) conforme a lo establecido en la
Normatividad Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe hacerse en los recipientes o dispositivos
adecuados de acuerdo a su clasificación, y enviarlos a los sitios de disposición final autorizados o los que indique Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.9.2. Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo
PRevisto en la Ley General para la PRevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento, y la Normatividad vigente.
VII.9.3. Al arrendar u operar equipos o instalaciones a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, PRoporcionar al inicio
del contrato, el PRograma de manejo de sus residuos que genere en la instalación correspondiente.
VII.9.4. Contar con una bitácora mensual, para registrar la generación y manejo de los residuos peligrosos o residuos de manejo
especial que genere en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.9.5. Al realizar actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, adicionalmente a la
bitácora establecida en el requerimiento anterior, contar con una bitácora para registrar la generación y movimientos de los
residuos sólidos urbanos que genere, en el caso de las embarcaciones llevar el control mediante el Libro Registro de Basuras
(Anexo V.- MARPOL 73/78).
VII.9.6. No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. En el caso
de las embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al Anexo V del Convenio Internacional para PRevenir la
Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), a través de incineradores específicos para ese fin, el volumen estimado de
basuras incineradas debe anotarse en el Libro Registro de Basuras.
VII.9.7. Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, tales como incineradores, lavadores de gases o vapores, entre otros, no contravenir lo dispuesto en el
requerimiento anterior y demostrar técnicamente que no existe generación de subPRoductos o residuos peligrosos.
VII.9.8. No verter residuos no alimenticios al mar.
VII.9.9. Antes de arrojar residuos alimenticios al mar, triturarlos en piezas de 25 mm o menores, de acuerdo a lo requerido en la
Regla 4, Anexo V del Convenio Internacional para PRevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78).
VII.9.10. Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo que establecen para tal fin la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
según corresponda; las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que sean aplicables y la
Normatividad Ambiental Oficial vigente.
VII.9.11. Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo requerido en la Ley General para la
PRevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), su Reglamento, y la Normatividad vigente en la materia y entregar a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios copia del registro como emPResa generadora de residuos peligrosos, los
manifiestos de entrega, transporte, recepción y disposición final de los residuos peligrosos, así como la Cedula de Operación
Anual correspondiente (COA) cuando aplique, y los planes de manejo de residuos peligrosos o de manejo especial que así lo
requieran.
VII.10. Seguros contra daños ambientales.
VII.10.1. Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de riesgo ambiental conforme al Artículo 147 BIS
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la PRotección al Ambiente. Las actividades altamente riesgosas son las que
establece la SEMARNAT (actualmente se tienen dos listados que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28
de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992), en tanto que las características y alcance de dicho seguro, deben ser conforme a la
Legislación y Normatividad aplicables. Este seguro puede ser independiente o formar parte de los otros seguros que Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios le solicite al PRoveedor o Contratista en el contrato.
VII.11. Planes de contingencia ambiental.
VII.11.1. Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar desde el inicio del contrato con un Plan de
contingencia ambiental basado en un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las medidas y equipos a utilizar en caso de
una contingencia ambiental, estar vigente, cumplir con lo que establece la Normatividad Oficial vigente, los lineamientos o
guías correspondientes de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y ser acordes a los planes de contingencia
ambiental de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios, los cuales deben someterse a revisión de Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios para su aPRobación, y una vez aPRobados, debe firmarlo el RePResentante Legal del PRoveedor o
Contratista.
VII.12. Auditorías ambientales.
VII.12.1. PRevio al inicio de operaciones de las instalaciones o equipos que se arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, iniciar los trámites para incorporarlos al PRograma Nacional de Auditoría Ambiental, con el fin de
obtener el Certificado de Industria Limpia (Certificado de Cumplimiento Ambiental) correspondiente, en los términos que le
establezca la Autoridad, sin que esto sea un criterio de Evaluación Técnica del PRocedimiento de Contratación.
VII.12.2. Para efectos del requerimiento anterior, antes de finiquitar el contrato, el PRoveedor o
Contratista debe entregar evidencias documentales que demuestren el registro en el PRograma
Nacional de Auditoría Ambiental mencionado y que ha cumplido con los requisitos y
recomendaciones que la Autoridad le haya emitido en fechas comPRendidas dentro del plazo
de vigencia del contrato.
VIII. FORMATOS
FORMATO 1
RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE
ACCIDENTES DE TRABAJO
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
COMPAÑÍA:
NÚMERO DE CONTRATO:
RFC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE:
AÑO:
TOTAL MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON PÉRDIDA DE TIEMPO:
TOTAL MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON PÉRDIDA DE TIEMPO:
TOTAL MENSUAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:
TOTAL MENSUAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE:
TOTAL MENSUAL DE CASOS PAGADOS DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO:
TOTAL MENSUAL DE DÍAS PÉRDIDOS POR INCAPACIDAD:
TOTAL MENSUAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:
TOTAL MENSUAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE O MUERTE:
IMPORTE TOTAL MENSUAL DE SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS POR INCAPACIDAD:
IMPORTE TOTAL MENSUAL DE GASTOS POR SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES
ACCIDENTADOS:
IMPORTE TOTAL MENSUAL DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS POR RIESGOS DE TRABAJO:
TOTAL MENSUAL DE HORAS HOMBRE LABORADAS:
NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:
LUGAR:
FECHA (DÍA/MES/AÑO):
DE:
RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOMBRE Y FIRMA:
DE:
FORMATO 2
DATOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR O
CONTRATISTA RESPONSABLE DE
PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE
ACCIDENTABILIDAD
COMPAÑÍA:
RFC:
NÚMERO DE CONTRATO:
VIGENCIA:
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
NOMBRE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:
FORMATO 3
REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES O DE
TRABAJO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
LUGAR DEL EVENTO:
FECHA DE REPORTE (DÍA/MES/AÑO):
FECHA DEL EVENTO (DIA/MES/AÑO):
HORA DEL EVENTO:
COMPAÑÍA:
RFC:
NUMERO DE CONTRATO:
ACCIDENTE:
INDUSTRIAL:
NOMBRE DE LA PERSONA:
EDAD:
PERSONAL:
ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA:
No. DE IDENTIFICACIÓN:
CLASIFICACIÓN O CATEGORIA:
TIEMPO QUE TENÍA DESARROLLANDO ESA CATEGORÍA:
RELATO DEL ACCIDENTE:
SE AUTORIZÓ EL TRABAJO
SI
¿QUÍEN AUTORIZÓ?
NO
SE SUPERVISÓ EL TRABAJO
SI
NO
SI
NO
SI
RESIDUOS PELIGROSOS:
NO
¿QUIÉN SUPERVISÓ?
¿REQUERÍA PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO?
PERMISO CLASE
A
B
NÚMERO DE PERMISO:
DEPENDENCIA QUE EXPIDIÓ EL PERMISO:
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O RESIDENTE:
TIPO DE LESIONES AL TRABAJADOR:
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:
DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS:
EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE:
HIDROCARBUROS:
DERRAME DE:
EMISIONES DE:
GASES TÓXICOS:
CONTAMINACIÓN DEL:
AIRE
MATERIALES PELIGROSOS:
HUMO:
AGUA
RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOMBRE Y FIRMA:
SUELO
FORMATO 4
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL
PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO
LISTADO DE REQUERIMIENTOS
II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.8.1, II.8.2, II.8.3,
II.9.1, II.9.2.
II. REQUERIMIENTOS COMUNES
COMENTARIOS
II.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS
DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002)
II.3.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 8 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002).
III.1.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS
DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).
III.1, III.4, III.5. lll.2, lll.3, lll.6
III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN
III.4.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE
REQUISITO, NO SERÁ OBLIGATORIO
REGISTRAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN ANTE LA STPS.
III.5.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 9 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002).
IV.1.1, IV.1.2, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4,
IV.2.5, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.8, IV.2.9, IV.2.10,
IV.2.11, IV.3.1, IV.3.2, IV.3.3.
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA
V.10.1, V.10.2, V.13,
V.10.1 y V.10.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 7 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002).
V.13.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS
DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).
V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO
V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.9.1, V.9.2,
V.9.3, V.9.4, V.9.5, V.9.6, V.10.3, V.10.4,
V.10.5, V.11.1, V.11.2, V.11.5 V.11.5.1,
V.11.5.2, V.11.5.3, V.11.5.4, V.11.5.5, V.11.5.6,
V.11.7. V.12.1, V.12.2, V.12.3, V.12.4, V.14,
V.15.1, V.15.2, V.15.3, V.15.4, V.15.5, V.15.6,
V.16.1, V.16.2, V.16.3, V.16.4, V.17.1, V17.2,
V17.3, V.18.1.
VI.1 VI.2, VI.5.6,
V.4.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE
REQUISITO, SE TENDRÁ QUE UTILIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE PEMEX,
ESTABLECIDOS EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002,).
VI.2.- SE DA CUMPLIMIENTO SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS DEL
CONTRATO.
VI.5.6.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (REQUISITOS
DE PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).
VI.3, VI.4.1, VI.5.1, VI.6.1, VI.6.2, VI.8.1,
VI.8.2, VI.4.2 VI.4.3 VI.4.4 VI.5.2 VI.5.6
VI.8.3.
Vl.6.
VI.4.1.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 6 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002
Vl.8.
VII.3.1 SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002, EN LO REFERENTE A LOS
PROCEDIMIENTOS 302-45200-PO-001 Y
302-45200-PSIA-201 EN MATERIA AMBIENTAL).
Vll.1.1. Vll.1.2 VII.3.1, VII.9.2, VII.11.1, VII.8.1
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
VII.9.2.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 5 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002, EN LO REFERENTE AL
PROCEDIMIENTO
302-45200-PSIA-201).
VII.11.1.- SE DA CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO B-2 (ANEXO 7 DE
LOS REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO 30248000-PO-002).
VII.4.2, VII.9.10, VII.9.11
VII.1.1, VII.5.6, VII.7.1, VII.7.2, VII.9.1, VII.9.4,
VII.9.3, VII.9.4, VII.9.6, Vl.11.11.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ANEXO B-2 (REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO 302-48000-PO-002).
Formato 1
Mensualmente.
Formato 2
Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el
responsable.
Formato 3
En caso de presentarse un accidente.
Formato 4
Los requisitos incluidos en éste documento forman
parte integral del contrato.
Formatos 5.1, 5.2 y 5.3
Cuando apliquen.
VII. FORMATOS
Mensualmente.
Formatos 6 y 7
(validar de conformidad)
De acuerdo por el área solicitante:
ING. PEDRO ORTIZ GUTIERREZ
Validar por el área de UASIPA o quien realice la
función:
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FORMATO 5
Formato: 5.1
PROGRAMA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y
CONDICIONANTES
LOGOTIPO DEL
PROVEEDOR O
CONTRATISTA
OFICIO RESOLUTORIO No.
NOMBRE DEL CONTRATO:
NÚMERO DE CONTRATO:
Término
Condicionantes
Descripción
Acciones a
Realizar
Etapa
del
PRoyecto
Plazo de
Cumplimiento
Área
Responsable
Formato: 5.2
“Notificación de Inicio / Término”
(Usar papel Membretado)
____(Lugar)___, a __(día)__ de __(mes)__ de _(año)_
PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios)
ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE (INICIO o TÉRMINO
según corresponda) DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (COSTA AFUERA / EN TIERRA)
CORRESPONDIENTES AL (Contrato) (Número)
En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del “Oficio Resolutorio” (No. de Resolutorio) de fecha (Fecha
de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de Impacto Ambiental para el (“Nombre del PRoyecto al que pertenece
la obra”); le informo que las actividades de construcción (COSTA AFUERA / EN TIERRA) correspondiente al Contrato
(número), (INICIARON / TERMINARON) el día (fecha) del mes (nombre del mes) de (año).
Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.
Atentamente
________________(firma)________________
(Nombre)
(Gerente o Responsable del PRoyecto)
Formato: 5.3
“Notificación de Carga de Estructuras”
(Usar papel Membretado)
____(Lugar)___, a __(día)__ de __(mes)__ de _(año)_
PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios)
ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE CARGA DEL (Nombre de
la estructura) CORRESPONDIENTE AL (Contrato) No. (Número)
En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del “Oficio Resolutorio” (No. de Resolutorio) de fecha (Fecha
de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de Impacto Ambiental para el (“Nombre del PRoyecto al que pertenece
la obra”); le informo que las actividades de carga de (el nombre de la estructura) perteneciente a la plataforma (nombre de la
plataforma) del (Contrato [No.]) iniciaron el día (fecha de carga). Esta estructura será instalada por (Nombre de la emPResa o
contrato que realizará la instalación) en el campo o centro de trabajo (Nombre del Campo/ Centro de Trabajo).
Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.
Atentamente
________________(firma)________________
(Nombre)
(Gerente o Responsable del PRoyecto)
FORMATO 6
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”
FORMATO 6
Obra ó Servicio:
Contratista:
RePResentante del PRoveedor o Contratista:
Supervisor de Contrato:
Verificación No:
Fecha:
No.
Requisito
II.1.
II.2.
II. Requerimientos Comunes
Todo licitante, PRoveedor o contratista en su caso, debe observar lo
siguiente:
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo
estipulado en el PResente Anexo.
c) Acatar el contenido de este Anexo, así como hacerlo del
conocimiento del personal que desempeñará actividades en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y
asegurarse que dicho personal cumpla con el mismo.
d) Debe entregar al Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios al inicio del contrato y cuando tenga rotación
del personal durante la vigencia del mismo, la evidencia de la
comunicación a su personal del contenido del PResente Anexo, tales
como: minutas, pláticas de difusión, talleres en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
e) Considerar que los planes, PRocedimientos, informes, evidencias
documentales, personal, trabajos, actividades, permisos,
autorizaciones, PRogramas, cursos de capacitación o entrenamiento y
todo lo establecido en los diferentes requerimientos del PResente
Anexo, son específicos al alcance del contrato.
f) Para poder iniciar los servicios o trabajos motivo del contrato, el
PRoveedor o Contratista debe cumplir con las obligaciones
establecidas en los requerimientos II.2.; V.10.1.; V.10.2.; VII.9.3.;
VII.10.1. y VII.11.1. del PResente Anexo “SSPA”, cuando éstas le
apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido
establecidos en el Formato 4.
g) Realizar auditorías efectivas alineadas al PRocedimiento vigente de
Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios de conformidad con
la frecuencia establecida en la junta de inicio del contrato, cuando éstas
le apliquen al contrato conforme a su objetivo y alcance, y que hayan
sido establecidos en el Formato 4.
h) Realizar verificaciones de cumplimiento al Anexo “SSPA” de
conformidad con la frecuencia establecida en la junta de inicio del
contrato, cuando éstas le apliquen al contrato conforme a su objetivo y
alcance, y que hayan sido establecidos en el Formato 4.
i) Realizar pláticas diarias de SSPA con su personal, de conformidad
con las actividades a ejecutarse, cuando éstas le apliquen al contrato
conforme a su objetivo y alcance, y que hayan sido establecidos en el
Formato 4.
Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en
el Trabajo y PRotección Ambiental que rePResente al PRoveedor o Contratista y
que tengan la facultad de tomar decisiones en sus respectivas materias durante la
vigencia del contrato y a partir de 50 (cincuenta) trabajadores que tenga laborando
en actividades objeto del contrato, en uno o más frentes de trabajo, designar por
escrito a cuando menos un Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo y otro en PRotección Ambiental o dependiendo del alcance y complejidad
de los trabajos el número de rePResentantes y/o supervisores que se requieren,
será el indicado en el Formato 4. PRevio al inicio de sus funciones PResentará la
documentación que le solicite Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para
su evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad, Salud en el
Trabajo y PRotección Ambiental y él o los Supervisores especialistas en Seguridad y
Salud en el Trabajo, realizarán sus funciones y actividades conforme al capítulo 5 de
la norma NOM-030-STPS-2009 “Servicios PReventivos de seguridad y
salud en el trabajo Funciones y actividades”.
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
A
IC
4
A
I
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
II.3.
PResentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y
PRotección Ambiental (SSPA) integral o uno por cada materia. Dicho(s)
plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse como
mínimo dos días hábiles PRevios al inicio del contrato. El plan de
acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la
identificación de los Impactos Ambientales y los riesgos asociados a los
trabajos a desarrollar, las acciones a realizar para mitigarlos, la
Normatividad aplicable en esas materias y las acciones a realizar para
su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de
especificaciones correspondiente, dicho plan de acción debe ser
conforme a las guías que ahí se estipulen, debe PResentarse y
desarrollarse en los plazos que en esos anexos se establezcan.
A
IC
1.5%
II.5.
Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios en materia de Seguridad, Salud
en el trabajo y PRotección Ambiental, sin perjuicio de las demás
disposiciones legales que está obligado a cumplir.
A
C
1.5%
II.6.
A través de sus rePResentantes, el PRoveedor o Contratista debe
solicitar la autorización para dar inicio a sus trabajos dentro de las
instalaciones.
M
I
II.7.
Al encontrar monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y
culturales durante sus actividades, evitar la destrucción de los mismos,
interrumpir temporalmente los trabajos por este motivo e informar de
inmediato a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, así como
evitar difundir públicamente dichos hallazgos.
A
S
4
1.5%
II.8.1.
Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo
A
C
1,2,3,4
1.5%
II.8.2.
A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se
ejecutaron los trabajos debe estar en condiciones limpias, libre de
materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno,
estructuras o instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
A
T
1.5%
II.8.3.
Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona
del trabajo todos sus equipos, estructuras PRovisionales y materiales
excedentes que no vaya a utilizar posteriormente en el mismo sitio y
confinarlo al área que indique Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
A
P
1.5%
II.9.1.
Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y/o Autoridades
Gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones o
cualquier diligencia que se realicen en las instalaciones donde
desempeñe sus actividades.
M
P
1.0%
II.9.2.
Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando éste ejerza su derecho
de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos del Anexo
“SSPA”, en campo o documentalmente.
M
P
1.0%
No.
Requisito
II. Requerimientos Comunes
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
III.1.
Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental acorde con la naturaleza
de los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta capacitación
debe contemplar de manera enunciativa más no limitativa los
siguientes temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios (en los apartados que aplique)
d) Básico de Seguridad
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a
emergencias, qué hacer durante una emergencia
f) Conceptos básicos sobre PRotección Ambiental
g) Generalidades de los PRimeros Auxilios, Hemorragias,
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
h) Manejo de extintores
i) Manejo a la defensiva (vehículos)
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo
k) Equipo de respiración autónomo
l) Uso de equipo de detección de gases: explosímetro, oxígeno y
toxicidad.
m) Sobrevivencia en el mar
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en
los trabajos del contrato.
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s)
p) Dispositivos de detección y PRimeros auxilios
q) Ley General del Equilibrio Ecológico y la PRotección al Ambiente y
sus Reglamentos
r) Ley General para la PRevención y Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento
s) Teoría de la combustión
t) Clasificación y uso de equipos de PRotección respiratoria
u) Riesgos atmosféricos
v) Riesgos en espacios confinados
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo
x) PRocedimientos críticos
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
z) Auditorias Efectivas
A
C
1,2,3,4
III.2.
Orientar a su personal que ingresa a una instalación o aborda una
embarcación o un helicóptero; en lo concerniente a equipo de
Seguridad, PRotección Ambiental, seguridad física, transporte de
personal en canastilla, guindola, viuda; conducta y registro en la
instalación o medio de transporte, PRoductos que no pueden ingresarse
a la instalación y en general, sobre todos los requerimientos del
PResente Anexo que deba conocer dicho personal para cumplir con el
mismo. Deberá impartir a su personal, un curso de inducción sobre el
PResente Anexo.
M
IP
1.0%
III.3.
Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, para que reciban
una inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
cuando éste lo requiera, en lo relativo al PResente Anexo, para el
personal que ingresa por PRimera vez a las instalaciones, o de
cualquier otro tema en materia de Trabajos con riesgo, Seguridad,
Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
B
C
0.5%
III.4.
PResentar antes del inicio de los trabajos objeto del contrato los planes
y PRogramas de capacitación PReviamente registrados ante la
Secretaría del Trabajo y PRevisión Social (STPS) o aPRobados por la
misma, para capacitar a sus trabajadores sobre los riesgos de trabajo
inherentes a sus labores motivo del contrato y las medidas PReventivas
para evitarlos. Asimismo, contar con los planes y PRogramas de
capacitación correspondientes en materia de PRotección Ambiental,
durante el desarrollo del contrato.
M
IC
1.0%
No.
Requisito
III. Requerimientos de Capacitación
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
III. Requerimientos de Capacitación
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
De acuerdo con las actividades a realizar en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del
contrato, contar con las constancias de habilidades laborales que para
tal efecto requiere la STPS, las cuales de manera enunciativa y no
limitativa se mencionan a continuación:
a. Manejo de montacargas y calderas, para los operadores de esos
equipos.
b. Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, para los
responsables de esos trabajos.
c. Mantenimiento, cuidado y almacenamiento de las herramientas y equipos
de trabajo, para los responsables de esos trabajos.
d. Uso, conservación, mantenimiento, almacenamiento, reposición y
disposición final de equipo de PRotección personal básico y específico,
para los responsables de esos trabajos.
III.5.
e. Ejecución o supervisión de los PRogramas de seguridad e higiene,
para quienes realicen esas actividades.
f. Servicios de medicina del trabajo y los servicios PReventivos de
seguridad e higiene, para los responsables de esos servicios.
g. Mantenimiento u operación de las instalaciones eléctricas, para
quienes realicen esas actividades.
h. Capacitación y adiestramiento en combate de incendios para quienes
tengan esas funciones.
Para el caso de trabajos especializados que no estén avalados por la
STPS, tales como soldadura, radiografiado, servicios contraincendio,
maniobras con grúas, entre otros, contar con las evidencias
documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del
personal técnico conforme a Consejo de Normalización y Certificación
de Competencia Laboral (CONOCER) u otro organismo equivalente.
Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de Permisos
para Trabajo correspondiente avalados por Petróleos Mexicanos u
III.6.
Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o supervisar trabajos con
riesgo potencial.
No.
Requisito
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV. Seguridad Física
Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Supervisor o
Residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área
correspondiente y con el responsable de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios donde desarrollarán sus
actividades. Así mismo, debe notificar al Residente y/o Supervisor las
altas y bajas del personal durante la vigencia del contrato.
Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en
las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
todos los trabajadores del PRoveedor o Contratista, deben portar una
identificación que los acredite como personal de su compañía y
PResentarla cuando se le solicite.
Los accesos para ingreso o salida del personal de PRoveedores o
Contratistas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios deben ser a través de los sitios indicados por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de PRotección personal
que se establece en el PResente Anexo u otros anexos del contrato.
No ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o áreas de trabajo con aliento alcohólico, bajo el efecto de
drogas o cualquier enervante.
No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las herramientas
punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones con la
autorización correspondiente del Supervisor / Residente y cuando esté
plenamente justificada su utilización en los trabajos motivo del contrato.
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
M
IC
A
IC
1,2
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
M
I
M
C
1.0%
M
C
1.0%
A
C
2
1.5%
A
C
1,2,
1.5%
A
C
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Monto de
deducción
1.0%
1.5%
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
IV.2.5.
Cuando se requiera ingresar medicamentos a las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, notificarlo al personal
de vigilancia, Supervisor o al Responsable de la instalación,
PResentando la PRescripción médica correspondiente y acatar las
instrucciones que dicho personal le indique.
M
S
1.0%
IV.2.6.
Todos los vehículos que ingresen a una instalación de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios deben cumplir con el lineamiento
800-80000-DCSIPA-L-02 “Lineamientos para el control de acceso y
circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los
centros de trabajo”.
A
C
1.5%
IV.2.7.
Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, usar
el cinturón de seguridad.
M
C
1.0%
IV.2.8.
Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas,
evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes,
gabinetes con manguera contraincendio, equipo contraincendio y zonas
o pasillos de circulación de personal.
A
C
1.5%
IV.2.9.
Al conducir vehículos dentro de las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, respetar los señalamientos
viales y límites de velocidad establecidos en los centros de trabajo de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
A
C
1.5%
IV.2.10.
Al transportar personal en vehículos automotores dentro de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
utilizar vehículos adecuados para ese fin, asegurándose que dicho
personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que
cuente con medios para asirse.
A
C
IV.2.11.
PRevio a la utilización de maquinaria o equipos que por sus
dimensiones, pesos, o substancias que contenga rePResenten un
riesgo para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, solicitar a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios el permiso para operar dentro de
instalaciones.
A
S
IV.3.1.
No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, ni
ningún equipo eléctrico o electrónico que no sea intrínsecamente
seguro.
A
C
1,2
1.5%
IV.3.2.
PRevio al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo
en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de
seguridad de los PRocesos, obtener la autorización de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones
que se le den al respecto.
A
S
1,2
1.5%
IV.3.3.
PRevio al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y acatar las
recomendaciones que se le den al respecto.
A
S
No.
Requisito
IV. Seguridad Física
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
2
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
1.5%
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
V.2.
Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin
que ello signifique responsabilidad para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, cuando el Servidor Público de mayor rango
de la instalación, el personal de SIPA o quien realice la función, el
Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios lo soliciten por motivos de actos o condiciones inseguras,
anomalías o irregularidades que durante su permanencia dentro de
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la
integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones,
en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen o reinicien
dicha(s) actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones que
motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones
de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental.
A
S
1,2,3,4
1.5%
V.3.
No fumar en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, independientemente de que existan o no letreros
indicando la PRohibición.
A
C
1
1.5%
V.4.
Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados
con actividades de riesgo, tales como: PRevención de caídas, entrada
segura a espacios confinados, bloqueo de energía y materiales
peligrosos, apertura de líneas y equipos de PRoceso, seguridad
eléctrica, delimitación de áreas de riesgo, manejo de equipo de
PRotección personal, PRotección contra incendio, buceo, maniobras,
izajes y excavaciones debe aplicar sus PRocedimientos autorizados
por el RePResentante Legal de la compañía y ponerse a disposición
del Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios antes del inicio de los trabajos correspondientes.
A
C
1,2,3,4
1.5%
V.5.
Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la
competencia laboral del personal técnico que realice PRuebas
radiográficas, revelado o interPRetación de radiografías dentro de
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
Dichas evidencias deben entregarse en copias simples antes de iniciar
los trabajos correspondientes. Así mismo, entregar copias del registro
ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de
los materiales radiactivos, equipos empleados y del personal
responsable del manejo de los equipos. Para el personal responsable
de las PRuebas radiográficas, debe asegurarse que se cumpla con las
Normas NOM-025/1-NUCL-2000 “Requisitos para equipo de
radiografía industrial. Parte 1. Requisitos generales” y la NOM-025/2NUCL-1996 “Requisitos para equipo de radiografía industrial. Parte 2.
Operación”.
M
IC
V.6.
Cuando se realicen trabajos en alturas, cumplir con la NOM-009-STPS1999 “Equipo suspendido de acceso -Instalación, operación y
mantenimiento - Condiciones de seguridad”, la NRF-237-PEMEX-2009
“Estructuras metálicas para trabajos en altura (andamios)” y con los
PRocedimientos que Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
establezcan. En el caso de utilizar plataformas deben ser
PRefabricadas, de estructura metálica, con la resistencia y estabilidad
para soportar las cargas a las que estarán sometidas.
A
S
V.7.
Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional, y para el
personal extranjero la autorización emitida por la Dirección General de
Puertos y Marina Mercante, para que laboren en embarcaciones u otras
instalaciones marinas, las cuales deben ser avaladas por la Dirección
General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, o por un País diferente a México
que sea miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI).
M
C
V.8.
Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo
comercial que establecen la NOM-014-STPS-2000 “Exposición laboral
a PResiones ambientales anormales - condiciones de seguridad e
higiene” y las regulaciones extranjeras OSHA 1915.6 “Operaciones de
buceo comercial” y Code of Federal Regulations (CFR) 29 Sección T, o
equivalentes cuando se realicen trabajos submarinos por motivo del
contrato.
A
S
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.0%
2
1.5%
1.0%
2
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
V.9.1.
Notificar los accidentes, al Supervisor o Residente, así como, a la
Máxima Autoridad y personal de SIPA o quien realice la función en la
instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o centro
de trabajo donde ocurra dicho accidente. Esto debe realizarse
inmediatamente por teléfono o radio y por escrito dentro de las 24
horas siguientes, llenando el Formato 3 del PResente Anexo “Reporte
de accidentes industriales o de trabajo, de PRoveedores o
Contratistas”. Los accidentes que deben reportarse son: los ocurridos
sin pérdida de tiempo, accidentes con pérdida de tiempo, de tránsito,
personales, industriales y ambientales.
A
S
1.5%
V.9.2.
El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección
Ambiental del PRoveedor o Contratista deben informar, dentro de los
PRimeros cinco días de cada mes, al Supervisor y/o Residente de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su estadística de
accidentes de trabajo por motivo del contrato, en el Formato 1 del
PResente Anexo, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la
función.
A
P
1.5%
V.9.3.
PRevio al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, PRoporcionar al
Supervisor o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la
función, el nombre del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo
y PRotección Ambiental de reportar las estadísticas de accidentabilidad
mencionadas en el requerimiento anterior, utilizando el Formato 2 del
PResente Anexo.
B
IS
0.5%
V.9.4.
Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las
investigaciones de accidentes e incidentes.
A
S
1.5%
V.9.5.
Participar en la investigación y análisis de los accidentes e incidentes
relacionados con los trabajos objeto del contrato cuando se le solicite.
Así mismo atender las recomendaciones derivadas de los reportes de
análisis e investigación, PRoporcionando evidencia al Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios con copia para el área
de SIPA o quien realice la función.
A
S
1.5%
V.9.6.
El PRoveedor o Contratista debe realizar los pagos por concepto de las
PRuebas y análisis de los materiales y equipos utilizados relacionados
con un accidente o incidente, cuyas causas le sean imputables, sin
cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
M
S
1.0%
V.10.1.
Entregar al inicio del contrato un Plan de Respuesta a Emergencias en
idioma Español, acorde al de la instalación en la que se realizarán las
actividades en Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, en el
cual se consideren todos los escenarios de emergencia conocidos o
PRobables y que contemple PRocedimientos para evacuación y
respuesta ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del
contrato, asegurándose de contar con los servicios oportunos para la
atención en sitio, así como del traslado del personal lesionado a las
instalaciones de atención médica que les PRestan sus servicios.
Después de ser revisado y autorizado por Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, dicho plan debe firmarlo el RePResentante
Legal del PRoveedor o Contratista.
A
I
V.10.2.
Al elaborar los Planes de Respuesta a Emergencias conforme al
requerimiento anterior, incluir cuando menos y conforme al nivel de
riesgo que impliquen los trabajos a desarrollar, los siguientes requisitos
que se listan de forma enunciativa pero no limitativa: la estructura
organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en
riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta,
almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos
de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas
de recuperación después de la emergencia.
A
I
V.10.3.
Participar en la planeación y PRáctica de simulacros que Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios establezca para las
instalaciones donde realice sus actividades bajo la coordinación de
personal de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
A
P
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
V.10.4.
Solicitar a la Máxima Autoridad de la instalación o al Supervisor o
Residente que se le impartan pláticas del Plan de Respuestas a
Emergencias de la instalación y que se le indiquen las rutas de escape,
puntos de reunión y salidas de emergencia de dicha instalación al
ingresar por PRimera vez a la misma, para hacerlo de conocimiento de
su personal.
M
I
V.10.5.
Cuando se le solicite y bajo la coordinación de personal de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, colaborar en la atención de
emergencias que se tengan que llevar a cabo en la instalación donde
desempeñe sus actividades.
A
S
1.5%
V.10.6.
PRoporcionar apoyo a instalaciones marinas en situación de
emergencia con las embarcaciones que le PRestan servicios a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuando se le solicite o
se encuentre en las cercanías a dichas instalaciones.
A
S
1.5%
V.10.7.
Cuando por aplicación de un plan de emergencia, Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios evacuen personal del PRoveedor o
Contratista de las instalaciones marinas o lacustres a tierra, el
PRoveedor o Contratista debe hacerse responsable de la integridad de
su personal desde su arribo a tierra, trasladándolos a un destino
seguro. En caso de que dicho PRoveedor o Contratista no cumpla con
este requerimiento y Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
tengan que PRestar algún servicio por cuenta PRopia o por terceros
con motivo de la seguridad del personal evacuado, Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios recuperarán los gastos mediante
el descuento correspondiente en la facturación del periodo en que se
susciten los hechos. En caso de reincidencia en el incumplimiento en
este requerimiento, adicionalmente al descuento, Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios podrán rescindir el contrato como se
establece en las Instrucciones para el personal de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios en el inciso 5 y 5.1 de este Anexo y en el
clausulado del contrato.
A
S
1.5%
V.11.1.
Dotar a su personal del equipo de PRotección personal que se
establece en el PResente Anexo o en los otros anexos del contrato, al
trabajar o permanecer en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, conforme a lo establecido en la NOM-017STPS-2008 “Equipo de PRotección personal-Selección, uso y manejo
en los centros de trabajo”.
A
IC
1.5%
V.11.2.
Utilizar equipo de PRotección personal en buen estado, la ropa de
trabajo y casco deben contar con el logotipo de la emPResa del
PRoveedor o Contratista y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, el cual debe ser específico para las
actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas en las Normas de Referencia de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios correspondientes o de no
existir éstas, con la Normatividad Oficial vigente.
A
C
1.5%
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
M
C
1.0%
M
C
1.0%
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en áreas marinas,
lacustres o embarcaciones, utilizar mientras se permanezca en dichas
instalaciones, el equipo básico de PRotección personal siguiente:
Overol de trabajo de algodón, de color contrastante con el mar y
uniforme para todo su personal, que cuente con el logotipo del
PRoveedor o Contratista, la calidad de los materiales y especificaciones
de confección deben cumplir o exceder los requisitos de la Norma NRF006-PEMEX-2007 “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, conforme al uso a que esté
destinado.
La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus
dimensiones deben ser adecuadas a la talla de quien la porta y estar en
buenas condiciones durante su uso.
Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del
PRoveedor o Contratista y cumpla o exceda las especificaciones
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-1994
“Cascos de PRotección- Especificaciones, métodos de PRueba y
clasificación”, o su versión vigente, conforme al uso a que esté
destinado. Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos
metálicos y no deben de ser utilizados si PResentan fracturas o
deformaciones.
V.11.3.
Media bota costa fuera, con suela antiderrapante; con casquillo de
PRotección, sin agujetas, la calidad de los materiales y especificaciones
deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113-STPS-2009
“Seguridad-Equipo de PRotección personal-Calzado de PRotecciónClasificación, especificaciones y métodos de PRueba” y la
Especificación Técnica ET-008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado
Industrial de cuero para PRotección de los trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
Calzado tipo borceguí costa fuera dieléctrico, sin agujetas, la calidad de
los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo
establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de
PRotección personal-Calzado de PRotección-Clasificación,
especificaciones y métodos de PRueba” y la Especificación Técnica ET008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado Industrial de cuero para
PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”, cuando se realicen trabajos de electricidad.
Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen
riesgos de lesiones o daños a los ojos por impacto, que cumplan o
excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 “Seguridad
- equipo de PRotección personal - PRotectores oculares PRimarios
contra impactos - requerimientos y métodos de PRueba”. Para otros
tipos de riesgo los lentes deben cumplir o exceder las especificaciones
que en materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007PEMEX-2008 “Lentes y gogles de seguridad, PRotección PRimaria de
los ojos” o con las Normas internacionales o extranjeras aplicables. Los
lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario.
No deben utilizarse lentes que PResenten fracturas de cualquiera de
sus partes o deterioro en el lente que impidan la visibilidad de quien lo
usa.
V.11.4.
Durante la realización de trabajos en embarcaciones, usar el equipo
básico de PRotección personal para actividades en instalaciones
marinas que se establece en el requerimiento V.11.3. del PResente
Anexo, así como el equipo PRopio a las actividades o área de la
embarcación en la que se realicen.
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
M
C
V.11.6.
Para los trabajadores que laboren en instalaciones marinas de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en embarcaciones
que le PResten servicios a éste; se debe tener el equipo de PRotección
personal, contraincendio y salvamento de acuerdo a lo requerido en el
Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (IDS) del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety of
Life at Sea – SOLAS). Los equipos como chalecos y botes o balsas
inflables, deben ubicarse en los sitios que para tal fin les asigne
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Las cantidades de
estos equipos deben estar en función de lo establecido en los demás
anexos del contrato, así como de lo establecido por medio de la
evaluación para el llenado del Formato 4 de este Anexo.
M
C
1,2,3,4,
1.0%
V.11.7.
En caso de que se utilice equipo de ultra alta PResión o hidrolavadoras
que manejen una PResión superior a 5,000 PSI, el contratista o
PRoveedor deberá PRoporcionar equipo de PRotección personal
especial a los operadores de este equipo, diseñado especialmente para
impedir la penetración del fluido a alta PResión a través del mismo.
A
IC
2
1.5%
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones
terrestres, utilizar mientras se permanezca en dichas instalaciones, el
equipo básico de PRotección personal siguiente:
Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de
algodón, la calidad de los materiales y especificaciones deben de
cumplir o exceder con lo especificado en la Norma de Referencia NRF006-PEMEX-2007 “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, y que cuente con el logotipo del
PRoveedor o Contratista.
Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del
PRoveedor o Contratista y cumpla o exceda las especificaciones
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-1994
“Cascos de PRotección- Especificaciones, métodos de PRueba y
clasificación” o su versión vigente, y con la NMX-S-055-SCFI-2002
“Seguridad-equipo de PRotección personal – cascos de PRotección
industrial – clasificación, especificaciones y métodos de PRueba”,
conforme al uso a que esté destinado.
Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y
no deben de ser utilizados si PResentan fracturas o deformaciones.
V.11.5.
Calzado de seguridad adecuado a las actividades que desarrolle, con suela
antiderrapante y casquillo de PRotección, la calidad de los materiales y
especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113STPS-2009 “Seguridad-Equipo de PRotección personal-Calzado de
PRotección-Clasificación, especificaciones y métodos de PRueba” y la
Especificación Técnica ET-008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado Industrial de
cuero para PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios”.
1.0%
Calzado tipo borceguí dieléctrico, la calidad de los materiales y
especificaciones deben cumplir o exceder con lo establecido en la NOM-113STPS-2009 “Seguridad-Equipo de PRotección personal-Calzado de
PRotección-Clasificación, especificaciones y métodos de PRueba” y la
Especificación Técnica ET-008-PEMEX-2010, Rev.01 “Calzado Industrial de
cuero para PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios”, cuando se realicen trabajos de electricidad.
Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de
lesiones o daños a los ojos por impacto, que cumplan o excedan los
requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 “Seguridad - equipo de
PRotección personal - PRotectores oculares PRimarios contra impactos requerimientos y métodos de PRueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes
deben cumplir o exceder las especificaciones que en materia de seguridad se
especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008 “Lentes y gogles de
seguridad, PRotección PRimaria de los ojos” o con las Normas
internacionales o extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse
perfectamente a la cara del usuario. No deben utilizarse lentes que
PResenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que
impidan la visibilidad de quien lo usa.
Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las
especificaciones técnicas de las Normas de Referencia de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios correspondientes o de no existir éstas,
con la Normatividad Oficial vigente.
Monto de
deducción
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
V.12.1.
Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con los
requerimientos indicados en el manual del Sistema de Permisos Para
Trabajo, vigente en Petróleos Mexicanos, el cual debe solicitar
imPReso o en archivo electrónico a la firma del contrato.
A
C
1,2
1.5%
V.12.2.
Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, tramitar el permiso de
trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de Permisos Para
Trabajo con Riesgo vigente.
A
C
1,2
1.5%
V.12.3.
Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el requerimiento
anterior y de acuerdo al Análisis de Seguridad del Trabajo, indicar el
equipo de PRotección personal especifico que se usará adicionalmente
al “equipo de PRotección personal básico” establecido en el
requerimiento V.11. del PResente Anexo, indicando recomendaciones
al respecto. Dicho equipo adicional depende de las actividades a
realizar, y pueden ser los que de manera enunciativa pero no limitativa
se mencionan a continuación: ropa retardante a la flama, guantes de
uso específico (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes),
PRotección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de
PRotección para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas, careta),
equipo de PRotección respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores
orgánicos o ácidos, para humos de soldadura, equipo de PRotección
respiratoria autónomo o sistema de aire tipo cascada), cinturón de
seguridad con arnés tipo paracaídas con doble cable (1.80 mts.) de
vida y aditamento de desaceleración, faja para soporte lumbar,
bandolas y líneas de sujeción, así como equipos para PRotección de
ojos.
A
C
1,2
1.5%
V.12.4.
Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione
por no cumplir con las indicaciones contenidas en el permiso de trabajo
con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.
A
S
V.13.
PRoporcionar el servicio de contraincendio a través de una brigada
capacitada que cuente con el equipo adecuado para ese fin, la cual
debe estar integrada con los mismos trabajadores que realizan las
actividades o trabajos motivo del contrato.
A
S
1
1.5%
V.14.
Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares
visibles y de fácil acceso los cuales deben tener información de su
funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de
contar con un PRograma de mantenimiento PReventivo de acuerdo con
la NOM-002-STPS-2000 “Condiciones de seguridad, PRevención,
PRotección y combate de incendios en los centros de trabajo, o la
Normativa Oficial aplicable.
A
C
1
1.5%
V.15.1.
Todo el equipo, maquinaria y vehículos del PRoveedor y/o Contratista
deben de estar en buen estado físico y de funcionamiento, así como
PRoporcionar y cumplir el PRograma de mantenimiento
correspondiente.
A
C
V.15.2.
Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos,
maquinaría y vehículos que ingresen a áreas de riesgo de una
instalación y durante trabajos con riesgo potencial en PResencia de
gases, vapores o líquidos inflamables.
A
C
1
1.5%
V.15.3.
Dotar de matachispas a los equipos de combustión interna que se
utilicen en áreas de riesgo, así como con interruptores de paro de
emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de
PRotección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que
se utilice en los centros de trabajo”.
A
C
1
1.5%
No.
Requisito
Aplica
SI = 1
No = 0
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Evidencia
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje de
deducción
Monto de
deducción
1.5%
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
V.15.4.
En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones
eléctricas a PRueba de explosión, conforme a la NOM-001-SEDE-2005
“Instalaciones Eléctricas (utilización)”. Así mismo, dotar de tierra física a
esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 “Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centro de de trabajo- condiciones de
seguridad”.
A
C
1,2
1.5%
V.15.5.
Cuando en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios se utilicen equipos PRoductores de flama o chispa, tales
como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos
que se establezcan en los anexos del contrato, asegurarse que cuenten
con un regulador, válvula “check” para evitar el contra flujo y/o con arresta
flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las
especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2008 “Actividades de
soldadura y corte-condiciones de seguridad e higiene” o la Normatividad
Oficial aplicable vigente.
A
C
1,2
1.5%
V.15.6.
Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que
se utilicen en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, cuenten con guardas de seguridad, conforme a la NOM004-STPS-1999 “Sistemas de PRotección y dispositivos de seguridad en
la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
A
C
1,2
1.5%
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje de
deducción
Monto de
deducción
V.16.1.
Obedecer y respetar las señalizaciones PRohibitivas o restrictivas, así
como atender las informativas y PReventivas que se tengan en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. De
igual manera, instalar las correspondientes por motivo de sus actividades
objeto del contrato, la señalización deberá cumplir con la Norma NOM026-STPS-2008 “Colores y señales de Seguridad e Higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.
A
C
V.16.2.
Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar
con señalamientos las zonas donde se ejecute trabajos con riesgo
potencial para el peatón o los trabajadores.
A
C
2
1.5%
V.16.3.
Colocar barreras de PRotección física con doble línea perimetral y el
letrero “PRohibido el paso”, en las áreas de riesgo, cuando se retiren
rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.
A
C
2
1.5%
V.16.4.
Durante la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras
terrestres, instalar un letrero donde se indique el Nombre del PRoyecto
que se construye, el Nombre de la compañía y el Titular responsable de
los trabajos. Las características del señalamiento deben ser las que se
especifican en los otros anexos del contrato.
B
C
0.5%
V.17.1.
Entregar las hojas de datos de seguridad e instrucciones de uso o
aplicación de los PRoductos o sustancias químicas peligrosas que se
suministren a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. Así
mismo, indicar la composición química, fecha de caducidad de dichos
PRoductos o sustancias y los métodos para ser conservadas,
segregadas, manejadas o PRotegidas para mantener sus PRopiedades.
M
S
1.0%
V.17.2.
Adjuntar la información de la composición química y hoja de datos de
seguridad de las sustancias químicas peligrosas que contengan los
equipos que se suministren a PEMEX u Organismos Subsidiarios. Las
Hojas de Datos de Seguridad deben estar de acuerdo a lo establecido en
la NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y comunicación
de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros
de trabajo”.
M
S
1.0%
V.17.3.
Identificar los PRoductos, sustancias químicas peligrosas o equipos que
suministren, de manera legible y durable, en idioma Español además del idioma
del País de origen. Las especificaciones y durabilidad mínima requerida de la
identificación, es la que se especifica en los anexos del contrato. La
identificación debe ser conforme a las normas de referencia aplicables de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, o de no existir éstas, de
acuerdo a las Normas NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo”, NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”, NOM-010-STPS-1999
“Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se
manejen, transporten, PRocesen o almacenen sustancias químicas capaces de
generar contaminación en el medio ambiente laboral”.
A
S
1.5%
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
V.18.1.
Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos
o inflamables (mezclas explosivas) en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o donde exista posibilidad de
encontrarlos por la clasificación del área donde se ejecuten los trabajos y
puedan generar o rePResentar una fuente de ignición, contar con
detectores portátiles de esos gases para cada frente de trabajo y
utilizarlos durante el desarrollo de dichas actividades. Su utilización debe
realizarse por personal autorizado, quienes invariablemente deben haber
acreditado el curso correspondiente, pudiendo ser éstos, técnicos o
PRofesionistas integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir
que no se requiere personal adicional por este concepto. En todos los
casos, independientemente de la supervisión y PRuebas que ejecute y
realice el PRoveedor o Contratista, Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios podrán verificar que éstas se ejecuten correctamente y
podrán interrumpir los trabajos cuando las condiciones de seguridad u
operativas así lo exijan sin responsabilidad para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
A
S
1,2
1.5%
V.18.2.
Dotar a las plataformas marinas y embarcaciones que le arrienden a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, con un sistema de
detección y alarma de gases contaminantes que puedan estar
PResentes en ellas, durante la vigencia del contrato, asegurándose que
dicho sistema cumpla con las Normas NRF-184-PEMEX-2007 “Sistema
de gas y fuego: CEP (Controlador electrónico PRogramable)”, NRF-205PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad” y NRF210-PEMEX-2008 “Sistema de gas y fuego detección y alarmas”.
A
IC
1
1.5%
V.18.3.
Dotar con un sistema de detección y alarma de gas sulfhídrico a los
equipos de perforación que le arrienden u operen a Petróleos Mexicanos
u Organismos Subsidiarios en instalaciones terrestres donde se manejen
hidrocarburos que contengan ese gas, asegurándose que dicho sistema
cumpla con las Normas NRF-184-PEMEX-2007 “Sistema de gas y fuego:
CEP (Controlador electrónico PRogramable)”, NRF-205-PEMEX-2008
“Sistema de gas y fuego: Tableros de seguridad” y NRF-210-PEMEX2008 “Sistema de gas y fuego detección y alarmas”.
A
IC
1
1.5%
No.
Requisito
V. Requerimientos de Seguridad Industrial
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Monto de
deducción
No.
Requisito
Aplica
SI = 1
No = 0
VI. Requerimientos de Salud en el trabajo
Evidencia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
5
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
VI.1.
Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como
PRevenir las enfermedades de trabajo, cumpliendo con el Reglamento
Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley
General de Salud y las Normas Oficiales en la materia.
A
C
VI.2.
Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones según
se establezca en los anexos del contrato.
M
C
1.0%
VI.3.
En lo referente a su personal, acatar y cumplir los requerimientos de
Salud en el trabajo exigidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría del
Trabajo y PRevisión Social, que establecen las regulaciones en la
materia, así como los estipulados en el contrato y cuando así se le
solicite, PRoporcionar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
la evidencia documental de dicho cumplimiento.
M
C
1.0%
VI.4.1.
PRevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que
puedan afectar la Salud de los trabajadores y su exposición a estos, para
lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se requieran.
M
C
Monto de
deducción
1.5%
5
1.0%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
VI.4.2.
Contar en el área de trabajo con el atlas de riesgos a la salud en idioma
Español, de las instalaciones que le arrienden u operen a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios por motivo del contrato. Dicho
atlas debe considerar como mínimo los agentes físicos (ruido,
iluminación, ambiente térmico y vibraciones mecánicas, entre otros),
químicos (gases tóxicos, vapores, ácidos, solventes, entre otros) y
biológicos (calidad del agua de uso y consumo humano, calidad de
insumos y análisis de alimentos, entre otros) y debe estar disponible y
actualizado para su seguimiento durante la ejecución de los trabajos
objeto del contrato de arrendamiento u operación.
A
IC
1.5%
VI.4.3.
utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar que
se excedan los límites máximos permisibles especificados en los
numerales del apartado 7 y 8 de la NOM-011-STPS-2001 “Condiciones
de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido” o
implementar las medidas de mitigación que se requieran para asegurar el
cumplimiento de dicha Norma.
A
C
1.5%
VI.4.4.
Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos
dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, cumplir con las especificaciones de intensidad,
características técnicas y conexiones que se establecen en las Normas
de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que
sean aplicables o, a falta de éstas, con las Normas Oficiales Mexicanas
NOM-025-STPS-2008 “Condiciones de Iluminación en los Centros de
Trabajo”, NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.
A
C
1.5%
VI.5.1.
PRoporcionar el agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo a lo
establecido en la NOM-127-SSA1-1994 “Salud Ambiental, agua para uso
y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos que
debe someterse el agua para su potabilización”, siendo su
responsabilidad la verificación de la calidad del agua. La cantidad de
agua dependerá de la fuerza de trabajo con que se cuente para la
realización de las obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros
por persona por jornada de trabajo.
A
IC
VI.5.2.
Durante el manejo de alimentos en instalaciones, cumplir con la Norma
Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 “PRácticas de higiene para el
PRoceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios” y además
contar con los exámenes de Salud del personal que realiza las
actividades y cuando se le requiera, ponerse a disposición del personal
médico de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para que se
le realicen los exámenes médicos pertinentes.
A
IC
VI.5.3.
Durante la PRestación de servicios de alimentación y hospedaje, usar
ropa de algodón, color blanco, con logotipo de la Compañía, gorro y
calzado de piel con suela antiderrapante, que cumpla con la Norma
Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 “PRácticas de higiene para el
PRoceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”. Cuando
este personal ingrese a zonas industriales, debe utilizar el equipo de
PRotección personal indicado en los otros incisos de este Anexo.
M
C
No.
Requisito
VI. Requerimientos de Salud en el trabajo
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia
del
incumplimiento
5
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje de
deducción
1.5%
1.5%
5
1.0%
Monto de
deducción
VI.5.4.
En las unidades habitacionales que se le arrienden a Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cumplir con la Norma NMX-TT005:1996-IMNC “Requisitos mínimos de calidad en el servicio e
instalaciones que deben cumplir hoteles, moteles, servicios de tiempo
compartido y similares para obtener el certificado de calidad turística,
comercial de una o dos estrellas” en lo relativo a la limpieza y cuidado de
las habitaciones y servicios pactados.
A
IC
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
Consecuencia
del
incumplimiento
VI.5.5.
Cuando se le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u Cuando se
le suministren alimentos a Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, cumplir con el PRocedimiento del plato testigo establecido
en la Normatividad Oficial, cumplir con la NOM-251-SSA1-2009
“PRácticas de higiene para el PRoceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios”, en lo relativo a la inspección organoléptica de
los insumos, las temperaturas diarias de los frigoríficos, las líneas de
alimentos fríos y calientes, el control de PRimeras entradas y PRimeras
salidas de materias PRimas, entre otros aspectos y PResentar la
evidencia documental del cumplimiento como se cita en dicha Norma.
M
IC
5
1.0%
VI.5.6.
PRoporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a
cabo actividades en las instalaciones. En caso de contar con personal
masculino y femenino, deberá PRoporcionar sanitarios portátiles de
forma independiente, considerando al menos un sanitario cuando laboren
de 1 a 20 trabajadores, y en su caso a lo que se establezca en el anexo
de especificaciones que corresponda del contrato. Los sanitarios deben
contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que
deben ser retirados con frecuencia mínima de una vez por jornada;
asimismo deberá verificar la disposición final de acuerdo con la
legislación municipal.
M
IC
5
1.0%
VI.5.7.
PRevio a la utilización de PRoductos químicos para el control de plagas y
desratización, contar con la autorización de la Secretaría de Salud e
implementar las medidas de seguridad establecidas en la NOM-005STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas”. Se deben utilizar PRoductos y/o
sustancias que cuenten con registro CICOPLAFEST (Comisión
Intersecretarial para el Control del PRoceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas), y ser aplicados por personal
experimentado y capacitado en esta actividad.
A
S
1.5%
VI.5.8.
Cuando se utilicen embarcaciones para la PRestación de servicios a
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, contar con constancias
de fumigación, control de plagas y desratización, conforme al Reglamento
de Control Sanitario de PRoductos y Servicios de la Ley General de
Salud, cumplir con la Ley General de Salud referente al Reglamento en
materia de Sanidad Internacional, de acuerdo a los artículos 8º y 19 º.
A
IP
1.5%
VI.6.1.
Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los
términos del contrato específico, además de los conocimientos y
experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud que le
permitan realizar las actividades laborales que se le encomienden, lo
cual deberá ser certificado por un médico acreditado para ejercer su
PRofesión mediante cedula PRofesional.
A
I
VI.6.2.
Aplicar PRogramas de vigilancia médica para el personal que labora en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, éstos
deben considerarse con una periodicidad mensual y PRevio a realizar
actividades críticas al personal responsable de la ejecución de estas,
PRincipalmente cuando se realicen las actividades que, de manera
enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación: trabajos
relacionados con soldadura y corte, maniobras de izaje, trabajos en
altura, radiaciones ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador
esté expuesto a condiciones térmicas extremas, sobreesfuerzo muscular,
PResiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes,
con la finalidad de asegurar su capacidad de desempeño y evitar efectos
nocivos debidos a la existencia de padecimientos PReexistentes que
pudieran dar lugar a agravar alguna enfermedad durante el desarrollo de
las actividades. Así mismo, aplicar PRogramas de control de drogas y
alcohol a todo su personal.
A
C
No.
Requisito
VI. Requerimientos de Salud en el trabajo
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
Aplica
SI = 1
No = 0
VI. Requerimientos de Salud en el trabajo
VI.7.1.
Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de
personal extranjero, se debe comunicar por escrito y personalmente a la
Máxima Autoridad de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
de la instalación y al Supervisor o Residente del contrato y a la
Secretaría de Salud del padecimiento de su personal en las
enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica internacional (Artículo
136 Ley General de Salud) o en su caso que notifiquen que están
exentos de dichos padecimientos. Esto debe realizarse al inicio del
contrato, cuando la Autoridad lo requiera y cuando se PResente alguna
enfermedad durante el desarrollo del contrato se debe cumplir con lo
descrito en el Título décimo quinto (Sanidad Internacional) de la Ley
General de Salud y con los artículos del 8º al 13º del Reglamento de la
Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.
Evidencia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
A
S
1.5%
Consecuencia del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
Monto de
deducción
Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica
internacional de manera enunciativa pero no limitativa son las
siguientes: poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico,
fiebre recurrente transmitida por piojo, influenza viral, paludismo,
sarampión, tosferina, difteria y casos humanos de encefalitis equina
venezolana, enfermedades exóticas, nuevas o no existentes en el País,
cuando rePResente un riesgo para la Salud de la población; accidentes
y desastres, cuando a juicio de la Secretaría de Salud afecten la
Sanidad Internacional, y cualquier otra que determine la Organización
Mundial de la Salud o los tratados y convenios internacionales en la
materia.
VI.7.2.
El personal de las embarcaciones de los Contratistas debe PResentar
libretas o constancias de vacunación ante enfermedades PRopias del
lugar de origen y/o PRocedencia, de acuerdo a la Ley General de
Salud.
A
IS
1.5%
VI.8.1.
Contar con un manual y botiquín de PRimeros auxilios que incluya los
medicamentos de curación, antídotos y materiales específicos para los
riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato.
Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios frentes
de trabajo dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios sea entre 15 y 49 trabajadores, contar
además con una brigada de PRimeros auxilios integrada con dichos
trabajadores debidamente entrenados. Cuando dicho personal sea
entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al
menos un paramédico en dichas instalaciones. Cuando el número de
trabajadores sea 100 o más, se debe contar también con un médico
cuando menos, en esas instalaciones y contar con material y equipo
conforme a lo establecido por la Ley General de Salud.
M
C
1.0%
VI.8.2.
Cuando cuenten con servicio médico PRopio en las instalaciones, sin
perjuicio de lo establecido en el requerimiento anterior, tener disponible
en dichas instalaciones: medicamentos, material y equipo de PRimeros
auxilios conforme lo establece el Título Cuarto Capitulo Sexto del
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de
Trabajo.
A
C
1.5%
VI.8.3.
Cuando se efectúen trabajos de rehabilitación de tanques de
almacenamiento, en torres, reactores, acumuladores, en espacios
confinados, de excavación (mayor de 1.5 m), en altura, de apertura y
cierre de bridas de líneas que contengan hidrocarburos, armado y
desarmado de andamios, y/o libranzas de circuitos eléctricos, tener
disponible en todo momento mientras se realizan cualquiera de los
trabajos mencionados, una ambulancia de acuerdo a lo especificado en
la NOM-020-SSA2-VIGENTE.
A
IC
2
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
No.
Requisito
VII. Requerimientos de PRotección Ambiental
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
VII.1.1.
Respetar las indicaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
sobre el uso de suelo de las áreas, PRedios o instalaciones.
A
C
VII.1.2.
PRoporcionar al Supervisor o Residente del contrato las evidencias
documentales de las autorizaciones y permisos, la información y
documentación de soporte que las Leyes, Reglamentos, Normas y los anexos
del contrato exijan para la realización de las actividades motivo del mismo; así
como las del cumplimiento de los requisitos que las Autoridades o dicha
Normatividad establezcan para obtener las autorizaciones y permisos
mencionados.
A
IP
Consecuencia del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
4
1.5%
Monto de
deducción
VII.2.1.
No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de fauna
silvestre (terrestre o marina) en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas donde se realicen
actividades por motivo del contrato.
A
C
4
1.5%
VII.2.2.
No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del lugar
donde se realizan los trabajos.
A
C
4
1.5%
VII.3.1.
Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en materia
Ambiental en los anexos del contrato, realizarlo conforme a las guías que
para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las Normas de Referencia
aplicables. Así mismo, ejecutar las acciones o medidas correspondientes que
se deriven de las recomendaciones del Análisis de Riesgo, cuando se
establezca en los otros anexos del contrato. Deberá entregar dicho estudio al
Supervisor y/o Residente de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
A
S
1.5%
VII.4.1.
Cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el Oficio
Resolutivo de autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitido
por la SEMARNAT, que apliquen a las instalaciones en las que realicen
actividades en las diferentes etapas del PRoyecto pactadas en el contrato.
Para esto, documentar dicho cumplimiento y generar las evidencias
pertinentes, tales como: fotografías, análisis de laboratorios, planos,
permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre otros. Cuando se trate
de documentos oficiales, éstos deben ser firmados por una persona
reconocida o autorizada para tal fin.
A
S
1.5%
VII.4.2.
Elaborar el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) del Oficio Resolutivo,
con la información recopilada según se indica en el requerimiento anterior y
entregarlo a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su revisión.
Así mismo, cumplir con el plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos
para entregar los avances del cumplimiento establecidos en el Oficio
Resolutivo y la vigencia de la autorización en materia de Impacto y Riesgo
Ambiental de acuerdo al Formato 5 de este Anexo.
A
S
1.5%
VII.5.1
No se permiten vertimientos al mar, ríos, lagunas, pantanos u otro bien
nacional, de sustancias nocivas líquidas, aguas sucias, materiales y residuos
tales como los establecidos en el Anexo II, III, IV y V del Convenio
Internacional para PRevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL
73/78); y el Reglamento para PRevenir y controlar la Contaminación del Mar
por vertimiento de desechos y otras materias. Las descargas de aguas
residuales deben cumplir con lo que se establece en: la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento, Ley Federal de Derechos y la NOM-001SEMARNAT-1996, “Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas y bienes nacionales”.
A
C
VII.5.2.
Cuando accidentalmente derramen materiales o residuos peligrosos en el
mar, áreas lacustres o cualquier cuerpo de agua, informar verbalmente antes
de 24 horas después del evento y formalizarlo antes de 72 horas en los
formatos vigentes a la Secretaría de Marina y a la Delegación de la
SEMARNAT, según corresponda, reparar el daño sin cargo para Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Así mismo, enviar inmediatamente un
informe detallado a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
A
S
VII.5.3.
PRevio al desvío de un curso natural de agua o la construcción de un paso
temporal de un cuerpo de agua por motivo del contrato, contar con el permiso
de la dependencia Oficial correspondiente. Así mismo, al concluir los trabajos
restaurarlo a sus condiciones originales sin cargo para Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
A
S
3
1.5%
1.5%
4
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
VII.5.4.
Antes de efectuar vertimientos o descargas de aguas residuales,
desechos u otras materias al mar, lagunas, ríos, pantanos u otros
cuerpos de agua, contar con la autorización expedida por las
dependencias Federales correspondientes, o las locales en los casos
que dichas descargas sean de jurisdicción local o a sistemas de
alcantarillado; cumplir con las normas de referencia aplicables de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y en general con toda
la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezcan las
Autoridades. Para este fin, deben tratarse las aguas residuales cuando
sea necesario para poder cumplir con los límites máximos permisibles
establecidos en las autorizaciones de descarga o las Condiciones
Particulares de Descarga.
A
S
VII.5.5.
PRevio al uso o aPRovechamiento de aguas nacionales, contar con el
permiso correspondiente expedido por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).
M
S
4
1.0%
VII.5.6.
Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los residuos
peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo especial que genere
durante sus actividades, tengan como receptor final el lecho de los
cuerpos de agua.
A
C
3
1.5%
VII.6.1.
No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos
(CFCs) u otras sustancias que dañen la capa de ozono. En las
Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, no
usar sistemas contraincendio a base de Clorofluorocarbonos (CFCs) y/o
compuestos halogenados, de acuerdo al PRotocolo de Montreal y al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(Safety of Life at Sea – SOLAS). Así mismo, cumplir con lo establecido
en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
PRotección al Ambiente en materia de PRevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera.
A
C
3
1.5%
No.
Requisito
VII. Requerimientos de PRotección Ambiental
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
Monto de
deducción
VII.6.2.
Al operar instalaciones para Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios, o al utilizar equipos que funcionen con combustibles
fósiles en las instalaciones, implementar un PRograma de
mantenimiento durante la vigencia del contrato e instalar dispositivos, a
efecto de cumplir con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia
referentes a emisiones a la Atmósfera de partículas sólidas
suspendidas y lo que establezca la Autoridad Ambiental. Así mismo,
entregar las evidencias documentales de su cumplimiento, conforme a
la Normatividad mencionada.
A
IC
1.5%
VII.7.1.
Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad
Ambiental, al área de SIPA o quien realice la función a través del
Supervisor o Residente, cualquier derrame de materiales o residuos
peligrosos que realice durante el desempeño de sus trabajos en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en
el trayecto a éstas. Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad
de restaurar las áreas contaminadas, a través de las compañías
autorizadas y conforme a la Normatividad Ambiental vigente, sin costo
para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
A
S
1.5%
VII.7.2.
Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar
fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar el suelo o
subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se requieran.
M
C
1.0%
VII.7.3.
No remover grava o material de arrastre del lecho de los ríos, arroyos,
playas, lagos, lagunas o cualquier otro cuerpo de agua, excepto en las
zonas específicamente aPRobadas como bancos de materiales por las
Autoridades Gubernamentales.
A
C
1.5%
VII.8.1.
Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido
ambiental, cumplir con la NOM-081-SEMARNAT-1994 que “Establece
los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas
y su método de medición” y en general con toda la Normatividad Oficial
vigente en la materia y lo que establezca la Autoridad Ambiental.
A
C
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
VII.9.1.
Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de
manejo especial) conforme a lo establecido en la Normatividad
Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe
hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su
clasificación, y enviarlos a los sitios de disposición final autorizados o
los que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
A
C
1.5%
VII.9.2.
Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere
durante sus actividades, cumpliendo con lo PRevisto en la Ley General
para la PRevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento,
y la Normatividad vigente.
A
C
1.5%
VII.9.3.
Al arrendar u operar equipos o instalaciones a Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, PRoporcionar al inicio del contrato, el
PRograma de manejo de sus residuos que genere en la instalación
correspondiente.
M
I
VII.9.4.
Contar con una bitácora mensual, para registrar la generación y manejo
de los residuos peligrosos o residuos de manejo especial que genere
en cualquier instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
M
IC
1.0%
VII.9.5.
Al realizar actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, adicionalmente a la bitácora establecida en el
requerimiento anterior, contar con una bitácora para registrar la
generación y movimientos de los residuos sólidos urbanos que genere,
en el caso de las embarcaciones llevar el control mediante el Libro
Registro de Basuras (Anexo V.- MARPOL 73/78).
M
IC
1.0%
VII.9.6.
No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios. En el caso de las
embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al
Anexo V del Convenio Internacional para PRevenir la Contaminación
por los Buques (MARPOL 73/78), a través de incineradores específicos
para ese fin, el volumen estimado de basuras incineradas debe
anotarse en el Libro Registro de Basuras.
A
C
VII.9.7.
Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos en
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, tales
como incineradores, lavadores de gases o vapores, entre otros, no
contravenir lo dispuesto en el requerimiento anterior y demostrar
técnicamente que no existe generación de subPRoductos o residuos
peligrosos.
A
C
VII.9.8.
No verter residuos no alimenticios al mar.
A
C
VII.9.9.
Antes de arrojar residuos alimenticios al mar, triturarlos en piezas de 25
mm o menores, de acuerdo a lo requerido en la Regla 4, Anexo V del
Convenio Internacional para PRevenir la Contaminación por los Buques
(MARPOL 73/78).
A
C
No.
Requisito
VII. Requerimientos de PRotección Ambiental
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Consecuencia del
incumplimiento
1
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje
de
deducción
1.5%
1.5%
3
1.5%
1.5%
Monto de
deducción
VII.9.10
Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial,
cumplir con lo que establecen para tal fin la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina o la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda; las
Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios que sean aplicables y la Normatividad Ambiental Oficial
vigente.
A
S
4
1.5%
VII.9.11.
Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo
requerido en la Ley General para la PRevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR), su Reglamento, y la Normatividad vigente en la materia
y entregar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios copia del
registro o emPResa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de
entrega, transporte, recepción y disposición final de los residuos peligrosos,
así como la Cedula de Operación Anual correspondiente (COA) cuando
aplique, y los planes de manejo de residuos peligrosos o de manejo especial
que así lo requieran.
A
IC
4
1.5%
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Severidad
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Periódico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )
VII.10.1.
Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de
riesgo ambiental conforme al Artículo 147 BIS de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la PRotección al Ambiente. Las actividades
altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT (actualmente
se tienen dos listados que fueron publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992), en tanto
que las características y alcance de dicho seguro, deben ser conforme
a la Legislación y Normatividad aplicables. Este seguro puede ser
independiente o formar parte de los otros seguros que Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios le solicite al PRoveedor o
Contratista en el contrato.
A
I
VII.11.1.
Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar desde
el inicio del contrato con un Plan de contingencia ambiental basado en
un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las medidas y equipos
a utilizar en caso de una contingencia ambiental, estar vigente, cumplir
con lo que establece la Normatividad Oficial vigente, los lineamientos o
guías correspondientes de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios y ser acordes a los planes de contingencia ambiental de
Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios, los cuales deben
someterse a revisión de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios para su aPRobación, y una vez aPRobados, debe firmarlo
el RePResentante Legal del PRoveedor o Contratista.
A
I
VII.12.1.
PRevio al inicio de operaciones de las instalaciones o equipos que se
arrienden u operen a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
iniciar los trámites para incorporarlos al PRograma Nacional de
Auditoría Ambiental, con el fin de obtener el Certificado de Industria
Limpia (Certificado de Cumplimiento Ambiental) correspondiente, en los
términos que le establezca la Autoridad, sin que esto sea un criterio de
Evaluación Técnica del PRocedimiento de Contratación.
A
I
VII.12.2.
Para efectos del requerimiento anterior, antes de finiquitar el contrato, el
PRoveedor o Contratista debe entregar evidencias documentales que
demuestren el registro en el PRograma Nacional de Auditoría Ambiental
mencionado y que ha cumplido con los requisitos y recomendaciones
que la Autoridad le haya emitido en fechas comPRendidas dentro del
plazo de vigencia del contrato.
A
T
No.
Requisito
VII. Requerimientos de PRotección Ambiental
Aplica
SI = 1
No = 0
Evidencia
Totales Requisitos aplicables:
Consecuencia
del
incumplimiento
Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple
Porcentaje de
deducción
Monto de
deducción
1.5%
Totales
%
$
Totales Requisitos aplicables con cumplimiento:
Monto de la Estimación y/o Factura
Totales Requisitos aplicables con incumplimiento:
Índice de cumplimiento Anexo “SSPA”
=
Σ Requisitos que si cumple
X 100 =
%
%
Σ Requisitos totales a cumplir
ELABORA:
Supervisor del Contrato
REVISA:
Residente del Contrato
ACEPTA:
RePResentante de PRoveedor o
Contratista
$
FORMATO 7
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
LEVANTADAS EN EL FORMATO 6 DEL ANEXO “SSPA”
Obra o Servicio:
PRoveedor o Contratista:
No. Contrato:
Supervisor de Contrato:
Verificación No.:
Índice de Cumplimiento Anexo “S” (%):
Periodo de Estimación y/o Facturación:
Número de Estimación:
Requerimiento
Incumplido
Fecha:
Hallazgo observado
Estimación y/o Factura del periodo de la
Verificación:
$
Nombre y Firma
RePResentante de PRoveedor o Contratista
Fecha de
Cumplimiento
Evidencia de Cumplimiento
Total deductiva:
Nombre y Firma
Supervisor del Contrato
CUMPLE
SI
NO
$
Nombre y Firma
Residente del Contrato
GUIA DE LLENADO.
DEDUCCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTOS AL ANEXO “SSPA”, COMO UN PORCENTAJE
DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE PRESENTEN EL INCUMPLIMIENTO.
Implementación:
Se detecta y documenta por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios el incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Anexo “SSPA” en que hayan incurrido los terceros, en el
periodo que comPRenda la estimación y/o factura que corresponda.
Se define el porcentaje (%) de la deducción que se aplicará a la estimación y/o factura correspondiente, en
función de la severidad del incumplimiento observado (Formato 6) en el periodo estimado por parte de los
terceros, en relación con los requerimientos establecidos en el Anexo “SSPA” pactado en el contrato, de
acuerdo a lo siguiente:
Riesgo o consecuencia BAJO
(0.5 %) Cero punto cinco por ciento.
Riesgo o consecuencia MEDIO
(1.0 %) Uno por ciento.
Riesgo o consecuencia ALTO
(1.5 %) Uno punto cinco por ciento.
Se cuantifica el monto de la deducción, aplicando el o los porcentajes sobre el monto total de la estimación y/o
factura correspondiente PResentada por los terceros.
No se omite manifestar que es requisito indispensable e inherente para el desarrollo de los contratos que Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios mantiene celebrados con terceros, que éstos sean ejecutados en apego a las
disposiciones aplicables en materia de Seguridad e higiene industrial, PRotección Ambiental y Salud en el trabajo.
Nota:
En el Formato 6 se definirán los requerimientos generales y específicos a los cuales les será aplicable dicho Formato
(Aplica SI=1, No=0), tomando como soporte los requerimientos dictaminados en el Formato 4, debido a que ambos
formatos deben ser congruentes entre sí.
REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO “SSPA”
PRimera.- Para iniciar los trabajos o servicios objeto del contrato deberán cumplirse todos los requerimientos
estipulados para el inicio marcado en el Formato 6 con la letra I, por lo que estos requerimientos no
serán susceptibles de deducción de acuerdo a este Anexo.
Segunda.- Iniciados los trabajos o servicios, a cualquier incumplimiento de los requerimientos de este Anexo se
aplicará la deducción correspondiente.
Tercera.- Los requerimientos marcados en el Formato 6 con las letras C, P y S de la columna denominada
“Etapas”, deberán ser cumplidos durante el desarrollo del contrato, y su incumplimiento generará la
deducción correspondiente.
Cuarta.-
Los requerimientos marcados en el Formato 6 con la letra T deberán ser cumplidos al término del
contrato, su incumplimiento generará la deducción correspondiente y no permitirá el finiquito de los
trabajos hasta que se solventen.
Quinta.-
Los requerimientos marcados en el Formato 6 con los números: 1, 2, 3, 4 y 5 de la columna denominada
“Consecuencia del Incumplimiento” requieren interrupción inmediata de los trabajos o servicios por
incumplimiento, independientemente de la deducción correspondiente, los trabajos o servicios sólo se
podrán reanudar hasta que se solventen.
Sexta.-
El incumplimiento de los requerimientos que no ameriten de interrupción de los trabajos o servicios,
deberán quedar solventados dentro del periodo de estimación y/o facturación; en caso de reincidencia al
incumplimiento se volverá a aplicar la deducción en la estimación y/o factura correspondiente.
Séptima.- Si en las verificaciones mensuales para la Evaluación del desempeño, el PRoveedor o Contratista,
obtiene tres calificaciones consecutivas menores a 80%, Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios podrá iniciar el PRoceso de rescisión administrativa del contrato respectivo, según
Diagrama 1.
CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO.
COLUMNA DENOMINADA “CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO”
1. Riesgo a las instalaciones.
2. Riesgo al personal.
3. Riesgo al medio ambiente.
4. Daños a terceros.
5. Riesgo sanitario.
COLUMNA DENOMINADA “ETAPAS”
Inicio
( I)
Requisitos que deben cumplirse PRevio al inicio de los trabajos o servicios.
Continúo ( C ) Requisitos que deben cumplirse durante el desarrollo de los trabajos o servicios.
Periódico ( P )
Requisitos que deben cumplirse de manera periódica.
Termino ( T )
Requisitos que deben cumplirse al concluir los trabajos o servicios.
Suceso ( S )
Requisitos que deben cumplirse cuando ocurra un incidente.
DIAGRAMA 1
I
Verificación mensual para
evaluar desempeño SSPA.
Llenar
Formato 6 y
No. Verificaciones
Continuas con
calificación menor
de 80 % = 3
N
I
SI
NO
N
Evaluación del
Desempeño <
90 %
PEMEX u Organismos
Subsidiarios podrán
iniciar PRocedimiento de
Rescisión?
SI
SI
Contador
Iniciar PRoceso de
rescisión.
I
ANEXO “B-3”
REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LAS BASES DE CONTRATOS PARA
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
De los distintos aspectos ambientales que resultan de las diversas actividades desarrolladas dentro de nuestras instalaciones y
que impactan al agua, al aire, al suelo y la generación de residuos, es de importancia alta cumplir toda la normatividad
ambiental en la materia para lograr evitar o mitigar sus efectos.
Uno de los aspectos mas vigilados y sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es
precisamente el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y los no peligrosos (de competencia estatal y
municipal) generados como resultado de las actividades del Centro de Trabajo.
La cantidad de residuos generados en la refinación del petróleo es variable, incluyendo desde catalizadores, lodos biológicos,
cartón o hasta material vegetal proveniente del mantenimiento de áreas verdes, etc. Para su correcto manejo a continuación se
enlistan los más comunes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
RESIDUOS PELIGROSOS
Lodos aceitosos
Aceites gastados
Parafinas
Sedimentos de tanques
Solventes de limpieza
Baterías Ni-Cd
Baterías plomo-ácido
Residuos de laboratorio
Catalizadores gastados
Escoria
de
calderas
y/o
calentadores
Lana mineral y fibra de vidrio
impregnada con hidrocarburos
Asbesto no aglutinado
Antracita o carbón activado
agotado
Bifenilos policlorados
Etc.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
RESIDUOS INDUSTRIALES
Aluminio
Tubería admiralty
Tubería cupro-níquel
Tubería acero al carbón
Tubería HK-40
Ferroso de 1ª. Y 2ª.
Madera
Plásticos
Llantas
Material recuperado
Material siniestrado
Ferroso vehicular
Alúmina limpia
Resinas de intercambio
Carlita
Etc.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
RESIDUOS VARIOS
Escombro y/o residuos de
demolición
Ladrillo refractario de equipos a
gas
Tierra y despalme
Basura doméstica
Restos orgánicos vegetales
Papel y cartón
Bolsas de plástico
Vidrio y cristal limpio
Madera
Colcha o lana mineral libre de
hidrocarburos
Rejilla de torres de enftto.
Lámina de asbesto (aglutinado)
Etc.
Por lo anterior, la disposición de los residuos generados durante los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones
de la refinería “Ing. Antonio M. Amor” y con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente se solicita integrar
el siguiente anexo en las bases de Contrato para proveedores y contratistas.
RESIDUOS PELIGROSOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL Y CONDICIONANTES NORMATIVAS.
En este apartado se señalan los procedimientos, reglamentos y normas que deberá observar el proveedor durante el desarrollo
del servicio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos
Peligrosos.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT2-2000.
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2000.
•
•
•
•
•
•
•
•
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993.
Procedimientos institucionales de la Gerencia de Protección Ambiental y Salud Ocupacional.
Normas y Procedimientos de Acceso a la Refinería.
Procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos de la RIAMA PAMB-066.
Procedimiento para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la RIAMA PAMB-3827.
Procedimiento para el cumplimiento de la gestión ambiental en materia de aguas residuales de la RIAMA PAMB3791.
Procedimiento para entrega de deshechos al CADI-SUCAP RIAMA-DSGAP-4574.
Reglamento del Municipio de Salamanca para la Protección del Ambiente.
Material Recuperado.
Entre el material a recuperar se deben de considerar a los siguientes: Botes o latas con residuos de pintura; estopas, trapos,
brochas impregnadas con pintura; residuos de soldadura; colcha de lana mineral o fibra de vidrio impregnada con
hidrocarburos; madera manchada con pintura o hidrocarburo; botes con residuos de recubrimientos anticorrosivo; cartón
saturado con asfalto.
Control del Material.
El contratista no debe mezclar los residuos considerados como peligrosos entre sí, lo anterior con la finalidad de evitar
incrementar el volumen de los residuos generados.
Se deben de recuperar los residuos peligrosos generados durante las actividades del contratista en tambores metálicos nuevos
de 200 litros, con doble esmaltado, tapa, cincho y tornillo-tuerca. Estos tambores deben de ser proporcionados por el contratista
y se deben de rotular de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PAMB-066.
Manejo y disposición de los residuos peligrosos.
Será responsabilidad del contratista el manejo de los residuos que se consideren como peligrosos y que se pudiesen generar
durante los trabajos.
Los tambores conteniendo residuos peligrosos recuperados durante los trabajos deben de permanecer tapados para evitar que
sean mezclados con otros residuos o colocada basura orgánica en su interior. Los tambores conteniendo los residuos
peligrosos deben ser ingresados, antes de concluir el contrato, al almacén temporal de residuos peligrosos de la refinería hasta
que se vaya a efectuar la disposición final. La disposición final de los residuos peligrosos se realizará de la siguiente manera: La
lana mineral o fibra de vidrio contaminada con hidrocarburos será colocada en bolsas de plástico grandes proporcionadas por la
compañía contratista.
El transporte de los residuos peligrosos, en el interior de la refinería, es responsabilidad del contratista.
Los tambores conteniendo residuos peligrosos deberán ser colocados, por parte de la compañía contratista, sobre lona o
neopreno que impida, en caso de derrame o fuga, el contacto directo de los residuos peligrosos con el suelo.
En caso de existir afectación a suelo, equipos o edificaciones de la refinería por mal control, manejo y/o transporte de los
residuos peligrosos por parte de la compañía, ésta se compromete a efectuar la correspondiente limpieza y/o remediación a
satisfacción de la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
En la propuesta técnica del proveedor se debe incluir una carta compromiso en la cual declare el adecuado manejo de los
residuos peligrosos a ser generados, la aceptación de su responsabilidad para realizar un control, manejo y transporte
adecuado de los residuos peligrosos, acorde a la legislación ambiental vigente aplicable. La no presentación de este documento
en la propuesta técnica es motivo de descalificación.
Reporte
El supervisor de la obra por parte de Pemex Refinación, debe reportar en su bitácora todo lo relacionado con la recuperación,
control, manejo y disposición de los Residuos Peligrosos generados durante la obra.
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y/O DE MANEJO ESPECIAL
Como resultado de las actividades de operación y mantenimiento de nuestras instalaciones, también son generados diversos
residuos industriales NO peligrosos, que es necesario disponer apropiadamente en los sitios autorizados para ello y su posterior
reuso o tratamiento.
RESIDUO
DISPOSICIÓN
Basura orgánica o doméstica
Relleno municipal
Restos de mantto. áreas verdes
Relleno municipal
Papel y cartón
Relleno municipal
Madera libre de hidrocarburos
Relleno municipal
Plásticos
Relleno municipal
Vidrio o cristal libre de hidrocarburos
Relleno municipal
Escombro
Sitios autorizados por el municipio
Tierra
Sitios autorizados por el municipio
Material de despalme
Sitios autorizados por el municipio
Ladrillo refractario de equipos a gas
Sitios autorizados por el municipio
Colcha o lana mineral limpia
Confinamiento de residuos Industriales no peligrosos.
Rejilla de torres de enfriamiento
Confinamiento de residuos Industriales no peligrosos.
Lámina de asbesto (aglutinado)
Compañías recicladoras o confinamiento
de residuos Industriales no peligrosos.
Control del Volumen del Material.
El proveedor es responsable de tener un control sobre los residuos no peligrosos generados durante la obra y debe clasificarlos
y no mezclarlos. Entre ellos se encuentran: la basura orgánica o doméstica, papel, cartón, plásticos, escombro, refractario y
fibra de vidrio o colcha de lana mineral sin contaminar.
Manejo y disposición de los residuos no peligrosos.
Todos los Residuos No Peligrosos generados por las actividades del proveedor deben ser retirados del interior de la Refinería
por el proveedor (a excepción de la lana mineral), siendo su responsabilidad el realizar la disposición adecuada de los mismos
en sitios autorizados por la autoridad estatal correspondiente. El proveedor debe entregar al supervisor de PEMEX, con copia al
especialista de residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la RIAMA, las constancias de la aceptación de los
residuos no peligrosos por parte de la compañía o autoridad correspondiente. La compañía contratista es la responsable de
efectuar los pagos y trámites ante las autoridades y/o compañías correspondientes.
En caso de no ser enviados a los sitios autorizados por el Municipio, los residuos no peligrosos pueden ser ingresados para su
disposición final en confinamientos controlados de residuos industriales no peligrosos debidamente autorizados por las
autoridades estatales.
La colcha de lana mineral o fibra de vidrio no contaminadas, se deben de colocar en bolsas de plástico negras grandes
proporcionadas por la compañía contratista y ser entregadas a la Coordinación de Protección Ambiental de la RIAMA.
INFORME
El ofertante deberá presentar un informe del avance mensual y final de actividades, si así se lo solicita el supervisor del contrato
por parte de pemex. Englobando las acciones y/o actividades tanto operativas como administrativas efectuadas, documentando
los trámites realizados ante las diferentes autoridades involucradas en el manejo y disposición de los residuos industriales
peligrosos y no peligrosos.
El contratista (supervisor de la obra o supervisor de seguridad de la compañía) está obligado a asistir a las pláticas de
segregación, manejo y disposición de residuos que la Coordinación de Protección Ambiental de la refinería impartirá y a difundir
entre todo su personal estos temas. De lo anterior se debe generar un registro de difusión, el mismo será entregado a la
Coordinación de protección Ambiental de la Refinería.
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
El incumplimiento a los requerimientos ambientales aquí plasmados darán fundamento para la cancelación del contrato y la
aplicación de las sanciones correspondientes. Es responsabilidad directa del supervisor por parte de PEMEX el darle
seguimiento y exigir su cabal cumplimiento, el no hacerlo es motivo de sanción administrativa.
REQUISITOS ADICIONALES DE PROTECCION AMBIENTAL.
1.
DISPOSICIONES GENERALES
1.1.
EL CONTRATISTA DEBE CONOCER LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS AMBIENTALES
APLICABLES EN TERRITORIO NACIONAL.
1.2.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES, FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES DE CARÁCTER AMBIENTAL, ASÍ COMO A RESPONDER POR
CUALQUIER DEMANDA, REQUERIMIENTO, MULTA, INSPECCIÓN O RESPONSABILIDAD INSTAURADA
EN CONTRA DE PEMEX Y/O CUALQUIERA DE LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, COMO
CONSECUENCIA DE VIOLACIÓN Y/O DAÑOS OCASIONADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,
DERIVADO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO ASIGNADO, DE IGUAL MODO EL CONTRATISTA,
ESTA OBLIGADO, A PAGAR A PEMEX REFINACION, TODOS LOS GASTOS, EROGACIONES Y PAGOS
QUE EFECTUÉ POR ESTE CONCEPTO.
1.3.
PRESENTARA EL CONTRATISTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS INSUMOS
EMPLEADOS EN EL CONTRATO Y QUE NO IMPACTAN AL MEDIO AMBIENTE.
1.4.
EL CONTRATISTA DEBERÁ EVITAR QUE SU PERSONAL TIRE RESIDUOS EN ÁREAS VERDES Y EN
GENERAL EN CUALQUIER ÁREA DE LA REFINERÍA.
1.5.
LOS RECIPIENTES, ENVASES, BOLSAS Y DESECHOS DE SU ACTIVIDAD DE INGESTA DE
ALIMENTOS, EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER UN SITIO ESPECIFICO PARA EL DEPOSITO DE
ESOS DESECHOS Y RETIRARLOS DE LA REFINERÍA EN LAS ÁREAS AUTORIZADAS POR EL
MUNICIPIO, ENTREGANDO COPIA AL SUPERVISOR DE PEMEX EL PAGO DE LA AUTORIZACION.
1.6.
AL TÉRMINO DE LA OBRA Y ANTES DE FINIQUITAR EL CONTRATO, LA COMPAÑÍA CONTRATISTA
DEBE ENTREGAR AL SUPERVISOR POR PARTE DE PETROLEOS MEXICANOSY A LA COORDINACIÓN
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA REFINERÍA, UNA CARTA MEMBRETADA Y FIRMADA EN DONDE
SE ESTABLEZCA LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, DE MANEJO
ESPECIAL Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS DURANTE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
1.7.
EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TENER UNA BITACORA DE CONTROL POR SEPARADO DE
RESIDUOS PELIGROSOS, DE MANEJO ESPECIAL, RESIDUO SOLIDO URBANO ORGANICO E
INORGANICO, EN LA CUAL DEBE INCLUIR FECHA, SECTOR, CANTIDAD GENERADA, FECHA DE
DISPOSICION, No. MANIFIESTO Y RESPONSABLE, DURANTE LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES,
LOS CUALES DEBE CLASIFICARLOS Y NO MEZCLARLOS. ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN: LOS
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RESIDUOS PELIGROSOS, PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICOS, MADERA
LIBRE DE HIDROCARBUROS, FIBRA O COLCHA AISLANTE NO CONTAMINADA CON HIDROCARBURO,
ALÚMINA INERTE Y ESCOMBRO. SE ENTREGARÁ COPIA AL SUPERVISOR DE PEMEX DE LA
BITACORA Y LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE QUE SE REALIZO LA DISPOSICION CORRECTA
EN LOS SITIOS AUTORIZADOS.
1.8.
EL SUPERVISOR POR PARTE DE PEMEX REFINACIÓN, DEBE REPORTAR EN SU BITÁCORA TODO LO
RELACIONADO CON LA RECUPERACIÓN, CONTROL, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA OBRA.
1.9.
EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN EN LA CUAL ACREDITE LA
COMPETENCIA O LA FORMACIÓN DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN GENERAR
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DERIVADO DE LOS TRABAJOS ESPECÍFICOS DE SU
ESPECIALIDAD. ASIMISMO, SE DEBERÁ ENTRENAR Y EVALUAR AL PERSONAL QUE EJECUTA LAS
ACTIVIDADES. AL TÉRMINO DEL CONTRATO ENTREGARÁ LA EVIDENCIA DOCUMENTAL AL
SUPERVISOR DE PEMEX
1.10. EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES AQUÍ PLASMADOS DARÁN
FUNDAMENTO PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CORRESPONDIENTES. ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR DE PEMEX DARLE
SEGUIMIENTO Y EXIGIR SU CABAL CUMPLIMIENTO, EL NO HACERLO PUEDE SER MOTIVO DE
SANCIÓN ADMINISTRATIVA.
2.
MANEJO DE RESIDUOS
2.1
EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS
CON EMPRESAS
AUTORIZADAS
Y
DEBERÁ
ENTREGAR
MANIFIESTO
DE
SU
DISPOSICION AL SUPERVISOR DE PEMEX Y A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
2.2
EL CONTRATISTA DEJARÁ EL LUGAR EN DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS LIMPIO
DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUOS PELIGROSOS, DE MANEJO ESPECIAL Y SOLIDOS URBANOS.
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN CORRERÁ POR SU CUENTA INFORMANDO POR
ESCRITO AL SUPERVISOR DE PETROLEOS MEXICANOSAL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
2.3
EN LA PROPUESTA TÉCNICA EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO EN
LA CUAL DECLARE EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS A SER
GENERADOS. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA ES
MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
2.4
EL CONTRATISTA DEBERÁ SEGREGAR LOS RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (ORGANICOS E INORGANICOS) DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA LGEEPA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS; Y
LA LGPGIR Y SU REGLAMENTO; Y DEBERÁ PROPORCIONAR CONTENEDORES PARA LA
CORRECTA SEPARACIÓN Y POSTERIOR DISPOSICION, PARA LO CUAL DEBERAN ENTREGAR LA
DOCUMENTACION VIGENTE QUE ACREDITE EL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS.
2.5
EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS (SI
EL GIRO DE LA CIA. CONTRATISTA NO ES LA DEL MANEJO, DISPOSICIÓN, ETC, DE RESIDUOS LO
HARA SUBCONTRATANDO UNA
EMPRESA
DEBIDAMENTE
ACREDITADA),
DEBIENDO
PRESENTAR SUS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS, TRANSPORTE Y
COPROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (EL SUPERVISOR DE OBRA DE PEMEX REFINACION
DEBERÁ INDICAR CUALES SON DESECHOS Y CUAL ES MATERIAL DE LA REFINERÍA).
2.6
EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONTRATISTA SE NEGARA HACER LIMPIEZA EN EL ÁREA,
PEMEX POR SU CONDUCTO O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS LLEVARA A
CABO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES, CORRIENDO A CARGO DEL
CONTRATISTA, EL PAGO DE LOS MISMOS, YA SEA QUE SE CUBRAN DIRECTAMENTE POR ESTE
O MEDIANTE EL DESCUENTO DE SUS PAGOS (FACTURAS), QUEDANDO ASENTADA ESTA
CIRCUNSTANCIA EN BITÁCORA.
2.7
LOS RESIDUOS DE HIDROCARBURO IDENTIFICADOS COMO PELIGROSOS, SERAN
MANEJADOS, POR PARTE DEL CONTRATISTA, TRASLADADOS Y RECOLECTADOS EN TAMBORES
Y REALIZAR ANÁLISIS CRETIB, POR UNA EMPRESA CERTIFICADA. PARA ELLO APLICARAN EL
CRITERIO DE LA L G E E P A, Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Y LA LGPGIR Y SU REGLAMENTO, ADEMÁS DE LAS NORMAS DE SEMARNAT, Y S.C.T.
2.8
LO REFERENTE AL ENVASADO, EMBALAJE, CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS
DE TRANSPORTE, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EL TRANSPORTE DE LOS REDIUOS DEBERÁ
REALIZARSE ATENDIENDO LO DISPUESTO EN EL “REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS”.
2.9
LOS ACEITES GASTADOS PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE SU MAQUINARIA, DEBERÁN
SER RECOLECTADOS EN TAMBORES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, EVITANDO DERRAMES Y
EL CONTRATISTA DEBE SACARLOS DE LA REFINERÍA HACIÉNDOSE RESPONSABLE DE SU
DISPOSICIÓN FINAL.
2.10
LOS DESECHOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS PORTÁTILES, DEL
CONTRATISTA, DEBERÁN SER RECOLECTADOS POR EMPRESAS
QUE CUENTEN CON
AUTORIZACIÓN DE
LA SECRETARIA Y DEPOSITADOS CONFORME A NORMA NOM-052-
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
SEMARNAT 2005. EN EL EXTERIOR DE LA REFINERÍA.
2.11
EL
CONCRETO REFRACTARIO Y CASCAJO PRODUCTO DE
DEMOLICIONES, DEL
CONTRATISTA SERÁ DEPOSITADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO
PAGO DE AUTORIZACIÓN.
2.12
LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS TIPO DOMESTICO COMO SON PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO,
ENVASES DE REFRESCO, RECIPIENTES DE ENSERES DOMÉSTICOS ETC, POR PARTE DEL
CONTRATISTA SERÁN DEPOSITADOS EN RECIPIENTES COLOR VERDE Y ROTULADOS CON EL
TIPO DE DESECHO A RECOLECTAR, SE PROHÍBE ESTRICTAMENTE MEZCLARLO CON RESIDUOS
ACEITOSOS (YA QUE ESTA ACCIÓN ORIGINA QUE EL RESIDUO ADQUIERA LA CARACTERÍSTICA
DE PELIGROSO), Y ESTOS SERÁN LLEVADOS AL RELLENO MUNICIPAL, CUMPLIENDO
ESTRICTAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS MUNICIPALES, PREVIO PAGO DE AUTORIZACIÓN.
2.13
SI DURANTE LOS TRABAJOS DE MANEJO Y RETIRO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SE
DAÑARÁN, ÁREAS DE CONCRETO O CUALQUIERA DE LAS INSTALACIONES DE PETROLEOS
MEXICANOSESTAS SERÁN REPARADAS POR EL CONTRATISTA SIN CARGO PARA LA
INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SE DEBE EFECTUAR ANTES DEL VENCIMIENTO DE PLAZO DE ESTE
CONTRATO.
2.14
LOS RESIDUOS DE ELECTRODOS DE SOLDADURA DEBEN SER RECOLECTADOS Y DISPUESTOS
DE ACUERDO A LA COMPANIA DESTINADA PARA LA DISPOSICION FINAL.
2.15
LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA DISPOSICION DE TODO EL MATERIAL PELIGROSO
PROCEDENTE DE LOS RECIPIENTES, TORRES, CAMBIADORES Y LA FIBRA MINERAL O COLCHA
IMPREGNADA CON HIDROCARBUROS, PINTURA O CUALQUIER OTRO MATERIAL CON SOLVENTE
SERÁ CONSIDERADA COMO UN RESIDUO PELIGROSO Y EL CONTRATISTA LA DEBE DE
COLOCAR EN BOLSAS GRANDES DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO Y SUMINISTRADAS POR EL
MISMO CONTRATISTA. ESTE MATERIAL DEBERÁ ESTAR DELIMITADO EN UNA ZONA ESPECÍFICA
Y SEPARADO EN EL INTERIOR DE LA PLANTA PARA QUE SEA DISPUESTA POR LA COMPAÑÍA
CONTRATISTA ANTE EMPRESAS AUTORIZADAS POR SEMARNAT.
2.16
EL MATERIAL RESULTANTE DE LA LIMPIEZA POR SANDBLASTEO O A CHORRO DEBE
SER RECOGIDO POR EL CONTRATISTA Y SIEMPRE SERÁ CONSIDERADO COMO DE SU
PROPIEDAD. ANTES DEL TÉRMINO DEL CONTRATO LA CONTRATISTA DEBERÁ RETIRARLOS DE
LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA.
2.17
LOS BOTES Y/O CUBETAS, BROCHAS, ESTOPAS, TRAPOS Y MADERA IMPREGNADOS
CON PINTURA, RESINAS, PRIMARIO, SOLVENTE, ESMALTE ALQUIDÁLICO, RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO O PRIMARIO INORGÁNICO DE ZINC. SERÁN PROPIEDAD DEL CONTRATISTA Y,
EN CONSECUENCIA, LOS DEBE RETIRAR DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA ANTES DE
CONCLUIR EL CONTRATO.
2.18
LA ALÚMINA INERTE DEBE SER COLOCADA EN TAMBORES DE 200 LITROS, CON TAPA,
ARO, CINCHO Y TORNILLO-TUERCA, ASI COMO NOMBRE DEL GENERADOR DEL RESIDUO.
ESTOS TAMBORES DEBEN SER ROTULADOS Y DEBEN DE SER PROPORCIONADOS POR EL
CONTRATISTA.
2.19
EN CASO DE NO SER ENVIADOS A LOS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, LOS
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PUEDEN SER INGRESADOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN
CONFINAMIENTOS CONTROLADOS
DE
RESIDUOS
INDUSTRIALES
NO
PELIGROSOS
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES. EL CONTRATISTA DEBE
ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEMEX, CON COPIA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LA REFINERÍA MIGUEL HIDALGO, LAS CONSTANCIAS DE LA ACEPTACIÓN DE
LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO
DEL ESTADO.
LA FIBRA MINERAL O COLCHA LIBRE DE HIDROCARBUROS SERÁ CONSIDERADA COMO
UN RESIDUO DE MANEJO ESPECIAL Y EL CONTRATISTA LA DEBE DE COLOCAR EN BOLSAS
GRANDES DE PLÁSTICO DE COLOR NEGRO Y SUMINISTRADAS POR EL MISMO
CONTRATISTA.
SU DISPOSICIÓN FINAL CORRESPONDERÁ EFECTUARLA A LA COMPAÑÍA
2.20
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CONTRATISTA, YA SEA EN EL MUNICIPIO O EN SITIOS AUTORIZADOS POR EL ESTADO PARA SU
RECEPCIÓN. CON ENTREGA DEL DOCUMENTO QUE AMERITE LA DISPOSICION DE ESTOS
RESIDUOS.
3.
4.
2.21
TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES
DEL CONTRATISTA DEBEN SER RETIRADOS DEL INTERIOR DE LA REFINERÍA POR EL
CONTRATISTA Y DEBERÁN DEPOSITARSE EN EL MUNICIPIO CON SU AUTORIZACIÓN
ENTREGANDO AL SUPERVISOR DE PEMEX, COPIA DE LA CANTIDAD RETIRADA DE LA REFINERIA.
LA COMPAÑÍA CONTRATISTA ES LA RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS PAGOS Y TRÁMITES
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
2.22
LOS RESIDUOS DE PAPEL, CARTON, MADERA, PLASTICOS, VIDRIO Y CRISTAL TODOS LIBRES
DE HIDROCARBURO, ASI COMO LOS DESECHOS PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO DE
TUBERÍA O EQUIPOS Y
DESECHOS DE LADRILLO REFRACTARIO, EL CONTRATISTA LOS
ENTREGARÁ A LA SUCAP DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO 303-43600-PO-003 Y DEBERA
ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RECEPCION AL SUPERVISOR DE PEMEX.
AIRE
3.1
LOS VEHÍCULOS, DEL CONTRATISTA DEBERAN SER VERIFICADOS CONFORME A NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-041-SEMARNAT-2006 “LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION
DE GASES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE VEHICULOS QUE USAN COMBUSTIBLE Y LA NOM047-SEMARNAT1999, POR LO MISMO, DEBERÁ EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DE SUS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.
3.2
LAS FUENTES FIJAS O PORTÁTILES, DEL CONTRATISTA NO DEBEN REBASAR LOS
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO, PRESENTAR CERTIFICADO DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN SU EQUIPO O MAQUINARIA, ADEMÁS DE CONTAR CON SILENCIADOR.
AGUA
4.1.
CUALQUIER TRABAJO DEL CONTRATISTA EN EL QUE SE USE AGUA Y SE GENERE COMO
RESIDUAL, LAS CARACTERÍSTICAS DEBEN CONSIDERAR LA ESPECIFICACIÓN DE LAS
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA, AL IGUAL QUE LA NOM-001-SEMARNAT-1996 Y
NO VERTIRLA AL DRENAJE SIN PRETRATAR CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN EN ESTE ELEMENTO.
4.2.
EL AGUA USADA PARA CONSUMO HUMANO DEL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-201-SSA1-2002 PRODUCTOS Y SERVICIOS.
AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADOS Y A GRANEL. ESPECIFICACIONES
SANITARIAS Y EL AGUA USADA COMO MATERIA PRIMA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DEBE CUMPLIR CON LA “MODIFICACIÓN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994,
SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD
Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN”,
CERTIFICANDO MENSUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DURANTE EL
TIEMPO QUE SE DESARROLLE EL SERVICIO.
5. SUELO
5.1.
SI DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA SE GENERA CONTAMINACIÓN AL SUELO, SERÁ EL
MISMO CONTRATISTA EL RESPONSABLE DE LA REMEDIACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LO ANTERIOR DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LGEEPA, TITULO CUARTO, CAP. IV, ART. 134, FRACCIÓN V. Y
DEMÁS NORMATIVIDAD OFICIAL MEXICANA APLICABLE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO B-4
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REPARACIONES
DE PLANTAS DE PROCESO Y ÁREAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
1.
La Refinería solamente proporcionará energía eléctrica en 440 volts, 60 ciclos, 3 fases, neutro flotante y 25,000 amp’s de
corto circuito. Únicamente para la ejecución de los trabajos.
2.
Los circuitos derivados de fuerza no deberán ser mayores de 50 amperes y los de alumbrado a 20 amperes, por lo tanto
se protegerán con interruptores termomagnéticos de la capacidad adecuada. (Excepción.- cuando se trata de máquinas de
alta presión se acatará lo que PEMEX- REFINACION indique).
3.
El prestador de servicio deberá utilizar el cable conductor de la capacidad adecuada y de características para uso rudo
industrial, para trabajos en interior de recipientes deberá de utilizar equipo aprueba de explosión, y no deberá efectuarse
ningún empate, dichas instalaciones provisionales serán revisados y autorizados por PEMEX-REFINACION, operación
y mantenimiento eléctrico.
4.
Para los efectos de alumbrado El prestador de servicio deberá colocar un Transformador de la potencia que requieran
para sus servicios con relación de transformación 440/220-127 volts, un por ciento de impedancia mayor del 4%, y
debidamente pintado y rotulado, (Nombre de la compañía Licitante ganador), Únicamente para la ejecución de los
trabajos.
5.
En el interior de los equipos solo se usaran lámparas tipo industrial, a prueba de explosión con guarda metálica, otro tipo
será rechazada, en espacios abiertos se podrán usar reflectores no mayor de 500 watts a prueba de polvos y vapores.
6.
Los interruptores para fuerza y alumbrado se colocaran en un tablero metálico, techado y firmemente conectado a tierra
mínimo con cable calibre 2/0, pintado y rotulado con el nombre de la compañía Licitante ganador, además deberá tener
anuncios que indiquen peligro, equipo eléctrico energizado y cinta amarilla circulándolo.
7.
Las máquinas de soldar, máquinas de alta presión y transformadores de alumbrado, se colocarán a no más de 2 metros
del tablero que se indica en el punto 7, los circuitos deberán estar bien marcados, con indicación del servicio que prestan,
sujetos y deberá de colocarse la alimentación principal aérea y sujetada (no en el piso), el cual serán revisados y
autorizados por PEMEX-REFINACION, operación y mantenimiento eléctrico.
8.
Todo el equipo que se requiera por El prestador de servicio para sus servicios eléctricos deberá estar conectado a tierra,
con firmeza y cable de cobre desnudo no menor a calibre 8 AWG.
9.
El punto de conexión para la puesta a tierra, en cada caso, será indicado por mantenimiento eléctrico, los elementos que
contiene tal punto, deberán ser mantenidos limpios y reapretados, (zapatas, conectores, etc.), el daño que se cause por
mal manejo será reparado por la compañía.
10. Cuando el cable de Tierra tenga que usarse a varios metros deberá colocarse de tal manera que no interrumpa la libre
circulación de personas o vehículos.
11. El prestador de servicio se compromete a contratar un supervisor eléctrico que compruebe fehacientemente conoce de la
materia y sus normas aplicables (Mantenimiento eléctrico evaluara)
12. Todo el equipo y material eléctrico deberá ser probado y aprobado de acuerdo a normas vigentes aplicables por
PEMEX-REFINACION y para el personal del prestador de servicio , comprobado por PEMEX-REFINACION
(Mantenimiento eléctrico), para tal efecto El prestador de servicio elaborara un formato donde aparecerán los nombres y
firmas de los involucrados.
13. El personal eléctrico del prestador de servicio deberá tener conocimiento y apego estricto a la normativa vigente para la
instalación de los servicios eléctricos provisionales al desarrollar su trabajo e instalación eléctrica de acuerdo a la
normas NOM-001-2005, NOM-029-STPS, NOM-022-STPS, NOM-017-STPS, NORMAS DE REFERENCIAS
PEMEX en cuestión de la especialidad electrica, 800-16000-DCO-GT 071, PEMEX GPEI-SI-800, SRM-4819 y
reglamento de seguridad e higiene de PEMEX. Se realizara revisiones y auditorias periódicas a las instalaciones
eléctricas provisionales del prestador de servicio , el cual al encontrar anomalías o condiciones de riesgo y fuera del
cumplimento de la normativa vigente se realizara la suspensión de energía electrica, el cual no será imputables a
PEMEX-REFINACION, en sus retrasos de los trabajos que amparen el contrato.
14. .El área que delimite la zona donde se pongan sus servicios, El prestador de servicio se compromete a mantenerla
vigilada, limpia y seca diariamente.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
15. PEMEX-REFINACION no se hace responsable de la falta de energía eléctrica por falla de fuerza mayor y cuando su
ausencia sea motivo de fallas en las instalaciones atribuibles a falta de cuidado o daño en el equipo, aun cuando paso sus
pruebas, de la compañía Licitante ganador, el cual no será imputables a PEMEX-REFINACION, en sus retrasos de los
trabajos que amparen el contrato.
16. El prestador de servicio deberá estar con 8 días de anticipación al inicio de los trabajos para solicitar a PEMEXREFINACION (Mantenimiento eléctrico y jefe de operación del sector), el requerimiento de energía electrica así mismo
la ubicación de los trabajos plasmados en plot-plan de la planta, verificando los requisitos obligatorios que deberá de
cumplir para que sea proporcionada la energía electrica. El cual al no cumplir con la normativa vigente no se dará
autorización del suministro de electrica.
17. La energía eléctrica para alimentación a oficinas fijas o móviles, espacios abiertos y comedores será proporcionada por El
prestador de servicio por generadores eléctricos propios de diesel o gasolina de acuerdo a la capacidad necearía para
satisfacer su necesidades y con estricto apego a la normativa vigente de PEMEX.. Nota: no se autorizara ni
proporcionara energía electrica por parte de PEMEX-REFINACION para estos servicios.
ANEXO “B-5”
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y RADIOS DE
COMUNICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Debido a los diferentes riesgos que existen en las distintas áreas de la Refinería, esta se
divide en 3 secciones:
1.
ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
Edif. Administrativo y estacionamiento
Edif. PRoyectos y estacionamiento
Consultorio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
Oficinas Vigilancia y Biblioteca de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
2.
ÁREA DE ALMACENES Y TALLERES SUR Y NORTE:
Sur
Limita al Norte con calle 3, Limita al Sur con barda perimetral, Limita al Oriente con
calle 14, Limita al Poniente con calle 6.
Norte
Limita al Norte con Taller Combustión Interna, Limita al Sur con Oficinas de U.R.A.,
Limita al Oriente con calle 2, Limita al Poniente con barda perimetral.
3.
ÁREA DE PRODUCCIÓN:
El resto de la refinería, incluyendo Laboratorio, C.E.R.E.D.I., Gasolinera, Planta de
Agua Mejor, Quemadores de Campo y Lagunas de Oxidación.
Por lo tanto, los Lineamientos siguientes son de aplicación obligatoria en estas
secciones:
1.
Se PRohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en el área de PRoducción.
2.
Se PRohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en el área de almacenes y
talleres.
3.
Se PRohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en las dependencias o lugares del
área de oficinas administrativas, donde existan letreros indicando tal PRohibición.
4.
Los equipos de radio-comunicación para uso en el área de PRoducción deben cumplir
con el requisito “Intrínsecamente Seguro”, por lo que deben ser evaluados y autorizados
por el Departamento de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Ref. Ing. Antonio M.
Amor, esto incluye equipo de radio-comunicación de las compañías al servicio de la Ref.
Ing. Antonio M. Amor.
Queda estrictamente PRohibido el uso de cualquier radio tipo “WalkMan” en las tres
secciones.
ANEXO “B-6”
ANEXOS DE SEGURIDAD
USIPA 4145
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
1. OBJETIVO
Cumplir con las políticas de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental de Pemex-Refinación por parte de
compañías contratistas que realizan obras o servicios en las instalaciones, con la finalidad de PRevenir
incidentes y/o accidentes del personal, así como afectaciones al medio ambiente y a las instalaciones.
PRomover la participación de todos los trabajadores del contratista en actividades de Seguridad, Salud y
PRotección Ambiental (simulacros contra incendio, identificación y PRevención de los riesgos asociados a
sus actividades, corregir anomalías en sus áreas de trabajo, etc.).
Reportar e investigar los incidentes generados en o por las actividades de los contratistas para determinar la
causa raíz y establecer medidas a fin de evitar repeticiones.
Requerir al Contratista durante el plazo del contrato establecer un PRograma de actividades de Seguridad,
Salud y PRotección Ambiental (SSPA) que incluya la capacitación a sus trabajadores en materia de SSPA,
Norma NMX-SAST-001-vigente, Política SSPA de PEMEX, Reglamento de Seguridad e Higiene de
Petróleos Mexicanos, Plan de Respuesta a Emergencias de RIAMA, PRocedimientos Críticos de SSPA,
Auditorias Efectivas y Análisis de Seguridad en el Trabajo.
2. ALCANCE.
•
•
•
Este PRocedimiento es de aplicación obligatoria todo el Personal de todas las compañías contratistas y
PRoveedores que PRoporcionan servicios de construcción, mantenimiento, reparación, modificación y
desmantelamiento; así como, de suministro de bienes y servicios en las instalaciones del Organismo
Pemex Refinación, contratados al amparo de la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas”, y de la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” y sus
Reglamentos, incluyendo los contratos que se instrumenten con dependencias o entidades.
Establece los requerimientos mínimos que se deben establecer como parte de las bases de licitación en
materia de seguridad industrial, salud en el trabajo y PRotección ambiental, mismos que debe cumplir el
personal de compañías contratistas y PRoveedores en el desarrollo de sus actividades objeto del
contrato; así como, los mecanismos de supervisión y control correspondientes.
Establece el mecanismo para la realización del PRotocolo de seguridad PRevio al inicio de trabajos en
las instalaciones de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
3. DEFINICIONES
3.1. USIPA.- Unidad de Seguridad Industrial y PRotección Ambiental.
3.2. SSPA.- Seguridad, Salud y PRotección Ambiental.
3.3. ACR.- Análisis Causa Raíz.
3.4. AE.- Auditoria Efectiva.
3.5. PRE.- Plan de Respuesta a Emergencias..
3.6. NMX-SAST-001-2008.- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.7. HDSS.- Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias.
3.8.
AST.- Análisis de seguridad del trabajo (AST). Es una metodología que nos permite realizar la
planeación de cualquier actividad o tarea para que esta se realice con un enfoque de Seguridad,
Salud en el Trabajo y PRotección Ambiental. Consiste en analizar la actividad a realizar, paso a paso
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
para identificar los riesgos y generar las acciones que nos permitan controlar, mitigar y/o eliminar el
riesgo, definiendo los responsables de implementar las medidas de control señaladas.
3.9.
Contratista.- Persona ajena al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, involucrado
directa o indirectamente con el PRoceso, y que por el motivo de su trabajo agrega un riesgo.
Cuando se mencione dentro del PRocedimiento la palabra Contratista este podrá ser de obra o
PRoveedor de servicio.
3.10. Incidente: Acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños al PRoceso,
maquinaria, equipo y/o a las instalaciones del centro de trabajo, pero que en circunstancias
diferentes, podría haber derivado en lesiones para las personas y que requiere ser investigado para
considerarlo en la adopción de medidas PReventivas.
3.11.
Minuta de trabajo. Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente para autorizar la
realización de un trabajo de riesgo o potencialmente peligroso, ya sea que cuando el Grupo de
Trabajo del centro de trabajo considere que durante el desarrollo del trabajo pueden PResentarse
condiciones desfavorables que afecten instalaciones vecinas, cuando la duración del trabajo
requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, que por la naturaleza del trabajo se
requieran mayores niveles de supervisión o por que intervienen varias dependencias o
especialidades.
3.12.
Permiso de trabajo. Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente para autorizar la
realización de una actividad peligrosa o potencialmente peligrosa.
3.13. PRoveedor.- Cualquier persona física o moral que celebre contratos
arrendamientos y servicios del sector público.
de adquisiciones,
3.14. PRotocolo de Seguridad.- Es el documento oficial que se elabora PRevio al inicio de una obra que
establece y delimita la responsabilidad de la seguridad y la conducta del personal de las compañías
contratistas en las instalaciones PRopiedad de la Refinería.
3.15. Responsable de SSPA.- Personal designado por el contratista para elaborar y gestionar los
PRogramas de SSPA, así como la supervisión de los trabajos de SSPA de los supervisores de
seguridad, estos deben contar con estudios mínimos de nivel superior, carrera PRofesional y que
demuestre los conocimientos necesarios de SSPA.
3.16. Residente de Obra de Pemex-Refinación.- Servidor público contratado por Petroleos Mexicanoscon el
conocimiento, experiencia, y habilidades necesarias para la supervisión, vigilancia, control y
aceptación de los trabajos realizados por el contratista o PRoveedor, designado como responsable y
rePResentante directo de Petroleos Mexicanosante el contratista o PRoveedor.
3.17. Superintendente de Construcción.- Por parte del Contratista, Ingeniero de la rama industrial titulado
con amplia experiencia reconocida en los alcances del contrato y sobre la normatividad,
reglamentación y PRocedimientos aplicables a la obra para la que la compañía fue contratada, quien
es el responsable del cumplimiento y calidad de los trabajos establecidos en el contrato y es el
responsable del cumplimiento al PRograma, actividades y requerimientos del SSPA a desarrollarse
durante el tiempo que dure el contrato.
3.18. Supervisor de Seguridad.- Personal del contratista con estudios mínimos comPRobados de nivel
medio superior, carrera Técnica, y que demuestre tener el perfil y los conocimientos necesarios
mediante una evaluación escrita, verbal y PRáctica quien debe dar cumplimiento al PRograma,
actividades y requerimientos del SSPA de la compañía, así como PRomotor de la observancia de los
PRocedimientos, normas, manuales y reglamentos internos de Petróleos Mexicanos en materia de
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
!
SSPA y que es aPRobado por la USIPA la cual para que cumpla este cargo le PRoporcionará una
credencial vigente con el número de obra que supervisará.
Durante el desarrollo del contrato será evaluado el perfil mediante: El incumplimiento de entrega de
reportes, aplicación de normas y PRocedimientos en la ejecución del trabajo, Auditorias Efectivas a
los trabajos que supervisa.
Cumplimiento de lo estipulado en el PRotocolo de inicio de obra, etc.
El incumplimiento de la diferente normativa, PRocedimientos y reglamentos puede ser causal
del retiro de la acreditación del supervisor y dependiendo de la falta el retiro de la acreditación
podrá ser definitivo o temporal.
3.19. Supervisor de obra de Pemex-Refinación: Servidor público contratado por Petroleos Mexicanoscon el
conocimiento, experiencia, y habilidades necesarias para la supervisión, vigilancia, control y
aceptación de los trabajos realizados por el contratista, quien es el auxilio técnico de la residencia de
obra, o bien tercera persona que Petroleos Mexicanoscontrate para ésta función y con las demás
responsabilidades que en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.
4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
4.1 Del Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y PRotección Ambiental, la difusión y la observancia de la
aplicación y cumplimiento de lo establecido en este PRocedimiento / Tiene la Autoridad de Modificar el
PRocedimiento.
4.2 Del Superintendente de Rehabilitaciones y Modificaciones, la inclusión de este PRocedimiento en los
requerimientos de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio
que maneje y la observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este PRocedimiento.
4.3 Del Superintendente de Suministros y Servicios, la inclusión de este PRocedimiento en los
requerimientos de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio
que maneje y la observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este PRocedimiento.
4.4 Del Jefe del departamento de Contratos, la inclusión de éste PRocedimiento en el anexo “B” de las
bases para licitación de obra y/o servicio.
4.5 De los Jefes de Área de Operación, Ings. de la Superintendencia de Conservación y Mantenimiento,
Ings. de USIPA, Ings. Supervisores y Residentes de Obra de Pemex-Refinación, la aplicación y
cumplimiento de lo establecido en este PRocedimiento.
4.6 Del Jefe del Depto. de Competitividad y Desarrollo, la PRogramación del Superintendente de Obra,
Responsable de SSPA, Supervisores de Especialidad, Supervisor de Seguridad de las compañías
contratistas y PRoveedores para recibir el curso “Inducción a la R.I.A.M.A.”, “Pláticas y PRácticas
Contra Incendio”.
4.7 Del personal de la R.I.A.M.A. en general, la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este
PRocedimiento.
4.8 De las Compañías Contratistas y PRoveedores, el estricto cumplimiento de este PRocedimiento.
5.
ANTECEDENTE
La realización de trabajos contratados o subcontratados supone en muchas ocasiones la generación
de nuevos riesgos tanto para los trabajadores de Pemex como para los de las compañías
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
contratistas, subcontratistas o PRoveedores de servicios debidos a falta de información y formación,
temporalidad de los trabajos, falta de control efectivo, etc.
El personal externo o foráneo que se encuentre en este Centro de Trabajo, deberá gozar de iguales
garantías de seguridad que el personal interno y, por otra parte, el personal interno no debe ver
incrementados sus riesgos por las actividades del personal foráneo.
Por lo tanto, y con el objetivo de garantizar que así se haga, se elabora este PRocedimiento para que
los servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado se ejecuten bajo
las medidas de seguridad legalmente exigible y por la normativa interna de Petróleos Mexicanos.
6.
DESARROLLO.
6.1
Al celebrarse un contrato entre Pemex–Refinación y cualquier compañía contratista o PRoveedores
de servicios, al recibir esta compañía algún documento en que se le notifique del inicio de la obra, el
personal de la misma solicitará mediante un documento dirigido al Jefe de la Unidad de Seguridad
Industrial y PRotección Ambiental, la evaluación y aPRobación del o los candidatos a Supervisores de
Seguridad y Responsable de SSPA, dicho documento debe ser elaborado con tiempo PRevio
suficiente a la fecha de inicio, para que la evaluación y aPRobación del o los supervisores y/o
Responsables de SSPA esté en tiempo y forma antes del inicio de los trabajos objeto del contrato.
Si la contratista, subcontrata los servicios de otra compañía contratista, esta compañía subcontratada,
de igual manera, deberá cumplir con todos los PReceptos mencionados en este documento y
PResentará su PRopio Supervisor de Seguridad y Responsable de SSPA.
El o los candidatos tanto a Responsables de SSPA como a Supervisores de Seguridad se deben
PResentar ante la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional de esta Refinería con el documento de
su PRopuesta, avalado con la firma del Residente de Obra de Pemex – Refinación.
Debe PResentar al menos los siguientes documentos:
•
Original y copia del documento donde se solicita su evaluación y aPRobación como Supervisor
de Seguridad.
•
Los documentos originales y copia que acrediten sus estudios.
•
Los documentos originales y copia que acrediten su capacitación en materia de seguridad.
•
Una copia de su currículum vitae.
Al PResentarse en la Sección de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de esta Refinería, se les
indicará el día y la hora así como el temario para su evaluación.
6.2 Personal de la USIPA evaluará a los candidatos en sus conocimientos, actitudes y aptitudes mediante
exámenes escritos, PRácticos y orales, calificados conforme al anexo No. 1, el resultado
de estos exámenes será notificado al candidato dos días hábiles después de haber sido
PResentados.
6.3 PRevio a la fecha de inicio del contrato y contando el contratista o PRoveedor con el
!
Responsable de SSPA y Supervisor de Seguridad, aPRobados, el Residente de obra de PemexRefinación solicitará con el personal responsable de Operación, Mantenimiento y Seguridad
del área o instalación donde se realizará la obra, una reunión con la PResencia de todos los
involucrados (Ings. del área usuaria, Residente de Obra, Superintendente de construcción,
Responsable de SSPA y Supervisor SSPA), en la cual la compañía contratista o PRoveedor
PResenta:
Oficios
de
designación
Documento
de Superintendente
de
Construcción,
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Responsable de SSPA y Supervisor (es) de Seguridad aPRobados por
Residente de Obra de Pemex y acreditados por USIPA.
Alcances del Contrato.
Políticas de SSPA para el contrato, análogos a los de Pemex.
Definición de Objetivos Generales y metas de SSPA análogos a los de
Pemex.
Organigrama del personal de la Obra.
Relación de personal contratado para la realización del contrato, por
puestos y especialidades, anexando la documentación para acreditar la
aptitud requerida.
Atlas de Riesgo del PRoyecto
Plan de respuesta de emergencia de la obra
PRograma de SSPA anexo SSPA-8 del PRocedimiento SRM-4819
PRograma de revisión de extintores, mangueras y equipo
Contraincendio.
Certificado de Inspección de vehículos de izaje
Formato SGA-4.3.1-01
Además deberá:
♦
Dar una explicación general del PRoceso y riesgos inherentes del área por parte del personal de
Pemex – Refinación.
♦
Complementar y formalizar el anexo No. 2 de este PRocedimiento.
♦
Establecer las medidas especiales de Seguridad que deben cumplirse de acuerdo al área donde se
realizarán los trabajos.
6.4 El Superintendente de Construcción, Responsable de SSPA y el Supervisor de Seguridad de la
contratista deben asistir al curso de “Inducción a la RIAMA” y PResentar en la sección de Seguridad y
Salud Ocupacional, copia de los documentos que acrediten su capacitación en el curso.
•
•
•
•
La Contratista debe tener un Supervisor de Seguridad por cada 50 trabajadores en la obra o
por frente de trabajo.
En ningún caso, el Supervisor de Seguridad debe supervisar dos o más frentes de trabajo a la
vez aunque sean del mismo contrato.
En ningún caso el Supervisor de Seguridad debe supervisar dos o más frentes de trabajo a la
vez aunque la suma de los trabajadores en los frentes de trabajo sea menor a 50 trabajadores.
La contratista debe tener un responsable de SSPA, por contrato en ejecución.
6.5 Las disposiciones del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, también son obligatorias para el personal de las compañías contratistas, así como para
los PRoveedores y visitantes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
6.6 Todos los PRestadores de servicios que sean contratados por Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos,
PRocedimientos e instructivos que, en materia de seguridad, salud y PRotección al medio ambiente,
el contratante tenga establecidos en sus instalaciones o Centros de Trabajo.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
6.7 El Responsable de SSPA de la contratista elaborará un PRograma de capacitación en Seguridad,
Salud y PRotección Ambiental para todos los trabajadores de la compañía el cual debe ser
PResentado a la Sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la USIPA antes del inicio de la obra.
Este PRograma debe contemplar como mínimo los temas indicados en el numeral 38 del PRotocolo
de seguridad anexo 2 de este PRocedimiento.
6.8 En la reunión especificada en el numeral 6.3 de este PRocedimiento, el Residente de Obra de
Pemex-Refinación, debe elaborar en conjunto con los asistentes (Ing. de Operación del área, el Ing.
de USIPA del área ó un rePResentante de Seguridad de la USIPA por parte de RIAMA y por parte del
Contratista el Superintendente de Construcción, Responsable de SSPA y Supervisor de Seguridad) el
PRotocolo de Seguridad para el inicio de la Obra, para lo cual usará el formato del anexo No. 2.
Este documento constará de un original (Residente de Obra) y tres copias (Área usuaria, USIPA y
Contratista).
6.9 Durante el PRotocolo de seguridad se debe establecer el calendario de reuniones entre el personal
del área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía contratista, en las que se
revisarán los avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad, seguridad, etc.
relacionados con el trabajo.
6.10 Durante el desarrollo de los trabajos, motivo del contrato, el o los supervisores de seguridad de la
compañía contratista deben estar PResentes en el área de trabajo, verificando que las medidas de
seguridad, normatividad, reglamentos, PRocedimientos, disposiciones, etc., se estén cumpliendo. En
el caso de no estar PResente el supervisor de seguridad, los trabajos no serán autorizados o serán
suspendidos temporalmente por personal de la Refinería y el atraso será imputable a la compañía
contratista.
6.11 No se permite la sustitución de supervisores de seguridad durante el desarrollo de las obras, salvo
por casos de irresponsabilidad o negligencia por parte de éstos, la USIPA, elaborará un reporte de la
desviación y solicitará su sustitución, teniendo la compañía contratista un plazo de 3 días hábiles para
sustituirlo, aún contando con los servicios del supervisor de seguridad inicial deberá PRoponer al
nuevo candidato para ser evaluado y aPRobado, para que la obra no se vea afectada por motivos de
retrasos debido a la falta de supervisor de seguridad.
6.12 Cuando por casos especiales fortuitos o fuerza mayor, alguna compañía contratista no cuente con el
supervisor de seguridad, la responsabilidad de la seguridad del personal de la compañía, debe ser
tomada por el Superintendente de Construcción, con autorización de la USIPA, el Superintendente de
Construcción debe cumplir todas las funciones PRopias del supervisor de seguridad por un tiempo
máximo de 3 días hábiles, período durante el cual, los rePResentantes de la compañía deben
PRoponer a algún candidato, que cumpla el perfil, para ser evaluado y aceptado según el caso. Al
término de este periodo, en caso de no contar con nuevo supervisor
de seguridad debidamente autorizado por el personal designado de la USIPA no se le autorizará a la
contratista la realización de trabajos.
No se aceptará que el Superintendente de Construcción, cumpla las funciones de supervisor de
seguridad en el caso de que la compañía por motivos particulares despida a un supervisor de
seguridad.
Una vez asignado el nuevo Supervisor de Seguridad se deberá firmar nuevamente el PRotocolo de
obra de inicio de la obra.
6.13 Cuando por alguna razón especial, como reclamaciones de Pemex, aplazamiento o ampliación del
tiempo del contrato, alguna compañía contratista deba realizar trabajos adicionales posteriores al
periodo establecido, esta compañía debe avisar a la USIPA y cumplir con el requisito de mantener un
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
supervisor de seguridad, aPRobado por la USIPA, en el área de trabajo, aunque los trabajos se
realicen por un solo día, Así bien deberá de solicitar por escrito la renovación de las credenciales.
6.14 Durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, personal de la Refinería, podrá realizar
evaluaciones sobre el desempeño en Seguridad, Salud y PRotección Ambiental de las compañías
contratistas, sin ser necesario PRogramarlas con anterioridad.
De dichas evaluaciones se podrán emitir reportes de los mismos, entregándolos al Contratista o al
Residente de Obra o bien reportarlos en el sistema de la Administración de Seguridad de los
PRocesos (ASP) del SSPA.
6.15 Al término de la obra, el ingeniero de la USIPA, el Ingeniero de Operación o Mantenimiento del
!
área usuaria de donde se desarrollaron los trabajos por parte del Contratista y el Residente de
Obra, llenarán los anexos Nos. 2; 3; 4 y 5 del PRocedimiento C-0592 “Evaluación de
PRoveedores y Contratistas”, en el que se califique el desempeño en Seguridad, Salud y
PRotección Ambiental del contratista, con la finalidad de registrar los resultados y formar una
base de datos.
El desempeño en SSPA, tanto del personal manual, como del personal técnico y de seguridad
de las compañías contratistas debe ser registrado en la base de datos de la Refinería, los
cuales servirán de referencia a considerar en futuras contrataciones y aceptación del personal.
6.16 El Jefe del Departamento de Contratos y su personal deben verificar en la base de datos los
antecedentes del desempeño en SSPA de las compañías contratistas, antes de considerarlas en las
invitaciones restringidas de la Refinería.
7
•
•
•
•
•
•
8
REFERENCIAS.
Reglamento de Seguridad para contratistas (DG-GPASI-SI-8200) (Todo el documento).
Guía técnica para el control de contratistas en materia de seguridad, salud en el trabajo y PRotección
ambiental, (800/16000/DCO/GT/010/10)
PRocedimiento para la autorización de los trabajos en las instalaciones industriales de la
Subdirección de PRoduccion. (DG-GPASI-SI-02310) (Todo el documento).
Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DGGPASI-SI-8400) (Todo el documento).
Reglamento interno de la Refinería. (Todo el documento).
PRocedimiento para la autorización de trabajos en instalaciones industriales de la subdirección de
PRoducción de Pemex Refinación.SP-SASIPA-SI-02310 (Todo el documento)
ANEXOS
Anexo No. 1.- Formato para la evaluación de candidatos a Supervisores de Seguridad.
Anexo No. 2.- Formato del PRotocolo de Seguridad para el inicio de obras por Contrato.
Anexo No. 3.- Lista de verificación.
Anexo No. 4.- Cuestionario.
Anexo No. 5.- Registro de modificaciones a documentos SGC-4.2.3-03.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO No. 1
VI.
USIPA-4145-01
V.
Responsable de SSPA / Supervisor de Seguridad de Compañías Contratistas al Servicio de la R.I.A.M.A.
VII.
Nombre:
Formato para evaluación
VIII. Fecha:
IX.
Compañía:
XI.
Descripción de la obra:
X.
Contrato No.:
XII.
XIII.
XIV.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
XV.
NO APTO
XVI.
XVII.
Menos de 8.0 (MAL)
XIX.
XX.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
(APTITUD/ACTITUD)
XXI.
TEMAS
XVIII.
APTO
De 8.0 a 9.0 (REGULAR)
INDUCCIÓN A LA R.I.A.M.A.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SSPA
XXXI. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO “AST”
XXXV. AUDITORIAS EFECTIVAS
XXXIX.
PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE SSPA
XLIII. PLATICAS DE SEGURIDAD
De 9.1 a 10.0 (BIEN)
XXII.
MAL
XXIII.
XXV.
XXVIII.
XXVI.
XXIX.
XXXII.
XXXVI.
REG
XXIV.
.
XXVII.
XXX.
XXXIII. XXXIV.
XXXVII. XXXVIII.
XL.
XLIV.
XLI.
XLV.
XLII.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS R.I.A.M.A.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
L.
LIII.
LI.
LIV.
LII.
LV.
INSPECCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS
DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN GENERAL
LVI.
LIX.
LVII.
LX.
LVIII.
LXI.
LXII.
RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
LXV.
PARA EL RESPONSABLE DE SSPA CONOCIMIENTOS EN EL SISTEMA SSPA
LXIII.
LXVI.
LXIV.
LXVII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
PATRULLAJE DE SEGURIDAD
LXVIII.
ACTITUD
LXXII.
LXXVI.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
EVALUÓ (NOMBRE Y FIRMA)
BIEN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO 2
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
USIPA-4145-02
PRotocolo de seguridad efectuado en: _________________________________
Del área: _______________ entre el personal técnico del área y de la compañía
Contratista: ______________________________________________________
Con
la
finalidad
de
iniciar
los
trabajos
correspondientes
a
la
obra
de:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________
De acuerdo al contrato No.: __________________________________________
LXXVII.
LXXVIII.
ASISTENTES
Jefe de Operación.- Ing. _____________________________________________
Conservación y Mantto.- Ing. _________________________________________
USIPA.- Ing. ______________________________________________________
Residente de Obra de Pemex.- Ing. ____________________________________
Superintendente de Construcción de la Cía.- Ing. _________________________
Responsable de SSPA de la CIA.-______________________________________
Supervisor de Seguridad Cía.- ________________________________________
ACUERDOS:
1. La compañía contratista PResenta en esta reunión:
Documento
Si/No
Oficios de designación de Superintendente de Construcción, Responsable de
SSPA y Supervisor (es) de Seguridad aPRobados por Residente de Obra de
Pemex y acreditados por USIPA.
Alcances del Contrato.
Políticas de SSPA para el contrato, análogos a los de Pemex.
Definición de Objetivos Generales y metas de SSPA análogos a los de Pemex.
Organigrama del personal de la Obra.
Relación de personal contratado para la realización del contrato, por puestos y
especialidades, anexando la documentación para acreditar la aptitud requerida.
Atlas de Riesgo del PRoyecto
Plan de respuesta de emergencia de la obra
PRograma de SSPA anexo SSPA-8 del PRocedimiento SRM-4819
PRograma de revisión de extintores, mangueras y equipo Contraincendio.
Certificado de Inspección de vehículos de izaje
Formato SGA-4.3.1-01
!
Nota 1: Si la compañía contratista o PRoveedor no PResenta algún documento de los incluidos en
esta tabla, No se podrá autorizar el comienzo de los trabajos objeto del contrato.
Nota 2: En caso extraordinarios y dependiendo del tipo de obra o servicio el Ing. de Seguridad de
la USIPA tiene la facultad de decisión de realizar o no el PRotocolo de seguridad por falta de
alguna de la documentación.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
2. Después de comPRobar y certificar por la rama operativa que se cumplen con todas las condiciones
solicitadas, que los resultados de las PRuebas son satisfactorios, que todos los riesgos a exposiciones
están PRevenidos razonablemente, queda bajo la responsabilidad del Residente de Obra de PemexRefinacion y/o del (los) Supervisor (es) de Obra de Pemex-Refinación, el superintendente de
construcción de la compañía contratista y el (los) supervisor (es) de seguridad de la compañía contratista
cumplir estrictamente durante el desarrollo de los trabajos, con las medidas de observancia obligatoria
que se enmarcan en las normas, reglamentos, PRocedimientos, instructivos y recomendaciones de
Petróleos Mexicanos, para evitar la ocurrencia de accidentes al personal, impactos al medio ambiente
y/o afectaciones a las PRopias instalaciones.
!
En cualquier momento el personal de la USIPA puede solicitar se comPRuebe la certificación del
personal, equipo de medición y herramientas, para los casos que el personal de la USIPA vea
necesario dichas certificaciones deberán de ir anexas al permiso de trabajo y/o orden SAP.
3. La compañía contratista se obliga a cumplir durante la vigencia de la obra, con las disposiciones
contempladas en:
!
4.1 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Vigente.
4.2 Reglamento de Seguridad para Contratistas (DG-GPASI-SI-8200).
4.3 PRocedimiento para la autorización de trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de
PRoducción (SP-SASIPA-SI-02310 vigente).
4.4 PRocedimiento para la entrada y salida de personal y equipo de contratistas (DV-1259).
4.5 Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-
GPASI-SI-8400).
4.6 Reglamento de Corporativo para el control de acceso de vehículos a las instalaciones de Petróleos
Mexicanos (DCSSI-R-SI-004).
4.7 Metodologías, disposiciones y PRocedimientos del sistema de Seguridad, Salud y PRotección
Ambiental (SSPA) de Pemex Refinación.
4.8 Reglamentos internos de la Refinería.
5.La compañía contratista en caso de que se le autorice instalar una caseta de campo, lo debe hacer en el
lugar que le indique personal de la USIPA, con material que no sea combustible, su área acordonada con
malla ciclón, sin ubicación sobre trincheras, registros eléctricos, registros de drenaje, bajo líneas y dentro
de esta área asignada podrá colocar un cobertizo con mesa y bancos para tomar alimentos así como
baños portátiles.
La autorización se efectuara a través de una minuta la cual será avalada por el grupo directivo y deberá
ser tramitada por el Residente de Obra de Pemex Refinación.
No está permitida la instalación de casetas, baños, cobertizos, etc. Por parte de la contratista si no
cuenta con minuta de autorización y estos solo podrán estar PResentes en el área asigna por el tiempo
de vigencia del contrato.
Siendo responsabilidad de la contratista la limpieza del lugar al retiro de los mismos.
6.Los extintores y equipo de contra incendio de la compañía contratista deben ser correctamente
identificados con la razón social de la compañía y registrarse en la entrada a la refinería. La
compañía contratista deberá PResentar la documentación necesaria que certifique las PRuebas y
el buen estado de estos equipos al personal de la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a
una revisión por parte del personal de la USIPA de la Refinería.
7.
8.
La compañía contratista deberá PResentar la documentación necesaria que certifique que los equipos de
radio-comunicación de la compañía contratista, necesarios para las actividades motivo del contrato, son
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
intrínsecamente seguros, los cuales deberán ser PResentados al departamento de Ingeniería de
telecomunicaciones de la RIAMA para su revisión y aPRobación.
9.
Dentro de su área circundada, la compañía contratista debe tener recipientes para depositar la basura de
manera de segregar los diferentes tipos de materiales, recipientes con agua potable y sistema sanitario
para lavado de manos con válvulas aPRopiadas y en buen estado.
10.
La compañía contratista debe tener un baño por cada 15 personas y mantenerlos limpios, efectuándose
el aseo por lo menos 2 veces por turno de 8 horas de trabajo, estos deben tener letreros en la parte
exterior con la razón social de la compañía y en el interior letreros de PRohibido fumar.
11.
La compañía contratista debe contar en el sitio con los equipos de PRotección personal específico
(especial) de acuerdo con el tipo de trabajo motivo del contrato. La compañía contratista deberá
PResentar la documentación necesaria que certifique las PRuebas y el buen estado de estos equipos al
personal de la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a una revisión por parte del personal de la
USIPA de la Refinería.
12.
La compañía contratista deberá PResentar a la USIPA la documentación necesaria que certifique las
PRuebas y el buen estado de los equipos de transporte, maniobra, etc., de su PRopiedad o bajo su
responsabilidad, que serán utilizados en las actividades motivo del contrato.
13.
El personal de la compañía contratista debe ser transportado en vehículos desde la puerta designada
para su acceso a la Refinería hasta el lugar del trabajo, no se permite que trabajadores de compañías lo
hagan caminando. Para el transporte de los trabajadores se deberán usar PReferentemente vehículos
tipo autobús o vehículos especiales para transporte de personal. No se permite el transporte de personal
en vehículos de carga, plataformas, winches, grúas, etc.
14.
La compañía contratista debe contar en el sitio con un supervisor de seguridad como mínimo, por cada
50 trabajadores o menos, que se responsabilice de la seguridad industrial, PRotección ambiental y
conducta del personal de la compañía dentro de las instalaciones de Pemex–Refinación. La compañía
contratista debe PRoponer los supervisores de seguridad (uno por turno) los cuales deben tener estudios
mínimos comPRobados de nivel medio superior, carrera técnica y/o que demuestre los conocimientos
necesarios mediante una evaluación escrita, verbal y PRáctica para la aplicación de la seguridad y
PRotección ambiental. Este Supervisor de Seguridad debe ser evaluado y aPRobado por la USIPA y
desarrollará exclusivamente las actividades de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental aplicables a las
actividades motivo del contrato.
15.
La compañía contratista debe contar en el sitio con un responsable de SSPA, que se responsabilice de
verificar se cumplan, las normas, PRocedimientos y disposiciones en materia de SSPA, dicho personal
debe elaborar el o los PRogramas de trabajo del sistema de SSPA y coordinar la implementación de los
mismos, debe elaborar un plan de respuesta de emergencia de la obra, debe elaborar un atlas de
riesgos del PRoyecto, debe tramitar los permisos para el bloqueo de calles, red de contra-incendio
originados por maniobras y trabajos relativos a la obra o servicios, debe mantener actualizadas las
bitácoras del sistema SSPA, debe realizar auditorías internas al cumplimiento del Sistema de SSPA y
reportar ante la Residencia de obra y ante la USIPA los avance o desviaciones, debe reportar al
residente de obra y ante la USIPA los incidentes y/o accidentes que ocurran en el desarrollo de la obra o
servicio, debe gestionar lo necesario para la comunicación, capacitación, concientización de su personal
del cumplimiento del sistema de SSPA, debe verificar el adecuado manejo, recolección y
almacenamiento de los residuos peligrosos, industriales y orgánicos.
La compañía contratista debe PRoponer al o los responsables del sistema SSPA, quien debe tener
estudios mínimos comPRobados de licenciatura y que demuestre los conocimientos necesarios
mediante una evaluación escrita, verbal y PRáctica para la administración del sistema de SSPA. Este
responsable de SSPA debe ser evaluado y aPRobado por la USIPA y desarrollará exclusivamente las
actividades de administración del sistema de SSPA a las actividades motivo del contrato.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
16.
La compañía contratista deberá PResentar la documentación necesaria, que certifique las PRuebas y el
buen estado de las lámparas a PRueba de explosión que se utilizarán en la actividad motivo del contrato,
al personal técnico del departamento de Mantenimiento Eléctrico de la RIAMA que lo solicite.
17.
La compañía contratista debe contar en el sitio con personal contra incendio capacitado, el cual será
evaluado y autorizado por el departamento de PRevención y Contra Incendio de la RIAMA, en caso de
no cumplir con este requisito no se autorizarán las actividades correspondientes.
18.
El superintendente de construcción, supervisores de obra, responsables de SSPA y mandos medios de
la compañía contratista son responsables del cumplimiento del PRograma de capacitación en materia de
Seguridad, Salud y PRotección Ambiental a todo el personal de la compañía.
19.
La compañía contratista deberá PResentar en la USIPA la documentación necesaria que certifique las
PRuebas y el buen estado de los equipos y accesorios de maniobras (grúas, winches, diferenciales,
estrobos, eslingas, etc.), que serán utilizados en la actividad motivo del contrato.
20.
La compañía contratista debe contar en el sitio con botiquines con medicamentos y artículos para
PRoporcionar PRimeros auxilios, el contenido mínimo será:
•
3 Frascos de Isodine Solución de uso externo de 120 ml.
•
2 Vendajes triangulares de 40 pulgadas c/u.
•
3 Vendas elásticas de 10 cm de ancho.
•
3 Vendas elásticas de 15 cm de ancho.
•
30 Apósitos estériles.
•
60 Gasas estériles.
•
2 Carretes de tela adhesiva de 5 cm de ancho.
•
1 Caja de venditas adhesivas.
•
1 Pinza.
•
1 Tijera.
•
4 Alfileres de Seguridad.
•
5 Vasos desechables.
•
10 Abetelenguas.
21.
Las áreas donde efectúe trabajos la compañía contratista, deben ser acordonadas con cable manila y
señalizaciones para impedir el paso a personas ajenas con el trabajo, con la finalidad de evitar
accidentes tanto para trabajadores de la misma contratista, como para terceras personas.
22.
Durante el tiempo de la actividad motivo del contrato, el horario de trabajo de la compañía será
de:
_____ hrs. a las _____ hrs.
El personal de la compañía contratista debe vigilar que los accesos al área de trabajo permanezcan
libres y transitables permanentemente, así como mantener limpia el área de trabajo asignada.
23.
!
24.
La compañía contratista debe efectuar la contratación y el pago de salarios de su personal fuera de las
instalaciones de Pemex-Refinación.
25.
El superintendente de construcción o Supervisor de Obra y el supervisor de seguridad de la compañía
contratista deberán permanecer siemPRe en el área de trabajo supervisando que las actividades se
realicen de acuerdo a lo planeado y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
26.
El superintendente de construcción y el supervisor de seguridad son responsables de que ningún
personal de la misma fume, ingiera o inhale cualquier tipo de droga en el interior de la Refinería.
27.
El supervisor de seguridad de la compañía contratista deberá efectuar continuamente PRuebas
de explosividad, toxicidad, etc., marcadas en el permiso de trabajo para asegurar la integridad de
los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
El correcto funcionamiento de los diferentes equipos de medición es auditable por el personal de
Pemex-Refinación, por lo que PRevio a la realizar la actividad de medición deberán PResentar
ante el personal de la USIPA el correcto funcionamiento del mismo y de igual manera en el
momento que le sea requerido.
28.
Para trabajos en altura, se deberán construir andamios de acuerdo a lo establecido en la Norma de
Referencia NRF-237-PEMEX-Vigente y 300-40800-PSIA-052- Armado y desarmado de andamios.
29.
El supervisor de seguridad de la compañía contratista debe:
29.1 Llevar una bitácora de actividades diarias avalada con los nombres y firmas del Residente Obra
de la RIAMA, el Ing. de la USIPA del área y el Superintendente de Construcción de la
Contratista, la cual deberá mostrar al personal designado por la sección de Seguridad y Salud
ocupacional cuando se le solicite.
29.2 El supervisor de seguridad debe llevar una carpeta PRopiedad de la compañía contratista, donde
se archivarán los documentos que avalen el cumplimiento de las actividades en materia de
seguridad en la ejecución de los trabajos motivo del contrato por parte de la contratista,
debidamente clasificados, la cual deberá mostrar al personal de la USIPA cuando se le solicite.
29.3 Reportar oficialmente a la sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA cualquier
accidente personal y/o incidente industrial que ocurra en la compañía contratista y participar en el
análisis del mismo de acuerdo al PRocedimiento para la investigación y reporte de incidentes (DGSASIPA-SI-06100).
29.4 Acudir a las pláticas de actualización para supervisores de seguridad que imparte la USIPA (art.
5.1.4.c del DG-GPASI-SI-08200) de acuerdo al PRograma establecido por esta.
30.
El responsable de SSPA de la compañía contratista debe:
29.1 Dar cumplimiento al PRograma de capacitación al personal de la compañía en materia de
Seguridad, Salud y PRotección Ambiental, además de las actividades de Seguridad para
compañías contratistas elaborado por la USIPA.
29.2 Reportar oficialmente a la sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA cualquier
accidente personal y/o incidente industrial que ocurra en la compañía contratista y participar en
el análisis del mismo de acuerdo al PRocedimiento para la investigación y reporte de incidentes
(DG-SASIPA-SI-06100).
29.3 Acudir a las pláticas de actualización en seguridad que imparte la USIPA (art. 5.1.4.c del DGGPASI-SI-08200) de acuerdo al PRograma establecido por esta.
29.4 Entregar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, los dos PRimeros días hábiles de
cada mes:
0.
Formato original con el cumplimiento del PRograma de actividades debidamente avalado y
firmado por el Residente de Obra de la RIAMA, el Ing. de la USIPA del área, el
Superintendente de Construcción y el PRopio Supervisor de Seguridad de la Contratista.
•
Formato original con los indicadores de accidentabilidad de la contratista correspondiente al
mes anterior.
1.
Los registros originales que respalden el cumplimiento del PRograma de actividades de
sistema SSPA y las demás establecidas, correspondientes al mes anterior en el formato oficial
de la RIAMA.
29.5
Elaborar los PRogramas del sistema de SSPA y coordinar su implementación con los
supervisores de seguridad.
29.6
Elaborar un Plan de Respuesta a Emergencias de la Obra (PRE-O), acorde a los riesgos
PRopios de las actividades a realizar y del área de la obra, y en coordinación con la residencia
de obra. En caso de ocurrir cualquier emergencia en el centro de trabajo debe
29.7
mantenerse informado de la evolución de la misma, a través de la residencia de obra de
PEMEX, para en caso necesario, PRoceder de acuerdo con lo establecido en el PRE-O. De ser
necesaria la evacuación del personal, la dirigirá, auxiliado por los supervisores de SSPA, de
acuerdo con las instrucciones de la residencia de la obra, quien estará siemPRe en
comunicación con el coordinador de la emergencia del centro de trabajo.
Elaborar un atlas de riesgo del PRoyecto, acorde a los riesgos PRopios de las actividades a
realizar y del área de la obra o servicios y en coordinación con el responsable de la residencia
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
29.8
29.9
29.10
29.11
29.12
29.13
29.14
29.15
29.16
de obra de personal de PEMEX, considerando los riesgos por el manejo de sustancias
químicas utilizadas tanto en la obra o servicios como en el PRopio centro de trabajo, así como
la información contenida en las hojas de datos de seguridad de materiales, para el caso de las
sustancias químicas empleadas por el contratista.
Definir y tramitar conjuntamente con la residencia de obra ante el centro de trabajo las rutas
para el acceso y salida de personal, ya sea en vehículos o caminando.
Tramitar los permisos para el bloqueo de calles y/o redes de contraincendio en el interior del
centro de trabajo, originado por maniobras y trabajos relativos a la obra o servicios, anexando
un croquis con la ruta alterna PRopuesta, señalización a utilizar y autorización del
departamento de contra incendio del centro de trabajo.
Mantener actualizada la Bitácora del sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección
Ambiental, en la que registren todos los eventos relevantes relacionados con estas materias,
desde el inicio hasta el término la obra o servicio.
Realizar auditorías Internas al Sistema de SSPA, de acuerdo con los PRogramas establecidos
e informar periódicamente al residente de obra de PEMEX los resultados obtenidos y las
acciones correctivas desarrolladas para atender las desviaciones, hasta su total cumplimiento
(seguimiento).
Dar seguimiento a su “PRograma de Verificación Documentada”, realizar el análisis estadístico
de la información PResentada por sus supervisores.
Suministrar y distribuir los carteles relativos a la Seguridad, Salud en el Trabajo y PRotección
Ambiental, de tipo informativo, PReventivo y restrictivo.
Gestionar ante la residencia de obra, los permisos de trabajo que rePResenten riesgo
(potencialmente peligrosos), así mismo los de acceso de vehículos PRopiedad del contratista y
pases de salida de acuerdo con las políticas del centro de trabajo.
Verificar el adecuado manejo, recolección y almacenamiento de los residuos (peligrosos,
industriales y orgánicos).
Participar en las evaluaciones y auditorías externas de SSPA que se realicen a la obra o
servicio.
31. El personal de la compañía contratista debe suspender sus actividades en caso de que le sea solicitado por
parte de personal de la RIAMA, originados por condiciones inseguras, actos inseguros, otros trabajos
PRioritarios en los que se interfiera, PRuebas requeridas para verificar condiciones, emergencias, etc. lo cual
deberá ser informado de inmediato al Residente de Obra de Pemex-Refinación.
32. Queda PRohibido el almacenamiento de líquidos o materiales inflamables en el área de trabajo, diariamente
se recargarán los equipos en los horarios de cambio de turnos o al final de las actividades diarias.
33. La compañía contratista debe ejecutar la obra objeto del contrato cumpliendo los requisitos establecidos en
los ordenamientos, del anexo “B” del contrato.
34. La compañía contratista se obliga a dejar el lugar donde se efectuaron los trabajos en las mismas condiciones
en que los recibió. La obra se considerará no terminada hasta que entregue el lugar limpio de escombros,
basura, contaminación, etc., y el tiempo que utilice la compañía contratista en el cumplimiento de esta
disposición correrá por su cuenta. En el caso de que el contratista se negara a efectuar la limpieza del área,
Pemex por su conducto o mediante la contratación de terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza
correspondientes, corriendo a cargo de la compañía contratista el pago de los mismos, ya sea que se cubran
directamente por esta o mediante la deducción de sus pagos facturas, quedando asentada esta circunstancia
en bitácora.
35. La compañía contratista se obliga a cumplir todas las disposiciones legales, federales, estatales y municipales
de carácter ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o
responsabilidad instaurada en contra de Pemex como consecuencia de violación y/o daños ocasionados en
materia de medio ambiente, derivado de los trabajos del contrato que se le asigne, de igual modo el
contratista está obligado a pagar a Pemex todos los gastos, erogaciones y pagos que efectúe por dicho
concepto.
36. La compañía contratista deberá PRoporcionarles a sus supervisor(es) de seguridad un distintivo que lo(s)
identifique como tal.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
37. La compañía contratista deberá PRoporcionar a sus trabajadores gafetes que los identifique como tales, el
cual deberán portar en todo momento durante su estancia en la Refinería. En caso de que algún trabajador le
sea solicitado se identifique y este no pueda hacerlo por falta del gafete se le solicitara a la compañía retire de
las instalaciones de la RIAMA a dicho personal.
38. El Superintendente de construcción, supervisores de seguridad, supervisores de obra y mandos medios de la
compañía contratista, deben conocer y aplicar las Técnicas PReventivas HAD (Hablando y Apuntando con el
Dedo), APP (Actividad de PRedicción de los Peligros), ESP (Experiencia de Sentir el Peligro), RIJ (Reunión
de Inicio de Jornada), 5S’s, AE (Auditorias Efectivas), AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo), PRE (Plan
de Respuesta a Emergencias). Estas técnicas de seguridad deben ser instruidas al personal de la compañía
por el supervisor de seguridad de la misma.
39. El Superintendente de construcción, el responsable de SSPA y los Mandos Medios de la contratista son
responsables de difundir y aplicar entre su personal:
• La Política Institucional de Seg., Salud y PRot. Amb. de Pemex Refinación.
• La Política Integral de Administración de este Centro de Trabajo.
• El Plan de Repuesta a Emergencias (PRE) de este Centro de Trabajo.
• Auditorias Efectivas.
• Análisis de Seguridad en el Trabajo.
• Recomendaciones de Seguridad (folleto informativo) de la RIAMA.
• PRocedimientos críticos de SSPA.
Permiso de trabajo.
SP-SASIPA-SI-02310
Trabajos en altura.
300-40800-PSIA-045
Trabajos en espacios confinados.
300-40800-PSIA-049
Trabajos de corte y soldadura en áreas de PRoceso.
300-40800-PSIA-048
Trabajos en excavaciones.
300-40800-PSIA-047
Instalación de barricadas y/o acordonamiento.
300-40800-PSIA-046
Etiqueta, candado, despeje y PRueba.
300-40800-PSIA-050
Armado y desarmado de andamios.
300-40800-PSIA-052
Apertura y cierre de bridas y conexiones en líneas y equipos.
300-40800-PSIA-051
Trabajos eléctricos (libranza de circuitos eléctricos).
300-40800-PSIA-053
40. La compañía contratista debe tramitar los pases de acceso de sus vehículos al interior de la Refinería en el
Departamento de Vigilancia, cumpliendo los requisitos necesarios como buen estado de frenos, sistema
eléctrico, luces, afinación, escape con mata chispas, extintor, razón social de la compañía (en
ambos lados y tamaño visible), seguro vigente con cobertura amplia, licencia y carta de buena conducta del
personal responsable de la unidad.
41. La compañía contratista debe tramitar en el departamento de vigilancia, los pases de acceso de su personal y
ante la USIPA las cartillas de seguridad, debiendo cumplir con los requisitos de afiliación y alta en el I. M. S.
S. (Instituto Mexicano del Seguro Social), fotografías vigentes y sin sellos, credenciales sin correcciones y con
vigencia de acuerdo a la del contrato, el cual deberá ser portado en lugar visible durante el tiempo que
permanezcan en las instalaciones PRopiedad de Pemex.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
42. La compañía contratista obligatoriamente debe PRoporcionar a cada uno de sus trabajadores, su equipo
básico de PRotección personal, que consiste en: casco color naranja con barbiquejo, lentes de seguridad que
cumplan con las características establecidas en la Norma de Referencia “Lentes y gogles de seguridad,
PRotección PRimaria para los ojos” (NFR-007-PEMEX-vigente), ropa de algodón color naranja, (overol) que
cumpla con las características establecidas en la Norma de Referencia “Ropa de trabajo para los trabajadores
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-006-PEMEX- vigente); con el nombre de la
compañía en la espalda en tamaño legible y debidamente ceñida, calzado industrial antiderrapante, que
cumpla con las características establecidas en la Norma de Referencia “Calzado industrial de piel para
PRotección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-008-PEMEXvigente), (a excepción de los electricistas que utilizarán zapato industrial tipo dieléctrico y soldadores que
utilzaran bota larga tipo industrial); dichos equipos deben usarse desde su ingreso y durante toda su
permanencia dentro de las instalaciones PRopiedad de Pemex. Además deberá entregar a la USIPA y al
Residente de Obra de Pemex, los documentos que evidencien dicho suministro a su personal.
El incumplimiento de portación de EPP básico de PRotección personal puede ser causa de paro de obra no
siendo imputable a Pemex el incumplimiento originado por el paro.
43. En el caso que la compañía contratista requiera instalar caseta en el área industrial, usará únicamente el
lugar que se le asigne por parte de personal autorizado de la RIAMA y ésta debe ser construida con material
no combustible, debidamente fijada y anclada, dentro de un área cercada con malla ciclón de 1.8 m de altura
y dentro de esta área un cobertizo con mesa y bancos para tomar alimentos, baños, recipientes de agua para
lavado de manos, agua potable para tomar, recipientes para basura debidamente identificados, así como
también colocar un letrero de 1m2 en el que se indique el nombre de la compañía, número y vigencia del
contrato, así como la descripción de la obra.
La autorización se efectuara a través de una minuta la cual será avalada por el grupo directivo y deberá ser
tramitada por el Residente de Obra de Pemex Refinación.
44. No se permiten bajo ninguna circunstancia áreas para PRefabricación de piezas, talleres, etc., todo debe ser
PRefabricado, maquinado, ensamblado, PReparado, etc., en el taller de la contratista fuera de las
instalaciones de Pemex.
45. La compañía contratista debe PRoporcionar a cada supervisor de seguridad, un explosímetro para el
monitoreo constante de la explosividad en su área de trabajo. En el caso de trabajos en espacios confinados,
también debe contar con medidores para la concentración de oxígeno y sulfhídrico; estos equipos deben
contar con la documentación necesaria que certifique las PRuebas, calibración, buen estado y confiabilidad.
Estos equipos serán PResentados a la USIPA al inicio de la obra y semanalmente.
46. La compañía contratista debe PRoporcionar a sus trabajadores que laboren en altura arneses de seguridad
que cumplan con las características establecidas en la Norma de Referencia “Requisitos mínimos para
cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida” (NFR-024-PEMEX- vigente) y será
responsable de que su personal los utilice en forma aPRopiada.
47. Para trabajos en ambientes contaminados, la compañía contratista debe PRoporcionar a sus trabajadores los
equipos de PRotección respiratoria aPRopiados y será responsable de que su personal los utilice en forma
correcta.
48. No se permite que los trabajadores de compañías contratistas tomen sus alimentos en otra área que no sea
dentro de su zona cercada ni que permanezcan parados, sentados o acostados bajo equipos o líneas que se
encuentren o no en operación.
49. Ningún trabajador de compañía debe deambular por áreas de operación y/o diferentes a las de la ejecución
de la obra motivo del contrato.
50. Queda estrictamente PRohibido fumar en las instalaciones de la Refinería incluyendo baños, letrinas y áreas
administrativas.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
50. Queda PRohibir usar parrillas eléctricas, hornos de microondas, extensiones, radios, televisores y cualquier
otro dispositivo eléctrico o electrónico dentro de las instalaciones de este centro de trabajo.
51. La compañía debe PRoporcionar monogogles y respiradores contra polvos a todos sus trabajadores que
laboren en ambientes donde se tenga la PResencia de partículas suspendidas en el aire.
52. La compañía contratista debe PRoporcionar a sus trabajadores pantallas faciales, cuando realicen
actividades de corte, esmerilado, escariado, etc.
53. El personal de la compañía contratista debe cumplir estrictamente con todas las recomendaciones de
seguridad establecidas en los permisos u órdenes de trabajo correspondientes.
54. Todo personal de compañías que se encuentre en las instalaciones tiene la obligación de informar al personal
de la Refinería sobre condiciones de riesgo dentro del área en la que se encuentre trabajando.
55. Todo daño que se origine en el área de trabajo por las compañías contratistas, debe ser reparado
inmediatamente por la misma.
56. La compañía debe PResentar la documentación necesaria que certifique la especialidad de los operarios que
intervendrán en las actividades motivo del contrato, de acuerdo a lo especificado en el anexo SSPA-9 del
PRocedimiento SRM-4819. En caso de operadores de grúas, montacargas, etc., deben PResentar su licencia
correspondiente y certificado.
57. La compañía contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener su
área de trabajo en óptimas condiciones, debiendo retirar en cada turno el material de desecho resultante de
su trabajo.
58. El incumplimiento o violación por parte del contratista o PRoveedor a las disposiciones contenidas en el
PResente PRotocolo; así como, en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios y en las normas, PRocedimientos, lineamientos e instructivos técnicos y los que en
materia de seguridad, salud en el trabajo y PRotección ambiental se tengan establecidos por el centro de
trabajo donde se ejecutan los trabajos o servicios, podrán ser motivo para aplicarse las sanciones y/o
causales de rescisión conforme al clausulado del contrato origen de los trabajos o servicios y estos serán
imputables a la compañía contratista o de servicios.
59. Las reuniones entre el personal del área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía
contratista, en las que se revisarán los avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad,
seguridad,
etc.
relacionados
con
el
trabajo.
Se
llevarán
a
efecto:
_________________________________________
Después de haber leído los anteriores puntos, aceptan y se comPRometen a su estricto cumplimiento y
firman de conformidad:
LXXIX.Por la Ref. “Ing. Antonio M. Amor”
Jefe Operación Área No. __________ Ing. _________________________
Ing. Conservación y Mantenimiento Área No.______ Ing. ______________
USIPA Área No. ________ Ing. __________________________________
Residente de Obra de RIAMA Ing. _______________________________
LXXX.Por la compañía contratista _____________________________________
Superintendente de Construcción Ing. _____________________________
Responsable del sistema de SSPA de la CIA________________________
Supervisor de Seguridad de la CIA._______________________________
LXXXI.Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, a ____ de ___________________ del 20_______
LXXXII.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO 3
LISTA DE VERIFICACIÓN
USIPA-4145-03
INICIO DE OBRA POR COMPAÑÍAS CONTRATISTAS
ACTIVIDAD A SER EJECUTADA Y VERIFICADA
SI
1
NO
¿Se tiene PRotocolo de Seguridad para inicio de Obra de la Contratista Elaborado
y firmado por los responsables?
!
2 ¿La Contratista cuenta con el (los) Supervisor (es) de Seguridad y contraincendio (s),
Responsable de SSPA aPRobados por la USIPA?
3 ¿La Contratista PResento PRograma de capacitación en Seguridad, Salud y PRotección
Ambiental para sus trabajadores?
4 ¿La Contratista Tiene conocimiento de las disposiciones de cumplimiento obligatorio
enmarcadas en el PRocedimiento USIPA-4145 ?
5 ¿En caso de haber sido autorizado caseta de campo esta cuentas con las disposiciones
enmarcadas en el PRocedimiento USIPA-4145 ?
6 ¿Los equipos de trabajo, transporte y personal cuentan con distintivo y/o logotipo de
identificación de la Contratista además de que el personal cuenta con gafetes que los
identifican?
7 ¿Los equipos de radio comunicación de la Contratista son intrínsecamente seguros y se
encuentran avalados por el Depto. De Telecomunicaciones de la RIAMA?
8 ¿La Contratista cuenta con depósitos de basura de manera que segregara los
diferentes tipos de desperdicios generados por los trabajos?
9 ¿ La Contratista cuenta con baños adecuados y rotulados ?
10 ¿Se PResento ante la USIPA certificados de calibración y buen estado de los
equipos a utilizarse en los trabajos? (Explosímetros, medidores de oxigeno,
!
sulfhidrímetros, lámparas, gruas, winches, estrobos, eslingas, maquinaria, etc...)
11 ¿Cuenta con transporte adecuado y rotulado para llegar hasta el lugar del trabajo?
12 ¿Los trabajadores cuentan con el equipo básico de PRotección personal adecuado
!
y que cumple con las normas de Seguridad y salud ocupacional?
Observaciones:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________
Verificó
Nombre y firma:
Fecha:
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO 4
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
LXXXIII.
Nombre del LXXXIV.
evaluado:
LXXXVI.
Departamento:
LXXXVII.
USIPA-4145-04
Calificación:
LXXXV.
LXXXVIII.
LXXXIX.
Fecha:
Título del documento evaluado:
PRotocolo de seguridad para inicio de obra por compañías
contratistas.
PREGUNTAS:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.
[EJEMPLO] ¿El objetivo PRincipal de este PRocedimiento es el cumplimiento y establecimiento de
actividades de?
Políticas de Pemex-Refinacion
Políticas Ambientales solamente
Políticas
de
seguridad
y actividades de SSPA
solamente
1. ¿El responsable de la difusión y la observación de la aplicación y cumplimiento de este PRocedimiento
es ?
Jefe de Contraincendio
Jefe de la USIPA
Jefe de Operación
2. ¿La aplicación y cumplimiento de los establecido en este PRocedimiento es de ?
Del personal de la RIAMA
Del personal de la RIAMA Y
Del
personal
de
Contratista
Contratista únicamente.
la
3. ¿Quién es la persona por parte de la contratista responsable del cumplimiento y calidad de los
trabajos establecidos en el contrato y cumplimiento del PRograma y actividades?
Supervisor de Seguridad
Superintendente
de
Supervisor de obra
Construcción
4. ¿Nombre que se le da al funcionario publico designado por la refinería, quien fungirá como
rePResentante ante el contratista?
Residente de obra de Pemex Supervisor de obra
PRoveedor
Refinacion
5. ¿Antes de iniciar los trabajos de la contratista se deberá de realizar el ?
PRotocolo de Seguridad
Darle luz verde
Acordonamiento de la obra
Marca si es cierto o falco el enunciado citado.
CIERTO O FALSO
6. La compañía contratista se comPRomete a difundir y aplicar entre su personal
reglamentos, normas, PRocedimientos, instrucciones, etc. aplicables a la RIAMA
7. El incumplimiento del PRocedimiento
labores de la contratista
USIPA-4145 puede coaccionar paro de
8. AL termino de la obra los supervisores de la RIAMA deberán de calificar el
desempeño de los trabajos realizados por la contratista.
XC.
Aplicó
cuestionario:
XCI.
ANEXO 5
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
DOCUMENTO: XCII.
REV. SECCIÓN
MODI MODIFICA
F.
DA.
0
TODO
0
TODO
0
1
Anexo 3, 4
y5
TODO
1
NOMBRE
REGISTRÓ DE MODIFICACIONES A DOCUMENTOS
SGC-4.2.3-03
USIPA-4145
MOTIVO
DESCRIPCIÓN DE LAS
MODIFICACIONES
SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO
EL
NOMBRE
DE
LAS
ACTUALIZACIÓN DEPENDENCIAS, ASÍ COMO LAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A
LOS QUE SE HACEN MENCIÓN.
a) CAMBIA OBJETIVO
b) RESPONSABILIDADES
c) DESARROLLO PUNTOS 6.1,
6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.12, 6.13,
ACTUALIZACIÓN
6.14
d) ANEXO 1
e) ANEXO 2
f) ANEXO 3
No contaba
Se ingresa lista de verificación y
cuestionario al PRocedimiento.
ACTUALIZACIÓN Se integra en todo el documento lo
referente al coordinador de SSPA.
SE AMPLIA EL
Se amplía el PRotocolo de inicio de
PROTOCOLO
obra de ser de seguridad a ver SSPA
FECHA
MODIFICA
MODIFICAC DO POR:
IÓN
28/09/07
ING.
JMPC
28/09/07
ING.
JMPC
28/09/07
20/12/10
20/12/10
ING.
JMPC
ING.
JMPC
ING.
JMPC
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Anexo“C”
Cátalogo de Conceptos de Trabajo
NO.
CONCEPTO
COLOCACION DE JUNTAS CIEGAS.
1.
Colocación de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 1”∅-300# RF.
Alcance particular punto A del anexo B-1.
2.
Colocación de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 2”∅-150# RF.
Alcance particular punto A del anexo B-1.
3.
Colocación de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 2”∅-300# RF.
Alcance particular punto A del anexo B-1.
4.
Colocación de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 4”∅-150# RF.
Alcance particular punto A del anexo B-1.
DESMANTELAMIENTO.
5.
Desmantelamiento de tubería, cedula 10 a 160, sin recuperación de material, incluye
conexiones de tubería y soportes a una altura de 0 hasta 10 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Tubería de 6”ø, en acero al carbón.
Alcance particular punto AM del anexo B-1.
6.
Desmantelamiento de tubería, cedula 10 a 160, sin recuperación de material, incluye
conexiones de tubería y soportes a una altura de 0 hasta 10 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Tubería de 4”ø, en acero al carbón.
Alcance particular punto AM del anexo B-1.
7.
Desmantelamiento de tubería, cedula 10 a 160, sin recuperación de material, incluye
conexiones de tubería y soportes a una altura de 0 hasta 10 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Tubería de 2”ø, en acero al carbón.
Alcance particular punto AM del anexo B-1.
MANEJO Y PRESENTACIÓN TUBERÍA.
8.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Tubería de 4”ø, en material ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
9.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Tubería de 2”ø, en material ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
10.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
UNIDAD
CANT.
PZA
21
PZA
2
PZA
2
PZA
2
M
12
M
12
M
12
M
12
M
120
M
315
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
CONCEPTO
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Tubería de 3/4”ø, en material ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
MANEJO Y PRESENTACIÓN CONEXIONES
11.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 4”ø 150# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
12.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 2”ø 300# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
13.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 2”ø 150# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
14.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 1”ø 300# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
15.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 3/4”ø 300# RF caja para soldar en ASTM A-105.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
16.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 3/4”ø 300# RF caja para soldar en ASTM A-182 Gr. F304.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
17.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Codo 90° radio largo de 4”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos biselados.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
18.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Codo 90° radio largo de 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos biselados.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
UNIDAD
CANT.
una
con
una
PZA
8
con
una
PZA
3
con
una
PZA
8
con
una
PZA
2
con
una
PZA
19
con
una
PZA
19
con
una
PZA
2
con
una
PZA
9
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
CONCEPTO
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Codo 90° de 3/4”ø en ASTM A-105 caja para soldar 3000#.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Tee recta de 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos biselados.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Tee recta de 3/4”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Reducción concéntrica de 2”ø x 1”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos
biselados.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Reducción concéntrica de 4”ø x 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos
biselados.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Latrolet de 2”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Latrolet de 3/4”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Sockolet de 2”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
UNIDAD
CANT.
PZA
50
PZA
2
PZA
14
PZA
2
PZA
2
PZA
1
PZA
10
PZA
1
PZA
2
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
CONCEPTO
Sockolet de 3/4”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
28.
Manejo y presentación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados y/o extremos planos, incluye el suministro de material a una
altura de 0 hasta 2 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Tapón cap (cachucha) de 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremo biselado.
Alcance particular punto C del anexo B-1.
CORTE Y BISELADO
29.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de 4”ø, en ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
30.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de 2”ø, en ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
31.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de tubería
de 2”ø, incluye fabricación de solapa de refuerzo.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
32.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de tubería
de 4”ø, incluye fabricación de solapa de refuerzo.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
33.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de latrolet
de 3/4”ø.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
34.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de latrolet
de 2”ø.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
35.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de sockolet
de 2”ø.
Alcance particular punto D del anexo B-1.
36.
Corte y biselado en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de piso ó
plataforma.
Corte en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de sockolet
de 3/4”ø.
UNIDAD
CANT.
PZA
1
PZA
14
PZA
51
PZA
2
PZA
2
PZA
10
PZA
1
PZA
1
PZA
2
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
CONCEPTO
Alcance particular punto D del anexo B-1.
CORTE PLANO
37.
Corte extremo plano y/o hacer rosca en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Corte plano en tubería de 2”ø, en ASTM A-106 Gr. B, céd. 80.
Alcance particular punto E del anexo B-1.
38.
Corte extremo plano y/o hacer rosca en tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Corte plano en tubería de 3/4”ø, en ASTM A-106 Gr. B, céd. 80.
Alcance particular punto E del anexo B-1.
SOLDADURA
39.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura a tope en tubería de 4”ø, en ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
40.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura a tope en tubería de 2”ø, en ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
41.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura a tope en tubería de 1”ø, en ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
42.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de
tubería de 2”ø, incluye solapa de refuerzo.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
43.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para inserción de
tubería de 4”ø, incluye solapa de refuerzo.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
44.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura de filete en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para
inserción de latrolet de 3/4”ø.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
45.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura de filete en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para
inserción de latrolet de 2”ø.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
46.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
UNIDAD
CANT.
PZA
4
PZA
170
PZA
14
PZA
51
PZA
4
PZA
2
PZA
2
PZA
10
PZA
1
PZA
1
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
CONCEPTO
Soldadura de filete en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para
inserción de sockolet de 2”ø.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
47.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura de filete en tubería de céd. 40 a céd. 80, ASTM A-106 Gr. B para
inserción de sockolet de 3/4”ø.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
48.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura de filete en tubería de 2”ø, en ASTM A-106 Gr. B, céd. 80.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
49.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura de filete en tubería de 3/4”ø, en ASTM A-106 Gr. B, céd. 80.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
50.
Soldadura en tubería y/o conexiones de tubería, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma.
Soldadura de filete en tubería de 3/4”ø, en ASTM A-312 T304, céd. 80.
Alcance particular punto F del anexo B-1.
MANEJO E INSTALACIÓN TUBERIA
51.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Tubería de 4”ø, en material ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
52.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Tubería de 2”ø, en material ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
53.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Tubería de 3/4”ø, en material ASTM A-106 Gr. B céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
MANEJO E INSTALACIÓN CONEXIONES
54.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 4”ø 150# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
55.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
UNIDAD
CANT.
PZA
2
PZA
4
PZA
170
PZA
19
M
12
M
120
M
315
PZA
8
PZA
3
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
CONCEPTO
Brida de 2”ø 300# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 2”ø 150# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 1”ø 300# RF cuello para soldar en ASTM A-105 céd. 80.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 3/4”ø 300# RF caja para soldar en ASTM A-105.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Brida de 3/4”ø 300# RF caja para soldar en ASTM A-182 Gr. F304.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Codo 90° radio largo de 4”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos biselados.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Codo 90° radio largo de 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos biselados.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Codo 90° de 3/4”ø en ASTM A-105 caja para soldar 3000#.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Tee recta de 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos biselados.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
UNIDAD
CANT.
PZA
8
PZA
2
PZA
19
PZA
19
PZA
2
PZA
9
PZA
50
PZA
2
PZA
14
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
CONCEPTO
Tee recta de 3/4”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Reducción concéntrica de 2”ø x 1”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos
biselados.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Reducción concéntrica de 4”ø x 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremos
biselados.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Latrolet de 2”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Latrolet de 3/4”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Sockolet de 2”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Sockolet de 3/4”ø en ASTM A-105 3000# de caja para soldar.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma.
Tapón cap (cachucha) de 2”ø en ASTM A-234 WPB céd. 80 extremo biselado.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma. Incluye el suministro de material.
Niple de 3/4”ø en ASTM A-312 T304 céd. 80 de 5” de longitud un extremo plano y el
otro extremo roscado.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
UNIDAD
CANT.
PZA
2
PZA
2
PZA
1
PZA
10
PZA
1
PZA
2
PZA
1
PZA
19
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
73.
CONCEPTO
Manejo e instalación de tubería recta y/o conexión de tubería sin costura con
extremos biselados para soldar y/o extremos planos a una altura de 0 hasta 15 mts.
del nivel de piso ó plataforma. Incluye el suministro de material.
Brida ciega de 2”ø 300# RF en ASTM A-105.
Alcance particular punto G del anexo B-1.
PRUEBAS HIDROSTATICAS
74.
Prueba hidrostática a circuito de tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de
piso ó plataforma.
Circuito de tubería en acero al carbón de 2” de diámetro a ¾” de diámetro de 420
mts. de longitud aproximadamente.
Alcance particular punto H del anexo B-1.
75.
Prueba hidrostática a circuito de tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de
piso ó plataforma.
Arreglo de insersión de 2” de diámetro 1 mts. de longitud aproximadamente.
Alcance particular punto H del anexo B-1.
76.
Prueba hidrostática a circuito de tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de
piso ó plataforma.
Circuito de tubería en acero al carbón de 4” de diámetro a 2” de diámetro de 12 mts.
de longitud aproximadamente.
Alcance particular punto H del anexo B-1.
77.
Prueba hidrostática a circuito de tubería a una altura de 0 hasta 15 mts. del nivel de
piso ó plataforma.
Circuito de tubería en acero al carbón de 2” de diámetro a 1” de diámetro de 12 mts.
de longitud aproximadamente.
Alcance particular punto H del anexo B-1.
RETIRO DE JUNTAS CIEGAS
78.
Retiro de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 1”∅-300# RF.
Alcance particular punto B del anexo B-1.
79.
Retiro de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 2”∅-150# RF.
Alcance particular punto B del anexo B-1.
80.
Retiro de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 2”∅-300# RF.
Alcance particular punto B del anexo B-1.
81.
Retiro de Junta ciega en bridas a una altura de 0 a 15 mts del nivel de piso ó
plataforma. 4”∅-150# RF.
Alcance particular punto B del anexo B-1.
SOPORTES
82.
Fabricación e instalación de soportes metálicos, a base de placa y perfiles ligeros
(de 0 a 12 kg/m), en material acero al carbón, a una altura de 0 hasta 15 mts. del
nivel de piso ó plataforma. Incluye el suministro del material.
Alcance particular punto I del anexo B-1.
VALVULAS SOLDABLES
83.
Instalación de válvula soldable, incluye el suministro de material a una altura de 0
UNIDAD
CANT.
PZA
1
PZA
1
PZA
1
PZA
2
PZA
2
PZA
21
PZA
2
PZA
2
PZA
2
KG
300
PZA
7
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
CONCEPTO
hasta 15 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Válvula de compuerta de 3/4”ø, ASTM A-105, interiores Trim 8 de API, 800#, de caja
para soldar.
Alcance particular punto J del anexo B-1.
84.
Instalación de válvula soldable, incluye el suministro de material a una altura de 0
hasta 15 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Válvula de retención (check) de 2”ø, ASTM A-105, interiores Trim 8 de API, 800#, de
caja para soldar.
Alcance particular punto J del anexo B-1.
85.
Instalación de válvula soldable, incluye el suministro de material a una altura de 0
hasta 15 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Válvula de compuerta de 2”ø, ASTM A-105, interiores Trim 8 de API, 800#, de caja
para soldar.
Alcance particular punto J del anexo B-1.
VALVULAS BRIDADAS
86.
Instalación de válvula bridada, incluye el suministro de material a una altura de 0
hasta 15 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Válvula de compuerta de 2”ø 150# RF ASTM A-216 WCB, interiores Trim 8 de API.
Alcance particular punto J del anexo B-1.
87.
Instalación de válvula bridada, incluye el suministro de material a una altura de 0
hasta 15 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Válvula de compuerta de 4”ø 150# RF ASTM A-216 WCB, interiores Trim 8 de API.
Alcance particular punto J del anexo B-1.
88.
Instalación de válvula bridada, incluye el suministro de material a una altura de 0
hasta 15 mts. del nivel de piso ó plataforma.
Válvula de retención (check) de 2”ø 150# RF ASTM A-216 WCB, interiores Trim 8
de API.
Alcance particular punto J del anexo B-1.
OBRA CIVIL
89.
Trazo y nivelación.
Alcance particular punto K del anexo B-1.
90.
Corte de piso de concreto existente con maquina disco alrededor de la base de
concreto de bombas.
Alcance particular punto L del anexo B-1.
Demolición de piso de concreto existente, con herramienta neumática.
91.
Alcance particular punto M del anexo B-1.
Demolición de bases de concreto existentes de las bombas con herramienta
92.
neumática.
Alcance particular punto N del anexo B-1.
93.
Excavación en material tipo B, hasta la profundidad indicada por el residente de
obra para las bombas.
Alcance particular punto O del anexo B-1.
94.
Compactación de terreno natural con “bailarina” compactado al 85% de su PVSM,
sin control de laboratorio.
Alcance particular punto P del anexo B-1.
UNIDAD
CANT.
PZA
1
PZA
1
PZA
2
PZA
2
PZA
2
M2
11
M
19
M2
11
M3
1.70
M3
11.50
M2
11
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
CONCEPTO
Relleno de tepetate, compactado al 95% de su PVSM, con “bailarina”, en capas de
hasta 20 cm de espesor, para mejoramiento de terreno para las bases de bombas
con control de laboratorio.
Alcance particular punto Q del anexo B-1.
Elaboración y Vaciado de Plantilla de cimentación con concreto hidráulico
f’c=100kg/cm2, de 5 cm de espesor.
Alcance particular punto R del anexo B-1.
Habilitado y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, No 4.
Alcance particular punto S del anexo B-1.
Habilitado y colocación plomeado y nivelado de anclas de acero al carbon ASTM
A-307 grado B en forma de “L” para la bombas de barra de cold-roll de acero al
carbon de ¾” de diametro con cuerda de 10 centimetros de longitud mas 46
centimetros mas de longitud y 11 centimetros a 90° para dar la forma de “L” con 2
tuercas cada ancla. Incluye el suministro de materiales por parte del contratista. DE
ACUERDO A PLANOS DE LA BOMBA PROPORCIONADOS POR EL ING.
MECANICO en el anexo A.
Alcance particular punto T del anexo B-1.
Elaboración de concreto premezclado y vaciado con una resistencia de
f’c=300kg/cm2, agregado máximo 19 mm en base de concreto de la bombas,
incluye aditivo acelerante de fraguado.
Alcance particular punto U del anexo B-1.
Elaboración de concreto en sitio y vaciado con una resistencia de f’c=200kg/cm2,
agregado máximo 19 mm en piso alrededor de la base de concreto de la bombas,
incluye aditivo acelerante de fraguado.
Alcance particular punto V del anexo B-1.
Vaciado de grout de CEILCOTE 749DP o similar o de mejor calidad estabilizador
especial para relleno de la concha de las bombas.
Alcance particular punto W del anexo B-1.
Habilitado y colocación de junta de expansion alrededor de la bombas a base de
fexpan marca fester y/o similar o de mejor calidad impregnado de asfalto de 13 mm
de espesor y 20 cm de altura entre el piso de concreto y la base de la bomba.
Alcance particular punto X del anexo B-1.
Colocación de sello alrededor de las bombas en juntas de expansión. Colocar
cintilla de poliuretano (BACKER ROD. o similar o de mejor calidad) DE 13 mm MAS
3 mm de diametro como cama de apoyo al sellador dejando despues de colocada la
cinta un claro libre de 20 mm hasta el N.P.T.
Aplicacion de 13 mm de ancho por 20 mm de altura del sellador de poliuretano
autonivelante SONOMERIC 1 o similar o de mayor calidad dejandolo al nivel de piso
terminado de acuerdo a la ficha técnica. Entre el piso de concreto y la base de la
bomba.
Alcance particular punto Y del anexo B-1.
Carga y acarreo de material producto de la demolición y excavación primer Km en
camión.
Alcance particular punto Z del anexo B-1.
Acarreo kilómetros Subsecuentes al primero.
UNIDAD
CANT.
M3
8
M2
11
KG
260
PZA
12
M3
4
M3
1.50
M3
0.50
M
13
M
13
M3
19
M3-Km
190
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NO.
CONCEPTO
Alcance particular punto AB del anexo B-1.
Aplicación del sistema No. 1 de protección anticorrosiva de la NRF-053-Pemex2006. 1 capa de primario epoxico poliamida de 2 componentes RP-6 modificado de
4 milésimas de pulgada de espesor de capa seca, 1 capa de acabado epoxico
catalizado-poliamida de 2 componentes altos solidos RA-26 Modificado de 4
milésimas de pulgada de espesor de capa seca y una capa de pintura acabado de
poliuretano RA-28 color blanco puro RAL 9010 de la NRF-009-PEMEX-2012, 1 capa
de 4 mils pulg de espesor de capa seca en tuberia de ¾” de diámetro de acuerdo a
plano del anexo A y especificaciones de los anexos B y B-1.
Alcance particular punto AC del anexo B-1.
107.
Aplicación del sistema No. 1 de protección anticorrosiva de la NRF-053-Pemex2006. 1 capa de primario epoxico poliamida de 2 componentes RP-6 modificado de
4 milésimas de pulgada de espesor de capa seca, 1 capa de acabado epoxico
catalizado-poliamida de 2 componentes altos solidos RA-26 Modificado de 4
milésimas de pulgada de espesor de capa seca y una capa de pintura acabado de
poliuretano RA-28 color blanco puro RAL 9010 de la NRF-009-PEMEX-2012, 1 capa
de 4 mils pulg de espesor de capa seca en tuberia de 2” de diámetro de acuerdo a
plano del anexo A y especificaciones de los anexos B y B-1.
Alcance particular punto AD del anexo B-1.
OBRA MECANICO
108.
Retiro de bomba.
Alcance particular punto AE del anexo B-1.
109.
Instalación de bomba.
Alcance particular punto AF del anexo B-1.
110.
Alineación de bomba-motor.
Alcance particular punto AG del anexo B-1.
111.
Instalación de plan de ambientación de la bomba.
Alcance particular punto AH del anexo B-1.
OBRA INSTRUMENTOS
112.
Instalación, selección, suministro, calibración, configuración y puesta en operación
en sistema de control distribuido de Transmisor de presión manométrico tipo
inalámbrico, Incluye suministro de todos los materiales y equipos.
Alcance particular punto AI del anexo B-1.
113.
Instalación, selección, suministro, calibración, configuración y puesta en operación
en sistema de control distribuido de interruptor de nivel tipo horquilla vibratoria
Incluye suministro de todos los materiales y equipos.
Alcance particular punto AJ del anexo B-1.
114.
SERVICIO PARA DAR DE ALTA (57) EQUIPOS INALÁMBRICOS A LA RED
WIRELESS EXISTENTE ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL
SOFTWARE GATEWAY MODELO: SERV_RSMT.
Alcance particular punto AK del anexo B-1.
115.
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE ALARMAS PARA 57 SEÑALES WIRELESS
NUEVAS QUE SE INTEGRAN AL DELTAV EXISTENTE DE LA PLANTA HDS-2.
MODELO: VE99SERA.
Alcance particular punto AL del anexo B-1.
106.
UNIDAD
CANT.
M
300
M
100
PZA
2
PZA
2
PZA
2
PZA
2
PZA
19
PZA
38
PZA
1
PZA
1
P.U.
NUMERO
LETRA
IMPORTE
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Anexo “E”
EQUIPO PROVISIONAL QUE PROPORCIONARA PEMEX REFINACION
PARA ESTA OBRA NO SE PROPORCIONARA NINGÚN EQUIPO
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “E-1”
EQUIPO MIIMO RECOMENDADO QUE UTILIZARA EL LICITANTE
No.CONS.
DESCRIPCIÓN
Bomba de prueba
1.
2.
Grúas Hidráulicas.
3.
4.
5.
Camión Hiab.
Compresor Neumático
Motores neumáticos con accesorios.
6.
Equipo de oxiacetileno.
7.
8.
9.
Máquinas de soldar
Camión de redilas 3 ton. de capacidad.
Andamios
de
juntas
ortogonales
plataformas metálicas.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
CARÁCTERÍSTICAS
CANTIDAD
Presión hasta 100 KG/CM , con manómetros,
mangueras de alta presión y accesorios para
Pruebas hidrostáticas.
Grúa Hidráulica con neumáticos, capacidad de
75 Ton.
Camión hiab de 6 Toneladas.
Compresor Neumático 300 pies cúbicos
Motores neumáticos de codo o rectos con
carda para limpieza.
Equipos de corte con oxiacetileno incluye
mangueras, boquillas y manómetro
1
2
1
1
2
5
5
Máquinas de soldar 300 amperes
Camión de redilas 3 ton. Capacidad
con Andamios tubulares con plataforma metálicas
de junta ortogonal, ó de cuña; torres de 10
mts. Cada una
Purificador de Aire, con mangueras y Con sus conexiones e indicador de presión,
mascarillas
mangueras y mascarillas.
Equipo completo de alta presión para pintura Equipo de pintura completo con accesorios
con olla de 20 Lts. Con accesorios
(pistola,
separador
de
líquidos,
olla,
mangueras, accesorios de conexiones, etc.)
6
1
10
Equipo completo de Sistema de Limpieza
abrasiva
Vibrador neumatico
Cortadora de concreto con disco
Cortadora de varilla
Compactador manual “Bailarina”
Camión volteo de 7 M3
Pistola neumática para demolicion
1
Equipo con accesorios (pistola, boquilla,
mangueras, conexiones, etc.)
Con sus conexiones y mangueras
Cortadora de concreto con disco
Para los cortes de varilla
Para compactación de terraceria
Camión volteo de 7 M3
Pistola neumática para demolicion
1
1
1
1
1
1
1
2
Obviamente los licitantes deben considerar su lote de herramienta manual necesario y suficiente, y las necesidades indicadas en el apartado
de Subcontratación (si fuera el caso), para el desarrollo de los trabajos a ejecutar
NOTA IMPORTANTE: ES RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES SELECCIONAR LA GRÚA DE LA CAPACIDAD ADECUADA PARA
LAS MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y MONTAJE DE COMPONENTES, DE ACUERDO A LOS CÁLCULOS REALIZADOS, Y
DEBERÁN INDICAR EN SU PROPUESTA LA GRUA SELECCIONADA. DE NO PRESENTARLO DE ESTA MANERA, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “F”
MATERIAL QUE PROPORCIONARA PETROLEOS MEXICANOS
PARA ESTA OBRA PEMEX-REFINACION NO PROPORCIONARA NINGUN MATERIAL
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “F-1”
SERVICIOS Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARA
PETROLEOS MEXICANOS
PARA ESTA OBRA PEMEX-REFINACION PROPORCIONARÁ EL AGUA (CONTRAINCENDIO) PARA
PRUEBAS HIDROSTATICAS Y LA ENERGIA ELECTRICA EN 440 VOLTS UNICAMENTE PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “U” UMIS
FORMATO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES MINIMAS INDIVISIBLES (UMI´S)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES MINIMAS INDIVISIBLES (UMI’S).
ANEXO “U” UMIS
FORMATO PARA LA IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES MINIMAS INDIVISIBLES (UMI’S).
(1) CENTRO DE TRABAJO: 0302
(2) PLANTA O INSTALACIÓN: HDS-RR-2
(3) PROYECTO O UNIDAD DE INVERSIÓN: D2300401BA900
(4) No. CONTRATO Y DE PEDIDO:
(5) DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO: INSTALACIÓN DE LINEA DE SALIDA DE RESERVOIR’S DE BOMBAS A DESFOGUE DE LAS PLANTAS
HIDRODESULFURADORA Y REFORMADORA DE GASOLINA No. 2 “HDS-RR-2” DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR EN SALAMANCA,
GTO.
Consc.
UMI
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
05BOCENT
SUBCOMPON
ENTE DE LA
UMI
CLAVE,
NUMERO
DE
ACTIVO,
TAG
GA501/501R
GA502/502R
GA504/504R
GA-103
PTE / 103
OTE
GA112/112R
GA-401 /
401RT
GA402/402R
GA405/405R
GA-407
A/B/C
MARCA
TIPO
MODELO
No.
SERIE
DESCRIPCIÓN
DETALLADA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
BOMBA
CENTRIFUGA
ALCANCE
DE LA OBRA
COSTO
UMI ($)
*
*
COSTO DEL
SUBCOMPONENTE
UMI ($)
COSTOS
INDIRECTOS
($)
TOTAL
% DE
COSTO
VIDA
UTIL
TOTAL
DE LA
UMI
(AÑOS)
*
VIDA UTIL TOTAL
DEL
SUBCOMPONENTE
(AÑOS)
*
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00017
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
TOTAL UMI
(A) (20)
TOTAL UMI
(B) (20)
TOTAL DEL
CONTRATO
(21)
NOTAS:
Columnas “UMI” y “DESCRIPCION DEL EQUIPO CON TAG”, serán llenadas por el Departamento de Planeación de Reparaciones
Columna “IMPORTE CORRESPONDIENTE”, será llenada por el Licitante ganador de forma parcial con cada estimación, con la aPRobación del Residente de Obra.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES
MÍNIMAS INDIVISIBLES (UMI’S).
Con el PRopósito de que Petroleos Mexicanosaplique las Políticas Institucionales de Capitalización de
Bienes Muebles e Inmuebles, el Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda),
deberá entregar al área administradora del Contrato de Pemex Refinación, la información resumida a
través del concepto de la Unidad Mínima Indivisible (UMI) de costos finales del(os) contrato(s) de obra
pública o servicios amparado(s) en un PRoyecto o Unidad de Inversión.
El anexo “U”, integrado por el formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles
“UMI’S” y el PResente instructivo, es aplicable cuando se adquieran, construyan, reconstruyan,
rehabiliten y mantengan bienes muebles e inmuebles (activos fijos) de las Refinerías del Sistema
Nacional de Refinación y que se deriven de erogaciones por la realización de acciones capitalizables,
su objetivo es el de identificar y desglosar el costo de las activos intervenidos en “UMI’S”, para la
correcta asignación contable, control y administración de los activos fijos que refleje el patrimonio de
manera real, total y oportuna.
La aplicación del anexo “U” es únicamente para el Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según
corresponda) y por cada contrato celebrado, asimismo deberá ser llenado acorde con las
estimaciones pagadas que se hayan considerado en las trabajos realizados en las UMIS
intervenidas.
Definición de Unidad Mínima Indivisible “UMI”.
UMI.- La circular 11-18 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la define como: aquella unidad
de maquinaria integrada por el equipo PRopiamente dicho, accionado por un determinado mecanismo o
transmisión, seguido, en su caso, de equipos o instalaciones menores, así como su ingeniería,
directamente relacionados con este equipo, como son: instalaciones de ingeniería civil, mecánica,
eléctrica, bombas, válvulas, tuberías, instrumentos, etc., y que por lo tanto definan una capacidad
PRoductiva. No se debe incluir aquellas refacciones o partes no instaladas, cuando éstas se encuentren
formando parte del almacén de refacciones o hayan sido ya cargadas a resultados.
El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), desglosará en Unidades Mínimas
Indivisibles con su valor correspondiente la infraestructura, PRoyecto, instalación y contrato, tomando
como base:
1. El documento denominado los “Criterios de Capitalización de Bienes Muebles e Inmuebles de
Pemex Refinación”.
2. Catálogo Institucional de Unidades Mínimas Indivisibles de Bienes Muebles e Inmuebles.
3. Instructivo para llenado del “Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles
(UMI’S)”, indicado en este anexo.
4. Formato para la Identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI´S), indicado en este
anexo.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables realizadas a bienes
muebles e inmuebles (activos fijos) se deberán detallar los alcances específicos que se realizaron en las
“UMI’S” intervenidas, información que será revisada y validada por el área administradora del Contrato
de Petroleos Mexicanosy con el Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), sin
que estas actividades afecten el desarrollo del PRoyecto.
El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda) elaborará y entregará un reporte fotográfico
de las instalaciones “UMI’S” (equipos de PRoceso, edificios, instalaciones de integración, etc.) que haya realizado
de acuerdo a los alcances del contrato correspondiente y una vez terminado el PRoyecto o Unidad de Inversión.
Campos del formato para la identificación de las Unidades Mínimas Indivisibles (UMI’S).
1. Centro de Trabajo.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
anotar el número del Centro de Trabajo. 302 “Ing. Antonio M. Amor”.
2. Planta o instalación.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda),
deberá anotar el nombre de la instalación PRincipal que se desglosará en “UMI’s”. Planta U-2
3. PRoyecto o Unidad de Inversión.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según
corresponda), deberá anotar el número de PRoyecto y/o PRograma PResupuestal correspondiente
asignado por Pemex Refinación., D2300201BAO00.
4. No. Contrato y de pedido.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda),
deberá anotar el número de contrato y de pedido asignado por Pemex Refinación.
5. Descripción del contrato: El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda),
deberá anotar la descripción del contrato. Rehabilitación de equipos de PRoceso Planta U-2.
6. Consc.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar la
literal en orden alfabético de las UMI’S que integran el contrato en la cual se incluyan
adicionalmente y por separado a la UMI, sus respectivos subcomponentes y sus costos indirectos.
7. UMI.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
mencionar el tipo de activo PRincipal del que se trate, de conformidad con el Catálogo
Institucional de Unidades Mínimas Indivisibles (Unidad o Maquinaria PRincipal). Ejemplo:
Horno.
8. Subcomponente de la UMI.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según
corresponda), deberá mencionar los subcomponentes que integran a la UMI (aclarando que el
término subcomponente se refiere a equipos que van adicionados al equipo PRincipal, ver definición
UMI). DUCTO SUB- 2L Y 3L.
9. Clave, número de activo, Tag.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según
corresponda), deberá mencionar la nomenclatura que se le asignará o que tiene asignado el equipo en
razón a los datos que le PRoporcione Pemex-Refinación.
10. Marca.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar la
marca del equipo según las casas de fabricación del mismo.
11. Tipo.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar el
tipo de equipo según sus datos técnicos acorde al Catálogo Institucional de unidades mínimas
indivisibles. DUCTO.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
12. Modelo.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar
los modelos de los equipos según sus datos físicos y de documentos.
13. No. Serie.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
mencionar los números de series de los equipos según los datos físicos y de documentos.
Descripción detallada.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
mencionar la descripción técnica de cada uno de los equipos según los datos técnicos y de documentos.
CONSTRUCCION DE DUCTO PARA ALIMENTACION DE TRANSFORMADORES 2L Y 3L DESDE LA
SUBESTACION 30L
Alcance de la obra*.- Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el
Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar el tipo de trabajo que se dio
a la UMI intervenida, subcomponente, costos indirectos. CONSTRUCCION DE DUCTO PARA ALIMENTACION DE
TRANSFORMADORES 2L Y 3L DESDE LA SUBESTACION 30L.
14. Costo UMI.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
mencionar el costo de la UMI nueva. Ejemplo: $280,000.00.
*Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante
ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar los gastos de los trabajos
realizados a la UMI intervenida.
15. Costo subcomponente.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda),
deberá mencionar el costo de los subcomponentes que integran la (UMI) PRincipal.
*Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el Licitante
ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá indicar los gastos de los trabajos
realizados al subcomponente intervenido. Ejemplo: $100,000.00.
Nota: SiemPRe y cuando el costo de los Subcomponentes no vayan inmerso en el costo de los
Componentes PRincipales.
16. Costos indirectos.- Para efectos exclusivos del llenado del PResente anexo, el Licitante ganador
(“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá mencionar los gastos necesarios para tener
la UMI en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento tales como los derechos y gastos
de importación, fletes, seguros, gastos de instalación, etc.
17. Total.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá anotar el
resumen de los costos desglosados.
18. Total UMI (A), (B).- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
anotar el importe total de la suma del costo de la UMI, considerando los costos de sus respectivos
subcomponentes y sus costos indirectos.
19. Total del contrato.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
anotar el importe total de la suma de las UMI´s intervenidas.
20. % de costo.- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según corresponda), deberá
mencionar el porcentaje que rePResenta en costo con referencia al importe total del activo
intervenido en el contrato.
21. Vida útil total de la UMI (años).- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista” según
corresponda), deberá de indicar la vida útil de las UMIS intervenidas en años..
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
*Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el responsable
de realizar la obra o servicio deberá indicar la vida útil que PRolongó derivado de los trabajos
realizados a la UMI intervenida.
22. Vida útil total del subcomponente (años).- El Licitante ganador (“PRoveedor” o “Contratista”
según corresponda), debe mencionar la vida útil del subcomponente en años.
*Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables, el responsable
de realizar la obra o servicio deberá indicar la vida útil que PRolongó derivado de los trabajos
realizados a la UMI intervenida.
NOTA: Para el caso de rehabilitaciones, mantenimientos y/o reconstrucciones capitalizables,
los campos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 (datos generales de los equipos a intervenir)
deberán ser llenados PReviamente a la ejecución de los trabajos por el Departamento de
Planeación de Reparación adscrito a la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones,
la Unidad de Ingeniería de PRocesos y Gestión del Negocio, Unidad de Seguridad Industrial y
PRotección Ambiental, según sea el área competente de la Refinería en donde se realicen los
trabajos.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO "BEOPX"
GUÍA PARA EL USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DE PETROLEOS
MEXICANOS
(BITÁCORA ELETRÓNICA DE OBRA)
La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto
de esta licitación se llevará a través de medios electrónicos.
Por tal motivo,PETROLEOS MEXICANOSy el licitante que resulte adjudicado se comPRometen a realizar las
gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización
de los trabajos materia de la PResente licitación pública.
A tal efecto, PReviamente al inicio de los trabajos, PETROLEOS MEXICANOSy el licitante que resulte
deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las
Bitácora, para lo cual se comPRometen a cumplir sin excepción los Términos y Condiciones de
Bitácora Electrónica a que hace referencia el APÉNDICE BEO I (Términos y condiciones de uso
electrónica) Y APÉNDICE BEO II (Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada)
adjudicado,
notas de la
Uso de La
de bitácora
APÉNDICE BEO I
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA
DEFINICIONES
Para efectos del PResente Anexo, se entenderá por:
Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación,
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría
de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006.
Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y PRoveedores
de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de
certificados digitales de firma electrónica.
Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y
obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que
refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso
y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente
WEB utilizando infraestructura VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar información
SQL_SERVER, sistema que contará con medios de identificación electrónica.
Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave PRivada,
que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o Supervisor de obra, así
como personal técnico facultado para utilizar la Bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica.
Clave PRivada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin
de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.
Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la
firma electrónica del firmante.
Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o
lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación
con el mensaje de datos e indicar que el firmante aPRueba la información contenida en éste, y para los efectos del
PResente anexo, los datos electrónicos que asociados con la Bitácora son utilizados para reconocer al autor de
una nota y que exPResan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se
contienen.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL
(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA” se obligan
a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del Acuerdo, los certificados digitales del
Residente y Superintendente de obra, así como del personal técnico que faculten para utilizar la Bitácora, al
menos con cinco días hábiles de anticipación al de inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de que
“EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o
entidad contratante) podrá dar inicio al PRocedimiento de rescisión del contrato.
La metodología requerida para la obtención del certificado digital se contiene en el Apéndice I de este Anexo,
mismo que también forma parte integrante de este contrato, con independencia de que se consulte el Acuerdo.
HABILITACIÓN EN EL SISTEMA
Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del
personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito a (Petróleos Mexicanos,
organismo subsidiario, filial o entidad contratante)amás tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos
certificados, suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a
efecto de que (Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante)instruya al
Administrador del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública, PRoporcione a “EL CONTRATISTA” las
claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.
La información que debe PRoporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste
en lo siguiente:
a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el
PRoporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de
su rePResentante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.
b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente y del
personal técnico que faculte el rePResentante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la Bitácora; claves de su
Registro Federal de Contribuyentes; PRofesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número
telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en
los que conste su designación por parte del rePResentante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones
oficiales.
A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de Bitácora Electrónica,
se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos
con la infraestructura tecnológica siguiente:
a) Hardware:
Pentium 4 CPU
256 MB de RAM
20 GB de Memoria en Disco
512 MHZ de PRocesador
b) Software:Windows XP
Internet Explorer
ADIESTRAMIENTO
(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) con tres días hábiles de
anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, se comPRomete a suministrar el adiestramiento
necesario al Residente y Superintendente de obra de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que
faculten para operar el Sistema de Bitácora Electrónica.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
La cuestiones técnicas relacionadas con la Operación del Sistema de Bitácora Electrónica, se contienen en el
Manual que como Apéndice II de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado
el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento
de la forma de utilizar la Bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.
USO DE LA BITÁCORA
(Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante) y “EL CONTRATISTA”, se obligan
durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo,
ajustándose a las condiciones siguientes:
I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:
a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.
Nota 1
Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes
involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del
contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán,
así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará
facultado como rePResentante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora,
indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá PReverse la circunstancia
de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.
Nota 2
En forma inmediata a la nota de apertura, se PRecisarán los aspectos siguientes:
1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir
con las jornadas de trabajo de campo.
2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas
vencido el plazo convenido.
3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.
4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades
adicionales o conceptos no PRevistos en el contrato, así como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y PRotección al ambiente que deban implementarse.
b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la
recepción de solicitudes que éste haga a aquél.
c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las
suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución,
penalizaciones, entre otros.
d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada
ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que
formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.
e) Las fechas en las que se PResentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el PRograma de
ejecución por la falta de pago de las estimaciones.
f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a (Petróleos Mexicanos, organismo
subsidiario, filial o entidad contratante), cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el PRograma
de ejecución convenido.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales
o conceptos no PRevistos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes.
h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a PRecios unitarios no considerados en el
catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y
autorización de PRecios extraordinarios.
i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.
j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.
k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así
como con el PResente contratos y sus anexos.
II. El contenido de cada nota PRecisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha,
descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, PRevención, consecuencia económica,
responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán
efectuarse sin abreviaturas.
IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota
respectiva al contenido de los mismos.
V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo
en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.
VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.
VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar,
se sujetarán a los términos y condiciones del PResente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como
referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Apéndice BEO II
Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada
Para la obtención de un Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, el solicitante llevará a cabo las
siguientes actividades:
I.
Obtener la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzadaque se encuentra disponible
en la dirección electrónica http://www.cidge.gob.mx o en la ventanilla de la Dependencia, Entidad,
Organización o Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aPRobada;
II.
Firmar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada, aceptando los Términos y
Condiciones establecidos en la misma, reconociendo como PRopia y auténtica la información
PRoporcionada;
III.
Generar su clave PRivada y Requerimiento de Certificación, mediante los PRogramas de cómputo
que deberá poner a su disposición la Autoridad Certificadora, o bien a través de otros que cumplan
con la funcionalidad requerida;
IV.
Resguardar bajo su responsabilidad la clave PRivada en un medio electrónico, óptico o magnético de
acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan las Autoridades Certificadoras de las
Dependencias, Entidades, Organizaciones e Instituciones;
V.
PResentar la Solicitud de Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada y el archivo que contenga
el Requerimiento de Certificación en la ventanilla de la Dependencia, Entidad, Organización o
Institución que cuente con una Autoridad Certificadora aPRobada e identificarse con cualquiera de los
Documentos de Identidad y Documentos PRobatorios de Identidad autorizados;
VI.
Permitir que la Autoridad Certificadora realice el PRocedimiento de certificación electrónica de
identidad mediante el registro de huellas dactilares, fotografía, firma autógrafa y digitalización de
documentos;
VII.
Acusar recibo del ComPRobante de Emisión del Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada
expedido por la Autoridad Certificadora al momento de recibir dicho certificado. El solicitante recibirá
su Certificado Digital en un plazo no mayor a diez días hábiles.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “MR”
MECANISMOS DE REVISIÓN Y AJUSTE A LA REMUNERACIÓN
PEMEX REFINACION Con base en los artículos 60 penúltimo párrafo 61 fracción III de la Ley
de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de su reglamento, podrá realizar ajustes a las
remuneraciones del PResente contrato por los siguientes supuestos:
II.
La variación de PRecios de mercado de los insumos
Los ajustes por variación de PRecios de mercado de los insumos que forman parte de la
remuneración se basarán en las siguientes variables:
VARIACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS
El PRocedimiento deberá considerar lo siguiente:
Dicho PRocedimiento deberá considerar lo siguiente:
a) Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya PRoducido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, conforme al PRograma de ejecución pactado en el contrato o, en caso de
existir atraso no imputable al CONTRATISTA, conforme al PRograma convenido;
b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se
PResenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de éstos será el
correspondiente al acto de PResentación y apertura de PRoposiciones, aplicándose
el último factor que se haya autorizado;
c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con
base en los índices de PRecios PRoductor y comercio exterior/actualización de
costos de obras públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. Cuando los índices que requieran tanto el CONTRATISTA como PEMEX
REFINACIÓN, no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, PETROLEOS MEXICANOSPRocederá a calcularlos en
conjunto con el CONTRATISTA conforme a los PRecios que investiguen, por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y
metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
d) Los PRecios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
interés que el CONTRATISTA haya considerado en su PRoposición, tomando como
referencia el costo porcentual PRomedio de captación del mes de origen y el
correspondiente al mes que se vaya a analizar.
e) Una vez aplicado el PRocedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste,
éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas.
f) Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo PRogramado, por causa
imputable al CONTRATISTA, el ajuste se realizará considerando el periodo en que
debieron ser ejecutados, conforme al PRograma convenido, salvo en el caso de que
el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea
inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.
El PRocedimiento se determinará de conformidad con lo siguiente:
Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la
maquinaria y equipo de construcción de todos los PRecios unitarios que intervienen en cada
tipo de obra;
Se determinarán los importes que resulten de la aplicación de los índices a los insumos que
intervienen en los PRecios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el importe de esos
insumos en el periodo de ajuste, entre el importe de esos mismos insumos en el periodo que
corresponda a la fecha de PResentación y apertura de PRoposiciones;
El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente exPResión:
I = (Pr x Am ) + ( Po x Ao) + ( Pq x Aq) + . . . + ( Pi x Ai )
SiemPRe que:
Pr + Po + Pq + . . . + Pi = 1
Donde:
I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, exPResado en
fracción decimal.
Pr = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo,
exPResado en fracción decimal.
Am = Cociente de importes en el periodo de ajuste entre el importe en el periodo que
corresponda a la fecha de PResentación y apertura de PRoposiciones, de los materiales
que intervienen en el tipo de obra de que se trate.
Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo,
exPResado en fracción decimal.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Ao = Cociente de importes en el periodo de ajuste entre el importe en el periodo que
corresponda a la fecha de PResentación y apertura de PRoposiciones, de la mano de
obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.
Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto
al costo directo, exPResado en fracción decimal.
Aq = Cociente de importes en el periodo de ajuste entre el importe en el periodo que
corresponda a la fecha de PResentación y apertura de PRoposiciones, de la maquinaria
y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate.
Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el
costo directo, exPResado en fracción decimal.
Ai = Cociente de importes en el periodo de ajuste, entre el importe en el periodo que
corresponda a la fecha de PResentación y apertura de PRoposiciones, de algún otro
insumo específico que interviene en la obra tipo de que se trate.
Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados,
PETROLEOS MEXICANOSpodrá adicionar o sustraer a la exPResión anterior los
sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el
tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las exPResiones se podrá
subdividir, a fin de agrupar los insumos similares.
Adicionalmente el PRocedimiento deberá de apegarse a lo siguiente:
Cuando a partir del acto de la PResentación y apertura de PRoposiciones ocurran
circunstancias de orden económico no PRevistas en el contrato que determinen un aumento o
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al PRograma
convenido, dichos costos, cuando PRocedan, deberán ser ajustados atendiendo al PResente
PRocedimiento de revisión y ajuste de remuneraciones, el aumento o reducción deberá de
constar por escrito.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el CONTRATISTA quien lo
PRomueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices
aplicables al mes correspondiente, mediante la PResentación por escrito de la solicitud,
estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será
PETROLEOS MEXICANOSquién lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentación comPRobatoria que lo justifique
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, PRecluye el derecho del
CONTRATISTA para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate por lo cual se
perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del CONTRATISTA y de
realizarlo a la baja por parte de PEMEX REFINACIÓN.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
PETROLEOS MEXICANOSdentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que el
CONTRATISTA PRomueva debidamente la revisión y ajuste de remuneraciones, deberá emitir
por oficio la resolución que PRocede; en caso contrario, se tendrá por aPRobada.
Cuando la documentación mediante la que se PRomuevan los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, PETROLEOS MEXICANOSapercibirá por escrito a la Supervisión de la
Ejecución del Contrato (Residencia de Obra) y ésta a su vez al CONTRATISTA para que, en
un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el
CONTRATISTA diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendrá como no PResentada la solicitud de revisión y ajuste de remuneraciones.
El pago de la revisión y ajuste de remuneraciones así como del costo por financiamiento se
efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos
los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.
La autorización del ajuste de costos, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el oficio
de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se
requiere de la formalización de convenio alguno. El PRocedimiento de ajuste de costos en
moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.
Los índices base que servirán para el cálculo de la revisión y ajuste de remuneraciones en el
contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de PResentación y apertura de
PRoposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la
fecha de su PResentación y el último día del mes en el que se PResentó.
Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se
otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un
porcentaje igual al del anticipo concedido.
PETROLEOS MEXICANOSaplicará dicho PRocedimiento en aquellos trabajos donde el
PRoceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo
contar con PRoyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas,
inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.
La revisión y determinación final de los ajustes, en caso de que no se hubieren podido conciliar
y pagar con anterioridad, se realizarán en el finiquito. Las diferencias que resulten a favor o en
contra de la entidad no se considerarán como pago en exceso ni repercutirán como gastos
financieros.
El Residente de Obra deberá requerir al CONTRATISTA que la documentación que PResente
para revisar los ajustes de costos, la entregue imPResa en papel y en medio magnético que
permita su aPRovechamiento para su conciliación.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
En el caso de que durante la ejecución de los trabajos surja la necesidad de modificar el
PRograma de ejecución por causas no imputables al CONTRATISTA, se deberá efectuar el reanálisis de los factores de ajuste de costos que hayan sido emitidos con anterioridad para
aquellos meses en que el nuevo PRograma de ejecución general haya sufrido modificaciones
con respecto a aquel que sirvió de base para la emisión de los PRimeros factores. En este
supuesto, el Residente de Obra deberá PRomover ante el Área Responsable de la
Contratación el re-análisis de los factores que correspondan, debiendo PRoporcionar copia de
los PRogramas de insumos debidamente formalizados por las partes, así como el archivo
electrónico (Excel) de los mismos, los cuales deberán ser entregados por el CONTRATISTA.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO DE GASTOS NO RECUPERABLES
1.- Para el caso de suspensión de obra:
El pago de gastos no recuperables se limitará a lo siguiente:
I.- Las rentas de maquinaria o equipo de construcción que se considerará en espera o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y
regreso del mismo a la obra;
Para el caso de la maquinaria o equipo de construcción se limitará únicamente al cálculo de las siguientes rentas horarias:
a.- Maquinaria o equipo en espera.- Es aquel que por condiciones no PRevistas en los PRocedimientos de construcción debe
permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad.
RENTA HORARIA EN ESPERA = (0.50 * CARGOS FIJOS) + CARGOS POR OPERACIÓN
b.- Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden exPResa de la
dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo
PRocedente cuando:
1.- Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
2.- Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y
congruente con el PRoceso constructivo.
RENTA HORARIA EN RESERVA = 0.50 * CARGOS FIJOS
II.- Hasta un 2% de los costos directos para los conceptos de trabajo PRogramados y que no fueron ejecutados durante el periodo de
suspensión.
En ningún caso, el monto aplicado podrá ser mayor al determinado por la contratista para los indirectos de las oficinas centrales en su
PRoposición;
III.- La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensión.
IV.- Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y PRestaciones del personal técnico y administrativo
estrictamente necesario y que tenga una función específica.
V.- La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la suspensión y que no haya sido
trasladada a otro frente de trabajo;
VI.- Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas (servicios) y demás instalaciones de campo, y
VII.- En su caso, el costo que rePResente la extensión de las garantías.
Para la determinación de estos gastos deberán considerar como base para su cálculo, los PRogramas y costos originalmente
PRopuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspensión, en caso de que
algún costo no se encuentre contemplado en el contrato la CONTRATISTA deberá PResentar su justificación y PEMEX
REFINACION llevará a cabo la verificación correspondiente, antes de su autorización.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor, solo será PRocedente el pago de gastos no recuperables
por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V.
2.- Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables
serán:
I. Los gastos no amortizados por concepto de:
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
a. La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos
gastos, las construcciones serán PRopiedad de la entidad.
b. Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el objeto de atender directamente las
necesidades de la obra;
c. La instalación y montaje de talleres y su retiro, y
d. La parte PRoporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos
para instalaciones de acuerdo con el PRograma de utilización y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato.
II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se encuentran en el sitio de los
trabajos, camino a este, terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siemPRe que cumplan con las
especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los PRogramas
convenidos, y
III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siemPRe y cuando no sean empleados permanentes del contratista.
3.- Para el caso de rescisión del contrato, lo siguiente:
I.- Solo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones particulares de
construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo
con el PRograma de ejecución vigente, a la fecha de rescisión;
II.- El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará invariablemente a los PRecios estipulados en
los análisis de PRecios del contrato, o en su caso, a los PRecios de mercado, afectándose los PRimeros con los ajustes de costos que
PRocedan; no se deberá considerar ningún cargo adicional por fletes, almacenajes y seguros. Se entenderá por PRecio de mercado, el
PRecio del fabricante o PRoveedor, en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente, entre el contratista y el
PRoveedor.
III.- Se deberán reconocer al contratista los anticipos amortizados, así como los pagos que a cuenta de materiales y fabricación de
equipos haya realizado el contratista al fabricante o PRoveedor de los mismos, siemPRe y cuando éste se comPRometa a entregarlos,
PRevio el pago de la diferencia a su favor, y
IV.- En el caso de que existan fabricantes o PRoveedores que tengan la posesión o PRopiedad de los equipos y materiales que la
entidad necesite, éstas bajo su responsabilidad, podrán subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los
criterios señalados en las fracciones anteriores.
Los gastos NO recuperables de las fracciones 1, 2 y 3 que se autoricen por parte de la Residencia de Obra, no se les aplicará ningún
cargo por concepto de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “LC”
El contenido del libro de calidad deberá de contener como mínimo las siguientes actividades,
no siendo limitativas
ÍNDICE
•
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
a) Reporte del PRotocolo de Seguridad *
b) Minutas y documentos especiales *
•
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
•
OBRA CIVIL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
•
Estudio del subsuelo de la obra*
Reporte de estudio de verticalidad de equipos *
Reporte de nivelación de cimentación para equipos*
Reporte de resistencia de concreto
Reporte de compactación de terreno *
Reporte de inundación de drenajes y actualización de planos*
OBRA MECÁNICA
a) Reporte de rolado en placa, tubería, fluxería
b) Certificación de soldadores (WPQ)
c) PRocedimientos de Soldadura (WPS y PQR) *
•
OBRA ELÉCTRICA
a) PRotocolo de PRuebas al Equipo en Fabrica.
b) PRotocolo de PRuebas al Equipo en campo.
• Transformadores.
• Motores.
• Conductores.
• Sistema de Tierras.
• Tableros.
c) Memorias de Calculo *
•
PRUEBAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Reporte de PRuebas de adherencias de recubrimientos *
Reporte de PRuebas radiográficas *
Reporte de PRuebas de líquidos penetrantes *
Reporte de PRuebas de dureza *
Reporte de PRuebas para equipos en Taller de Fabricación.
Reporte de PRueba de Hermeticidad (con Humo). *
PRuebas de carga grúas y equipo motriz.
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
•
OBRA DE SEGURIDAD
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
•
Diagrama de sistema de inyección de espuma superficial y/o Sub-superficial. *
Reportes de Inspección de campo por USIPA *
Reporte de calibraciones de espesores *
Reporte de medición de espesores de recubrimientos *
Reporte de análisis CRETIB *
Reporte y constancia de disposición final de los residuos peligrosos y no
peligrosos *
Análisis de materiales
Calibración volumétrica (si aplica)
Reporte de espesores de película seca de sistemas de recubrimiento de tanques
y tuberías (si aplica)
Reporte de estudio de verticalidad, redondez, peaking y Bandung (si aplica)
ÁLBUM FOTOGRÁFICO
a) Entrega de reporte fotográfico en forma secuencial de acuerdo a la obra en
cuestión
PLANOS FINALES DE OBRA (AS BUILT)
a) Entrega de planos finales adecuados y modificados en función de la obra
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONTRATISTA-PEMEX REFINACION
a) Entrega de los reportes de trabajos realizados (parciales ó totales) con firmas del
personal técnico de Pemex y contratista
•
PROCEDIMIENTOS
a)
b)
c)
d)
e)
Constancia de PRocedimientos de maniobras de la obra
Recarga de extintores norma No. NOM-002-STPS-2000
Pláticas de seguridad
Auditoria del cumplimiento de las medidas de seguridad
Análisis de seguridad del trabajo (AST)
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES USADOS EN LA OBRA
a) Equipos completos
b) Materiales más rePResentativos de la obra
•
MATERIALES DE BAJA DENTRO DE LA OBRA
a) Reportes de entrega al CADI de materiales de desecho de acuerdo con
PRocedimiento DSGAP-3321 rev-4
b) Reportes y entrega a PRotección ambiental de catalizadores gastados, antracita o
carbón activado o agotado, escoria u hollín de calentadores o calderas y asbesto
de acuerdo con PRocedimiento PAMB-066-02 (si aplica)
c) Reporte de depósitos de residuos de concreto aislante y refractario “no
peligrosos” al relleno sanitario municipal (si aplica)
•
ENTREGA DE GARANTÍAS
a) De equipos y/o materiales que se especifiquen en el contrato
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
RECEPCIÓN FINAL
•
a) PRotocolo de arranque operacional
b) Aviso de terminación
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LA OBRA.
MEMORIAS DE CÁLCULO.
•
•
REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER EL LIBRO DE CALIDAD PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O DE
SERVICIOS
El contenido del libro de calidad deberá de contener como mínimo las siguientes actividades, no siendo limitativas
1.
INDICE
a)
b)
2.
3.
II
BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
OBRA CIVIL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.
Reporte de rolado en placa, tubería, flusería
Certificación de soldadores (WPQ)
PRocedimientos de Soldadura (WPS y PQR) *
OBRA DE TUBERÍAS
a)
b)
c)
d)
e)
6.
Estudio del subsuelo de la obra*
Reporte de estudio de verticalidad de equipos *
Reporte de nivelación de cimentación para equipos*
Reporte de resistencia de concreto
Reporte de compactación de terreno *
Reporte de inundación de drenajes y actualización de planos*
OBRA MECANICA
a)
b)
c)
5.
a.
I
DESCRIPCION DE LA OBRA
Reporte del PRotocolo de Seguridad *
Minutas y documentos especiales *
Arreglo general de tuberías de la obra
Isométrico para el desmantelamiento de tuberías
Isométrico para habilitación de tuberías
Detalle de soporterías para tuberías
Relevados de esfuerzos en tubería y/o equipos.
OBRA ELECTRICA
a)
b)
c)
PRotocolo de PRuebas al Equipo en Fabrica.
PRotocolo de PRuebas al Equipo en campo.
•
Transformadores.
•
Motores.
•
Conductores.
•
Sistema de Tierras.
•
Tableros.
Memorias de Calculo *
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
7.
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
8.
PRUEBAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
9.
Reporte de PRuebas de adherencias de recubrimientos *
Reporte de PRuebas radiográficas *
Reporte de PRuebas de líquidos penetrantes *
Reporte de PRuebas hidrostáticas *
Reporte de PRuebas neumáticas *
Reporte de PRuebas con cámara de vacío *
Reporte de PRuebas de dureza *
Reporte de PRuebas fondo, cuerpo y cúpula para tanques *
Reporte de PRuebas de válvulas
Reporte de PRuebas para equipos en Taller de Fabricación.
Reporte de PRueba de Hermeticidad (con Humo). *
PRuebas de carga grúas y equipo motriz.
OBRA DE SEGURIDAD
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
10.
Dibujos típicos de la instalación de instrumentación
Reportes de PRuebas de lazos de control.
DTI´S
PRueba de PSV´s y Automáticas.
PRueba de PRotecciones.
Diagrama de sistema de inyección de espuma superficial y/o Sub-superficial. *
Reportes de Inspección de campo por USIPA *
Reporte de calibraciones de espesores *
Reporte de medición de espesores de recubrimientos *
Reporte de análisis CRETIB *
Reporte y constancia de disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos *
Análisis de materiales
Calibración volumétrica (si aplica)
Reporte de espesores de película seca de sistemas de recubrimiento de tanques y tuberías (si aplica)
Reporte de estudio de verticalidad, redondez, peaking y Bandung (si aplica)
ALBUM FOTOGRAFICO
a)
Entrega de reporte fotográfico en forma secuencial de acuerdo a la obra en cuestión
III.
PLANOS FINALES DE OBRA (AS BUILT)
a) Entrega de planos finales adecuados y modificados en función de la obra
IV.
ACTAS DE ENTREGA RECEPCION LICITANTE-PEMEX REFINACION
a) Entrega de los reportes de trabajos realizados (parciales ó totales) con firmas del personal técnico de pemex
y LICITANTE
V.
VI.
PROCEDIMIENTOS
a) Constancia de PRocedimientos de maniobras de la obra
b) Recarga de extintores norma No. NOM-002-STPS-2000
c) Pláticas de seguridad
d) Auditoria del cumplimiento de las medidas de seguridad
e) Análisis de seguridad del trabajo (AST)
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES USADOS EN LA OBRA
a) Equipos completos
b) Materiales más rePResentativos de la obra
LICITACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
VII.
MATERIALES DE BAJA DENTRO DE LA OBRA
a) Reportes de entrega al SUCAP de materiales de deshecho de acuerdo con PRocedimiento DSGAP-3321
rev-4
b) Reportes y entrega a PRotección ambiental de catalizadores gastados, antracita o carbón activado o
agotado, escoria u hollín de calentadores o calderas y asbesto de acuerdo con PRocedimiento PAMB-066-02
(si aplica)
c) Reporte de depósitos de residuos de concreto aislante y refractario “no peligrosos” al relleno sanitario
municipal (si aplica)
VIII.
ENTREGA DE GARANTÍAS
a) De equipos y/o materiales que se especifiquen en el contrato
IX.
X.
XI.
RECEPCIÓN FINAL.
a) PRotocolo de arranque operacional
b) Aviso de terminación
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LA OBRA.
MEMORIAS DE CÁLCULO
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
ANEXO “SDC”
CASOS EN QUE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE ORIGEN A
REALIZAR PAGOS
(INCLUYE LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS).
Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere el artículo 74 de las
DAC’s se limitará a lo siguiente:
I.
A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de
los trabajos;
II.
A la mano de obra PRogramada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la
suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre
registrada en la Bitácora o en el documento de control de asistencia que definan las partes;
III.
Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de
suspensión.
Los costos indirectos que se considerarán son los PRevistos en el formato correspondiente de las
bases de adjudicación, y
IV.
El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.
Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán considerar como elementos
razonables para su cálculo los PRogramas y costos originalmente PRopuestos por el contratista, debiéndose
ajustar con el último porcentaje de ajuste de remuneración autorizado antes de la suspensión.
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la
suscripción de una sola memoranda de entendimiento o cualquier otro documento (acta circunstanciada).
La forma de cuantificar y cubrir los pagos se realizara de acuerdo a la elaboración del finiquito de los trabajos
que se derive de la suspensión del contrato, los cuales deberán observar las reglas que se establecen en el
artículo 76 de las DAC’s y en la Clausula Decima Séptima del Contrato de Obra.
EMPRESA :
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
ANEXO “TADC”
CASOS EN QUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA DE
ORIGEN A REALIZAR PAGOS
(INCLUYE LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS).
La terminación anticipada de los contratos PRocederá sólo en los casos exPResamente señalados en el
artículo 75 de las DAC’s, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.
Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán los siguientes:
I.
Los gastos no amortizados por concepto de:
a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los
trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán PRopiedad de la Federación o
de la entidad, según se trate;
b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con
el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;
c) La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y
d) La parte PRoporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el PRograma de
utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato;
II.
El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que
se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o
fábricas correspondientes, siemPRe que cumplan con las especificaciones de calidad y que la
cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los PRogramas convenidos, y
III.
La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siemPRe y cuando
no sean empleados permanentes del contratista.
La forma de cuantificar y cubrir los pagos se realizara de acuerdo a la elaboración del finiquito de los trabajos
que se derive de la terminación anticipada del contrato, los cuales deberán observar las reglas que se
establecen en el artículo 76 de las DAC’s y en la Clausula Decima Séptima del Contrato de Obra.
EMPRESA :
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
SECCIÓN III
PARTE I.- DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y
ECONOMICA DE LA PROPUESTA
PARTE II.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA
PARTE III.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA
DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del PRocedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servirá para PRacticar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos
legales mientras no señale otro distinto;
DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo PRotesta de decir verdad que no se encuentra en inhabilitadas por
resolución de la Secretaría de la Función Pública.
DA-3 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, credencial de
electorIFE, etc.), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que
firme la PRopuesta;
DA-4 Escrito mediante el cual el rePResentante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comPRometer a su rePResentada, mismo que deberá contener los datos siguientes:
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social,
descripción del objeto social de la emPResa; relación de los nombres de los accionistas, número y
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien
se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b. Del rePResentante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que
se desPRendan las facultades para suscribir la PRopuesta, señalando nombre, número y
circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
PRevio a la firma del contrato, el licitante ganador PResentará para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su
rePResentante para suscribir el contrato correspondiente.
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten
con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se
trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;
DA-5 Copia simple del comPRobante de la solicitud de participación Anexo 1 ante la convocante.
DA-6 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando
menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del
Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha PRevista para firma del contrato
respectivo, obligándose a PResentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a
requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico.
DA-7 Información de documentos de Carácter Confidencial.
DA-8 Escrito mediante el cual el Subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta a
las“OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).
Para los interesados que decidan agruparse para PResentar una PRopuesta conjunta, deberán acreditar en
forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio. La
PResentación y firma de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse
por el rePResentante común.
La PResentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la
PRopuesta técnica.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-1
(PReferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 1
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Subdirección de Administracion y Finanzas
Gerencia de Contratos
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
PRESENTE:
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOS lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo PRotesta de decir verdad lo siguiente:
Manifestación de Domicilio.
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
PRocedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para PRacticar las
notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
distinto, es el siguiente:
Calle:
No.
Colonia:
Ciudad:
Código Postal:
Estado y País
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-2
(PReferentemente en papel membretado del licitante)
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Hoja 1 de XX
Subdirección de Administracion y Finanzas
Gerencia de Contratos
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
PRESENTE:
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOSlleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo PRotesta de decir verdad lo siguiente:
Declaro bajo PRotesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra inhabilitado o sancionado
por la resolución de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las
implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.
De igual manera, manifiesto bajo PRotesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los
PRocedimientos de contratación establecidos en la Ley de Petróleos Mexicanos, personas físicas o morales que
se encuentren inhabilitadas, con el PRopósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración,
entre otros, los supuestos siguientes:
A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;
B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez,
participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la
Función Pública, y
C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.
La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-3
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR IFE, ETC.), TRATÁNDOSE DE
PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME
LA PROPUESTA.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-4
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Subdirección de Administracion y Finanzas
Gerencia de Contratos
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) No.____________, que
PETROLEOS MEXICANOSlleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo PRotesta de decir verdad lo siguiente:
Manifestación de que su rePResentante cuenta con facultades suficientes para comPRometer a su
rePResentada
Mediante el PResente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comPRometer y
rePResentar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la PResente licitación e indicamos los datos relativos a la
constitución del licitante y a la personalidad de nuestro rePResentante y los datos requeridos en el párrafo antes
indicado:
a). De la persona moral:
1.
2.
3.
4.
5.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Denominación o razón social.
Descripción del objeto social de la emPResa.
Relación de los nombres de los accionistas o socios.
Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las PRotocolizó).
6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
b). Del rePResentante:
1. Nombre.
2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desPRendan las facultades para suscribir la
PRopuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los PRotocolizó).
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-5
COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXO 1 DE LA
LICITACIÓN.
FORMATO DA-6
( En papel membretado del licitante)
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Subdirección de Administracion y Finanzas
Gerencia de Contratos
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
PRESENTE:
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que PETROLEOS
MEXICANOSlleva a cabo para la adjudicación del contrato a PRecio unitario de obra pública, para los trabajos
consistentes en:[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], manifiesto lo siguiente:
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE],
manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha PRevista para firma del contrato respectivo, que
rePResentan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.
Para el efecto, manifiesto obligarme a PResentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento
de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-7
(PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Subdirección de Administracion y Finanzas
Gerencia de Contratos
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Pública de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
PResente
En referencia a la Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que PEMEX
REFINACION lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato, para los
trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
:[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la PRopuesta técnico-económica PResentada
esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley Federal de Acceso a
la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por los Lineamientos Generales
para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal.
Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información; de la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Relación de Documentos de la PRoposición Clasificados
Documento.
Carácter de la
Información.
[Confidencial,
reservada o comercial
reservada]
Motivación del carácter
de la información.
Fundamentación del
carácter de la
información.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DA-8
Escrito mediante el cual el subcontratista manifiesta su solidaridad en lo que respecta a a las “OBLIGACIONES
DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O
CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS” (B-5).
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
PARTE II.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA
DT-1
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; así
como de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción que la convocante PRoporcionó, así como haber considerado en la
integración de la PRopuesta, los materiales y equipos de instalación permanente, que, en su caso, le
PRoporcionará la PRopia convocante y el PRograma de suministro correspondiente; (FORMATO DT-1)
DT -2
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el PRocedimiento
constructivo que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá
entregarse en formato libre.
DT-3
Currículum de cada uno de los PRofesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características
técnicas y magnitud similares.
DT-4
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación
de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comPRobable su participación,
anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por
ejercer y las fechas PRevistas de terminaciones, según el caso.
DT-5
Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los
estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas,
salvo en el caso de emPResas de nueva creación, las cuales deberán PResentar los más actualizados a
la fecha de PResentación de PRopuestas.
DT-6
Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la emPResa, correspondiente al
ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la convocante;
DT-7
Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la
información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que
se subcontratarán.(FORMATO DT-7).
DT-8
Manifestación escrita bajo PRotesta de decir verdad, en la que señalará el porcentaje de contenido
nacional que cumplirá, el que deberá ser como mínimo el requerido en la convocatoria y en la Sección I de
las bases de licitación, incluyendo un listado de los Bienes Nacionales ofertados, que incluya para cada
uno de estos, la siguiente información: Identificador (tag), descripción, nombre del fabricante y costo
directo. Esta tabla podrá entregarse en formato libre o utilizando el FORMATO DT-8.
DT-9
Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido en el apartado anterior,
se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante o PRoveedor de dicho Bien Nacional manifieste bajo
PRotesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará, contará con un Grado de Integración
Nacional, de al menos el 60%. Esta manifestación podrá ser entregada en escrito libre o utilizando el
FORMATO DT-9.
DT-10 Carta comPRomiso de conocimiento de las disposiciones en materia de seguridad. (FORMATO DT-10)
DT-11
Carta de Conocimiento de las Bases de Licitación y sus Anexos.
DT-12 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las PRopuestas, el resultado
del PRocedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas,
con relación a los demás participantes. (FORMATO DT-12)
DT-13 Escrito mediante el cual declare bajo PRotesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del
artículo 53, fracción V, de la Ley de Petróleos Mexicanos y artículo 12 de las Disposiciones
Administrativas. (FORMATO DT-13)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
DT-14 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de
los señalados por la Secretaría de Economía, PResentar manifestación escrita de que los PRecios
consignados en su PRopuesta no se cotizan en condiciones de PRácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de PRecios o de subsidios. (FORMATO DT-14)
DT-15 Convenio PRivado de participación conjunta, referido en el Artículo 24 de las DAC, y en el apartado
“PRopuestas Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.
DT-16 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su PRopiedad, arrendadas con o sin
opción a comPRa, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al PRograma PResentado; tratándose de maquinaria o
equipo de construcción arrendado, con o sin opción a comPRa, deberá PResentarse carta comPRomiso
de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.
DT-17
Relación de toda la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos.
DT-18 Listado de insumos que intervienen en la integración de la PRoposición, agrupado por equipo crítico de
Maquinaria y Equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos.
DT-19 Listado de insumos que intervienen en la integración de la PRoposición, agrupado por equipo crítico de
instalación permanente demateriales y equipo de instalación permanente., con la descripción de cada
uno de ellos.
DT-20 PRograma Calendarizado de Ejecución General de la Obra, de acuerdoa la sección II de las bases,
calendarizado y cuantificado por mes. (Sin montos) (FORMATO DT-20)
DT-21 PRograma de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra que
interviene directamente de la ejecución de los trabajos (sin montos).
DT-22 PRograma de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de maquinaria y equipo de
construcción que PRoporcionara el licitante para ejecutar los trabajos (sin montos).
DT-23 PRograma de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales que
PRoporcionará el licitante para los trabajos(sin montos).
DT-24 PRograma de erogaciones calendarizado y cuantificado, de utilización mensual del personal PRofesional,
técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la
obra para la ejecución de los trabajos (sin montos)
DT-25 Análisis de los conceptos de trabajo, en donde se incluirán los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus
correspondientes rendimientos (sin montos).
DT-26 Anexo “U” Desglose de Unidades Minimas Indivisibles.
[NOTA: El Anexo U Desglose de Unidades Minimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante
ganador y deberá de entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las
estimaciones pagadas que se hayan considerado en los trabajos realizados y de acuerdo al instructivo
para el Llenado del Formato para la Identificacion de las Unidades Minimas Indivisibles (UMI´s) y al
Formato Anexo U UMIS].
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-1
( En papel membretado del licitante)
PETROLEOS MEXICANOS
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOSlleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes de
ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los PRoyectos de ingeniería; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcción que la dependencia o entidad convocante nos hubiere PRoporcionado, así como haber considerado
en la integración de la PRoposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos
PRoporcionará la PRopia convocante y el PRograma de suministro correspondiente.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del rePResentante legal debidamente
facultado, o RePResentante Común en el caso de una
PRopuesta conjuntas]
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT -2
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el PRocedimiento constructivo
que será aplicado en la ejecución de la obra objeto del contrato. Esta información podrá entregarse en formato
libre
FORMATO DT-3
Currículum de cada uno de los PRofesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y
ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud
similares.
FORMATO DT-4
En este formato, el licitante PRoporcionará documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en
trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comPRobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas PRevistas de terminaciones, según el caso.
En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad
técnica requerida, en los que sea comPRobable su participación, anotando el nombre de la contratante,
descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas PRevistas de
terminaciones, según el caso.
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACIÓN
El licitante debera anotar los trabajos realizados por él , que acrediten la experiencia y la capacidad técnica
requerida en las bases de licitación, en los que sea comPRobable su participación, anotando el nombre de la
contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas PRevistas
de terminaciones, según el caso.
A).-ENCABEZADO:
LICITACION NO.:
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO
SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPUESTA.
FIRMA DEL LICITANTE:
TEXTO:
ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O
REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA
PROPUESTA CONJUNTA.
CONTRATANTE:
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE
SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS,
DE
CONFORMIDAD
CON
LOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS
BASES DE LA LICITACIÓN.
LUGAR:
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
IMPORTES:
CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O
EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO
EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE
TRATA.
FECHA DE INICIACION Y TERMINACION:
SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y
TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL
AÑO).
TRABAJOS REALIZADOS POR:
SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE.
FUERON
OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA
LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE
FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-4
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA
REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN
IMPORTES (INDICAR MONEDA)
CONTRATANTE
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
TOTAL
EJERCIDO
POR EJERCER
FECHA DE
INICIO
TÉRMINACIÓN
TRABAJOS
REALIZADOS
POR (LICITANTE
)
NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS
SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO
A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN
INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN
PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
FORMATO DT-5
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE, LOS CUALES DEBERÁN
INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS
ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Razón de Solvencia:
Activo Circulante/Pasivo Circulante= Se utiliza como un indicador de la capacidad de la EmPResa para liquidar
oportunamente sus obligaciones a corto plazo. Tal relación se considera lógica debido a que las deudas a plazo menor de
un año normalmente son liquidadas con los recursos líquidos resultantes de la conversión en efectivo de los activos
circulantes. Por la naturaleza de estos activos su conversión en efectivo se efectúa dentro del plazo de un año. El cociente
obtenido de esta razón rePResenta' la cantidad en pesos y centavos que se tiene de activo circulante por cada peso de
pasivo a corto plazo. Rangos de estas razones:
1 Vs. 1-> La emPResa debe tener más recursos para el pago de sus obligaciones
2 Vs. 1 -> Excelente para pedir crédito
3 Vs. 1->Se debe hacer una inversión, hay dinero ocioso, hay excesos de recursos
El verdadero significado de la razón de solvencia puede determinarse analizando en detalle las características del activo
circulante y del pasivo circulante, esto es, estudiando a fondo los componentes del capital de trabajo de la emPResa.
Razón de la PRueba del Acido:
Activo Disponible/Pasivo Circulante= Esta razón complementa el estudio de la solvencia y para calcularla es
necesario clasificar el activo circulante en dos grupos:
1)
El efectivo y los activos de rápida conversión en efectivo, tales como las inversiones temporales y las cuentas
.
por cobrar, y
2)
Los activos menos Líquidos, tales como los inventarlos, que normalmente requieren de más tiempo 'para
su conversión en-efectivo, y los gastos pagados por anticipados. El cociente de razón de liquidez rePResenta la cantidad
de pesos y centavos disponibles para el pago de cada peso de pasivo circulante.
Comúnmente se considera que si una compañía tiene una razón de liquidez de 1:00, la situación de solvencia es muy
aceptable.
Sin embargo, depende de la cobrabilidad de las cuentas a cargo de los clientes en un plazo relativamente corto y por
otra parte, .cabe recordar que en algunos casos los inventarios pueden tener mayor liquidez que las cuentas por cobrar,
por lo cual antes de llegar a conclusiones finales es necesario determinar el cociente aPRopiado para cada EmPResa
conforme a sus circunstancias.
Razón de Estabilidad:
Capital Contable a Pasivo Total
Capital contable/ Pasivo Total=Este resultado exPResa que por cada peso que losAcreedores han invertido en el
negocio, los PRopietarios han invertido $ X.XX • Rango de esta Razón:= > 1 . 5 Es buena para obtener créditos
Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal PResentada a
través del SIPRED (Sistema de PResentación del Dictamen Fiscal), el cual deberá cumplir con lo señalado en los términos
y condiciones requeridos para el acreditamiento del capital contable, subincisos 1) al 2).
En el caso de PRoposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital contable mínimo
requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras establecidos en este inciso.
[Asimismo, las emPResas a que se refiere el PResente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para
1
cumplir con el parámetro aquí establecido.]
Para efectos del PResente inciso, no será válida la PResentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en
cuyo caso se tendrá como no PResentada.
145
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
[En caso de que el licitante no pueda comPRobar el monto total solicitado de capital de trabajo neto mediante las formas
citadas anteriormente, deberá PResentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas
de crédito a nombre del licitante o de las personas que PResenten PRoposición conjunta, cuyo monto total debe ser igual o
superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado.
Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito
Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano
dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo
de documentos. (Se adjunta formato).
[1]
La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no PResentada.]
439
[1]
NOTA: Esta opción, podrá incluirse dependiendo de la magnitud del Capital de Trabajo Neto a ser solicitado.
146
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
FORMATO DT-6
Declaración fiscal o balance general auditado de la emPResa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal
inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.
En caso de PRopuestas Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los
correspondientes a cada una de las personas que PResentan la PRopuesta Conjunta.
Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable
Para acreditar el capital contable se PResentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante,
correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable
requerido de $________________ (______________________________________) o su equivalente en
cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda
extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la Convocatoria).
Si dos o más personas deciden PResentar una PRopuesta conjunta, podrán sumar los capitales contables
correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el PResente requisito.
Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la
documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:
1)
Dictamen (Auditor’sReport) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la
emPResa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor
respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la
emPResa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de
estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no PResentado. Para efectos
de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y PRocedimientos de Auditoria
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el
International
Federation
of
Accountants
(IFAC)
en
lo
correspondiente
a
“TheAuditor’sReportOnFinancialStatements” (International Standard OnAuditing 700).
2)
En caso de que el acto de PResentación y apertura de PRopuestas se celebre dentro de los PRimeros
cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la
documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo
indicado anteriormente, el licitante deberá PRoporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal
inmediato anterior. Si algún licitante PResenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la
información del ejercicio fiscal más reciente.
3) En caso de PResentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá anexar
adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la traducción no
constituye un documento sustitutivo de la obligación de PResentar el documento de origen. En caso de que
las cantidades indicadas en dicho Balance General se PResenten en moneda distinta al peso de los
Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el siguiente PRocedimiento:
a.) Sólo para efectos del PResente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados
Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares de los
EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado los Estados
Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federación durante los PRimeros cinco días hábiles del mes siguiente al de referencia.
(Se adjunta ejemplo)
b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el inciso
“a.” anterior, o en su caso, las cifras PResentadas originalmente en dólares, se tomará el tipo de
cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros, publicado
147
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del mes
correspondiente. (Se adjunta ejemplo).
PETROLEOS MEXICANOSse reserva el derecho de verificar el cálculo citado en los incisos “a.” y “b.”
anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado con los tipos de cambio de las fuentes
citadas, PETROLEOS MEXICANOSrecalculará la información con base en el PRocedimiento descrito
anteriormente y será ésta la información que se considerará para evaluación.
En caso de PResentarse PRopuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse
mediante una de las emPResas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables
individuales de dos o más de las emPResas asociadas. Las emPResas que participen en el acreditamiento del
Capital Contable a través de la PResentación del Balance General Auditado, deberán PResentar y cumplir en
lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores.
A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y su
dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de
PResentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).
FIN DE TEXTO
148
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
FORMATO DT-7
( En papel membretado del licitante)
PETROLEOS MEXICANOS
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOS lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de
contrato, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:
_____________________________________
(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista
Trabajos que Realizará
(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre fehacientemente
la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) PRopuestos, en los trabajos que
realizará(n).
Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la realización
de los trabajos en caso de que la PRoposición del licitante sea la ganadora.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del rePResentante legal debidamente facultado, o RePResentante Común en el caso de una
PRopuesta conjuntas]
149
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
FORMATO DT-8
( En papel membretado del licitante)
PETROLEOS MEXICANOS
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
Mediante el PResente, manifiesto bajo PRotesta de decir verdad, que en caso de que me sea adjudicado el
Contrato correspondiente a la Licitación Pública NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. _____(1)_______,
relativa a [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR] el Contenido Nacional de las Obras a ejecutar
será de __(2)__%, medido de acuerdo a lo indicado en Determinación y Declaración del Grado de Integración
Nacional del Anexo ___ de la Sección II de las bases de licitación. Los Bienes Nacionales que se
suministrarán como parte del alcance de las Obras son los siguientes:
Marca de
identificación
(Tag) (3)
Descripción (4)
Fabricante (5)
Costo Directo (6)
Atentamente
_______________(7)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Número de Licitación
Porcentaje de Contenido Nacional
Número de identificación del Bien.
Descripción del Bien.
Nombre o razón social del Fabricante del Bien
Costo directo del Bien
Nombre y firma del rePResentante legal del Licitante.
150
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
FORMATO DT-9
( En papel membretado del Fabricante o PRoveedor del Bien Nacional)
(1)
PETROLEOS MEXICANOS
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
Por medio de la PResente me comPRometo a que en caso de que la compañía _____(2)____ resulte
ganadora en la Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) No.______ de Pemex Refinación, para
“[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].
La compañía _________(3)_________ suministrará el equipo ______________(4)___________con un Grado
de Integración Nacional igual o superior al ___%.
Atentamente
_______________(5)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Lugar y fecha de suscripción del documento.
Nombre o razón social del Licitante.
Nombre o razón social del Fabricante del Bien
Identificador (tag) y descripción del Bien.
Nombre y firma del rePResentante legal del Fabricante del Bien.
151
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Anexo XXX. Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional.
1. Definiciones.
1.1. Bienes: Equipos y materiales de instalación permanente diferentes a los materiales de
construcción que se suministran e instalan como parte de los alcances del contrato.
Únicamente para contratos de fabricación de plataformas marinas, el acero estructural
(subestructura, superestructura, pilotes y conductores) podrá considerarse como material de
instalación permanente diferente al de construcción.
1.2. Bienes Nacionales: los Bienes de Fabricación Nacional y que cuentan con el Grado de
Integración Nacional PRevisto en el apartado 3.3.
1.3. Fabricación Nacional: el PRoceso PRoductivo que consiste en realizar dentro del territorio
nacional, la Transformación Sustancial de insumos, partes o componentes nacionales o
importados para obtener un bien final nuevo.
1.4. Fabricante del Bien: la persona física o moral que PRoduce los bienes suministrados por el
Contratista a (PEMEX u ORGANISMO SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE].
1.5. Grado de Integración Nacional de los Bienes: el grado específico de contenido nacional de
los Bienes, calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.1 de este Anexo.
1.6. Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra: el número de horas-hombre
correspondientes a Mano de Obra Nacional como PRoporción del número total de horashombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, calculado de
acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2 de este Anexo.
1.7. Insumos: las materias PRimas, partes y componentes utilizados en la fabricación de un
bien.
1.8. Insumos Indirectos: los insumos utilizados en la PRoducción, verificación o inspección de un
bien, pero que no están físicamente incorporados a él; o los bienes que se utilizan para el
mantenimiento u operación de maquinarias y equipos relacionados con la PRoducción de un
bien, tales como:
1.8.1.
Combustibles y energía.
1.8.2.
Herramientas, troqueles y moldes.
152
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
1.8.3.
Refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios.
1.8.4.
Lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados en la
PRoducción o para operar el equipo o los edificios.
1.8.5.
Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad.
1.8.6.
Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección de los
bienes.
1.8.7.
Catalizadores y solventes, y
1.8.8.
Cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el bien, pero cuyo uso en la
PRoducción del bien pueda demostrarse razonablemente.
1.9. Mano de Obra de Ingeniería: es el trabajo realizado por especialistas de diversas ramas de
la ingeniería para llevar a cabo aquellas actividades que tengan por objeto concebir,
diseñar, PRoyectar y calcular los elementos que integran un PRoyecto de ingeniería básica,
estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier
otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un PRoyecto ejecutivo
de obra pública.
1.10. Mano de Obra Nacional: es el trabajo realizado por personal mexicano que participa directa
o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
1.11. Material Fungible: el material que se consume con el PRimer uso.
1.12. PRocesamiento Menor: las operaciones que no PRoducen una Transformación Sustancial
de un bien tales como:
1.12.1. El ensamble simple, es decir el PRoceso de juntar cinco o menos partes, todas
extranjeras (excluyendo sujetadores tales como tornillos, pernos, etc.) por medio del
atornillado, pegado, soldado, cosido o por otros medios.
1.12.2. La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las
características del bien.
1.12.3. La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos.
1.12.4. La aplicación de revestimientos PReservativos o decorativos, incluyendo lubricantes,
encapsulación PRotectora, pintura decorativa o PReservativa, o revestimientos
metálicos.
1.12.5. El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de materiales excedentes.
153
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
1.12.6. La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para el mantenimiento del
bien en buena condición.
1.12.7. La dosificación, empaque, re-empaque, embalaje y re-embalaje.
1.12.8. Las operaciones de PRueba, marcado, ordenado, o clasificado.
1.12.9. Las reparaciones y alteraciones, lavado o esterilizado.
1.13. PRoveedor Directo del Fabricante: la persona que suministra al Fabricante del Bien las
materias PRimas, partes o componentes que integran el bien suministrado a (PEMEX u
ORGANISMO SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE].
1.14. PRoveedor Indirecto del Fabricante: la persona física o moral que suministra a un
PRoveedor Directo del Fabricante materias PRimas, partes o componentes las cuales se
integran al bien suministrado a (PEMEX u ORGANISMO SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE].
1.15. Transformación Sustancial: a diferencia del PRocesamiento Menor, implica la PRoducción
que da como resultado un bien nuevo y diferente, con un nuevo nombre, nuevas
características y nuevo uso.
2. Cálculo del Grado de Integración Nacional.
2.1. Cálculo del Grado de Integración Nacional en Bienes.
2.1.1. El Grado de Integración Nacional de los Bienes estará dado por la siguiente fórmula:
GINB = (1 - (VIB / VTB)) * 10 0
Donde:
GINB
es el Grado de Integración Nacional del Bien, en porcentaje.
VTB
es el valor del Bien, indicado en la orden de comPRa correspondiente.
VIB
es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricación del Bien,
incluyendo Insumos, y corresponde a la suma de:
a)
El valor de los Insumos importados por el Fabricante del Bien y que se
incorporan al Bien. Dicho valor será igual al valor declarado al momento de
realizar la importación adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos
en el valor declarado, los siguientes rubros:
154
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
i. Los fletes, seguros y todos los demás costos en que se haya incurrido para
el transporte del Insumo hasta el punto de importación.
ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias
aduanales.
b)
El valor de los Insumos importados por PRoveedores Directos del Fabricante,
que los venden al Fabricante del Bien en el mismo estado en que los
importaron y que se incorporan al Bien suministrado. Dicho valor será el
PRecio pagado por el Fabricante del Bien al PRoveedor Directo del
Fabricante, más impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen
considerados en el PRecio, se incluirán los costos de seguros y fletes
incurridos al transportar dichos Insumos a la planta del Fabricante del Bien.
2.1.2. Los Bienes fabricados fuera de territorio nacional tendrán un Grado de Integración
Nacional igual a 0% (cero por ciento).
2.1.3. La comPRa de los Insumos en territorio nacional no significa que los mismos hayan sido
PRoducidos en territorio nacional.
2.1.4. Los Insumos cuyo origen no pueda acreditarse, deberán considerarse como importados.
2.1.5. Cualquier parte o componente PRoducido fuera de territorio nacional será considerado
como importado en su totalidad, sin importar que en su PRoceso de elaboración se
hayan utilizado Insumos nacionales.
2.1.6. Los Insumos Indirectos utilizados en la fabricación de Bienes en territorio nacional, se
considerarán 100% nacionales.
2.1.7. Si en la elaboración del Bien se utilizan Materiales Fungibles, se deberá utilizar un
método de manejo de inventarios (PEPS, UEPS, etc.), para determinar si dichos
Materiales Fungibles son nacionales o importados.
2.1.8. Los accesorios, las refacciones y las herramientas entregados con el Bien no se tomarán
en cuenta para efectos de la determinación del Grado de Integración Nacional.
2.2.
Cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra.
2.2.1. El Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra se define como el número de horashombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional como PRoporción del número total
de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de
conformidad con la fórmula siguiente:
155
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
GIN MO = (HH N / HH T) *100
Donde:
GINMO
es el grado de integración nacional de la Mano de Obra, en porcentaje.
HH N
es el número de horas-hombre correspondientes a Mano de Obra Nacional
empleadas en la ejecución de los trabajos.
HH
es el número total de horas-hombre empleadas en la ejecución de los trabajos.
T
2.2.2. La Mano de Obra Nacional es el trabajo realizado por personal mexicano que participa
directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
2.2.3. En el cálculo del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra deberá considerarse la
mano de obra directa, la mano de obra indirecta y en su caso, la que se subcontrate.
2.2.4. Si la unidad de medida de la mano de obra es en jornadas, el Contratista deberá
determinar el equivalente en horas-hombre, considerando para su cálculo el número de
las horas-hombre definidas por jornada.
3. Requerimiento de contenido nacional de las Obras.
3.1. Las Obras objeto del contrato deberán contar con un contenido nacional de al menos ____%
(_____ por ciento). [INDICAR CON NÚMERO Y LETRA EL PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO. EN EL CASO DE
LICITACIONES INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, ESTE VALOR NO PODRÁ SER SUPERIOR AL 40%
(CUARENTA POR CIENTO)].
EN CASO DE QUE DENTRO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS NO SE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
(DIFERENTES A LOS DE CONSTRUCCIÓN) DE INSTALACIÓN PERMANENTE EL CONTENIDO NACIONAL SOLICITADO SERÁ 0%
(CERO POR CIENTO) Y NO SE INCLUIRÁN LOS APARTADOS 3.2 A 3.7.
3.2. El contenido nacional de las Obras se medirá de acuerdo a la siguiente fórmula:
CN = (VTBN / VTC) * 100
VTBN = ( ∑௡௜ୀଵ VBNi )
VBNi = CDNi * ( 1 + %I / 100)
Donde:
CN
es el contenido nacional de las Obras a ejecutar, en porcentaje.
VTBN
es el valor total de los Bienes Nacionales.
156
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
VTC
es el valor total de las Obras ofertado y, en su caso, pactado originalmente en el
contrato.
n
es el número de Bienes Nacionales.
VBNi
es el PRecio de venta a (PEMEX u ORGANISMO SUBSIDIARIO) [INDICAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] del Bien Nacional i, ofertado, y en su caso,
pactado originalmente en el contrato.
CDNi
es el costo directo del Bien Nacional i, indicado en la cotización del PRoveedor.
%I
es el porcentaje de sobrecosto (integrado por indirectos, financiamiento, gastos
adicionales y utilidad) ofertado y, en su caso, pactado originalmente en el contrato.
En caso de que en la PRoposición se incluyan diferentes porcentajes de
sobrecosto, a cada Bien Nacional se le aplicará su porcentaje correspondiente.
3.3. Se consideran Bienes Nacionales los Bienes de Fabricación Nacional y cuyo Grado de
Integración Nacional es igual o mayor a 65% (sesenta y cinco por ciento).
3.4. Las excepciones al apartado anterior se detallan en la Tabla 1 de este Anexo.
3.5. Para el cálculo del contenido nacional de las Obras no se considerarán los conceptos listados
en la Tabla 2.
3.6. Cuando la PRoposición se PResente en más de una moneda, el cálculo de Contenido
Nacional de las Obras se realizará en moneda nacional, utilizando para convertir el monto
cotizado en moneda extranjera a moneda nacional, el tipo de cambio para solventar
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de
__________________________ [INDICAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
LICITACIÓN PÚBLICA: PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
INVITACIÓN RESTRINGIDA: PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DE INTERNET
ADJUDICACIÓN DIRECTA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN]
3.7. Los licitantes deberán incluir en sus PRoposiciones la siguiente información, para acreditar
el contenido nacional de las Obras ofertado:
3.7.1. Escrito en el que manifieste bajo PRotesta de decir verdad, el contenido nacional que se
comPRomete a cumplir en la ejecución de las Obras, incluyendo un listado de los Bienes
Nacionales ofertados, indicando para cada uno de éstos: identificador (tag), descripción,
nombre del fabricante y costo directo (indicado en la cotización del PRoveedor). Esta
157
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
información se entregará utilizando el Formato 1 incluido en este Anexo.
3.7.2. [INCLUIR ESTE APARTADO SÓLO CUANDO EL MONTO A CONTRATAR SEA MAYOR A 200 (DOSCIENTOS) MILLONES DE
PESOS]Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido
en el apartado 3.7.1, se incluirá la cotización del PRoveedor del Bien Nacional.
3.7.3. [INCLUIR ESTE APARTADO Y EL FORMATO 2 SÓLO CUANDO EL MONTO A CONTRATAR SEA MAYOR A 200 (DOSCIENTOS)
MILLONES DE PESOS]Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado
referido en el apartado 3.7.1, se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante del
Bien manifieste bajo PRotesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará,
contará con un Grado de Integración Nacional, calculado de acuerdo a la fórmula incluida
en el apartado 2.1.1 de este Anexo, de al menos el 65% (sesenta y cinco por ciento), (o
el valor correspondiente para las excepciones incluidas en la Tabla 1). Esta
manifestación será entregada utilizando el
3.7.4. Formato 2 incluido en este Anexo. Esta manifestación podrá entregarse por lote de
Bienes Nacionales.
4. Requerimiento de Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería [SI NO SE
SOLICITAN MÍNIMOS DE MANO DE OBRA DE INGENIERÍA, INDICAR LA LEYENDA “NO APLICA” EN ESTE APARTADO Y NO INCLUIR
LOS APARTADOS 4.1 Y 4.2 NI EL FORMATO 3]
4.1. Los trabajos objeto del contrato deberán contar con un Grado de Integración Nacional en
Mano de Obra de ingeniería igual o superior a _____% (_____ por ciento) [INDICAR CON
NÚMERO Y LETRA EL PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO]
El porcentaje referido se calculará de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2.1 de este
Anexo, considerando tanto para las h-h totales como para las h-h de Mano de Obra
Nacional, únicamente la mano de obra dedicada a realizar los trabajos de ingeniería objeto
del contrato.
4.2. Los licitantes deberán incluir en sus PRoposiciones un escrito en el que manifiesten el
Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería que garantizan cumplir en
caso de que les sea adjudicado el contrato, el cual no puede ser menor al porcentaje
indicado en el apartado 4.1. Esta manifestación será entregada utilizando el Formato 3
incluido en este Anexo.
5. Declaración del Grado de Integración Nacional durante la ejecución de las Obras.
5.1. Declaración del Grado de Integración Nacional de los Bienes.
5.1.1. Para los Bienes que se suministren como parte del alcance del contrato, el Contratista
deberá entregar de manera obligatoria, para efectos informativos y estadísticos, un
158
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
escrito mediante el cual, el Fabricante del Bien manifieste bajo PRotesta de decir verdad,
el Grado de Integración Nacional del Bien suministrado, calculado de acuerdo a la fórmula
establecida en el apartado 2.1.1 de este Anexo. El escrito deberá elaborarse utilizando el
Formato 4 incluido en el PResente Anexo.
Para los Bienes fabricados en el extranjero, el escrito referido en el párrafo anterior será
suscrito por el Contratista y establecerá que el Grado de Integración Nacional del Bien es
igual a 0% (cero por ciento).
La manifestación referida en este apartado podrá entregarse por lote siemPRe y cuando
los Bienes que integran el lote sean del mismo tipo y cuenten con el mismo Grado de
Integración Nacional, debiéndose indicar la cantidad de los Bienes incluidos en el lote.
5.1.2. En el caso particular de los Bienes que sean equipos e instrumentos, la manifestación del
Grado de Integración Nacional a la que hace referencia el punto 5.1.1 (Formato 4) deberá
entregarse para todos y cada uno de los equipos e instrumentos que sean suministrados
como parte del alcance del contrato acompañando a los generadores de obra que amparen
sus pagos correspondientes.
5.1.3. [INCLUIR ESTE PÁRRAFO SI EL PLAZO DE EJEUCIÓN DEL CONTRATO ES MENOR O IGUAL A SEIS MESES] ´En el caso
particular de los Bienes que sean materiales diferentes a los de construcción, las
manifestaciones del Grado de Integración Nacional a las que hace referencia el punto 5.1.1
(Formato 4) deberán entregarse al finalizar las Obras para aquellos materiales
suministrados durante la ejecución de las Obras y que se encuentren listados en la Tabla 3
o que hayan sido incluidos en el listado referido en el apartado 3.7.1 de este Anexo.
Adicionalmente, deberá PResentarse a manera de resumen, el listado de los materiales
cuyo Grado de Integración Nacional se está declarando, indicando las cantidades
suministradas durante la ejecución de las Obras, utilizando el Formato 5 de este Anexo.
Esta documentación deberá ser PResentada por el Contratista acompañando la última
estimación.
No se declarará el Grado de Integración Nacional de los materiales de construcción ni de
los materiales diferentes a los de construcción que no estén incluidos en la Tabla 3 o en el
listado referido en el apartado 3.7.1 de este Anexo.
En el caso particular
de los Bienes que sean materiales diferentes a los de construcción, las manifestaciones del
Grado de Integración Nacional a las que hace referencia el punto 5.1.1 (Formato 4)
deberán entregarse de forma semestral para aquellos materiales que fueron suministrados
durante el semestre que se está declarando y que se encuentren listados en la Tabla 3 o
que hayan sido incluidos en el listado referido en el apartado 3.7.1 de este Anexo.
Adicionalmente, deberá PResentarse, a manera de resumen, el listado de los materiales
[INCLUIR ESTE PÁRRAFO SI EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES MAYOR A SEIS MESES]
159
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
cuyo Grado de Integración Nacional se está declarando, indicando las cantidades
suministradas en el semestre que se está declarando, utilizando el Formato 5 de este
Anexo. Esta documentación deberá ser PResentada por el Contratista en las estimaciones
de enero y julio. En la última estimación se entregará la documentación correspondiente a
los materiales (listados en la Tabla 3 de este Anexo o que hayan sido incluidos en el
listado referido en el apartado 3.7.1 de este Anexo) suministrados en el periodo
comPRendido entre la última declaración semestral y la finalización de las Obras.
No se declarará el Grado de Integración Nacional de los materiales de construcción ni de
los materiales diferentes a los de construcción que no estén incluidos en la Tabla 3 o en el
listado referido en el apartado 3.7.1 de este Anexo.
5.2. Declaración del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra.
5.2.1. El Contratista deberá declarar en cada estimación el Grado de Integración Nacional de la
Mano de Obra que laboró en la ejecución de las Obras durante el periodo de estimación. El
Grado de Integración Nacional será calculado de acuerdo a la fórmula establecida en el
apartado 2.2 de este Anexo. El escrito deberá entregarse utilizando el Formato 6 de este
Anexo.
6. Verificación.
6.1. Verificación del contenido nacional de las Obras. [SI NO SE SOLICITAN MÍNIMOS DE CONTENIDO NACIONAL,
INDICAR LA LEYENDA “NO APLICA” EN ESTE APARTADO Y NO INCLUIR EL FORMATO 7Formato
7]
6.1.1. Al término de las Obras, el Contratista deberá entregar a (PEMEX u ORGANISMO
SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] la declaración del contenido
nacional real de las Obras calculado de acuerdo al apartado 3.2 de este Anexo. Esta
declaración deberá incluir la descripción y el valor de los Bienes Nacionales con los que
acredita el contenido nacional real de las Obras y la elaborará utilizando el Formato 7 de
este Anexo.
6.1.2. (PEMEX u ORGANISMO SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]
verificará documentalmente que el contenido nacional real de las Obras declarado por el
Contratista al término de las Obras de acuerdo al apartado 6.1.1 anterior, resulte igual o
mayor que el contenido nacional que el Contratista se comPRometió a cumplir en su
PRoposición en los términos del apartado 3.7.1 de este Anexo.
Para acreditar el cumplimiento del contenido nacional de las Obras comPRometido por el
Contratista, podrán considerarse Bienes Nacionales diferentes a los que se ofertaron de
acuerdo a lo establecido en el apartado 3.7.1.
160
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
6.1.3. En caso de que el contenido nacional real de las Obras sea menor al contenido nacional de
las Obras comPRometido por el Contratista en términos del apartado 3.7.1 de este Anexo,
el Contratista se hará acreedor a una penalización en los términos del apartado 7.1.
6.2. Verificación del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería. [SI NO SE
SOLICITAN MÍNIMOS EN MANO DE OBRA DE INGENIERÍA, INDICAR LA LEYENDA “NO APLICA” EN ESTE APARTADO Y NO
INCLUIR LOS FORMATOS 8 Y 9]
6.2.1. Al término de las Obras, el Contratista deberá entregar a (PEMEX u ORGANISMO
SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] la declaración del Grado de
Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería, calculado de acuerdo al apartado
2.2. Esta información deberá entregarse utilizando el Formato 8 de este Anexo.
6.2.2. Adicionalmente el Contratista deberá entregar la relación del personal mexicano que
participó en la realización en estos trabajos, indicando para cada trabajador su categoría,
disciplina o especialidad y horas hombre laboradas. Esta información deberá entregarse
utilizando el
6.2.3. Formato 9 de este Anexo.
6.2.4. (PEMEX u ORGANISMO SUBSIDIARIO) [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE]
verificará documentalmente que el Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra
de ingeniería declarado por el Contratista al término de las Obras resulte igual o mayor que
el Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de Ingeniería que el Contratista se
comPRometió a cumplir en su PRoposición en los términos del apartado 4.2 de este
Anexo. En caso contrario, el Contratista se hará acreedor a una penalización en los
términos del apartado 7.2.
7. Penalizaciones.
7.1. La penalización por incumplimiento en el contenido nacional de las Obras se aplicará de
acuerdo a la siguiente fórmula:[SI EL MÍNIMO DE CONTENIDO NACIONAL SOLICITADO ES 0% (CERO POR CIENTO)
INDICAR LA LEYENDA “NO APLICA” EN ESTE APARTADO]
ICN = (XX%) * VTC * (CNOF – CNR) / 100
[INDICAR CON NÚMERO EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN]
Donde:
ICN
es el monto de la penalización por incumplimiento en el contenido nacional ofertado
por el Contratista en su PRoposición.
161
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
VTC
es el valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato.
CNOF es el contenido nacional ofertado por el Contratista en su PRoposición, de acuerdo
a lo establecido en el apartado 3.7.1 de este Anexo.
CNR
es el contenido nacional real de las Obras ejecutadas al amparo del contrato
declarado por el Contratista utilizando el Formato 7 de este Anexo.
Si el contrato está acordado en dos monedas, la penalización deberá calcularse para cada
una de ellas, considerando para el término VTC el monto en la moneda que le
corresponda.
7.2. La penalización por incumplimiento del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de
ingeniería se aplicará de acuerdo a la siguiente fórmula: [SI NO SE SOLICITAN MÍNIMOS EN MANO DE
OBRA DE INGENIERÍA, INDICAR LA LEYENDA “NO APLICA” EN ESTE APARTADO]
IGINMO = (XX%) * VTC * (GINMOOF – GINMOR) / 100
[INDICAR CON NÚMERO EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN]
Donde:
IGINMO
es el monto de la penalización por incumplimiento en el Grado de Integración
Nacional en Mano de Obra de ingeniería ofertado por el Contratista en su
PRoposición.
VTC
es el valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato.
GIN MOOF es el Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería ofertado por
el Contratista en su PRoposición, de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.2
de este Anexo.
GIN MOR
es el Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería
declarado por el Contratista utilizando el Formato 8 de este Anexo.
Si el contrato está acordado en dos monedas, la penalización deberá calcularse para cada
una de ellas, considerando para el término VTC el monto en la moneda que le
corresponda.
162
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Tabla 1.
GIN
Equipos mecánicos estáticos con cuerpo de acero de aleación, acero
inoxidable o material no ferroso
30%
Intercambiadores de calor y aeroenfriadores con tubos de acero de aleación, acero
30%
inoxidable o material no ferroso
Subsector: Aparatos y equipos electrónicos de audio y video.
Amplificadores, audífonos, auriculares, bocinas, cajas acústicas (bafles),
ecualizadores, micrófonos, PReamplificadores, radios portátiles.
30%
Subsector: Equipos y aparatos para comunicaciones eléctricas
(telecomunicaciones).
Antenas parabólicas, aparatos telefónicos, centrales telefónicas,
conmutadores telefónicos, contestadores telefónicos, equipos carrier,
equipos de facsímil, equipos de microondas, equipos de ondas portadoras,
equipos de transmisión y recepción telefónicos, equipos receptores de VHF
35%
y UHF (radiolocalizadores), equipos transreceptores fijos o móviles en BLU,
VHF y UHF, sistemas de transmisión de microondas vía satélite.
Subsector: Equipos de grabación.
Equipos de grabación PRofesional, radiograbadoras, videograbadoras.
30%
Subsector: Equipos y aparatos de electrónica industrial y científica.
Aparatos controladores de flama; balanzas; cargadores de baterías;
equipos de medición y control en general; equipos de ultrasonido; equipos
rectificadores; fuentes de alimentación; generadores de barrido y de
señales de radio, audio y video; manómetros; multímetros; osciloscopios;
30%
pirómetros; reguladores de voltaje; sistemas de energía ininterrumpida;
termómetros
Subsector: Máquinas y equipos electrónicos para oficina y comercio.
Calculadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, básculas, alarmas,
sirenas, timbres.
30%
Subsector: Manufacturas eléctricas.
Conductores eléctricos de aluminio.
20%
Subsector:
Placas radiográficas.
40%
Tractores agrícolas.
30%
Tubos de acero al carbón con soldadura helicoidal en espesores mayores a
20%
0.500 pulgadas.
Tubos de acero al carbón con soldadura recta en diámetros de 20 y 24
20%
pulgadas.
163
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Tabla 2.
Lista de insumos que no deberán considerarse en el cálculo del contenido nacional de las Obras, de acuerdo
con el apartado 3.5. Este listado es enunciativo más no limitativo.
Materiales de construcción:
Grava, arena, tierra, arcilla, piedra, tepetate, concreto, cemento,
mortero, hormigón, yeso, cal, curacreto, pegazulejo, varilla,
alambrón, alambre recocido, malla electrosoldada, castillo
PRefabricado, acero de refuerzo y misceláneo, placa de acero,
lámina de acero, solera, clavos, pijas, tachuelas, taquetes, madera,
chaflán, barrote, polín, triplay, tablaroca, bambú, vidrio, ladrillos,
tabiques, baldosas, blocks, azulejos, tabicón, mosaico, adoquín,
adobe, mármol, tejas, plafón, cemento refractario, acrílico, entre
otros.
Consumibles:
Agua, gases (acetileno, argón, oxígeno, nitrógeno, gas butano, etc.),
soldadura, solventes, grasas, aceites, solución desincrustante,
solución neutralizadora, desengrasante, refrigerante, anticongelante,
lubricantes, combustibles, aditivos, silicón, estopa, fieltro, trapo,
entre otros
Otros conceptos:
Acero estructural, excepto el utilizado en la construcción de
plataformas marinas (subestructura, superestructura, pilotes y
conductores)
Pintura, barniz, esmalte, recubrimiento anticorrosivo, aislamientos
térmicos, impermeabilizantes, asfalto, sellador, adhesivos,
pegamento, papel, cartón, placas radiográficas, entre otros
Mano de obra
Equipos, maquinaria y herramientas de construcción de uso
temporal
Partes de repuesto o refacciones entregadas con los Bienes
Bienes de PRocedencia extranjera
164
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Tabla 3.
Lista de materiales que deben declarar el grado de integración nacional, de acuerdo con el apartado 5.1.3.
TUBERÍA
Descripción
Tubería de PRoceso y servicios de acero al carbono con costura
Código
20601010002001
Unidad
kg
Tubería de PRoceso y servicios de acero al carbono sin costura
20601010002002
kg
Tubería de línea de acero al carbono con costura
20601020002001
kg
Tubería de línea de acero al carbono sin costura
20601020002002
kg
Tubería de revestimiento de acero al carbono
20601030002000
kg
Tubería de PRoducción de acero al carbono
20601040002000
kg
Tubería de perforación de acero al carbono
20601050002000
kg
Tubería estructural de acero al carbono con costura
20601060002001
kg
Tubería estructural de acero al carbono sin costura
20601060002002
kg
Tubería de acero aleado con costura
20601000003001
kg
Tubería de acero aleado sin costura
20601000003002
kg
Tubería de acero inoxidable con costura
20601000004001
kg
Tubería de acero inoxidable sin costura
20601000004002
kg
Tubería de aleaciones de níquel con costura
20601000005011
kg
Tubería de aleaciones de níquel sin costura
20601000005012
kg
Tubería de aleaciones de titanio con costura
20601000005041
kg
Tubería de aleaciones de titanio sin costura
20601000005042
kg
Tubería de fibra de vidrio reforzada con resina
20601000006010
kg
Tubería de policloruro de vinilo PVC
20601000006020
kg
Tubería de policloruro de vinilo clorado CPVC
20601000006030
kg
Tubería de polietileno
20601000006040
kg
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero al carbono
Código
20603020002000
Unidad
pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo de aleado
20603020003000
pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero inoxidable
20603020004000
pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo no ferroso
20603020005000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero al carbono
20603030002000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero aleado
20603030003000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero inoxidable
20603030004000
pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo no ferroso
20603030005000
pieza
VÁLVULAS
Descripción
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero al carbono
20603040002000
pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero aleado
20603040003000
pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero inoxidable
20603040004000
pieza
165
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Descripción
Válvulas de mariposa con cuerpo no ferroso
Código
20603040005000
Unidad
pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero al carbono
20603050002000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero aleado
20603050003000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero inoxidable
20603050004000
pieza
Válvulas de globo con cuerpo no ferroso
20603050005000
pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero al carbono
20603060002000
pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero aleado
20603060003000
pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero inoxidable
20603060004000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero al carbono
20603070002000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero aleado
20603070003000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero inoxidable
20603070004000
pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo no ferroso
20603070005000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero al carbono
20603080002000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero aleado
20603080003000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero inoxidable
20603080004000
pieza
Válvulas de bola con cuerpo no ferroso
20603080005000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero al carbono
20603090002000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero aleado
20603090003000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero inoxidable
20603090004000
pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo no ferroso
20603090005000
pieza
Conduit de acero al carbono
Código
20503010002000
Unidad
m
Conduit de aluminio
20503010005030
m
Alambre/cable bajo voltaje
Código
20502010000000
Unidad
m
Alambre/cable alto voltaje
20502020000000
m
Alambre/cable medio voltaje
20502030000000
m
Alambre/cable de control
20502040000000
m
Código
20706050000000
Unidad
m
CONDUIT
Descripción
CABLE ELÉCTRICO
Descripción
CABLE DE INSTRUMENTOS
Descripción
Cable de señal de instrumentos
Cable multipar de señal de instrumentos
20706060000000
m
Cable de extensión de termopares
20706070000000
m
Cable multipar de extensión de termopares
20706080000000
m
166
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
TUBING
Descripción
Código
20706040000000
Tubing/multitubing para instrumentos
CATALIZADORES, EMPAQUES PARA TORRES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Descripción
Código
Unidad
m
Empaque estructurado acero al carbono
20102010002000
Unidad
3
m
Empaque estructurado acero inoxidable
20102010004000
m
3
Empaque estructurado plástico
20102010006000
m
3
Empaque estructurado cerámico
20102010007000
m
3
Empaque aleatorio acero al carbono
20102020002000
m
3
Empaque aleatorio acero inoxidable
20102020004000
m
3
Empaque aleatorio plástico
20102020006000
m
3
Empaque aleatorio cerámico
20102020007000
m
3
Carbón activado
20102030010000
m
3
Alúmina activada
20102030011000
m
3
Malla molecular
20102030020000
m
3
Resinas de intercambio iónico
20102030021000
m
3
Catalizadores
21000000000000
kg
Aminas (MEA, MDEA, DIPA, DGA, DEA y TEA)
21101000000000
m
167
3
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Formato 1. Carta comPRomiso para garantizar Contenido Nacional en el contrato
___de __________ de____ (1)
Por medio del PResente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que me sea
adjudicado el contrato correspondiente al PRocedimiento de ___(2)___ número ___(3)___, relativo a
“___________________(4)_______________________”, el contenido nacional de las Obras a ejecutar
será de al menos ___(5)__%, medido de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.2 del “Anexo XXX.
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”. Los Bienes Nacionales que se
suministrarán como parte del alcance de las Obras son los siguientes:
Tag
(6)
Descripción
(7)
Fabricante
(8)
%I
Costo Directo (9)
Moneda
nacional
Moneda
extranjera
(13)
(14)
Valor del bien (10)
Moneda
nacional
Moneda
extranjera
Valor del Bien
(11)
VTBN
(12)
Monto total de la PRoposición
Contenido nacional ofertado
(15)
(16)
Atentamente
_______________(17)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Tipo de PRocedimiento de contratación.
Número de PRocedimiento de contratación.
Objeto de la contratación.
Contenido nacional ofertado.
Número de identificación del Bien Nacional (si aplica).
Descripción del Bien Nacional. No se deberán incluir los conceptos listados en la Tabla 2
Nombre o razón social del Fabricante del Bien Nacional.
Costo directo del Bien Nacional indicado en la cotización del Fabricante del Bien. Indicar en la columna que corresponda de
acuerdo a la moneda en que esté cotizado el Bien.
Valor del Bien Nacional, es igual al Costo Directo x (1 + %I / 100), ver apartado 3.2 de este Anexo. Considerar el porcentaje de
sobrecosto que le corresponda de acuerdo al tipo de moneda en que esté cotizado el Bien Nacional.
Valor del Bien Nacional, exPResado en una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.6 de este Anexo.
Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales ofertados.
%I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales
cotizados en moneda nacional.
%I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales
cotizados en moneda extranjera.
Monto total ofertado, exPResado una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el ver apartado 3.6 de este Anexo.
Contenido nacional ofertado en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales ofertados (12) entre el
monto total de la PRoposición (15), multiplicado por 100.
Nombre y firma del rePResentante legal de la Compañía Licitante.
168
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Formato 2. Modelo de Carta ComPRomiso del Fabricante de Bienes
[En papel membretado del Fabricante del Bien]
[INCLUIR ESTE FORMATO SÓLO CUANDO EL MONTO A CONTRATAR SEA MAYOR A 200 (DOSCIENTOS) MILLONES DE PESOS]
___de __________ de____ (1)
Por medio de la PResente me comPRometo a que en caso de que la compañía
________(2)________ resulte ganadora en el PRocedimiento de ___(3)___ número ___(4)___,
relativo
a
“___________________(5)_______________________”,
la
compañía
_________(6)_________ suministrará el(los) bien(es) ______________(7)___________con un
Grado de Integración Nacional igual o superior al ___(8)___%.
Atentamente
_______________(9)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Lugar y fecha de suscripción del documento.
Nombre o razón social de la Compañía Licitante.
Tipo de PRocedimiento de contratación
Número de PRocedimiento de contratación
Objeto de la contratación
Nombre o razón social del Fabricante del Bien.
Identificador (tag) y descripción del Bien.
Valor requerido para acreditar Bienes Nacionales, de acuerdo a lo que se indica en los apartados 3.3 y 3.4 del
“Anexo XXX. Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”
Nombre y firma del rePResentante legal del Fabricante del Bien.
169
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Formato 3. Carta comPRomiso para garantizar el Grado de Integración Nacional ofertado de la
Mano de Obra de ingeniería
___de __________ de____ (1)
Por medio del PResente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que me
sea adjudicado el contrato correspondiente al PRocedimiento de___(2)___ número ___(3)___,
relativo a “___________________(4)_______________________”, el Grado de Integración Nacional
de la Mano de Obra de ingeniería que suministraré al amparo del mismo, será de al menos
___(5)___%.
Asimismo, me comPRometo a poner a disposición de (PEMEX u ORGANISMO SUBSIDIARIO)
[INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] toda
la información que en su momento requiera para llevar
a cabo la verificación documental del Grado de Integración Nacional declarado, incluyendo de
manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente: cédula PRofesional, documentación que acredite
la nacionalidad del personal, así como la documentación que acredite su relación laboral con
_____________(6)____________.
Atentamente
__________(7)__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Fecha de suscripción de la declaración.
Tipo de PRocedimiento de contratación
Número del PRocedimiento de contratación
Objeto de la contratación.
Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería garantizado, en porcentaje.
Nombre o razón social de la Compañía Licitante.
Nombre y firma del rePResentante legal de la Compañía Licitante.
170
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00058
Formato 4. Declaración del Grado de Integración Nacional en Bienes
[En papel membretado del Fabricante]
___de __________ de____ (1)
Me refiero al contrato No.
____________(3)____________.
_____(2)_____
que
fue
adjudicado
a
la
emPResa
Sobre el particular, y en los términos de lo PRevisto en el apartado 2.1 del “Anexo XXX. Cálculo y
declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe ____________(4)____________,
RFC ______(5)__________, manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los Bienes que
hemos fabricado y suministrado a la emPResa ____________(3)____________ cuentan con el
Grado de Integración Nacional (GIN) indicado en la siguiente tabla:
Cantidad
Unidad
Tag
Descripción del Bien
GIN
Marca
País de origen
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
De igual forma manifiesto que tengo conocimiento de lo PRevisto en el artículo 23 de las
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter PRoductivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios y en este sentido, me comPRometo a aceptar una verificación del Grado de
Integración Nacional de los Bienes suministrados, a través de la exhibición de la información
documental correspondiente y/o a través de una inspección física en la planta industrial en la que se
PRoducen los bienes, conservando dicha información durante seis meses a partir de la entrega de
los bienes.
Atentamente
_______________(13)_______________
(1) Fecha de suscripción del documento.
(2) Número de contrato
(3) Nombre o razón social de la compañía Contratista.
(4) Nombre o razón social del Fabricante del Bien.
(5) Registro Federal de Contribuyentes del Fabricante del Bien
(6) Cantidad suministrada del Bien.
(7) Unidad de medida del Bien suministrado.
(8) Identificador (tag) del Bien suministrado, cuando aplique.
(9) Descripción del Bien suministrado.
(10) Grado de Integración Nacional del Bien suministrado calculado de acuerdo al punto 2.1 de este documento.
(11) Marca del Bien suministrado.
(12) País donde se fabricó el Bien suministrado.
(13) Nombre y firma del rePResentante legal del Fabricante del Bien o del Gerente de PRoyecto del Contratista sólo en
caso de que los Bienes suministrados sean fabricados en el extranjero.
171
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00043
Formato 5. Declaración del Grado de Integración Nacional de Materiales
[En papel membretado del Contratista]
___de __________ de____ (1)
Me refiero al contrato No. _____(2)_____ . Sobre el particular, y en los términos de lo PRevisto en el apartado 5.1.3 del “Anexo XXX.
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que
los materiales que he suministrado e instalado al amparo del citado contrato, cuentan con el Grado de Integración Nacional (GIN), de
acuerdo con los datos PRoporcionados por los PRoveedores o fabricantes, según se indica en la siguiente tabla:
Del __ de _____ de 201_ al __ de _____ de 201_ (3)
Código del
material
(4)
Descripción del
material
(5)
Cantidad
Unidad
GIN
Monto
RFC
Fabricante
País de origen
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse con fines para el cálculo del grado de
integración nacional, sin que esto implique que la misma se utilice con el PRopósito de obtener PRecios de referencia diversos a los
pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
_______________(13)_______________
(1) Fecha de suscripción del documento.
(2) Número de contrato.
(3) Periodo que comPRende el reporte de acuerdo al apartado 5.1.3 del Anexo.
(4) Código del material suministrado de acuerdo a la Tabla 3 del Anexo.
(5) Descripción del material suministrado de acuerdo a la Tabla 3 del Anexo.
(6) Cantidad de material suministrado.
(7) Unidad de medida del material suministrado, de acuerdo a la Tabla 3 del Anexo.
(8) Grado de Integración Nacional calculado de acuerdo al punto 2.1 del Anexo.
(9) Monto del material suministrado, en moneda nacional.
(10) Registro Federal de Contribuyentes del fabricante del material.
(11) Nombre o razón social del fabricante del material.
(12) País de origen del material.
(13) Nombre y firma del Gerente de PRoyecto del Contratista.
172
Versión 3.0
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Formato 6. Declaración del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra
___de __________ de____ (1)
Contrato: ____(2)____
Estimación: __(3)__
Del __ de _____ de 201_ al __ de _____ de 201_ (4)
Mano de Obra Total
Fase
H-h (5)
Mano de Obra Nacional
Monto (6)
H-h (7)
GIN
Mano de Obra
Monto (8)
% (9)
Ingeniería:
PRoceso
Tuberías
Instrumentos
Mecánica
Eléctrica
Civil
Otra (especificar)
PRocura
Construcción
Administración y
control de PRoyectos
Por medio del PResente declaro, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la información
contenida en la tabla anterior es correcta y manifiesto que cuento con la documentación que
acredita
la
nacionalidad
del
personal
y
su
relación
laboral
con
______________(10)____________.
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse sólo
para fines de cálculo del grado de integración nacional, sin que esto implique que la misma se
utilice con el PRopósito de obtener PRecios de referencia diversos a los pactados en el
contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
____________(11)__________
(1) Fecha de PResentación de la estimación.
(2) Número de contrato
(3) Número de estimación.
(4) Periodo de estimación.
(5) Horas-hombre totales (para cada fase) laboradas durante el periodo de estimación.
(6) Monto de las horas-hombre totales (para cada fase) laboradas durante el periodo de estimación.
(7) Horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional (por fase).
(8) Monto de las horas-hombre correspondiente a la Mano de Obra Nacional (por fase).
(9) Grado de Integración Nacional (por fase) calculado de acuerdo a la fórmula del apartado 2.2.1.
(10) Nombre o razón social de la compañía Contratista.
(11) Nombre y firma del Gerente de PRoyecto del Contratista.
173
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Formato 7. Contenido nacional real de las Obras
___de __________ de____ (1)
Por medio del PResente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el contenido
nacional real de las Obras ejecutadas mediante el contrato número ____(2)____.
El contenido nacional fue calculado de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.2 del “Anexo XXX.
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”. Los Bienes Nacionales con los que
acredito dicha declaración y que fueron suministrados como parte del alcance de las Obras son
los siguientes:
Valor del Bien Nacional (6)
Tag (3)
Descripción (4)
Fabricante (5)
Moneda nacional
Moneda extranjera
VTBN
VTC
Contenido nacional real
Valor del Bien
Nacional (7)
(8)
(9)
(10)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior sólo podrá utilizarse
para fines del cálculo del contenido nacional de las Obras, sin que esto implique que la misma
se utilice con el PRopósito de obtener PRecios de referencia diversos a los pactados en el
contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
_______________(11)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Número de contrato.
Número de identificación del Bien, cuando aplique.
Descripción del Bien.
Nombre o razón social del Fabricante del Bien.
Valor del Bien Nacional, pactado originalmente en el contrato. Indicar el valor del bien en la columna que
corresponda, de acuerdo al tipo de moneda en que esté cotizado.
(7) Valor del Bien Nacional. Si se tienen dos monedas, los valores exPResados en moneda extranjera deberán
convertirse a moneda nacional.
(8) Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales suministrados.
(9) Valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato.
(10) Contenido nacional real en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales (8)
entre el monto total del contrato (9), multiplicado por 100.
(11) Nombre y firma del Gerente de PRoyecto del Contratista.
174
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Formato 8. Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra de
ingeniería
___de __________ de____ (1)
Por medio del PResente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el Grado de
Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería, del contrato número ____(2)______.
El Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería fue calculado de acuerdo a lo
indicado en el apartado 2.2 del “Anexo XXX. Cálculo y declaración del Grado de Integración
Nacional”. Las horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra de ingeniería utilizada en la
ejecución de los trabajos objeto del contrato con las que acredito dicha declaración son las
siguientes:
Mano de Obra Total
(ingeniería)
H-h (3)
Monto (4)
Mano de Obra Nacional
(ingeniería)
H-h (5)
Monto (6)
GIN
Mano de Obra
% (7)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior sólo podrá utilizarse
para fines del cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería, sin
que esto implique que la misma se utilice con el PRopósito de obtener PRecios de referencia
diversos a los pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
_______________(8)_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Fecha de suscripción de la manifestación.
Número de contrato.
Horas-hombre totales laboradas correspondientes a Mano de Obra de ingeniería.
Monto de las horas-hombre totales laboradas correspondientes a Mano de Obra de ingeniería.
Horas-hombre totales laboradas correspondientes a la Mano de Obra Nacional de ingeniería.
Monto de las horas-hombre totales laboradas correspondientes a la Mano de Obra Nacional de ingeniería.
Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería calculado de acuerdo a la fórmula del
apartado 2.2.1.
(8) Nombre y firma del Gerente de PRoyecto del Contratista.
175
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Formato 9. Relación de Mano de Obra Nacional de ingeniería
___de __________ de ____ (1)
Por medio del PResente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la información sobre el
personal mexicano con el cual acredito el cumplimiento del Grado de Integración Nacional en Mano
de Obra de ingeniería ofertado, del contrato número ____(2)______.
Nombre del trabajador (3)
Disciplina (4)
Número de horas-hombre (5)
Asimismo manifiesto que la información contenida en la tabla anterior es correcta y que cuento con la
información que acredita la nacionalidad del personal listado así como su relación laboral con
____________(6)____________.
Atentamente
____________(7)____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Fecha de PResentación de la estimación.
Número de contrato.
Nombre del trabajador mexicano que participó en el desarrollo de la ingeniería.
Disciplina o especialidad del trabajador mexicano.
Horas-hombre laboradas por el trabajador mexicano en el desarrollo de ingeniería durante la ejecución de las
Obras.
(6) Nombre o razón social de la compañía Contratista.
(7) Nombre y firma del Gerente de PRoyecto del Contratista.
176
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-10
(PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
PETROLEOS MEXICANOS
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOS lleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que:
Habiendo leído lo establecido en el Anexo ___ de la Sección II “Lineamientos de Seguridad Industrial para
contratistas”, que forma parte integrante de las Bases de Licitación, hacemos patente nuestro entendimiento de
todas las obligaciones que se enmarcan en ese documento para el Licitante Ganador, con relación a las
Disposiciones en Materia de Seguridad, Salud y PRotección Ambiental y la documentación complementaria, las
cuales aceptamos y nos obligamos a cumplir en el caso de que nos sea adjudicado el Contrato en cuestión.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
177
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-11
CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS ANEXOS
[ En papel membretado del Licitante ]
[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
Por medio de la PResente declaro bajo PRotesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de
las Bases de la Licitación y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y modificaciones PResentadas en
la sesión de PReguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___
Notas Aclaratorias para la Licitación Pública (Internacional) N° _________________ para la ejecución de
la Obra consistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, PRevio a la firma del
contrato respectivo, entregaré a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], toda la
documentación que me fue PRoporcionada en el PRoceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro
rePResentante legal (o RePResentante común en el caso de PRopuesta conjunta).
El Contenido de la Bases de la Licitación y sus Anexos así como las aclaraciones y modificaciones que nos
fueron PRoporcionados por [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], por conducto de
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS], es el que a continuación se detalla
Contenido de la Bases de la Licitación y sus Anexos
CONTENIDO DEL PAQUETE DE LICITACIÓN PARA [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.
Anexo 1: Solicitud de inscripción a la licitación
Anexo 2: Formato de PReguntas para Junta de Aclaraciones.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPUESTA.
Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la PRopuesta.
Parte II: Contenido de la PRopuesta Técnica
Parte III: Contenido de la PRopuesta Económica
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Criterios de Evaluación Técnica
Criterios de Evaluación Económica
SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
Mecanismo de Adjudicación
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
2. ___ CARTAS ACLARATORIAS.
3. ___ NOTAS ACLARATORIAS
ATENTAMENTE,
_________________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del rePResentante legal debidamente facultado, o RePResentante Común en el caso de una
PRopuesta conjuntas]
178
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-12
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Declaración de Integridad y ComPRomiso con la transparencia para fortalecer el PRoceso de
contratación [N° de licitación y objeto], que acuerdan suscribir Petroleos MexicanosrePResentado en
este acto por [Nombre del PResidente de la licitación], en su carácter de PResidente de la licitación, a
quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, rePResentada por ___________ en
su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", al tenor de
las siguientes consideraciones y comPRomisos:
CONSIDERACIONES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
El gobierno federal se ha comPRometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a
una estrategia de ética y transparencia.
Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y comPRomiso de todos los
integrantes de la sociedad.
Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de
conductas irregulares.
El objeto de este instrumentoconsiste en mantener el comPRomiso de las partes en no tratar de
influir en el PRoceso de contratación mediante conductas irregulares.
Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el
PRoceso de contratación.
Este pacto rePResenta un comPRomiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las
partes.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
COMPROMISOS
I.- Del “licitante”
11. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el PRoceso de contratación
cumplan con los comPRomisos aquí pactados.
12. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
13. Elaborar su PRopuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos
públicos destinados al PRoyecto.
14. Conocer y aceptar el PRoyecto para el cual está capacitado y considerar en su PRopuesta los
elementos necesarios para en su caso, realizar el PRoyecto con calidad, eficacia y eficiencia.
15. Actuar siemPRe con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido
en el PRoceso de contratación
16. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el PRoceso de contratación y en su
caso, la realización del PRoyecto.
17. Actuar con integridad PRofesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la
nación.
18. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la
contratación para sí o para terceros.
19. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
II.- De Pemex
179
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
1. Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el PRoceso de
contratación, cumplan con los comPRomisos aquí pactados y difundir el PResente pacto entre su
personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades
intervengan durante el PRoceso de contratación.
2. Desarrollar sus actividades en el PRoceso de contratación dentro de un código de ética y
conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del
PRoyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera PRedisponerle a otorgar ventajas en el
PRoceso de contratación.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el PRoceso de contratación.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la
emPResa.
7. Llevar a cabo sus actividades con integridad PRofesional, sin perjudicar los intereses de la
sociedad y la nación.
DECLARACIONES
I.- Del “licitante”
Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones de las
PRopuestas, el resultado del PRocedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.
La PResente declaración de integridad y comPRomiso con la transparencia se firma de común
acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.
Por “Pemex”
Por el “licitante”
Nombre y firma del Servidor Público
(PResidente de la licitación)
Nombre y firma del RePResentante
Legal
Nota 1.- En caso de PRoposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el
rePResentante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el PRoemio de este
documento la denominación social de todas y cada una de las emPResas de la agrupación.
Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para PResidir la
licitación.
180
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-13
(PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
Presente
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOSlleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo PRotesta de decir verdad de no encontrarse bajo los supuestos del artículo 53,
fracción V de la LPR, y del artículo 12 de las DAC´s.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del rePResentante legal debidamente
facultado, y del RePResentante Común en el caso
de una PRopuesta conjuntas]
181
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-14
(PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
PEMEX REFINACIÓN
Calle Tierra Blanca, No. 400
Edificio Anexo
Col. Bellavista
C.P. 36730, Salamanca, Gto.
At’n.:
Petroleos Mexicanos.
Direccion Corporativa de PRocura y Abastecimiento.
Subdireccion de PRocura y Abastecimiento.
Gerecia de Contrataciones para PRocesos de Refinacion.
Subgerencia de Contratos en PRoducción.
Área de Contratación de Obra Publica de la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Refineria Ing. Antonio M. Amor en Salamanca Gto.
Ing. J. Apolinar Ramirez Ordaz
En referencia a las bases de Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL) N°. ____________, que
PETROLEOS MEXICANOSlleva a cabo para la adjudicación de un contrato de obra pública a tipo de contrato,
para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de rePResentante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que los PRecios consignados en mi PRopuesta de los materiales, maquinaria y
equipos de instalación permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están
cotizados en condiciones de PRácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación
de PRecios o subsidios.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
PRotesto lo necesario
________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del rePResentante legal debidamente facultado o rePResentante común]
182
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-15
CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
Convenio de Asociación
Convenio de Asociación que celebran por una parte la persona_________________ y por la otra la
persona ___________________, para participar en la
Licitación Pública (NACIONAL O
INTERNACIONAL) N°. ____________, referente [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR].”
al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:
Declaraciones:
I. Declara la persona ____________________:
I.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen
Número ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de
la PRopiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen
número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número _____ de la
Ciudad de ________, Lic. __________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es:
________________.
[Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta
constitutiva inicial de la emPResa:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia
legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
I.2.- Que el Señor ___________, acredita su personalidad y facultades como RePResentante Legal de
dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_______ de fecha ___________ de
__________ de ____ otorgada ante la fe del Notario Público Número _______, de la Ciudad de ________,
Lic. ________________, y tiene como domicilio el ubicado en: ________________.
I.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______,Colonia
__________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
II. Declara la persona ____________________:
II.1.- Que acredita su legal existencia con el testimonio de la Escritura Pública Número. _________, volumen
Número ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de
la PRopiedad y del Comercio de _______, bajo el acta número _______, tomo número____, volumen
número ___________, de fecha _______, otorgada ante la Fe del Notario Público Número _____ de la
Ciudad de ________, Lic. __________, y que su Registro Federal de Contribuyentes es:
________________.
[Si fuera el caso]: Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al acta
constitutiva inicial de la emPResa:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita la existencia
legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son los siguientes:
183
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
II.2.- Que el Señor _______________________,
acredita su personalidad y facultades como
RePResentante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número_____ de
fecha ______ de _____ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de
_________, Lic. ______________, y tiene como domicilio el ubicado en: ______________________.
II.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en:_______________ número _______, Colonia
__________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
III.- Las partes declaran:
III.1.- Que celebran el PResente convenio con fundamento en los Artículos 24 y 53 de las
“Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter PRoductivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios” y lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional número
XX, cuyo objeto es: XXXXX.
III.2.- Las partes de este convenio PRivado de Asociación, nos comPRometemos al tenor de las siguientes
Clausulas:
PRimera
Objeto.- Las partes convienen en agruparse con el fin de PResentar PRopuesta conjunta para participar
en la Licitación Pública (NACIONAL O INTERNACIONAL), número XXXXXXXXX, cuyo objeto es:
[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
Segunda
Partes de los trabajos que cada agrupado se obliga a cumplir. Las partes en este convenio se obligan a
aportar, en caso de resultar adjudicados, lo siguiente:
I. La Persona __________________________:
[PARTES DE LOS BIENES Y/O (SERVICIOS, TRABAJOS, ETC.) QUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA
PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN EL GRUPO]
II. La Persona __________________________:
[PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE OBLIGA A PRESTAR, O LA PARTICIPACIÓN QUE TENDRÁ EN
EL GRUPO]
Asimismo, la persona que actuará como líder en la ejecución del contrato es ____________, siendo su
domicilio para oír y recibir notificaciones _____________________________.
Tercera
Domicilio común. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado
en________ número _____, Colonia _______, Código Postal ______, en la ciudad de ______,_______, Tel.
_____, Fax._____, correo electrónico ______.
Cuarta
RePResentante común. Las partes convienen que la Persona __________, a través de su RePResente
Legal, Señor _______________, será el rePResentante común, otorgándole todo el poder amplio, suficiente
y necesario para que actúe ante Petroleos Mexicanosen nombre y rePResentación de las partes en todos y
cada uno de los actos de la Licitación Pública Nacional referida, así como para atender todo lo relacionado
con la PRopuesta en el PRocedimiento de licitación, mismo que firmará la PRopuesta [es conveniente que
se anote el nombre, dirección, teléfono, fax, y correo electrónico del rePResentante común designado].
184
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Quinta
Obligación conjunta y solidaria. Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre sí y ante Pemex
Refinación, para comPRometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme PRoducto
de la Licitación Pública Nacional de referencia.
Sexta
Facturación y pago. Las partes acuerdan que los pagos por la entrega de los bienes y/o PRestación de los
servicios, se efectúen a [Anotar el nombre de la persona integrante del grupo a la que Petroleos Mexicanosle
efectuará el pago correspondiente], quien será la encargada de expedir la(s) factura(s) correspondientes y
realizar los trámites de cobro.
Séptima
Instrumentos. Asimismo, se adjuntan al PResente convenio, los siguientes instrumentos que regulan el
control del consorcio por quien actuará como líder en la ejecución del contrato, la resolución de controversias
entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre los mismos:
__________________
__________________
__________________
El PResente convenio de asociación, se firma por las partes en ___ tantos originales, en la Ciudad de
_____________, ________, a los _____ días del mes de ________________ de 20XX.
Licitante
Licitante
RePResentante Legal
RePResentante Legal
Licitante
Licitante
RePResentante Legal
RePResentante Legal
185
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DT-16
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS).
N°
CONSE
CUTIVO
MAQUINARIA
O
EQUIPO
MARCA
MODELO
USOS
ACTUALES
CAPACIDAD
TIPO Y
POTENCIA DEL
MOTOR
PROPIO
ARRENDADO CON OPCIÓN A
COMPRA
ARRENDADO SIN OPCIÓN A
COMPRA
UBICACIÓN
FECHA EN QUE
SE DISPONDRÁ
EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a comPRa deberá PResentar carta comPRomiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador.
En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las
normas de seguridad estipuladas en las bases.
186
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-17
RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS
CLAVE
NOMBRE DE LA CATEGORÍA
HRS/JOR
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL DE HRS/JOR
EMPRESA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
187
FIRMA:
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-18
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE
EMPRESA:
DESCRIPCIÓN
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
UNIDAD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
188
CANTIDAD
FIRMA:
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-19
RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE
DESCRIPCIÓN
EMPRESA:
MARCA Y
MODELO
PROVEEDOR
UNIDAD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:
189
CANTIDAD
ORIGEN
(FIRMA):
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DT-20
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
MENSUAL (SIN MONTOS)
PARTIDA
SUB
PARTIDA
CONCEPTO DE
TRABAJOS
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
NOTAS:
En la PRogramación se indicarán por MES las actividades de los trabajos por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de MESES que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
ANEXAR EL CÁLCULO DE LA RUTA CRITICA DE LOS TRABAJOS EN ESTE ANEXO.
190
5
6
7
8
9
10
11
12
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
OBJETO:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
FORMATO
DT-21
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
1
Notas:
En la PRogramación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
191
2
3
4
5
MES
6
7
8
9
10
11
12
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-22
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
1
2
Notas:
En la PRogramación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
192
3
4
5
6
MES
7
8
9
10
11
12
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-23
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE
PARA LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
3
4
Notas:
En la PRogramación se indicarán por mes los volúmenes de materiales requeridos para la ejecución de los trabajos.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
193
5
6
7
8
9
10
11
12
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:
OBJETO:
FORMATO
DT-24
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
(SIN MONTOS)
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
2
Notas:
En la PRogramación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
194
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-25
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN MONTOS)
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
N° :
CONCEPTO:
UNIDAD :
CANTIDAD:
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
UNIDAD
CANTIDAD
MANO DE OBRA
CATEGORIA
Rendimiento (UNIDAD/JOR)
Equipo de Seguridad
(Ks) ________
Herramienta Menor
(Kh) ________
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Rendimiento (UNIDAD/H)
Análisis del total de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos SIN
COSTO
195
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DT-26
ANEXO “U” DESGLOSE DE UNIDADES MINIMAS INDIVISIBLES.
El Anexo U Desglose de Unidades Minimas Indivisibles aplica únicamente para el licitante ganador y deberá de
entregarse al final de la obra, mismo que deberá ser llenado acorde con las estimaciones pagadas que se hayan
considerado en los trabajos realizados y de acuerdo al instructivo para el llenado del formato para la Identificacion de
las Unidades Minimas Indivisibles (UMI´s) y al Formato Anexo U UMIS.
196
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
PARTE III.- REQUISITOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA
Relación de documentos que integran la PRopuesta económica
DE-1
Catálogo de conceptos de trabajo, unidades de medición, cantidades de obra y PRecios
unitarios,“Anexo C”.
DE-2
Relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente que intervienen en la ejecución
de los trabajos
DE-3
Relación de toda la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.
DE-4
Relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que intervienen directamente en la
ejecución de los trabajos.
DE-5
Análisis de los costos indirectos.
DE-6
Análisis del costo de Financiamiento.
DE-7
Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales.
DE-8
PRograma de montos calendarizado de la ejecución de los Trabajos exPResados en un Diagrama de
Gantt.
DE-9
PRograma de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización,
conforme a los periodos determinados por la convocante, de la mano de obra, con montos parciales
y totales.
DE-10 PRograma de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización,
conforme a los periodos determinados por la convocante, de la maquinaria y equipo de construcción,
identificando su tipo y características, con montos parciales y totales.
DE-11 PRograma de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización,
conforme a los periodos determinados por la convocante, de los materiales y equipos de instalación
permanente exPResados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, identificando su tipo
y características, con montos parciales y totales.
DE-12 PRograma de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización,
conforme a los periodos determinados por la convocante, De utilización del personal PRofesional
técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los
trabajos, deberá de enlistar lo correspondiente a paramédicos, medico y enfermera, identificando su
tipo y características, con montos parciales y totales.
DE-13 Análisis de PRecios Unitarios.
197
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICIÓN Y
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, “ANEXO _C”.
FORMATO DE-1
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE OBRA Y
PRECIOS UNITARIOS. “ANEXO C”
En este documento el licitante entregará el PResupuesto de los trabajos a ejecutar, el cual deberá estar formulado
conforme al instructivo de llenado de este Formato DE-1, debiendo contener el cien por ciento de los conceptos de
trabajo, solicitados por Pemex Refinación, en el documento denominado “Anexo C” Catalogo de Conceptos” incluido
en la Sección II de las bases de la licitación, tomando en consideración los posibles cambios derivados de la(s)
junta(s) de aclaraciones.
198
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-1.
ENCABEZADOS Y PIE DE PÁGINA:
LICITANTE:
LICITACIÓN Nº
OBJETO DE LA LICITACIÓN:
FECHA:
HOJA ____ DE ___
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:
No.
Se anotará el nombre o razón social del licitante
Se anotará el número que corresponda
Se anotará el nombre de la obra que se licita.
Fecha de PResentación y Apertura de PRopuestas
Se anotará en PRimer término el número de hoja consecutivo
correspondiente y en segundo el total de las hojas empleadas
por el Licitante en este documento
Se anotará el nombre del RePResentante Legal de la
EmPResa y su firma autógrafa.
COLUMNA
INSTRUCCIÓN DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON.
1
PARTIDA
Número consecutivo de los conceptos de trabajo del Anexo “C”.
(PRoporcionado por PR)
2
CONCEPTO
Descripción detallada de las actividades de los trabajos y/o
servicios
con
alcance
y
especificaciones
definidas
(PRoporcionado por PR)
3
UNIDAD
Medida que identifica cada concepto de trabajo y/o servicio
(PRoporcionada por PR)
4
CANTIDAD
Cuantificación de cada concepto de trabajo y/o servicio para fines
de medición y pago (PRoporcionado por PR)
5
PRECIO UNITARIO
CON LETRA
6
PRECIO UNITARIO
EN MONEDA TIPO.
(M.N.)
Importe total por unidad de medida escrito con letra de cada
concepto de trabajo en moneda TIPO, el cual deberá ser
coincidente con el PRecio unitario anotado con número en las
columnas (6), así como con el análisis de PRecio unitario
correspondiente.
Importe total por unidad de medida escrito con número de cada
concepto de trabajo de integración en moneda TIPO, el cual deberá
ser coincidente con el PRecio unitario consignado con letra en la
columna (5), así como con el análisis de PRecio unitario
correspondiente
7
IMPORTE
EN
MONEDA TIPO
Monto total por concepto de trabajo resultante de multiplicar la
cantidad de la columna (4) por el PRecio unitario de la columna (5)
en moneda TIPO
8
IMPORTE TOTAL
EN MONEDA TIPO
Monto total resultante de la suma de los importes en moneda TIPO
de la columna (7) de todos los conceptos de trabajo que conforman
la PRopuesta
199
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
FORMATO DE-1 (ANEXO C)
LICITACIÓN No:
_______________________
FECHA:
___________________________
HOJA
DE
OBJETO DEL CONTRATO:
PARTIDA
(1)
CONCEPTO
UNIDAD
(2)
(3)
CANTIDAD
(4)
PRECIO UNITARIO
CON LETRA
MONEDA
TIPO
(5)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
200
IMPORTE
MONEDA TIPO
(6)
(7)
IMPORTES
TOTALES
(8)
REPRESENTANTE LEGAL (FIRMA):
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-2
RELACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
En este documento se incluirá una relación de todos los materiales y equipos de instalación permanente, con los cuales
se integra la PRopuesta económica, los que deberán cumplir con las normas de calidad y las especificaciones generales
y particulares requeridas en las bases de la licitación. Incluyendo para cada caso el costo unitario del material puesto en
obra.
Los materiales que se incluyan podrán ser permanentes o de ser el caso temporales, los PRimeros son los que se
incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte
integrante de la obra.
En este documento de ser el caso se incluirán además, todos aquellos insumos que se refieren a servicios que se
cotizan en el mercado por unidad de medida terminada; es decir sin ser desglosados (en materiales, mano de obra y
equipo) por ejemplo: Relevado de esfuerzos, PRuebas no destructivas, concretos PRemezclados, estudios realizados
por terceros, etc, los cuales PReferentemente deberán incluirse al final del listado de este documento con claves que
permita identificarlos como subcontratos (SUB001…SUB00n).
No será necesario desglosar los insumos mencionados en el párrafo anterior en el Formato DE-10, por lo que su costo
únicamente se incluirá en el rubro de materiales incluyendo los demás cargos.
201
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COLUMNA
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
La clave que escoja el licitante para la identificación única del material en el
sistema que utilice para PReparar su PRopuesta.
Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de la siguiente
manera:
• MATEP001, MATEP002…. Para equipos de instalación permanente
CLAVE
• MAT001, MAT002….. Para Materiales que no se refieren a equipos
de instalación permanente.
• SUB001…Para servicios que se cotizan en el mercado por unidad
de medida terminada. SUB001….
Nombre que identifique al material y describa las características PRincipales
DESCRIPCIÓN
del mismo
Indicar cuando sea el caso la marca y el modelo del material o equipo de
MARCA Y
instalación permanente que se cotiza. Cuando un material no tiene modelo
MODELO
definido indicar solo la marca del mismo.
Indicar el nombre del PRoveedor que cotiza el material o equipo de instalación
PROVEEDOR
permanente.
La unidad de medida del material, la cual deberá ser congruente con la
UNIDAD
medida comercial del material.
COSTO UNITARIO RePResenta el costo por unidad de medida del material. El cual se determina
PUESTO EN
con la suma del costo del material vigente en el mercado, más todos los
OBRA
gastos en que incurra el Licitante para disponerlo en el sitio de los trabajos.
Cantidad total a utilizar en el PRoyecto de cada material. (Explosión de
CANTIDAD
insumos).
IMPORTE
Es el resultado de multiplicar la columna (4) por la columna (5).
Indicar el país de origen de donde PRocede el material.
ORIGEN
Ejemplo: “MEXICO”, “USA”, ALEMANIA”, etc.
Se anotará el dato que escoja el licitante para identificar las cotizaciones que
sirvieron de base para la determinación del costo de los materiales y/o equipos
de instalación permanente.
El licitante PResentará cotización, y anotará la referencia:
10
REFERENCIA
•
De los materiales y/o equipos de instalación permanente incluidos en esta
Licitación.
Las cotizaciones que el licitante incluya las anexará a este Formato DE-2 en
el apartado correspondiente.
11
IMPORTE TOTAL
12
MONEDA
Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna (6). (Esta
cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).
Indicar en “TIPO DE MONEDA”
202
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-2
RELACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
MONEDA:_______(12)______
CLAVE
DESCRIPCIÓN
MARCA Y
MODELO
PROVEEDOR
UNIDAD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
COSTO UNITARIO
PUESTO EN OBRA
(6)
IMPORTE
(7)
(8)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IMPORTE TOTAL
LICITANTE:
CANTIDAD
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
203
(11)
(FIRMA):
ORIGEN
REFERENCIA
(9)
(10)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
APARTADO DONDE SE INCLUIRÁN LAS COTIZACIONES.
Las cotizaciones de materiales y/o equipos de instalación permanente, que el licitante incluya en su PRopuesta las
anexará en este apartado del Formato DE-2 y las cuales PReferentemente contendrán la mayor información que permita
el análisis y verificación de los alcances contenidos en la misma, tales como: nombre del PRoveedor o subcontratista,
número de referencia, descripción del bien o servicio cotizado, marca, modelo, costo unitario, la unidad de medida, la
moneda, la forma de pago, lugar de entrega, vigencia de la cotización, tiempo de entrega, etc.
204
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-3
RELACIÓN DE TODA LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE
EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
En este documento se incluirá una relación de las categorías de mano de obra incluida en los costos directos y sus
respectivos salarios reales, con los cuales se integra la PRopuesta económica.
Cabe señalar que en esta Relación de mano de obra directa se excluirán las categorías de los operadores
requeridos para el manejo de las maquinarias y/o equipos de construcción, ya que estos cargos, se incluirán dentro
del cálculo del costo por hora o por día de las maquinarias y/o equipos de construcción, las cuales se integran en el
Formato DE-4.
205
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-3
No.
COLUMNA
1
CLAVE
3
NOMBRE DE
LA CATEGORÍA
HRS /JOR
4
UNIDAD
5
CANTIDAD
6
SALARIO REAL
7
IMPORTE
8
TOTAL DE
HRS/JOR
9
IMPORTE
TOTAL
10
MONEDA
2
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
La clave que escoja el licitante para la identificación única de la categoría
en el concepto que utilice para PReparar su PRopuesta.
Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de
acuerdo con la especialidad del trabajo.
• Se indicarán las categorías del personal directo encargado de la
ejecución de los trabajos.
Se indicará la cantidad de horas que componen la jornada de trabajo.
Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). con la que se
calculó el salario real
Es la cantidad t Total de horas o jornadas que se utilizarán durante la
ejecución de los trabajos. ( explosión de insumos)
RePResenta el salario real de cada categoría por jornada u hora
efectiva de trabajo que interviene directamente en la ejecución de los
trabajos, debiendo incluir todas las PRestaciones de la Ley Federal del
Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos
colectivos de trabajo en vigor, incluyendo el del STPRM. Así como el
importe de los días que en su experiencia tome el contratista para
condiciones PRedecibles de mal tiempo El Licitante para efecto del
cálculo del factor de salario real debe tomar en cuenta el factor de
riesgo de trabajo de su EmPResa el cual será expedido por el IMSS
Se calcula multiplicando la columna (5) por la (6).
Es la sumatoria de todas las cantidades indicadas en la columna (5).
Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna (7).
(Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).
Indicar en “TIPO DE MONEDA”
206
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-3
RELACIÓN DE TODA LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
MONEDA:_____(10)______
CLAVE
(1)
NOMBRE DE LA
CATEGORÍA
(2)
HRS/JOR
UNIDAD
CANTIDAD
(3)
(4)
(5)
TOTAL DE HRS/JOR
LICITANTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
207
(8)
SALARIO
REAL
(6)
IMPORTE
(7)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IMPORTE
TOTAL
FIRMA:
$(9)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-4
RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
En este documento se incluirá una relación de toda la maquinaria y/o equipo de construcción que son necesarios y
adecuados y con los cuales se integra la PRopuesta económica, incluyendo para cada caso su costo por hora o por
día, en el cual invariablemente deberán incluirse:
•
•
•
Los cargos fijos (dePReciación, inversión, seguros y mantenimiento)
Los cargos por consumo (diesel, gasolina o electricidad)
Los cargos por operación, para los casos de las maquinarias y/o equipo de construcción que requieren de un
operador.
Para el caso de maquinaria o equipo de construcción que no se fabrican en serie o que por su uso eventual
generalmente no es comPRado por el licitante, el costo de los cargos fijos corresponderá al valor de la renta dentro
de los parámetros de PRecios vigentes en el mercado por día, por hora o por mes, por lo que en su caso deberá
sumarse a los cargos fijos los cargos por consumo y los cargos por operación.
En este listado se deberán incluir los importes por herramienta menor y equipo de seguridad como se indican en el
Formato DE-10.
208
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-4
No.
COLUMNA
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
1
CLAVE
2
DESCRIPCIÓN DE
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO DE
CONSTRUCCION
La clave que escoja el licitante para su identificación única en el concepto
que utilice para PReparar su PRopuesta.
Se recomienda utilizar claves alfanuméricas que se estructuren de la
siguiente manera:
• EQ0001, EQ0002 para equipos en operación
• EQES0001, EQR0002 para equipos en espera o en reserva
Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando las
características y capacidad que lo identifiquen claramente.
EJEMPLOS
• Grúa sobre orugas de 150 ton de capacidad marca link belt.
• Grúa sobre orugas de 150 ton de capacidad marca link belt, en
espera
• Maquina de soldar semiautomática de 400 amp.
• Maquina de soldar semiautomática de 400 amp en espera
3
UNIDAD
Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). con la que se
calculó el Costo por hora o día
4
CANTIDAD
Es la cantidad total de horas o días que se utilizará la maquinaria o equipo
de construcción durante la ejecución de los trabajos
( explosión de insumos)
5
COSTO POR HORA ó DIA
RePResenta el costo por hora o por día de la maquinaria y equipo de
construcción, el cual deberá incluir los cargos fijos, los cargos por consumos
y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo, para el
llenado de las tres columnas que integran este dato se considerará para
cada caso lo siguiente:
(5a).- Deberá indicar los cargos fijos (dePReciación, inversión, seguros y
mantenimiento), por hora o día efectivo de trabajo de la maquinaria o equipo
de construcción.
(5b).- Deberá indicar los cargos por consumos por hora o día efectivo de
trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.
(5c).- Deberá indicar los cargos por operación por hora o día efectivo de
trabajo de la maquinaria o equipo de construcción.
(5d).- Deberá indicar la suma de los cargos fijos, los cargos por consumos y
los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo de trabajo de la
maquinaria o equipo de construcción; es decir la suma de (5a)+(5b)+(5c).
6
IMPORTE
7
IMPORTE TOTAL
Se calcula multiplicando la columna (4) por la (5d).
Es la sumatoria de todos los importes asentados en la columna 6. (Esta
cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).
209
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-4
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
MONEDA:_TIPO_
COSTO POR HR ó DIA
CLAVE
DESCRIPCIÓN
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
UNIDAD
(1)
(2)
(3)
CANTIDAD
(4)
Cargos Fijos
(5a)
Cargos por
consumo
Cargos por
operación
Costo total por
Hr ó día
IMPORTE
(5b)
(5c)
(5d)
(6)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IMPORTE TOTAL
LICITANTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA
210
$(7)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-5
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
En este documento se calculará e incluirá el porcentaje que rePResentan los costos indirectos de oficinas centrales
con cargo a la obra más los indirectos de campo, respecto al costo directo total de los trabajos.
Los costos indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos
en los costos directos que realiza el licitante, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comPRende entre
otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de
instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de
construcción, PRestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.
211
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-5
En los numerales I al IX de la siguiente tabla, se describen de manera enunciativa más no limitativa, los gastos
generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto. Los cuales pueden aplicarse
indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según
el caso.
Es importante señalar que el Licitante deberá considerar en el análisis de indirectos que PRoponga, todos los
gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos.
NUMERAL
RUBRO
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
I
Honorarios
sueldos
y
PRestaciones
DePReciación,
mantenimiento y
rentas
Son los gastos del personal directivo, técnico, administrativo, encargados de
la dirección, administración y supervisión de los trabajos, así como el
personal de vigilancia y seguridad e higiene.
DePReciación, mantenimiento y rentas de edificios y locales, locales de
mantenimiento y guarda, bodegas, instalaciones generales, equipos muebles
y enseres y campamentos.
DePReciación o renta y operación de vehículos de uso general en la obra o
para la supervisión y administración de la misma.
Son los gastos por conceptos de consultores, asesores, servicios y
laboratorios, así como estudios e investigaciones.
Son las erogaciones necesarias para llevar a cabo el transporte antes,
después y durante la obra de campamentos, equipo de construcción, plantas
y elementos para instalaciones y mobiliario.
Son las erogaciones necesarias para mantener la operabilidad de las
oficinas de la contratista durante la obra, tales como papelería útiles de
escritorio, teléfonos, radios, equipo de cómputo, copias, energía eléctrica,
gas, agua. Se incluyen también en este rubro los Gastos de Licitación en
que se hayan incurrido para realizar la PRopuesta de la obra.
Son los gastos por la actualización mediante cursos o seminarios que se les
dan a los trabajadores o bien las cuotas que para tal efecto se pagan a las
Cámaras Industriales correspondientes.
Es el gasto que corresponde al equipo necesario para la PRotección y
mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene de las
instalaciones de campo.
Son los gastos derivados de la adquisición de los seguros y fianzas
necesarios y solicitados en el contrato.
Son las erogaciones por construcción y conservación de caminos de acceso;
montajes y desmantelamientos de equipos y construcción de instalaciones
generales tales como campamentos, bodegas, muelles patios de fabricación,
vigas correderas, etc.
(1).- En este espacio si indicara la suma de los importes de los rubros I al IX
de los indirectos de oficinas centrales con cargo a esta obra.
(2).- En este espacio si indicara la suma de los importes de los rubros I al IX
de los indirectos de Campo
(3).- en este espacio se indicara la suma de los importes calculados en el
espacio (1) mas el importe calculado en el espacio(2) y rePResenta el
Importe total de indirectos de oficinas centrales con cargo a la obra más los
indirectos de campo
II
III
Servicios
IV
Fletes
acarreos
y
V
Gastos
oficina
de
VI
Capacitación y
adiestramiento
VII
Seguridad
higiene
e
VIII
Seguros
fianzas
Trabajos
PRevios
auxiliares
y
IX
(1) y (2)
y
Sumatoria de los
rubros
de
indirectos
(3)
Costo
total
indirecto
(4)
Costo
directo
total
de
los
trabajos
(4).- en este espacio se indicara el costo directo total de los trabajos.
(5)
Porcentaje total
de indirectos
(5).- En este espacio se indicara el porcentaje que rePResenta el importe
total de indirectos (de oficinas centrales mas los de campo) respecto al costo
directo total de la obra calculado en el renglón (4) y se calculará de acuerdo
a lo siguiente:
212
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NUMERAL
RUBRO
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
Porcentaje Total de Indirectos =
COSTO INDIRECTO TOTAL(3)
X100
COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS
TRABAJOSሺሺ4ሻሻ
El porcentaje total de indirectos se deberá calcular y exPResar a cuatro
decimales
EL LICITANTE DEBERA LLENAR CADA UNO DE LOS RENGLONES DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL Y ADMNISTRACION DE CAMPO.
213
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-5
ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
MONEDA:TIPO
RUBRO
I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
a. PERSONAL DIRECTIVO (El importe asentado deberá incluir
las PRestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las
cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la
vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la
suscripción de los contratos de trabajo)
b. PERSONAL TÉCNICO (El importe asentado deberá incluir las
PRestaciones a que obliga la ley federal del trabajo, las cuotas
patronal del Seguro social y del Fondo nacional de la vivienda
para los trabajadores, las que se deriven de la suscripción de
los contratos de trabajo)
c. PERSONAL ADMINISTRATIVO (El importe asentado deberá
incluir las PRestaciones a que obliga la ley federal del trabajo,
las cuotas patronal del Seguro social y del Fondo nacional de
la vivienda para los trabajadores, las que se deriven de la
suscripción de los contratos de trabajo)
d. Pasajes y viáticos.
II.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a. Edificios y locales.
b. Locales de mantenimiento y guarda.
c. Bodegas.
d. Instalaciones generales.
e. Equipos, muebles y enseres.
f. DePReciación o renta y operación de vehículos.
g. Campamentos.
III.- SERVICIOS
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios.
b. Estudios e investigaciones.
IV.- FLETES Y ACARREOS
a. De campamentos.
b. De equipo de construcción.
c. De plantas y elementos para instalaciones.
d. De mobiliario.
V.- GASTOS DE OFICINA
a. Papelería y útiles de escritorio.
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.
c. Equipo de computación.
d. Situación de fondos.
e. Copias y duplicados.
f. Luz, gas y otros consumos.
g. Gastos de la licitación.
VI.- GASTOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
VII.- SEGURIDAD E HIGIENE
VIII.- SEGUROS Y FIANZAS
a. Seguros
214
INDIRECTOS
EN OFICINAS
CENTRALES
$
$
%
INDIRECTO
S EN
CAMPO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
%
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
b. Fianzas
IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. Construcción y conservación de caminos de acceso.
b. Montaje y desmantelamiento de equipos.
c. Construcción de instalaciones generales.
1. De campamento.
2. De equipo de construcción, y
3. De plantas y elementos para instalaciones.
SUMATORIA DE LOS RUBROS INDIRECTOS
IMPORTE TOTAL DE INDIRECTOS
COSTO DIRECTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTOS
LICITANTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL
215
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(1)
$
(3)
$
(4)
(5)%
FIRMA
(2)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-6
ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
En este documento el licitante incluirá el análisis del porcentaje del costo por financiamiento considerando
para ello lo siguiente:
El costo por financiamiento deberá estar rePResentado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos
PRopios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al PRograma de montos
calendarizado de la ejecución de los Trabajos exPResados en un Diagrama de Gantt, (Formato DE8).
216
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-6
Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo
siguiente:
I.
Que la calendarización esté acorde con la del PRograma del Formato DE-8 y el plazo indicado en la
PRopuesta del licitante.
II.
Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y
egresos, afectado por la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) obtenida de una fuente fidedigna
(DOF, Banco de México), debiendo anexar copia firmada y dividido entre el costo directo más los costos
indirectos.
III.
Que se integre por los siguientes ingresos:
El importe de los anticipos y las estimaciones a PResentar, considerando los plazos de formulación,
aPRobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, en su caso.
IV. Que se integre por los siguientes egresos:
Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos.
TASA DE INTERÉS:
El licitante fijará la tasa de interés con base al indicador económico denominado Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio(TIIE), para moneda nacional.
Se requiere que en el Documento DE-8, se indique la tasa de referencia utilizada, tanto en nombre
como en porcentaje (anexar documento publicado en el cual aparece el indicador económico de la
tasa de interés).
217
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-6
ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO
TASA DE INTERÉS:
CONCEPTO
TOTAL
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INGRESOS
ANTICIPOS
ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN
DEL ANTICIPO
TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS ACUMULADOS
EGRESOS
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y
EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN
TOTAL DE EGRESOS
EGRESOS ACUMULADOS
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS
COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =
TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
x 100 =
Nota: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
218
%
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-7
CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
En este documento el licitante indicara los porcentajes de utilidad y cargos adicionales que integran su
PRopuesta económica, para lo cual deberá considerar lo siguiente:
El porcentaje de utilidad PRopuesto deberá incluir las ganancias esperadas así como los impuestos que de ella
se deriven, tales como el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan las emPResas a sus
trabajadores.
El porcentaje por cargos adicionales PRopuesto deberá incluir los cargos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emiten autoridades competentes en la materia, como impuestos
locales y federales, tales como, los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control señalado en el
Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos que no están incluidos en los costos directos y que se calculan sobre
el importe total de las remuneraciones.
219
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-7
El licitante en este formato indicara a dos decimales el porcentaje de utilidad y a cuatro decimales el porcentaje
de CARGOS ADICIONALES que utiliza en la integración de la PRopuesta económica
Ejemplo:
El porcentaje de UTILIDAD PRopuesto es _______% y en el mismo se encuentran incluidos el impuesto sobre la
renta y el reparto de utilidades que otorgan la emPResa a sus trabajadores
El porcentaje PRopuesto es el que rePResenta la Utilidad sobre la suma de costo directo más indirecto más
financiamiento.
El porcentaje de CARGOS ADICIONALES es ______% y en el mismo se encuentran incluidos los cargos que
derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
En caso de que sean incluidos en el porcentaje de cargos adicionales, impuestos locales y/o federales diferentes a
los gastos por el servicio de vigilancia, inspección y control señalado en el Articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos, será requisito anexar como parte integrante del Formato DE-7, su desglose y la documentación mediante
la cual se comPRuebe la obligatoriedad de su aplicación.
220
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-7
CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
MONEDA____________
El porcentaje de UTILIDAD PRopuesto es __________% y en el mismo se encuentran incluidos el impuesto
sobre la renta y el reparto de utilidades que otorgan las emPResas a sus trabajadores
El porcentaje PRopuesto es el que rePResenta la Utilidad sobre la suma de costo directo más indirecto más
financiamiento.
El porcentaje de CARGOS ADICIONALES es __________% y en el mismo se encuentran incluidos cargos que
derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades
competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
221
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-8
PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXPRESADOS EN UN DIAGRAMA DE GANTT
DOCUMENTO DE-8
PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS
EN UN DIAGRAMA DE GANTT Y ADEMAS UNA RUTA CRITICA EN ESTE ANEXO.
En este documento el licitante formulará el PRograma de montos calendarizado de la ejecución de los trabajos
exPResados en un diagrama de Gantt, tomando en consideración los datos de los PRecios unitarios asentados en
el Formato DE-1 (Anexo C).Y ANEXAR EL CÁLCULO DE LA RUTA CRITICA DE LOS TRABAJOS EN ESTE
ANEXO.
222
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-8
No.
COLUMNA
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
1
PARTIDA
La clave indicada en la columna “PARTIDA” del Formato DE-1 (Anexo C).
2
NOMBRE DEL
CONCEPTO
Nombre que identifique a cada concepto, descrito en la columna “CONCEPTO”
del Formato DE-1 (Anexo C).
3
IMPORTE
Es la Sumatoria de los importes de los conceptos de trabajo que integran cada
uno de los conceptos, en cada periodo.
Si aplica: Para el caso de conceptos que se ejecuten en varios periodos (tales
como Lotes, Sistemas, Equipos y en general todo concepto de largo PRoceso
de fabricación e instalación), se deberá indicar el importe únicamente en el
periodo que se concluyen al 100% para pago.
4
IMPORTE
TOTAL
Es la sumatoria por concepto, de todos los importes asentados en las columnas
(3) de cada periodo.
5
TOTAL
MENSUAL
Es la sumatoria de todos los importes asentados en cada columna (3) de cada
periodo. (Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).
6
ACUMULADO
DE LA OBRA
Es la suma acumulada de todos los importes asentados en las columnas (5)
(Esta cantidad se deberá indicar sólo en la última hoja del listado).
Con la intención de clarificar el formato DE-8 se incluye un ejemplo del llenado del mismo.
El Licitante deberá llenarlo conforme a los conceptos indicados en la columna denominada CONCEPTO del
Formato DE-1 (“anexo C”)
223
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-8
TIPO DE MONEDA
PROGRAMA DE MONTOS CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADOS EN UN
DIAGRAMA DE GANTT.
Licitación Nº:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PLAZO DE EJECUCIÓN_______DÍAS
PARTIDA
(1)
1
IMPORTE
(3)
LICITANTE:
IMPORTES TOTALES
(4)
M E S E S (Número de meses de duración de los Trabajos)
NOMBRE DEL CONCEPTO
(2)
2
IMPORTE
(3)
3
IMPORTE
(3)
4
IMPORTE
(3)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL MENSUAL
(5)
$
ACUMULADO DE LA OBRA
(6)
$
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL (FIRMA):
224
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-9
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE LA MANO DE OBRA, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
[ MES]
1
2
3
4
5
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la PRogramación se indicarán por [MES] los importes por utilización de mano de obra.
El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
225
6
7
8
9
10
11
12
IMPORTE TOTAL
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
OBJETO:
FORMATO
DE-10
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUAL] DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
[MES]
1
2
3
4
5
6
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la PRogramación se indicarán por [MES] los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción
El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
226
7
8
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
OBJETO:
DE-11
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [ MENSUAL]L DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL
LICITANTE PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
[MES]
1
2
3
4
5
6
7
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la PRogramación se indicarán por [MES] los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.
El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
227
8
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
LICITACIÓN N°:
FORMATO
DE-12
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA __ DE __
FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [MENSUAL] DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS
PARCIALES Y TOTALES
N°
CATEGORÍA
UNIDAD
CANTIDAD
[MES]
1
2
3
4
5
6
7
8
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.En la PRogramación se indicarán por [MES] importes por utilización de personal PRofesional, técnico, administrativo de servicio
El licitante adecuará el número de columnas de [MESES] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
228
9
10
11
IMPORTE
TOTAL
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-13
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
En este documento el licitante incluirá los análisis de PRecios unitarios de cada uno de los conceptos de
trabajoque integran el Formato DE-1. (Anexo “C”).
Se considera PRecio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista
por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al PRoyecto, especificaciones de construcción y
normas de calidad.
El PRecio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales.
Los costos y cargos mencionados para el análisis, cálculo e integración de PRecios unitarios, tiene por objeto
cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.
El análisis, cálculo e integración de los PRecios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar
congruencia con los PRocedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con
los PRogramas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el
momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor
agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y
normas de calidad que determine PEMEX REFINACION.
229
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE-13
COSTO DIRECTO POR MATERIALES
No.
COLUMNA
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
CLAVE
La clave que escoja el licitante para la identificación única del
material en el sistema que utilice para PReparar su PRopuesta la
cual será ser congruente con la indicada en el del Formato DE-2
2
DESCRIPCIÓN
Nombre que identifique al material y describa las características
PRincipales de cada uno de ellos, requeridos para ejecutar el
concepto de trabajo, la cual deberá ser congruente con la indicada
en el del Formato DE-2
3
UNIDAD
La unidad de medida del material, la cual deberá ser congruente
con la medida comercial del material, y con la indicada en el del
Formato DE-2.
4
CANTIDAD
La cantidad de cada material que se requiera para ejecutar una
unidad del concepto de trabajo analizado, incluyendo mermas y
desperdicios.
5
COSTO UNITARIO
PUESTO EN OBRA
El costo unitario puesto en obra que tiene cada material de
acuerdo con los valores registrados en la columna 6 del Formato
DE-2
6
IMPORTE
El resultado de multiplicar los valores de la columna 3 por los de la
columna 5.
1
COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA
No.
COLUMNA
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
La clave que escoja el licitante para la identificación única de la
categoría en el sistema que utilice para PReparar su PRopuesta.
la cual deberá ser congruente con la indicada en el del Formato
DE-3
Se indicarán las categorías del personal requerido para ejecutar el
concepto de trabajo analizado, la cual deberá ser congruente con la
indicada en el Formato DE-3
1
CLAVE
2
CATEGORÍA
3
UNIDAD
La jornada de trabajo o la hora hombre, la cual deberá ser
congruente con la indicada en el Formato DE-3
4
CANTIDAD
El número de jornadas o bien horas hombre de cada categoría que
se requiera para ejecutar una unidad del concepto de trabajo
analizado.
SALARIO REAL
RePResenta el salario real de cada categoría por jornada u hora
efectiva de trabajo que interviene directamente en la ejecución de
los trabajos, debiendo incluir todas las PRestaciones de la Ley
Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de
los contratos colectivos de trabajo en vigor, incluyendo el del
STPRM. Así como el importe de los días que en su experiencia
tome el contratista para condiciones PRedecibles de mal tiempo, el
Licitante para efecto del cálculo del factor salario real debe tomar en
5
230
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
No.
6
COLUMNA
IMPORTE
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
cuenta el factor de riesgo de trabajo de su EmPResa el cual será
expedido por el IMSS,
El resultado de multiplicar los valores de la columna 3 por los de la
columna 5.
NOTAS:
1. Se permite calcular con cuadrillas y/o rendimientos, indicando a pie del rubro de mano de obra, el
rendimiento del personal que trabajó en la unidad de tiempo (jornada u hora).
2. El cargo de operación de la Maquinaria y Equipo de construcción (mano de obra) debe de ser incluido en
los análisis de costo horario, por lo que debe excluirse del rubro de mano de obra dentro de la ficha de
PRecio unitario.
COSTO DIRECTO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
No.
COLUMNA
INSTRUCCION DE LLENADO DE COLUMNA O RENGLON
1
CLAVE
La clave de identificación de cada máquina y equipo de construcción
que se requiera para ejecutar el concepto de trabajo analizado, la cual
será congruente con la indicada en el Formato DE-4
2
DESCRIPCIÓN
Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando las
características que lo identifiquen claramente, la cual será congruente
con la indicada en el Formato DE-4
3
UNIDAD
Se deberá indicar la unidad de medida (hora o jornada). Con la que se
calculó el Costo por hora o día, la cual será congruente con la indicada
en el del Formato DE-4
4
CANTIDAD
El número de horas efectivas de trabajo que se requieran de cada
máquina o equipo, para ejecutar una unidad del concepto de trabajo
analizado.
5
COSTO HORA/DIA
RePResenta el costo por hora o por día de la maquinaria y equipo de
construcción, el cual deberá incluir los cargos fijos, los cargos por
consumos y los cargos por operación, calculados por tiempo efectivo
de trabajo el cual será congruente con la indicada en el del Formato
DE-4
6
IMPORTE
El resultado de multiplicar la cantidad de la columna 3 por el costo de
la columna 5.
231
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
NOTAS:
El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano
utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo.
Este costo se calculará mediante la exPResión:
Hm = Kh * Mo
Donde:
“Hm” RePResenta el costo por herramienta de mano.
“Kh” RePResenta un coeficiente cuyo valor lo fijara el Licitante en función del tipo de trabajo y de la
herramienta requerida para su ejecución.
“Mo” RePResenta el costo unitario por concepto de mano de obra
El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la PRotección personal del
trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.
Este costo se calculará mediante la exPResión:
Es = Ks * Mo
Donde:
“Es” RePResenta el costo por equipo de seguridad.
"Ks” RePResenta un coeficiente cuyo valor lo fijara el Licitante en función del tipo de trabajo y del equipo
requerido para la seguridad del trabajador.
"Mo" RePResenta el costo unitario por concepto de mano de obra
232
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
En el recuadro final se desglosan para cada PRecio los cargos correspondientes a:
RECUADRO IZQUIERDO
(A) COSTO DIRECTO
(B) COSTOS INDIRECTOS
(C) FINANCIAMIENTO
(D) UTILIDAD
(E) SUBTOTAL
(F) CARGOS ADICIONALES
(G) PRECIO UNITARIO
________________________
Se indicará él % sobre el total del costo
directo. Este % es el mismo para todo el
contrato y se obtiene del Formato DE-5
Se indicará él % sobre la suma de costo
directo más indirecto. Este % es el
mismo para todo el contrato y se
obtiene del Formato DE-6
Se indicará él % sobre la suma de costo
directo
más
indirecto
más
financiamiento. Este % es el mismo
para todo el contrato y se obtiene del
Formato DE-7
_____________________________
Se indicará sobre la multiplicación de
los costos directos por el porcentaje
determinado de cargos adicionales.
Este % es el mismo para todo el
contrato y se obtiene del Formato DE-7
____________________________
233
RECUADRO DERECHO
Es la suma de los cargos por
materiales, mano de obra,
maquinaria
y
equipo
de
construcción y herramienta.
Monto que resulta de multiplicar
el costo directo (A) de este
concepto por él % de los costos
indirectos.
Monto que resulta de multiplicar
la suma del costo directo (A) más
los indirectos (B) de este
concepto, por el % de
financiamiento.
Monto que resulta de multiplicar
la suma de costos directos (A)
más
indirectos
(B)
más
financiamiento (C) por el % de
utilidad esperado.
Es la suma parcial de los
conceptos anteriores (A+B+C+D).
Monto que resulta de multiplicar
el % “de cargos adicionales” por
el subtotal (A+B+C+D).
Será la suma del subtotal (E) más
los cargos adicionales (F).
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DE-13
INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO
MONEDA_________
PARTIDA:
CONCEPTO:
UNIDAD:
CANTIDAD
MATERIALES
CLAVE:
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
BÁSICO
UNITARIO
IMPORTE
$
CANTID
AD
SALARIO
REAL
IMPORTE
$
COSTO
HORA ó
DIA
IMPORTE
$
CARGO POR MATERIALES:
MANO DE OBRA
CLAVE:
CATEGORÍA
UNIDAD
Rendimiento (UNIDAD/JOR)
CARGO POR MANO OBRA:
MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD
CLAVE:
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTID
AD
Rendimiento (UNIDAD/HR)
CARGO
POR
MAQUINARIA Y/O
HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD
(A) TOTAL COSTO DIRECTO
EQUIPO,
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
% CI x ( CD )
% CF x ( CD + CI )
% C U x ( CD + CI + CF )
(B) COSTOS INDIRECTOS
(C ) FINANCIAMIENTO
(D) UTILIDAD
(E) SUBTOTAL
(F) CARGOS ADICIONALES
(G) PRECIO UNITARIO
LICITANTE:
PORCENTAJE
% CA x (CD+CI+CF+CU)
( CD + CI + CF + CU + CA. )
REP. LEGAL NOMBRE:
234
FIRMA
IMPORTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
SECCIÓN IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.
MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
MÉTODO DE EVALUACIÓN
De conformidad con las disposiciones del artículo 55 de la Ley, las bases de licitación deberán PRever métodos de
evaluación objetivos que permitan la comparación de las PRopuestas, tal como el que se señala a continuación:
I.
Por PRecio más bajo;
Cuando se PResente una sola PRopuesta en un PRocedimiento licitatorio, se podrá incluir un PRocedimiento de
negociación que mejore la PRopuesta PResentada al Organismo Descentralizado, para lo cual se requerirá la
aPRobación del servidor público inmediato superior de la Administradora del PRoyecto o en caso de que el
PRocedimiento haya sido autorizado por el Consejo de Administración, se requerirá la autorización del Director
General del Organismo Subsidiario correspondiente o del Director Corporativo, según sea el caso.
235
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
IV.1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
En general para la evaluación técnica de las PRopuestas se considerarán, los siguientes aspectos:
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II.
Que los PRofesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se
deberán considerar, entre otros, el grado académico de PReparación PRofesional, la experiencia
laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán
relacionados con la ejecución de los trabajos;
III.
Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y
necesario, sea o no PRopio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral PRopuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V.
Que el PRocedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
dicho PRocedimiento debe ser acorde con el PRograma de ejecución considerado en su
PRoposición, y
VI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y
complejidad de los trabajos, determinará en las bases de licitación, aquellos aspectos que se
verificarán, entre otros:
A.
a.
Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos
a realizar, de acuerdo con su análisis financiero PResentado;
b.
Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c.
El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la emPResa.
A PRecios unitarios se deberá verificar:
I.
De los PRogramas:
a.
Que el PRograma de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;
b.
Que los PRogramas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización,
sean congruentes con el PRograma calendarizado de ejecución general de los trabajos;
c.
Que los PRogramas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por
el licitante y en el PRocedimiento constructivo a realizar;
d.
Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los
suministros sean congruentes con el PRograma de ejecución general, y
236
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
e.
II.
III.
Que los insumos PRopuestos por el licitante correspondan a los periodos PResentados en los
PRogramas;
De la maquinaria y equipo:
a.
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo PResentado por el licitante;
b.
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas
por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares
donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el PRocedimiento de construcción
PRopuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un
PRocedimiento, y
c.
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;
De los materiales:
a.
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
b.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcción establecidas en las bases, y
IV. De la mano de obra:
a.
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar
los trabajos;
b.
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el PRocedimiento constructivo PRopuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos, y
c.
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los
conceptos más significativos.
237
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
IV.2
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para la evaluación económica de las PRopuestas se deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
A.
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
II.
Que los PRecios PRopuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán
los trabajos, individualmente o conformando la PRopuesta total.
A PRecios unitarios se deberá verificar:
I.
II.
III.
Del PResupuesto de obra:
a.
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del PRecio
unitario;
b.
Que los importes de los PRecios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales
deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá
PRevalecer el que coincida con el del análisis de PRecio unitario correspondiente o el consignado
con letra cuando no se tenga dicho análisis, y
c.
Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más
tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se
considerará para el análisis comparativo de las PRopuestas;
Que el análisis, cálculo e integración de los PRecios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
siguiente, debiendo revisar:
a.
Que los análisis de los PRecios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b.
Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c.
Que los PRecios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de PRecios vigentes en el mercado;
d.
Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores,
e.
Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que
se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la
ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
f.
Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con siguiente,
debiendo considerar:
a.
Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de
los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;
238
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
IV.
V.
VI.
b.
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador
de los salarios y con los costos reales que PRevalezcan en la zona donde se ejecutarán los
trabajos, y
c.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base
en el PRecio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como
máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo siguiente,
debiendo considerar:
a.
Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
b.
Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comPRenderán únicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y
administración de la obra, y
c.
Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la
licitación, su pago deba efectuarse aplicando un PRecio unitario específico;
Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo
siguiente:
a.
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de
trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;
b.
Que el costo del financiamiento esté rePResentado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;
c.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;
d.
Que el costo del financiamiento sea congruente con el PRograma de ejecución valorizado con
montos mensuales, y
e.
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;
Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo establecido en estas bases.
VII. Que el importe total de la PRopuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIII Que los PRogramas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el PRograma de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos.
239
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
IV.3
MECANISMO DE ADJUDICACIÓN
Al finalizar la evaluación de las PRopuestas, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya
PRopuesta resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más PRopuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el
contrato se adjudicará a quien PResente la PRopuesta que resulte económicamente más conveniente para el
Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que PRetendan
contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a PRecio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
240
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
SECCIÓN V
MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
Formato DI-1
Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
Formato DI-1A
Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
Formato DI-2
Texto sobre seguro de responsabilidad civil cada área deberá consultar a la Gerencia de
Riesgos y Seguros para PRoveedores y/o contratistas de Petróleos Mexicanos
Formato DI-3
Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad
Formato DI-4
Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los
subcontratistas o PRoveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria
Formato DI-5
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)
Formato DI-6
Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
241
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Dirección Jurídica
Modelos de Contratos bajo el Régimen Especial
ÍNDICE DE DECLARACIONES Y CLÁUSULAS TIPO
PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
I.
PROEMIO
II.
DECLARACIONES
III.
CLÁUSULAS
12
4
4
CAPÍTULO 1 – DEFINICIONES, OBJETO, PLAZO Y REMUNERACIÓN.
1.
DEFINICIONES
12
2.
OBJETO DEL CONTRATO
13
3.
PLAZO DE EJECUCIÓN
13
4.
MONTO
13
5.
REMUNERACIÓN
14
5.1.
FORMA DE PAGO
14
5.2.
CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN
15
5.3.
REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS
18
5.4.
RETENCIONES
18
5.5.
ANTICIPO
18
5.6.
COMPENSACIONES ADICIONALES
21
5.7.
RECUPERACIÓN DE ADEUDOS
21
CAPÍTULO 2 – GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES, CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR Y SEGUROS.
6.
GARANTÍAS
21
7.
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
28
8.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
31
9.
RESPONSABILIDAD LABORAL
33
10.
SEGUROS
34
CAPÍTULO 3 – MODIFICACIONES
242
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
11.
MODIFICACIONES AL CONTRATO
34
CAPÍTULO 4 – DE LA CESIÓN
12.
CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL / CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
35
CAPÍTULO 5 – PENALIZACIONES
13.
PENALIZACIONES
36
CAPÍTULO 6 – OBLIGACIÓN SOLIDARIA, GRADO DE INTEGRACIÓN
NACIONAL, CLÁUSULA FISCAL, Y PERSONAL DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
14.
OBLIGACIÓN SOLIDARIA
39
15.
GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL
40
16.
CLÁUSULA FISCAL
41
17.
PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
42
CAPÍTULO 7 – BUENA FE Y EQUIDAD Y COMPROMISO CONTRA LA
CORRUPCIÓN
18.
BUENA FE Y EQUIDAD
42
19.
COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN
43
CAPÍTULO 8 – TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO
20.
TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
43
21.
FINIQUITO
45
CAPÍTULO 9 – SUBCONTRATACIÓN, SISTEMA DE CONTROL PARA EL
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO, Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS
SIMULTÁNEOS
22.
SUBCONTRATACIÓN
46
23.
SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
47
24.
COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS
47
CAPÍTULO 10 – TOTALIDAD DEL CONTRATO, REPRESENTANTES DE LAS
PARTES, IDIOMA, COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
25.
TOTALIDAD DEL CONTRATO
48
243
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
26.
REPRESENTANTES DE LAS PARTES
48
27.
IDIOMA
49
28.
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
49
CAPÍTULO 11 – SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN.
29.
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
29.1.
30.
PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN
TERMINACIÓN ANTICIPADA
30.1.
30.2.
31.
50
51
51
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA
51
ACTA CIRCUNSTANCIADA
52
RESCISIÓN DEL CONTRATO
52
31.1.
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
52
31.2.
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
31.3.
RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO)
55
55
CAPÍTULO 12 – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
32.
MECANISMOS DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS
32.1.
32.2.
55
RECLAMOS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO /
EXPERTO INDEPENDIENTE
56
CONCILIACIÓN
59
33.
GRUPO DIRECTIVO
59
34.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN / LEY APLICABLE Y ARBITRAJE
61
CAPÍTULO 13 – CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
35.
36.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
62
PROPIEDAD INTELECTUAL
63
CAPÍTULO 14 – CLÁUSULAS OPCIONALES
37.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
38.
PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE
39.
65
66
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES; EQUIPOS DE
LARGO PLAZO DE FABRICACIÓN Y MATERIALES POR EL CONTRATISTA
244
67
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
40.
I.
CAPÍTULO 15 – ANEXOS
ANEXOS DEL CONTRATO
68
69
FIRMAS
245
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
PROEMIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (PETRÓLEOS
MEXICANOS/ORGANISMO SUBSIDIARIO), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)______________________,
REPRESENTADO POR _______________, EN SU CARÁCTER DE __________, Y POR LA
OTRA ______________, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADO POR _________________, EN SU CARÁCTER DE ____________, (SEGÚN
EL CASO APLICARÁ LO CONDUCENTE A LAS PERSONAS FÍSICAS) AL TENOR DE LAS DECLARACIONES,
DEFINICIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
II.
DECLARACIONES
1.
(PEMEX
U
ORGANISMO
(representante/apoderado) que:
SUBSIDIARIO)
declara
a
través
de
su
1.1 A) TRATÁNDOSE DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos,
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, la
explotación y las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del
petróleo, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, así como ejercer la conducción
central y la dirección estratégica de la industria petrolera en los términos de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de Petróleos
Mexicanos y sus Reglamentos, y que cuenta con la capacidad para celebrar, entre otros, toda
clase de actos, convenios y contratos, de conformidad con dichos ordenamientos.
B) TRATÁNDOSE DE ORGANISMO SUBSIDIARIO
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines
productivos, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, de conformidad con el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el
funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo del 2012 y tiene por objeto (EN ESTE ESPACIO,
ESPECIFICAR EL OBJETO DEL ORGANISMO CONFORME AL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE TIENE POR OBJETO
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, EL FUNCIONAMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS DE PETRÓLEOS
MEXICANOS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE MARZO DEL 2012),
pudiendo celebrar
con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, de conformidad
con el artículo quinto del mismo.
1.2
A) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE
DIRECTORES CORPORATIVOS:
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de (Director General o Director
Corporativo) de Petróleos Mexicanos, en términos del Artículo 5° de la Ley de Petróleos
Mexicanos CUANDO SE TRATE DE DIRECTORES CORPORATIVOS AGREGAR: y fracciones V y IX del Artículo 26
del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y con la protocolización de su nombramiento,
según se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura),
de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de
(Localidad), Licenciado (Nombre del notario).
246
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
B) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE DIRECTORES GENERALES DE ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director General de (Organismo
Subsidiario) en términos del Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo Décimo
Octavo fracción I del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y
el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 21 de marzo del 2012 y fracción V del Artículo 24 del Estatuto Orgánico de
_______________, y con la protocolización de su nombramiento, según se acredita mediante
el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la
escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado
(Nombre del notario).
C) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SUBDIRECTORES CORPORATIVOS:
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de (Subdirección
Corporativa) en términos de las fracciones IV y V del Artículo 28 del Estatuto Orgánico de
Petróleos Mexicanos y mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la
escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), e inscrita en el Registro Público de
Organismos Descentralizados bajo el folio número _____, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
D) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SUBDIRECTORES DE ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de (Organismo
Subsidiario) en términos del Artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos y fracciones V y IX
del Artículo 28 Estatuto Orgánico de _______________ (CUANDO SE TRATE DE PEP DEBERÁ SUSTITUIRSE
EL ARTÍCULO 28 POR 27) CUANDO APLIQUE: y con la protocolización de su nombramiento, según se
acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha
(Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del notario) de (Localidad),
Licenciado (Nombre del notario).
E) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE GERENTES:
Acredita su personalidad y facultades en términos de las fracciones III y V del Artículo 31 del
Estatuto Orgánico de ____________ (CUANDO SE TRATE DE GERENTES CORPORATIVOS DEBERÁ SUSTITUIRSE
LA FRACCIÓN V POR LA IV) y mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la
escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), inscrita en el Registro Público de
Organismos Descentralizados bajo el folio número _____, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
F) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS ANTERIORES:
Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No.
(Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario
Público (No. del notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), inscrita en el
Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número _____, mismas que a
la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
1.3
Para la celebración del presente contrato, de manera previa ha obtenido todas las
aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones
247
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios y demás normatividad aplicable, así como la autorización de
conformidad con los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la Aprobación de
Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Petróleos
Mexicanos, otorgada mediante documento denominado “_______”EN CASO DE CONTRATOS TIPO A, SE
DEBERÁ SEÑALAR EL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO SUBSIDIARIO, SEGÚN CORRESPONDA; EN EL CASO DE LOS CONTRATOS DE PETRÓLEOS
MEXICANOS CON LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
EN CASO DE CONTRATOS TIPO B SE DEBERÁ SEÑALAR EL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO
SUBSIDIARIO CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE CONTRATOS TIPO C, SE DEBERÁ SEÑALAR DOCUMENTO EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
SUBSIDIARIO CORRESPONDIENTE Y PARA LOS CONTRATOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS CON LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR
GENERAL.
EN CASO DE CONTRATOS TIPO D, SE DEBERÁ SEÑALAR EL DOCUMENTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DEL
PROYECTO.
1.4
Ha previsto los recursos para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato.
1.5
El presente contrato se adjudicó mediante (Tipo y datos del procedimiento), con
fundamento en los artículos (Número de artículo) de la Ley de Petróleos Mexicanos, (Número
de artículo) de su Reglamento y (Número de artículo) de las Disposiciones Administrativas de
Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las
Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
TRATÁNDOSE DE INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE REQUIERA DE DICTAMEN PREVIO INCLUIR EL
SIGUIENTE PÁRRAFO:
El procedimiento de contratación fue dictaminado procedente por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), mediante
acuerdo No. ______ de su sesión ________, de fecha _______.
1.6
Su domicilio para efectos del presente contrato es (Ubicación en oficinas de Petróleos
Mexicanos u Organismo Subsidiario) y que su número de Registro Federal de Contribuyentes
es (RFC de Petróleos Mexicanos u Organismo Subsidiario).
1.7
Durante el procedimiento de contratación no recibió dinero o cualquier otra dádiva; no
ejecutó actos u omisiones que tuvieran por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas
establecidos o haya simulado el cumplimiento de éstos; ni fue obligado a dar, suscribir,
otorgar, destruir, entregar un documento o algún bien.
1.8
Durante la ejecución de los trabajos del presente contrato verificará permanentemente
por si o a través de una Unidad de Verificación debidamente acreditada y aprobada en
términos de las disposiciones legales aplicables, que el CONTRATISTA cumpla las
obligaciones con sus trabajadores en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el
trabajo.
248
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN SE INCLUIRÁN LAS DECLARACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS.
2.- El CONTRATISTA declara a través de su (apoderado/representante) que:
2.1
A) TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES.
NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁ ADECUAR LA REDACCIÓN E INCORPORAR LOS DATOS
CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE
DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS.
SE DEBERÁ SEÑALAR LOS DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA LA CUAL DEBERÁ ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO
DE COMERCIO Y CONTAR CON EL FOLIO MERCANTIL CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO TODAS LAS MODIFICACIONES QUE SE
HAYAN REALIZADO EN RELACIÓN AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y ÚLTIMA
MODIFICACIÓN ACCIONARIA , LAS CUALES DEBERÁN CONTAR CON EL FOLIO MERCANTIL CORRESPONDIENTE POR CADA
UNA DE LAS MODIFICACIONES, Y EN CASO DE EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN, EVIDENCIA DEL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN.
Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con
las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la
Escritura Pública (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la
fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado
(Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha).
B) EN CASO QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO:
NOTA: PARA ESTE SUPUESTO SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITE LA LEGAL
EXISTENCIA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMEN EL CONSORCIO, QUIENES FIRMARÁN EL CONTRATO EN SU CARÁCTER DE
OBLIGADOS SOLIDARIOS, PARA LO CUAL SE INCLUIRÁN LOS DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNO DE LOS
OBLIGADOS SOLIDARIOS.
___, ____ y ___ (nombres de las personas participantes en el consorcio), constituyeron una
sociedad de propósito específico, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de
la escritura], de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría
o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer
testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio
mercantil o partida y fecha).
C) EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO:
Es una persona física actuando por su propio derecho, y se identifica con (precisar los datos
de identificación del CONTRATISTA ejemplo: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte,
documento migratorio, credencial para votar, cédula profesional) y que cuenta con la
capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.
2.2 A) PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA MORAL DE
NACIONALIDAD MEXICANA, DICHAS FACULTADES DEBERÁN PROTOCOLIZARSE ANTE FEDATARIO PÚBLICO MEXICANO.
Cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la
Escritura Pública No. (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante
la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado
(Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro
Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha), y manifiesta que las mismas
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del
presente contrato.
249
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
B) EN CASO DE PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO:
Cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según poder que le fue otorgado
en ____________ y protocolizado a través de la Escritura Pública No. (Número de la
escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), y manifiesta que las mismas no le
han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente
contrato.
C) PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA FÍSICA CON REPRESENTANTE.
Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con (indicar el
documento en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder con
la formalidad que se requiera, según proceda.)
2.3 A).- TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA DE NACIONALIDAD MEXICANA.
Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados
Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.
B).- TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.
Es una persona de nacionalidad (indicar nacionalidad) y conviene en considerarse como
mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de gobierno
extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos, todo
derecho derivado de este contrato.
2.4 A).- TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS O MEXICANAS .
Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y
cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________.
B).- TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS.
Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y
cuenta con (señalar documento equivalente al RFC del país del CONTRATISTA).
2.5 Tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta con la experiencia
necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.
2.6
Conoce el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento; (ii) la Ley de Petróleos
Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de
carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los anexos que
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato, y (v) las
disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO PODRÁ ADECUARSE DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE
LOS TRABAJOS A CONTRATAR.
250
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
2.7
Conoce el Sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato así como
sus condiciones ambientales y ha considerado sus implicaciones de carácter técnico en los
trabajos a desarrollar.
2.8
Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar
y cumplir el presente contrato, y ni él, ni ningún tercero asociado con él, se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en los artículos 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
2.9 TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA NACIONAL
De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) la Opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el
Servicio de Administración Tributaria, prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAÍS
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, no se encuentra obligado a presentar solicitud de
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, los avisos al mencionado registro, ni
declaraciones periódicas en los Estados Unidos Mexicanos.
TRATÁNDOSE DE UN CONTRATISTA QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS SUS
OBLIGACIONES FISCALES, PERO SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES, SE DEBERÁ INCLUIR EL
SIGUIENTE TEXTO:
Al momento de la celebración del presente contrato tiene créditos fiscales, por lo que ha
celebrado convenio con las autoridades fiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo señalado y requerido en la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente y está plenamente de acuerdo en que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le retenga el porcentaje o cantidad convenida por el propio licitante con la
autoridad hacendaria, de conformidad con los plazos y cantidades de los pagos fijados en el
presente contrato, incluso tratándose de pagos adicionales a los establecidos en el contrato
que nos ocupa.
2.10 Ni él, ni sus empleados, Subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo,
fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos y/o sus
Organismos Subsidiarios, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional
competente en territorio nacional.
2.11 Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, de
los de sus subcontratistas, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia e
incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación,
demanda o contingencia laboral.
251
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
2.12 Las obras materia del presente acuerdo de voluntades, serán realizadas por personal
especializado que se encuentra subordinado al CONTRATISTA o a sus subcontratistas.
2.13 Conoce y comprende el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, y está de acuerdo en cumplir con los principios contenidos en el mismo en
relación con el presente contrato así como en cualquier otro acto jurídico en que esté
involucrado (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
2.14
Salvo declaración en contrario por escrito a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
ni él ni sus directores, funcionarios o empleados clave en relación con el presente contrato en
los últimos diez años han:
(a) sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrupción o lavado de
dinero; o
(b) sido o son objeto de alguna investigación, indagatoria o procedimiento de
investigación por parte de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o regulatoria
con respecto a cualquier infracción o supuesta infracción que implique soborno, corrupción
o lavado de dinero.
2.15 TRATÁNDOSE DE UN CONSORCIO
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 B) DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARÁCTER
PRODUCTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS (DAC), EL CONSORCIO DEBERÁ HACER
CONSTAR EN INSTRUMENTOS LEGALES LAS ACTIVIDADES A QUE SE OBLIGAN CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL MISMO, EL
ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE AQUEL QUE ACTUARÁ COMO LÍDER EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS MECANISMOS
QUE REGULEN EL CONTROL DEL CONSORCIO Y LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES, ASÍ
COMO LOS ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS MISMOS, LOS CUALES FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATO.
Celebró (señalar el(los) instrumento(s) legal(es)) de fecha(s) ___________, en el(los) que
consta(n) las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el
acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del contrato, los
mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los
participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son
responsables solidarios en la ejecución del contrato.
3. Declaración conjunta:
Las partes reconocen tener una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; de
contar con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos de control anticorrupción, y
expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos y en la celebración del
presente contrato se han conducido cumpliendo con las Reglas de la Cámara de Comercio
Internacional para el Combate a la Corrupción y con la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, con estricto apego a los principios de transparencia, honradez,
imparcialidad y libre concurrencia, y que durante la ejecución del contrato se comprometen a
actuar entre ellas y hacia terceros, con apego a lo previsto en la cláusula “Compromiso contra
la Corrupción”.
252
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Las partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocimiento que el Estado
mexicano, ha suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia de
anticorrupción, en los cuales adquirió compromisos con la comunidad internacional a fin de
adoptar medidas para prevenir la corrupción, como son, entre otros, los siguientes:
• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico.
•
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados
Americanos.
•
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las
Naciones Unidas.
•
Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20.
En el mismo sentido, expresan que conocen los ordenamientos legales señalados en el
primer párrafo de esta declaración, así como el Código Penal Federal, la Ley Federal de
Competencia Económica y demás disposiciones legales en materia administrativa y penal en
México, que sancionan severamente actos de corrupción, entre otros: el cohecho, establecer,
concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos en las
contrataciones públicas, la extorsión, el tráfico de influencia, la simulación en el cumplimiento
de requisitos y el ocultamiento de impedimento legal o administrativo para participar en
procedimientos de contratación.
Asimismo, son sabedoras que en caso de incurrir en los actos de corrupción señalados en el
párrafo que antecede, pueden ser sujetos de sanción los servidores públicos involucrados, las
personas morales y las personas físicas participantes en los procedimientos de contratación
(sin importar su nacionalidad), incluyendo aquellas que actúen en calidad de intermediarios,
gestores o cualquier otro carácter a nombre, cuenta o interés del participante.
Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para
comprometerse a las siguientes:
III.
CLÁUSULAS
CAPÍTULO 1 – DEFINICIONES, OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN
1.- DEFINICIONES
Para efectos de este contrato, las expresiones enunciadas a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna:
253
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
“Área Administradora del Proyecto”: (Nombre de la unidad administrativa que fungirá con
ese carácter)
“Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato”:
(Nombre de la unidad administrativa que fungirá con ese carácter)
“Área Jurídica”: La unidad administrativa de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
que conforme a la normativa aplicable, es responsable de la función jurídica institucional y de
brindar apoyo jurídico a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en las etapas del
procedimiento de contratación, revisión y sanción jurídica de los contratos y convenios, y
durante la ejecución de los mismos.
LA SIGUIENTE DEFINICIÓN SE INCLUIRÁN EN EL CASO DE QUE SE HAYAN PACTADO ANTICIPOS.
“Programa de Anticipo”: Es aquel en el que se establezca la forma y los conceptos en que
se aplicará el anticipo correspondiente, el cual deberá presentar el CONTRATISTA al Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato.
“Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos o Leyes Federales Mexicanas”:
Significa todas las leyes, tratados (incluyendo, sin limitación, cualquier tratado para evitar la
doble tributación), reglamentos, normas, decretos, reglas, circulares, decisiones, sentencias,
interpretaciones y autorizaciones en vigor al momento de que se trate, emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental Mexicana, que sea competente en relación con el asunto en
cuestión, o que sean emitidas por cualquier órgano o persona facultados legalmente.
SE INCLUIRÁN LAS DEMÁS DEFINICIONES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL
CONTRATO.
2.- OBJETO DEL CONTRATO
En virtud del presente Contrato (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) encomienda y el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: __________________, de
conformidad con el presente contrato y sus anexos.
EN CASO DE CONSORCIO Y QUE NO SE CONSTITUYA UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO O UNA ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN, SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:
Las actividades a que se obliga cada una de las partes que en su carácter de CONTRATISTA
suscriben el presente contrato, se señalan en el anexo ____ que forma parte del mismo.
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
(número y letra) días naturales, contados a partir del día (Fecha de inicio) y con fecha de
terminación el día (Fecha de terminación), conforme al programa de ejecución de los trabajos
establecido en el anexo ____ del presente contrato.
4.- MONTO
254
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $_________
(_________________ 00/100 M.N.) O LA MONEDA EXTRANJERA EN QUE CONTRATISTA HAYA PRESENTADO SU
PROPUESTA, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
5.- REMUNERACIÓN
EL CONTRATO PODRÁ INCLUIR CUALQUIER FORMA DE PAGO QUE EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINE
CONVENIENTE DE ACUERDO AL MODELO ECONÓMICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55 DE LAS DAC.
5.1 Forma de pago
EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO ELEGIRÁ, ENTRE OTRAS, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO.
OPCIÓN 1. PRECIOS UNITARIOS
Como remuneración, el CONTRATISTA recibirá de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
el importe o pago total que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos
realizadas por unidad de concepto de trabajo terminando y ejecutando conforme a las
disposiciones del contrato y sus anexos. El precio unitario se integra con los costos directos
correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el
cargo por utilidad del contratista y los cargos adicionales.
OPCIÓN 2. PRECIO ALZADO
El CONTRATISTA recibirá de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), como pago:
SEGÚN LO DETERMINE EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, SE APLICARÁ CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
OPCIONES:
a) El importe de los trabajos hasta su total terminación conforme al programa de ejecución
general y a las especificaciones del presente contrato y sus anexos.
b) El importe por actividades principales de obra ejecutadas conforme a los términos
pactados, entendidas éstas como el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas
totalmente en un periodo y por un monto establecido, debiendo referirse a acciones generales
y ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y
pagos programados y el programa de ejecución general.
SE PODRÁ PACTAR EL PAGO ANTICIPADO POR CONCEPTO DE:
a) Fincamiento de equipos, que se utilicen durante la ejecución de los trabajos, para lo cual el
CONTRATISTA se obliga a presentar las órdenes de compra de los equipos, así como la(s)
factura(s) correspondientes.
b) Procura temprana de equipos, cuya instalación, pruebas de prearranque, arranque y
pruebas de comportamiento, se requiera llevar a cabo durante la última etapa de ejecución
del contrato.
OPCIÓN 3. POR ENTREGABLES
Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), el importe del entregable que corresponda conforme al programa de
ejecución general de los trabajos y a las especificaciones del presente contrato y sus anexos.
255
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
5.2 Condiciones de pago y facturación
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la
responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos
electrónicos, del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa verificación del
cumplimiento de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la
constancia que acredite la autorización de los trabajos. La firma en la bóveda electrónica
permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la
factura electrónica.
La(s) factura(s) abarcará(n) [periodos de corte (semanales / quincenales / mensuales)]
[actividades principales de obra] [la terminación total de los trabajos] y serán consecuencia de
la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto.
El CONTRATISTA emitirá facturación electrónica, y efectuará todos sus trámites de pago a
través de la bóveda de documentos electrónicos de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su
firma electrónica avanzada.
Una vez formalizado el contrato, deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de
Documentos
Electrónicos
en
la
Ventanilla
Única,
ubicada
en
______________________________________________.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA ACORDADO LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS.
El CONTRATISTA deberá adjuntar a la(s) factura(s) que presente a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) para su pago, un informe por escrito y bajo protesta de decir verdad, respecto
del cumplimiento de sus obligaciones hacia sus subcontratistas que se encuentren ejecutando
parte de los trabajos objeto del Contrato. Esta obligación continuará durante toda la ejecución
del contrato y concluirá con la manifestación que haga durante la celebración del finiquito del
contrato, en términos de lo establecido en la cláusula de FINIQUITO del presente Contrato.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA
será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con
los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el
atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no
será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
El plazo que transcurra entre la notificación de rechazo de una factura y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computará para efectos de reprogramación
del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura reiniciará el cómputo del
plazo antes mencionado
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE
SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO O UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. (Nombre
256
de
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
la persona miembro del consorcio) será quien presente las facturas de todos y cada uno de
los pagos derivados del presente contrato.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS
CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPUESTA SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN:
(Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su
carácter de contratistas) sin perjuicio del (instrumento por el cual se haya convenido la
propuesta conjunta) señalado en la declaración 2.14 del presente contrato, en términos del
contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código
Fiscal de la Federación, señalan que (denominación o razón social seguida de la leyenda A.P.
o nombre del asociante seguida de A. en P.), será quien presente las facturas de todos y cada
uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) no será responsable por la forma en que (denominación o
razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.),
distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba
con motivo del presente contrato.
Los pagos se efectuarán dentro de los (número y letra) días naturales siguientes a la
autorización de la factura.
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá (número y letra) días naturales para
reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente
reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA
liberará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de cualquier obligación relacionada a
dicho pago.
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario en
la cuenta que para tal efecto haya comunicado por escrito a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO). En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante la
vigencia del contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de
cobro, bastará con que lo comunique a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) a través de
la ventanilla única ubicada en (ubicación de la ventanilla única), con antelación a la
presentación a la citada ventanilla única de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate.
Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los
trabajos, ya que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), se reserva expresamente el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.
En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros conforme a
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos pagos empezarán a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.
257
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a
la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el
pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se haya
comunicado por escrito al CONTRATISTA sobre el pago en exceso y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO). (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) procederá a deducir dichas
cantidades de las facturas subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago con
cheque certificado a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN
UTILIZARÁN LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:
MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE
Las obligaciones de pago de nominadas en dólares de los EE.UU.A., para ser cumplidas en la
República Mexicana, se solventarán en moneda nacional, al tipo de cambio que Banco de
México, publique en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior
a aquél en que se haga el pago.
Tratándose de otras monedas extranjeras, el tipo de cambio se calculará atendiendo a la
cotización que rija para estas últimas contra el Dólar de los Estados Unidos de América.
PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL QUE EL CONTRATISTA HAYA
PRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL
EXTRANJERO SE PODRÁ UTILIZAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Los pagos se efectuarán en (moneda extranjera), mediante depósito bancario en la cuenta
señalada para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.
CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN CADENAS PRODUCTIVAS Y SE
REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE NAFIN CADENAS
PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS “DISPOSICIONES
GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) contará con un plazo máximo de 9 (nueve) días
naturales, para revisar, aceptar y registrar las facturas en Cadenas Productivas. Dicho plazo
quedará comprendido en los (número y letra) días naturales previstos en la presente cláusula
para el pago.
5.3
Revisión y Ajuste de Costos
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), de conformidad con lo establecido en los artículos
60 penúltimo párrafo, 61 fracción III de la Ley de Petróleos Mexicanos y 62 último párrafo de
su Reglamento, podrá realizar ajustes a los costos del presente contrato conforme a lo
señalado en el Anexo _________.
5.4
Retenciones
258
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
De las facturas que se le cubran al CONTRATISTA, se harán en cada una, las siguientes
retenciones:
A) EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la
Secretaría de la Función Pública, por concepto de derechos por el servicio de
inspección, vigilancia y control de los trabajos y que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
B) EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al
Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y
que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) entregará a la institución antes
mencionada.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO B), PROCEDERÁ EN TODOS LOS CASOS, SALVO CUANDO EL
CONTRATISTA MANIFIESTE SU INCONFORMIDAD POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.
C) La cantidad o el porcentaje establecido en el convenio celebrado con las autoridades
fiscales, señalado en la declaración 2.9 de este contrato.
NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO C), SÓLO PROCEDE CUANDO EL CONTRATISTA HAYA
DECLARADO HABER CELEBRADO CONVENIO CON LA AUTORIDAD FISCAL.
5.5 Anticipo
EN CASO QUE LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, SE DEBERÁ INCLUIR EL
SIGUIENTE APARTADO, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS QUE ABARQUEN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el __ %
(porcentaje con letra) del monto total del Contrato, correspondiéndole por este concepto un
importe de: $ _____________(cantidad con letra) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
El anticipo será otorgado al CONTRATISTA en la fecha de firma del presente contrato, o a
más tardar dentro de los ________ días hábiles siguientes, previa entrega de la factura que
ampare el monto del anticipo, en forma electrónica y de la garantía por el importe total del
anticipo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”, así como de un programa en el que
se establezca la forma y los conceptos en que se aplicará dicho anticipo, el cual deberá
presentarlo al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, deberá
requerir al CONTRATISTA la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del
citado programa.
259
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura, garantía y del programa
correspondiente al anticipo, no dará lugar a la reprogramación del plazo pactado en este
contrato, sin embargo, el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), diferirá en igual plazo el programa de ejecución del Contrato.
EL CONTRATISTA, deberá amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos que le haga
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), conforme al programa de ejecución convenido; dicha
amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, comprometiéndose a
aplicarlo exclusivamente para los fines que le fue otorgado.
EN CASO QUE LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINE EL OTORGAMIENTO DE DIVERSOS ANTICIPOS,
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS QUE ABARQUEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE
APARTADO:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA __ (___) anticipos de la
siguiente manera:
1. Para el ejercicio ____, se otorgará un anticipo del __% (____ por ciento), del monto a
ejercer en dicho ejercicio, que corresponde a $ ___ (cantidad con letra), sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
El anticipo será otorgado al CONTRATISTA dentro de los ________ días hábiles
siguientes, previa entrega de la factura que ampare el monto del anticipo, en forma
electrónica y de la garantía de anticipo especificada en la cláusula denominada
GARANTÍAS, así como del Programa de Anticipo, ANEXO _________.
2. Para el ejercicio ANOTAR EL EJERCICIO SUBSECUENTE________, se otorgará un anticipo del
____% (_______ por ciento) del monto a ejercer en dicho ejercicio, que corresponde a
$______________ (__________________ 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.
El anticipo para el ejercicio antes citado, se pagará al CONTRATISTA dentro de los 3
(tres) primeros meses del ejercicio fiscal, previa entrega de la garantía por parte del
CONTRATISTA, en los términos de la Cláusula denominada GARANTÍAS de este
contrato; de la factura que ampare el monto del anticipo, en forma electrónica, así como
del Programa de Anticipo ANEXO _______.
EL CONTRATISTA, deberá amortizar los anticipos otorgados en cada uno de los pagos
que le haga (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), conforme al programa de
ejecución convenido, dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del
anticipo otorgado, comprometiéndose a aplicarlo exclusivamente para los fines que le fue
otorgado.
En caso de saldos pendientes de amortizar se aplicará lo siguiente:
260
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
a) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar del anticipo entregado en el primer
ejercicio, éste se descontará del monto del anticipo del ejercicio siguiente.
b) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar del anticipo entregado en el segundo
ejercicio, éste se descontará del monto del anticipo del tercer ejercicio presupuestal NOTA: SI NO
HAY TERCER EJERCICIO PRESUPUESTAL, SUSTITUIR ESTA MENCIÓN POR LO SIGUIENTE: de las estimaciones
pendientes de pago.NOTA: SE INCLUIRÁN LOS INCISOS QUE CORRESPONDAN AL NÚMERO DE
EJERCICIOS PRESUPUESTALES EN QUE SE EJECUTE EL CONTRATO
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de las facturas correspondientes a los anticipos,
no dará lugar a la reprogramación del plazo pactado en este contrato, sin embargo, el atraso
en la entrega del anticipo correspondiente al primer ejercicio por causas imputables a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), diferirá en igual plazo el programa de ejecución del
Contrato.
EN CASO DE QUE SE OTORGUEN ANTICIPOS PARA EL INICIO DE UNA FASE, ETAPA O PARTIDA SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE
PÁRRAFO:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el
(Porcentaje del anticipo con número y letra) % del monto de los trabajos correspondientes a
(fase, etapa o partida), correspondiéndole por este concepto un importe de: (Importe del
anticipo), más el Impuesto al Valor Agregado.
El anticipo será otorgado al inicio de la (fase, etapa o partida).
Para el pago del anticipo, el CONTRATISTA deberá presentar previamente la factura que
ampare el monto del anticipo, en forma electrónica y de la garantía por el importe total del
anticipo, en los términos de la cláusula denominada “Garantías”, así como del Programa de
Anticipo, ANEXO _____..
El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura, garantía y Programa de Anticipo
correspondiente, no dará lugar a la reprogramación del plazo pactado en este contrato, sin
embargo, el atraso en la entrega del anticipo por causas imputables a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), diferirá en igual plazo el programa de ejecución del contrato.
5.6 Compensaciones Adicionales
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorgará compensaciones adicionales al
CONTRATISTA conforme a lo establecido en el anexo “__”. CON BASE EN EL MODELO ECONÓMICO, LA
ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINARA LA FORMA, EL MONTO, Y EL PAGO DE DICHAS COMPENSACIONES, EN
RAZÓN DE UNA MAYOR UTILIDAD, UN MEJOR RESULTADO DE LA OBRA O SERVICIOS.
5.7.- Recuperación de Adeudos
El CONTRATISTA, conviene expresamente que de las facturas que tengan origen en el
presente contrato, se le descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos derivados de
cualquier acto jurídico celebrado entre el CONTRATISTA y (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
261
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CAPÍTULO 2 – GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES, CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR Y SEGUROS
6.- GARANTÍAS
PARA LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, DONDE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES REQUIERAN CLAUSULAS DIFERENTES A LAS
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE MODELO, LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN DEBERÁN OBTENER LA OPINIÓN DEL ÁREA
EVALUADORA DE RIESGOS, RESPECTO DE LAS GARANTÍAS QUE EL CONTRATISTA DEBA CONTRATAR.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
CUANDO SE TRATE DE FIANZA
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, entregó a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la firma del
contrato, póliza de fianza por el __% (cantidad en letra por ciento) del monto del contrato
expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación
sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se
haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o
arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato,
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad
o tribunal competente.
D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de
reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por
justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que
conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento
fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones
reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando
expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de
subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o
administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la
institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato
262
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el
artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la
procedencia del reclamo.
E. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la inteligencia que la conformidad para la liberación
deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la
garantía contra defectos o vicios ocultos conforme a lo establecido en el presente
contrato.
G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente
documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
5.- Cuantificación del incumplimiento.
LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SÓLO SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN
TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO OBTENIDO CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y CANTIDAD:
H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del
presente contrato no sean útiles o aprovechables por (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente
certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la
inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o el pago de facturas carecerá de
validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza,
ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el
anticipo y el pago de facturas es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que
únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión
parcial o total del anticipo y/o del pago de facturas recibido por el CONTRATISTA que no
produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo
útil y aprovechable para (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) será ineficaz para
fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total
garantizado.
263
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
I.
Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente
contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, entregó a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la firma del
presente contrato, Carta de Crédito Stand-by por el __% (cantidad en letra por ciento) del
monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en
territorio mexicano, a favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación
sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se
haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
B. Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del
presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la Carta de Crédito Standby
otorgada.
C. Que reconoce que la Carta de Crédito Standby expedida para garantizar el cumplimiento
del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones
contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar
una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias
del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese
eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la
legitimidad de la gestión de cobro.
D. Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la Carta de Crédito
Standby en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos conforme
al presente contrato.
TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.
En el caso de cualquier modificación, el CONTRATISTA se obliga a entregar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) previo a la formalización del convenio modificatorio respectivo, o
a más tardar en el momento de su formalización; el documento modificatorio de la garantía
otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio o instrumento legal
correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.
[Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio
264
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza
inicialmente presentada por el CONTRATISTA.
CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO REBASE UN EJERCICIO
PRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA SE SUJETARÁ, EN LO CONDUCENTE, A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términos pactados, la
garantía deberá sustituirse por otra equivalente al __% (cantidad en letra por ciento) del
importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a
los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, la que se presentará dentro de los 15
(quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por
escrito al CONTRATISTA.
PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, ÚNICAMENTE DEBERÁ INCORPORARSE EL SIGUIENTE
TEXTO:
EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de
la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) de reclamar por la vía judicial, los daños y perjuicios que
pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y que
resulten a cargo del CONTRATISTA.
ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO.
GARANTÍA DE ANTICIPO
Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del
anticipo, el CONTRATISTA [indicar la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la
licitación para la presentación de la garantía, o bien dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación] [deberá presentar / presentó] a
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), garantía que se [constituirá/ha constituido] por la
totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con
las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado
(I. V. A.), la cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a
favor de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), la cual deberá emitirse conforme a lo
señalado en el anexo __.
CUANDO SE TRATE DE FIANZA.
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación
sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva
la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
265
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
C. Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca
vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los
respectivos recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que
sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal
competente.
D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de
reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad se tendrá por
justificada únicamente si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste
que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de
dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los
hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a
cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad
de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de
este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de
la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de
treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
E. Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo
otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a
satisfacción de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en la inteligencia que la
conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
F. Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por
la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo
otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
5. Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones
realizadas.
6. Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
7. Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.
266
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación
sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se
haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
B. Que reconoce que la Carta de Crédito Standby expedida para garantizar la debida,
correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, será pagada
ante el incumplimiento de dicha obligación, con entera desvinculación de cualquier
circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine
en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que
cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de
eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.
GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
Concluidos los trabajos el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los términos señalados en el presente
contrato y en la legislación aplicable.
(PARA LOS EFECTOS DEL PÁRRAFO SIGUIENTE, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA O COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ EL
PLAZO A GARANTIZAR POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.)
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de __ (__) meses, por lo que previamente a
la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el
equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una Carta de Crédito Standby por el equivalente al __% (cantidad con letra por
ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al __% (cantidad con letra por ciento) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos __ (__)
meses, contados a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos, siempre que
durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya
mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá
emitirse en estricto apego al formato presentado en el anexo [incluir número de anexo
correspondiente al formato de garantía de defectos o vicios ocultos que emita la Gerencia de
Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato.
Cuando la garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos se constituya
mediante Carta de Crédito Stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria
autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado
267
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
en el anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de la obligación
de responder por defectos o vicios ocultos que emita la gerencia de riesgos y seguros o el
área correspondiente] del presente contrato.
Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso,
éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república
mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable;
deberá nombrarse a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) como Fideicomisario; y los
recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En
igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el
caso. En caso de haberse expedido Carta de Crédito Standby, el CONTRATISTA procederá a
su cancelación inmediata.
Quedarán a salvo los derechos de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez
que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.
TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO
La(s) garantía(s) a que se refiere esta cláusula deberá(n) entregarse en las oficinas de
_________________________________ ubicadas en _____________________________ en
el horario de: ______________ en estricto apego a los textos que se acompañan en el anexo
__, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.
PARA EL CASO DE QUE LAS GARANTÍAS CORRESPONDAN A PÓLIZAS DE FIANZA,
El CONTRATISTA deberá verificar la autenticidad de las pólizas, previo a su entrega, por lo
que en el supuesto de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) detecte que una
garantía es apócrifa, se dará aviso a las autoridades competentes y a la institución que
supuestamente emitió la garantía, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias
legales que puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo.
7.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
PARA LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, DONDE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES REQUIERAN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS
ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA, PREVIO A SU MODIFICACIÓN, LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN DEBERÁN OBTENER LA
OPINIÓN DEL ÁREA EVALUADORA DE RIESGOS, POR LO QUE RESPECTA A LA EFICACIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS.
El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá
sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito
federal, estatal o municipal y a las instrucciones que al efecto le señale (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) y se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y
subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del anexo “SSPA” de
este Contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección
ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de
268
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Las responsabilidades y los daños y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales será hasta el monto de las obligaciones incumplidas y no podrá exceder el
monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones establecidas en el
presente instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a
la otra y/o a terceros, derivado de dolo, mala fe o culpa grave, decretado por autoridad
competente a través de resolución definitiva, serán a cargo de la parte que los provoque.
Cuando no medie dolo, mala fe o culpa grave de alguna de las partes que produzcan dichos
daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños
indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo
a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o
administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos,
costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales,
regulados en el arancel correspondiente.
LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS SE PODRÁN INCLUIR DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS
A CONTRATAR.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) será el único responsable de los daños
ambientales que surjan con motivo de las actividades relacionadas con los hidrocarburos en
los términos de los artículos 7 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo y 3º de su Reglamento, sin perjuicio de su responsabilidad frente a
terceros. Conforme a lo anterior, en ningún caso el CONTRATISTA se considerará
responsable por la pérdida de hidrocarburos, por pérdidas de producción en general o por
daños causados a terceros o al medio ambiente como resultado de la propia operación de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), consecuentemente éste mantendrá libre de toda
obligación al CONTRATISTA, por cualesquiera reclamaciones que resulten por filtraciones o
cualesquiera otro flujo no controlado de petróleo, gas, agua o cualquier otra sustancia que
provenga del subsuelo. No obstante lo anterior, en caso de que los daños causados al medio
ambiente de conformidad con lo estipulado en esta cláusula sean consecuencia de actos
ilícitos, dolosos o por mala fe cometidos por el CONTRATISTA, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) repetirá en contra del CONTRATISTA por todo lo que haya tenido que pagar
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) como consecuencia de los daños ocasionados por
su actuar ilícito, doloso o por mala fe en términos de lo dispuesto en el artículo 1910 del
Código Civil Federal en vigor.
El CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones,
compromisos y condicionantes ambientales previstos en las leyes federales, estatales,
municipales y las autorizaciones emitidas por las autoridades ambientales, así como de los
269
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
daños u afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias,
fluidos, combustibles, lubricantes, que se empleen o estén en su posesión o bajo control del
CONTRATISTA, incluyendo el manejo integral de residuos peligrosos que provengan de los
bienes de su propiedad; sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. No obstante la
responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
podrá establecer los controles y las medidas de supervisión que considere convenientes para
cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en materia ambiental.
Conforme a esta cláusula y las leyes aplicables, el CONTRATISTA tendrá las siguientes
obligaciones:
a) Deberá ejecutar el objeto del contrato preservando y conservando el medio
ambiente sin causar daño a la propiedad pública o privada.
b) Deberá contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la
salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones.
c) Deberá cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y
mantener sus equipos en las mejores condiciones que permitan un desarrollo
sustentable de conformidad con las leyes aplicables.
d) Deberá emplear personal calificado, equipos, maquinaria, materiales,
procedimientos operacionales y en general las más actualizadas tecnologías que
cumplan con los estándares o usos de la industria, así como planes de manejo de
los residuos peligrosos que se generen derivado de la ejecución del contrato,
aplicando el principio de la precaución o prevención, preservación de la diversidad
biológica, de los recursos naturales y la preservación de la seguridad y salud de la
población y su personal.
e) Deberá colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales,
encargados del cuidado del medio ambiente.
f)
Asimismo el CONTRATISTA será responsable de que sus subcontratistas y sus
proveedores cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables, los estándares o usos de la industria
o los permisos ambientales, así como que sean responsables de las afectaciones
o los daños que causen al medio ambiente en la ejecución del contrato.
LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS SE PODRÁN INCLUIR EN CONTRATOS ASOCIADOS A LA PERFORACIÓN DE POZOS:
En los casos de incendio, explosión, reventón superficial o pérdida de control de cualquier
pozo marino, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) coordinará las operaciones hasta que
quede totalmente controlado el pozo, y el CONTRATISTA se obliga a auxiliar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) en las operaciones de control, y proporcionará los equipos,
materiales y servicios comprendidos en este contrato y que puedan ser requeridos para el
control del pozo y, en su caso, para la perforación de un pozo o pozos de alivio. Los gastos y
270
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
costos que se originen con motivo de lo anterior serán a cargo de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA no será responsable de daño o pérdida a cualquier formación, estrato o
reserva bajo la superficie terrestre, en el entendido de que con relación a sus
responsabilidades y obligaciones contractuales, el CONTRATISTA se obliga a emplear las
mejores prácticas internacionales disponibles, y las tecnologías más adecuadas, avanzadas y
seguras.
8.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones conforme al presente contrato en la medida y por el plazo en que la imposibilidad
de cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos
de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya
falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus
obligaciones de conformidad con el presente contrato, siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido al caso fortuito o fuerza mayor.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO PODRÁ INCLUIRSE, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO:
Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá los siguientes
eventos: (i) _____________; o (ii) _____________.
OPCIÓN 1.- EL SIGUIENTE PÁRRAFO PODRÁ INCLUIRSE, CUANDO EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DETERMINE QUE
(PEMEX/ ORGANISMO SUBSIDIARIO) NO CUBRIRÁ LOS COSTOS DE REHABILITACIÓN DE LA OBRA
Cuando los trabajos resulten dañados o destruidos por caso fortuito o fuerza mayor y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, el CONTRATISTA bajo su cuenta y riesgo, procederá
a la inmediata rehabilitación o reposición de los trabajos, para lo cual (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) le otorgará la prórroga que corresponda al tiempo que implique
la rehabilitación o reposición de dichos trabajos, lo anterior siempre que dicha prórroga no se
utilice para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al CONTRATISTA.
OPCIÓN 2.- EL SIGUIENTE PÁRRAFO PODRÁ INCLUIRSE, CUANDO EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DETERMINE QUE
(PEMEX/ ORGANISMO SUBSIDIARIO) CUBRIRÁ LOS COSTOS DE REHABILITACIÓN DE LA OBRA
Cuando los trabajos resulten dañados o destruidos por caso fortuito o fuerza mayor y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, el CONTRATISTA procederá a la inmediata
rehabilitación o reposición de los trabajos, para lo cual (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le otorgará la prórroga que corresponda al tiempo que implique la
rehabilitación o reposición de dichos trabajos, lo anterior siempre que dicha prórroga no se
utilice para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al CONTRATISTA.
Los trabajos serán pagados al CONTRATISTA por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
conforme a la cláusula denominada “Condiciones de Pago y Facturación”.
EL PARRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS
271
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
La Parte que alegue caso fortuito o fuerza mayor deberá comunicarlo a la otra parte, dentro
de un término que no excederá de treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que
hubiere tenido conocimiento de: (a) la presencia del evento de caso fortuito o fuerza mayor; y
(b) el momento en que se estima que cese el evento de caso fortuito o fuerza mayor. En caso
de que cualquiera de las partes no realice la comunicación en el término establecido, perderá
su derecho de invocar el caso fortuito o fuerza mayor.
La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga de la
prueba. En caso de que sea el CONTRATISTA quien invoque el caso fortuito o fuerza mayor,
deberá hacerlo previamente a la fecha de cumplimiento de la obligación de que se trate,
adjuntando a su solicitud, en original o copia certificada, apostillada o legalizada, toda la
documentación con la que pretenda acreditar el caso fortuito o fuerza mayor; en su caso, la
documentación en idioma distinto al español o inglés deberá acompañarse de la debida
traducción simple al español. Si alguna prueba documental no obra en poder del
CONTRATISTA en la fecha en que presenta su solicitud, deberá hacer mención de ella en la
misma, exponiendo las razones por las cuales no puede anexarla y deberá adjuntar el medio
probatorio con el que se acredite que está siendo tramitada, para efecto de que sea
considerada; en caso contrario, no será admitida posteriormente.
En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo
dispuesto en las cláusulas de “Ajuste al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de
Ejecución” y “Suspensión de los Trabajos” de este contrato.
En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se
estará a lo dispuesto en la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA CUANDO EL CONTRATISTA SEA RESPONSABLE DE OBTENER PERMISOS ANTE TERCEROS
(DERECHOS DE VÍA Y CONTRATOS DE OCUPACIÓN SUPERFICIAL):
Adicionalmente, el CONTRATISTA podrá invocar como supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor la imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los trabajos, no obstante haber
realizado todas las acciones bajo su control y de conformidad con las estipulaciones de este
contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la
ejecución de los trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y
siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, ésta haya realizado todos los actos
bajo su control y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables sin poder obtener
los permisos necesarios para tales efectos, o sin poder lograr la posesión efectiva del sitio
donde se ejecutarán los trabajos.
CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN COSTA AFUERA, Y CUANDO ASÍ LO CONSIDERE EL ÁREA TÉCNICA QUE ESTÁ
REQUIRIENDO LOS TRABAJOS, SE INCLUIRÁ EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE REDACCIÓN:
Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costa fuera, se
deberá aplicar lo establecido en el anexo ______.
272
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
9.- RESPONSABILIDAD LABORAL
El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o
llegare a ocupar para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será el único
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, los de sus
subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de
éstos.
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa
exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él y sus subcontratistas disponen
de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico,
ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en
términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo
sus trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier
requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) por cualquiera de las personas antes mencionadas
del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.
Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia
laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de
los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del
CONTRATISTA como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses
de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) o se involucre a Petróleos Mexicanos y/o
cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en
paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a
resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios en cuanto así
se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia
laboral.
10.- SEGUROS
El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que estime
necesario.
273
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CAPÍTULO 3 – MODIFICACIONES
11.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
NOTA: LAS MODIFICACIONES DEL NUMERAL I DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO INMEDIATO
SUPERIOR DE LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO O POR EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO SUBSIDIARIO O DEL
DIRECTOR CORPORATIVO, SEGÚN SEA EL CASO, CONFORME AL ARTÍCULO 58 DE LAS DISPOSICIONES.
Cuando las necesidades del proyecto o del contrato lo requieran, las partes podrán pactar
modificaciones al presente contrato, de acuerdo con lo siguiente:
I.
Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes,
cuando se trate de:
a.
Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus
ajustes,
b.
Los términos relativos a objeto, monto o plazo del contrato, y
EL SIGUIENTE SUPUESTO SE INCLUIRÁ CUANDO EN LA CLÁUSULA DE CESIÓN, SE HAYA PREVISTO LA CESIÓN DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.
c.
Las consecuencias derivadas de la cesión de los derechos y obligaciones del presente
contrato.
II.
Mediante memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el
acuerdo entre los representantes autorizados de cada una de las partes en el presente
contrato, cuando se trate de:
a.
Prórroga a la fecha de terminación del plazo por suspensión en términos de la cláusula
denominada “Suspensión”, y
b.
Cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta cláusula.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no
implicarán novación de las obligaciones del presente contrato. Las partes en ningún caso
podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.
El CONTRATISTA deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), el endoso,
ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato que ampare
las modificaciones al contrato realizadas en términos de esta cláusula.
CAPÍTULO 4 – DE LA CESIÓN
274
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
LA SIGUIENTE CLÁUSULA SE INCLUIRÁ CUANDO SE PERMITA AL CONTRATISTA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL CONTRATO:
12.- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL
El CONTRATISTA podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones
derivadas del presente contrato, con la autorización previa y por escrito de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), la cual deberá obtener con la intervención del área jurídica.
El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las
obligaciones y derechos del presente contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras
y demás necesarias para cumplir adecuadamente en términos del artículo 54 de las
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, con las obligaciones del CONTRATISTA y las
consecuencias de dicha cesión se deberán formalizar mediante convenio modificatorio al
presente contrato.
El CONTRATISTA se asegurará de no sufrir, directa o indirectamente, un cambio de control
durante la vigencia del Contrato, sin el consentimiento previo de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), queda entendido que aun cuando el cambio de control no pudiera ser evitado
por el CONTRATISTA (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá rescindir el Contrato
conforme a la Cláusula denominada “RESCISIÓN”, si dicho cambio de control se da sin el
consentimiento previo de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Para efectos de lo
anterior, “control” del CONTRATISTA significa el poder para dirigir o cambiar, directa o
indirectamente, la gestión o políticas de administración del CONTRATISTA, bien sea
mediante la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de
cualquier otro medio.
Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo Grupo Corporativo del CONTRATISTA, así como de operaciones por
ventas en mercado de valores, el CONTRATISTA deberá informar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales contados a
partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.
12. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
El CONTRATISTA podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato,
en cuyo caso se deberá contar con la autorización de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), con la intervención del área jurídica.
Para el caso de la cesión total de los derechos de cobro, se deberá celebrar un contrato de
cesión de derechos, entre el cedente (CONTRATISTA) y el cesionario, como un requisito de
procedencia de la cesión de los derechos de cobro, con una cláusula suspensiva en la que se
señale que no obstante que la cesión es por el 100% de los derechos de cobro, ésta solo se
podrá hacer efectiva por las facturas derivadas de las estimaciones por trabajos ejecutados,
275
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
es decir que los derechos de cobro nacerán hasta que se hayan ejecutado y recibido los
trabajos, y se hayan autorizado las estimaciones correspondientes.
El CONTRATISTA sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un
intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) otorga su consentimiento, siempre y cuando al
momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al
acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo.
En virtud de lo anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las
“Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”.
Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las
partes.
CAPÍTULO 5 – PENALIZACIONES
13.- PENALIZACIONES
NOTA: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN V DE LA LEY DE PEMEX, LAS PENALIZACIONES SE PODRÁN
PACTAR POR DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS O IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y PODRÁN
CONSIDERAR PARA TAL EFECTO INDICADORES DE OPORTUNIDAD, TIEMPO Y CALIDAD, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:
I.
ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS;
II.
INCUMPLIMIENTO DE METAS, PORCENTAJES DE AVANCES, HITOS O FECHAS CONTRACTUALES;
III. INCUMPLIMIENTO AL FINCAMIENTO DE PEDIDOS O ENTREGA DE EQUIPOS CRÍTICOS EN LAS FECHAS PACTADAS;
EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DETERMINARÁ EN FUNCIÓN DE QUÉ Y EN QUÉ PORCENTAJE SE CALCULARÁN
LAS PENALIZACIONES Y HASTA QUÉ MONTO SE APLICARÁN, LO CUAL NO DEBE SUPERAR EL MONTO DEL CONTRATO.
Las partes en el presente contrato, acuerdan que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
aplicará penalizaciones por causas imputables al CONTRATISTA en los siguientes
supuestos:
NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN MODELOS DE PENALIZACIONES POR DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS O IMPACTOS
NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y MAGNITUD DEL CONTRATO SE
SELECCIONARÁN LAS PENAS QUE RESULTEN CONVENIENTES.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS
En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la
terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y,
consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del
día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos.
276
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional
establecida, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplicará el (porcentaje de pena
convencional con número y letra) % del importe equivalente a los trabajos faltantes por
ejecutar. Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de
ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base el monto que representaban los
mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que el importe de la
pena se recalculará cada (día/semana/quincena/mes, según se haya pactado la fecha de
corte para el pago de las facturas), de conformidad con el avance en la ejecución de los
trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.
El recálculo de la pena se hará únicamente tratándose de conceptos de trabajos
ejecutados y terminados, conforme al contrato y sus anexos.
POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE EVENTOS CRÍTICOS
Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, no concluya las actividades
o acontecimientos considerados como eventos críticos en las fechas establecidas en el
programa de ejecución general de los trabajos descritos en el anexo ___ (anexo en el que
se establecen las fechas o eventos críticos) del presente contrato, el CONTRATISTA
admite que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le aplique una pena convencional
del (porcentaje de pena convencional con número y letra) % del importe equivalente a las
actividades o acontecimientos considerados como eventos críticos faltantes por ejecutar
por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la conclusión del
evento crítico y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.
El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha pactada para la
culminación del evento crítico.
INCUMPLIMIENTO AL FINCAMIENTO DE PEDIDOS O ENTREGA DE EQUIPOS
CRÍTICOS EN LAS FECHAS PACTADAS
a) Por porcentaje: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el fincamiento de los
pedidos o entrega de equipos críticos en las fechas pactadas conforme al programa
que se señala en el anexo ______, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), le
aplicará una pena convencional del (porcentaje de pena convencional con número y
letra) % respecto del monto del pedido o del monto de los equipos críticos, por cada
día calendario de atraso y hasta el momento en que haya fincado el pedido
correspondiente o entregue los equipos críticos.
b) Por un monto definido: En caso de que el CONTRATISTA incumpla con el fincamiento
de los pedidos o entrega de equipos críticos en las fechas pactadas conforme al
277
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
programa que se señala en el anexo ______, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) le aplicará una pena convencional de $ (monto que se haya definido
para la pena convencional con número y letra) por cada día calendario de atraso y
hasta el momento en que haya fincado el pedido correspondiente o entregue los
equipos críticos.
LA SIGUIENTE PENALIZACIÓN DEBERÁ INCORPORARSE OBLIGATORIAMENTE EN TODOS LOS CONTRATOS EN LOS QUE
EL CONTRATISTA REALICE ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS
INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se
establecen y especifican en el Formato 4 del anexo “SSPA” del presente contrato,
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplicará las penalizaciones (deducciones)
estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”,
considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los
apartados del anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE
APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE
CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.
INCUMPLIMIENTO DE LAS
INTEGRACIÓN NACIONAL
OBLIGACIONES
RELATIVAS
AL
GRADO
DE
Si como resultado de la verificación documental del grado de integración nacional
establecido en la cláusula denominada “Grado de Integración Nacional” se determina que
el porcentaje de contenido nacional real de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es
menor al que se comprometió en su propuesta, en los términos del anexo ___(HACER REFERENCIA
AL
ANEXO GIN
DE
OBRA
PÚBLICA
QUE
CORRESPONDA
DE
ACUERDO
AL
TIPO
DE
OBRA.
LOS ANEXOS
ESTÁN
DISPONIBLES
EN
de este contrato, el Responsable
de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato le aplicará una pena
convencional, que será determinada de acuerdo a lo establecido en el anexo ______(HACER
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/default.aspx)
REFERENCIA AL
ANEXO GIN
DE OBRA PÚBLICA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA.
LOS ANEXOS
ESTÁN DISPONIBLES EN
y que podrá
ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme al
presente contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esta situación.
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/Shared%20Documents/Form/AllItems.aspx)
El monto de las penalizaciones no podrá exceder de (indicar el límite de las penas).
EN LA
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE LA PENAS DEBERÁ CONSIDERARSE QUE ÉSTE NO PODRÁ EXCEDER EL MONTO DEL
CONTRATO.
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un
caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o
cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso, así como por
cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común
acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.
278
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
El CONTRATISTA acepta, que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) aplique las
penalizaciones a que se refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes
opciones:
-
Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato.
-
Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
-
Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que
tenga celebrado con (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
CAPÍTULO 6 –OBLIGACIÓN SOLIDARIA, GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL,
CLÁUSULA FISCAL, Y PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
14.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA
APLICA EN CASO DE CONSORCIOS
Las personas que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA, asumen
en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO).
De acuerdo a la propuesta conjunta, el CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar
la denominación o razón social) como líder en la ejecución del contrato. En caso de que el
CONTRATISTA requiera cambiar a dicha compañía como Líder, deberá comunicar al Área
Administradora del Proyecto, con por lo menos (número y letra) días naturales de anticipación,
su decisión de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía Líder, siempre
que dicho miembro del CONTRATISTA al momento de la adjudicación cumpliera, y para ese
momento continúe cumpliendo, con los requerimientos establecidos para ser compañía líder.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
El CONTRATISTA y sus Obligados Solidarios, asumen en forma solidaria la totalidad de las
obligaciones de este contrato ante (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
15.- GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integración nacional al que se
comprometió en su propuesta, en los términos del anexo ___(HACER REFERENCIA AL ANEXO GIN DE OBRA PÚBLICA QUE
CORRESPONDA
DE
ACUERDO
AL
TIPO
DE
OBRA.
LOS
ANEXOS
ESTÁN
DISPONIBLES
EN
de
este
contrato. Dicho porcentaje deberá ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx)
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos
por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del grado de integración nacional, deberá
ser autorizada por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), siempre que tal sustitución no
279
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el
programa de ejecución. En todo caso el CONTRATISTA deberá cumplir con el grado de
integración nacional originalmente propuesto.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá llevar a cabo, la verificación documental del
cumplimiento del grado de integración nacional establecido en esta cláusula, durante la
ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la relación de
los equipos y materiales diferentes a los de construcción de instalación permanente, de
fabricación nacional, con los cuales dará cumplimiento al grado de integración nacional
ofertado, así como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos relacionados en el
anexo _____(HACER REFERENCIA AL ANEXO GIN DE OBRA PÚBLICA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA. LOS ANEXOS ESTÁN DISPONIBLES EN
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), la manifestación de origen de tales equipos y materiales diferentes a los de
construcción de instalación permanente, en la que los fabricantes señalen el porcentaje de
grado de integración nacional real. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos
de llenado indicados en el anexo ___(HACER REFERENCIA AL ANEXO GIN DE OBRA PÚBLICA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO AL TIPO DE
OBRA.
LOS
ANEXOS
ESTÁN
DISPONIBLES
EN
http://pmxy08.dcf.ad.pemex.com/sites/PEMEX/UDPCCN/anexos/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se
refiere la presente cláusula será sujeto de la penalización por “Incumplimiento de las
obligaciones relativas al grado de integración nacional” en los términos establecidos en la
cláusula denominada “Penalizaciones”, del presente contrato y; asimismo, será causal de
rescisión de este acuerdo de voluntades.
EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO SE HAYA COMPROMETIDO A CUMPLIR CON UN GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL,
SE DEBERÁN SUSTITUIR LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN POR EL SIGUIENTE:
El CONTRATISTA no está obligado a cumplir con algún grado de integración nacional.
16.- CLÁUSULA FISCAL
CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES, APLICA EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que
conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos,
tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente
contrato y sus anexos, sin perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) realice,
de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la
materia.
CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS, APLICA EL SIGUIENTE PÁRRAFO
Y DEBERÁ SOLICITARSE LA SANCIÓN FISCAL DE LA GERENCIA FISCAL O REPRESENTACIÓN FISCAL QUE CORRESPONDA, EN
CUYO CASO, LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE CLÁUSULA PUEDE VARIAR:
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará
todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes
federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del
CONTRATISTA), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento
del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que (PEMEX
280
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la
materia.
CUANDO EL CONTRATISTA MANIFIESTE SOMETERSE A UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN, EN CUYO CASO
EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:
Las partes contratantes se someten a lo establecido por el Convenio entre los Estados Unidos
Mexicanos y ____ (Nombre del País con el que se haya suscrito un convenio para evitar la
doble tributación conforme al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta.
Para que al CONTRATISTA le sea aplicado el convenio señalado en el párrafo anterior,
deberá entregar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el certificado de residencia para
efectos fiscales, respecto del o los ejercicios fiscales comprendidos hasta el finiquito del
contrato.
17.- PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA.
ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE LLEVEN A CABO EN EL INTERIOR
DE LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones
de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) el CONTRATISTA, para la realización de los
mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos
que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.
CAPÍTULO 7 – BUENA FE Y EQUIDAD Y COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN
18.- BUENA FE Y EQUIDAD
En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA actuarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
Petróleos Mexicanos y su Reglamento; las Disposiciones Administrativas de Contratación en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas
de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; demás
disposiciones legales mexicanas aplicables, así como en base a los principios de buena fe y
equidad.
Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular
intencionalmente el error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo,
aceptando que cada uno tiene el derecho de alcanzar sus objetivos y requiere de (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA:
a) Compartir información relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;
b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminación de la
totalidad de los Trabajos;
c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;
281
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte; y
e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es
posible, no impedirá el avance de los Trabajos.
Cada vez que se requiera de consulta entre (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el
CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que habrá un intercambio directo de
opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.
19.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante la ejecución del contrato, las partes se conducirán con apego a los principios de
transparencia, honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupción que
tengan conocimiento; en general, cumplirán con lo establecido en la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se comprometen a actuar conforme a los
principios consignados en los instrumentos internacionales señalados en la declaración 3 del
presente acuerdo de voluntades.
“El CONTRATISTA” deberá de acordar con sus subcontratistas en los contratos que al efecto
celebren que se comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia de
anticorrupción aplique.
En caso de que “El CONTRATISTA” o sus filiales o subcontratistas incurran en cualquiera de
los actos señalados en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el
Código Penal Federal o en la Ley Federal de Competencia Económica mencionados en la
declaración 3 del presente contrato, decretado en resolución definitiva por autoridad
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) lo considerará como un incumplimiento sustancial al contrato
y se procederá conforme a lo establecido en la cláusula denominada “Rescisión del contrato”.
CAPÍTULO 8 – TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO
20.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los
mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) por escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se
haya determinado para el seguimiento del contrato, la terminación total de los trabajos,
indicando que la misma se concluyó en concordancia con las especificaciones del presente
contrato y sus anexos. Dentro de los (días para llevar a cabo la verificación, con número y
letra) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el
representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose dejar
constancia por escrito firmado por las partes como requisito previo a la recepción total de los
mismos.
282
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ
EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Siempre que a juicio de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) existan trabajos
terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato. A efecto de lo anterior,
el CONTRATISTA comunicará al representante de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
por escrito o en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del
contrato, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los (días para llevar a
cabo la verificación, con número y letra) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya
comunicado la terminación de los trabajos, el representante del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se
encuentren debidamente concluidos debiendo dejar constancia por escrito firmada por las
partes.
EL PÁRRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS:
Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato observa deficiencias en la
terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los
requerimientos o especificaciones del contrato y sus anexos, ordenará por escrito al
CONTRATISTA su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
retribución adicional alguna por ello. En este caso, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
si lo estima necesario, podrá prorrogar el período del plazo de verificación de los trabajos, a
efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente
contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) opte por la rescisión administrativa del contrato.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los
trabajos, salvo que se haya celebrado el convenio modificatorio respectivo en los términos de
la cláusula de MODIFICACIONES AL CONTRATO.
Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente contrato
dentro de un plazo de (número y letra, en términos de la garantía de vicios ocultos) meses
posteriores a la fecha de terminación documentada, las partes se sujetarán al siguiente
procedimiento:
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) solicitará su reparación o reposición inmediata, que
hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el
CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
en el plazo de (número y letra) días naturales, éste podrá encomendar a terceros o hacer
directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.
283
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados
o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento
de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en el plazo solicitado, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de
(número y letra) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo
correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.
21.- FINIQUITO
Recibidos físicamente los trabajos, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a través de la
persona designada por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de (número
y letra) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se asentará el cumplimiento de las
obligaciones recíprocas entre las partes. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones,
modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como
los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias
que, en su caso, se hayan presentado.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA ACORDADO LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS.
Para la celebración del finiquito, el CONTRATISTA deberá presentar a (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO), escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste
expresamente que no tiene adeudo alguno con sus subcontratistas que hayan ejecutado parte
de los trabajos autorizados por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Lo anterior, sin
perjuicio de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine la formalización del
finiquito en los términos establecidos en esta cláusula, con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, según se trate.
El plazo mencionado en el primer párrafo de la presente cláusula, podrá ser ampliado por
acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual al originalmente acordado, mediante la
formalización de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato.
Si procede, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) solicitará al CONTRATISTA en el
finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía y,
en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a
la terminación del contrato.
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.
Los derechos y obligaciones de las partes, estarán vigentes a partir de la fecha de firma
concluyendo en el momento en que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan
en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.
284
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CAPÍTULO 9 – SUBCONTRATACIÓN, SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO
DEL CONTRATO, Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS
22.- SUBCONTRATACIÓN
LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS SE INCLUIRÁN CUANDO SE HAYA DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LICITACIÓN, O DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA O EN SU CASO, EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE LE DE
ORIGEN AL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR :
El CONTRATISTA podrá subcontratar lo previsto en el anexo ______, en el entendido de que
no podrá subcontratar la dirección y control de los trabajos.
Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar
cualquier (actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el anexo _______, deberá
solicitar la autorización a (indicar el área Administradora del Proyecto) con (indicar número de
días) días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda
subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a
ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible
subcontratista. Asimismo, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de
solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de
evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
tendrá un período de (indicar número de días) días naturales a partir de la fecha de recepción
de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada,
para aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo
antes referido sin que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) haya aceptado o rechazado
por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE INCLUIRÁ CUANDO NO SE HAYA DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LICITACIÓN, O DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA O EN SU CASO, EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA QUE LE DE
ORIGEN AL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR :
En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, que no haya
incluido en su propuesta como trabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización al Área
Administradora del Proyecto con (indicar número de días) días naturales de anticipación al
inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del
posible subcontratista; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información
suficiente para que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) esté en condiciones de evaluar
la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información
adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) tendrá un período de (indicar número de días) días naturales a
partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la
información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho
contrato. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta
se tendrá por no aceptada.
LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS APLICAN PARA AMBOS SUPUESTOS:
285
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir el grado de
integración nacional al que se comprometió en su propuesta de conformidad con el anexo
____.NOTA: ESTE ANEXO SE REFIERE A AQUEL EN DONDE SE INCLUYA LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA.
En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar
la autorización a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en los términos señalados en la
presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo
de ejecución.
No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de
las obligaciones del contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que
hacer valer en contra de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Por lo tanto, el
CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de
carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecución de los trabajos
relacionados con el contrato.
23.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
NOTA: EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DEFINIRÁ EL PROGRAMA O LA FORMA DE LLEVAR A CABO DICHO
SISTEMA DE CONTROL, YA SEA ELECTRÓNICO O POR MEDIOS ESCRITOS
Las partes convienen que (indicar el sistema seleccionado: bitácora o cualquier otro medio) es
el sistema de control para el seguimiento del contrato y medio de comunicación entre las
partes donde se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecución de los trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento.
El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través de (medios
escritos/programa de computación); sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y
procedimientos establecidos en el anexo ______.
24.- COORDINACIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de
resultar necesario, la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se podrá llevar a
cabo en forma simultánea con otros contratistas o con (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), para lo cual se deberá dar cumplimiento a las condiciones siguientes:
1.- Coordinarse respecto de la ejecución simultánea.
2.- Establecer las acciones necesarias para la utilización compartida de la infraestructura, que
se utilice o vaya a utilizar durante la ejecución de los trabajos.
3.- La coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre los
contratistas, y en su caso, de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
CAPÍTULO 10 – TOTALIDAD DEL CONTRATO, REPRESENTANTES DE LAS PARTES,
IDIOMA, COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
286
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
25.- TOTALIDAD DEL CONTRATO
Este contrato es una compilación de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las
partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o
entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna declaración de agentes, empleados o
representantes de las partes que pudiera haberse hecho antes de la celebración del contrato
tendrá validez en cuanto a la interpretación de los términos del contrato.
26.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), a través del Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, supervisará la ejecución de los
trabajos objeto del presente contrato, la cual a través de su representante, que será el
(Residente / Director de proyecto / o la figura que se determine), dará al CONTRATISTA, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma
convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, podrá establecerla con
posterioridad al inicio de los trabajos.
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la
ejecución del contrato, quien deberá estar presente de tiempo completo en el lugar de los
trabajos por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, así como conocer el proyecto, las
normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de comunicaciones
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público.
EN CASO DE QUE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS ASÍ LO REQUIERA, SE INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS
El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener
durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y
protección ambiental, así como un coordinador, mismos que deberán conocer el proyecto, así
como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección
ambiental establecidos por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), así como las
disposiciones en esas materias contenidas en el anexo _____, en congruencia con el
personal presentado en su propuesta, los cuales sólo podrán ser sustituidos previo visto
bueno de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se refiere esta
cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y
protección ambiental del CONTRATISTA, ni desempeñar en relación con este contrato, otros
cargos ni funciones distintas a su encargo.
287
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
En cualquier momento, por causas justificadas, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se
obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.
27.- IDIOMA
La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones.
Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones
relativas al contrato.
28.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo
de la ejecución del presente contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:
Comunicaciones a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO):
Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en forma
personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente:
(Indicar domicilio y correo electrónico del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato).
Comunicaciones al CONTRATISTA:
Las comunicaciones relativas a cuestiones legales, técnicas o administrativas deberán ser
entregadas en forma personal al representante del CONTRATISTA, conforme a lo establecido
en la cláusula 35 del presente contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio que
asegure su recepción al domicilio señalado en el numeral (indicar numeral) del apartado de
declaraciones de este contrato.
CAPÍTULO 11 – SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN
29.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las
necesidades del proyecto o del contrato así lo requieran, sin que ello implique la terminación
del contrato, para lo cual (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), comunicará al
CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construcción.
En todos los casos de suspensión, el representante de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) anotará en el sistema de control que se haya determinado para el
288
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
seguimiento del contrato, el estado en que se encuentren los trabajos y las partes ajustarán el
programa de ejecución de los trabajos.
Cuando (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine la suspensión de los trabajos,
las partes, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, en términos del
artículo 58 fracción II de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios para las Actividades Sustantivas de
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, suscribirán una
memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se reconozca el plazo de la
suspensión, las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, así como la prórroga a la
fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato, sin modificar el plazo de ejecución
establecido originalmente en el mismo y el CONTRATISTA podrá solicitar el pago de los
gastos en que haya incurrido durante el periodo de la suspensión, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato,
los cuales se limitarán a lo señalado en el Anexo ___________ del presente contrato.
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74 DE LAS DAC, EN
TENDRÁ DERECHO EL CONTRATISTA POR LA SUSPENSIÓN.
ANEXO SE DEBERÁN ESTIPULAR LOS PAGOS A QUE
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá
responsabilidad alguna para las partes. EN CASOS EXCEPCIONALES, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL
CONTRATO, SE PODRÁ PACTAR, ADICIONALMENTE, EL PAGO DE LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR SUSPENSIÓN POR
El pago de los gastos se
limitará a señalado en el Anexo ___________ del presente contrato. CONFORME A LO DISPUESTO EN
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, EN CUYO CASO SE INCORPORARÁ LO SIGUIENTE:
EL ARTÍCULO 74 DE LAS DAC, SE DEBERÁN ESTIPULAR LOS PAGOS A QUE TENDRÁ DERECHO EL
SUSPENSIÓN DERIVADA DE CASO FORTUITO.
CONTRATISTA POR LA
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por
la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
29.1 Prórroga a la Fecha de Terminación
Las partes acuerdan que el plazo de ejecución no será motivo de modificación alguna en el
caso de que se determine suspender total o parcialmente los trabajos objeto del presente
contrato, por cualquiera de las siguientes causas: i) por caso fortuito o fuerza mayor, ii) por
suspensión ordenada por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), o iii) por cualquier acto u
omisión de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) o de otro contratista que trabaje en el
Sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas.
Si se actualiza cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, únicamente dará
lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato sin modificarse el plazo de
ejecución. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en las cláusulas de “Modificaciones al
Contrato” y “Suspensión de los Trabajos” de este contrato.
30.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
289
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Atendiendo a las necesidades del Proyecto, las partes podrán convenir la terminación
anticipada del presente contrato. EN ESTE CASO EL ÁREA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, DEBERÁ
ESTABLECER DE MANERA PRECISA LAS CAUSALES QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
Convenida la terminación anticipada, el CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha
de terminación anticipada, así como el correspondiente a los gastos generados por la
Terminación Anticipada, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales se señalan en el anexo
___ del presente contrato.
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LAS DAC, SE DEBERÁN ESTIPULAR LOS PAGOS A QUE TENDRÁ
DERECHO EL CONTRATISTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA FORMA DE CUANTIFICARLOS Y CUBRIRLOS.
30.1 Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Terminación Anticipada
Al recibir la notificación de terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá:
a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso,
de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o
inmuebles;
b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o
cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le indique;
c) Devolver a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en un plazo de (número y letra) días
naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación
anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado
para la realización de los trabajos;
CUANDO SE OTORGUE ANTICIPO
d) Reintegrar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), en su caso, los anticipos no
amortizados.
30.2 Acta Circunstanciada
Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando
ante la presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos, en la que también se haga
constar la entrega y recepción de los trabajos.
290
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Posteriormente, se elaborará el finiquito en los términos de la cláusula denominada “Finiquito”.
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los
saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las
partes dentro del finiquito, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) hará constar en el
finiquito, la recepción de los trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la
terminación anticipada del presente contrato.
31.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
31.1 Rescisión administrativa
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, en cualquier momento rescindir
administrativamente el contrato, sin necesidad de declaración judicial o arbitral, mediante el
procedimiento establecido en esta cláusula, en caso de que el CONTRATISTA se ubique en
cualquiera de los siguientes supuestos:
ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECERÁN LAS CAUSALES
DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS SIGUIENTES:
a)
No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y sus
anexos.
b)
No entregue la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato;
c)
Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o
cualquier otra figura análoga o pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que
hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;
CUANDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE LE HAYA REQUERIDO AL CONTRATISTA OBTENER PERMISO O AUTORIZACIÓN
GUBERNAMENTAL:
d)
Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización
gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato;
e)
Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO);
f)
Cuando sin autorización expresa de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) ceda o
transfiera las obligaciones y derechos del contrato de cualquier forma, así como las acciones,
partes sociales e intereses del CONTRATISTA o sus obligados solidarios, que impliquen un
cambio de control, en este último supuesto, siempre que no se ponga en riesgo el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;
291
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CUANDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE HUBIERA ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA
DETERMINADA NACIONALIDAD.
g)
Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad o, si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en
relación al contrato;
h)
Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la
cláusula denominada “Contenido Nacional”;
i)
Se ubique en los supuestos de la cláusula denominada “Compromiso contra la
Corrupción”;
j)
Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo “SSPA” de este contrato,
que se consideren en el mismo como causal de rescisión.
En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que se indican
en esta cláusula, previo al inicio de la rescisión, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
podrá otorgar al CONTRATISTA un periodo para subsanar dicho incumplimiento, en caso de
que el incumplimiento sea subsanable, (a excepción de los supuestos señalados en los
incisos c y d antes señalados), sin perjuicio de las penas convencionales que, en su caso, se
hubieren pactado. El periodo será determinado por (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
atendiendo a las circunstancias del contrato y será formalizado en términos de lo establecido
en la fracción II de la cláusula denominada “Modificaciones al Contrato”. Si al concluir dicho
periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento, (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá dar inicio a la rescisión administrativa conforme al
procedimiento señalado en esta cláusula.
En caso de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) determine rescindir
administrativamente el contrato, una vez que le haya comunicado al CONTRATISTA el inicio
del procedimiento de rescisión, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) precautoriamente,
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados,
hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así mismo procederá a
suspender la ejecución de los trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. Para tales
efectos el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato,
con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra, la cual servirá de base para el finiquito del contrato. El
levantamiento del acta circunstanciada deberá realizarse invariablemente ante la presencia de
fedatario público.
292
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO), en un plazo de __ (____) días naturales, contados a partir de la notificación
del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que éste le hubiere entregado
para la realización de los trabajos.
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los ___ (____) días naturales
siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación, a fin de proceder, en su caso, a
hacer efectivas las garantías por el saldo que resulte a favor de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los
saldos derivados de la rescisión administrativa con el fin de preservar los intereses de las
partes dentro del finiquito. (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) hará constar en el
finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión
administrativa del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean
susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo en todo
caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos.
31.2 Procedimiento de Rescisión Administrativa
El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) notifique al CONTRATISTA el incumplimiento en que éste
haya incurrido, para que dentro del plazo de ____ (número y letra) días hábiles contados a
partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, los
documentos que estime pertinentes.
La determinación de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de dar o no por rescindido el
contrato deberá estar fundada y motivada; y se notificará al CONTRATISTA dentro de los
_______ (número y letra) días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren recibido los
argumentos y documentos que estime pertinentes, o que se haya vencido el plazo estipulado
en el párrafo anterior.
NOTA: LOS PLAZOS ANTERIORES NO PODRÁN EXCEDER DE 20 DÍAS HÁBILES
En caso de que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) resuelva rescindir el contrato, dicha
rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva.
La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la determinación de la
rescisión administrativa del contrato, serán notificadas por (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) al CONTRATISTA conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
31.3 Rescisión por causas imputables a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
El CONTRATISTA sólo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la autoridad
competente. El CONTRATISTA sólo podrá demandar la rescisión, cuando por causas
293
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
imputables a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) se actualice alguno de los siguientes
supuestos:
ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE INCLUIRÁN LAS CAUSAS DE
RESCISIÓN DEL CONTRATO:
a)
Por incumplimiento en las obligaciones de pago;
b)
Por no poner a disposición del CONTRATISTA el Sitio donde se desarrollen los
trabajos objeto de este contrato, cuando así corresponda; o
c)
Por no contar con los permisos, licencias o autorizaciones que estén a su cargo.
CAPÍTULO 12 – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
32.- MECANISMOS
CONTROVERSIAS
DE
SEGUIMIENTO,
PREVENCIÓN
Y
RESOLUCIÓN
DE
OPCIÓN 1
32.1 Reclamos de Carácter Técnico o Administrativo
En caso de que durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, surjan
controversias de carácter técnico o administrativo, el CONTRATISTA podrá interponer su
reclamo ante el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato.
Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, contrastará la versión final de las bases de licitación o los términos de
referencia, el contrato y sus anexos, contra el o los documentos que hayan sido presentados
por el CONTRATISTA para soportar su reclamo.
El procedimiento para resolver el reclamo, se llevará a cabo de la siguiente manera:
El CONTRATISTA deberá presentar su reclamo por escrito ante el titular del Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, indicando los
temas en controversia, en un plazo de (número y letra) días naturales, contados a partir de
que surja la controversia.
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de un reclamo
de carácter técnico o administrativo sujeto a resolución y contendrá como mínimo:
a) Descripción pormenorizada de los hechos en controversia, relacionándolos en forma
específica con la documentación con la que se pretenda demostrar el reclamo;
b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las
disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
294
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la controversia,
debidamente ordenada e identificada con número de anexo.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato,
verificará que el reclamo haya sido presentado en tiempo y forma; en caso contrario lo
desechará.
Si el reclamo no es desechado, el titular del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio
del procedimiento, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo
documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su
solicitud.
El titular del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato, con el apoyo de las áreas a las que competa la materia motivo de la controversia
técnica o administrativa, procederá a analizar y estudiar el tema en controversia y citará por
escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de (número y letra) días naturales contados a
partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, para iniciar las
aclaraciones.
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, tendrá
un plazo de (número y letra) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud
efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela,
estableciendo las bases contractuales de su decisión.
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la Administración
y Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a la autorización del cambio y, en su
caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.
Si la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución
del Contrato no es aceptada por el CONTRATISTA, se estará a lo dispuesto en la cláusula
denominada Ley Aplicable y Jurisdicción / Ley Aplicable, Arbitraje y Jurisdicción.
OPCIÓN 2
32.1 Experto Independiente
Las partes deberán hacer sus mejores esfuerzos para resolver de común acuerdo
cualesquiera diferencias en materia técnica o administrativa relacionada con la interpretación
o ejecución del contrato.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre sus diferencias y, siempre y cuando
se trate de una controversia en materia técnica o administrativa relacionada con la
interpretación o ejecución del contrato, éstas convienen en sujetarse a las decisiones de un
Experto Independiente en los términos previstos en esta cláusula, en el entendido de que las
partes acuerdan expresamente que las resoluciones que emita el Experto Independiente no
podrán versar sobre asuntos que impliquen el ejercicio de las atribuciones y competencias
reservadas en exclusiva a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), por las leyes aplicables.
295
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
El CONTRATISTA deberá proporcionar al Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato, y ésta, a su vez, deberá proporcionar al
CONTRATISTA, dentro de los (número y letra) días hábiles siguientes a la notificación de la
determinación de las partes de someter la controversia a un Experto Independiente, una lista
de (incluir número de expertos) Expertos Independientes para generar una lista conjunta de
hasta (incluir número de expertos) Expertos Independientes, de la cual las partes deberán
designar los Expertos Independientes cuando sea requerido de acuerdo con esta cláusula. Si
una de las partes no envía su lista de Expertos Independientes y surge alguna diferencia que
requiera la participación de un Experto Independiente, entonces la lista enviada por la otra
parte constituirá la lista de Expertos Independientes para las partes en la solución de dicha
diferencia. Esto último prevalecerá hasta en tanto la parte que no haya proporcionado su lista
de (incluir número de expertos) Expertos Independientes corrija esta deficiencia.
La parte que desee someter una diferencia a la decisión del Experto Independiente propondrá
a la otra parte (incluir número de expertos) candidatos de la lista conjunta para que esta última
elija de entre ellos al Experto Independiente que posea la especialidad que se requiere para
resolver la diferencia planteada. Cada parte pagará sus propios costos en relación con este
procedimiento. Los honorarios del Experto Independiente deberán ser cubiertos por (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el CONTRATISTA en partes iguales. Cada parte
proporcionará al Experto Independiente la información relevante que posea en relación con el
asunto en controversia. El Experto Independiente podrá convocar una o más reuniones con
las partes, en conjunto o separadamente, para establecer los puntos específicos en
controversia y podrá requerir la información suplementaria que resulte necesaria.
Las partes se comprometen de buena fe a acatar la determinación del Experto Independiente,
pero el sometimiento de una cuestión bajo el contrato a la decisión del Experto Independiente
no limitará el derecho de las partes de acudir posteriormente al (incluir la instancia que
corresponda: judicial o arbitral) como mecanismo de resolución de conflictos. Por lo tanto, en
caso de inconformidad con cualquier determinación del Experto Independiente bajo este
contrato, cualquiera de las partes podrá posteriormente iniciar el (incluir la instancia que
corresponda: judicial o arbitral) respectivo como el mecanismo final de resolución de la
controversia en cuestión, por lo que el cumplimiento con la determinación del Experto
Independiente se suspenderá y se supeditará a la decisión del (incluir la instancia que
corresponda: judicial o arbitral) a partir de esa fecha.
EN CASO QUE SE HAYA OPTADO POR ARBITRAJE, SE INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES TRES PÁRRAFOS:
La persona que haya sido designada como Experto Independiente no podrá ser designada
posteriormente como árbitro para resolver sobre cualquier asunto respecto del cual haya
emitido una decisión o determinación en términos de esta cláusula.
Queda entendido, sin embargo, que salvo que las partes acuerden lo contrario, las partes no
podrán iniciar un procedimiento de arbitraje de conformidad con la cláusula denominada Ley
Aplicable y Arbitraje sobre el asunto en cuestión si previamente el Experto Independiente no
ha emitido su decisión respectiva, salvo que el plazo previsto anteriormente para emitir dicha
decisión (o cualquier otro plazo acordado entre las partes a tales efectos) haya transcurrido
sin que el Experto Independiente haya emitido su decisión.
296
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Las partes deberán actualizar, según se requiera, la lista conjunta de Expertos Independientes
para asegurarse que en todo momento haya un número suficiente de expertos calificados con
experiencia en el tipo de diferencias que puedan surgir, incluyendo la posibilidad de sustituir a
cualquier experto designado previamente, en el entendido de que ninguna de las partes podrá
nominar un Experto Independiente que de alguna forma esté afiliado o relacionado con dicha
parte.
32.2 Conciliación
Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación,
por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a
lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a
las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso
contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.
33.- GRUPO DIRECTIVO
CUANDO LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA LO REQUIERA, SE PODRÁ ESTABLECER UN GRUPO DIRECTIVO EN LOS TÉRMINOS
DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA:
Las partes constituirán un grupo directivo (el "Grupo Directivo") para el seguimiento ejecutivo
del contrato, integrado por ___ miembros de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y, ___
del CONTRATISTA.
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar el progreso de los trabajos y del contrato y proponer las acciones correctivas y, en
general, apoyar en la resolución de cualquier duda asociada a su ejecución;
b) Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la ejecución
de los trabajos, y discutir cualquier asunto relacionado con los mismos;
c) Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que el CONTRATISTA apoye las
actividades del personal de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en la ejecución de los
trabajos;
d) Proponer y establecer los mecanismos para que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO)
coordine la ejecución de los trabajos con las actividades de terceros contratistas, en especial
la de los contratistas de los contratos existentes;
e) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las Especificaciones
del contrato y Especificaciones Técnicas, así como proponer su revisión y, en su caso, apoyar
a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) en su implantación;
297
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
f) Dar seguimiento a los reclamos por controversias de carácter técnico o administrativo que
se presenten en los términos de la cláusula denominada “Mecanismos de Seguimiento,
Prevención y Resolución de Controversias”, así como intervenir y participar en la resolución
de cualquier tipo de problemática que surja en relación con la ejecución de los trabajos;
g) Discutir, opinar y, en su caso, apoyar en la resolución sobre cualquier tema, asunto o
controversia en la que se prevea su participación de conformidad con este contrato;
h) Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por cualquiera de las partes; e
i) Proponer la modificación del mecanismo de resolución de reclamos por controversias de
carácter técnico o administrativo previsto en la cláusula “Mecanismos de Seguimiento,
Prevención y Resolución de Controversias”, en caso de que así se estime necesario.
El CONTRATISTA comunicará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) los nombres y
domicilios de sus (incluir número) representantes y de uno o más representantes suplentes,
quienes estarán autorizados para representar al CONTRATISTA en el Grupo Directivo.
Al menos uno de los representantes del CONTRATISTA será el Director General, o la
persona que éste designe, quien deberá tener un cargo superior al del representante del
CONTRATISTA para la ejecución del contrato. El CONTRATISTA puede cambiar sus
representantes en cualquier momento, cuando sea necesario, a través de comunicación
escrita a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO).
Serán miembros del Grupo Directivo en representación de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO): (i) el titular del Área Administradora del Proyecto o la persona que éste
designe, quien actuará como presidente del Grupo Directivo, (ii) el titular del Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, o la persona
que éste designe, que fungirá como secretario del Grupo Directivo, y (iii) el Director de
Proyecto. SE INCLUIRÁN A LAS PERSONAS QUE RESULTEN INDISPENSABLES PARA EL SEGUIMIENTO EJECUTIVO DEL
CONTRATO, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) puede sustituir a cualquiera de sus
representantes en cualquier momento, cuando sea necesario, a través de comunicación
escrita al CONTRATISTA.
El Grupo Directivo se reunirá en los casos en que sea requerido durante la vigencia del
contrato. Todas las reuniones deberán ser convocadas por el Secretario del Grupo Directivo,
a iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de las partes. Las reuniones convocadas a
solicitud de una de las partes deberán realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la solicitud, a menos que (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y el
CONTRATISTA acuerden que la reunión puede ser realizada en otra fecha.
Al menos 10 (diez) días naturales antes de cada reunión, se deberá comunicar a las partes,
con la agenda incorporada, explicando los temas a ser discutidos en la reunión. No obstante,
las partes podrán proponer durante la reunión temas adicionales para su discusión. Las
298
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
recomendaciones o resoluciones de temas por parte del Grupo Directivo requerirán de
aprobación por consenso de las partes. En caso que el Grupo Directivo considere conveniente
el apoyo de un experto para la resolución de algún tema, el Grupo Directivo podrá solicitar la
participación de un Experto Independiente. Cualquier recomendación o asunto resuelto
desfavorablemente para alguna de las partes por el Grupo Directivo no limitará el derecho de
las partes de someter dichos asuntos a arbitraje/tribunales jurisdiccionales de acuerdo con
este contrato.
El Secretario del Grupo Directivo deberá levantar actas de los acuerdos de cada reunión del
Grupo Directivo, las cuales serán firmadas por todos los miembros del Grupo Directivo, y un
ejemplar de las mismas deberá ser entregada a cada uno de los miembros. Las actas
incluirán los nombres de los representantes presentes, la parte a la que representan y
cualquier acuerdo en relación con los asuntos resueltos por el Grupo Directivo.
34.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes
acuerdan expresamente someterse a la aplicación de las Leyes Federales de los Estados
Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor, así como a la
jurisdicción de los Tribunales Federales de (indicar la ciudad), por lo tanto, el CONTRATISTA
renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su
domicilio presente o futuro aun tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.
EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO ARBITRAJE, DEBERÁ INCLUIRSE EL SIGUIENTE TEXTO.
34.- LEY APLICABLE Y ARBITRAJE
34.1 Ley aplicable
El contrato se regirá por las Leyes Federales de México y demás disposiciones que de ellas
emanen.
34.2 Arbitraje.
Todas las desavenencias, discrepancias, diferencias o controversias que deriven de la
interpretación o ejecución de este contrato o que guarden relación con éste, que no hayan
sido resueltas por cualquiera de los mecanismos previstos en el contrato, serán resueltas
definitivamente mediante arbitraje conducido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional en vigor a la fecha de celebración del presente contrato,
por 3 (tres) árbitros nombrados conforme a dicho reglamento.
La administradora del arbitraje será la Cámara de Comercio Internacional, la sede del arbitraje
será en la Ciudad de México, Distrito Federal, el arbitraje será en idioma español, incluyendo
todos los actos y documentos que se generen con motivo de la substanciación del
procedimiento, siendo la legislación aplicable al fondo del negocio las leyes federales
mexicanas.
299
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
Las partes pactan desde este momento por así convenir a sus intereses, excluirse de las
disposiciones sobre el “Árbitro de Emergencia” a que se refiere el Reglamento de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional en vigor a partir del 1° de enero de 2012 o el reglamento
que lo sustituya, si es que considera dicha figura.
Los procedimientos de rescisión administrativa y de terminación anticipada del contrato,
instaurados por PEMEX REFINACIÓN son de naturaleza administrativa, por lo que no serán
materia de arbitraje.
Queda expresamente acordado por PEMEX REFINACIÓN y el CONTRATISTA, que éste solo
podrá acudir a la instancia arbitral una vez que haya agotado los mecanismos de solución
establecidos en la cláusula “MECANISMOS DE SEGUIMIENTO; PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS”.
CAPÍTULO 13 –CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
35.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad
exclusiva de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), y no podrá usarla o reproducirla total
ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el
consentimiento previo y por escrito de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). El
CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente
en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o
proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o
cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Con el objeto de cumplir con las obligaciones
anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar
que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo
en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) para asegurar la confidencialidad de dicha
información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier
parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en
forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad
por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda
aquella información técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en
cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o
indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos,
así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia
técnica.
300
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a:
(i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del
incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su
divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de
terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la
información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de
autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte
requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, y (v) la parte requerida notifique a la
parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un
periodo de (número de años) años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del
mismo.
El CONTRATISTA acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación
relacionada con este contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorías que los
órganos fiscalizadores practiquen y, en su caso, la información que sobre este contrato le sea
requerida a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) por la Secretaría de Energía y sus
Órganos Desconcentrados.
36.- PROPIEDAD INTELECTUAL
El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios
o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos y el de los Organismos
Subsidiarios, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.
Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA
llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga
a sacar en paz y a salvo a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de cualquier acción que
se interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o
costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) en relación con el asunto.
Si se actualiza dicho supuesto, (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dará aviso al
CONTRATISTA y en su caso, a las autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plazo
de (número y letra) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación,
proporcionará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) un informe circunstanciado sobre la
referida violación.
El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier
negociación o conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los
intereses de Petróleos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA se
compromete a informar a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) respecto de los medios y
estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de (PEMEX
301
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) de implementar sus propios medios y estrategias de
defensa.
LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO DETERMINARA SI DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS
APLICABLES LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:
RESULTAN
El CONTRATISTA podrá emplear, en la ejecución de los trabajos, información, procesos,
software, tecnología y prácticas de su propiedad que sean considerados derechos exclusivos
en términos de la normatividad aplicable. Queda entendido que (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO) no tendrá propiedad, derecho, título ni interés alguno y mantendrá en forma
confidencial tal información, procesos, software, tecnologías y prácticas del CONTRATISTA
que sean considerados derechos exclusivos.
El CONTRATISTA le otorga a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), una licencia
permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo derechos exclusivo
protegido por derechos de autor o propiedad industrial propiedad del CONTRATISTA, una
vez iniciada la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato y usada por el
CONTRATISTA o proporcionada a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), por el
CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
Todos los procesos, tecnología, prácticas y propiedad industrial que se desarrollen en virtud
de la ejecución del Contrato (“Tecnología del Contrato”) serán propiedad conjunta del
CONTRATISTA y de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO). Sin embargo, en caso de que
la Tecnología del Contrato sea comercializada por cualquiera de las partes, los frutos de tal
comercialización serán compartidos en partes iguales entre las partes. Igualmente, en caso de
que cualquiera de las partes decida utilizar tal propiedad industrial en conjunto con un tercero,
se considerará que se está comercializando y tendrá el tratamiento señalado en la oración
anterior. En cualquiera de estos casos, los términos contractuales de dicha comercialización
deberán ser acordados previamente por las Partes.
CAPÍTULO 14 – CLÁUSULAS OPCIONALES
37.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTA CLÁUSULA APLICA A LOS CONTRATOS QUE CELEBREN PETRÓLEOS MEXICANOS, PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN, PEMEX REFINACIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Y PEMEX PETROQUÍMICA CUYO MONTO TOTAL
(LA SUMA DEL MONTO EN PESOS Y EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA) SEA SUPERIOR A
100 MILLONES DE PESOS.
PARA DETERMINAR EL IMPORTE EQUIVALENTE EN PESOS, DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL
TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA, PAGADERAS EN LA
REPÚBLICA MEXICANA, QUE EL BANCO DE MÉXICO DETERMINE Y PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN
LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o
cualquier entidad financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de
recursos provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del
presente contrato. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus
302
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en esta cláusula.
La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad
a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como anexo [número de anexo
correspondiente de acuerdo con el modelo de contrato], en la inteligencia de que (PEMEX U
ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o
información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta cláusula, durante la vigencia
del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha Cédula llegara a
modificarse durante la vigencia de este contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del
conocimiento de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), inmediatamente después de que
el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una
modificación al presente contrato.
El CONTRATISTA se obliga a entregar al(a las) área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de
Financiamiento”) de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) la Documentación Requerida
por las Fuentes de Financiamiento (documentos y/o documentos electrónicos), que en su
caso corresponda; la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos
en el anexo [número de anexo correspondiente de acuerdo con el modelo de contrato]
denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para
tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo
de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este
contrato. El Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra
disponible
en
la
siguiente
página
de
Internet
de
Pemex:
(www.pemex.com/proveedores/documentacion).
Si el CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las
Fuentes de Financiamiento, el área responsable (“Módulo de Financiamiento”):
a) registrará en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el CONTRATISTA
podrá continuar con los trámites de pago de su(s) factura(s), o
b) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación”, el cual formará parte de
la documentación que el CONTRATISTA presente para continuar con los trámites de
pago de su(s) factura(s).
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) no estará obligado a dar trámite al pago de su(s)
factura(s) cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento que corresponda.
303
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier
modificación, aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento.
De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco
Agente, Agencia de Crédito a la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) le indique oportunamente.
38.- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE
ESTA CLÁUSULA APLICA A LOS CONTRATOS QUE CELEBRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS
OFICIOS NOS. PEP-206-2013 DE FECHA 1º DE AGOSTO DE 2013 Y PEP-016-2014 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014,
EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DICHO ORGANISMO.
El CONTRATISTA deberá cumplir a su costo, con un programa de apoyo a la comunidad y al
medio ambiente durante cada año del plazo, con un valor mínimo de (incluir porcentaje
número y letra) % del presupuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal. Este programa
deberá ser propuesto por el CONTRATISTA cada año y deberá contar con la aprobación de
(PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) y se encuentra contenido en el anexo ____.
El valor señalado en esta cláusula será destinado a obras y/o acciones que contribuyan al
desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental, que beneficien a las comunidades que se
encuentren dentro del área que comprende el (incluir área) y contribuyan a mejorar las
relaciones comunitarias tanto del CONTRATISTA como de (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO).
El CONTRATISTA, previa autorización de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), podrá
ejercer durante cualquier ejercicio fiscal todo o parte del valor del programa de apoyo a la
comunidad y al medio ambiente correspondiente al siguiente ejercicio fiscal o de cualquier
otro ejercicio fiscal. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de llevar a cabo el programa de
apoyo a la comunidad y al medio ambiente correspondiente del ejercicio fiscal de que se trate.
El CONTRATISTA suministrará a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO),
(semanal/quincenal/mensual), como parte de los documentos del programa de apoyo a la
comunidad, un reporte de las acciones realizadas en materia de apoyo a la comunidad
elaborado de conformidad con lo estipulado en el anexo ____.
Este reporte deberá entregarse a (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO) dentro de los
(número y letra) días naturales siguientes al periodo indicado anteriormente.
39.- SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES; EQUIPOS DE LARGO
PLAZO DE FABRICACIÓN Y MATERIALES POR EL CONTRATISTA
El CONTRATISTA suministrará todos los equipos y materiales necesarios durante la
ejecución del contrato, de conformidad con las especificaciones y Anexos del mismo, y será
responsable de la administración, manejo y mantenimiento adecuado durante el transporte, y
el almacenamiento y preservación de todos los equipos y materiales. Asimismo, el
304
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
CONTRATISTA será responsable de que los equipos y materiales sean entregados en el
Sitio, o en las áreas fuera del Sitio que utilice el CONTRATISTA para sus instalaciones
temporales, libres de cualquier limitación a su propiedad. Cualquier material que sea dañado o
perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecución de los trabajos, será
reparado o reemplazado por el CONTRATISTA, a su costa.
LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS SE DEBERÁN INCLUIR EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
LARGO PLAZO DE FABRICACIÓN
El CONTRATISTA deberá transportar por su cuenta y a su exclusivo riesgo todos los equipos
de largo plazo de fabricación y materiales, hasta el sitio de los trabajos, por el medio de
transporte que el CONTRATISTA considere más adecuado a las circunstancias y será
responsable de obtener, si fuera necesario, cualquier permiso para tal fin. El CONTRATISTA
será responsable, por su cuenta y riesgo, de realizar cualesquiera adecuaciones requeridas a
los caminos, puentes, accesos o cualquier otra vía de comunicación, que sean necesarias
para transportar los equipos y materiales al sitio de los trabajos. Asimismo, el CONTRATISTA
deberá, a su sola costa, manejar toda la importación de los equipos de largo plazo de
fabricación y materiales desde los puntos de importación, y será responsable de su
importación legal. En caso de que las disposiciones legales mexicanas requieran que alguna
solicitud se haga en nombre de (PEMEX U ORGANISMO SUBSIDIARIO), entonces (PEMEX
U ORGANISMO SUBSIDIARIO) tomará las medidas necesarias para cumplir con tales
disposiciones legales mexicanas.
El CONTRATISTA será responsable de la custodia, manejo y conservación de los equipos de
largo plazo de fabricación y materiales, hasta que se realice la entrega en los términos
previstos en el presente contrato y sus anexos y deberán estar libres de cualquier limitación a
su propiedad.
Cualquier material que sea dañado o perdido durante su transporte o custodia, o durante la
ejecución de los trabajos serán reparados o reemplazados por el CONTRATISTA a su costa.
CAPÍTULO 15 – ANEXOS
40.- ANEXOS DEL CONTRATO
Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se
indican, firmados de conformidad por quienes suscriben el presente contrato o por quienes
éstos designen. (SE RECOMIENDA QUE LOS ANEXOS SEAN FIRMADOS POR QUIEN SUSCRIBA EL CONTRATO EN EL APARTADO DE REVISIÓN
TÉCNICA)
NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Y A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
ANEXO "A" Relación de Planos.
ANEXO "B" Normas y Especificaciones Generales y Particulares.
ANEXO "C" Catálogo de Conceptos y Cantidades de Trabajo que cotiza el CONTRATISTA.
ANEXO "D" Programa de Ejecución de los Trabajos.
ANEXO “E” Propuesta Técnica – Económica.
305
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
ANEXO “SSPA” Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de
los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. (CUANDO APLIQUE)
ANEXO “__” Compensaciones Adicionales. ESTABLECER LA FÓRMULA DE CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS
QUE SE CONSIDERARÁN PARA LAS COMPENSACIONES, O EN SU DEFECTO, UNA CUOTA FIJA, TARIFA DIFERENCIADA, ETC.
(CUANDO APLIQUE)
ANEXO “__” Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios. (CUANDO APLIQUE)
ANEXO “__” Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. (CUANDO APLIQUE)
ANEXO “FORMATOS GARANTÍAS” Cumplimiento, Anticipo (en su caso).
Asimismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro
entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.
LA FECHA DE FIRMA DEBERÁ CORRESPONDER A AQUELLA EN QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL CONTRATO Y LA MISMA
DEBERÁ ESTABLECERSE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES APLICABLES.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo
firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de ________, el día ____ de _________ de
____.
IV.
FIRMAS
POR (PEMEX U ORGANISMO
SUBSIDIARIO)
POR EL CONTRATISTA
___________________________________ _____________________________
REVISIÓN TÉCNICA
___________________________
REVISIÓN ADMINISTRATIVA
___________________________
SE DEBERÁ DE INCLUIR LA PRESENTE FIRMA AL FINAL DE LA MATRIZ DE FIRMAS: A
REVISIÓN JURÍDICA
POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
______________________________________
306
SE
RECOMIEND
A INCLUIR
LAS
SIGUIENTES
FIRMAS:
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
FORMATO DI-1
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA)
ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) PARA
GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO
DE LOS PARTICIPANTES)________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES
DERIVADAS
DEL
CONTRATO
NÚMERO
___________________
DE
FECHA
_______________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE ______________________ Y
NUESTRO FIADO(S).
EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO __________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $_________________________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y
SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN
LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS
ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA
CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN
25% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS
DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDIENTES.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE
MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO
HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL
DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE
GARANTIZADO.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA
PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO
PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES
CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR
OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS
CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.
EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE
SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN
307
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P4LNO00086
DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE
OCURRA PRIMERO.
LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A
PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA
SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION.
EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
FINIQUITO
IMPORTE RECLAMADO.
ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL
GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA
TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS
PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL
DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE
ANTECEDEN.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL
BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA
CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO SE HAYA
ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO EN ENTREGAS PARCIALES DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS
PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR
MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA
COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS
ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL
ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE
ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO AN